close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
1-го уровня
__________________ Ю. В. Смирнова
«___»_______________ 2015 год
Документация по запросу предложений
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАБОТЫ ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО
АДРЕСУ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, П. КУРАГИНО, УЛ. СТАСОВОЙ, 3
ДЛЯ НУЖД ОАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ»
(ЛОТ № 2-ИП(СЗ)-2015-КЭС)
г. Красноярск
2015
стр. 1 из 115
Содержание
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ................................... 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 24
Изменение и отзыв Предложений ..................................................................................... 24
Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса предложений .............. 24
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ............................................................ 25
4.1
4.2
5.
Общий порядок проведения запроса предложений......................................................... 7
Размещение Извещения о проведении запроса предложений ....................................... 7
Предоставление документации по запросу предложений Участникам ...................... 7
Подготовка Предложений .................................................................................................... 7
2.4.1
Общие требования к Предложению ......................................................................... 7
2.4.2
Подготовка электронной копии Предложения ..................................................... 10
2.4.3
Требования к сроку действия Предложения ......................................................... 10
2.4.4
Требования к языку Предложения ......................................................................... 10
2.4.5
Требования к валюте Предложения ....................................................................... 10
2.4.6
Сведения о начальной (максимальной) цене ........................................................ 11
2.4.7
Разъяснение документации по запросу предложений .......................................... 11
2.4.8
Изменения документации по запросу предложений ............................................ 11
Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение
соответствия предъявляемым требованиям .................................................................. 11
2.5.1
Общие требования к Участникам запроса предложений ..................................... 11
2.5.2
Участие в запросе предложений коллективных участников ............................... 13
2.5.3
Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков ............................... 14
2.5.4
Требования к документам, подтверждающим соответствие
Участника установленным требованиям ............................................................... 15
Подача Предложений и их прием ..................................................................................... 16
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов ....................................... 17
Рассмотрение Предложений ............................................................................................... 18
2.8.1
Общие положения .................................................................................................... 18
2.8.2
Отборочная стадия ................................................................................................... 18
2.8.3
Оценка и сопоставление Предложений ................................................................. 19
Переторжка (регулирование цены) .................................................................................. 19
Определение Победителя запроса предложений ............................................................ 22
Подписание Договора .......................................................................................................... 22
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений.......................................................................................................................... 22
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ...................................................................... 24
3.1
3.2
3.3
4.
Общие сведения о запросе предложений ........................................................................... 4
Правовой статус документов ............................................................................................... 4
Обжалование ........................................................................................................................... 5
Прочие положения ................................................................................................................. 5
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 25
Информация о проводимом запросе предложений........................................................ 25
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................................................ 28
5.1
5.2
Письмо о подаче оферты (форма 1) .................................................................................. 28
Техническое предложение (форма 2) ................................................................................ 30
стр. 2 из 115
График выполнения работ (форма 3) .............................................................................. 32
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4) ............................................... 34
Анкета Участника запроса предложений (форма 5) ..................................................... 36
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 6) ............................................................................................................. 39
5.7 Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) ........................................... 41
5.8 Справка о кадровых ресурсах (форма 8) ......................................................................... 43
5.9 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений
связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса
предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) (форма 9) ..................... 45
5.10 Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам
малого и среднего предпринимательства (форма 10) ................................................... 47
5.11 План распределения объемов исполнения договора внутри коллективного
участника (форма 11) .......................................................................................................... 49
5.12 План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 12) ................................................................ 51
5.13 Гарантийное письмо (форма 13) ....................................................................................... 53
5.14 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)» .......................................................................... 55
Приложение № 1 к документации по открытому запросу предложений ............................ 58
Приложение № 2 к документации по открытому запросу предложений .......................... 101
Приложение № 3 к документации по открытому запросу предложений .......................... 114
Приложение № 4 к документации по открытому запросу предложений .......................... 115
5.3
5.4
5.5
5.6
стр. 3 из 115
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
Общие положения
Общие сведения о запросе предложений
Организатор запроса предложений, являющийся Заказчиком (далее по тексту
Организатор), указанный в пункте 4.2.7 настоящей документации по запросу
предложений (здесь и далее указываются разделы настоящей документации),
Извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее —
«Официальный сайт») от даты, указанной в пункте 4.2.10, пригласил лиц, указанных в
пункте 4.2.2 к участию в запросе предложений, предмет которого указан в пункте 4.2.3
для нужд Организатора, указанного в пункте 4.2.7.
Для справок обращаться к представителю Организатора запроса предложений,
указанному в пункте 4.2.8.
Подробные требования к выполняемым работам, а также срок, объем и место
выполнения работ изложены в Приложении № 1 к настоящей документации по запросу
предложений. Проект Договора, который будет заключен по результатам запроса
предложений, приведен в Приложении № 2 к настоящей документации по запросу
предложений. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также
инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделах 2 и 3. Более подробная
информация о проводимой закупке приведена в разделе 4. Формы документов, которые
необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.
Правовой статус документов
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не
накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств.
Настоящая документация по запросу предложений вместе с размещенным в
соответствии с пунктом 1.1.1 Извещением о проведении запроса предложений,
являющаяся его неотъемлемым приложением, являются приглашением Организатора
запроса предложений делать оферты и должны рассматриваться Участниками запроса
предложений в соответствии с этим.
Предложение Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться Организатором запроса предложений в течение указанного в ней
срока ее действия.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
При определении условий Договора с Победителем запроса предложений используются
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
а)
Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация по
запросу предложений со всеми дополнениями и изменениями;
б)
Предложение Победителя запроса предложений со всеми дополнениями и
разъяснениями;
в)
Результаты преддоговорных переговоров между Организатором запроса
предложений и Победителем запроса предложений.
Иные документы Организатора запроса предложений и Участников запроса
предложений не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом
предложений.
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и
настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, регулирующим данные правоотношения, и
стр. 4 из 115
1.2.8
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
действующим на момент размещения на Официальном сайте Извещения о проведении
закупки Положением о закупке продукции для нужд Общества.
Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя,
заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и
иных работников Организатора запроса предложений относительно условий, сроков
проведения, предмета настоящего запроса предложений (за исключением информации,
представляемой Участникам запроса предложений в соответствии с Положением о
закупке продукции для нужд Общества) носят исключительно информационный
характер и не являются офертой либо акцептом Организатора запроса предложений.
Обжалование
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений,
в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса
предложений своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и
участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого
порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с
претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить в
разумный срок другой стороне мотивированный ответ на претензию.
Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению
разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или
поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений
в Центральной закупочной комиссии Общества (далее – ЦЗК). При получении
заявления о рассмотрении разногласий секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет
председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в
ЦЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к
тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника
и лиц, производивших закупку, ЦЗК вправе принять одно или несколько из следующих
решений:
а)
обязать членов закупочной комиссии, совершивших неправомерные действия,
применивших неправомерные процедуры либо принявших незаконное решение,
совершить действия, соответствующие законодательству РФ и Положению о
закупке продукции для нужд Общества;
б)
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству
принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником запроса
предложений в результате неправомерного действия, решения либо
использования неправомерной процедуры;
в)
признать заявление Участника запроса предложений необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений,
в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса
предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка,
обращения в ЦЗК Организатора, разрешаются в арбитражном суде по месту
нахождения Организатора.
Прочие положения
Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей Предложения, а Организатор запроса предложений по этим
расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов
запроса предложений.
Организатор запроса предложений обеспечивает разумную конфиденциальность
относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том
числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим
Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
настоящей документацией по запросу предложений.
стр. 5 из 115
1.4.3
1.4.4
1.4.5
Организатор запроса предложений на основании решения закупочной комиссии, вправе
отклонить Предложение участника, если будет установлено, что Участник запроса
предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику
Организатора запроса предложений, члену закупочной комиссии вознаграждение в
любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который
может повлиять на принятие закупочной комиссией решения по определению
Победителя запроса предложений.
В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Организатор
запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса предложений не
позднее, чем за 1 (один) календарный день до подведения итогов запроса предложений,
не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор
запроса предложений незамедлительно уведомляет всех Участников запроса
предложений об отказе от проведения запроса предложений посредством размещения
информации на Официальном сайте.
С целью предупреждения и противодействия противоправным действиям в
ОАО «РусГидро» организована круглосуточная «Линия доверия», обратиться на
которую можно по телефону +7 (495) 710 54 63, или заполнив соответствующую форму
на корпоративном сайте ОАО «РусГидро», вкладка «Линия доверия».
стр. 6 из 115
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.1.1
Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке
Предложений
Общий порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
а)
Размещение Извещения о проведении закупки (подраздел 2.2);
б)
Предоставление Документации по запросу предложений Участникам (подраздел
2.3);
в)
Подготовка Участниками запроса предложений своих Предложений; разъяснение
Организатором запроса предложений документации по запросу предложений,
если необходимо (подраздел 2.4);
г)
Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6);
д)
Вскрытие конвертов с Предложениями (подраздел 2.7);
е)
Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8);
ж) Переторжка (подраздел 2.9);
з)
Подведение итогов запроса предложений (подраздел 2.10);
и) Подписание Договора (подраздел 2.11);
к)
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений (подраздел 2.12).
Дополнительные условия и процедуры запроса предложений описаны в разделе 3.
Размещение Извещения о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на Официальном сайте
в порядке, указанном в пункте 1.1.1.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса
предложений никаких последствий.
Предоставление документации по запросу предложений Участникам
Участники могут получить настоящую документацию по запросу предложений на
Официальном сайте, а также могут обратиться за получением печатной копии
документации по запросу предложений в порядке, указанном в Извещении о
проведении запроса предложений.
Подготовка Предложений
Общие требования к Предложению
Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:
а)
Письмо о подаче оферты (форма 1) по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел
5.1);
б)
Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) по форме и в
соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по
запросу предложений (подраздел 5.2);
в)
График выполнения работ (форма 3) по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений
(подраздел 5.3);
г)
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4) по форме и в соответствии
с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.4);
д)
документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений
требованиям настоящей документации по запросу предложений (подраздел 2.5);
е)
заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о
заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством
РФ, или (в случае если сделка согласно законодательству не является для
Участника крупной) – справку, фиксирующую основания неприменения к
заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в справке должны
быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки);
стр. 7 из 115
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола (или
решения единственного Участника), содержащего решение о совершении крупной
сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо
выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или
коллегиального
исполнительного
органа
заключать
крупные
сделки
самостоятельно;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об
одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо
документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом,
состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции
единоличного исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки,
принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»]
ж) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о
заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае если сделка
согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность) – справку, фиксирующую основания
неприменения к заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в
справке должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет
сделки);
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола,
содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право
единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое
и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что
Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера,
который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в
которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
предприятиях»]
з)
В случае если Участник запроса предложений зарегистрирован вне Российской
Федерации, он обязан представить: выписку из торгового реестра страны
инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства
документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать
деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от страны
стр. 8 из 115
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.1.6
2.4.1.7
2.4.1.8
2.4.1.9
2.4.1.10
инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных
владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или
иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием
прав таких лиц.
Участник запроса предложений имеет право подать только одно Предложение.
В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника запроса
предложений отклоняются без рассмотрения по существу.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом
уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного
лица). В последнем случае оригинал доверенности или нотариально заверенная копия
доверенности (с указанием правомочий на подписание Предложения) прикладывается к
Предложению.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника запроса предложений.
Требования пунктов 2.4.1.3 и 2.4.1.4 не распространяются на нотариально заверенные
копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
Дополнительные носители информации (CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны
быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью
наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты.
Информационные конверты должны размещаться после последней страницы
Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих
юридический статус Участника запроса предложений (уставы, договоры об
учреждении и т.д.), помещаются в информационные конверты только если они
отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты
у нотариуса.
После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения;
информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный
конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг,
брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны
быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение
или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение участника
состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением
описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную
нумерацию страниц.
Участник запроса предложений в обязательном порядке должен подготовить копии
Предложения на бумажном носителе в количестве, указанном в пункте 4.2.11 , а также
1 (Одну) копию Предложения на электронном носителе в соответствии с разделом
2.4.2. Копии Предложения на бумажном носителе подготавливаются путем
ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Предложение после их
подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но
перед сшиванием.
Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым
приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии
помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта № 1» и т.д.).
При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных
конвертах, Участник запроса предложений помещает в информационный конверт
ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Предложения»).
стр. 9 из 115
2.4.1.11
2.4.1.12
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.4
2.4.4.1
2.4.4.2
2.4.5
2.4.5.1
Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с
каждым исправлением.
Организатор по окончании запроса предложений может вернуть (по просьбе Участника
запроса предложений) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные
конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании
рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии
Предложения данного Участника запроса предложений.
Подготовка электронной копии Предложения
Электронная копия Предложения должна быть представлена на одном или нескольких
компакт-дисках CD-R (DVD±R) или на иных электронных носителях информации (без
возможности последующего изменения информации, хранящейся на дисках). Каждый
диск, составляющий электронную копию Предложения, должен быть вложен в
отдельный информационный конверт (пункт 2.4.1.6), подшиваемый к оригиналу
Предложения.
В состав одной электронной копии Предложения должны входить все документы,
составляющие Предложение.
Файлы, входящие в состав электронной копии Предложения, должны иметь один из
распространенных форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text
Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf) и т.п. Все
файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их
содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия
было бы понятно, какой документ в каком файле находится.
Содержание электронных версий документов, входящих в электронную копию
Предложения, должно полностью соответствовать содержанию оригинала
Предложения. В случае выявления несоответствий Организатор запроса предложений
вправе отклонить Предложение Участника.
Требования к сроку действия Предложения
Предложение участника действительно в течение срока, указанного Участником
запроса предложений в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот
срок не должен быть менее чем срок, указанный в пункте 4.2.12.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
Предложения участника.
Требования к языку Предложения
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке за исключением нижеследующего:
документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими
лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально
оговоренных случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих
документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально
заверенный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом
документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение
на основании перевода.
Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не
переведенные на русский язык.
Требования к валюте Предложения
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях за исключением нижеследующего:
документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими
лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть
представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут
приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из
стр. 10 из 115
2.4.6
2.4.6.1
2.4.6.2
2.4.7
2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3
2.4.8
2.4.8.1
2.4.8.2
2.4.8.3
2.5
2.5.1
2.5.1.1
официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации, с указанием такого курса и даты его установления.
Сведения о начальной (максимальной) цене
В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, начальная
(максимальная) цена установлена в размере, указанном в пункте 4.2.6.
Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение участника только на
том основании, что предложенная Участником запроса предложений цена превышает
установленную начальную (максимальную) цену.
Разъяснение документации по запросу предложений
Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору запроса
предложений за разъяснениями настоящей документации по запросу предложений.
Запросы на разъяснение документации по запросу предложений должны подаваться в
письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного
лица Участника запроса предложений. Организатор запроса предложений начинает
принимать запросы на разъяснение документации по запросу предложений с момента
публикации Извещения о проведении запроса предложений на Официальном сайте
(пункт 4.2.10).
Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на любой
вопрос, который он получит с момента публикации Извещения о проведении запроса
предложений на Официальном сайте, но не позднее чем за 5 календарных дней до
истечения срока приема Предложений (пункт 4.2.16). При этом копия ответа (без
указания источника запроса) будет размещена Организатором на Официальном сайте и
будет доступна всем остальным Участникам данной процедуры.
Разъяснения документации по запросу предложений носят справочный характер и не
накладывают на Организатора запроса предложений никаких обязательств.
Изменения документации по запросу предложений
Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема
Предложений (пункт 4.2.16) вправе внести изменения в настоящую документацию по
запросу предложений.
Текст изменений размещается на Официальном сайте в течение 3-х дней после
утверждения таких изменений.
При внесении изменений в документацию по запросу предложений срок подачи
Предложений на участие в запросе предложений может быть продлен.
Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
Общие требования к Участникам запроса предложений
Участвовать в запросе предложений могут только субъекты малого и среднего
предпринимательства независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Однако чтобы
претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с
Организатором Договор, Участник запроса предложений самостоятельно или
коллективный участник в целом должен отвечать следующим требованиям:
а)
Участник запроса предложений должен соответствовать дополнительным
требованиям к Участникам закупки, указанным в пункте 4.2.13.
б)
Участник должен обладать материально-техническими и трудовыми ресурсами,
необходимыми для исполнения договора.
в)
Участник
запроса
предложений
должен
обладать
гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
(должен быть зарегистрирован в установленном порядке).
г)
Участник запроса предложений должен обладать необходимыми для исполнения
договора финансовыми возможностями (оценивается в соответствии с
критериями, указанными в Приложении №3), не должен являться
стр. 11 из 115
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
неплатежеспособным (банкротом), находиться в процессе ликвидации,
экономическая деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена.
Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупки, должны
иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам
Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и
установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна быть
установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с
участием в закупке, заключением и последующем исполнением договора.
Сведения об Участнике запроса предложений должны отсутствовать в разделе
«Реестр недобросовестных поставщиков», размещенном на Официальном сайте.
Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в Реестре
недобросовестных контрагентов ОАО «РусГидро», его филиалов, дочерних и
зависимых Обществ, опубликованном в подразделе «Управление закупочной
деятельностью»
раздела
«Закупки»
корпоративного
Интернет-сайта
ОАО «РусГидро».
Отсутствие в отношении Участника закупки со стороны Организатора на момент
проведения процедуры закупки и подведения ее итогов вступившего в законную
силу решения суда о ненадлежащем исполнении или неисполнении договорных
обязательств перед Организатором за исключением случаев, когда неисполнение
Участником договорных обязательств стало результатом действий (бездействия)
Организатора.
В отношении Участника запроса предложений со стороны ОАО «РусГидро», а
также дочерних и зависимых обществ ОАО «РусГидро» (далее – ДЗО) не должно
быть действующей на момент проведения процедуры закупки и подведения ее
итогов претензионно-исковой работы, связанной с неисполнением договорных
обязательств на объектах ОАО «РусГидро» и ДЗО, за исключением случаев, когда
неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом действий
(бездействия) Организатора. Организатор оставляет за собой право отклонить
Участника запроса предложений, в отношении которого ведется претензионная
работа по каким-либо объектам ОАО «РусГидро» и ДЗО;
Участник запроса предложений не должен являться аффилированным по
отношению к одному и более другим участникам запроса предложений, а также к
Организатору запроса предложений (в том числе и сотрудникам Организатора) и
сотрудникам Организатора (наличие аффилированности определяется в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации).
Данное требование не распространяется на юридические лица, входящие в
Группу компаний ОАО «РусГидро».
В случае если стоимость Предложения Участника составляет более 500 тыс. руб.
без учета НДС и, одновременно, срок действия предполагаемого к заключению
договора составляет более 3 месяцев, Участник запроса предложений должен в
составе своего Предложения предоставить гарантийное письмо с обязательством
не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по
договору, на право заключения которого подается Предложение, организаций,
отвечающих признакам «фирм-однодневок», согласно форме, приложенной к
настоящей документации по запросу предложений.
Участник закупки должен в составе своего Предложения раскрыть информацию
о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме в соответствии с приложением к настоящей Документации
(подраздел 5.14) с подтверждением соответствующими документами,
заверенными нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты
подведения итогов запроса предложений Участник должен в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты таких изменений представить актуализированные
сведения.
стр. 12 из 115
2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4
2.5.2.5
2.5.2.6
2.5.2.7
2.5.2.8
Участие в запросе предложений коллективных участников
В запросе предложений могут участвовать не только юридические и физические лица
самостоятельно (пункт 2.5.1.1), но и их объединения, способные на законных
основаниях выполнить требуемые работы.
Если Предложение подается коллективным участником, дополнительно должны быть
выполнены нижеприведенные требования.
Лидер коллективного участника, должен отвечать требованиям настоящей
документации по запросу предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 и 4.2.13 в части
объема работ, который ему предполагается поручить в соответствии с планом
распределения объемов исполнения договора внутри коллективного участника.
Каждый член коллективного участника (за исключением лидера коллективного
участника), должен отвечать требованиям настоящей документации по запросу
предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 (за исключением пункта 2.5.1.1 м)) и
4.2.13 в части объема, который ему предполагается поручить в соответствии с планом
распределения объемов исполнения договора внутри коллективного участника.
Члены коллективного участника, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим
требованиям:
а)
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в
рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора;
б)
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и
стоимости, а также сроков выполнения работ между членами коллективного
Участника;
в)
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет
интересы каждого члена коллективного участника, во взаимоотношениях с
Организатором запроса предложений;
г)
в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого
члена коллективного Участника по обязательствам, связанным с участием в
запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное
исполнение Договора;
д)
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению
Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером,
однако, по желанию Организатора или по его инициативе, данная схема может
быть изменена.
Юридическое или физическое лицо может входить в состав только одного
коллективного участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений
самостоятельно.
Организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет права принимать
участие в запросе предложений в качестве генерального подрядчика или
субподрядчиков (пункт 2.5.3). В случае невыполнения этих требований Предложения с
участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
а)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие лидера
коллективного участника, установленным требованиям (пункт 2.5.4);
б)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого
члена коллективного участника (за исключением лидера), установленным
требованиям (пункт 2.5.4) (за исключением пункта 2.5.4.1 о));
в)
Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой
на то, что он представляет интересы коллективного участника;
г)
в состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия
соглашения между членами коллективного участника;
стр. 13 из 115
д)
2.5.2.9
2.5.2.10
2.5.2.11
2.5.3
2.5.3.1
2.5.3.2
2.5.3.3
2.5.3.4
2.5.3.5
2.5.3.6
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении
объемов исполнения договора между членами коллективного участника, по
установленной в настоящей документации по запросу предложений форме (пункт
5.11.1).
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти
параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в
наличии хотя бы у одного члена объединения.
Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в
процессе запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из состава
коллективного участника вышел один или несколько его членов, а оставшиеся с точки
зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить Договор.
Организатор имеет право на одностороннее расторжение Договора, если из состава
коллективного участника вышел один или несколько его членов.
Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков
В случае если это предусмотрено пунктом 4.2.21, принимать участие в запросе
предложений и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики, при
условии соблюдения нижеприведенных требований.
Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых
им субподрядчиков:
а)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;
б)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью
выполнения работ;
в)
отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений,
изложенным в пунктах 2.5.1.1 и 4.2.13 в части объема работ, который ему
предполагается поручить в соответствии с планом распределения объемов
выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиком.
Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что у него имеется разрешение
на право осуществлять функции Генерального подрядчика, а также имеется
продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.
Организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных
подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в запросе
предложений.
Субподрядчики не могут входить в состав коллективных участников запроса
предложений (подраздел 2.5.2). Каждый генеральный подрядчик может подать только
одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных
подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных участников (подраздел
2.5.2). В случае невыполнения этих требований Предложения с участием таких
организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
а)
в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал;
составляется в произвольной форме), подтверждающее его согласие на
привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости
возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;
б)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого
субподрядчика установленным требованиям (пункт 2.5.4 (за исключением пункта
2.5.4.1о)));
в)
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении
объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по
установленной в настоящей документации по запросу предложений форме (План
распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками (форма 12)).
стр. 14 из 115
2.5.3.7
2.5.3.8
2.5.4
2.5.4.1
Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в
процессе запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся
субподрядчики, с точки зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить
Договор.
Организатор имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен включить в состав
Предложения
следующие
документы,
подтверждающие
его
соответствие
вышеуказанным требованиям:
а)
Заверенные Участником копии свидетельств Участника о государственной
регистрации юридического лица и листа записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (о государственной регистрации юридического лица).
б)
Заверенную Участником копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (или оригинал), выданную не позднее 1 (одного) месяца до даты
окончания подачи Предложений на участие в закупке.
в)
Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции.
г)
Заверенные Участником копии документов, подтверждающих полномочия
единоличного исполнительного органа Участника или Управляющей компании
(протоколы об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче
полномочий Управляющей компании).
д)
Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал
или нотариально заверенная копия доверенности (с указанием правомочий на
подписание Предложения) и документы, указанные в пункте 2.5.4.1 г) на лицо,
выдавшее доверенность.
е)
Заверенную Участником копию Свидетельства о постановке юридического лица
на налоговый учет.
ж) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (формы 1 и 2)) за 2014 год с
отметкой налогового органа. В случае если Участник применяет упрощенную
систему налогообложения необходимо предоставить налоговую декларацию за
2014 год.
з)
анкету по установленной в настоящей документации по запросу предложений
форме — Анкета Участника запроса предложений (форма 5).
и) оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ
договоров по установленной в настоящей документации по запросу предложений
форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 6).
к)
оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут
использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей
документации по запросу предложений форме — Справка о материальнотехнических ресурсах (форма 7).
л)
оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе
выполнения Договора, по установленной в настоящей документации по запросу
предложений форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 8).
м) оригинал информационного письма о наличии у Участника запроса предложений
связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора
запроса предложений по установленной в настоящей документации по запросу
предложений форме — Информационное письмо о наличии у Участника запроса
предложений связей, носящих характер аффилированности с Организатором
запроса предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) (форма 9).
стр. 15 из 115
н)
2.5.4.2
2.5.4.3
2.5.4.4
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
гарантийное письмо с обязательством не привлекать и не допускать привлечения
к исполнению обязательств по договору, на право заключения которого подается
Предложение, организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок»,
согласно форме 13, приложенной к настоящей документации по запросу
предложений.
о)
Справку о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме в соответствии с подразделом 5.14 с подтверждением
соответствующими
документами,
заверенными
нотариально.
Данные
документы, а также заполненная справка Участника, должны быть
предоставлены вместе с заявкой Участника в бумажном виде и на
электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью
«Документы Участника о цепочке собственников». Данный конверт при
процедуре вскрытия конвертов с Предложениями не вскрывается,
содержащиеся в нем сведения не подлежат передаче по электронной почте и
другим средствам связи. Возможно предоставление документов, заверенных
Участником (не заверенных нотариально), с обязательным приложением
гарантийного письма о предоставлении документов, заверенных нотариально, не
позднее трех календарных дней с момента подведения итогов закупки в случае
признания Участника победителем закупки.
п) иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений,
подтверждают
его
соответствие
установленным
требованиям,
с
соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих
документов.
р)
cправку о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и
среднего предпринимательства (пункт 5.10).
с)
cведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 80 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации.
Все указанные документы прилагаются Участником запроса предложений к
Предложению.
Закупочная комиссия вправе запросить нотариально заверенные копии документов,
указанных в п.п. 2.5.4.1 а), б), в), е).
Все указанные документы не должны содержать недостоверные сведения.
Подача Предложений и их прием
Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты
(пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами
«Предложение участника». Копия Предложения запечатывается в конверт,
обозначаемый словами «Копия».
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
а)
наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с
пунктом 4.2.7;
б)
полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый
адрес;
в)
номер лота и предмет Договора в соответствии с пунктом 4.2.3.
Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний
конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте
указывается следующая информация:
а)
наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с
пунктом 4.2.7;
б)
место подачи Предложения на участие в закупке в соответствии с пунктом 4.2.15;
в)
номер лота и предмет Договора в соответствии с пунктом 4.2.3;
г)
слова «Не вскрывать до 11 часов 00 минут по красноярскому времени 27.04.2015.
Вскрывать только на заседании закупочной комиссии».
стр. 16 из 115
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на
внешнем конверте не следует указывать адрес Участника запроса предложений.
Участники запроса предложений должны обеспечить доставку своих Предложений по
адресу Организатора запроса предложений, указанному в пункте 4.2.17. При этом
Участникам запроса предложений рекомендуется предварительно (не менее чем за
один день) связаться с представителем Организатора, указанным в пункте 4.2.8,
направив письмо по электронной почте с указанием времени подачи Предложения.
Предложение подается в рабочее время, пн.-чт. — с 8:00 до 17:00, пт. — с 8:00 до
16:00 по местному времени Организатора запроса предложений, но в любом
случае не позднее даты и времени, указанного в пункте 4.2.16. В случае
направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить
представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки
Предложения.
Организатор запроса предложений начинает принимать Предложения с момента
публикации извещения о проведении запроса предложений на Официальном сайте
(пункт 4.2.10) и заканчивает принимать Предложения в срок, указанный в пункте
4.2.16. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены
Организатором запроса предложений без рассмотрения по существу, независимо от
причин опоздания.
Организатор запроса предложений выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его
получении с указанием времени получения.
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов
Организатор запроса предложений проводит публичную процедуру вскрытия
поступивших конвертов (срок и место вскрытия конвертов указаны в пункте 4.2.17) в
присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии и секретаря закупочной
комиссии с возможным привлечением иных работников Организатора закупки или
третьих лиц.
На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса
предложений, своевременно подавших Предложения. Для присутствия на данной
процедуре Участникам запроса предложений рекомендуется заблаговременно связаться
с контактным лицом Организатора запроса предложений, указанным в пункте 4.2.8 и
предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. Для
подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям
Участников запроса предложений следует иметь при себе оригиналы расписок
Организатора запроса предложений в получении конвертов либо доверенности на
право представлять интересы Участника (оригиналы или нотариально заверенные
копии).
Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а
лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.
В ходе данной процедуры закупочная комиссия вскрывает каждый полученный
конверт (кроме конвертов с надписью «Документы Участника о цепочке
собственников») и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах
Предложения:
а)
наименование и адрес Участника запроса предложений;
б)
наименование выполняемых работ и общую цену Предложения;
в)
иные сведения, которые закупочная комиссия считает нужным огласить.
Конверты с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» на процедуре
вскрытия конвертов не вскрываются, присутствующим лишь демонстрируется наличие
таких конвертов в составе Предложения участников. Содержащиеся в указанном
конверте сведения не подлежат передаче по электронной почте и другими средствами
связи.
стр. 17 из 115
2.7.5
2.7.6
2.8
2.8.1
2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.2.3
2.8.2.4
2.8.2.5
Представителям Участников запроса предложений может быть предоставлено право
для информационного сообщения по сути предложения и ответов на вопросы членов
закупочной комиссии.
По ходу процедуры вскрытия закупочная комиссия ведет соответствующий протокол, в
котором отражается вся информация, оглашенная закупочной комиссией.
Рассмотрение Предложений
Общие положения
Рассмотрение Предложений осуществляется закупочной комиссией и иными лицами
(экспертами).
Рассмотрение Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2) и стадию
оценки и сопоставления Предложений (пункт 2.8.3).
Срок и место рассмотрения Предложений указаны в пункте 4.2.18. Организатор запроса
предложений по согласованию с Организатором вправе, при необходимости, изменить
данный срок.
Отборочная стадия
В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:
а)
правильность оформления Предложений участников и их соответствие
требованиям настоящей документации по существу;
б)
соответствие Участников запроса предложений требованиям настоящей
документации (в том числе, опыт, правоспособность, квалификация);
в)
соответствие предлагаемых работ требованиям настоящей документации;
г)
соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей
документации
по критериям, указанным в Приложение № 3 к настоящей документации по запросу
предложений.
В рамках каждого из отборочных критериев, указанных в Приложении №3,
Организатор запроса предложений вправе выделять подкритерии, по которым
непосредственно будет проводиться отбор.
В рамках отборочной стадии Организатор/закупочная комиссия может запросить
Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том
числе представление отсутствующих документов.
По результатам проведения отборочной стадии закупочная комиссия вправе отклонить
Предложения, которые:
а)
поданы Участниками, которые не относятся к субъектам малого и среднего
предпринимательства;
б)
поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают требованиям
настоящей документации по запросу предложений;
в)
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей
Документации по запросу предложений;
г)
содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей
документации по запросу предложений;
д)
не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей
документации по запросу предложений;
е)
содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию или
документы;
ж) поданы Участниками, которые ненадлежащим образом исполняли обязательства
по ранее заключенным с Организатором договорам;
з)
поданы Участниками запроса предложений, которые не согласились с
предложениями
закупочной
комиссией
по
исправлению
очевидных
арифметических или грамматических ошибок в их Предложениях.
Организатор запроса предложений на основании решения закупочной комиссии, вправе
отклонить Предложения Участников запроса предложений, при наличии оснований
стр. 18 из 115
2.8.2.6
2.8.3
2.8.3.1
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
предполагать о существовании между Участниками согласованных действий с целью
повлиять на определение Победителя запроса предложений.
Закупочная комиссия также вправе отклонить Предложение участника, в случае если
цена данного Предложения превышает установленную начальную (максимальную)
цену (если предельная цена установлена) (пункт 4.2.6).
Оценка и сопоставление Предложений
Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их
предварительное (или окончательное – в том случае, если организатором не будет
принято решение о проведении переторжки) ранжирование по степени
предпочтительности для Организатора в соответствии с Приложением № 4 к настоящей
документации по запросу предложений.
Переторжка (регулирование цены)
Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам
запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их
Предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены
(далее – процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных
положений Предложения без изменений.
Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения
принимает закупочная комиссия.
К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются участники,
Предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке
места с первого по четвертое. Решением закупочной комиссии к переторжке могут
быть приглашены также участники, Предложения которых заняли в предварительной
ранжировке более низкие места.
Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного
ранжирования неотклоненных Предложений.
В переторжке может участвовать любое количество участников из числа
приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе
не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее
объявленной ценой. Представители таких Участников на процедуру переторжки не
допускаются.
Участники, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней,
должны в срок, установленный закупочной комиссией, представить в закупочную
комиссию запечатанные конверты (по одному конверту от каждого Участника), в
которых содержится документ с
указанием в нем (в произвольной форме)
минимальной цены Предложения, которая не должна быть равной или превышать цену,
указанную первоначально в Предложении. Цена указывается в рублях без учета НДС.
Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Участника (или
уполномоченного лица, имеющего соответствующую доверенность) и руководителя
экономической службы Участника (или главным бухгалтером), а также скрепляется
печатью Участника. Не допускается указания Участниками нескольких вариантов
минимальных цен. Конверты должны быть запечатаны таким образом, чтобы
обеспечить невозможность просмотра их содержимого до срока вскрытия конвертов,
установленного закупочной комиссией.
При обнаружении существенных (по мнению закупочной комиссии) нарушений в
оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления
любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается
не участвовавшим в этой процедуре.
Участники, не представившие в установленный срок конверт с документом с
минимальной ценой или представившие его с нарушениями, признанными закупочной
комиссией существенными, в переторжке не участвуют, их представители не могут
присутствовать на процедуре переторжки. При окончательной оценке закупочная
комиссия учитывает их цены, указанные в Предложениях. В случае решения
стр. 19 из 115
2.9.9
2.9.10
2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.9.14
2.9.15
закупочной комиссии о приглашении участника на переторжку с отлагательным
условием (например, при условии представления им недостающих ранее или
уточняющих документов), в случае неисполнения этого условия участником в рамках
переторжки, закупочная комиссия вправе отклонить предложение такого участника
после переторжки.
Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных Участниками
на переторжку) проводится в присутствии не менее чем двух членов закупочной
комиссии и секретаря закупочной комиссии с возможным привлечением иных
работников Организатора закупки или третьих лиц.
Переторжка может иметь очную, заочную, либо очно-заочную (смешанную) форму
проведения.
На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо
лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки
и заявлять обязательные для Участника цены. В любом случае такие лица должны
перед началом переторжки представить в закупочную комиссию документы,
подтверждающие их личность (паспорт) и полномочия (в случае, если на переторжку
прибыл представитель Участника, не являющийся лицом, подписавшим Предложение –
заверенная Участником копия приказа или выписки из протокола собрания
учредителей о назначении руководителя или оригинал доверенности).
При очной переторжке председатель или секретарь закупочной комиссии в
присутствии представителей Участников вскрывают поданные Участниками конверты
с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым
только членов закупочной комиссии (без оглашения Участникам), предлагают всем
приглашенным Участникам публично, поочередно объявлять новые цены (цены при
проведении переторжки объявляются без учета НДС). Участник объявляет новую цену
своего предложения, основываясь на знании цен иных Участников, но не имея
обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных Участников (т.е. данная
процедура не является аукционом на понижение или его аналогом, поскольку каждый
снижает свою собственную цену независимо от цен, заявленных другими
Участниками).
Закупочная комиссия имеет право назначить шаг очной переторжки до ее начала, либо
по согласованию с Участниками определить его в процессе проведения переторжки. В
случае если шаг переторжки был определен заранее, закупочная комиссия по
согласованию с Участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки,
но не более чем до 1/10 от первоначального шага. Переторжка ведется последовательно
со всеми Участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор,
пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее
уменьшать ее не будут.
Если окончательная цена, заявленная Участником устно по результатам очной
переторжки, окажется выше цены, указанной в его конверте с документом с
минимальной ценой, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную
им устно в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.
Если цена, заявленная Участником устно в ходе очной переторжки, в какой-то момент
окажется ниже цены, указанной в документе с минимальной ценой, или будет равной
ей, закупочная комиссия должна немедленно огласить содержащуюся в таком конверте
цену с последующим занесением ее в протокол. В таком случае закупочная комиссия
будет считать окончательной цену, указанную в документе с минимальной ценой, а
заявленную устно отвергнет. При этом данный Участник не вправе давать новые
предложения по цене (участвовать в дальнейшей процедуре переторжки). После
указанного процедура переторжки должна быть продолжена без участия в ней
Участника, заявившего устно цену, которая ниже или равна цене, указанной в
документе с минимальной ценой.
стр. 20 из 115
2.9.16
2.9.17
2.9.18
2.9.19
2.9.20
2.9.21
2.9.22
2.9.23
При заочной переторжке каждый Участник запроса предложений из числа
приглашенных Организатором на эту процедуру и принявших решение об участии в
ней, должен представить в адрес Организатора до заранее установленного срока один
запечатанный конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной
ценой Предложения данного Участника. Указанные конверты вскрываются
одновременно, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии и
секретаря закупочной комиссии. По желанию Участников, приглашенных к участию в
переторжке и представивших конверты с документом с минимальной ценой, в
процедуре заочной переторжки могут участвовать их представители.
При очно-заочной (смешанной) переторжке Участники запроса предложений, которые
были приглашены Организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в
лице своих уполномоченных представителей), либо выслать в адрес Организатора один
конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой
Предложения данного Участника. Очно-заочная переторжка проводится по правилам
очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов
с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен
присутствующими представителями Участников, закупочная комиссия вскрывает
конверты с документом с минимальной ценой от Участников, чьи представители не
присутствуют на переторжке (цены, указанные такими Участниками, объявляются
закупочной комиссией перед началом объявления цен присутствующими
представителями Участников).
По ходу проведения переторжки Организатор вправе вести аудио- или видеозапись, о
чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре.
Присутствующие на процедуре представители Участников, приглашенных к участию в
переторжке, также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры, о
чем ими предварительно должны быть уведомлены секретарь, члены закупочной
комиссии, а также иные лица, присутствующие на процедуре переторжки.
Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который
подписывается членами закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке, а
также при проведении очной или очно-заочной переторжки - представителями
Участников, присутствовавшими на переторжке. Цены, полученные в ходе переторжки,
считаются окончательными. Секретарь закупочной комиссии в течение 3 рабочих дней
после проведения переторжки обязан направить всем Участникам информацию о
новых, полученных в результате переторжки, ценах.
Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену,
обязаны дополнительно представить по запросу Организатора запроса предложений
откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы,
определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не
должно повлечь за собой отклонения (в сторону ухудшения) от требований, условий
Организатора, описанных в настоящей документации по запросу предложений,
коммерческих интересов Организатора. При наличии таких отклонений Предложение
участника рассматривается с ранее объявленной ценой, при этом закупочная комиссия
оставляет за собой право отклонить Предложение от дальнейшего рассмотрения.
Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник
считается не участвовавшим в переторжке.
После проведения переторжки закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по
результатам переторжки, производит окончательную ранжировку Предложений по
цене. Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не
участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки Предложений с
первоначальными, указанными в их Предложениях ценами.
Участие в переторжке не расценивается Организатором запроса предложений как
нарушение требований пункта 2.4.1.2
стр. 21 из 115
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.12
2.12.1
Определение Победителя запроса предложений
Перед окончательным определением победителя Организатор запроса предложений
вправе потребовать от любого участника запроса предложений, занявшего одно из
верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации — подтверждения его
соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.
Постквалификация проводится по критериям, указанным в документации по запросу
предложений. Предложение участника запроса предложений, не отвечающего
необходимым требованиям, должна быть отклонена, а организатор закупки может
продолжить процедуру отбора в отношении участника запроса предложений со
следующим наиболее выгодным предложением.
Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование Предложений по
степени предпочтительности. Ранжирование проводится путем открытого голосования
членов закупочной комиссии.
Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника
запроса предложений, Предложение которого заняло первое место в ранжировке
Предложений участников по степени предпочтительности для Организатора. Срок и
место определения Победителя запроса предложений (подведения итогов закупки)
указаны в пункте 4.2.19. Организатор запроса предложений по согласованию с
Организатором вправе, при необходимости, изменить данный срок.
Решение закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений
оформляется протоколом заседания комиссии.
Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его
Победителем запроса предложений.
В случае если Победитель запроса предложений:
а)
не подпишет Договор в установленные в документации сроки;
б)
откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с
пунктом 1.2.5;
в)
не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей документацией по
запросу предложений,
то он утрачивает статус Победителя, а закупочная комиссия имеет право выбрать иного
Победителя из числа остальных действующих Предложений.
Подписание Договора
Договор между Организатором и Победителем запроса предложений подписывается, в
срок, указанный в Извещении о проведении запроса предложений.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Организатора потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)
заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными
органами управления Организатора (Общим собранием акционеров, Советом
директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого
согласования (одобрения, утверждения), а указанный в пункте 2.11.1 срок
отсчитывается с даты получения такого согласования (одобрения, утверждения).
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса
предложений, настоящей документации по запросу предложений и Предложении
Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход
переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных
переговоров.
Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.5.
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений
Организатор запроса предложений незамедлительно после подписания Договора
готовит следующие сведения:
а)
Наименование и адрес Победителя запроса предложений, подписавшего Договор;
б)
Краткое изложение предмета и общей цены Договора.
стр. 22 из 115
2.12.2
2.12.3
Организатор запроса предложений публикует вышеуказанные сведения о результатах
запроса предложений (наименование и адрес Победителя запроса предложений,
подписавшего Договор, краткое изложение предмета и общей цены Договора) или о
том, что запрос предложений не состоялся, на Официальном сайте.
Если между подписанием протокола и договора изменится Победитель (например,
вследствие отказа), участники извещаются о новом Победителе в том же порядке.
стр. 23 из 115
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
Дополнительные условия проведения запроса предложений. Дополнительные
инструкции по подготовке Предложений
Статус настоящего раздела
Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и
инструкции по подготовке Предложений, приведенные в разделе 2.
В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 2
применяются требования настоящего раздела.
В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела
применяются те требования, которые приведены последними.
Изменение и отзыв Предложений
Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданное Предложение
при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к
Организатору запроса предложений до истечения срока окончания приема
Предложений (пункт 4.2.16), в указанном выше порядке (пункт 2.6.5).
В случае изменения Предложения Участник запроса предложений должен подготовить
следующие документы:
а)
обращение к Организатору запроса предложений с просьбой об изменении
Предложения на бланке Участника запроса предложений;
б)
перечень изменений в Предложение с указанием документов первоначального
Предложения, которых данные изменения касаются;
в)
новые версии документов, которые изменяются.
В случае отзыва Предложения Участник запроса предложений должен направить
Организатору запроса предложений соответствующее обращение на бланке Участника
запроса предложений.
Любые документы, касающиеся изменения или отзыва Предложений, необходимо
оформить в соответствии с пунктом 2.4.1. Также должны быть сделаны копии
соответствующих обращений и прилагаемых документов. Отзыв Предложения
подается только в одном экземпляре (без копий).
Обращение об изменении или отзыве Предложения вместе со всеми прилагающимися
документами и их копиями должно быть запечатано в конверты, оформленные в
соответствии с пунктами 2.6.1 — 2.6.4. На внешний конверт при этом следует
дополнительно нанести маркировку «Изменение Предложения» или «Отзыв
Предложения».
На процедуре вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов Организатор
запроса предложений в первую очередь вскрывает конверты, маркированные как
«Отзыв Предложения»; при этом по отозванному Предложению не будет оглашен
перечень сведений, предусмотренный пунктом 2.7.4. Во вторую очередь вскрываются
конверты, маркированные как «Изменение Предложения»; при этом закупочная
комиссия оглашает все обновленные сведения, предусмотренные пунктом 2.7.4. В
последнюю очередь вскрываются все остальные конверты.
Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса предложений
Обеспечение Предложения на участие в закупке не требуется.
стр. 24 из 115
4.
4.1
4.1.1
4.2
№
пункта
4.2.1
4.2.2
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
Статус настоящего раздела
В разделе 4 содержится информация для данного конкретного запроса предложений,
которая уточняет, разъясняет и дополняет положения разделов 1, 2 и 3.
Информация о проводимом запросе предложений
Наименование
Способ закупки
Участники закупки
4.2.3
Номер лота и
предмет договора
4.2.4
Закупка с
разбиением на лоты
Количество лотов
Начальная
(максимальная) цена
договора
Наименование
Организатора
(контактная
информация)
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
Представитель
Организатора
(контактная
информация)
Основание действия
Организатора
Дата размещения
информации о
проведении закупки
Количество копий
Предложения на
бумажном носителе
Требования к сроку
действия
Предложения
Дополнительные
требования к
Участникам
закупки,
установленные
Организатором
Информация
Открытый запрос предложений
Участвовать в закупке могут только субъекты малого и
среднего предпринимательства
Работы по реконструкции и капитальному ремонту
административного здания по адресу Красноярский край, п.
Курагино, ул. Стасовой, 3, лот 2-ИП(СЗ)-2015-КЭС
Нет
1
- 6 912 000,00 руб., без учета НДС;
- 8 156 160,00 руб., с учетом НДС.
Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»,
сокращенное наименование ОАО «Красноярскэнергосбыт»
(адрес
местонахождения
(почтовый
адрес):
660017,
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, адрес электронной
почты:
[email protected],
контактный
телефон:
+7 (391) 263-98-57, факс: +7 (391) 212-08-51)
Великовская Алена Евгеньевна
контактный телефон: (391) 263-98-57
адрес электронной почты: [email protected]
Не требуется
10.04.2015
1
Не менее 40 календарных дней со дня, следующего за днем
проведения процедуры вскрытия поступивших на закупку
конвертов с Предложениями (пункт 4.2.17)
Участник должен иметь:
- опыт выполнения работ не менее 1 года;
- не менее 3 исполненных договоров по реконструкции и
капитальному ремонту зданий и помещений.
Участник должен иметь право на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства, а именно:
6.1. Опалубочные работы.
6.2. Арматурные работы.
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных
стр. 25 из 115
конструкций.
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части
зданий и сооружений.
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
12.8. Антисептирование деревянных конструкций.
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования.
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования.
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей.
17. Устройство наружных сетей канализации.
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев.
В случае привлечения субподрядных организаций:
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
4.2.14
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
Участника закупки
установленным
требованиям
Участник должен иметь право на ведения деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в
соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2011
№ 1225 на следующие виды работ:
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и
конструкций.
В справке о перечне и объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 6) должны быть приведены сведения об
опыте выполнения работ не менее 1 года и не менее 3
исполненных договоров по реконструкции и капитальному
ремонту зданий и помещений.
Свидетельство, выданное Саморегулируемой организацией, о
допуске
к
выполнению
работ
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, а именно:
6.1. Опалубочные работы.
6.2. Арматурные работы.
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных
конструкций.
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части
зданий и сооружений.
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
12.8. Антисептирование деревянных конструкций.
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
стр. 26 из 115
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования.
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования.
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей.
17. Устройство наружных сетей канализации.
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев.
В случае привлечения субподрядных организаций:
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
Место подачи
Предложений на
участие в закупке
(адрес)
Срок окончания
приема
Предложений на
участие в закупке
Дата, время и место
вскрытия конвертов
с Предложениями
на участие в закупке
Дата, время и место
рассмотрения
Предложений
Дата, время и место
подведения итогов
закупки
Обеспечение
Предложения на
участие в закупке
Участие в закупке
генеральных
подрядчиков
Альтернативные
предложения
Лицензию, выданную Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий на право
ведения
деятельности
по
монтажу,
техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, в соответствии с
постановлением правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 на
следующие виды работ:
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и
конструкций.
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 201 (2 этаж,
канцелярия)
10 часов 45 минут по красноярскому времени 27.04.2015
27.04.2015 в 11 часов 00 минут по красноярскому времени по
адресу 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 402
13.05.2015 в 11 часов 00 минут по красноярскому времени по
адресу 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 402
15.05.2015 в 11 часов 00 минут по красноярскому времени по
адресу 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 402
Не требуется
Предусмотрено
Не предусмотрена
предложений
возможность
подачи
альтернативных
стр. 27 из 115
5.
5.1
5.1.1
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
Письмо о подаче оферты (форма 1)
Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается
дата и место публикации Извещения о проведении запроса], и документацию по запросу
предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы, ИНН)
зарегистрированное по адресу
____________________________________________________________________________________,
(адрес местонахождения Участника запроса предложений)
предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:
____________________________________________________________________________________,
(предмет договора)
на условиях и в соответствии с локальными сметными расчетами, графиком выполнения работ,
являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с
настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. _________________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
кроме того НДС, руб.
_________________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
итого с НДС, руб.
_________________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Настоящее
Предложение
имеет
до «____»_______________________года.
правовой
статус
оферты
и
действует
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые
приложения:
1. Техническое предложение (форма 2) — на ____ л;
2. Локальные сметные расчеты — на ____ л;
3. График выполнения работ (форма 3) — на ____ л;
4. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4) — на ____ л;
5. Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений
установленным требованиям — на ____ л.
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 28 из 115
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
Инструкции по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений.
Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с
принятыми у него правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и адрес местонахождения.
Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ цифрами
и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии
с локальными сметными расчетами (графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в
формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести
тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.) 89 копеек».
Участник запроса предложений должен указать срок действия Предложения на участие
в запросе предложений согласно требованиям подпункта 2.4.3.1.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из
прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть техникокоммерческого предложения Участника запроса предложений.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
подпунктов 2.4.1.3 и 2.4.1.4.
стр. 29 из 115
5.2
5.2.1
Техническое предложение (форма 2)
Форма Технического предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение на выполнение
требуемых работ в соответствии с требованиями Приложений №№ 1-2 к настоящей
Документации)
Приложения:
1. Локальный сметный расчет на капитальный ремонт (демонтажные работы) административного
здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
2. Локальный сметный расчет на реконструкцию (общестроительные работы подземной части)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
3. …и т. д.
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 30 из 115
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное техническое предложение.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции Технических требований
(Приложение № 1 - Технические требования) (с учетом предлагаемых условий
Договора (Приложение № 2 - Проект Договора). Участник запроса предложений вправе
указать, что он согласен с Техническими требованиями, изложенными в Приложении
№1 к настоящей документации по запросу предложений, за исключением (если они
есть) таких-то изменений (и указать их).
Приложением к Техническому предложению являются локальные сметные расчеты,
составленные в соответствии с требованиями Документации по запросу предложений.
стр. 31 из 115
5.3
5.3.1
График выполнения работ (форма 3)
Форма Графика выполнения работ
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения работ
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
Начало выполнения работ: «___»____________________года.
Окончание выполнения работ: «___»____________________года.
№
этапа
работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Наименование и виды работ
График выполнения работ, в неделях с
момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8
…
Разработка проекта производства работ
Демонтажные работы
Общестроительные работы подземной части
Отделочные работы
Общестроительные работы надземной части
Работы по отоплению
Работы по вентиляции и кондиционированию
Работы по водопроводу холодной воды
Хоз. бытовая канализация
Водопровод горячей воды
Электромонтажные работы
Охранно-пожарная сигнализация
Наружная канализация
Наружный водопровод
Благоустройство участка
Вертикальная планировка
Озеленение участка
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 32 из 115
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.2.5
№
этапа
работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
5.3.2.6
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех
видов работ в рамках Договора.
Напротив каждого из этапов выполнения работ Участник запроса предложений
указывает сроки начала выполнения работ / окончания выполнения работ по
соответствующему этапу.
Напротив каждого этапа работ следует указать какой-либо знак или затемнить
соответствующее число граф, например:
График выполнения работ, в неделях с
момента подписания Договора
Наименование и виды работ
1
2
3
4
5
6
7
8
…
Разработка проекта производства работ
Демонтажные работы
Общестроительные работы подземной части
Отделочные работы
Общестроительные работы надземной части
Работы по отоплению
Работы по вентиляции и кондиционированию
Работы по водопроводу холодной воды
Хоз. бытовая канализация
Водопровод горячей воды
Электромонтажные работы
Охранно-пожарная сигнализация
Наружная канализация
Наружный водопровод
Благоустройство участка
Вертикальная планировка
Озеленение участка
График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к
Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Организатора и
Участника запроса предложений на подготовку Договора, данный График выполнения
работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями
включить в Договор.
стр. 33 из 115
5.4
5.4.1
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4)
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
«Обязательные» условия Договора
Предложения
Исходные
Участника запроса
формулировки
предложений
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
«Желательные» условия Договора
Предложения
Исходные
Участника запроса
формулировки
предложений
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 34 из 115
5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.2.5
5.4.2.6
5.4.2.7
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данный протокол разногласий.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса предложений
требований или предложений по изменению проекта Договора (Приложение № 2 Проект Договора), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в
последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом
Договора».
В случае наличия у Участника запроса предложений, предложений по внесению
изменений в проект Договора, Участник запроса предложений должен представить в
составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном
протоколе разногласий Участник запроса предложений должен четко разделить
обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь
считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется
подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям
Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора запроса предложений,
но отклонение которых Организатором запроса предложений не повлечет отказа
Участника запроса предложений от подписания Договора в случае признания его
Победителем запроса предложений.
Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием
Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера)
изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих
изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в
настоящей документации по запросу предложений и Предложении Победителя запроса
предложений.
В любом случае Участник Запроса предложений должен иметь в виду что:
а)
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса
предложений, такое Предложение будет отклонена независимо от содержания
технико-коммерческих предложений;
б)
в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола
разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не
лишает Участника запроса предложений и Организатора права обсуждать эти
условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения
соглашения в отношении изменения этих условий.
стр. 35 из 115
5.5
5.5.1
Анкета Участника запроса предложений (форма 5)
Форма Анкеты Участника запроса предложений
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника запроса предложений
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Наименование
Сведения об Участнике запроса
предложений (заполняется Участником
запроса предложений)
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
запроса предложений
Принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства
Собственники (перечислить наименования
и организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех собственников, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
ИНН Участника запроса предложений
КПП Участника запроса предложений
ОГРН Участника запроса предложений
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Юридический адрес
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника запроса предложений в банке,
телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
Телефоны Участника запроса предложений
(с указанием кода города)
Факс Участника запроса предложений (с
указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
запроса предложений
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника запроса предложений,
имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника
запроса предложений, с указанием
должности и контактного телефона
стр. 36 из 115
№
п/п
17.
Сведения об Участнике запроса
предложений (заполняется Участником
запроса предложений)
Наименование
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника запроса предложений с
указанием должности и контактного
телефона
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 37 из 115
5.5.2
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.4
5.5.2.5
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная анкета.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по
всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 12: «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
В графе 3: если организационная форма Участника ООО, указать учредителей, если
организационная форма ЗАО или ОАО, указать акционеров.
стр. 38 из 115
5.6
5.6.1
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 6)
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения (год и
месяц начала выполнения
— год и месяц
фактического или
планируемого окончания
выполнения, для
незавершенных договоров
— процент выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание договора
(объем и состав
работ, описание
основных условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
1.
2.
…
ИТОГО 2014 год
При желании, для подтверждения своего опыта Участник может также предоставить
сведения о заключенных и исполненных договорах за более ранний период.
Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их
работе по ранее исполненным договорам.
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 39 из 115
5.6.2
5.6.2.1
5.6.2.2
5.6.2.3
5.6.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы
выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и
прочим требованиям Приложений №№1 и 2 к настоящей документации по запросу
предложений.
Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры,
обязательно отмечая данный факт.
стр. 40 из 115
5.7
5.7.1
Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)
Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
Право
собственности Предназначени
или иное право е (с точки
Местонахожде
Наименование
(хозяйственног
зрения
ние
о ведения,
выполнения
оперативного
Договора)
управления)
Состояние
Примечания
1.
2.
…
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 41 из 115
5.7.2
5.7.2.1
5.7.2.2
5.7.2.3
5.7.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник
запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения
Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения
продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и
тому подобное). В случае если Участник при выполнении Договора планирует
использовать
арендованные
материально-технические
ресурсы,
необходимо
предоставить информационное письмо о намерении привлечь конкретные материальнотехнические ресурсы с указанием их перечня.
Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения
Участника (с указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в
непосредственной собственности Участника, или в аренде (долгосрочной аренде)).
стр. 42 из 115
5.8
5.8.1
Справка о кадровых ресурсах (форма 8)
Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
Образование (какое
Фамилия, имя,
учебное заведение
Стаж работы в данной или
№
отчество, год
окончил, год окончания,
Должность
аналогичной должности,
п/п
рождения
полученная
лет
специалиста
специальность)
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
1.
2.
…
Специалисты (специально обученный инженерно-технический персонал)
1.
2.
…
Прочий персонал
1.
2.
…
Таблица-2. Штатная численность персонала
Группа специалистов
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
Штатная численность, чел.
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 43 из 115
5.8.2
5.8.2.1
5.8.2.2
5.8.2.3
5.8.2.4
5.8.2.5
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения
Договора, с учетом требований Приложений № 1 и № 2 к настоящей документации.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех
специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу
работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников
данной категории.
стр. 44 из 115
5.9
5.9.1
Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в
том числе и сотрудниками Организатора) (форма 9)
Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе
и сотрудниками Организатора)
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер
аффилированности с Организатором запроса предложений, лицами, являющимися {указывается
кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Организатора запроса
предложений, а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается
почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса
предложений могут быть расценены как аффилированность};
2.
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи
между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть
расценены как аффилированность};
3.
……
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 45 из 115
5.9.2
5.9.2.1
5.9.2.2
5.9.2.3
5.9.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное Информационное письмо.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное
письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны
аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений
таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего Предложения
просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений}
НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с
Организатором запроса предложений, лицами так или иначе связанными с
Организатором.
При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что
сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности
между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с
Организатором запроса предложений может быть признано закупочной комиссией
существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь
отклонение Предложения такого Участника.
стр. 46 из 115
5.10
5.10.1
Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и
среднего предпринимательства (форма 10)
Форма справки о принадлежности участника запроса предложений к субъектам
малого и среднего предпринимательства
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование
участника запроса предложений) в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить
организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от
критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№
Малые
Средние
Критерий отнесения
Показатель
п/п
предприятия предприятия
1
2
3
4
5
1.
только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале:
Указывается в
РФ, субъектов РФ, муниципальных
не более 25%
процентах
образований, иностранных юридических
лиц, общественных и религиозных
организаций (объединений)
2.
только для юридических лиц:
Доля участия в уставном (складочном)
Указывается в
капитале юридических лиц, которые не
не более 25%
процентах
являются субъектами малого и среднего
бизнеса
3.
Средняя численность работников за
до 100
предшествующий календарный год
человек
От 101
(определяется с учетом всех работников, в
Указывается
до 15
до 250
том числе работающих по договорам
количество человек
человек –
человек
гражданско-правового характера)
микропредприятие
4.
Выручка от реализации товаров (работ,
400 млн. руб.
услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость
1 000 млн.
Указывается в
60
млн.
руб.
активов (остаточная стоимость основных
руб.
миллионах рублей
– микросредств и нематериальных активов) за
предприятие
истекший год
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 47 из 115
5.10.2
5.10.2.1
5.10.2.2
Инструкции по заполнению
Данную форму заполняют и предоставляют участники запроса предложений,
принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно
критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является Форма принадлежности участника запроса
предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства.
стр. 48 из 115
5.11
5.11.1
План распределения объемов исполнения договора внутри коллективного
участника (форма 11)
Форма плана распределения объемов исполнения договора внутри
коллективного участника
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов исполнения договора внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: ___________________________________
№
п/п
Наименование
Принадлежность
Стоимость работ
Наименование
к субъектам
организации,
в % от
малого и
в денежном
выполняющий
общей
среднего
выражении,
данный объем
стоимости
предпринимател руб. (без НДС)
работ
работ
ьства
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 49 из 115
5.11.2
5.11.2.1
5.11.2.2
5.11.2.3
5.11.2.4
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается
коллективным участником.
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
а)
перечень выполняемых каждой организацией работ;
б)
принадлежность привлекаемых членов коллективного участника к субъектам
малого и среднего предпринимательства, либо указать слово «нет»;
в)
распределение стоимости в денежном и процентном выражении между всеми
организациями, входящими в коллективного участника;
г)
сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в
коллективного участника.
стр. 50 из 115
5.12
5.12.1
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 12)
Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: __________________________________________
№
п/п
Наименование
работ
Наименование Принадлежность
Стоимость работ
Сроки
организации,
к субъектам
в денежном в % от общей
выполнения
выполняющий малого и среднего выражении, стоимости
(начало и
данный объем предприниматель руб. (без НДС)
работ
окончание)
работ
ства
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 51 из 115
5.12.2
5.12.2.1
5.12.2.2
5.12.2.3
5.12.2.4
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается
генеральным подрядчиком.
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
а)
перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
б)
принадлежность привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего
предпринимательства, либо указать слово «нет»;
в)
стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и
процентном выражении;
г)
сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в
соответствии с Графиком выполнения работ.
стр. 52 из 115
5.13
5.13.1
Гарантийное письмо (форма 13)
Форма гарантийного письма
начало формы
Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Гарантийное письмо
г. ______________
«___» ______________ 2015 г.
__________________________________ в лице _______________________, действующего на
основании _______________, именуемое в дальнейшем ____________ [Подрядчик], в рамках
Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту № _______
принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору
(каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ)
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010
№ 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой
выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но
также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств,
наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или
соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из)
Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1
настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в
исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим _________ [Подрядчик] подтверждает и признает, что содержащиеся в
данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров
со стороны ____________ [Заказчика] и ____________ [Заказчик] вправе исходить из них при
исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В случае нарушения _________ [Подрядчиком] обязательств, установленных в п.п. 1, 2
настоящего Гарантийного письма, ____________ [Заказчик] в дополнение к основаниям,
предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем
порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление).
Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Уведомления _________ [Подрядчиком].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии,
что ____________ [Заказчик] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения
мотивированных возражений _________ [Подрядчика] до указанной даты расторжения.
6. Настоящим _______________ [Подрядчик] принимает обязательство уплатить
_____________ [Заказчику] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной
организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки,
причиненные _______________ [Заказчику] в результате нарушения обязательств, установленных в
п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение
10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Заказчик] вправе
стр. 53 из 115
предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в
соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. ________________ [Заказчик] вправе приостановить осуществление платежей,
причитающихся _______________ [Подрядчику], независимо от наличия оснований и наступления
сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного
письма, при этом ____________ [Заказчик] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим
свои обязательства по Договору (-ам).
9. Обязательства _______________ [Подрядчика] по настоящему Гарантийному письму
вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не
могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы).
Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после
окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре,
передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой
____________ [Заказчика] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Подрядчика]
_______________ / _______________ /
м.п.
конец формы
стр. 54 из 115
Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
5.14
5.14.1
начало формы
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
№
п/п
ИНН
ОГРН
Фамилия, Серия и номер
Имя,
документа,
Наименовани
Код ОКВЭД Отчество удостоверяюще № и дата
е краткое
руководител го личность
я
руководителя
1044567890 ООО
7734567890 123
"Ромашка"
1
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные
существенные условия)
45.xx.xx
Иванов
Иван
Степанович 5003 143877
…
№123 от
01.01.2011
Предмет
договора
Цена
(млн.руб)
Срок
действия
01.01.2011123,00р. 31.12.2011
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе,
конечных) **
Иные
существенн
ые условия
№
1.1
ИНН
ОГРН
Информация
о
подтверждаю
Серия и номер
щих
Руководитель
документа,
Наименование /
Адрес
/ участник / документах
удостоверяющего
ФИО
регистрации
акционер / (наименовани
личность (для
бенефициар е, реквизиты
физического лица)
и т.д.)
1083232323
Москва,
7754467990 23232
ЗАО "Свет 1" ул. Лубянка, 3
Участник
договор об
учреждении
от 23.01.2008
…
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах является условными и указаны в качестве примера заполнения формы
** 1. В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, информация и подтверждающие документы предоставляются в
отношении собственников, владеющих более 5 процентами уставного капитала. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация.
2. В отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, информация и подтверждающие документы
предоставляются в отношении бенефициаров (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке
раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
стр. 55 из 115
Приложение № 1
К справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Перечень подтверждающих документов
1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нотариально заверенные копии следующих
документов:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1
(одного) месяца до даты окончания подачи предложений на участие в закупке.
А также:
1.1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
- список владельцев ценных бумаг;
- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
1.2. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной
ответственностью:
- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение
единственного учредителя о создании;
- решение (протокол) о приеме новых участников;
- устав.
1.3. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или
религиозных организаций (объединений):
- учредительный договор или положение;
- решение о создании.
1.4. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
- решение о создании.
1.5. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
- решение и договор о создании.
1.6. Для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также
документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах,
товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно
контролировать деятельность юридического лица.
2. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством
иностранных государств:
- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо
всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность
юридического лица.
3. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе
учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих,
номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками, –
документы, служащие основанием прав таких лиц.
4. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по
форме приложения к настоящему Приложению.
стр. 56 из 115
Приложение № 2
К справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Согласие на передачу
персональных и иных охраняемых законом данных
Я, ________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(дата, месяц, год и место рождения)
__________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))
__________________________________________________________________,
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера,
даты выдачи, выдавшего органа, кода подразделения)
__________________________________________________________________,
(зарегистрированный по адресу)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу
Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания –
РусГидро» (сокращенное наименование: ОАО «РусГидро», место нахождения: 660075,
Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51, ОГРН: 1042401810494,
ИНН: 2460066195, КПП: 24600100), а также Открытым акционерным обществом
«Красноярскэнергосбыт» (сокращенное наименование: ОАО «Красноярскэнергосбыт»,
место нахождения: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОГРН: 1052460078692,
ИНН: 2466132221, КПП: 246750001) в Министерство энергетики Российской Федерации
(адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:
- персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);
- иных охраняемых законом данных: _____________________________.
(указать каких)
На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в
Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:
- запрет на разглашение указанных сведений;
- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;
- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за
разглашение таких сведений.
Доступ к персональным и иным охраняемым законом данным в органе, в который
такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые
руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.
____________
____________________________
(дата)
(подпись)
стр. 57 из 115
Приложение № 1 к документации по
открытому запросу предложений
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на работы по реконструкции и капитальному ремонту административного здания по
адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
1.
Общие требования и объем выполнения работ
1.1 Требования к выполнению и объем работ приведены в проектной документации
(Приложение 1), ведомостях объемов работ (Приложения 2-17).
1.2 Допускается применение материалов, конструкций, оборудования и т.п.,
аналогичных указанным в проектной документации, в случае соответствия их требуемым
техническим характеристикам и при согласовании с Заказчиком.
2.
Требования к составлению сметной документации
2.1. Расчет необходимо производить в строгом соответствии с ведомостями объемов
работ, являющимися приложениями к Техническим требованиям.
2.2. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат необходимо
указать обоснование их применения из технической части, вводных указаний сборников
или других нормативных документов и приложений к ним.
2.3. При составлении сметы необходимо учитывать стоимость всех основных и
сопутствующих затрат, работ и материалов для производства указанных работ, в том
числе командировочные, очистку от мусора, погрузку, транспортные расходы (при
необходимости), а так же обеспечения безопасности проведения работ. В случае если в
смете не будут учтены вышеуказанные затраты, стоимость работ корректировке не
подлежит, они так же не могут считаться дополнительными работами. При
необходимости возможно посещение объекта.
2.4. При указании требуемого количества материала необходимо в столбце объема
представлять расчет, соответствующий нормам расхода на единицу объема. При ошибке в
подсчете количества материала на требуемый объем локальный сметный расчет
корректировке не подлежит.
2.5. Для подтверждения позиций стоимости материалов и оборудования (стоимости
услуг и т.п.) сметного расчета необходимо предоставлять прайс-листы, расчеты стоимости
услуг и материалов и т.п.
2.6. Предоставление сметного расчета возможно в следующих форматах:
2.6.1 в программе «Гранд-Смета»:
 расчет должен быть составлен в сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2009
года (базисно - индексным способом) с переводом в текущие цены. Сметный расчет
обязательно должен быть составлен с учетом указанных в ведомостях объемов работ,
действующих методик и рекомендаций о порядке определения сметной стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (Красноярский край);
 поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж
или для учета особых условий выполнения работ) необходимо учитывать индивидуально
для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Microsoft Excel
указывать попозиционно;
 поправочные коэффициенты к итогам раздела (сметы) (например, «районный
коэффициент», «северная надбавка», «вредность…», «поправочный индекс…»)
необходимо учитывать при подведении итогов раздела (сметы) и в выходных формах при
выгрузке в формат MicrosoftExcel указывать в конце раздела (сметы). Каждый
поправочный коэффициент необходимо прописывать отдельно;
 выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК
«Гранд-Смета» для смет, составленным по единичным расценкам базисно - индексным
методом – «Полный локальный сметный расчет (полная форма, только в MicrosoftExcel)»;
стр. 58 из 115
 в сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо
данные ресурсы относить в отдельную позицию и не допускать изменения внутри
расценки;
 сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
a. на бумажном носителе с подписью и печатью в количестве, указанном в документации
по запросу предложений;
b. на электронном носителе в формате «xml» ПК «Гранд-Смета» и MicrosoftExcel,
полностью соответствующем бумажному варианту;
2.6.2 в другом формате:
 в каждой позиции работ должна указываться технологическая последовательность
выполнения и необходимое количество материала;
 все применяемые коэффициенты необходимо выносить отдельной позицией с
обоснованием их применения;
 в итогах сметного расчета необходимо указывать стоимость выполнения работ с
отнесением в отдельную графу налога на добавочную стоимость;
 сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
a. на бумажном носителе с подписью и печатью в количестве, указанном в документации
по запросу предложений;
b. на электронном носителе, полностью соответствующем бумажному варианту.
3.
Требования к исполнителю
3.1 Исполнитель должен обладать необходимым опытом, ресурсными возможностями
(материально-техническими, производственными, трудовыми), а именно:
3.1.1 Иметь опыт выполнения работ не менее 1 (одного) года и не менее 3 (трех)
исполненных договоров по реконструкции и капитальному ремонту зданий и помещений.
3.1.2 Обладать кадровыми ресурсами в количестве, необходимом для выполнения работ.
3.1.3 Обладать материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для
выполнения требуемых работ в установленные сроки.
3.2 Исполнитель должен иметь лицензию, выданную Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, на право ведения деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2011
№1225 на следующие виды работ:
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ;
10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
3.3 Исполнитель должен в полном объеме обладать гражданской правоспособностью
для заключения и исполнения договора, в том числе, должен быть зарегистрирован в
установленном порядке и иметь Свидетельство, выданное Саморегулируемой
организацией (СРО), о допуске к выполнению следующих видов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ
МинРегионРазвития от 30.12.2009 №624):
- 6.1. Опалубочные работы.
- 6.2. Арматурные работы.
- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.
- 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
- 12.8. Антисептирование деревянных конструкций.
- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.
- 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.
стр. 59 из 115
- 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.
- 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.
- 17. Устройство наружных сетей канализации.
- 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.
- 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев.
В случае привлечения субподрядных организаций:
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство.
3.4 Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения
договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не
должна быть приостановлена.
3.5 Исполнитель не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год (в
соответствии с данными формы № 2 «отчет о прибылях и убытках»).
4.
Срок выполнения работ
Не более 115 (ста пятнадцати) календарных дней.
Работы выполняются в соответствие с графиком выполнения работ.
Условия оплаты
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Заказчик
перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 20 (двадцати) процентов
от цены Договора.
Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней после подписания акта о приемке выполненных работ при условии, что работа
выполнена надлежащим образом и в установленный срок, либо в иные сроки с согласия
Заказчика.
При перечислении денежных средств за принятые работы, Заказчик удерживает из
суммы платежа сумму произведенной предоплаты.
5.
Гарантийные условия
Срок гарантии на выполненные работы не менее 5 (пяти) лет с момента подписания
акта о приемке выполненных работ.
6.
7.
Приложения
Приложение 1. Проектная документация на реконструкцию и капитальный ремонт
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 2. Ведомость объемов работ на капитальный ремонт (демонтажные работы)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 3. Ведомость объемов работ на реконструкцию (общестроительные работы
подземной части) административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино,
ул. Стасовой 3.
Приложение 4. Ведомость объемов работ на капитальный ремонт (отделочные работы)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3
Приложение 5. Ведомость объемов работ на реконструкцию (общестроительные работы
надземной части) административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино,
ул. Стасовой 3.
Приложение 6. Ведомость объемов работ на работы по реконструкции (отопление)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3
Приложение 7. Ведомость объемов работ на работы по реконструкции (вентиляция и
кондиционирование) административного здания по адресу Красноярский край,
п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 8. Ведомость объемов работ на реконструкцию (работы по водопроводу
холодной воды) административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино,
ул. Стасовой 3.
стр. 60 из 115
Приложение 9. Ведомость объемов работ на реконструкцию (хоз. бытовая канализация)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 10. Ведомость объемов работ на реконструкцию (водопровод горячей воды)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 11. Ведомость объемов работ на реконструкцию (электромонтажные работы)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 12. Ведомость объемов работ на реконструкцию (охранно-пожарная
сигнализация) административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино,
ул. Стасовой 3.
Приложение 13. Ведомость объемов работ на реконструкцию (наружная канализация)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 14. Ведомость объемов работ на реконструкцию (наружный водопровод)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 15. Ведомость объемов работ на реконструкцию (благоустройство участка)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 16. Ведомость объемов работ на реконструкцию (вертикальная планировка)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
Приложение 17. Ведомость объемов работ на реконструкцию (озеленение участка)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3.
стр. 61 из 115
Приложение № 1
к Техническим требованиям
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на реконструкцию и капитальный ремонт административного здания по адресу
Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Том 1. Шифр 0115-ПЗ. Раздел 1. «Пояснительная записка».
Том 2. Шифр 0115-ПЗУ. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного
участка». Пояснительная записка, чертежи.
Том 3. Шифр 0115-АР. Раздел 3. «Архитектурные решения». Пояснительная записка,
чертежи.
Том 4. Шифр 0115-КР. Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения». Пояснительная записка, чертежи.
Том 5. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание
технологических
решений».
Подраздел
1.
«Система
электроснабжения». Подраздел 5. «Сети связи». Пояснительная записка, чертежи.
Том 6. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2. «Система водоснабжения».
Подраздел 3. «Система водоотведения». Пояснительная записка, чертежи.
Том 7. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети». Книга 1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Пояснительная записка, чертежи.
Том 9. Шифр 0115-ПОС. Раздел 6. «Проект организации строительства». Раздел 7.
«Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального
строительства».
Том 10. Шифр 0115-ООС. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды».
Том 11. Шифр 0115-ПБ. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности».
Том 12. Шифр 0115-ОДИ. Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов».
Том 13. Шифр 0115-ОСТЭЭ. Раздел 10 (1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости
зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических
ресурсов».
Том 15. Шифр 0115-ДПБ. Раздел 12. «Иная документация. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».
стр. 62 из 115
Приложение № 2
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на капитальный ремонт (демонтажные работы)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
Наименование
2
Раздел 1. Демонтажные работы
Разборка надземной части с сохранением
годных материалов деревянных зданий
любой этажности
Разборка бетонных фундаментов
Разборка санитарно-технических систем
центрального отопления
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без
приставок одностоечных
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
7
Демонтаж одного дополнительного
провода
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
8
Разборка уборной на 1 очко
9
10
Разборка деревянных заборов штакетных
Демонтаж ворот распашных с установкой
столбов металлических
Демонтаж калиток с установкой столбов
металлических
Разборка деревянных заполнений проемов
воротных
Валка деревьев в городских условиях (ель,
пихта, береза, лиственница, ольха)
диаметром до 300 мм
Корчевка пней вручную давностью рубки до
трех лет диаметром до 500 мм мягких
пород
Разборка покрытий и оснований
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
6
11
12
13
14
15
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
3
4
5
10 м3
строительного
объема
1 м3
10 м3
строительного
объема
1 опора
18,33
ТЕР46-06-001-01
7,9
18,33
ТЕР46-04-001-02
ТЕР46-06-003-02
2
ТЕР33-04-042-01
1 опора (3
провода)
1 опора (3
провода)
1 опора (3
провода)
10 м2 площади
застройки
100 м2 забора
100 шт.
3
ТЕР33-04-040-01
3
ТЕР33-04-040-02
2
ТЕР33-04-040-03
0,23
ТЕР46-06-002-03
1,97
0,01
ТЕРр68-26-2
ТЕР07-01-055-01
100 шт.
0,01
ТЕР07-01-055-08
100 м2
0,08
ТЕР46-04-012-03
1 складочный
м3 кряжей
3,68
ТЕРр68-3-3
5
ТЕРр68-1-1
0,2367
ТЕРр68-12-4
1 пень
100 м3
конструкций
стр. 63 из 115
Приложение № 3
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (общестроительные работы подземной
части) административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино,
ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с
ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3,
группа грунтов 2
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3,
группа грунтов 2
Доработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов 2
Доработка грунта вручную в траншеях
шириной более 2 м и котлованах площадью
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина
траншей и котлованов до 2 м, группа
грунтов 2
Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 2(во временный отвал)
При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-030-02
Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 2(для обратной засыпки)
При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-030-02
Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
При перемещении грунта на каждые
последующие 5 м добавлять к расценке 0101-033-02
Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов 2
Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов 1-2
3
4
5
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
3 км I класс груза
Раздел 2. Фундаменты
Укладка блоков и плит ленточных
фундаментов при глубине котлована до 4 м,
масса конструкций до 0,5 т
Укладка блоков и плит ленточных
фундаментов при глубине котлована до 4 м,
масса конструкций до 1,5 т
Плиты железобетонные ленточных
фундаментов ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150),
объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг
Плиты железобетонные ленточных
1000 м3 грунта
0,27
ТЕР01-01-004-02
1000 м3 грунта
0,062
ТЕР01-01-014-02
100 м3 грунта
0,01
ТЕР01-02-057-02
100 м3 грунта
0,07
ТЕР01-02-056-02
1000 м3 грунта
0,278
ТЕР01-01-030-02
1000 м3 грунта
0,278
ТЕР01-01-030-10
1000 м3 грунта
0,278
ТЕР01-01-030-02
1000 м3 грунта
0,278
ТЕР01-01-030-10
1000 м3 грунта
0,222
ТЕР01-01-033-02
1000 м3 грунта
0,222
ТЕР01-01-033-08
100 м3 грунта
0,56
ТЕР01-02-061-02
100 м3
уплотненного
грунта
1 т груза
2,22
ТЕР01-02-005-01
108,5
ФССЦпг03-21-01003
0,02
ТЕР07-01-001-01
0,34
ТЕР07-01-001-02
2
ТСЦ-403-1425
34
ТСЦ-403-1426
100 шт.
сборных
конструкций
100 шт.
сборных
конструкций
шт.
шт.
стр. 64 из 115
18
фундаментов ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150),
объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг
Установка блоков стен подвалов массой до
1т
19
Установка блоков стен подвалов массой
более 1,5 т
20
Блоки бетонные стен подвалов сплошные
(ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5
(М100), объем 0,679 м3, расход арматуры
2,36 кг/
Блоки бетонные стен подвалов сплошные
(ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5
(М100), объем 0,244 м3, расход арматуры
0,76 кг/
Местные заделки из бетона М100
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Гидроизоляция стен, фундаментов
горизонтальная цементная с жидким
стеклом
Армирование подстилающих слоев и
набетонок
Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 6 мм
Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 10 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов
горизонтальная цементная с жидким
стеклом
Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону
Изоляция изделиями из пенопласта на
битуме холодных поверхностей стен и
колонн прямоугольных
Экструзионный пенополистирол ХРS35-300
Раздел 3. Стены
Кладка стен кирпичных внутренних при
высоте этажа до 4 м
Укладка перемычек массой до 0,3 т
Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон
В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры
0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон
В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры
3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
Армирование кладки стен и других
конструкций
36
Устройство поясов в опалубке
37
Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 6 мм
Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 10 мм
Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм
Надбавки к ценам заготовок за сборку и
38
39
40
100 шт.
сборных
конструкций
100 шт.
сборных
конструкций
шт.
0,2
ТЕР07-05-001-02
0,6
ТЕР07-05-001-04
60
ТСЦ-403-8013
шт.
20
ТСЦ-403-8003
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2
изолируемой
поверхности
1т
0,022
ТЕР06-01-001-20
0,289
ТЕР08-01-003-01
0,188
ТЕР06-01-015-10
т
0,029
ТСЦ-204-0001
т
0,159
ТСЦ-204-0003
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
0,289
ТЕР08-01-003-01
0,6
ТЕР08-01-003-07
6
ТЕР26-01-041-01
1 м3 изоляции
м3
5,88
1 м3 кладки
1,67
ТЕР08-02-001-07
100 шт.
сборных
конструкций
шт.
0,2
ТЕР07-05-007-10
15
ТСЦ-403-0448
5
ТСЦ-403-0457
шт.
Прайс
1т
металлических
изделий
100 м3
железобетона
в деле
т
0,066
ТЕР08-02-007-01
0,0679
ТЕР06-01-035-01
0,266
ТСЦ-204-0001
т
0,0551
ТСЦ-204-0003
т
0,266
ТСЦ-204-0034
т
0,0551
ТСЦ-204-0036
стр. 65 из 115
41
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
10 мм
Раздел 4. Перекрытие
Установка панелей перекрытий с
опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
52
Установка панелей перекрытий с
опиранием на 2 стороны площадью до 10
м2
Плиты железобетонные многопустотные
марки1ПК65.12-8АтV-С7( шт 11)
Плиты железобетонные многопустотные
марки1ПК65.15-8АтV-С7(шт 3)
Плиты железобетонные многопустотные
марки 1ПК35.12-8АII-С7( шт 11)
Плиты железобетонные многопустотные
марки 1ПК35.15-8АII-С7(шт 3)
Заделка торцов плит бетоном М100
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)
Раздел 5. Окна
Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей
глухих с площадью проема до 2 м2
Раздел 6. Двери
Монтаж конструкций дверей
Двери металлические ДМ1500х900 мм
утепленные
Раздел 7. Полы
Уплотнение грунта гравием
53
Устройство подстилающих слоев бетонных
54
55
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
Армирование подстилающих слоев и
набетонок (расход 1,85 кг/м2)
Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм
Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм
Устройство покрытий бетонных толщиной
30 мм
Устройство покрытий на каждые 5 мм
изменения толщины покрытия добавлять
или исключать к расценке 11-01-015-01 (до
50 мм)
Раздел 8. Разные работы
Световой приямок
Устройство бетонной подготовки
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
56
57
58
59
60
61
62
63
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)
Устройство стен подвалов и подпорных
стен бетонных
Сплошное выравнивание внутренних
бетонных поверхностей (однослойное
оштукатуривание) известковым раствором
100 шт.
сборных
конструкций
100 шт.
сборных
конструкций
м3
0,11
ТЕР07-05-011-05
0,17
ТЕР07-05-011-06
11,44
ТСЦ-403-2101
м3
4,11
ТСЦ-403-2101
м3
5,5
ТСЦ-403-2101
м3
1,98
ТСЦ-403-2101
1 м3 заделки
м3
0,42
0,4368
ТЕР46-03-017-05
ТСЦ-401-0063
100 м2
проемов
0,0081
ТЕР10-01-034-01
1 т конструкций
м2
0,0743
1,35
ТЕР09-06-001-01
райс
100 м2
площади
уплотнения
1 м3
подстилающего
слоя
м3
1т
1,671
ТЕР11-01-001-01
16,71
ТЕР11-01-002-09
17,04
0,309
ТСЦ-401-0003
ТЕР06-01-015-10
т
0,309
ТСЦ-204-0030
т
0,309
ТСЦ-204-0034
100 м2
покрытия
100 м2
покрытия
1,671
ТЕР11-01-015-01
1,671
ТЕР11-01-015-02
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
м3
0,0019
ТЕР06-01-001-01
0,1938
ТСЦ-401-0063
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2
оштукатуривае
мой
0,0128
ТЕР06-01-024-01
0,032
ТЕР15-02-019-01
стр. 66 из 115
64
65
66
стен
Известковая окраска водными составами
внутри помещений по штукатурке
Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону
Вход в подвал
Установка блоков стен подвалов массой до
0,5 т
67
Установка блоков стен подвалов массой до
1,5 т
68
Блоки бетонные стен подвалов сплошные
(ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5
(М100), объем 0,543 м3, расход арматуры
1,46 кг/
Блоки бетонные стен подвалов сплошные
(ГОСТ13579-78) ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5
(М100), объем 0,161 м3, расход арматуры
0,76 кг/ с вырезом
Монтаж колонн одноэтажных и
многоэтажных зданий и крановых эстакад
высотой до 25 м цельного сечения массой
до 1,0 т(стоек)
Трубы стальные квадратные размером
50х50 мм, толщина стенки 3 мм
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3
толщиной 2-6 мм
Сверление кольцевыми алмазными
сверлами в железобетонных конструкциях с
применением охлаждающей жидкости
(воды) горизонтальных отверстий глубиной
200 мм диаметром 20 мм
На каждые 10 мм изменения глубины
сверления добавляется или исключается к
расценке 46-03-002-01
Постановка болтов строительных с гайками
и шайбами
Болт анкерный диаметром 12 мм
Монтаж балок, ригелей перекрытия,
покрытия и под установку оборудования
многоэтажных зданий при высоте здания до
50 м
Трубы стальные квадратные размером
50х50 мм, толщина стенки 3 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
81
84
Устройство кровель различных типов из
металлочерепицы
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000»
для древесины
Устройство подстилающих слоев бетонных
85
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
82
83
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
0,032
ТЕР15-04-002-01
0,0464
ТЕР08-01-003-07
0,18
ТЕР07-05-001-01
0,04
ТЕР07-05-001-03
4
ТСЦ-403-8012
18
ТСЦ-403-8015
1 т конструкций
0,011
ТЕР09-03-002-01
м
2,27
ТСЦ-103-1504
т
0,0012
ТСЦ-101-2216
100 отверстий
0,12
ТЕР46-03-002-01
100 отверстий
-0,12
ТЕР46-03-002-17
100 шт. болтов
0,12
ТЕР09-05-003-01
шт.
1 т конструкций
12
0,034
ТСЦ-101-2877
ТЕР09-03-002-13
8
ТСЦ-103-1504
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2 кровли
0,021
ТЕР13-03-002-04
0,021
ТЕР13-03-004-26
0,053
ТЕР12-01-020-01
100 м2
обрабатываем
ой поверхности
0,049
ТЕР10-01-091-01
кг
0,5635
ТСЦ-113-8071
0,49
ТЕР11-01-002-09
0,4998
ТСЦ-401-0003
100 шт.
сборных
конструкций
100 шт.
сборных
конструкций
шт.
шт.
м
1 м3
подстилающего
слоя
м3
стр. 67 из 115
86
87
88
89
90
91
92
Армирование подстилающих слоев и
набетонок
Сетка из проволоки холоднотянутой
Устройство ступеней из бетона М100
Устройство покрытий бетонных толщиной
30 мм
Устройство покрытий на каждые 5 мм
изменения толщины покрытия добавлять
или исключать к расценке 11-01-015-01
Шлифовка бетонных или
металлоцементных покрытий
Пандус для инвалидов
Установка блоков стен подвалов массой до
0,5 т
93
Установка блоков стен подвалов массой до
1т
94
96
Блоки бетонные стен подвалов сплошные
(ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5
(М100), объем 0,406 м3, расход арматуры
0,97 кг/
Блоки бетонные стен подвалов сплошные
(ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5
(М100), объем 0,146 м3, расход арматуры
0,76 кг/
Местные заделки из бетона М100
97
Обетонирование стоек бетоном М200
98
Бетон тяжелый, крупность заполнителя
более 40 мм, класс В15 (М200)
Устройство подстилающих слоев бетонных
95
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
Армирование подстилающих слоев и
набетонок
Сетка из проволоки холоднотянутой
Устройство ступеней из бетона М100
Устройство покрытий бетонных толщиной
30 мм
Устройство покрытий на каждые 5 мм
изменения толщины покрытия добавлять
или исключать к расценке 11-01-015-01
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
Устройство покрытий на цементном
растворе из керамогранита
Наружная облицовка по бетонной
поверхности керамическими отдельными
плитками на цементном растворе стен
Монтаж площадок с настилом и
ограждением из листовой, рифленой,
просечной и круглой стали
1т
0,0148
ТЕР06-01-015-10
т
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2
покрытия
100 м2
покрытия
0,0148
0,0021
ТСЦ-204-0084
ТЕР06-01-024-01
0,049
ТЕР11-01-015-01
-0,049
ТЕР11-01-015-02
100 м2
покрытия
0,049
ТЕР11-01-015-07
100 шт.
сборных
конструкций
100 шт.
сборных
конструкций
шт.
0,06
ТЕР07-05-001-01
0,12
ТЕР07-05-001-02
12
ТСЦ-403-8011
6
ТСЦ-403-8001
0,019
ТЕР06-01-001-20
0,0016
ТЕР06-01-001-20
0,1632
ТСЦ-401-0026
1 м3
подстилающего
слоя
м3
1т
1,386
ТЕР11-01-002-09
1,414
0,042
ТСЦ-401-0003
ТЕР06-01-015-10
т
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2
покрытия
100 м2
покрытия
0,042
0,0018
ТСЦ-204-0084
ТЕР06-01-024-01
0,09
ТЕР11-01-015-01
-0,09
ТЕР11-01-015-02
100 м2 стяжки
0,067
ТЕР11-01-011-01
100 м2
покрытия
100 м2
облицованной
поверхности
1 т конструкций
0,067
ТЕР11-01-027-03
0,225
ТЕР15-01-016-02
0,226
ТЕР09-03-030-01
шт.
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
м3
стр. 68 из 115
110
111
112
Стоимость ограждения из нержавеющей
стали ОГ1
Стоимость ограждения из нержавеющей
стали ОГ2,ОГ3
Отмостка
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
песчано-гравийной смеси, дресвы
113
114
Смесь песчано-гравийная природная
Устройство подстилающих слоев бетонных
из бетона М100 (отмостка)
115
116
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
Армирование подстилающих слоев и
набетонок (расход 1,85 кг/м2)
Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм
Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм
117
118
м
13,8
Прайс
м
6,36
Прайс
100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
м3
1 м3
подстилающего
слоя
м3
1т
0,0618
ТЕР27-04-001-02
7,5396
2,472
ТСЦ-408-0200
ТЕР11-01-002-09
2,521
0,114
ТСЦ-401-0003
ТЕР06-01-015-10
т
0,114
ТСЦ-204-0030
т
0,114
ТСЦ-204-0034
стр. 69 из 115
Приложение № 4
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на капитальный ремонт (отделочные работы)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
3
4
5
12
2
Раздел 1. Окна
Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотнооткидных) с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых
Окна из 5-камерного профиля Veka
ALPHALINE или KBE Система 88 [18], в
комплектации: 2-х камерный стеклопакет мультифункциональное стекло с защитной
пленкой класса не ниже А2, серый
уплотнитель, пластиковая
термосберегающая рамка «WARMEX
THERMAL», противовзломная фурнитура
GU, PROPLEX F20, ROTO
Установка подоконных досок из ПВХ в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
Доски подоконные ПВХ
Раздел 2. Двери
Монтаж конструкций дверей, с установкой
наличников и фурнитуры.
Противопожарные двери Евро [22] "Поток",
Простор, Форпост EI-60, с биркой и
паспортом. Порошковая покраска светлосерая. Комплектация: замок, доводчик,
ручка, доборные уголки. Цвет
комплектующих – матовый металл.
Двери наружные утепленные
«Евростандарт» [21] (Поток или Форпост).
Порошковая покраска светло-серая.
Комплектация: механизм 3-х стороннего
запирания, 2 замка разного типа, доводчик
северного исполнения, ручка, доборные
уголки. Цвет комплектующих – матовый
металл.
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в каменных стенах,
площадь проема до 3 м2, с установкой
наличников и фурнитуры.
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в перегородках и
деревянных нерубленых стенах, площадь
проема до 3 м2, с установкой наличников и
фурнитуры.
Двери 21-9 (шт 4) OLOVI Каспиан, в
комплекте с фурнитурой и наличниками
Двери глухие 21-7 (шт 1) OLOVI Каспиан в
комплекте с фурнитурой и наличниками
Раздел 3. Полы
Тип 1 (3,9 м2)
Уплотнение грунта гравием
13
Устройство подстилающих слоев бетонных
14
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100 м2
проемов
0,2475
ТЕР10-01-034-06
м2
24,75
ТСЦ-203-8062
100 п. м
0,176
ТЕР10-01-035-01
м
17,6
ТСЦ-101-1689
1 т конструкций
0,462
ТЕР09-06-001-01
шт
1
Прайс
шт
3
Прайс
100 м2
проемов
0,0378
ТЕР10-01-039-01
100 м2
проемов
0,0525
ТЕР10-01-039-03
шт
4
Прайс
шт
1
Прайс
0,039
ТЕР11-01-001-01
0,39
ТЕР11-01-002-09
0,3978
ТСЦ-401-0003
100 м2
площади
уплотнения
1 м3
подстилающего
слоя
м3
стр. 70 из 115
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01
Раствор готовый кладочный цементный
марки 200
Устройство гидроизоляции обмазочной в
один слой праймером
Грунтовка Бетонконтакт (расход 0,35кг/м2)
Устройство покрытий на цементном
растворе из керамогранита ESTIMA HARD
HD02
Раствор готовый кладочный цементный
марки 150
Керамогранит ESTIMA HARD HD02
Тип 2 (81,43 м2)
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01
Раствор готовый кладочный цементный
марки 200
Устройство гидроизоляции обмазочной в
один слой праймером
Грунтовка Бетонконтакт (расход 0,35кг/м2)
Устройство покрытий на цементном
растворе из керамогранита ESTIMA HARD
HD02
Раствор готовый кладочный цементный
марки 150
Керамогранит ESTIMA HARD HD02
Тип 3 (79,2 м2)
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01
Устройство покрытий из линолеума на клее
«Бустилат»
Комерческий линолиум Acczent Pro blue
201
Клей Форбо (расход 300 г/м2)
Тип 4 (4,12 м2)
Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, первый слой
Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, последующий слой
Гидроизол
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01
Раствор готовый кладочный цементный
марки 200
Устройство гидроизоляции обмазочной в
один слой праймером
Грунтовка Бетонконтакт (расход 0,35кг/м2)
100 м2 стяжки
0,039
ТЕР11-01-011-01
100 м2 стяжки
0,039
ТЕР11-01-011-02
м3
0,1592
ТСЦ-402-0006
100 м2
изолируемой
поверхности
кг
100 м2
покрытия
0,039
ТЕР11-01-004-09
1,365
0,039
Прайс
ТЕР11-01-027-03
м3
0,0507
ТСЦ-402-0005
м2
3,978
Прайс
100 м2 стяжки
0,8143
ТЕР11-01-011-01
100 м2 стяжки
0,8143
ТЕР11-01-011-02
м3
3,322
ТСЦ-402-0006
100 м2
изолируемой
поверхности
кг
100 м2
покрытия
0,8143
ТЕР11-01-004-09
28,5005
0,8143
Прайс
ТЕР11-01-027-03
м3
1,059
ТСЦ-402-0005
м2
83,06
Прайс
100 м2 стяжки
0,792
ТЕР11-01-011-01
100 м2 стяжки
0,792
ТЕР11-01-011-02
100 м2
покрытия
м2
0,792
ТЕР11-01-036-01
80,78
Прайс
кг
23,76
Прайс
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
м2
100 м2 стяжки
0,0412
ТЕР11-01-004-01
0,0412
ТЕР11-01-004-02
9,5584
0,0412
ТСЦ-101-1564
ТЕР11-01-011-01
100 м2 стяжки
0,0412
ТЕР11-01-011-02
м3
0,168
ТСЦ-402-0006
100 м2
изолируемой
поверхности
кг
0,0412
ТЕР11-01-004-09
1,442
Прайс
стр. 71 из 115
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Устройство покрытий на цементном
растворе из керамогранита Пиастрела
СОЛЬ-ПЕРЕЦ (SP) СТ313 300х300 мм
Раствор готовый кладочный цементный
марки 150
Плитка Пиастрелла Соль-Перец (SP) СТ313
300х300 мм
Раздел 4. Внутренняя отделка
Устройство подвесных потолков с
применением подвесной системы Prelude
24 и потолочных плит «ARMSTRONG» с
кромкой tegular
Устройство потолков реечных алюминиевых
Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону улучшенная
стен
Оклейка стен обоями
Антивандальные обои под окраску Marburg
Eye Lazer
Окраска износостойкой моющей краской
Tikkunla Луя
Краска LUJA, ТИККУРИЛА
Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону улучшенная
стен
Сплошное выравнивание внутренних
бетонных поверхностей (однослойное
оштукатуривание) известковым раствором
стен
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
Грунтовка Бетонконтакт
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих
смесей по кирпичу и бетону
Кафельная плитка М-квадрат коллекция
Моноколор
Смесь сухая Ceresit CE 40 Aquastatic
100 м2
покрытия
0,0412
ТЕР11-01-027-03
м3
0,0536
ТСЦ-402-0005
м2
4,202
Прайс
100 м2
поверхности
облицовки
1,6043
ТЕР15-01-047-15
100 м2
поверхности
облицовки
100 м2
оштукатуривае
мой
поверхности
100 м2
оклеиваемой
поверхности
м2
0,0378
ТЕР15-01-047-16
3,84
ТЕР15-02-016-03
3,84
ТЕР15-06-002-01
430,08
Прайс
100 м2
окрашиваемой
поверхности
л
100 м2
оштукатуривае
мой
поверхности
100 м2
оштукатуривае
мой
поверхности
100 м2
покрытия
кг
100 м2
поверхности
облицовки
3,84
ТЕР15-04-005-01
48
0,2286
ТСЦ-101-3532
ТЕР15-02-016-03
0,2286
ТЕР15-02-019-01
0,2286
ТЕР15-04-006-03
3
0,2286
Прайс
ТЕР15-01-019-05
м2
22,86
Прайс
кг
11,4
Прайс
стр. 72 из 115
Приложение № 5
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (общестроительные работы надземной
части) административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино,
ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование
2
Раздел 1. Стены
Кладка стен кирпичных наружных простых
при высоте этажа до 4 м
Кладка стен кирпичных внутренних при
высоте этажа до 4 м
Укладка перемычек массой до 0,3 т
Укладка перемычек при наибольшей массе
монтажных элементов в здании до 5 т,
масса перемычки до 0,7 т
Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон
В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры
0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон
В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры
3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон
В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры
1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон
В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры
9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон
В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры
0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон
В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры
4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
Армирование кладки стен и других
конструкций
Устройство железобетонных колонн в
деревянной опалубке высотой до 4 м,
периметром до 2 м (сердечники МС-1)
Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 6 мм
Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 6 мм
Крепление перегородок к перекрытию
Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1
ряд в стенах, оконных, дверных и
балконных блоках насухо
Устройство поясов в опалубке
Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 6 мм
Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 10 мм
Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
3
4
5
1 м3 кладки
102,1
ТЕР08-02-001-01
1 м3 кладки
36,9
ТЕР08-02-001-07
100 шт.
сборных
конструкций
100 шт.
сборных
конструкций
шт.
0,5
ТЕР07-05-007-10
0,06
ТЕР07-01-021-01
6
ТСЦ-403-0448
шт.
8
ТСЦ-403-0457
шт.
32
ТСЦ-403-0451
шт.
6
ТСЦ-403-0464
шт.
3
ТСЦ-403-0450
шт.
1
ТСЦ-403-0458
1т
металлических
изделий
100 м3
железобетона
в деле
т
0,1836
ТЕР08-02-007-01
0,00123
ТЕР06-01-026-04
0,0009
ТСЦ-204-0001
т
0,0027
ТСЦ-204-0019
1 т стальных
элементов
100 м шва
0,0019
ТЕР07-01-044-04
0,102
ТЕР07-05-039-18
100 м3
железобетона
в деле
т
0,0522
ТЕР06-01-035-01
0,071
ТСЦ-204-0001
т
0,2393
ТСЦ-204-0003
т
0,071
ТСЦ-204-0034
стр. 73 из 115
21
22
23
24
25
26
27
Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
10 мм
Раздел 2. Перегородки
Кладка перегородок из кирпича
неармированных толщиной в 1/2 кирпича
при высоте этажа до 4 м
Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с
одинарным металлическим каркасом и
однослойной обшивкой с обеих сторон (С
111) глухих
Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с
одинарным металлическим каркасом и
однослойной обшивкой с обеих сторон (С
111) с одним дверным проемом
Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с
одинарным металлическим каркасом и
однослойной обшивкой с обеих сторон (С
111) с двумя дверными проемами
Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-82)
Раздел 3. Покрытие
Установка панелей перекрытий с опиранием
на 2 стороны площадью до 5 м2
28
Установка панелей перекрытий с опиранием
на 2 стороны площадью до 10 м2
29
Плиты железобетонные многопустотные
марки1ПК65.12-8АтV-С7( шт 11)
Плиты железобетонные многопустотные
марки1ПК65.15-8АтV-С7(шт 3)
Плиты железобетонные многопустотные
марки 1ПК35.12-8АII-С7( шт 11)
Плиты железобетонные многопустотные
марки 1ПК35.15-8АII-С7(шт 3)
Заделка торцов плит бетоном М100
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)
Раздел 4. Витражи
Монтаж навесных панелей фасадов из
герметичных стеклопакетов в пластиковой
или алюминиевой обвязке
Стоимость витражей
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Установка блоков из ПВХ в наружных и
внутренних дверных проемах в
перегородках и деревянных нерубленных
стенах площадью проема более 3 м2
Раздел 5. Кровля
Устройство пароизоляции прокладочной в
один слой
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5
мм
Утепление покрытий плитами из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой
Утепление покрытий плитами на каждый
последующий слой добавлять к расценке
12-01-013-03
т
0,2393
ТСЦ-204-0036
100 м2
перегородок
(за вычетом
проемов)
100 м2
перегородок
(за вычетом
проемов)
0,2764
ТЕР08-02-002-05
0,3881
ТЕР10-05-001-01
100 м2
перегородок
(за вычетом
проемов)
0,0431
ТЕР10-05-001-02
100 м2
перегородок
(за вычетом
проемов)
0,1536
ТЕР10-05-001-03
м3
3,0117
ТСЦ-104-0004
0,11
ТЕР07-05-011-05
100 шт.
сборных
конструкций
100 шт.
сборных
конструкций
м3
0,17
ТЕР07-05-011-06
11,44
ТСЦ-403-2101
м3
4,11
ТСЦ-403-2101
м3
5,5
ТСЦ-403-2101
м3
1,98
ТСЦ-403-2101
1 м3 заделки
м3
0,42
0,4368
ТЕР46-03-017-05
ТСЦ-401-0063
100 м2
0,1305
ТЕР09-04-010-03
м2
13,05
100 м2
проемов
0,0295
ТЕР10-01-047-05
100 м2
изолируемой
поверхности
т
1,819
ТЕР12-01-015-03
0,038
ТСЦ-113-0307
100 м2
утепляемого
покрытия
100 м2
утепляемого
покрытия
1,819
ТЕР12-01-013-03
1,819
ТЕР12-01-013-04
Прайс
стр. 74 из 115
42
43
Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-82)
Установка пароизоляционного слоя из
пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов)
44
Паронипроницаемая пленка" Изоспан А"
45
48
Утепление покрытий плитами из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой (по периметру
наружных стен)
Утепление покрытий плитами на каждый
последующий слой добавлять к расценке
12-01-013-03
Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-82)
Установка стропил
49
Установка мауэрлата
50
Установка элементов каркаса из брусьев
51
Укладка по фермам прогонов из брусьев
52
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000»
для древесины
Устройство карнизов
46
47
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Устройство кровель различных типов из
металлочерепицы. Металлочерепица,
толщина металла – не менее 0,5мм,
покрытие - NormanMP®, тип - МОНТЕРРЕЙ,
оттенок – синий, RAL – по согласованию.
Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: коньковый
элемент, разжелобки, профили с покрытием
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления (обрешетки)
Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000»
для древесины
Устройство по фермам настила рабочего
толщиной 25 мм сплошного
Устройство обделок на фасадах (наружные
подоконники, пояски, балконы и др.)
включая водосточные трубы, с
изготовлением элементов труб
Устройство слуховых окон
м3
37,4714
ТСЦ-104-0004
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
м2
1,819
ТЕР26-01-055-02
100 м2
утепляемого
покрытия
0,523
ТЕР12-01-013-03
100 м2
утепляемого
покрытия
м3
0,523
ТЕР12-01-013-04
10,7738
ТСЦ-104-0004
4,86
ТЕР10-01-002-01
0,9
ТЕР10-01-002-01
1,13
ТЕР10-01-010-01
0,531
ТЕР10-01-082-02
2,793
ТЕР10-01-091-01
кг
17,17
ТСЦ-113-8071
100 м2 стен,
фронтонов (за
вычетом
проемов) и
развернутых
поверхностей
карнизов
100 м2 кровли
0,384
ТЕР10-01-008-05
2,638
ТЕР12-01-020-01
40
ТСЦ-101-4128
100 м2
обрабатываем
ой поверхности
2,917
ТЕР10-01-091-01
кг
33,55
ТСЦ-113-8071
100 м2
покрытия
100 м2 фасада
(без вычета
проемов)
0,643
ТЕР10-01-083-03
2,807
ТЕР12-01-008-01
1
ТЕР10-01-003-01
1 м3
древесины в
конструкции
1 м3
древесины в
конструкции
1 м3
древесины в
конструкции
1 м3
древесины в
конструкции
100 м2
обрабатываем
ой поверхности
м2
1 слуховое
окно
209,2
Прайс
стр. 75 из 115
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Приборы для слухового окона
Устройство водосточных труб
Устройство желобов подвесных
Установка воронок и колен водосточных
Желоб водосточный Д185 система МП
Проект в комплекте с держателями,
заглушками
Труба водосток. ф150мм, система МП
Проект в комплекте с держателями
Колено сливное, ф150мм, система МП
Проект в комплекте с держателями
Воронка водосборная 350/150, система МП
Проект в комплекте с держателями
Снегозадержатель трубчатый для кровли
СЗТ-h150 Металл Профиль в комплекте с
креплениями цвет по согласованию
Устройство металлических ограждений
Ограждения кровельные OK-h600x1860
Металл Профиль в комплекте с
креплениями цвет по согласованию
Устройство переходного мостика
77
Переходной мостик ПМ-395х1250 Металл
Профиль в комплекте с креплениями цвет
по согласованию
Монтаж лестниц
Универсальная лестница 6 метров Металл
Профиль с комплекте с креплениями цвет
по согласованию
Вытяжная шахта
Установка элементов каркаса из брусьев
78
Обшивка каркасных стен досками обшивки
79
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000»
для древесины
Изоляция изделиями из волокнистых и
зернистых материалов на битуме холодных
поверхностей стен и колонн прямоугольных
Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-82)
Обшивка вентшахты кровельной сталью
74
75
76
80
81
82
83
84
85
86
87
Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром
1600 мм
Зонты вентиляционных систем из листовой
и сортовой стали, прямоугольные,
диаметром шахты 1600 мм
Раздел 6. Наружная отделка
Наружная облицовка поверхности стен в
горизонтальном исполнении по
металлическому каркасу (с его устройством)
алюмокомпозитными панелями Алюком СТ
Алюмокомпозитные панели Алюком СТ
компл.
100 м
100 м желобов
1 шт
м
1
0,24
0,6
18
60
ТСЦ-101-0954
ТЕР12-01-009-02
ТЕР12-01-009-02
ТЕР16-07-002-01
Прайс
м
24
Прайс
шт
12
Прайс
шт
6
Прайс
м
60
Прайс
100 м
ограждения
м
0,6
ТЕР07-05-016-04
60
Прайс
100 м
ограждения
м
0,6
ТЕР07-05-016-04
60
Прайс
1 т конструкций
компл
0,3
1
ТЕР09-03-029-01
Прайс
1 м3
древесины в
конструкции
100 м2
обшивки стен
(за вычетом
проемов)
100 м2
обрабатываем
ой поверхности
0,06
ТЕР10-01-010-01
0,09
ТЕР10-01-012-01
0,047
ТЕР10-01-091-01
0,5405
ТСЦ-113-8071
0,12
ТЕР26-01-037-01
м3
0,1164
ТСЦ-104-0004
100 м2
проемов
1 зонт
0,022
ТЕР10-01-044-12
1
ТЕР20-02-010-03
1
ТСЦ-301-0309
100 м2
поверхности
облицовки
1,95
ТЕР15-01-060-02
м2
226,2
кг
1 м3 изоляции
шт.
Прайс
стр. 76 из 115
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Изоляция изделиями из волокнистых и
зернистых материалов на битуме холодных
поверхностей стен и колонн прямоугольных
Плиты ROCKWOOL Лайт Баттс
Плиты ROCKWOOL Венти Баттс
Наружная облицовка поверхности стен в
горизонтальном исполнении по
металлическому каркасу (с его устройством)
алюмокомпозитными панелями Алюком СТ
(карниз и лобовая доска)
Алюмокомпозитные панели Алюком СТ
Раздел 7. Разные работы
Тамбур
Монтаж колонн одноэтажных и
многоэтажных зданий и крановых эстакад
высотой до 25 м цельного сечения массой
до 1,0 т(стоек)
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 863982) размером 100х100 мм, толщина стенки 4
мм
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3
толщиной 5,0 мм
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3
толщиной 6-9 мм
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3
толщиной 10-13 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021
99
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
100
Монтаж балок, ригелей перекрытия,
покрытия и под установку оборудования
многоэтажных зданий при высоте здания до
50 м
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021
101
102
103
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
104
105
Устройство по фермам настила рабочего
толщиной 50 мм сплошного
Установка элементов каркаса из брусьев
106
Установка стропил
107
Укладка по фермам прогонов из брусьев
108
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000»
для древесины
Устройство пароизоляции прокладочной в
один слой
109
110
1 м3 изоляции
17
ТЕР26-01-037-01
м3
м3
100 м2
поверхности
облицовки
8,245
8,245
0,384
Прайс
Прайс
ТЕР15-01-060-02
м2
44,544
1 т конструкций
0,1372
ТЕР09-03-002-01
м
10,14
ТСЦ-103-1531
т
0,0023
ТСЦ-101-3774
т
0,0032
ТСЦ-101-3776
т
0,0126
ТСЦ-101-3777
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1 т конструкций
0,041
ТЕР13-03-002-04
0,041
ТЕР13-03-004-26
0,0499
ТЕР09-03-002-13
т
0,0499
ТСЦ-201-0755
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
покрытия
1 м3
древесины в
конструкции
1 м3
древесины в
конструкции
1 м3
древесины в
конструкции
100 м2
обрабатываем
ой поверхности
0,013
ТЕР13-03-002-04
0,013
ТЕР13-03-004-26
0,039
ТЕР10-01-083-07
0,004
ТЕР10-01-010-01
0,065
ТЕР10-01-002-01
0,0432
ТЕР10-01-082-02
0,042
ТЕР10-01-091-01
кг
0,483
ТСЦ-113-8071
100 м2
изолируемой
поверхности
0,039
ТЕР12-01-015-03
Прайс
стр. 77 из 115
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5
мм
Утепление покрытий плитами из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой
Утепление покрытий плитами на каждый
последующий слой добавлять к расценке
12-01-013-03
Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-82)
Установка пароизоляционного слоя из
пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов)
Паронипроницаемая пленка" Изоспан А"
Устройство кровель различных типов из
металлочерепицы
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000»
для древесины
т
0,0008
ТСЦ-113-0307
100 м2
утепляемого
покрытия
100 м2
утепляемого
покрытия
м3
0,039
ТЕР12-01-013-03
0,039
ТЕР12-01-013-04
0,4017
ТСЦ-104-0004
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
м2
100 м2 кровли
0,039
ТЕР26-01-055-02
4,485
0,07
Прайс
ТЕР12-01-020-01
100 м2
обрабатываем
ой поверхности
0,0024
ТЕР10-01-091-01
кг
0,0276
ТСЦ-113-8071
стр. 78 из 115
Приложение № 6
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на работы по реконструкции (отопление)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
Раздел 1. Отопление
Монтаж электрических обогревателей с
установкой программного устройства
«Кассета-программатор Memoprog 2».
«Кассета-программатор Memoprog 2».
Электрический обогревательконвекторного
типаSport EPRO-500
Электрический обогревательконвекторного
типаSport EPRO-750
Электрический обогревательконвекторного
типаSport EPRO-1000
Электрический обогревательконвекторного
типаSport EPRO-1250
Электрический обогревательконвекторного
типаSport EPRO-1500
3
4
5
1 шт.
14
ТЕРм08-03-602-01
шт
шт.
1
1
Прайс
Прайс
шт.
1
Прайс
шт.
7
Прайс
шт.
2
Прайс
шт.
3
Прайс
стр. 79 из 115
Приложение № 7
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на работы по реконструкции (вентиляция и
кондиционирование) административного здания по адресу Красноярский край,
п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
Раздел 1. Вентиляция
Система П-1
Установка камер приточных типовых без
секции орошения производительностью до 10
тыс.м3/час
Приточная установка с электрокалорифером
(левого исполнения) Airbox F40-07F
Система автоматики с преобразователем
частоты на приточном вентиляторе и комплект
датчиков Airtronic D
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до
200 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,5 мм, диаметром до 200 мм
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм (0,55),
периметром до 600 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,5 мм(0,55), периметром до 600 мм
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм(0,55),
периметром 800, 1000 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,5 мм(0,55), периметром до 600 мм
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром
900 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,7 мм, периметром до 1000 мм
Установка диффузоров
Диффузор пластиковый диам 100 мм ДПУ-М100
Диффузор пластиковый диам 125 мм ДПУ-М125
Переход из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной
0,5 мм (0,55), размером 250х100-150х100 мм
L=300 мм
Стоимость перехода из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм (0,55),
размером 250х100-150х100 мм L=300 мм
Переход из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной
0,7 мм, размером 720х450-300х100 мм L=500
мм
Стоимость перехода из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,7 мм, размером
720х450-300х100 мм L=500 мм
3
4
5
1 камера
1
к-т
1
Прайс
к-т
1
Прайс
100 м2
поверхности
воздуховодов
ТЕР20-06-002-01
0,03
ТЕР20-01-001-01
3
ТСЦ-301-1786
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,112
ТЕР20-01-001-02
м2
11,2
ТСЦ-301-1787
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,063
ТЕР20-01-001-03
6,3
ТСЦ-301-1787
0,032
ТЕР20-01-001-09
м2
3,2
ТСЦ-301-1793
1 шт.
шт.
15
12
ТЕР20-02-005-01
Прайс
шт.
3
м2
м2
100 м2
поверхности
воздуховодов
100 м2
поверхности
воздуховодов
м2
100 м2
поверхности
воздуховодов
м2
Прайс
0,0018
ТЕР20-01-001-02
0,18
ТСЦ-301-1787
0,0079
ТЕР20-01-001-10
0,79
ТСЦ-301-1794
стр. 80 из 115
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Крепления для воздуховодов подвески
СТД6208, СТД6209, СТД6210
Установка решеток жалюзийных площадью в
свету до 0,5 м2
Наружная решетка 600х320 мм
Обертывание поверхности изоляции
рулонными материалами насухо с проклейкой
швов
Теплоизоляция рулонными материалами KFLEX AIR AD толщ 13 мм
Система В-1
Установка камер приточных типовых без
секции орошения производительностью до 10
тыс.м3/час
Вытяжная установка (правого исполнения)
Airbox F20-07F
Система автоматики с преобразователем
частоты на вытяжном вентиляторе и комплект
датчиков Airtronic D
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до
200 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,5 мм, диаметром до 200 мм
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм (0,55),
периметром до 600 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,5 мм(0,55), периметром до 600 мм
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм(0,55),
периметром 800, 1000 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,5 мм(0,55), периметром до 600 мм
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром
900 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,7 мм, периметром до 1000 мм
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до
250 мм
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,7 мм, диаметром до 250 мм
Установка диффузоров
Диффузор пластиковый диам 100 мм ДПУ-М100
Диффузор пластиковый диам 125 мм ДПУ-М125
Переход из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной
0,5 мм (0,55), размером 250х100-150х100 мм
L=300 мм
Стоимость перехода из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм (0,55),
размером 250х100-150х100 мм L=300 мм
Переход из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной
0,5 мм (0,55), размером 250х100-100х100 мм
L=300 мм
т
0,016
ТСЦ-301-0475
1
ТЕР20-02-002-01
шт.
100 м2
поверхности
1
0,01
Прайс
ТЕР26-01-054-01
м2
1,15
1 решетка
Прайс
1 камера
1
к-т
1
Прайс
к-т
1
Прайс
100 м2
поверхности
воздуховодов
ТЕР20-06-002-01
0,03
ТЕР20-01-001-01
3
ТСЦ-301-1786
0,085
ТЕР20-01-001-02
8,5
ТСЦ-301-1787
0,032
ТЕР20-01-001-03
3,2
ТСЦ-301-1787
0,032
ТЕР20-01-001-09
3,2
ТСЦ-301-1793
0,013
ТЕР20-01-001-04
м2
1,3
ТСЦ-301-1789
1 шт.
шт.
15
12
ТЕР20-02-005-01
Прайс
шт.
3
м2
100 м2
поверхности
воздуховодов
м2
100 м2
поверхности
воздуховодов
м2
100 м2
поверхности
воздуховодов
м2
100 м2
поверхности
воздуховодов
100 м2
поверхности
воздуховодов
м2
100 м2
поверхности
воздуховодов
Прайс
0,0018
ТЕР20-01-001-02
0,18
ТСЦ-301-1787
0,0014
ТЕР20-01-001-02
стр. 81 из 115
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Стоимость перехода из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм (0,55),
размером 250х100-100х100 мм L=300 мм
Переход из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной
0,7 мм, размером 670х350-300х100 мм L=500
мм
Стоимость перехода из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,7 мм, размером
670х350-300х100 мм L=500 мм
Переход из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной
0,7 мм, размером 550х235-ф200 мм L=500 мм
Стоимость перехода из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,7 мм, размером
550х235-ф200 мм L=500 мм
Крепления для воздуховодов подвески
СТД6208, СТД6209, СТД6210
Установка зонтов над шахтами из листовой
стали круглого сечения диаметром 200 мм
Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, круглые, диаметром
шахты 200 мм
Система В-2
Установка вентиляторов осевых массой до
0,025 т
Канальный вентилятор 125 М "VENTS"
Система У-1
Установка воздушнол тепловой завесы
Воздушно-тепловая завеса с управлением
3403-1 АА Noirot серии Courte 4000
Кондиционирование
Установка блока кондиционера (наружный или
внутренний блок)
Кондиционер настенного типа ,внутренний
блок с безпроводным пультом FTXS20K
,наружный блок RXS 20L
Установка кондиционеров (наружный или
внутренний блок)
Кондиционер настенного типа ,внутренний
блок с безпроводным пультом FTXS25K
,наружный блок RXS 25L
Установка кондиционеров (наружный или
внутренний блок)
Кондиционер настенного типа ,внутренний
блок с безпроводным пультом FTXN25L
,наружный блок FTXN25L
Установка кондиционеров (наружный или
внутренний блок)
Кондиционер настенного типа ,внутренний
блок с безпроводным пультом FTXS50K
,наружный блок RXS 50L
Установка кондиционеров (наружный или
внутренний блок)
Кондиционер настенного типа c
низкотемпературным комплектом "Иней"
,внутренний блок с безпроводным пультом
FTYN25GX ,наружный блок RY25GX
м2
0,14
ТСЦ-301-1787
0,0073
ТЕР20-01-001-10
0,73
ТСЦ-301-1794
100 м2
поверхности
воздуховодов
м2
0,0055
ТЕР20-01-001-10
0,55
ТСЦ-301-1794
т
0,014
ТСЦ-301-0475
1 зонт
1
ТЕР20-02-009-01
шт.
1
ТСЦ-301-0277
1 вентилятор
1
ТЕР20-03-002-01
шт.
1
1 агрегат
шт.
1
1
ТЕР20-04-001-01
Прайс
1 блок
4
ТЕР20-06-017-01
шт.
2
1 блок
4
шт.
2
1 блок
2
шт.
1
1 блок
2
шт.
1
1 блок
2
шт.
1
100 м2
поверхности
воздуховодов
м2
Прайс
Прайс
ТЕР20-06-017-01
Прайс
ТЕР20-06-017-01
Прайс
ТЕР20-06-017-01
Прайс
ТЕР20-06-017-01
Прайс
стр. 82 из 115
Приложение № 8
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (работы по водопроводу холодной воды)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
16
5
6
7
8
9
10
11
17
12
13
14
15
Наименование
Ед. изм.
2
3
Раздел 1. Водопровод холодной воды
Установка счетчиков (водомеров)
1 счетчик
диаметром до 40 мм
(водомер)
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15
шт.
Установка фильтров диаметром 25 мм
10 фильтров
Фильтр сетчато-осадочный диам 15 мм
шт
Прибор, устанавливаемый на резьбовых
1 шт.
соединениях, масса до 1,5 кг
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
шт.
диаметром 15 мм
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
шт.
диаметром 25 мм
Подводка гибкая армированная резиновая
шт.
500 мм
Прокладка трубопроводов отопления и
100 м
водоснабжения из стальных
трубопровода
электросварных труб диаметром до 40 мм
Трубы стальные электросварные
м
прямошовные со снятой фаской из стали
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс
наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2
мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения
100 м
из напорных полипроленовых труб низкого
трубопровода
давления среднего типа наружным
диаметром 20 мм
Гидравлическое испытание трубопроводов
100 м
систем отопления, водопровода и горячего
трубопровода
водоснабжения диаметром до 50мм
Крепления для трубопроводов:
кг
кронштейны, планки, хомуты
Установка манометров с трехходовым
1 компл.
краном
Кран пробно-спускной с прямым спуском
шт.
сальниковый для воды марки 10б19бк
диаметром 15 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за
100 м2
один раз грунтовкой ГФ-021
окрашиваемой
поверхности
Масляная окраска металлических
100 м2
поверхностей решеток, переплетов, труб
окрашиваемой
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
поверхности
окрасок 2
Кол.
Обоснование
4
5
1
ТЕР16-06-005-01
1
0,1
1
8
ТСЦ-301-3140
ТЕР18-06-007-01
Прайс
ТЕРм11-02-001-01
4
ТСЦ-302-1831
4
ТСЦ-302-1833
4
ТСЦ-301-1520
0,7
ТЕР16-02-005-01
70
ТСЦ-103-0130
0,4
ТЕР16-04-002-01
1,1
ТЕР16-07-005-01
0,5
ТСЦ-301-1224
1
ТЕР18-07-001-02
1
ТСЦ-302-1132
0,0042
ТЕР13-03-002-04
0,0042
ТЕР15-04-030-04
стр. 83 из 115
Приложение № 9
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (хоз. бытовая канализация)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
Раздел 1. Хозбытовая канализация
Прокладка трубопроводов канализации из
полипропиленовых труб высокой плотности
диаметром 50 мм
Прокладка трубопроводов канализации из
полипропиленовых труб высокой плотности
диаметром 110 мм
Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты
Колено диам 50 мм 518017
Ревизия с крышкой диам 110 мм 516007
Заглушка диам 110 мм 524007
Тройник 87 град диам 50х50 мм 508017
Тройник 87 град диам 110х110 мм 508029
Тройник 45 град диам 110х110 мм 508025
Отвод 45 град диам 110 мм 504053
Отвод 45 град диам 50 мм 504029
Переход эксцентрический диам 110х50 мм
514009
Компенсационный патрубок диам 110 мм
530007
Противопожарная муфта типа "Огракс-ПМ110"
Воронка из стальной электросварной трубы
276х6 высотой 200 мм для слива
конденсата из венткамеры
Установка умывальников одиночных с
подводкой холодной и горячей воды
Умывальник с пьедесталом CERSANIT ECO
Смеситель хромированный безконтактный
для умывальника ORAS OPTIMA 1714 F
Установка раковин
Установка унитазов с бачком
непосредственно присоединенным
Унитаз "CERSANIT ECO", цвет белый,
сиденье из дюропласта, с установочным
комплектом (крепеж, подключение)
Изоляция трубопроводов изделиями из
вспененного каучука («Армофлекс»),
вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
трубками
Изоляция трубками KAIFLEX 114х9 мм
Герметизация проходов при вводе труб
уплотнительной массой
3
4
5
100 м
трубопровода
0,03
ТЕР16-04-001-01
100 м
трубопровода
0,38
ТЕР16-04-001-02
кг
5,74
ТСЦ-301-1224
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
3
1
3
2
6
1
1
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
шт.
1
Прайс
шт.
2
Прайс
0,002
ТЕР16-02-005-09
0,1
ТЕР17-01-001-14
1
1
Прайс
Прайс
0,1
0,1
ТЕР17-01-005-04
ТЕР17-01-003-01
шт
1
Прайс
10 м
трубопровода
1
ТЕР26-01-017-01
1,1
2
Прайс
ТЕРм08-02-155-01
прим
100 м
трубопровода
10 компл.
шт
шт
10 компл.
10 компл.
v
шт
стр. 84 из 115
Приложение № 10
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (водопровод горячей воды)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Ед. изм.
2
3
Раздел 1. Водопровод горячей воды
Прокладка трубопроводов водоснабжения
100 м
из напорных полипроленовых труб низкого
трубопровода
давления среднего типа наружным
диаметром 20 мм
Гидравлическое испытание трубопроводов
100 м
систем отопления, водопровода и горячего
трубопровода
водоснабжения диаметром до 50 мм
Крепления для трубопроводов: кронштейны,
кг
планки, хомуты
Прибор, устанавливаемый на резьбовых
1 шт.
соединениях, масса до 1,5 кг
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
шт.
диаметром 15 мм
Подводка гибкая армированная резиновая
шт.
500 мм
Установка водоподогревателей емкостных
1
вместимостью до 1 м3
водоподогрева
тель
Электроводонагреватель накопительного
шт.
типа N=1,2квт U=220 В ёмкостью 30 л
ТЕРМЕКС
Кол.
Обоснование
4
5
0,03
ТЕР16-04-002-01
0,03
ТЕР16-07-005-01
0,1
ТСЦ-301-1224
3
ТЕРм11-02-001-01
3
ТСЦ-302-1831
3
ТСЦ-301-1520
1
ТЕР18-02-003-01
1
Прайс
стр. 85 из 115
Приложение № 11
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (электромонтажные работы)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование
2
Ед. изм.
Кол.
3
4
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Разборка покрытий и оснований
100 м3
0,0009
асфальтобетонных
конструкций
Разработка грунта вручную в траншеях
100 м3 грунта
0,243
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов 2
Погрузочные работы при автомобильных
1 т груза
1,24
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную
Перевозка грузов автомобилями1 т груза
1,24
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
3 км I класс груза
Устройство трубопроводов из
1 канало0,01
полиэтиленовых труб до 2 отверстий
километр
трубопровода
Устройство подстилающих и
100 м3
0,002
выравнивающих слоев оснований из
материала
песчано-гравийной смеси, дресвы
основания (в
плотном теле)
Смесь песчано-гравийная природная
м3
0,244
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
0,0015
горячих асфальтобетонных смесей
покрытия
пористых крупнозернистых, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
На каждые 0,5 см изменения толщины
1000 м2
0,0015
покрытия добавлять или исключать к
покрытия
расценке 27-06-020-07
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
0,0015
горячих асфальтобетонных смесей плотных
покрытия
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
0,1748
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
II, тип В
Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
0,1449
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
I, тип Б
Засыпка вручную траншей, пазух
100 м3 грунта
0,237
котлованов и ям, группа грунтов 2
Песок природный для строительных работ
м3
2,2
мелкий
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах
1 м3 заделки
0,2
и перегородках железобетонных площадью
до 0,2 м2 бетоном В7,5
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
м3
0,208
мм, класс В7,5 (М100)
Заделка концов трубы (уплотнение трубы)
1 футляр
1
Устройство постели при одном кабеле в
100 м кабеля
0,1
траншее
Труба полиэтиленовая по основанию пола,
100 м
0,18
диаметр до 63 мм
Труба винипластовая по установленным
100 м
0,02
Обоснование
5
ТЕР27-03-008-04
ТЕР01-02-057-02
ФССЦпг01-01-01041
ФССЦпг03-21-01003
ТЕР34-02-003-01
ТЕР27-04-001-02
ТСЦ-408-0200
ТЕР27-06-020-06
ТЕР27-06-021-07
ТЕР27-06-020-01
ТСЦ-410-0007
ТСЦ-410-0002
ТЕР01-02-061-02
ТСЦ-408-0124
ТЕР46-03-017-04
ТСЦ-401-0063
ТЕР22-05-004-01
ТЕРм08-02-142-01
ТЕРм08-02-410-03
ТЕРм08-02-409-03
стр. 86 из 115
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 63 мм
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну
канала без креплений, масса 1 м кабеля до
2 кг
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двухтрехжильный в пустотах плит перекрытий
Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двухтрехжильный под штукатурку по стенам или
в бороздах
Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина до 600х600х350 мм
Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина до 900х600х500 мм
Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, на ток до 100 А
Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, на ток до 25 А
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании трехфазные
Пускатель магнитный общего назначения
отдельно стоящий, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток до
100 А
Выключатель полугерметический и
герметический
Выключатель одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке
Выключатель двухклавишный утопленного
типа при скрытой проводке
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Установка коробок
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество
ламп в светильнике до 4
Светильник отдельно устанавливаемый на
штырях с количеством ламп в светильнике
до 4
Светильник с подвеской на крюк для
помещений с нормальными условиями
среды
Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений с нормальными условиями
среды, одноламповый
Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм
Заземлитель горизонтальный из стали
полосовой сечением 160 мм2 (40х5)
Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям из полосовой
стали сечением 160 мм2 (40х5)
Проводник заземляющий открыто по
100 м
1,4
ТЕРм08-02-409-01
100 м кабеля
0,05
ТЕРм08-02-145-02
100 м кабеля
0,3
ТЕРм08-02-148-02
100 м кабеля
1,4
ТЕРм08-02-148-01
100 м
0,55
ТЕРм08-02-403-01
100 м
9,48
ТЕРм08-02-403-03
1 шт.
2
ТЕРм08-03-573-04
1 шт.
1
ТЕРм08-03-573-05
1 шт.
8
ТЕРм08-03-526-02
1 шт.
28
ТЕРм08-03-526-01
1 шт.
1
ТЕРм08-03-600-02
1 шт.
1
ТЕРм08-03-530-05
100 шт.
0,05
ТЕРм08-03-591-03
100 шт.
0,09
ТЕРм08-03-591-02
100 шт.
0,05
ТЕРм08-03-591-05
100 шт.
0,48
ТЕРм08-03-591-09
1 шт.
100 шт.
50
0,45
ТЕРм10-06-037-08
ТЕРм08-03-594-14
100 шт.
0,21
ТЕРм08-03-594-03
100 шт.
0,02
ТЕРм08-03-593-01
100 шт.
0,01
ТЕРм08-03-593-06
10 шт.
0,8
ТЕРм08-02-471-04
100 м
0,75
ТЕРм08-02-472-02
100 м
0,16
ТЕРм08-02-472-07
100 м
1,06
ТЕРм08-02-472-08
стр. 87 из 115
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
строительным основаниям из круглой стали
диаметром 8 мм
Проводник заземляющий из медного
100 м
0,42
изолированного провода сечением 25 мм2
открыто по строительным основаниям
Установка стальных сварных
1 т конструкций
0,0042
молниеотводов
Монтаж кабель канала
100 м
5
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборниками
Корпус пластиковый XL3 160 900х575х147
шт
1
белый с непрозрачной дверцей с
комплектующими арт.020095
Корпус пластиковый XL3 125 600х450х128
шт
2
белый с непрозрачной дверцей с
комплектующими арт.400648
Счетчик электрической энергии Меркурий
шт
1
380В 10(100)А кл.1.0
Пускатель магнитный 63А
шт
1
Автоматический выключатель ВА 57-35 80А
шт
1
Автоматический выключатель
шт
1
однополюсный ТX3 тип С 32А арт.404031
Автоматический выключатель
шт
1
однополюсный ТX3 тип С 25А арт.404030
Автоматический выключатель
шт
5
однополюсный ТX3 тип С 20А арт.404029
Автоматический выключатель
шт
3
однополюсный ТX3 тип В 20А арт.403973
Автоматический выключатель
шт
6
однополюсный ТX3 тип В 16А арт.403972
Автоматический выключатель
шт
4
однополюсный ТX3 тип В 6А арт.403969
Дифференциальный автоматический
шт
4
выключатель АВДТ тип АС 20А, 30мА
арт.411003
Автоматический выключатель
шт
1
трехполюсный DPX тип С 80А
Автоматический выключатель
шт
2
трехполюсный ТX3 тип С 63А арт.404062
Автоматический выключатель
шт
1
трехполюсный ТX3 тип С 50А арт.404061
Автоматический выключатель
шт
2
трехполюсный ТX3 тип С 40А арт.404060
Автоматический выключатель
шт
4
трехполюсный ТX3 тип С 25А арт.404058
Автоматический выключатель
шт
1
трехполюсный ТX3 тип С 16А
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
1000 м
0,0357
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции
м
35,7
с оболочкой из негорючего ПВ Хпластиката
ВВГнгLS-0.66 сеч.5х10 мм2
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции
м
5,1
с оболочкой из негорючего ПВ Хпластиката
ВВГнгLS-0.66 сеч.5х6 мм2
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции
м
28,56
с оболочкой из негорючего ПВ Хпластиката
ВВГнгLS-0.66 сеч.3х4 мм2
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции
м
612
с оболочкой из негорючего ПВ Хпластиката
ВВГнгLS-0.66 сеч.3х2,5 мм2
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции
м
392,7
с оболочкой из негорючего ПВ Хпластиката
ТЕРм08-02-472-10
ТЕР33-02-013-14
ТЕРм08-02-397-01
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
ТСЦ-501-8353
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
стр. 88 из 115
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ВВГнгLS-0.66 сеч.3х1,5 мм2
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции
с оболочкой из негорючего ПВ Хпластиката
ВВГнгLS-0.66 сеч.2х1,5 мм2
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции
с оболочкой из негорючего ПВ Хпластиката
ВВГнгFRLS-0.66 сеч.3х1,5 мм2
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции
с оболочкой из негорючего ПВ Хпластиката
ВВГнгFRLS-0.66 сеч.2х1,5 мм2
Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2
Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2
Светильник светодиодный встраиваемый
мощн.33 Вт ДПО05-001 Кайра 600
Светильник светодиодный накладной
мощн.8 Вт ЖКХ LED1301
Светильник светодиодный подвесной
эвакуационный с акк.18 Вт ССА 1-02
Светильник пылевлагозащищенный
накладной мощн.20W 1х60 СD-160
Лампа компактная люминесцентная 20W
DULUX D/E 18W/830
Розетка силовая скрытой установки
одноместная 16А цвет белый
Розетка силовая скрытой установки
одноместная 16А цвет красный
Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки Арт.775801
Выключатель двухлавишный для скрытой
проводки Арт.775802
Выключатель одноклавишный для открытой
проводки, брызгозащищенный
Рамка трехместная Арт.771003
Рамка одноместная Арт.771001
Коробка распределительная КРН 70х70х40
Коробка распределительная У-191
Гофрированная труба с протяжкой ф20
Гофрированная труба с протяжкой ф63
Двустенная гофрированная труба из ПВДПНД-пластиката ф90
Песок природный для строительных работ
средний
Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп,
размером 5х40 мм
Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм
Сталь круглая оцинкованная диаметром 1012 мм (ф14)
Сталь листовая холоднокатаная марки 8кп5
толщиной 1,5-2,0 мм
Болты с гайками и шайбами строительные
Кабель-канал 75х20 (дл.2м) Leg 30033
Кабель-канал 105х50 (дл.2м) Leg 10429
MOSAIC RJ45 UTP кат5е 1мод бел
Mosaic Розетка 2К+З нем.ст.в/заж.
Суппорт/Рамка 2 М Dlp Кр.65
Суппорт/Рамка 4 М Dlp Кр.65
Суппорт/Рамка 8 М Dlp Кр.65
м
66,3
Прайс
м
5,1
Прайс
м
20,4
Прайс
1000 м
0,0412
ТСЦ-502-0501
1000 м
0,00206
ТСЦ-502-0503
шт
45
Прайс
шт
21
Прайс
шт
2
Прайс
шт
1
Прайс
шт
1
Прайс
шт
31
Прайс
шт
17
Прайс
шт
9
Прайс
шт
5
Прайс
шт
5
Прайс
шт
шт
шт
шт
м
м
м
7
48
50
100
142,8
20,4
10,2
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
м3
0,6
ТСЦ-408-0122
т
0,0628
ТСЦ-101-1619
т
0,1472
ТСЦ-101-1638
т
т
0,0548
0,0035
ТСЦ-101-3731
ТСЦ-101-2210 прим.
т
0,0007
ТСЦ-101-3811
кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
0,104
100
150
58
65
10
15
15
ТСЦ-101-1977
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
Прайс
стр. 89 из 115
Приложение № 12
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (охранно-пожарная сигнализация)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Наименование
Ед. изм.
2
3
Раздел 1. сигнализация
Пожарная сигнализация
Приборы ПС приемно-контрольные,
1 шт.
пусковые, концентратор блок базовый на 10
лучей
Прибор приемно-контрольный охранношт.
пожарный Гранит-8 А
Извещатель ПС автоматический дымовой,
1 шт.
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении
Извещатель пожарный дымовой оптикошт.
электронный ИП 212-88
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-6
шт.
Громкоговоритель или звуковая колонка в
1 шт.
помещении(оповещатель
комбинированный)
Оповещатель комбинированый Маяк-12К
шт.
Звонок (оповещатель звуковой)
1 шт.
Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга"
шт.
Транспарант световой (табло)(оповещатель
1 шт.
световой)
Оповещатель световой (табло "ВЫХОД"
шт.
Люкс-12)
Отдельно устанавливаемый
1 шт.
преобразователь или блок питания
Аккумуляторная батареяАКБ 7 А/ч
шт.
Ключ или кнопка на панели (резистор)
1 шт.
Резисторы
шт.
Устройство ультразвуковое, блок питания и
1 шт.
контроля (устройство УК-ВК исп.2)
Коммутационное устройство УК-ВК исп.2
шт.
Провод, количество проводов в
100 м трубок
резинобитумной трубке до 2, сечение
провода до 6 мм2
Короб металлический по стенам и
100 м
потолкам, длина 2 м (кабель-канал)
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м
Кабель с медными жилами КПСнг(А)- FRLS
м.
сеч.2х0,5
Кабель с медными жилами КПСнг(А)- FRLS
м.
сеч.4х0,5
Гофрированная труба с протяжкой Ф16
м.
Кабель-канал "Элекор" 15х10
м.
Охранная сигнализация
Извещатель ОС автоматический ударно1 шт.
контактный, бесконтактный
электромагнитный или пьезоэлектрический,
устанавливаемый на стекле
Извещатель охранный поверхностный
шт.
звуковой "Сонар" вариант 2 ИО 329-17
Устройство оптико-(фото)электрическое,
1 шт.
прибор оптико-электрический в
одноблочном исполнении
Извещатель охранный объемный "Рапид 3"
шт.
вариант 2 ИО 409-28
Извещатель ОС автоматический
1 шт.
Кол.
Обоснование
4
5
1
ТЕРм10-08-001-01
1
Прайс
23
ТЕРм10-08-002-02
22
Прайс
1
2
Прайс
ТЕРм10-04-101-07
2
2
2
2
Прайс
ТЕРм10-04-066-05
Прайс
ТЕРм10-04-101-15
2
Прайс
1
ТЕРм10-02-016-06
1
16
16
1
Прайс
ТЕРм10-04-101-10
ТСЦ-509-0584
ТЕРм10-08-003-03
1
1,7
Прайс
ТЕРм08-02-413-01
0,2
0,2
160
ТЕРм08-02-396-05
прим.
ТЕРм08-02-399-01
Прайс
30
Прайс
170
20
Прайс
Прайс
12
ТЕРм10-08-002-05
12
Прайс
9
ТЕРм10-08-003-05
9
Прайс
14
ТЕРм10-08-002-04
стр. 90 из 115
30
31
32
33
34
35
36
37
38
контактный, магнитоконтактный на
открывание окон, дверей
Извещатель охранный магнитоконтактный
"Полюс-2" ИО 102-32
Коробка кабельная соединительная или
разветвительная
Коробка распределительная УК-2П
Провод, количество проводов в
резинобитумной трубке до 2, сечение
провода до 6 мм2
Короб металлический по стенам и
потолкам, длина 2 м (кабель-канал)
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
Кабель с медными жилами КПСнг(А)- FRLS
сеч.4х0,5
Гофрированная труба с протяжкой Ф16
Кабель-канал "Элекор" 15х10
шт.
14
Прайс
1 шт.
30
ТЕРм10-04-066-04
шт.
100 м трубок
30
0,9
Прайс
ТЕРм08-02-413-01
100 м
1,1
100 м
м.
1,1
200
ТЕРм08-02-396-05
прим.
ТЕРм08-02-399-01
Прайс
м.
м.
90
110
Прайс
Прайс
стр. 91 из 115
Приложение № 13
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (наружная канализация)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
Раздел 1. Наружная канализация
Разработка грунта в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 2
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 2
Разработка грунта вручную с креплениями
в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3
м, группа грунтов 2
Доработка грунта вручную в траншеях
шириной более 2 м и котлованах площадью
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина
траншей и котлованов до 3 м, группа
грунтов 2
Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2
Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов 1-2
3
4
5
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 3 км I класс груза
Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов 1
Песок природный для строительных работ
средний (для засыпки пэ труб)
Устройство основания под трубопроводы
песчаного
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых
труб диаметром 100 мм
Трубы канализационные трехслойные диам
110 мм
Колодец выгреб ёмк 3 м3
Устройство круглых сборных
железобетонных канализационных
колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах
Люки чугунные тяжелый
Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
Масляная окраска металлических
поверхностей решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
Устройство бетонной подготовки
Устройство гидроизоляции обмазочной
холодной асфальтовой мастикой в один
1000 м3 грунта
0,047
ТЕР01-01-003-14
1000 м3 грунта
0,023
ТЕР01-01-013-14
100 м3 грунта
0,01
ТЕР01-02-055-08
100 м3 грунта
0,05
ТЕР01-02-056-08
1000 м3 грунта
0,053
ТЕР01-01-033-02
100 м3
уплотненного
грунта
1 т груза
0,53
ТЕР01-02-005-01
40,25
ФССЦпг03-21-01003
100 м3 грунта
0,0344
ТЕР01-02-061-01
м3
3,44
ТСЦ-408-0122
10 м3
основания
1 км
трубопровода
м
0,058
ТЕР23-01-001-01
0,006
ТЕР22-01-021-03
10 м3
железобетонны
х и бетонных
конструкций
колодца
шт.
т
0,166
ТЕР23-03-001-05
1
0,0171
ТСЦ-101-2536
ТСЦ-201-0650
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,005
ТЕР15-04-030-04
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2
изолируемой
0,0038
ТЕР06-01-001-01
0,123
ТЕР11-01-004-07
6,06
Прайс
стр. 92 из 115
19
20
слой толщиной 2 мм
Устройство гидроизоляции обмазочной на
каждый последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-004-07
Устройство гидроизоляции обмазочной в
один слой праймером
21
Устройство подстилающих слоев бетонных
(обойма из бетона М150)
22
Установка монтажных изделий массой до
20 кг (МС5)
Испытание емкостей на
водонепроницаемость
Устройство чистых перегородок дощатых
однослойных (крышка деревянная)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Изоляция покрытий и перекрытий
изделиями из волокнистых и зернистых
материалов насухо
Вата минеральная
Устройство гидроизоляции обмазочной
холодной асфальтовой мастикой в один
слой толщиной 2 мм
Устройство гидроизоляции обмазочной на
каждый последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-004-07
Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону
Устройство бетонной подготовки (отмостка
из бетона М100)
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)
Кладка стен приямков и каналов
Боковая изоляция стен, фундаментов
глиной
Устройство тепло- и звукоизоляции
засыпной керамзитовой
Оклеивание поверхности изоляции тканями
стеклянными, хлопчатобумажными на клее
ПВА (на стыках колец)
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
1 м3
подстилающего
слоя
1 т стальных
элементов
100 м3 емкости
0,123
ТЕР11-01-004-08
0,123
ТЕР11-01-004-09
0,18
ТЕР11-01-002-09
0,025
ТЕР07-01-044-03
0,085
ТЕР06-01-071-01
100 м2
перегородок
(за вычетом
проемов)
1 м3 изоляции
0,003
ТЕР10-01-014-02
0,03
ТЕР26-01-039-01
м3
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
0,0306
0,161
ТСЦ-104-0002
ТЕР11-01-004-07
0,161
ТЕР11-01-004-08
0,161
ТЕР08-01-003-07
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
м3
0,0058
ТЕР06-01-001-01
0,5916
ТСЦ-401-0063
1 м3 кладки
1 м3
изолирующего
слоя
1 м3 изоляции
0,04
1,39
ТЕР08-02-001-09
ТЕР08-01-004-01
17,1
ТЕР11-01-008-03
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,021
ТЕР26-01-054-03
стр. 93 из 115
Приложение № 14
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (наружный водопровод)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
Раздел 1. Наружный водопровод
Разработка грунта в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 2
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 2
Разработка грунта вручную с креплениями
в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3
м, группа грунтов 2
Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов 2
Доработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м,
группа грунтов 2
Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2
Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов 1-2
3
4
5
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 3 км I класс груза
Устройство основания под трубопроводы
песчаного
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых
труб диаметром 50 мм
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25
мм (ГОСТ Р 50838-95)
Установка задвижек или клапанов
обратных чугунных диаметром 50 мм
Вентиль запорный проходной фланцевый
15ч9р диам 25 мм
Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
Установка гидрантов пожарных
Установка фасонных частей чугунных
диаметром 50-100 мм (тройник фланцевый
с пожарной подставкой ППТФ100х100)
Установка полиэтиленовых фасонных
частей отводов, колен, патрубков,
переходов
Втулка полиэтиленовая с удлиненным
хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
Фланец расточенный для ПЭ втулкиф
100мм
Неразъемное соединение «полиэтиленсталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-02500203536-96)
1000 м3 грунта
0,098
ТЕР01-01-003-14
1000 м3 грунта
0,006
ТЕР01-01-013-14
100 м3 грунта
0,09
ТЕР01-02-055-08
100 м3 грунта
0,03
ТЕР01-02-061-02
100 м3 грунта
0,03
ТЕР01-02-055-08
1000 м3 грунта
0,107
ТЕР01-01-033-02
100 м3
уплотненного
грунта
1 т груза
1,07
ТЕР01-02-005-01
10,5
ФССЦпг03-21-01003
10 м3
основания
1 км
трубопровода
10 м
0,073
ТЕР23-01-001-01
0,0075
ТЕР22-01-021-01
0,75
ТСЦ-507-2051
1 задвижка
(или клапан
обратный)
шт
1
ТЕР22-03-006-01
шт.
2
ТСЦ-507-0997
1 шт.
1 т фасонных
частей
1
0,0726
ТЕР22-03-011-03
ТЕР22-03-001-01
10 фасонных
частей
0,5
ТЕР22-03-002-01
шт.
2
ТСЦ-507-0718
шт.
2
шт.
1
1
Прайс
Прайс
ТСЦ-507-0759
стр. 94 из 115
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Монтажная вставка из высокопрочного
чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ
диам 100 мм
Трубы из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом ВЧШГ диам 100 мм
Установка фасонных частей стальных
сварных диаметром 100-250 мм
Врезка трубопроводов из полиэтиленовых
труб диаметром 100 мм
Укладка стальных водопроводных труб с
гидравлическим испытанием диаметром
200 мм
Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и
0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100
мм
Нанесение усиленной антикоррозионной
изоляции из полимерных липких лент на
стальные трубопроводы диаметром 200 мм
Рубероид кровельный с мелкой посыпкой
РМ-350
Устройство круглых колодцев из сборного
железобетона в грунтах сухих
Люки чугунные тяжелый
Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
Масляная окраска металлических
поверхностей решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
Установка монтажных изделий массой
более 20 кг
Трубы стальные электросварные
прямошовные и спирально-шовные группы
А и Б с сопротивлением по разрыву 38
кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм,
толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные
прямошовные со снятой фаской из стали
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки
6 мм
1 км
трубопровода
м
1 т фасонных
частей
1 км
трубопровода
1 км
трубопровода
0,0002
0,2
ТЕР22-01-006-03
Прайс
0,0012
ТЕР22-03-001-05
0,0004
ТЕР22-01-021-03
0,001
ТЕР22-01-011-06
1
ТСЦ-507-0952
1 км
трубопровода
0,001
ТЕР22-02-009-06
м2
0,87
ТСЦ-101-1746
10 м3
железобетонны
х и бетонных
конструкций
колодца
шт.
т
0,161
ТЕР22-04-001-01
1
0,0171
ТСЦ-101-2536
ТСЦ-201-0650
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,005
ТЕР15-04-030-04
1 т стальных
элементов
м
0,042
шт.
м
ТЕР07-01-044-04
0,4
ТСЦ-103-0227
0,2
ТСЦ-103-0190
стр. 95 из 115
Приложение № 15
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (благоустройство участка)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
3
4
5
Раздел 1. Благоустройство участка
Асфальтобетонные проезды 72 м2 (в границах участка)
Уплотнение грунта прицепными катками на
1000 м3
0,0216
ТЕР01-02-001-02
пневмоколесном ходу 25 т на первый
уплотненного
проход по одному следу при толщине слоя
грунта
30 см
На каждый последующий проход по одному
1000 м3
0,0216
ТЕР01-02-001-08
следу добавлять к расценке 01-02-001-02
уплотненного
грунта
Устройство подстилающих и
100 м3
0,1584
ТЕР27-04-001-02
выравнивающих слоев оснований из
материала
песчано-гравийной смеси, дресвы
основания (в
плотном теле)
Смесь песчано-гравийная природная
м3
19,3248
ТСЦ-408-0200
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
0,072
ТЕР27-06-020-03
горячих асфальтобетонных смесей плотных
покрытия
крупнозернинистых типа АБ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
6,898
ТСЦ-410-0007
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
II, тип В
На каждые 0,5 см изменения толщины
1000 м2
0,072
ТЕР27-06-021-03
покрытия добавлять или исключать к
покрытия
расценке 27-06-020-03
Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
1,728
ТСЦ-410-0007
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
II, тип В
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
0,072
ТЕР27-06-020-01
горячих асфальтобетонных смесей плотных
покрытия
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
6,955
ТСЦ-410-0002
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
I, тип Б
Асфальтобетонные проезды 263 м2 (в границах участка)(реконструируемый)
Уплотнение грунта прицепными катками на
1000 м3
0,0789
ТЕР01-02-001-02
пневмоколесном ходу 25 т на первый
уплотненного
проход по одному следу при толщине слоя
грунта
30 см
На каждый последующий проход по одному
1000 м3
0,0789
ТЕР01-02-001-08
следу добавлять к расценке 01-02-001-02
уплотненного
грунта
Устройство подстилающих и
100 м3
0,5786
ТЕР27-04-001-02
выравнивающих слоев оснований из
материала
песчано-гравийной смеси, дресвы
основания (в
плотном теле)
Смесь песчано-гравийная природная
м3
70,5892
ТСЦ-408-0200
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
0,263
ТЕР27-06-020-03
горячих асфальтобетонных смесей плотных
покрытия
крупнозернинистых типа АБ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
стр. 96 из 115
Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
25,2
ТСЦ-410-0007
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
II, тип В
17 На каждые 0,5 см изменения толщины
1000 м2
0,263
ТЕР27-06-021-03
покрытия добавлять или исключать к
покрытия
расценке 27-06-020-03
18 Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
6,312
ТСЦ-410-0007
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
II, тип В
19 Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
0,263
ТЕР27-06-020-01
горячих асфальтобетонных смесей плотных
покрытия
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
20 Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
25,41
ТСЦ-410-0002
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
I, тип Б
21 Асфальтобетонные смеси дорожные,
т
4,347
ТСЦ-410-0002
аэродромные и асфальтобетон (горячие и
теплые для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
I, тип Б
Тратуары и площадка с асфальтобетонным покрытием 65 м2 (в границах участка)
22 Уплотнение грунта прицепными катками на
1000 м3
0,0195
ТЕР01-02-001-02
пневмоколесном ходу 25 т на первый
уплотненного
проход по одному следу при толщине слоя
грунта
30 см
23 На каждый последующий проход по одному
1000 м3
0,0195
ТЕР01-02-001-08
следу добавлять к расценке 01-02-001-02
уплотненного
грунта
24 Устройство подстилающих и
100 м3
0,065
ТЕР27-04-001-02
выравнивающих слоев оснований из
материала
песчано-гравийной смеси, дресвы
основания (в
плотном теле)
25 Смесь песчано-гравийная природная
м3
7,93
ТСЦ-408-0200
26 Устройство асфальтобетонных покрытий
100 м2
0,65
ТЕР27-07-001-01
дорожек и тротуаров однослойных из литой
покрытия
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси
толщиной 3 см
27 На каждые 0,5 см изменения толщины
100 м2
0,65
ТЕР27-07-001-02
покрытия добавлять к расценке 27-07-001покрытия
01
Бордюрные камни БР100.30.15 L=96 м (в границах участка)
28 Установка бортовых камней бетонных при
100 м
0,96
ТЕР27-02-010-02
других видах покрытий
бортового
камня
29 Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30
шт.
96
ТСЦ-403-8021
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
Бордюрные камни БР100.20.8 L=48 м (в границах участка)
30 Установка бортовых камней бетонных при
100 м
0,48
ТЕР27-02-010-02
других видах покрытий
бортового
камня
31 Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5
шт.
48
ТСЦ-403-8023
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
Ограждение металлическая ограда из прфлиста по металлическим столбам высотой
1,6 м L=142 м
32 Копание ям вручную без креплений для
100 м3 грунта
0,08
ТЕР01-02-058-02
стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7
м, группа грунтов 2
33 Засыпка вручную траншей, пазух
100 м3 грунта
0,08
ТЕР01-02-061-02
котлованов и ям, группа грунтов 2
16
стр. 97 из 115
34
Устройство фундаментов-столбов бетонных
из бетона М100
35
36
Монтаж столбов из труб
Трубы стальные электросварные
прямошовные со снятой фаской из стали
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс
наружный диаметр 89 мм, толщина стенки
3,0 мм
Монтаж прожилин из труб 60х30х4
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ
8645-86) размером 60х30 мм, толщина
стенки 4 мм
Монтаж ограждения из профлиста
Профилированный настил оцинкованный
С10-1000-0,6
Устройство ворот распашных с установкой
столбов металлических
Металлические ворота
Устройство калиток с установкой столбов
металлических
Металлическая калитка
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
Малые формы
Скамейка 0618
Урна 1040
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
1 т конструкций
м
0,009
ТЕР06-01-001-13
0,494
77,7
ТЕР09-03-002-01
ТСЦ-103-0153
1 т конструкций
м
1,32
273,4
ТЕР09-03-015-01
ТСЦ-103-1817
100 м2
т
2,187
1,218
ТЕР09-04-006-02
ТСЦ-101-3849
100 шт.
0,01
ТЕР07-01-055-01
т
100 шт.
0,134
0,01
ТСЦ-201-0760
ТЕР07-01-055-08
т
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,0275
0,075
ТСЦ-201-0760
ТЕР13-03-002-04
0,075
ТЕР13-03-004-26
шт
шт
4
4
Прайс
Прайс
стр. 98 из 115
Приложение № 16
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (вертикальная планировка)
административного здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
2
Раздел 1. Вертикальная планировка
Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 2
При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-030-02 (+ 40 м)
Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 1 (растительный грунт)
При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-030-01 (+ 40м)
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3,
группа грунтов 1
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
2 км I класс груза
Смесь песчано-гравийная природная
Планировка площадей бульдозерами
мощностью 59 кВт (80л.с.)
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
3
4
5
1000 м3 грунта
0,059
ТЕР01-01-030-02
1000 м3 грунта
0,059
ТЕР01-01-030-10
1000 м3 грунта
0,041
ТЕР01-01-030-01
1000 м3 грунта
0,041
ТЕР01-01-030-09
1000 м3 грунта
0,026
ТЕР01-01-014-01
1 т груза
31,2
ФССЦпг03-21-01002
м3
1000 м2
спланированно
й поверхности
за 1 проход
бульдозера
80,8
1,316
ТСЦ-408-0200
ТЕР01-01-036-01
стр. 99 из 115
Приложение № 17
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на реконструкцию (озеленение участка) административного
здания по адресу Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
№
пп
1
Наименование
2
Раздел 1. Озеленение участка
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
3
4
5
1
Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 1 (растительный грунт)
1000 м3 грунта
0,015
ТЕР01-01-030-01
2
При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-030-01 (до 50 м )
1000 м3 грунта
0,015
ТЕР01-01-030-09
3
Подготовка почвы для устройства
партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 15 см
механизированным способом
100 м2
0,95
ТЕР47-01-046-03
4
Посев газонов партерных, мавританских и
обыкновенных вручную
100 м2
0,95
ТЕР47-01-046-06
стр. 100 из 115
Приложение № 2 к документации по
открытому запросу предложений
Пояснения к проекту договора
1.
Проект договора приведен в настоящем приложении к настоящей документации по
запросу предложений.
2.
Настоящий проект договора содержит обязательные требования Организатора
(существенные условия) в отношении формы и всех условий договора. Указанные
требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные
предложения участников в отношении формы и (или) условий договора не
допускаются.
3.
В настоящем проекте Договора, размещаемом в составе документации,
Существенные условия выделены жирным шрифтом с пометкой символом СУ.
4.
В отношении прочих условий договора приведенный ниже проект договора
содержит пожелания Организатора. Участники в своих предложениях в рамках
протокола разногласий (подраздел 5.4) могут привести свои условия или
формулировки.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ДОГОВОР № ___________
г. Красноярск
«___» ________2015 г.
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________, действующ___ на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________ с одной
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны, и ОАО «Красноярскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
_________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. (СУ) В соответствие с настоящим договором Подрядчик обязуется в
установленный Договором срок выполнить работы по реконструкции и
капитальному ремонту административного здания (далее Работы) по адресу
Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой 3 (далее Объект), согласно проектной
документации (Приложение № 1), локальным сметным расчетам (Приложения
№№ 2.1-2.16), графику выполнения работ (Приложение № 3), а также сдать
результаты Работ, в том числе исполнительную документацию, в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
1.2. (СУ) Заказчик обязуется принять результаты Работ и своевременно оплатить
их в порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора.
2. ЦЕНА РАБОТЫ
2.1. (СУ) Цена подлежащих выполнению Работ составляет ____________ (сумма
прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (сумма прописью) _____
копеек в соответствие с локальными сметными расчетами (Приложение №2.1-2.16).
Цена включает компенсацию всех издержек Подрядчика (расходы на оплату
труда, накладные расходы, налоговые выплаты, приобретение материалов и
оборудования, организацию работ, страхование строительно-монтажных работ) и
причитающееся ему вознаграждение.
стр. 101 из 115
2.2. (СУ) Цена Работ (расценки, индексы, коэффициенты в смете) является твердой.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее
уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора
исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению
работ или необходимых для этого расходов.
2.3. (СУ) Валютой всех платежей является рубль РФ.
2.4. В случае необходимости приостановления или консервации Работ по независящим
от Сторон причинам, Стороны должны известить об этом друг друга в письменном виде за
5 (пять) рабочих дней до даты консервации Работ. В этом случае, Заказчик обязан
оплатить только фактически выполненные и принятые по настоящему договору Работы
без предъявления каких-либо штрафных санкций со стороны Подрядчика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. (СУ) В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора
Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 20
(двадцати) процентов от цены Договора, что составляет ____________ (сумма
прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (сумма прописью) _____
копеек.
Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится
Заказчиком после полного их завершения, в объеме фактически выполненных и
принятых Работ, включая устранение выявленных дефектов. Заказчик производит
платеж Подрядчику на основании подписанных двумя сторонами форм КС-2 и КС-3
и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и
правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011.
3.2. (СУ) Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых
работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта
о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС-3).
3.3. (СУ) При перечислении окончательного расчета, Заказчик удерживает из
суммы платежа сумму произведенной в соответствии с п.3.1 настоящего Договора
предоплаты.
3.4. (СУ) Датой подписания акта о приемке выполненных работ является дата,
проставленная в документе. При несовпадении указанной даты с датой
фактического подписания акта, датой подписания является последняя по сроку дата,
проставленная под подписью лицом, подписавшим данный акт.
3.5. Расчет производится денежными средствами. Датой оплаты считается день списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. (СУ) В случае выставления Заказчиком неустойки в соответствии с п. 7.3.
настоящего Договора оплата по Договору производится за фактически выполненные
и принятые Работы за вычетом размера неустойки.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 (СУ) Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:
4.1.1 (СУ) Начало Работ: «____» ___________ 2015 г.
4.1.2 (СУ) Окончание Работ: «_____» ___________ 2015 г.
4.2 (СУ) Начало, окончание и промежуточные этапы Работ устанавливаются
Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).
4.3 (СУ) На момент подписания настоящего Договора дата окончания Работ
является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения
сроков их выполнения.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1 (СУ) Обязательства Подрядчика:
5.1.1. На свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, приспособлений выполнить Работы и сдать
стр. 102 из 115
их результат Заказчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям
Договора, действующих технических норм, правил и законодательства Российской
Федерации.
5.1.2. Ознакомиться с условиями и особенностями выполнения Работ на территории
Заказчика до подписания настоящего Договора. Определить на весь срок действия
Договора своего ответственного представителя (бригадир, мастер…). Ответственный
представитель Подрядчика обязан постоянно осуществлять координацию Работ,
следить
за
качеством
выполнения
Работ,
применяемых
материалов,
взаимодействовать с представителем Заказчика по возникающим в ходе проведения
работ вопросам (в том числе освидетельствование скрытых Работ).
5.1.3. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик разрабатывает и
согласовывает с Заказчиком проект производства работ.
5.1.4. До начала выполнения строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан:
- предоставить списки работников, которые будут выполнять Работы на Объекте с
приложением копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их
квалификацию;
- предоставить приказ о назначении ответственного лица за безопасное
производство Работ;
- предоставить приказ о назначении ответственного производителя работ,
представителя Подрядчика и лица, ответственного за осуществление строительного
контроля (с указанием мобильных телефонных номеров ответственных лиц для
обеспечения оперативной связи);
- предоставить доверенность на лицо, назначенное ответственным представителем
и производителем Работ с правом подписи и приема-передачи актов и иных
документов, касающихся данного договора;
- совместно с Заказчиком оформить акт-допуск к строительно-монтажным
работам;
- обеспечить своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение
вводного и первичного инструктажа по охране труда, по правилам пожарной
безопасности (ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на объекте, указать
имеющиеся на выделенном участке Работ опасные производственные факторы.
Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями
работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж.
5.1.5. При невыполнении п.5.1.3. и 5.1.4. Заказчик вправе не допускать Подрядчика
к выполнению Работ и имеет основание для одностороннего расторжения договора в
соответствии с п. 9.6 настоящего Договора.
5.1.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту
тишины и покоя граждан. Работы должны производиться во временные периоды,
установленные для выполнения работ Законом Красноярского края «Об
административных правонарушениях» от 02.10.2008 № 7-2161. По письменному
согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные
дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
5.1.7. Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых
мероприятий по охране труда, соблюдению норм экологической безопасности,
пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.1.8. Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика к соблюдению норм и
правил в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а именно:
- самостоятельно расследовать и учитывать несчастные случаи, происшедшие на
объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика, направлять сообщения о
несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ;
- самостоятельно нести ответственность за технику безопасности;
- самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев;
стр. 103 из 115
- нести ответственность и возмещать ущерб, причиненный Заказчику действиями
персонала Подрядчика и субподрядной организации;
- персонал Подрядчика при производстве Работ должен иметь при себе
удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой
помощи, применять спецодежду и другие средства защиты;
- подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение Работ с
применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает
за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации;
- в случае остановки производства Работ представителями Заказчика из-за
нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, сроки
исполнения договорных обязательств не изменяются.
5.1.9. Подрядчик обязан своими силами и за собственный счет осуществлять
систематическую, но не реже одного раза в неделю, а по завершению Работ окончательную уборку от остатков материалов и отходов, а также не допускать
скопления строительного мусора на территории Заказчика.
5.1.10. При необходимости возвести собственными силами и средствами на Объекте
временные сооружения, приспособления, оснастку, укрытия, ограждения,
укрепления и т.п., необходимые для организации безопасного выполнения Работ и
защиты персонала и имущества Заказчика. Исполнитель также обеспечивает
сохранность материалов и оборудования на время выполнения Работ.
5.1.11. Подрядчик обязан своими силами и за собственный счет обеспечить вывоз с
территории Заказчика демонтированных строительных материалов и отходов,
строительного мусора с размещением на специализированных полигонах.
5.1.12. Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению
Работ материалами и оборудованием для выполнения Работ, несет ответственность
перед Заказчиком за соблюдением качества поставленных материалов и
оборудования, качества выполненных работ, гарантийных обязательств.
5.1.13. В ходе производства Работ Подрядчик обязан предоставлять документы,
подтверждающие качество и соответствие используемых материалов и оборудования
договорным условиям.
5.1.14. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства Работ указания
Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не
представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
5.1.15. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком цвет,
гамму, фактуру и т.п. применяемых материалов, оборудования, конструкций и т.п.
(далее Изделий).
5.1.16. В случае применения Изделий, аналогичных указанным в смете, Подрядчик
обязан согласовать с Заказчиком замену с учетом полного соответствия технических
характеристик Изделий.
5.1.17. Подрядчик не вправе требовать увеличение сроков выполнения работ в связи
с задержкой сроков поставки Изделий.
5.1.18. По окончании выполнения скрытых Работ, которые в дальнейшем будут
недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче Объекта в
эксплуатацию, Подрядчик обязан пригласить ответственного представителя
Заказчика
для
освидетельствования
и
предоставить
соответствующую
документацию. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ
только после приемки Заказчиком скрытых Работ по акту освидетельствования. В
случае если Подрядчик продолжил выполнение последующих работ, без
соответствующего освидетельствования, по требованию Заказчика Подрядчик
обязан вскрыть доступ к осмотру скрытых Работ за свой счет.
5.1.19. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший
обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки, причинённые в
результате неисполнения, либо ненадлежащего исполнения договорных
обязательств, в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
стр. 104 из 115
5.1.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора
предоставить заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписывающих счета-фактуры и первичные учетные документы от имени
Подрядчика (приказы о назначении на должность, приказы о передаче полномочий,
надлежащим образом оформленные доверенности и др.), заверенные оригинальной
печатью и подписью уполномоченного лица.
5.1.21. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения лиц, уполномоченных на
подписание счетов-фактур и первичных учетных документов, Подрядчик
направляет Заказчику документы, подтверждающие полномочия новых
подписантов.
5.1.22. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо
собственников (включая конечных бенефициаров) Подрядчика, Подрядчик
обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Заказчика с
приложением подтверждающих документов.
5.1.23. В случае непредставления в установленный срок указанных в п. 5.1.20., 5.1.21.,
5.1.22. настоящего Договора документов, Заказчик имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о
расторжении Договора.
5.1.24. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать к исполнению
обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности
(гарантийное письмо в Приложении № 4 к настоящему Договору).
5.2 (СУ) Обязательства Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика на рабочие места.
5.2.2. Заказчик обязан определить на весь срок действия Договора ответственного
представителя.
5.2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования
Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.4. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за
выполнением Работ отступления от требований проектно-сметной документации,
которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан
немедленно заявить об этом Подрядчику.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. (СУ) Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи-приемки
выполненных работ направить уведомление (одним из способов указанных в п.7.11)
о готовности Объекта и предоставить, на бумажном носителе, Заказчику
оформленные надлежащим образом формы КС-2, КС-3, исполнительную
документацию, согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации….», с составлением перечня представляемых
документов, общий журнал работ (по форме №КС-6) в соответствии с РД-11-05-2007.
6.2. (СУ) Заказчик обязан организовать приемку результатов Работ рабочей
(приемочной) комиссией после выполнения Работ.
6.3. (СУ) Заказчик обязан приступить к приемке результатов Работ не позднее чем
через 3 (три) рабочих дня после получения соответствующего уведомления
Подрядчика.
6.4. (СУ) Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком
Работ в случае обнаружения отступлений результата работ от договорных условий.
При отказе от приемки работ Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных
отступлениях.
стр. 105 из 115
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования или
иного имущества Заказчика, пострадавшего при выполнении работ Подрядчиком.
7.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Подрядчик
несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3 (СУ) В случае просрочки Подрядчиком сроков исполнения работ,
определенных разделом 4 Договора, Заказчик выставляет Подрядчику неустойку в
размере 0,5 % от стоимости не выполненных и не принятых работ, определенных
Договором, за каждый день просрочки.
7.4 (СУ) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные
в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа Объекта или его частей, либо неправильной его эксплуатации.
7.5 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или протоколом,
становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.6 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, они будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского
края.
7.7 (СУ) Подрядчик гарантирует качество выполненных работ сроком 5 (пять) лет
с момента подписания акта о приемке выполненных работ, то есть за свой счет
производит устранение дефектов, возникших по его вине, при отсутствии
механических повреждений в процессе эксплуатации.
7.8 (СУ) Подрядчик в течение гарантийного срока устраняет дефекты, возникшие
из-за некачественно проведенных работ, в течение 3 (трех) дней с даты получения
уведомления от Заказчика. При отсутствии каких-либо действий Подрядчика по
устранению дефектов в установленный срок, Заказчик может устранить дефекты
собственными силами либо силами привлеченной организации с последующим
правом требования компенсации понесенных затрат.
7.9 Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.10 (СУ) В случае нарушения Подрядчиком сроков начала или окончания работ, а
также нарушения промежуточных сроков выполнения работ, если такие сроки
предусмотрены Договором, Заказчик имеет право удержать причитающуюся ему
сумму неустойки (пени) при окончательных расчетах за выполненные работы.
7.11 Стороны договорились, что направление писем, уведомлений и другой информации
в ходе исполнения договора будет осуществляться следующими способами:
В адрес Заказчика: Почтовый адрес 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
Факс: 8(391) 212-08-51; Электронная почта: [email protected], Тел. 8(391) 263-99-45;
В адрес Подрядчика: Почтовый адрес ___, Факс/Тел.___, Электронная почта____.
В случае изменения почтового адреса, факса, электронной почты Стороны обязуются
уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие
стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие
компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение
Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть
отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на
стр. 106 из 115
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных
средств.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3
(трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или
факсограммой) об их наступлении и окончании.
8.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения
настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)
последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна
из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 (СУ) Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами обязательств по Договору.
9.2 (СУ) Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по
соглашению Сторон.
9.3 (СУ) В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе
ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их
выполнением.
9.4 (СУ) При нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора
(неисполнение сроков производства работ, несоответствие объемов и качества
выполненных работ нормативным документам, неисполнение договорных
обязательств), Заказчик имеет право на одностороннее, внесудебное расторжение
Договора. При наступлении таких обстоятельств Подрядчику направляется заказное
письмо с уведомлением о вручении с предложением устранить возникшие
нарушения. В случае уклонения Подрядчика от разрешения возникших вопросов в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письма, Заказчик вправе
в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть заключенный Договор, о чем
письменно (письмом с уведомлением о вручении) уведомляет Подрядчика.
9.5 Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по
истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отправления Заказчиком
заказного письма с уведомлением о расторжении настоящего Договора, либо с момента
вручения Подрядчику данного уведомления под роспись.
9.6 (СУ) При нарушении условий Договора, повлекших досрочное расторжение
Договора, за исключением обстоятельств, приведенных п. 9.2 настоящего Договора,
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати) процентов от
суммы Договора.
9.7 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1 Приложение № 1. Проектная документация.
10.2 Приложение № 2.1. Локальный сметный расчет на демонтажные работы.
10.3 Приложение № 2.2. Локальный сметный расчет на общестроительные работы
подземной части.
10.4 Приложение № 2.3. Локальный сметный расчет на отделочные работы.
10.5 Приложение № 2.4. Локальный сметный расчет на общестроительные работы
надземной части.
10.6 Приложение № 2.5. Локальный сметный расчет на работы по отоплению.
10.7 Приложение № 2.6. Локальный сметный расчет на работы по вентиляции и
кондиционированию.
10.8 Приложение № 2.7. Локальный сметный расчет на работы по водопроводу
холодной воды.
стр. 107 из 115
10.9 Приложение № 2.8. Локальный сметный расчет на хоз.бытовую канализацию.
10.10 Приложение № 2.9. Локальный сметный расчет на водопровод горячей воды.
10.11 Приложение № 2.10. Локальный сметный расчет на электромонтажные работы.
10.12 Приложение № 2.11. Локальный
сметный
расчет
на
охранно-пожарную
сигнализацию.
10.13 Приложение № 2.12. Локальный сметный расчет на наружную канализацию.
10.14 Приложение № 2.13. Локальный сметный расчет на наружный водопровод.
10.15 Приложение № 2.14. Локальный сметный расчет на благоустройство участка.
10.16 Приложение № 2.15. Локальный сметный расчет на вертикальную планировку.
10.17 Приложение № 2.16. Локальный сметный расчет на озеленение участка.
10.18 Приложение № 3. График выполнения работ.
10.19 Приложение № 4. Гарантийное письмо.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
«__________»
Юридический и почтовый адрес:
Юридический адрес:
660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43.
Почтовый адрес:
тел. (факс) 8 (391) 212-08-51
тел. (факс)
КПП 246750001
E-mail:
ИНН 2466132221
КПП ______,
БИК 040407627
ИНН _______,
р/счет 40702810031020104275
БИК _______,
в Восточно-Сибирском банке СБ РФ
р/счет _____________
г. Красноярска
в банке ___________
к/счет 30101810800000000627
к/счет _____________
ОГРН 1052460078692
ОГРН _____________
Руководитель
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
«________________»
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
стр. 108 из 115
Приложение № 1 к Договору №_____________ от «__» ___________2015 г.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на реконструкцию и капитальный ремонт административного здания по адресу
Красноярский край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Том 1. Шифр 0115-ПЗ. Раздел 1. «Пояснительная записка».
Том 2. Шифр 0115-ПЗУ. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного
участка». Пояснительная записка, чертежи.
Том 3. Шифр 0115-АР. Раздел 3. «Архитектурные решения». Пояснительная записка,
чертежи.
Том 4. Шифр 0115-КР. Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные
решения». Пояснительная записка, чертежи.
Том 5. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание
технологических
решений».
Подраздел
1.
«Система
электроснабжения». Подраздел 5. «Сети связи». Пояснительная записка, чертежи.
Том 6. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2. «Система водоснабжения».
Подраздел 3. «Система водоотведения». Пояснительная записка, чертежи.
Том 7. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети». Книга 1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Пояснительная записка, чертежи.
Том 9. Шифр 0115-ПОС. Раздел 6. «Проект организации строительства». Раздел 7.
«Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального
строительства».
Том 10. Шифр 0115-ООС. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды».
Том 11. Шифр 0115-ПБ. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности».
Том 12. Шифр 0115-ОДИ. Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов».
Том 13. Шифр 0115-ОСТЭЭ. Раздел 10 (1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости
зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических
ресурсов».
Том 15. Шифр 0115-ДПБ. Раздел 12. «Иная документация. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
«________________»
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
стр. 109 из 115
Приложения № 2.1-2.17 к Договору №_____________ от «__» ___________2015 г.
стр. 110 из 115
Приложение № 3 к Договору №_____________ от «__» ___________2015 г.
График выполнения работ
на реконструкцию и капитальный ремонт административного здания по адресу Красноярский
край, п. Курагино, ул. Стасовой, 3
Начало выполнения работ: «__» ____________ 2015 г.
Окончание выполнения работ: «__» ____________ 2015 г.
№
этапа
работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Наименование и виды работ
График выполнения работ, в неделях с
момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8
…
Разработка проекта производства работ
Демонтажные работы
Общестроительные работы подземной части
Отделочные работы
Общестроительные работы надземной части
Работы по отоплению
Работы по вентиляции и кондиционированию
Работы по водопроводу холодной воды
Хоз. бытовая канализация
Водопровод горячей воды
Электромонтажные работы
Охранно-пожарная сигнализация
Наружная канализация
Наружный водопровод
Благоустройство участка
Вертикальная планировка
Озеленение участка
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
«__________»
______________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
_______________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
стр. 111 из 115
Приложение № 4 к Договору №_____________ от «__» ___________2015 г.
Гарантийное письмо
г. ______________
«___» ______________ 2015 г.
__________________________________ в лице _______________________, действующего на
основании _______________, именуемое в дальнейшем ____________ [Подрядчик], в рамках
Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту № _______
принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору
(каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ)
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010
№ 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой
выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но
также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств,
наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или
соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из)
Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1
настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в
исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим _________ [Подрядчик] подтверждает и признает, что содержащиеся в
данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров
со стороны ____________ [Заказчика] и ____________ [Заказчик] вправе исходить из них при
исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В случае нарушения _________ [Подрядчиком] обязательств, установленных в п.п. 1, 2
настоящего Гарантийного письма, ____________ [Заказчик] в дополнение к основаниям,
предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем
порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление).
Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Уведомления _________ [Подрядчиком].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии,
что ____________ [Заказчик] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения
мотивированных возражений _________ [Подрядчика] до указанной даты расторжения.
6. Настоящим _______________ [Подрядчик] принимает обязательство уплатить
_____________ [Заказчику] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной
организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки,
причиненные _______________ [Заказчику] в результате нарушения обязательств, установленных в
п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение
10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Заказчик] вправе
предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в
соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. ________________ [Заказчик] вправе приостановить осуществление платежей,
причитающихся _______________ [Подрядчику], независимо от наличия оснований и наступления
сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного
стр. 112 из 115
письма, при этом ____________ [Заказчик] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим
свои обязательства по Договору (-ам).
9. Обязательства _______________ [Подрядчика] по настоящему Гарантийному письму
вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не
могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы).
Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после
окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре,
передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой
____________ [Заказчика] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Подрядчика]
_______________ / _______________ /
м.п.
стр. 113 из 115
Приложение № 3 к документации по
открытому запросу предложений
Отборочные критерии оценки Предложений Участников запроса предложений
В рамках каждого из представленных ниже отборочных критериев Организатор запроса
предложений вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться
отбор.
Номер
Наименование отборочного критерия
критерия
Правильность оформления предложений и их соответствие требованиям
1.
документации о закупке по составу
Документы,
подтверждающие
соответствие
Участника
требованиям
1.1
документации о закупке.
Документы, подтверждающие соответствие Коллективного участника (при
2.
наличии) требованиям документации о закупке
Документы, подтверждающие соответствие генеральных подрядчиков (при
3.
наличии) требованиям документации о закупке
Правильность оформления предложений в целом.
4.
5.
Соответствие Участника требованиям документации о закупке
Соответствие технического предложения требованиям Технических требований
6.
(Приложений №1 к настоящей документации о закупке)
Соответствие предлагаемых договорных условий требованиям закупочной
7.
документации по результатам оценки протокола разногласий
стр. 114 из 115
Приложение № 4 к документации по
открытому запросу предложений
Порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения Участников, допущенных к
дальнейшему рассмотрению по результатам проведения отборочной стадии, и проводит их
ранжирование по степени предпочтительности для Организатора по следующему критерию:
Цена Предложения. Наиболее предпочтительным для Организатора является Предложение
Участника, предложившего наименьшую цену. При оценке и сопоставлении Предложений
Участников рассматривается цена без учета НДС.
стр. 115 из 115
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа