close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
АО «Концерн «Созвездие»
_________________ /_____________/
«_____» ____________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении котировочной сессии на право заключить
договор поставкии монтажа климатической техники
АО «Концерн «Созвездие».
№ 301-11/04-486
СОГЛАСОВАНО:
Начальник службы
организации закупок 301
_________________
О.Н. Струкова
Главный инженер
__________________
Ю.П. Скапцов
1
Извещение о проведении котировочной сессии
1) способ закупки – котировочная сессия.
2)наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика - АО «Концерн «Созвездие», место
нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 почтовый адрес: 394018, г.
Воронеж, ул. Плехановская, д. 14, контактный телефон: +7(473) [email protected]
3)предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг – указан в разделе 3 «Техническое задание»
Документации о проведении котировочной сессии.
4)форма котировочной заявки участника, подаваемой в форме
электронного документа – в соответствии с разделом 5 «Форма котировочной заявки»
Документации о проведении котировочной сессии.
5)наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг –
в соответствии с разделом 3 «Техническое задание» Документации о проведении
котировочной сессии (далее – документация котировочной сессии).
6)место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг
- Россия, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14;
7)сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: в
соответствии с условиями технических заданий.
8)сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей – в цену товара, работы,
услуги включены все расходы Участника закупки, необходимые для поставки товара,
работы, услуги в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные расходы
Участника закупки, связанные с поставкой товара, работы, услуги.
9)срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг –в соответствии с условиями договора.
10) сведения о начальной (максимальной) цене договора –500 000,00
(пятьсоттысячрублей 00 коп.,в том числе НДС 18%: 76 271, 19 руб.)
11)период подачи котировочных заявок, в том числе дату и время
окончания срока подачи котировочных заявок-заявки на участие в котировочной
сессии предоставляются на электронную торговую площадку https://opk.roseltorg.ru,
начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и конкурсной
документации, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не
позднее
15апреля 2015 года. Время окончания подачи заявок 9-00 (время московское).
Котировочная заявка подается Участником закупки в форме электронного документа,
заверенного электронной цифровой подписью.
12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов«17» апреля 2015 года по адресу Заказчика;
13) срок подписания победителем котировочной сессии договора – не
позднее чем через двадцать рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
котировочных заявок.
14) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
обязательным требованиям - копии документов, подтверждающих соответствие
2
участника котировочной сессии требованиям, установленным в разделе 2
«Информационная карта» документации котировочной сессии.
15) размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии, срок и
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств – не установлено.
16) отказ от проведения котировочной сессии - заказчик вправе не позднее
чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от
проведения котировочной сессии, разместив извещение об этом на Официальном сайте.
17)проект договора – в соответствии разделом 4 «Проект договора»
документации котировочной сессии.
Документация размещается на официальном сайте для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (http://www.zakupki.gov.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте электронной
площадки (https://opk.roseltorg.ru) начиная с даты официальной публикациинастоящего
извещения и документации о котировочной сессии. Доступна для скачивания в течение
всего срока подачи заявок на участие в котировочной сессии.
Номер процедуры: 31502235812
Данная процедура закупки не является торгами, в связи с чем, ее проведение не
регулируется статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3
Раздел 1.
Общие условия проведения котировочной сессии
Подраздел 1. Общие сведения
Статья 1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация котировочной сессии подготовлена в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным
законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии»,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, приказами и иными
распорядительными документами Государственной корпорации «Ростехнологии» и Заказчика,
регулирующими отношения, связанные с проведением процедур закупок, а также Положением
о закупочной деятельности АО «Концерн «Созвездие» (далее – Положение о закупках).
1.1.2. Котировочная сессия не является разновидностью торгов. При проведении
котировочной сессии извещение о котировочной сессии вместе с документацией является
приглашением участникам размещения заказа делать оферты в адрес АО «Концерн
«Созвездие»(далее - заказчик); заявка на участие в котировочной сессии является офертой
участника котировочной сессии. При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора
по ее результатам.
Статья 1.2. Сведения о заказчике
1.2.1. Наименование заказчика настоящей котировочной сессии, его место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты и номера контактных телефонов указаны в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.1).
Статья 1.3. Вид и предмет котировочной сессии
1.3.1. Заказчик проводит котировочную сессию на право заключения договора, предмет
и количественные характеристики1 которого указаны в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.2 и 2.1.3 соответственно), в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в настоящей документации котировочной сессии, в том числе и в
проекте договора.
Статья 1.4. Место поставки товара
1.4.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, в месте,
которое указано в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.4).
Статья 1.5. Сроки поставки товара
1.5.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, в сроки,
которые указаны в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.5).
Статья 1.6. Условия поставки товара
1.6.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, на условиях,
которые указаны в Разделе 4 «Проект договора».
В случае проведения котировочной сессии на поставку товаров – количество поставляемых товаров, в случае
проведения котировочной сессии на выполнение работ, оказание услуг – объем выполняемых работ, оказываемых
услуг.
1
4
Статья 1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
1.7.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии» (пункт 2.1.6).
Статья 1.8. Порядок формирования цены договора
1.8.1. Порядок формирования цены договора установлен в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии» (пункт 2.1.7).
Статья 1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
1.9.1. В качестве валюты, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), заказчиком установлена валюта, указанная
Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8).
1.9.2. В случае, если в качестве валюты, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), заказчиком в Разделе2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8) установлена иная валюта, чем
российский рубль, в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8.1)
устанавливается порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора
Статья 1.10. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
1.10.1. Финансирование договора, предмет которого указан в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.2), и который будет заключен по
результатам котировочной сессии, будет осуществляться из источника, указанного в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.9).
1.10.2. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (работы, услуги) определяется в
проекте договора, прилагаемом к документации котировочной сессии, и указывается в
Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункты 2.1.10-2.1.12, 2.1.16-2.1.17).
Статья 1.11. Требования к Участникам закупки
1.11.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с Положением о закупке.
1.11.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям
информация о которых содержится в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии»
(пункт 2.1.13).
1.11.3. Участник закупки также должен соответствовать дополнительным требованиям к
участникам закупки, если такие требования установлены заказчиком в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.14).
Статья 1.12. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам)
1.12.1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара (работы, услуги), к его безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, и
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (работы,
услуги) потребностям Заказчика приведены в разделе 3 «Техническое задание» настоящей
документации котировочной сессии.
5
Статья 1.13. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара (работам, услугам)
1.13.1. Установленные заказчиком требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара приведены в разделе3
«Техническое задание» настоящей документации котировочной сессии.
Подраздел 2. Документация котировочной сессии
Статья 2.1. Получение документациикотировочной сессии
2.1.1. Документация котировочной сессии размещается на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки, указанной в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии» (пункт 2.1.15).
2.1.2. Документация котировочной сессии также может быть представлена заказчиком на
бумажном носителе по письменному заявлению Участника закупки. Плата за документацию об
открытом конкурсе не взимается.
Статья 2.2. Разъяснение положений документации о котировочной сессии
2.2.1. Участник закупки после размещения на официальном сайте и сайте ЭТП
документации котировочной сессии может направить на адрес Заказчика запрос о разъяснении
положений документации котировочной сессии в соответствии с регламентом ЭТП. При этом
участнику закупки дается возможность прикрепления электронных документов.
2.2.3. Заказчик размещает разъяснения положений документации котировочной сессии
на Официальном сайте, сайте ЭТП (через Web кабинет Заказчика) без указания лица, задавшего
запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до
дня окончания подачи заявок на участие в котировочной сессии, указанного в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.2.1).
2.2.4. Разъяснение положений документации котировочной сессии не должно изменять
ее суть.
Статья 2.3. Внесение изменений в документацию о котировочной сессии
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе внести изменения в документацию котировочной сессии (в том числе в проект
договора) не позднее трех дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии, указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии»
(пункт 2.2.1). Изменения предмета котировочной сессии не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в котировочной сессии должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
на Официальном сайте, Сайте ЭТП (через Web кабинет Заказчика) таких изменений до дня
истечения срока подачи заявок на участие в котировочной сессии, такой срок составлял не
менее 5 днейдо даты окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии.
Статья 2.4. Отказ от проведения котировочной сессии
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения котировочной сессии не позднее чем за
один день до окончания срока подачи котировочных заявок, разместив извещение об этом на
Официальном сайте,сайте ЭТП, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками
процедуры закупки, которым такое действие может принести убытки.
2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения
котировочной сессии размещает извещение об отказе от проведения котировочной сессии на
официальном сайте, сайте ЭТП (через Web кабинет заказчика).
6
Подраздел 3. Подготовка заявки на участие в котировочной сессии
Статья 3.1 Форма подачи заявки на участие в котировочной сессии
3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в котировочной сессии в форме
открытого документа в соответствии с положениями настоящей документации о котировочной
сессии.
Статья 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в котировочной
сессии
3.2.1. Заявка на участие в котировочной сессии, все документы, входящие в состав
заявки на участие в котировочной сессии, запросы на разъяснение положений документации о
котировочной сессии, должны быть составлены на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в котировочной
сессии будет расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в
котировочной сессии требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
3.2.3. Входящие в заявки на участие в котировочной сессии документы, оригиналы
которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены
на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный
перевод на русский язык.
3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл
оригинала, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие
в котировочной сессии требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
Статья 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
котировочной сессии
3.3.1. Заявка на участие в котировочной сессии, которую подает участник закупки в
соответствии с настоящей документацией о котировочной сессии, должна быть подготовлена в
соответствии с положениями настоящей статьи и с указаниями, содержащимися в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии», по форме, указанной в Разделе 5 и содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры
закупки;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае
проведения котировочной сессии на поставку, товаров которых размещается заказ;
г) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении котировочной сессии;
д) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и другие обязательные платежи);
е) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию,
установленному частью 1.11.2 статьи 1.11 настоящей документации котировочной сессии, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
такие товары, работы, услуги являются предметом котировочной сессии и данные требования
предусмотрены в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт
2.1.13).документацией котировочной сессии.
Статья 3.4. Предложение о цене договора и валюта заявки на участие в котировочной
сессии
7
3.4.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в
котировочной сессии, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора,
указанную в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.6). В случае
если цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в котировочной
сессии, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется
закупочной комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее несоответствия
требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель,
подрядчик) по договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора, с порядком
формирования цены договора, указанным в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
сессии» (пункт 2.1.7), или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора,
предлагаемую участником закупки в заявке на участие в котировочной сессии.
3.4.3. Неучтенные затраты поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору,
связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не
подлежат оплате заказчиком.
3.4.4. Предложение о цене договора (цене за единицу товара, если в разделе 3
«Техническое задание» настоящей документации котировочной сессии предусмотрена поставка
более одного вида товаров) подается участником закупки в заявке на участие в котировочной
сессии, и должно быть выражено в валюте, указанной в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.8).
Статья 3.5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара
3.5.1. В случае, если в Разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации о
котировочной сессии заказчик предусматривает поставку эквивалентного товара, участник
закупки в заявке на участие в котировочной сессии при описании предлагаемого к поставке
товара должен указать товарный знак при его наличии (в случае отсутствия товарного знака
указать что товарный знак не установлен), при этом указание слов «или эквивалент» в заявке на
участие в котировочной сессии не допускается.
Статья 3.6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
котировочной сессии
3.6.1. Заявка на участие в котировочной сессии должна состоять, быть оформлена и
подана по форме, установленной в Разделе 2 и 5 документации котировочной сессии и должна
содержать документы, предусмотренные статьей 3.3. настоящего раздела документации о
котировочной сессии (пункт 2.3.1.«Информационная карта котировочной сессии»).
Подраздел 4. Подача заявки на участие в котировочной сессии
Статья 4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии
4.1.1. Заявки на участие в котировочной сессии подаются на ЭТП, открытый адрес
которой указан в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.15).
4.1.2. Дата начала подачи заявок на участие в котировочной сессии и день окончания
подачи заявок на участие в котировочной сессии указаны в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.2.1.).
Статья 4.2. Порядок подачи заявок на участие в котировочной сессии
4.2.1. Для участия в котировочной сессии участник закупки подает заявку на участие в
котировочной сессии в срок, указанный в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
сессии» (пункт 2.2.1), в порядке, установленном настоящей статьей документации
котировочной сессии регламентом ЭТП.
4.2.2. Любой участник закупки вправе подать толькоодну котировочную заявку.
8
4.2.3. Заявка на участие в котировочной сессии участника закупки должна быть
подписана электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электронном документообороте.
4.2.4. Состав заявки на участие в котировочной сессии участника закупки определяется
требованиями статьи 3.3. настоящего раздела документации котировочной сессии и Разделом 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.3.1).
Статья 4.3. Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в котировочной
сессии
4.3.1. Участник закупки вправе внести изменения в поданную заявку на участие в
котировочной сессии в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии.
4.3.2. Для внесения изменений в заявку на участие в котировочной сессии участник
закупки, подавший такую заявку, отзывает поданную заявку в порядке, предусмотренном
статьей 4.4. настоящей документации о котировочной сессии и подает новую заявку на участие
в котировочной сессии с необходимыми изменениями в порядке, предусмотренном статьей 4.2.
настоящей документации о котировочной сессии.
Статья 4.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в котировочной сессии
4.4.1. Участник закупки отзывает заявку на участие в котировочной сессии в любое
время до момента окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии.
4.4.2. После окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии,
указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.2.1.), отзыв
заявок на участие в котировочной сессии не допускается.
Статья 4.5. Заявки на участие в котировочной сессии, поданные с опозданием
4.5.1. Котировочные заявки, поданные после момента окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении котировочной сессии, разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.2.1.) не рассматриваются.
Статья 4.6. Обеспечение заявок на участие в котировочной сессии
4.6.1. Заказчиком может устанавливаться требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в котировочной сессии в размере, указанного в Разделе
2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.4.1.).
4.6.2. Требование обеспечения заявки на участие в котировочной сессии в равной мере
распространяется на всех участников закупки.
Подраздел 5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в котировочной сессии
Статья 5.1. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.1.1. Закупочная комиссия, рассматривает поданные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении котировочной сессии и документации
котировочной сессии, оценивает заявки на участие в котировочной сессии и подводит итоги
котировочной сессии по адресу заказчика, указанному в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.1.).
5.1.2. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии не может
превышать пятнадцати рабочих дней, следующих за днем истечения срока подачи заявок на
участие в котировочной сессии, указанным в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
сессии» (пункт 2.2.1.). День окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в
котировочной сессии (день подведения итогов котировочной сессии) указывается в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.5.1.)
Статья 5.2. Отклонение заявок на участие в котировочной сессии
9
5.2.1. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении и в документации котировочной сессии, или в случае
несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации
котировочной сессии и в случае:
а) непредставления необходимых документов либо наличия в документах недостоверных
сведений об участнике процедуры закупки или о товарах (работах, услугах), произведениях
литературы или искусства, на поставку (выполнение, оказание), создание которых проводится
закупка;
б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 1.11 настоящего
раздела;
в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки (если установлено такое требование);
г) несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям документации о
закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену
единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.
Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
5.2.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
закупочной комиссией принимается решение об отклонении заявок на участие в котировочной
сессии, в случаях, установленных в пункте 5.2.1. статьи5.2. документации о котировочной
сессии.
Статья 5.3. Критерии оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.3.1. Критерием оценки заявок на участие в котировочной сессии является цена
договора.
5.3.2. Использование иных критериев при оценке заявок на участие в котировочной
сессии не допускается.
Статья 5.4. Порядок оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.4.1. Победителем в проведении в котировочной сессии признается участник закупки,
подавший заявку на участие в котировочной сессии, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении в котировочной сессии, документации в
котировочной сессии, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
5.4.2. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками закупки победителем в проведении в котировочной сессии признается участник,
заявка на участие в котировочной сессии которого поступила ранее котировочных заявок
других участников процедуры закупки.
Статья 5.5. Ведение протокола рассмотрения котировочных заявок
5.5.1. Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются протоколом
рассмотрения котировочных заявок, который в день подведения итогов котировочной сессии,
указанный в Разделе 2 «Информационная карта в котировочной сессии» (пункт 2.5.1.)
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии и
утверждается Заказчиком.
5.5.2. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии на
участие в котировочной сессии должен содержать:
а) сведения о заказчике,
б) сведения обо всех участниках, подавших котировочные заявки;
в) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
г) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
д) сведения о победителе в проведении котировочной сессии.
10
5.5.3. В случае если после момента окончания срока подачи котировочных заявок подана
только одна котировочная заявка и единственная поданная котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным извещением о проведении котировочной сессии, и содержит
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении котировочной сессии, заказчик вправе:
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии, и по
цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной
в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем котировочной
сессии, при необходимости с изменением условий проводимой котировочной сессии;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя и
отказаться от заключения договора.
5.5.4. Протокол рассмотрения котировочных заявок в течение трех рабочих дней со дня
подписания размещается заказчиком на Официальном сайте, сайте ЭТП. Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении
котировочной сессии один экземпляр протокола и проект договора, который составляется
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о
проведении котировочной сессии, и цены, предложенной победителем котировочной сессии в
котировочной заявке.
5.5.5. Любой участник, подавший котировочную заявку, вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении
результатов рассмотрения котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан разместить на официальном сайте, сайте ЭТП
соответствующие разъяснения в форме электронного документа.
5.5.6. В случае если победитель в котировочной сессии в течение двадцати рабочих дней
со дня направления протокола и проекта договора, не представил заказчику подписанный
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
5.5.7. В случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан
уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании
о понуждении победителя в котировочной сессии заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с
участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее
условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении
котировочной сессии условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную)
цену договора, указанную в извещении о проведении котировочной сессии. При этом
заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В
случае его уклонения от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о
понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить повторную
процедуру закупки продукции.
Подраздел 6. Заключение договора
Статья 6.1. Срок заключения договора
6.1.1. Договор может быть заключен не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Статья 6.2. Порядок заключения договора
6.2.1. Договор заключается с победителем котировочной сессии или участником
котировочной сессии, заявке на участие, в котировочной сессии которого присвоен второй
номер, в случае уклонения от заключения договора победителя котировочной сессии.
11
6.2.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
котировочной сессии, документацией котировочной сессии, по цене, предложенной в заявке на
участие в котировочной сессии победителя котировочной сессии или в заявке участника
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя котировочной сессии
от заключения договора.
Подраздел 7. Признание котировочной сессии несостоявшейся
7.1. Котировочная сессия может быть признана несостоявшейся в следующих случаях:
а) если по окончании срока подачи заявок на участие в котировочной сессии не подана
ни одна заявка;
б) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
принято решение об отклонении всех заявок на участие в котировочной сессии;
в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
принято решение о соответствии только одной заявки на участие в котировочной сессии;
7.2. В случае, если котировочная сессия признана несостоявшейся в связи с отсутствием
поданных заявок на участие в котировочной сессии, заказчик вправе осуществить повторную
закупку путем котировочной сессии (при этом вправе изменить извещение о проведении
котировочной сессии, документацию котировочной сессии и условия исполнения договора)
либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на
условиях документации котировочной сессии, и по цене договора, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора, указанную в такой документации.
7.3. В случае, если котировочная сессия признана несостоявшейся и закупочной
комиссией принято решение о соответствии только одной заявки на участие в котировочной
сессии, договор может заключатся с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в
котировочной сессии, на условиях, предусмотренных документацией о проведении
котировочной сессии и по цене, предложенной указанным участником закупки в заявке на
участие в котировочной сессии.
7.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
котировочной сессии принято решение об отклонении всех заявок на участие в котировочной
сессии, заказчик вправе объявить о проведении повторной котировочной сессии или заключить
договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при этом такой договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях
документации котировочной сессии, и цена заключенного договора не должна превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в такой документации.
Подраздел 8. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников закупки
8.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
8.2. Участник закупки вправе обратиться в Специализированную организацию, а также в
Третейский суд при Корпорации, для досудебного урегулирования споров с заказчиком.
8.3 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
1) не размещения на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) Положения, изменений, вносимых в
указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с №223-ФЗ
размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных настоящей документацией котировочной сессии.
12
Раздел 2. Информационная карта
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела 1
«Общие условия проведения котировочной сессии». При возникновении противоречия
положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями Раздела 1.
№
пункта
2.1.1.
Ссылки на пункты
Сведения
Раздела 1
1.2.1., 5.1.1.
Сведения о Заказчике
2.1.2.
1.3.1.,
1.10.1.
Описание
Предмет договора
код ОКДП
код ОКВЭД
Количественные
характеристики договора
Место поставки товара
(выполнения работы, оказания
услуги)
Срок поставки товара
(выполнения работы, оказания
услуги)
Начальная (максимальная) цена
договора
Порядок формирования цены
договора
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3.
1.3.1.
2.1.4.
1.4.1.
2.1.5.
1.5.1.
2.1.6.
1.7.1., 3.4.1.
2.1.7.
1.8.1., 3.4.2.
2.1.8.
1.9.1., 3.4.4.
Сведения о валюте договора
2.1.8.1.
1.9.2.
2.1.9
2.1.10
1.10.1.
1.10.2.
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
РФ, установленного ЦБ РФ и
используемого при оплате
заключенного договора
Источник финансирования
Форма оплаты
2.1.11
2.1.12
2.1.13
1.10.2.
1.10.2.
1.11.2.
Сроки оплаты
Порядок оплаты
Требования, устанавливаемым
13
Наименование: АО «Концерн «Созвездие»
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул.
Плехановская, д.14
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул.
Плехановская, д.14
Контактный телефон: (473) 255-19-15,
Адрес электронной почты: [email protected]
Поставка и монтаж климатической техники,
пуско-наладочные работы
2930274, 4530870
DK 29.71, F 45.31
в соответствии с техническими заданиями
(Раздел №3)
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14
в соответствии с техническими заданиями
(Раздел №3)
500 000, 00 (пятьсот тысяч рублей 00 коп., в
том числе НДС 18%: 76 271, 19 руб.)
В цену товара, работы, услуги включены все
расходы Участника закупки, необходимые для
поставки товара, работы, услуги в том числе
все налоги, сборы и другие обязательные
платежи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также иные расходы
Участника закупки, связанные с поставкой
товара, работы, услуги и выполнением всех
условий договора
Все суммы денежных средств в документах,
входящих в котировочную сессию, должны
быть выражены в российских рублях.
Не установлено
Собственные средства Заказчика
Безналичная
оплата
в
рублях
путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя
В соответствии с условиями Договора
В соответствии с условиями Договора
В котировочной сессии могут принять участие
в соответствии с
законодательством РФ к лицам,
осуществляющим поставки
товаров, выполнение
работ,оказание услуг,
являющихся предметом
закупки
2.1.14.
1.11.3.
Дополнительные требования к
участникам закупки
14
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические
лица,
получившие аккредитацию на ЭТП, а также
соответствующие следующим обязательным
требованиям:
- соответствие участников процедуры закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки. В случае установления
таких требований, информация о них
содержится в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии»
- в отношении участника котировочной сессии
не проводится процедура ликвидации – для
юридического лица и отсутствует решение
арбитражного суда о признании участника
котировочной сессии – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
Отсутствие
сведений
об
участнике
котировочной
сессии
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
который
ведется
в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и в реестре
недобросовестных
поставщиков,
который
ведется в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, размещенных на
официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
(www.zakupki.gov.ru).
Участники закупки должны представить
заверенные надлежащим образом копии
документов:
1) полученную не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте,
сайте
ЭТП
извещения
о
проведении
котировочной сессии копию выписки из
единого
государственного
реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), копию выписки из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного лица), полученные не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте, сайте ЭТП извещения о
проведении котировочной сессии;
2) копии учредительных документов участника
закупки (для юридических лиц).
3) документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании и
приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности
(далее по тексту пункта - руководитель). В
случае если от имени участника процедуры
закупки действует иное лицо, заявка на участие
в котировочной сессии должна содержать
также
доверенность
на
осуществление
действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (для
юридических
лиц)
и
подписанную
руководителем
участника
закупки
или
уполномоченным этим руководителем лицом.
В случае если указанная доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на
участие в котировочной сессии должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
4) справка об отсутствии в отношении
участника котировочной сессии процедуры
ликвидации – для юридического лица и
решения арбитражного суда о признании
участника
котировочной
сессии
–
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
5)
справка
об
отсутствии
факта
приостановления
деятельности
участника
котировочной
сессии
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки;
6) справка об отсутствии у участника
котировочной сессии – юридического лица
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника котировочной сессии по
данным
бухгалтерской
отчетности
на
последнюю отчетную дату, предшествующую
дате рассмотрения заявок на участие в
котировочной сессии;
7) справка об отсутствии сведений об
участнике котировочной сессии в реестре
недобросовестных
поставщиков»,
15
размещенном
на
официальном
сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее –
официальный сайт Российской Федерации).
К
заявке
необходимо
приложить
заполненный договор (Приложение № 2) в
формате *.doc или *.docx.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.1., 4.1.1.
1.10.2.
Адрес электронной площадки
Обеспечение исполнения
договора и/или возврата аванса
и/или гарантийных
обязательств
2.1.17.
1.10.2.
Требования к обеспечению
исполнения договора (в том
числе возврата аванса)
16
https://opk.roseltorg.ru
Обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата авансового платежа) требуется только
в случае, если Заказчик осуществляет
авансовый платеж Поставщику(Подрядчику). В
этом случае размер обеспечения исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)
равен сумме авансового платежа.
Поставщик (Подрядчик) в целях обеспечения
исполнения договора (в т.ч. возврата
авансового платежа) в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания
настоящего Договора обязан предоставить
Заказчику обеспечение в виде безотзывной
банковской гарантии.
Срок действия безотзывной банковской
гарантии должен на 20 (двадцать) банковских
дней
превышать
срок
исполнения
Поставщиком(Подрядчиком) обязательств по
Договору.
Представление
обеспечения
исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа):
1. Документ об обеспечении исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)–
безотзывная
банковская
гарантия
(рекомендуемая форма представлена в Разделе
6).
2.Вместе с безотзывной банковской гарантией
Поставщиком(Подрядчиком) предоставляются
копии платежных поручений, подтверждающие
оплату банковской гарантии, и документы
(копии
документов),
подтверждающие
полномочия лиц, на осуществление действий
от имени банка (гаранта), а именно:
-документы, подтверждающие полномочия
лиц на осуществление действий от имени банка
(гаранта): копия решения о назначении или об
избрании, либо приказа о назначении
физического
лица
на
должность,
в
соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени банка
(гаранта) без доверенности;
- в случае, если от имени банка (гаранта)
действует иное лицо, в предоставляемых
документах должна содержаться доверенность
на осуществление действий от имени банка
(гаранта), заверенная печатью банка (гаранта) и
подписанная руководителем банка (гаранта)
или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем
банка
(гаранта), в предоставляемых документах
должен
содержаться
также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
3. Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в
том числе Гражданским кодексом Российской
Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должно содержаться:
указание на сумму, в пределах которой
банк (гарант) гарантирует возврат авансового
платежа, которая должна быть не менее суммы
обеспечения возврата авансового платежа,
установленной в закупочной документации;
указание
на
Договор
путем
перечисления сторон Договора с указанием на
то, что банковская гарантия выдана Заказчику,
название предмета и ссылки на основание
заключения Договора (указывается номер и
дата соответствующего протокола);
указание на срок действия банковской
гарантии, который должен начинаться с даты
выдачи банковской гарантии;
указание на то, что банковская гарантия
является безотзывной;
указание на то, что для получения
денежной суммы по банковской гарантии
Заказчику
(бенефициару)
необходимо
обратиться с письменным заявлением в банк (к
гаранту)
с
приложением
документов,
подтверждающих
возникновение
обстоятельств, при наступлении которых
должна выплачиваться банковская гарантия (не
допускается включение в банковскую гарантию
требований о приложении к такому заявлению
иных документов);
согласие банка (гаранта) с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в Договор,
не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии;
указание на то, что уплата денежной
суммы по банковской гарантии осуществляется
в
случае
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком/Подрядчиком (принципалом) его
обязательства
перед
Заказчиком
(бенефициаром), в том числе в случае:
-просрочки исполнения обязательств, в том
числе пропуска Поставщиком/Подрядчиком
(принципалом)
сроков,
установленных
Договором;
-возникновения обстоятельств, установленных
Договором,
при
наступлении
которых
Поставщик/Подрядчик (принципал) обязан
уплатить Заказчику (бенефициару) неустойку (
штраф, пени);
-причинения
Поставщиком/Подрядчиком
(принципалом)
Заказчику
(бенефициару)
просрочкой исполнения обязательств убытков
(расходов);
-невозврата
Поставщиком/Подрядчиком
(принципалом)
Заказчику
(бенефициару)
полученного аванса.
17
2.2.1
2.3.1.
2.2.3., 2.3.1.,
4.1.2., 4.2.1.,
4.5.1.,
5.1.2.
3.6.1.
2.4.1.
4.6.1.
2.5.1.
5.1.2,
5.5.1
Дата начала подачи заявок и
день окончания подачи заявок
Форма заявки на участие в
котировочной сессии
Размер обеспечения заявки на
участие в котировочной сессии
День окончания рассмотрения
заявок на участие в
котировочной сессии
18
4. В случае если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата авансового платежа) перестало быть
действительным, закончило свое действие или
иным
образом
перестало
обеспечивать
исполнение Поставщиком/Подрядчиком своих
обязательств
по
Договору,
Поставщиком/Подрядчиком
обязуется
в
течение 3 (трех) банковских дней с Даты, когда
соответствующее обеспечение исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)
перестало действовать, предоставить Заказчику
иное
(новое)
надлежащее
обеспечение
исполнения договора (в т.ч. возврата
авансового платежа) на тех же условиях и в том
же размере, но не менее чем на сумму
выданного аванса по Договора.
5. Обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата
авансового
платежа)
распространяется в том числе на
случай
неисполнения обязательств по Договору,
уплате неустоек в виде штрафа, пени,
предусмотренных Договором, а также убытков,
понесенных
заказчиком
в
связи
с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
Поставщиком/Подрядчиком
своих обязательств по Договору.
Дата начала подачи заявок: с момента
публикации на www.zakupki.gov.ru
День окончания подачи заявок: «15» апреля
2015 г.09-00 (время московское)
1. В соответствии разделом 5 документации
кодировочной сессии.
Не установлено
«17» апреля 2015г.
Раздел 3. Техническое задание.
по поставке спиральных компрессоров DanfossSY240A4CAE, их монтажу и пуско-наладочным
работам
Место выполнения работ:
юр. адрес - г. Воронеж, ул. Плехановская, 14
факт.адрес - г. Воронеж, ул. Плехановская, 14
Требования, предъявляемые к исполнителю:
- наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
- участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью,
специализированным оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью,
опытом работы в данной области, репутацией;
- все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь паспорта граждан
РФ для прохода на территорию АО «Концерн «Созвездие»;
- наличие у рабочих удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках.
Требования, предъявляемые к работам и услугам:
- срок поставки оборудования – не более 45 календарных дней после подписания договора;
- поставляемое оборудование должно быть ранее не находившимся в употреблении;
- оплата оборудования производится в течение 5 банковских дней с момента его поставки
(подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12);
- выполнение монтажных работ в объеме 100%, обеспечив уровень качества согласно
строительных норм и правил;
- срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ (работы по замене двух компрессоров
и замене фильтрующего элемента, опрессовка, вакуумирование, заправка фреоном и т.д.) – 10
календарных дней с момента поставки оборудования. Данный вид работ проводить в
подходящие погодные условия (не менее +7˚С);
- отчет монтажных и пуско-наладочных работ со всеми необходимыми материалами
производится по форме КС-2 и КС-3;
- оплата монтажных работ производится в течение 5 банковских дней с момента подписания
акта по форме КС-2;
19
- гарантийный срок на оборудование – не менее гарантийного срока, установленного заводомизготовителем;
- гарантийный срок монтажных работ – не менее 1 года с момента сдачи работ;
- максимальная начальная цена оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных
работ - 500 000 руб.
Номенклатура поставляемого оборудования:
№
пп
Наименование
Ед.
Количе
изм.
ство
шт.
2
Компрессор спиральный DanfossSY240A4CAE
(компрессор спиральный с полиэфирным маслом РОЕ, для хладагента R22,
номинальная холодопроизводительность - 240 тыс. БТЕ/ч для 60 Гц (R22) при
стандартных условиях ARI,
1
380-400 В/3 ф./50,
внутр. термостат под пайку
перемещение при 50 Гц - 60,5 м3/ч;
максимальное испытательное давление по низкой стороне - 20 бар, по высокой
стороне - 32 бар, перепада - 24 бар)
2
Фильтрующий элемент
шт.
1
3
Фреон R22
кг.
50
4
Припой
кг.
1
5
Азот
л.
60
Срок поставки оборудования: не более45 календарныхдней после подписания договора.
20
Раздел 4. Проект договора
Приложение № 2
к Закупочной документации № 301-11/04-486
Д О Г О В О Р № 301-11/04-486
(ПРОЕКТ)
АО «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора БеккиеваАзретаЮсуповича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и
_____________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________________ _____________ действующего на основании ________,
с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Поставщик обязуется поставить и монтировать не позднее ___ (числа) Заказчику
___________________ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и
Техническим заданием (Приложение №6), а Заказчик обязуется
принять и оплатить
поставленный и установленный Товар, соответствующий требованиям Заказчика, в порядке и
сроки, определённые Договором.
1.2. Наименование, комплектность, количество, гарантийные сроки, цена, страна
происхождения, место поставки Товара указаны в Приложении № 1 – «Спецификация», которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.1. Поставщик обязуется выполнить установку, шеф-монтаж, пуско-наладочные
работы, протестировать Товар в соответствии с Перечнем пуско-наладочных работ,
изложенных в Приложении №3 – «Перечень пуско-наладочных работ». Работы по установке,
шеф-монтажу, пуско-наладке и инструктажу персонала Заказчика, именуемые в дальнейшем
«Работы», должны быть сданы Заказчику, а Заказчик обязан принять результаты выполненных
работ в срок, установленный настоящим Договором с оформлением Акта выполненных работ
(Приложение № 5)
1.3. Товар, поставляемый по Договору, по своему качеству, комплектности и
гарантийному сроку должен соответствовать требованиям Спецификации, Технического
задания и условиям настоящего Договора.
1.4. На момент передачи Заказчику Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит
Поставщику на праве собственности, не обременён правами третьих лиц, в споре и под арестом
не состоит, легально находится на территории РФ.
1.5. Вся техническая документация, поставляемая с Товаром, должна быть на русском
языке.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставщик гарантирует качество, комплектность, и надёжную работу поставляемого
Товара.
2.2. За 5 календарных дней до начала отгрузки Поставщик обязан сообщить
уполномоченному представителю Заказчика (факсом, e-mail, заказным письмом): дату отгрузки,
вид транспорта, его номер, номер товарно-транспортной накладной, количество мест (с
указанием веса и габаритов груза) __________________________ и согласовать с
представителем Заказчика время и дату приема Товара.
2.3. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие
документы:
21
а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные
копии, сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или
декларации) соответствия и т.д.), если поставляемый Товар подлежит обязательной
сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ;
б) технический паспорт на Товар (на Товары импортного производства технический
паспорт представляет Поставщик с указанием серийного номера, года выпуска, производителя)
и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке на
бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием серийных
номеров Товара и гарантийного периода;
г) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;
д) Товарную накладную (Форма ТОРГ - 12) в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и
один для Поставщика);
е) Акт сдачи – приемки Товара по форме Приложения № 2 к настоящему Договору в 2-х
экз. (один экземпляр для Заказчика и один для Поставщика).
2.4. Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна быть приспособлена как к
крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом (на тележках и автокарах) и
содержать маркировку (наименование и количество единиц Товара, вес брутто и нетто,
габариты и т.д.).
2.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного
срока с даты подписания Акта выполненных работ. Товар должен быть законсервирован,
маркирован и упакован в тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при
погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке транспортом, в соответствии с
требованиями настоящего Договора.
2.6. Поставщик несет ответственность за соответствие сведений, указанных в Товарной
накладной и фактически отгруженного Товара, в соответствии с комплектом поставки, в
соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение
№6).
2.7. Поставщик обязан передать вместе с Товаром техническую документацию для
эксплуатации и ремонта. Вся техническая документация поставляется в объеме, необходимом и
достаточном для надлежащей эксплуатации, технического обслуживания и ремонта в процессе
всего срока эксплуатации.
Предоставить Заказчику все необходимые действующие разрешительные и
сертификационные документы на поставляемый Товар (сертификат или декларацию
соответствия).
2.8. В случае выявления представителем Заказчика в момент приемки несоответствия
Товара Спецификации, Техническому заданию, Товар считается не поставленным. В этом
случае по письменному требованию Заказчика Поставщик обязан устранить такие недостатки
за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком
письменного требования Заказчика.
2.9. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Заказчика. Местом
передачи Товара является: г.Воронеж, ул. ___________________________
Тара и упаковка возврату не подлежат.
2.10. Приёмка поставленного Товара Заказчиком осуществляется в присутствии
полномочного представителя Поставщика с составлением Акта сдачи - приёмки Товара
(Приложение № 2 настоящего Договора).Полномочия представителя должны быть
документально подтверждены. Заказчик проверяет Товар по количеству и качеству
(комплектность и внешний вид).
После подписания представителями Поставщика и Заказчика Акта сдачи-приёмки Товара
он становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.11. При обнаружении в период действия гарантии в процессе эксплуатации
несоответствия качества Товара требованиям технической документации, Заказчик в течении 10
22
(десяти) календарных дней с момента обнаружения такого несоответствия, уведомляет об этом
Поставщика.
2.12. Риск случайной гибели, повреждения, утраты Товара, до момента его передачи и
подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки Товара несет Поставщик.
2.13. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору, считается дата
подписания Акта выполненных работ.
2.14. Датой исполнения Заказчиком обязательств по Договору является дата списания
денежных средств с расчётного счета Заказчика.
2.15. Поставка каждой партии товара осуществляется исключительно в разрезе
спецификации (счета). Не допускается в одной отгрузке смешение товаров из разных
спецификаций (счетов).
3. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
3.1 Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, новым выпуска не
ранее 2014года, выпускаться серийно (не допускается поставка Товара, собранного из
восстановленных узлов и агрегатов), не бывшим в эксплуатации и не выставочным образцом,
работоспособным и готовым к эксплуатации.
3.2. В случае если при осмотре и проверке поставленного Товара Заказчиком будет
выявлено несоответствие Товара условиям настоящего Договора (Технического задания) по
количеству (комплектности), внешнему виду, Заказчик уведомляет об этом Поставщика,
Сторонами составляется акт о несоответствии поставленного Товара условиям настоящего
Договора, который является основанием для предъявления Заказчиком требований к
Поставщику, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
При несоответствии Товара условиям Договора (Технического задания) по комплектности
и внешнему виду Заказчик имеет право отказаться от его приемки. Поставщик в течение 10-ти
рабочих дней, если иной срок дополнительно не согласован Сторонами, от даты отказа
Заказчика от Товара обязан за свой счет заменить Товар на соответствующий условиям
Договора, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным.
В случае недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить непоставленное количество
Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования
Заказчиком.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору
потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара в максимально
короткий срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
3.3. В соответствии с обязательствами, которые определены настоящим Договором,
Поставщик гарантирует:
3.3.1. Своевременную поставку Товара, предусмотренную настоящим Договором.
3.3.2. Комплектность Товара в соответствии с технической документацией на него,
обеспечивающую технические характеристики согласно Приложения № 1 и Приложения №6 к
настоящему Договору.
3.3.3. Устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период действия
гарантии (п. 3.4 настоящего Договора), в срок не более 30-ти календарных дней с момента
получения Поставщиком письменной претензии Заказчика, при условии соблюдения
Заказчиком правил эксплуатации в соответствии с поставленной эксплуатационной
документацией на Товар.
3.3.4. Ремонтопригодность Товара в течение его назначенного ресурса, подтвержденного
(гарантированного) Поставщиком, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации в
соответствии с поставленными Поставщиком вместе с Товаром руководствами и регламентами
технического обслуживания.
3.3.5. Замену Товара или возврат денежных средств, уплаченных по настоящему
Договору, в случае обнаружения существенного недостатка Товара, а также в случае
неустранения любого недостатка Товара в установленный настоящим Договором срок. Замена
23
Товара либо возврат денежных средств должен быть осуществлен в течение ____ дней с даты
получения требования Заказчика.
3.4. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии со сроками указанными в
Спецификации к настоящему Договору, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта
выполненных работ.Если в ходе приёмки поставленного Товара Заказчик обнаружит Товар, не
соответствующий требованиям пунктов 1.3., 1.4. и 1.5 и (или) 2.1. Договора по качеству, то
такой Товар считается не поставленным, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.5. В гарантийный период, затраты, связанные с ремонтом (заменой, исправлением,
компенсационной поставкой), включая транспортные издержки и затраты на оплату труда
работников, выполняющих демонтаж дефектных частей Товара и повторный монтаж,
осуществляются за счет Поставщика, при условии соблюдения Заказчиком правил
эксплуатации, в соответствии с поставляемыми вместе с Товаром руководствами и
регламентами технического обслуживания.
Замененные дефектные узлы или дефектные части Товара возвращаются Поставщику за
его счет в срок, согласованный Сторонами.
Если Поставщик не устранит заявленные дефекты в согласованные Сторонами сроки, то
Заказчик вправе устранить такие дефекты самостоятельно за свой счет без ущерба для своих
прав по гарантии. В этом случае Поставщик обязан возместить фактические расходы на ремонт
(устранение несоответствия) в сумме, подтвержденной надлежащими документами. По запросу
Поставщика Заказчик представит Поставщику документы в обоснование фактически
понесенных расходов.
3.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара (цена Договора), поставляемого в рамках настоящего Договора
составляет: (
) руб. ___ коп,в том числе НДС (18%) – (
) руб. ___коп.и включает в
себя стоимость Товара, выполнение работ, все сопровождающие поставку Товара расходы
Поставщика.
4.2.
Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.
4.3.
Расчёты с Поставщиком осуществляются следующим образом:Оплата
оборудования производиться в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его поставки
(подписания Покупателем или указанным им Грузополучателем товарной накладной по форме
ТОРГ-12 и счет-фактуре). Оплата монтажных работ производится в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания акта по форме КС-2 и счет-фактуре.
Заказчик вправе произвести авансирование настоящего Договора в размере 50 % цены
Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора на основании
выставленного счета.
Авансирование производится при условии предоставления Поставщиком оригинала
безотзывной банковской гарантии, выданной в обеспечение исполнения Договора(в т.ч.
возврата авансового платежа) на сумму выдаваемого аванса (срок действия безотзывной
банковской гарантии должен превышать на 20 (двадцать) календарных дней дату выполнения
Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору).
40% стоимости Договора оплачивается в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты
подписания Акта сдачи – приемки Товара, на основании счёта к которому прилагаются:
- Счёт-фактура;
- Товарная накладная (Форма ТОРГ - 12);
- Акт сдачи-приёмки Товара.
24
Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
Без приложения указанных документов счета не оплачиваются и возвращаются
Поставщику. При этом обязательство Заказчика по оплате не считается просроченным.
10% цены Договора оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней
с даты подписания Акта выполненных работ, на основании счёта к которому прилагаются:
- Счёт-фактура (если работы выделены отдельной строкой и не входят в стоимость
Товара);
- Акт выполненных работ.
Без приложения указанных документов счета не оплачиваются и возвращаются
Поставщику. При этом обязательство Заказчика по оплате не считается просроченным.
4.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления предоплаты Поставщик
обязан выставить Заказчику счет-фактуру на полученный аванс.
4.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих
обязательств по настоящему Договору, за пользование авансом Поставщик уплачивает
Заказчику проценты в соответствии со статьей 823 Гражданского кодекса РФв размере одной
трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты процентов за каждый день
пользования авансом.
4.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору,
Поставщик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с даты, когда соответствующее
обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере.
4.7. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на обязательства по
возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек
в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных заказчиком в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Договору.
4.8. Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара за вычетом суммы
штрафных санкций, указанных в разделе 7 настоящего договора, а также процентов,
предусмотренных п.4.7. настоящего Договора (зачет встречного однородного требования в
соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ).
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.
Выезд представителей Поставщика для проведения Работ, указанных в
приложении №3 к настоящему Договору, осуществляется при наличии письменного извещения
Заказчика о готовности объекта к Работам.
5.2.
Перед началом Работ, Заказчик обязан подготовить помещение и осуществить
подводку коммуникаций в соответствии с требованиями Приложения № 4 – «Технические
требования по подготовке объекта к установке и пуско-наладочным работам», которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора, и доставить Товар к месту проведения работ.
5.3.
Поставщик обязан провести Работы, указанные в Приложении №3 в течение 10
календарных дней с момента уведомления Поставщика Заказчиком о готовности объекта к
Работам.
5.4. Поставщик обязан выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в
соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными
нормами и правилами, гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору.
5.5. Поставщик обязан предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал,
аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Заказчику
адресу.
25
5.6.
Представители Поставщика допускаются на территорию Заказчика при наличии
паспортов РФ, командировочного удостоверения с обязательной отметкой о месте назначении
(АО «Концерн «Созвездие»), предписания на выполнение задания. Работа выполняется
Поставщиком с использованием собственных сил. Все расходы, связанные с прибытием
представителей Поставщика к месту нахождения Заказчика несет Поставщик.
5.7.
Заказчик обязан предоставить сотрудникам Поставщика доступ в рабочее
помещение с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни в течение всего срока выполнения Работ.
5.8.
Заказчик в праве предоставить Поставщику возможность для хранения
инструментов и расходных материалов, согласно их массогабаритным размерам, и создать
условия, обеспечивающие их сохранность.
5.9.
Поставщик несёт ответственность за утрату, повреждение имущества Заказчика,
если утрата и/или повреждение имущества произошли по вине Поставщика.
5.10. Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной
безопасности при выполнении работ.
5.11.
Поставщик уведомляет Заказчика о завершении выполнения необходимых работ
и готовности к их сдаче.
5.12. Завершение Работ оформляется Актом выполненных работ в 2-х экземплярах
(Приложение №5). Заказчик в течение двух рабочих дней рассматривает и утверждает акт
выполненных работ в случае отсутствия претензий и(или) направляет Поставщику
мотивированный отказ в приемке работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает
перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После
устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Заказчику Акт
выполненных работ. После подписания представителями Поставщика и Заказчика Акт
становится неотъемлемой частью настоящего Договора.Несмотря на подписание акта
выполненных работ, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств,
принятых по условиям настоящего Договора.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в
том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных).
6.2.
Наступление форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства,
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при надлежащей степени
осмотрительности и принятии необходимых мер, в том числе стихийные бедствия природного
характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), диверсии,
запретительные или ограничительные меры органов государственной власти и т.п. - влечет
изменение сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Договору соразмерно времени
действия таких обстоятельств.
6.3.
О возникновении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств
Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения.
6.4.
Сторона должна в течение 7 (семи) дней передать другой Стороне подтверждение
компетентного органа или организации соответствующей страны о факте возникновения и
прекращения форс-мажорных обстоятельств.
6.5.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит документы, указанные в
пунктах 6.3. и 6.4. настоящего Договора, другая Сторона вправе не принимать во внимание
наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) в связи с
ненадлежащим исполнением условий Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
26
7.1. За нарушение сроков поставки Товара и/или выполнения Работ Заказчик вправе
потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере одной трёхсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Договора за каждый день просрочки, включая день фактического
выполнения обязательств, а также штрафа в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора за
каждый факт такого нарушения.
7.2. В случае нарушения Поставщиком срока заменыТовара, указанного в п.3.3.3
Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере одной
трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от стоимости Товара, подлежащего восстановлению, за каждый
день просрочки, а также штрафа в размере 5 (пяти) процентов от стоимости Товара,
подлежащего восстановлению, за каждый факт такого нарушения.
7.3. В случае просрочки обязательств по Договору более чем на 15 (пятнадцать) рабочих
дней, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения причиненных этим
убытков, письменно уведомив Поставщика. Если в ходе приёмки поставленного Товара
Заказчик обнаружит Товар, не соответствующий требованиям пунктов 1.3., 1.4. и 1.5 и (или)
2.1. Договора по качеству, то такой Товар считается не поставленным, а Заказчик вправе
предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7.4. В случае предоставления Поставщиком недостоверной информации о стране
происхождения Товара, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность
за неисполнение обязательств по поставке в соответствии с пунктами 7.1, 7.2, 7.3 настоящего
Договора.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик
вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере одной трёхсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения
обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе без обращения в суд удержать из представленного
им обеспеченияисполнения Договора(в т.ч. возврата авансового платежа) неустойки в виде
штрафа, пени, предусмотренные Договором, убытки, понесенные заказчиком в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, а
также сумму авансового платежа с письменным извещением Поставщика.Заказчик в течение 10
(десяти) дней направляет претензионное письмо с приложенным к нему для акцепта платежным
требованием на взыскиваемую сумму в адрес гаранта, для перечисления указанной суммы
Заказчику
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по
Договору обязательств.
7.9. Поставщик обязуется предоставлять информацию об изменениях в составе
владельцев, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика
не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения
требований о предоставлении Поставщиком указанной информации, Покупатель вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
27
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и
возмещением понесенных ими убытков, разрешаются путем переговоров.
8.2. Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на
претензию – 10 (десять) рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного в п. 6.3.; 6.4) с
даты получения претензии.
8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению по выбору истца в Третейском суде при
Государственной корпорации "Ростех" в соответствии с его регламентом, либо в арбитражном
суде по месту нахождения ответчика. При применении процедуры третейского разбирательства
Стороны руководствуются принципами свободы Договора, автономии воли и равноправия
Сторон. Решения Третейского суда при Государственной корпорации "Ростех" признаются
Сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат
оспариванию.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
_______________ 201__ включительно. Окончание срока действия настоящего Договора не
влечет за собой прекращение обязательства Сторон по исполнению своих обязательств по
Договору, в том числе по уплате неустойки, убытков в соответствии с разделом 7 настоящего
Договора и уплате процентов за пользование авансом в соответствии с п.4.5 настоящего
Договора.
9.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к
Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
9.3 Поставщик гарантирует патентную чистоту Товара и несет имущественную
ответственность за нарушение исключительных прав авторов и правообладателей объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Уведомления, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться
Сторонами по почте, факсимильной связью, с курьером, и считаются полученными другой
Стороной, если позволяют установить дату отправки уведомления, а также адрес (телефон)
лица, которому они направлены и адрес (телефон) лица, направившего данное уведомление.
Стороны согласились считать равнозначными подлинными вышеуказанные документы,
переданные посредством факсимильной связи по следующим реквизитам:
Факс Поставщика: +7 (___) ________. Факс Заказчика: (473) 235–50–88
9.5. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов одной из Сторон
соответствующая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных
изменений письменно известить об этом другую Сторону. При этом Сторонами оформляется
дополнительное соглашение, с указанием измененных юридического адреса и (или) банковских
реквизитов.
9.6. Заказчик вправе принять решение о внесудебном одностороннем отказе от
исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. В этом
случае Заказчик вправе потребовать возврата уплаченного аванса или оплаченной суммы за
Товар.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для
каждой из Сторон) на бумажном носителе, подписанных Сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющих равную юридическую силу.
28
10.2. Спецификация Товара и иные приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
подписаны полномочными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
« Заказчик»
АО «Концерн «Созвездие»
394018 г. Воронеж ул. Плехановская, д. 14
ИНН 3666127502 КПП 366750001
Центрально-Черноземный банк Сбербанка
России г. Воронеж,
р/с 40702810013400115668
кор. счет 30101810600000000681,
БИК 042007681
ОГРН 1053600445337
«Поставщик»
от ЗАКАЗЧИКА:
АО «Концерн «Созвездие»
_________________/ А.Ю. Беккиев/
М.П.
от ПОСТАВЩИКА:
______ «___________»
______________/___________/
М.П.
29
Приложение № 1
к Договору №
от « » 2015 г.
Наименование,
№ обозначение,
п/п
страна
происхождения
1
Товар 1
2
Товар 2
Состав
(комплектность)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Цена
за
Срок
единиц Сумма Сумма
Дата
гарант
К-во
у
НДС, (руб.)
поставки
ии
(руб.)
руб. с НДС
(мес)
без
НДС
…..
4
Товар N
Итого без НДС:
НДС:
Итого с НДС:
Итого: __________________сумма прописью, в том числе НДС 18%____________
Место поставки Товара:
Заказчик:
Генеральный директор
АО «Концерн «Созвездие»
Поставщик:
___________________ /А.Ю. Беккиев/
_________ «_____________»
_________________
М.П.
«____» ______________ 2015 г.
М.П.
«____» ____________ 2015 г.
30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору №
от « » 2015 г.
АКТ
сдачи-приемки Товара
«__» ________ 2015 г.
АО «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________
___________________________________________________,
действующего
на
основании
____________, с одной Стороны, и ______________________________________, именуемый в
дальнейшем
–
«Поставщик»,
в
лице
_________________________________________________________, действующего по доверенности
№ ______ от «___» ___________ 2015 года, с другой Стороны, составили настоящий Акт в том,
что:
1.Заказчик принял, а Поставщик сдал следующий Товар:
Наимено Коли- Цена Наименован Наименован Место
Номер и
Общая Тара
ваниеТов чество Товар ие
ие
передачи
дата
сумма
ара,
,
а
Заказчика, Поставщика (склад)Заказчи Товарнострана
компл за ед. адрес,
, адрес,
ка,
сопроводи
присхож ектнос
телефон
телефон
дения
ть
тельных
шт.
документо
в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.Товар не имеет внешних повреждений и недостатков.
3.Недостатки:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указанные недостатки не рассматриваются Сторонами как существенные.
Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение______ дней с момента
подписания настоящего Акта.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – один экземпляр Заказчику, один
экземпляр Поставщику.
От ПОСТАВЩИКА:
От ЗАКАЗЧИКА:
АО «Концерн «Созвездие»
_________________/ /
_____________ /______________/
М.П.
М.П.
31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору №
от « » 2015 г.
Перечень пуско-наладочных работ,
которые производят представители ПОСТАВЩИКА
1. Шеф-монтаж и установка Товара производятся в соответствии с требованиями завода
изготовителя, заявкой Поставщика и должны обеспечивать нормальную работу Товара в
соответствии с эксплуатационной документацией.
2. Проверка работоспособности Товара, согласно методике испытания (Программы
проведения приемо-сдаточных испытаний и обучения персонала).
3. «Поставщик» обязан известить «Заказчика» о приемо-сдаточных испытаниях.
4. Сбои в процессе приемо-сдаточных испытаний, вызванные конструктивными дефектами
Товара, не допускаются.
5. При работе Товара без сбоев составляется двухсторонний Акт о выполнения работ по
сборке и проверки работоспособности Товара.
Примечание: наличие у «Заказчика» предложений по конструктивным
усовершенствованиям и другим изменениям Товара не может служить основанием для
отказа от его приемки, но может быть оформлено протоколом.
6.Изготавливает тестовые детали:
.
.
.
N. Тестирует оборудование во всех режимах
от ЗАКАЗЧИКА:
от ПОСТАВЩИКА:
АО «Концерн «Созвездие»
_________________/Беккиев А.Ю./
М.П.
_________________/
М.П.
32
/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору №
от « » 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
по подготовке объекта к установке и пуско-наладочным работам
Для проведения установки Товара и пуско-наладочных работ необходимо выполнение
Заказчиком всех технических мероприятий согласно п. 5.2., 5.6. Договора, а также
нижеследующих требований:
Подготовка к сборке и проверки работоспособности Товара.
1.«Заказчик» до прибытия персонала «Поставщика» обязан:
а) Подготовить площадку согласно схеме расположения опорных элементов.
б) Обеспечить подачу электроэнергии, воды, воздуха, работу канализации, вентиляции.
1.2. «Поставщик» командирует свой персонал (не позднее 10 дней) после сообщения
«Заказчика» о готовности к началу проведения работ. Срок выезда согласовывается
Сторонами.
От ЗАКАЗЧИКА:
АО «Концерн «Созвездие»
От ПОСТАВЩИКА:
_________________/Беккиев А.Ю./
М.П.
__________________
М.П.
33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору №
от « » 2015 г.
АКТ
выполненных работ
«__» ________ 2015г.
АО «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора, БеккиеваАзретаЮсуповича, действующего на основании Устава, с одной Стороны,
и __________________________________, именуемый в дальнейшем – «Поставщик», в
лице____________________________
_________________________________________________, действующего на основании
_____________, с другой Стороны, составили настоящий Акт в том, что:
1. Поставщик выполнил работы по установке, шеф-монтажу, пуско-наладке, (Аттестации)
Товара, и инструктажу персонала Заказчика по Договору № ________ от «__»
________201_г., согласно «Перечня пуско-наладочных работ» (Приложения №3 к
Договору).
2. Замечания: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Указанные недостатки не рассматриваются Сторонами как существенные.
Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение______ дней с момента
подписания настоящего Акта.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.
От ЗАКАЗЧИКА:
АО «Концерн «Созвездие»
_________________/Беккиев А.Ю./
М.П.
От ПОСТАВЩИК:
________________ ______________
М.П.
34
Раздел 5. Формы документации котировочной сессии
Подраздел 5.1. Заявка на участие в котировочной сессии
начало формы
На бланке организации.
____________________________________
_____________________
Дата, исх. Номер
(указать наименование Заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
на __________________________________________________________
(указать предмет договора)
1. Изучив документацию котировочной сессии на право заключить вышеупомянутый договор, а
также
применимые
к
данной
котировочной
сессии
законодательство
и
нормативные правовые акты_______________________________________________________
(наименование Участника закупки)
в
лице______________________________________________________________________
( (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________________________
(устава, доверенности)
сообщает о согласии участвовать в котировочной сессии на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны ______________________________, являющиеся предметом котировочной
сессии, в соответствии с требованиями документации котировочной сессии и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении.
3. Настоящей заявкой декларируем, что против_____________________________________
(наименование Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании_________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановлена деятельность в порядке
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Копии документов прилагаются.
4. Сообщаем, что сведения о _____________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011
года №223-ФЗ Реестре недобросовестных поставщиков.
5. Данная заявка подается с пониманием того, что:
Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и
подачей заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;
Вы оставляете за собой право:
принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации;
отклонить все заявки.
6. В случае признания нас победителем котировочной сессии мы берем на себя обязательства
подписать проект договора с Заказчиком в соответствии с требованиями документации
котировочной сессии и условиями наших предложений, которые соответствуют условиям
документации котировочной сессии.
35
7. В случае если нашей заявке на участие в котировочной сессии будет присвоен второй номер,
а победитель котировочной сессии будет признан уклонившимся от заключения договора, мы
обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации
котировочной сессии и условиями наших предложений.
8. Мы извещены о включении сведений _____________________________________
(наименование Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении котировочной сессии просим сообщать уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов
котировочной сессии и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер
предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.
11. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «_____» _______ 201_ года
(но не менее 30 дней) и действительна до дня заключения договора.
12. Наше полное и сокращенное наименование ____________________________;
почтовый адрес ________________________________________,
банковские реквизиты:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
ОГРН _______________________
ОКВЭД _____________________
ОКДП ________________________
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника процедуры закупки
13. Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
_______________________________________________________________________________
(указать адрес направления корреспонденции, в том числе индекс)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки
_____________
(подпись)
______________
(Ф. И. О.)
(МП)
конец формы
К заявке необходимо приложить заполненный договор (Приложение № 2) в формате *.doc или
*.docx.
36
5.2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
начало формы
Приложение №1 к Заявке
от «____» __________ 2015 г. №________
На бланке организации.
_____________________
_______________________
Дата, исх. Номер
(указать наименование Заказчика)
Коммерческое предложение (предложение о цене договора)
Мы, _____________________________, в лице ________________________________________
(наименование Участника закупки)
Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)
сообщаем, что готовы поставить товары со следующими единичными расценками:
№
пп
Наименование продукции
(товара, работ, услуг),
Ед. изм.
Количество
Цена за
единицу с
НДС
18%,.
---.
Стоимость с
НДС 18%,
по позиции
.
1
2
…
ИТОГО: __________ --- _____ ---, в том числе НДС 18% ________ ---- ____ ----.
_________________
(подпись)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.П.
конец формы
Внимание: Коммерческое предложение подается в соответствии с требованиями технического задания
Раздела 3, заполняется в произвольной форме с расшифровкой (структурой) цены договора.
Участники котировочной сессии описывают поставляемый товар, который является предметом
котировочной сессии, его функциональные характеристики (потребительские свойства), а также его
количественные и качественные характеристики.
37
5.3. Форма анкеты участника
начало формы
Приложение № 2 к Заявке
от «____»_____________ 2015 г. №__________
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
3. Юридический (фактический) адрес участника закупки
4 Почтовый адрес участника закупки
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
6. Фактический (почтовый) адрес участника закупки
7. Телефоны Участника (с указанием кода города)
8. Факс Участника (с указанием кода города)
9. Адрес электронной почты Участника
10. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и контактного телефона
11. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с
указанием должности и контактного телефона
12. Сведения о выданных участнику закупки лицензиях,
необходимых для выполнения обязательств по договору
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты
действующей лицензии, наименование территории на которой
действует лицензия)
13. Выручка по балансу за последние три года, тыс. руб.
14. Чистая прибыль, тыс. руб.
Настоящим заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
38
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
……………………………………………………………………………………………
Руководитель организации
(подпись)
___________________
(Ф.И.О.)
_____________________
М.П к о н е ц ф о р м ы
* Участник по своему усмотрению может приложить копию баланса за 2 последних года
и копию отчета о прибылях и убытках.
39
5.4 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа
начало формы
Приложение № 3 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
Дата, исх. номер.
ДОВЕРЕННОСТЬ № __________
г. Москва
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №_________ выдан _________________ «____» _____________ г.
представлять интересы
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в котировочной сессии, на право заключения Договора _________________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной (единой)
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации —
доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись__________________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 2015 г.
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий
на основании доверенности.
Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется печатью.
40
5.5 Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации
начало формы
Приложение № 4 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
Запрос
на разъяснение положений закупочной документациикотировочной
заключения договора _______________________________.
сессии
на право
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации котировочной сессии:
№
п/п
Раздел закупочной
документации
Ссылка на пункт
закупочной
документации,
положения которого
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений закупочной документации
Ответ на запрос прошу направить по:
_____________________________________________________________________________
(нужное выбрать: почте – почтовый адрес, по факсу – номер, по эл. п.– адрес эл. п.)
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий на
основании доверенности. Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется
печатью.
5.6. Согласия лиц, паспортные данные которых представлены в составе заявки на
участие в конкурсе - на обработку персональных данных (при необходимости)
41
начало формы
Приложение № 5 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся
_________________________________________________________________________
(фамилия,
имя, отчество)
паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________
название выдавшего органа _________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку АО «Концерн «Созвездие»(далее
- Оператор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения,
паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом,
профессионально занимающимся закупочной деятельностью в АО «Концерн «Созвездие»и
обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной
деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные
данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости,
другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной
деятельности.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры).
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов,
связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности и составляет три года.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной и действует «______»_________________ 20____г.
бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить
их обработку.
__________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных
конец формы
5.7. Сведения о принадлежности Участника к субъектам малого или среднего
предпринимательства (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.13 г. №867-р)
42
начало формы
Приложение № 6 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
№
пп
1
2
3
4
Наименование условия
Данные Участника
закупки
для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов)
для юридических лиц - доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, (данное ограничение не распространяется на
хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежатучредителям (участникам)
таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или
созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо
бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального
образования или созданным государственными академиями наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
средняя численность работников за предшествующий календарный год
составляет:
а) до 15 человек включительно - для микропредприятий ;
б) до 100 человек включительно - для малых предприятий;
в) от 101 до 250 человек включительно - для средних предприятий.
выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за
предшествующий календарный год не превышает предельные значения,
установленные Правительством РФ:
а) для микропредприятий - 60 млн. рублей;
б) для малых предприятий - 400 млн. рублей;
в) для средних предприятий - 1000 млн. рублей.
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии
наибольшим по значению условием
______________
____________________________________________
(подпись, М.П.)(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
43
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______________________
г._______________
«__»____20___г.
(полное наименование организации-Гаранта)
__________________________________________________________________, адрес места
нахождения: ____________________, почтовый адрес:_______________________________,
код ОКПО:_________________, ИНН:____________, финансовые
реквизиты:__________________________________________________________, реквизиты
лицензии Банка России на осуществление банковских
операций:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение
(полное наименование организации-Принципала)
__________________________________________________________________________________
__,
адрес места
нахождения:_______________________________________________________________,
почтовый адрес:_______________________, код ОКПО:_____________,
ИНН__________________,
финансовые реквизиты:____________________________, именуемый в дальнейшем
«Принципал»,
__________________________________________________________________________________
___(наименование обязательства по исполнению договора на
__________________________________
(название предмета договора, номер и
дата договора),
перед Акционерным обществом «Концерн «Созвездие», адрес места нахождения: 394018 г.
Воронеж, ул. Плехановская, 14, почтовый адрес: 394018
г. Воронеж, ул.
Плехановская, 14, ИНН: 3666127502, КПП: 366750001, финансовые реквизиты: р/с:
40702810013400115668, в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронеж, к/с:
30101810600000000681, БИК: 042007681, именуемым в дальнейшем «Бенефициар».
Гарант настоящим безотрывно обязуется выплатить Бенефициару любую сумму, не
превышающую_______________ рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
письменного Требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение
Принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана настоящая гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей гарантии
должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и
заверено печатью Бенефициара. К Требованию должны быть приложены заверенные
уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:
-платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу, с отметкой банка Бенефициара об исполнении;
-документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с
условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено вслучае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
-документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или
иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об
избрании, приказ о назначении, доверенность).
44
Приложение иных документов,вместе с указанным Требованием Бенефициара, не
требуется.
Основанием для выплаты денежной суммы по настоящей гарантии является
ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств перед Бенефициаром, в том числе в
случае:
поставки Принципалом товаров/оказания/выполнения Принципалом услуг/работ, не
соответствующих требованиям договора;
просрочки исполнения обязательств, в том числе пропуска Принципалом сроков,
установленных договором;
возникновения обстоятельств, установленных договором, при наступлении которых
Принципал обязан уплатить Бенефициару неустойку (штраф, пени);
причинения Принципалом Бенефициару просрочкой исполнения обязательств убытков
(расходов);
невозврата Принципалом Бенефициару полученного аванса.
Исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет Бенефициара.
В случае нарушения срока исполнения обязательства по Гарантии, Гарант обязуется
уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате
по Гарантии, за каждый календарный день просрочки.
Бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта,
если Гарантом в установленный срок не исполнено требование Бенефициара об уплате
денежной суммы по Гарантии.
Никакие изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают Гаранта от
обязательств по настоящей гарантии.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи и действует по
«____»________ 20___г. включительно.
Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Воронежской области.
Руководитель организации-Гаранта <2>
_______________
(подпись)
подписи)
_________________
(расшифровка
Вместе с безотзывной банковской гарантией предоставляются документы (копии документов), подтверждающие полномочия
лиц, на осуществление действия от имени банка (Гаранта).
2
45
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа