close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение 3
к конкурсной документации
ДОГОВОР № ____________
на выполнение геодезических и кадастровых работ
г. Москва
__ __________ 2015 года
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», в лице заместителя
Генерального директора _______________________________________, действующего на
основании доверенности от _____________ года № ______, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и
____________________________________
«_________________»,
именуемое
в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на
основании ____________________________, с другой стороны,
вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение
геодезических и кадастровых работ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется на основании задания Заказчика выполнить геодезические и
кадастровые работы, предусмотренные Приложением 1 и Приложением 2 к Договору, в
отношении принадлежащих Заказчику земельных участков (далее – Работы), а Заказчик обязуется
принять результаты выполненных Работ и оплатить их стоимость в порядке, предусмотренном
Договором.
1.2. Перечень видов Работ, их объем и сроки выполнения, стоимость, а также требуемый
Заказчиком результат выполненных Исполнителем Работ (итоговые документы) указываются в
заданиях на выполнение геодезических и кадастровых работ (далее – Задания), являющихся
неотъемлемой частью Договора (Приложения 1 и Приложение 2 к Договору).
1.3. Исполнитель гарантирует, что:
- обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками и пр.) на
выполнение геодезических и картографических работ, либо такими разрешениями (лицензиями,
допусками и пр.) будут обладать привлекаемые к выполнению Работ третьи лица;
- Работы будут выполняться в соответствии с нормативными требованиями к проведению
таких Работ, установленными законодательством Российской Федерации, Договором и Заданием.
1.4. Окончанием Работ является передача Заказчику результатов выполненных работ
(итоговых документов), указанных в Заданиях, в порядке, предусмотренном Договором и
Заданиями.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Незамедлительно получать от Исполнителя сведения о ходе выполнения Работ,
указанных в Заданиях;
2.1.2. Присутствовать при выполнении Исполнителем Работ и контролировать его
действия;
2.1.3. Отказаться от исполнения Договора, письменно известив об этом Исполнителя за
5 (Пять) рабочих дней до даты отказа. При этом Заказчик обязуется выплатить стоимость Работ,
выполненных Исполнителем на дату такого отказа;
2.1.4. Без согласия Исполнителя передать свои права и обязанности по Договору третьему
лицу.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получить от Заказчика копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих
документов на земельные участки, в отношении которых выполняются Работы;
2.2.2. Запросить у Заказчика дополнительные информацию и/или документы,
необходимые для выполнения Работ (в том числе доверенности, решения соответствующих лиц и
2
иные документы, необходимые для проведения Работ), в случае, если такая информация и/или
документы могут быть предоставлены исключительно Заказчиком;
2.2.3. Привлекать третьих лиц и принадлежащее им оборудование для исполнения
отдельных видов Работ, предусмотренных Заданиями. При этом Исполнитель несет
ответственность за сроки и качество выполненных третьими лицами отдельных видов Работ;
2.2.4. Отказаться от исполнения Договора, письменно известив об этом Заказчика за
5 (Пять) рабочих дней до даты такого отказа. В случае отказа Исполнителя от исполнения
Договора, стоимость Работ, выполненных на дату отказа, Заказчиком не возмещается.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать Исполнителю копии имеющихся правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документов на принадлежащие ему земельные участки, в отношении
которых выполняются Работы;
2.3.2. Обеспечить Исполнителю доступ на земельные участки для проведения Работ;
2.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении последним Работ в объеме и на
условиях, предусмотренных Договором и Заданиями;
2.3.4. Принять результат выполненных Исполнителем Работ (итоговые документы) в
порядке, предусмотренном Договором и Заданиями;
2.3.5. Оплатить Исполнителю выполненные Работы в размере и в порядке,
предусмотренном Договором и Заданиями;
2.3.6. Выдать представителям Исполнителя доверенности, необходимые для выполнения
Работ.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации, Договором и Заданиями, в объеме и в сроки,
предусмотренные Заданиями;
2.4.2. Выполнить Работы при помощи оборудования, имеющего соответствующие
сертификаты и другие документы, удостоверяющие надлежащее качество оборудования;
2.4.3. Предварительно согласовывать с Заказчиком выполнение Работ, в результате
которых произойдет изменение площади земельных участков.
2.4.4. Приостановить выполнение Работ, указанных в Заданиях, если по обстоятельствам
их выполнения это необходимо в интересах Заказчика, при этом Исполнитель обязуется
уведомить об этом Заказчика в течение 1 (Один) рабочего дня с даты приостановки Работ;
2.4.5. Передать Заказчику установленные Заданиями результаты выполненных Работ
(итоговые документы) в срок, установленный соответствующим Заданием, в порядке,
предусмотренном Договором и Заданиями;
2.4.6. В случае отказа любой Стороны от исполнения Договора передать в течение
10 (Десять) рабочих дней Заказчику результат выполненных Работ на дату такого отказа в
порядке, предусмотренном разделом 5 Договора;
2.4.7. По окончании срока действия Договора вернуть Заказчику все полученные от него
документы, касающиеся земельных участков.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1.
Общая
стоимость
Работ
по
Договору
составляет
____________
(________________________________________) рублей, в том числе НДС 18% в размере
____________ (__________________________________________________________) рублей.
3.2. Оплата Работ производится в следующем порядке:
3.2.1. 20% от общей стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора, что составляет
_____________ (_______________________________________) рублей, в том числе НДС 18% в
размере ____________ (__________________________________________________) рублей,
Заказчик оплачивает в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта
приема-передачи результата выполненных Работ, предусмотренных Заданием № 1 на выполнение
геодезических и кадастровых работ (Приложение 1 к Договору).
3.2.2. 80% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора, что составляет
_____________ (_______________________________________) рублей, в том числе НДС 18% в
3
размере ____________ (__________________________________________________) рублей,
Заказчик оплачивает в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта
приема-передачи результата выполненных Работ, предусмотренных Заданием № 2 на выполнение
геодезических и кадастровых работ (Приложение 2 к Договору).
3.3. Часть стоимости Работ, указанная в пункте 3.2.1 Договора, оплачивается только при
получении результата выполнения всех Работ, предусмотренных Приложением 1 к Договору.
3.4. Часть стоимости Работ, указанная в пункте 3.2.2 Договора, оплачивается только при
получении результата выполнения всех Работ, предусмотренных Приложениями 1 и 2 к Договору.
3.5. Оплата стоимости Работ производится Заказчиком в рублях путем безналичного
расчета на основании счетов, выставляемых Исполнителем.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате Работ считается исполненным надлежащим
образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения Работ установлены Заданиями.
4.2. Течение начала срока выполнения Работ начинается с даты, установленной
соответствующим Заданием.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
5.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать требованиям, содержащимся в
Заданиях, а также требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к
соответствующим видам Работ.
5.2. При завершении Работ, содержащимся в соответствующем Задании, Исполнитель
представляет Заказчику в 2 (Два) экземплярах Акт приема-передачи результата выполненных
Работ с приложением к нему итоговых документов, предусмотренных соответствующим
Заданием.
5.3. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Актов приемапередачи результата выполненных Работ и приложенных к нему итоговых документов обязан
направить Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного акта или мотивированный отказ от
приемки Работ и/или предложение по устранению недостатков.
5.4. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа и/или предложения об
устранении недостатков Исполнитель устраняет замечания и повторно представляет Заказчику
Акт приема-передачи результата выполненных Работ.
5.5. После передачи по Акту приема-передачи результата выполненных Работ итоговой
документации, предусмотренной соответствующим Заданием, Заказчик приобретает в полном
объеме права на использование такой документации без дополнительного согласия Исполнителя.
Подписание Исполнителем Акта приема-передачи результата выполненных Работ
означает его согласие на реализацию Заказчиком прав, упомянутых в настоящем пункте Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные таким
нарушением убытки.
6.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оборудования, при
помощи которого выполняются Работы по Договору.
6.3. Заказчик несёт ответственность за своевременное представление копий
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, необходимых для выполнения
исполнителем Работ, а также за достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
6.4. В случае нарушения сроков выполнения Работ, установленных в соответствующем
Задании, Исполнитель по письменному требованию Заказчика уплачивает ему неустойку в
размере 0,01% от общей стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый день
просрочки. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности возместить Заказчику
причиненные убытки и выполнить Работы, предусмотренные Договором и данным Заданием.
4
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
передаче в Арбитражный суд города Москвы.
7.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются нормами
законодательства Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу, должны быть
оформлены в письменном виде.
8.3. В случае если по причинам, независящим от Заказчика и Исполнителя, по какомулибо Заданию не может быть получен итоговый результат выполненных Работ, то Договор
считается прекратившим своё действие с даты, когда Сторонам стало известно о невозможности
получения итогового результата, а стоимость части Работ, выполненных Исполнителем на дату
прекращения действия Договора, Заказчиком не возмещается.
8.4. Договор составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
два экземпляра для Заказчика, один – для Исполнителя.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Место нахождения и адрес для направления почтовых сообщений:
109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4.
ОГРН 1047796046198, ИHH 7708514824, КПП 775001001
к/с № 30127810500000000051 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501051
Исполнитель:
_______________________________________ «______________________»
Место нахождения и адрес для направления почтовых сообщений:
_____________________________________________________
ОГРН _____________, ИНН ___________, КПП __________
р/с ______________________ в ____________________________________,
к/с ______________________ в ________________________________, БИК __________
Заказчик:
Заместитель Генерального директора
Исполнитель:
_________________
__________________
_________________ _______________
______________
Руководитель Финансовой дирекции –
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
___________________ Н.Д. Молодцова
м.п.
_________________ ______________
м.п.
5
6
Приложение 1
к Договору на выполнение
геодезических и кадастровых работ
от «___» __________ 2015 года № _______
ЗАДАНИЕ № 1
на выполнение геодезических и кадастровых работ
1. Земельные участки, в отношении которых выполняются работы
1.1. Принадлежащие Заказчику на праве собственности следующие земельные участки,
относящиеся к категории земель населенных пунктов и предназначенные «для жилых домов,
предназначенных для проживания одной семьи – объекты индивидуального жилищного
строительства» (далее – Земельные участки):
1.1.1. Земельный участок площадью 397 565 кв. м, с кадастровым номером
50:21:0140218:858, местоположение которого установлено относительно ориентира, имеющего
адрес: г. Москва, поселение Десеновский, вблизи д. Пыхчево, уч. № 66/1;
1.1.2. Земельный участок площадью 51 632 кв. м, с кадастровым номером
50:21:0140218:860, местоположение которого установлено относительно ориентира, имеющего
адрес: г. Москва, поселение Десеновский, вблизи д. Пыхчево, уч. № 66/3;
1.1.3. Земельный участок площадью 748 000 кв. м, с кадастровым номером
50:21:0140308:33, местоположение которого установлено относительно ориентира, имеющего
адрес: г. Москва, поселение Десеновский, вблизи д. Кувекино, уч. № 64;
1.1.4. Земельный участок площадью 831 500 кв. м, с кадастровым номером
50:21:0140308:34, местоположение которого установлено относительно ориентира, имеющего
адрес: г. Москва, поселение Десеновский, вблизи д. Кувекино, уч. № 62.
Перечень и характеристики выполняемых работ. Результат выполненных работ
2.1. Исполнитель обязуется выполнить в отношении Земельных участков работы по
уточнению координат характерных точек границ Земельных участков с точностью, установленной
действующим законодательством Российской Федерации для земельных участков, относящихся к
категории земель населенных пунктов.
2.2. Исполнитель в рамках выполнения работ, указанных в пункте 2.1 настоящего задания,
обязан:
2.2.1. Получить данные о кадастровом делении в пределах кадастрового квартала
50:21:0140218, 50:21:0140308 и 50:21:0140207;
2.2.2. Провести натурное обследование Земельных участков;
2.2.3. Осуществить сбор и анализ актуальных сведений о Земельных участках и земельных
участках смежных землепользователей: наименование правообладателей, их местонахождение и
иные сведения, необходимые для выполнения работ;
2.2.4. Уточнить сведения об обременениях и ограничениях в использовании Земельных
участков, режимах их использования, охранных зонах и прочее;
2.2.5. Уточнить координаты характерных точек границ Земельных участков (с точностью
до 0,1 м);
2.2.6. Подготовить проекты межевых планов Земельных участков, предусматривающих
уточнение координат характерных точек их границ с требуемой точностью (0,1 м);
2.2.7. Согласовать с Заказчиком проекты межевых планов Земельных участков;
2.2.8. Передать согласованные с Заказчиком межевые планы Земельных участков в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет объектов недвижимости в г. Москве;
2.2.9. Получить в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет объектов
недвижимости в г. Москве, кадастровые выписки на Земельные участки в объеме КВ.1 – КВ.6.
2.3. Результатом выполненных Исполнителем Работ является получение Заказчиком
кадастровых выписок о Земельных участках, содержащих уточненные (с точностью до 0,1 м)
координаты характерных точек согласованных в установленном порядке границ Земельных
участков.
2.
7
3. Дополнительные и особые требования к производству работ
3.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативноправовых документов, включая, но не ограничиваясь:
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
• Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
• Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
• Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
• Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ-88,
утвержденные коллегией ГУГК СССР 09.02.1989 № 2/21;
• Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы
межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;
• Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и
методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке».
3.2. Работы по подготовке межевых планов выполняются в государственной системе
координат, применяемой на территории г. Москвы.
3.3. Работы должны быть выполнены Исполнителем, отвечающим следующим
требованиям:
3.3.1. Наличие в штате Исполнителя минимум 3 (Три) кадастровых инженеров;
3.3.2. Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4. Сроки выполнения работ и порядок предоставления результата выполненных работ
4.1. Общий срок выполнения работ, предусмотренных настоящим заданием, составляет
___ (___________) календарных месяца.
4.2. Началом срока выполнения работ, предусмотренных настоящим заданием, является
дата подписания Сторонами Договора.
4.3. Акт приема-передачи результата выполненных работ, предусмотренных настоящим
заданием, подписывается по итогам их выполнения. Акт приема-передачи результата
выполненных работ составляется Исполнителем и направляется Заказчику с приложением
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего задания.
Заказчик:
Исполнитель:
Заместитель Генерального директора
______________________
_______________
_______________
М.П.
______________
М.П.
______________
8
Приложение 2
к Договору на выполнение
геодезических и кадастровых работ
от «___» __________ 2015 года № _______
ЗАДАНИЕ № 2
на выполнение геодезических и кадастровых работ
1.
Земельные участки, в отношении которых выполняются работы
1.1. Принадлежащие Заказчику на праве собственности следующие земельные участки,
относящиеся к категории земель населенных пунктов и предназначенные «для жилых домов,
предназначенных для проживания одной семьи – объекты индивидуального жилищного
строительства» (далее – Земельные участки):
1.1.1. Земельный участок площадью 397 565 кв. м, с кадастровым номером
50:21:0140218:858, местоположение которого установлено относительно ориентира, имеющего
адрес: г. Москва, поселение Десеновский, вблизи д. Пыхчево, уч. № 66/1 (далее – Земельный
участок-1);
1.1.2. Земельный участок площадью 51 632 кв. м, с кадастровым номером
50:21:0140218:860, местоположение которого установлено относительно ориентира, имеющего
адрес: г. Москва, поселение Десеновский, вблизи д. Пыхчево, уч. № 66/3 (далее – Земельный
участок-2);
1.1.3. Земельный участок площадью 748 000 кв. м, с кадастровым номером
50:21:0140308:33, местоположение которого установлено относительно ориентира, имеющего
адрес: г. Москва, поселение Десеновский, вблизи д. Кувекино, уч. № 64 (далее – Земельный
участок-3);
1.1.4. Земельный участок площадью 831 500 кв. м, с кадастровым номером
50:21:0140308:34, местоположение которого установлено относительно ориентира, имеющего
адрес: г. Москва, поселение Десеновский, вблизи д. Кувекино, уч. № 62 (далее – Земельный
участок-4).
Перечень и характеристики выполняемых работ. Результат выполненных работ
2.1. Исполнитель обязуется, после завершения работ, предусмотренных Приложением 1 к
Договору, выполнить в отношении Земельных участков следующие работы:
2.1.1. Разделить Земельный участок-1 на два отдельных земельных участка по прямой
линии от характерной точки 3 до характерной точки 17 границы Земельного участка-1.
Указанные в настоящем подпункте технического задания характерные точки границ
Земельного участка-1 содержатся в Кадастровой выписке о земельном участке от 02.04.2013
№ 77/501/13-128878, копия которой является неотъемлемой частью настоящего технического
задания (Приложение 1 к настоящему заданию).
2.1.2. Разделить Земельный участок-2 на два отдельных земельных участка по прямой
линии от характерной точки 2 до характерной точки 24 границы Земельного участка-2.
Указанные в настоящем подпункте технического задания характерные точки границ
Земельного участка-2 содержатся в Кадастровой выписке о земельном участке от 02.04.2013
№ 77/501/13-129364, копия которой является неотъемлемой частью настоящего технического
задания (Приложение 2 к настоящему заданию).
2.1.3. Разделить Земельный участок-3 на два отдельных земельных участка по линии
русла водного объекта, проходящего по Земельному участку-3 и впадающего в р. Десну, от точки
до точки пересечения водным объектом границы Земельного участка-3.
Линия русла водного объекта, проходящего по Земельному участку-3, содержится на
картографической схеме, которая является неотъемлемой частью настоящего технического
задания (Приложение 3 к настоящему заданию).
2.
9
2.1.4. Разделить Земельный участок-4 на два отдельных земельных участка по линии
русла водного объекта, проходящего по Земельному участку-4 и впадающего в р. Десну, от точки
до точки пересечения водным объектом границы Земельного участка-3.
Линия русла водного объекта, проходящего по Земельному участку-4, содержится на
картографической схеме, которая является неотъемлемой частью настоящего технического
задания (Приложение 3 к настоящему заданию).
2.2. Исполнитель в рамках выполнения работ, указанных в пункте 2.1 настоящего задания,
обязан:
2.2.1. Получить данные о кадастровом делении в пределах кадастрового квартала
50:21:0140218, 50:21:0140308 и 50:21:0140207;
2.3.2. Провести натурное обследование Земельных участков;
2.2.3. Осуществить сбор и анализ актуальных сведений о Земельных участках и земельных
участках смежных землепользователей: наименование правообладателей, их местонахождение и
иные сведения, необходимые для выполнения работ;
2.2.4. Уточнить сведения об обременениях и ограничениях в использовании земельных
участков, образуемых в результате раздела или объединения Земельных участков, их режимах
использования, охранных зонах и прочее;
2.2.5. Согласовать границы земельных участков, образуемых в результате раздела
Земельных участков, со всеми заинтересованными лицами;
2.2.6. Подготовить проекты межевых планов земельных участков, образуемых в
результате раздела Земельных участков;
2.2.7. Согласовать с Заказчиком проекты межевых планов земельных участков,
образуемых в результате раздела Земельных участков;
2.2.8. Передать межевые планы земельных участков, образуемых в результате раздела
Земельных участков, в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет объектов
недвижимости в г. Москве, для их государственного кадастрового учета;
2.2.9. Получить в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет объектов
недвижимости в г. Москве, кадастровые паспорта на земельные участки, образованные в
результате раздела Земельных участков;
2.2.10. Передать в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделок с ним в г. Москве, для государственной регистрации права собственности
Заказчика на вновь образованные земельные участки, отвечающие требованиям пункта 3.1
настоящего Задания;
2.2.11. Получить свидетельства о государственной регистрации права собственности
Заказчика на земельные участки, образованные в результате раздела Земельных участков.
2.3. Результатом выполненных Исполнителем работ по настоящему Заданию является
получение Заказчиком кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации
права Заказчика на вновь образованные земельные участки, отвечающие требованиям пункта 3.1
настоящего Задания. Кадастровые паспорта и свидетельства о государственной регистрации права
Заказчика на вновь образованные земельные участки, не отвечающие указанным требованиям, не
могут быть приняты Заказчиком в качестве результата работ по Договору.
3. Дополнительные и особые требования к производству работ
3.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативноправовых документов, включая, но не ограничиваясь:
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
• Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
• Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
• Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
• Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ-88,
утвержденные коллегией ГУГК СССР 09.02.1989 № 2/21;
10
• Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы
межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;
•
Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности
и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке».
3.2. Работы по подготовке межевых планов выполняются в государственной системе
координат, применяемой на территории г. Москвы.
3.3. Работы должны быть выполнены Исполнителем, отвечающим следующим
требованиям:
3.3.1. Наличие в штате Исполнителя минимум 3 ( Три) кадастровых инженеров;
3.3.2. Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4. Сроки выполнения работ и порядок предоставления результата выполненных работ
4.1. Общий срок выполнения работ, предусмотренных настоящим заданием, составляет
___ (___________) календарных месяца.
4.2. Началом срока выполнения работ, предусмотренных настоящим заданием, является
дата подписания Сторонами Акта приема-передачи результата выполненных работ,
предусмотренных в Задании № 1 на выполнение геодезических и кадастровых работ
(Приложение 1 к Договору).
4.3. Акт приема-передачи результата выполненных работ, предусмотренных настоящим
заданием, подписывается по итогам их выполнения. Акт приема-передачи результата
выполненных работ составляется Исполнителем и направляется Заказчику с приложением
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего задания.
Заказчик:
Исполнитель:
Заместитель Генерального директора
______________________
_______________
_______________
М.П.
______________
М.П.
______________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа