close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
город Ухта
«___» __________20___г.
Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром бурение», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала «Ухта бурение» ООО «Газпром бурение»
Котова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о филиале по
доверенности № 56 от 17.02.2015, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _______________, действующего на основании_______________, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в
обусловленный срок производимую или закупаемую им продукцию производственнотехнического назначения (МТР - материально-технические ресурсы) Покупателю, а Покупатель
принять и оплатить указанные товары, наименование, количество, реквизиты отгрузки,
грузополучатель и иные требования к которому определены в технических условиях и/или
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Форма заполнения спецификаций согласована сторонами в Приложении №1 к
настоящему договору. Несоблюдение формы спецификации, отсутствие ссылки на реквизиты
настоящего договора, сроки поставки с указанием календарной даты, а также подписание
спецификаций неуполномоченными лицами, влечет их недействительность.
1.2. Настоящий договор заключен с условием его исполнения к срокам поставки,
определенным в Спецификациях. При нарушении сроков поставки более чем на 15 (Пятнадцать)
календарных дней Покупатель утрачивает интерес к поставке, в отношении которой были
нарушены сроки. Поставщик обязан исполнить настоящий договор после истечения сроков,
определенных в Спецификациях, только с предварительного письменного одобрения
Покупателем новых сроков поставки и отгрузочных реквизитов без увеличения цены продукции
и транспортных расходов.
1.3. Настоящий договор заключается с целью приобретения продукции для строительства
разведочных и эксплуатационных скважин на нефтегазоконденсатных месторождениях РФ,
указанных в Спецификации. В случае нарушения сроков поставки продукции, предназначенной
для строительства скважин в районах с временным ограничением или прекращением движения
транспортных средств (в т.ч. районы Крайнего Севера), Поставщик обязуется осуществить
поставку продукции до объекта строительства воздушным транспортом без увеличения
стоимости транспортных расходов, ранее согласованных сторонами в Спецификациях на
указанную продукцию.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Общая сумма настоящего рамочного договора окончательно определяется в
зависимости от фактического количества поставленной продукции по согласованным сторонами
спецификациям и компенсации транспортных расходов (если такие расходы не входят в цену
продукции).
2.2. Стоимость невозвратной тары, упаковки и маркировки, расходы по страхованию
груза, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи входят в цену товара,
предусмотренную сторонами в Спецификациях.
Транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы и другие расходы, вызванные
выполнением требований транспортных нормативных актов, если эти расходы не являются
следствием вины Поставщика, входят в цену продукции, за исключением случаев прямо
1
предусмотренных в Спецификациях. Прочие расходы, связанные с доставкой продукции до
места назначения или оказанием иных услуг подлежат предварительному письменному
согласованию сторонами.
2.3. Оплата за поставляемый по настоящему договору товар осуществляется в следующем
порядке:
1) 80% стоимости партии товара – в течение 60 календарных дней, если иной срок не
предусмотрен в Спецификации, со дня получения от Поставщика партии товара в полном объеме
и надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 2.7. настоящего
договора.
2) оставшаяся сумма в размере 20% от стоимости партии товара – после предоставления
копии декларации по налогу на добавленную стоимость (с указанием сведений из книги покупок
об операциях с Обществом) и отметкой налогового органа о принятии декларации.
2.4. Авансовый платеж, если его предоставление предусмотрено в Спецификации,
выплачивается в течение ____ (________________________) банковских дней с момента
подписания Сторонами Спецификации. Погашение аванса осуществляется по мере поставок
МТР на суммы предъявленных Поставщиком счетов-фактур до полного погашения аванса.
Если в Спецификации предусмотрено предоставление банковской гарантии, авансовый
платеж выплачивается в течение ____ (________________________) банковских дней после
получения от Поставщика банковской гарантии на эквивалентную сумму, составленной по
форме согласно Приложению № 7 или другой форме, приемлемой для Покупателя, приемлемым
для Покупателя банком и в валюте аванса. Банковская гарантия остается в силе до возврата
аванса, но ее размер постепенно уменьшается на суммы, указанные в заявлении Покупателя о
зачете требования по оплате поставки МТР согласно указанному счету-фактуре.
Нарушение Поставщиком условия о предоставлении банковской гарантии является
достаточным основанием для требования Покупателя о расторжении договора в одностороннем
порядке. Обязательства сторон считаются прекращенными по истечении 15 (Пятнадцати)
календарных дней после получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления,
направленного Покупателем заказным письмом с описью вложения по юридическому адресу
Поставщика. При этом Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
В случае, если на момент расторжения настоящего договора по любому основанию сумма
авансового платежа окажется больше, чем стоимость принятых Покупателем МТР на момент
расторжения договора, Поставщик обязан возвратить излишне перечисленные денежные
средства не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты предъявления Поставщику требования о
возврате указанных денежных средств. В случае нарушения сроков возврата излишне
перечисленных денежных средств Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты
неустойки в размере 0,5% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
2.5. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой
некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату
Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований.
При отсутствии отдельных частей (когда поставка предусмотрена отдельными частями)
или комплектующих товара оплата производится Покупателем после поставки последней части,
входящей в комплект.
2.6. Поставщик не вправе приостановить поставку продукции до полной оплаты всех
ранее переданных товаров по настоящему договору.
2.7. Оплата продукции производится путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
Оплата товара Покупателем производится после предоставления Продавцом оригинала
счета-фактуры и документов, указанных в п. 3.3. настоящего договора. Все копии документов,
предоставляемых Поставщиком, должны быть заверены надлежащим образом с указанием даты,
подписи, расшифровки подписи, должности.
2
2.8. Несвоевременная оплата продукции, поставленной в одном периоде, не является
основанием для переноса сроков последующих периодов поставки.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества или недопоставки товара
соразмерная часть ранее уплаченного аванса, должна быть возвращена Покупателю в течение 7
(Семи) банковских дней с момента получения уведомления, предусмотренного п.5.20 настоящего
договора.
2.9. Несоответствующая ассортименту продукция, а также продукция в большем
количестве, чем это предусмотрено Спецификацией, принимается Покупателем на ответственное
хранение за счет Поставщика с возмещением расходов, понесенных Покупателем в связи с
разгрузкой/погрузкой и хранением МТР по тарифам, указанным в Приложении № 6 к
настоящему договору. При этом допускается отклонение при отгрузке металлопроката, жидких
и сыпучих товаров в пределах, установленных нормативными актами или заводомизготовителем.
2.10. На каждую Спецификацию Поставщиком оформляется отдельные счета-фактуры. Не
допускается включение в счет-фактуру перечня МТР из разных Спецификаций.
Если стоимость транспортных расходов по доставке продукции не включается в
цену, то она компенсируется Покупателем на основании отдельного счета-фактуры и копий
документов, подтверждающих фактические расходы: счета-фактуры транспортной организации,
транспортной накладной, платежного поручения по оплате транспортных услуг, а также иных
документов по требованию Покупателя.
2.11. Счет-фактура направляется Поставщиком в адрес Покупателя, указанного в
Спецификации, не позднее 5 (пяти) дней со дня отгрузки МТР. Дополнительно в счете-фактуре
указываются номер настоящего договора, номер Спецификации, наименование и номер
транспортного документа. В строке «ИНН/КПП покупателя» указываются КПП филиала. В
строке «Грузоотправитель и его адрес» указываются достоверные данные грузоотправителя
согласно железнодорожной квитанции о приемке вагона, контейнера, либо акту приема-передачи
товарно-материальных ценностей при доставке автотранспортом. Вместе со счетом-фактурой
Покупателю предоставляется копия транспортного документа.
2.12. Два экземпляра подписанной товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (утверждена
постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132), Поставщик направляет вместе с
товаром Грузополучателю указанной продукции, а в случае выборки товара со склада
Поставщика или указанного им третьего лица, передается уполномоченному представителю
Покупателя вместе со счетом-фактурой.
2.13. Не позднее 30 (Тридцати) дней с момента получения продукции Грузополучатель
возвращает Поставщику один экземпляр подписанной товарной накладной № ТОРГ-12, а в
случае установления расхождений при приемке продукции – акт по форме № ТОРГ-2
(утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132) и акт об устранении
расхождений при приемке продукции (Приложение №2 настоящего договора).
2.14. Заверенная копия декларации по налогу на добавленную стоимость с отметкой
налогового органа, предусмотренная в п. 2.3. настоящего договора, направляется Поставщиком в
адрес Покупателя сопроводительным письмом с указанием номеров страниц декларации по
реализации товаров Обществу.
3. Требования по качеству, упаковке и маркировке товара
3.1. Технические характеристики поставляемой по настоящему договору продукции,
функциональные характеристики (потребительские свойства) должны соответствовать
национальным стандартам, техническим регламентам, сводам правил, а также повышенным
требованиям к качеству, которые согласованы сторонами в соответствующих приложениях (по
форме Приложения №5), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и
подтверждаться сертификатами соответствия. Несоблюдение технических характеристик
продукции, влечет односторонний отказ Покупателя от исполнения договора в части поставки
3
такой продукции.
3.2. Согласование между сторонами уточненных технических характеристик и
дополнительных требований к качеству продукции, не предусмотренных настоящим договором,
осуществляется путем подписания соответствующего акта законными или уполномоченными
представителями сторон по результатам испытания образцов или опытных партий на объектах
бурения.
3.3. С каждой партией товара Поставщик обязан предоставить в зависимости от
номенклатуры поставляемого МТР:
1)
товарная накладная по форме № ТОРГ-12 (утверждена постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998 № 132);
2)
транспортный документ по унифицированной форме для соответствующего вида
перевозки;
3)
упаковочный лист на каждое грузовое место;
4)
экологический паспорт (где требуется);
5)
копия сертификата соответствия, в случаях, когда товар подлежит обязательной
сертификации, либо сторонами оговорена добровольная сертификация;
6)
паспорт продукции (транспортного средства) на русском языке;
7)
инструкция по эксплуатации на русском языке;
8)
инструкция по технике безопасности на русском языке;
9)
разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) на использование продукции на территории РФ;
10)
документы, необходимые для перевозки опасных и взрывоопасных грузов.
Факт передачи указанных документов подтверждается Актом приема-передачи
документов, (Приложение №3), и записью в № ТОРГ-12 (графа «Приложение»: «на____ листах
по Акту приема-передачи»).
3.4. Упаковка и консервация продукции должны обеспечивать полную сохранность товара
от всякого рода повреждений при перевозке с учетом перегрузок в пути. Тара должна
гарантировать сохранность Продукции на весь период транспортировки и хранения.
Продукция должна быть упакована в контейнеры, ящики, коробки, связки и т.п., таким
образом, чтобы габариты и масса одного грузового места соответствовали правилам и
нормативной документации по перевозке грузов, принятых в авиационном, автомобильном и
железнодорожном транспорте.
При необходимости в товаросопроводительной документации предприятие-изготовитель
должно указывать способ упаковки, количество и массу Продукции в одной единице упаковки в
соответствии с ГОСТ 23170-78, ГОСТ 15846-2002 и другими нормативными документами.
3.5. Упаковка товара должна содержать маркировку, включающую следующие сведения:
- наименование Покупателя;
- наименование Грузополучателя;
- адрес Грузополучателя;
- номер и дата настоящего договора;
- номер Спецификации;
- температуру хранения (если требуется);
- номер места;
- вес нетто, вес брутто;
- наименование, ИНН и адрес Поставщика;
- наименование, ИНН и адрес Грузоотправителя;
- наименование, ИНН и адрес завода-изготовителя.
3.6. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный ярлык, составленный по
форме № ТОРГ-9, утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998.
3.7. Поставляемый товар должен быть новым, т.е. изготовлен не позднее 6 месяцев,
предшествующих дате поставки (моменту передачи права собственности Покупателю).
4
3.8. Товар, на который законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями
государственных стандартов или другими обязательными правилами определен срок годности, а
также товар с ограниченным сроком хранения (менее одного года), должен быть поставлен таким
образом, чтобы он мог быть использован по назначению в течение двух месяцев с момента
поставки.
3.9. Поставщик гарантирует, что поставленный МТР ранее не находился в эксплуатации,
не подвергался ремонту и переконсервации, а также свободен от прав третьих лиц на него.
3.10. Гарантийный срок на поставленный МТР указывается в техническом паспорте,
талоне Покупателя, ином документе, устанавливающем обязанности завода – изготовителя и/или
Поставщика по гарантийному обслуживанию Товара.
3.10.1. Если начало гарантийного срока определяется с момента продажи МТР первому
Покупателю, Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате первой продажи.
3.10.2. Гарантийный срок на все МТР, поставляемые Поставщиком, составляет 12
(двенадцать) месяцев, с момента поставки МТР, но не более 18 месяцев с момента изготовления,
если иное не установлено в Спецификации или в гарантийных обязательствах завода
изготовителя. В отношении скрытых и внутренних дефектов претензии могут быть предъявлены
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, когда такой скрытый дефект мог быть обнаружен или
в соответствии с техническими условиями на МТР.
3.10.3. Если на технически сложный МТР установлен гарантийный срок, Покупатель
вправе предъявить к Поставщику претензии по качеству в пределах всего установленного
соответствующим документом гарантийного срока эксплуатации.
4. Доставка товара
4.1. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей
договора путем маркировки, предусмотренной Законодательством.
4.2. Порядок доставки товара железнодорожным транспортом:
4.2.1. Отгрузка осуществляется на условиях франко-вагон станция назначения. Поставщик
обязан заключить договор перевозки с Перевозчиком от станции отправления до станции
назначения.
4.2.2. Отгрузка товара производится железнодорожным транспортом в вагонах грузовой
скоростью. Минимальная норма загрузки указана в Спецификации.
4.2.3. Поставщик в день сдачи соответствующей партии товара железной дороге обязан
одновременно уведомить Покупателя и Грузополучателя о наименовании товара, номере
настоящего договора и номере спецификации, дате отгрузки, номере железнодорожной
накладной, номерах отправленных вагонов, количестве отгруженных мест и уполномоченном
представителе Перевозчика по электронной почте и факсу, указанным в реквизитах Покупателя
в п. 9 настоящего договора.
В случае поставки МТР в ______________ Поставщик обязан в течение 24 часов после
отгрузки МТР направить копию железнодорожной накладной по электронной почте:
____________________________________.
4.3. Порядок выборки товара на складе Поставщика:
4.3.1. Выборка товаров производится Покупателем либо Грузополучателем со склада,
указанного Поставщиком, в течение 10 дней с момента получения Грузополучателем
уведомления о готовности товара к отгрузке по факсу, указанному в реквизитах Грузополучателя
в п. 9 настоящего договора.
4.3.2. В месте передачи товара Покупатель либо Грузополучатель осуществляет осмотр и
проверку комплектности передаваемых товаров.
4.3.3. Покупатель (Грузополучатель) подает транспортное средство к погрузке. Погрузка
осуществляется за счет Покупателя.
4.3.4. Покупатель несет все риски за организацию перевозки до места назначения.
5
4.4. Порядок доставки товара автомобильным транспортом на склад
Грузополучателя:
4.4.1. Отгрузка товара производится Поставщиком (Грузоотправителем) на склад
Грузополучателя.
4.4.2. Право выбора вида автомобильного транспорта и определенных условий доставки
товаров принадлежит Поставщику.
4.4.3. Автомобильный транспорт применяется, как правило, в закрытом исполнении.
4.4.4. Минимальная норма загрузки указывается в Спецификации.
4.4.5. Поставщик обязан одновременно уведомить представителя Покупателя и
Грузополучателя о наименовании товара, наименовании и номере настоящего договора, дате
отгрузки, номере транспортного документа и количестве отгруженных мест по электронной
почте и факсу, указанных в реквизитах Покупателя в п. 9 настоящего договора.
4.4.6. Поставщик несет все риски за организацию перевозки до места назначения.
4.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить условие настоящего договора
о передаче товара Грузополучателю, указанному в Спецификации. В этом случае отгрузочная
разнарядка с наименованием другого Грузополучателя и его реквизитов должна быть направлена
Поставщику одновременно по электронной почте __________ и факсу ________, но не позднее,
чем за 15 дней до наступления периода поставки.
5. Приемка товара
5.1. Порядок приемки товара Покупателем по количеству и качеству регулируется
Инструкциями о порядке приемки продукции по количеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965
№ П-6, о порядке приемки продукции по
качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966 № П-7,
если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.
5.2. При доставке товара железнодорожным транспортом обязанность Поставщика
передать товар Покупателю считается исполненной в момент передачи товара Покупателю
(Грузополучателю) на станции назначения, либо доставки товара автотранспортом - в момент
подписания сторонами настоящего договора товарной накладной по форме № ТОРГ-12 и Акта
приема-передачи документов, относящихся к товару (Приложение №3).
5.3. При обнаружении несоответствия полученных товаров Спецификации и условиям п.п.
3.3, 3.6, 3.7, 3.8 делается соответствующая запись в товарной накладной формы № ТОРГ-12 и
Акте приема-передачи документов, относящихся к товару.
5.4. Приемка продукции по количеству производится в следующие сроки:
5.4.1. Продукции, поступившей без тары, в открытой или поврежденной таре - в момент
получения ее от Поставщика или органа транспорта, либо в момент вскрытия опломбированных
и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров;
5.4.2. Продукции, поступившей в исправной таре по весу нетто и количеству товарных
единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней с момента ее
вскрытия.
5.5. Приемка продукции по качеству производится при вскрытии тары, но не позднее
установленных на нее гарантийных сроков.
5.6. При выявлении скрытых недостатков продукции, которые могут быть обнаружены
лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания,
использования и хранения продукции, акт о скрытых недостатках продукции (по форме № ТОРГ2) должен быть составлен в течение 5 рабочих дней по обнаружении недостатков с соблюдением
условий, предусмотренных п.п. 5.7 - 5.19 настоящего договора.
5.7. При выявлении недостачи, обнаружения несоответствия качества поставленного
товара условиям настоящего договора Грузополучатель приостанавливает дальнейшую приемку
6
товара и составляет акт об установленных расхождениях по форме № ТОРГ-2.
5.8. При обнаружении несоответствия качества товара условиям настоящего договора,
вызов представителя завода-изготовителя для участия в проверке и составлении акта является
обязательным.
5.9. Для участия в продолжении приемки и подписания акта по форме № ТОРГ-2
Грузополучатель обязан в течение суток, следующих за днем выявления недостатков, вызвать
представителя Поставщика одновременно по факсу __________________________ и
телеграммой, заверенной печатью Грузополучателя, и уведомлением о вручении, направленной
по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре.
5.10. Для участия в продолжении приемки и подписания акта по форме № ТОРГ-2
Грузополучатель вправе вызвать представителя Грузоотправителя и завода-изготовителя
телеграммой, заверенной печатью Грузополучателя, и уведомлением о вручении, направленной
по адресам, указанным в маркировке товара, согласно п.п.3.6. настоящего договора.
5.11. В уведомлении о вызове представителей Поставщика, Грузоотправителя, заводаизготовителя должно быть указано:
- наименование товара,
- номер договора,
- дата и номер счета-фактуры или номер транспортной накладной, если к моменту вызова
счет-фактура не получен;
- количество недостающего (некачественного) товара и характер недостачи (количество
отдельных мест, внутритарная недостача, недостача в поврежденной таре), характер
обнаруженных дефектов;
- состояние пломб;
- время, на которое назначена приемка товара по количеству (качеству);
- адрес, по которому будет производиться приемка.
5.12. Представители
одногороднего Поставщика, Грузоотправителя и заводаизготовителя обязаны явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова от
Грузополучателя, если в нем не указан иной срок явки.
5.13. Иногородний Поставщик, Грузоотправитель и завод-изготовитель в течение
суток, следующих за получением уведомления Покупателя о вызове, обязаны сообщить
должность, фамилию и дату прибытия своего представителя либо отказаться от участия в
приемке товара.
5.14. Представители Поставщика, Грузоотправителя и завода-изготовителя принимают
участие в приемке на основании доверенности на право участия в приемке продукции у
Покупателя.
5.15. Поставщик обязуется обеспечить участие Грузоотправителя, завода-изготовителя
при выявлении недостатков товара на условиях настоящего договора.
5.16. Лицо, не согласное с содержанием акта по форме № ТОРГ-2, обязано
подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение. В случае отказа
представителя - Поставщика, Грузоотправителя или завода-изготовителя от подписания акта по
форме № ТОРГ-2, в документе делается отметка «От подписания акта отказался».
5.17. При неуведомлении Покупателя о явке своего представителя, неявке представителя
Поставщика, Грузоотправителя или завода-изготовителя, отсутствии у них доверенности или
отказе подписать акт формы № ТОРГ-2 Грузополучатель вправе завершить приемку товара
самостоятельно.
5.18. Во всех случаях для определения качества товара лица, участвующие в приемке
товара по качеству, обязаны отобрать образцы (пробы) этого товара. Об отборе образцов (проб)
составляется акт по форме, являющейся приложением № 4 к настоящему договору.
5.19. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок
проверка качества товара производится представителем соответствующей отраслевой
инспекции по качеству продукции, либо экспертом бюро товарных экспертиз, либо по
7
результатам испытания образцов в лаборатории Покупателя или опытных партий в месте
нахождения буровой установки Покупателя.
5.20. В случае отказа от поставленного товара Покупатель обязан об этом уведомить
Поставщика одновременно по факсу __________ и телеграммой, заверенной
печатью
Покупателя, и уведомлением о вручении, направленной по адресу Поставщика, указанному в
настоящем договоре. При этом Покупатель обязуется принять товар на ответственное хранение
сроком не более чем 45 календарных дней с момента уведомления об этом Поставщика.
5.21. В срок, предусмотренный п.п.5.20 настоящего договора, Поставщик обязан вывезти
указанный товар или распорядится им иным образом. Если Поставщик сам не распорядится
товаром, Покупатель вправе реализовать товар, а вырученные от реализации товара денежные
средства за вычетом расходов, понесенных Покупателем в связи с принятием товара на
ответственное хранение и последующую его реализацию, перечислить на расчетный счет
Поставщика, поименованный в настоящем договоре.
5.22. Порядок приемки товара при доставке ж/д транспортом:
5.22.1. Выдача грузов, поставка которых осуществляется на условиях франко-вагон станция назначения, осуществляется в соответствии с правилами выдачи грузов на
железнодорожном транспорте, утвержденными приказом МПС России от 18.06.2003 № 29.
5.22.2. Поставщик уведомляет Грузополучателя о прибывших в его адрес грузах по факсу.
Для обеспечения приема уведомлений Грузополучатель сообщает Поставщику ответственных по
приему уведомлений с указанием их должности, фамилии и номера факса не позднее следующих
суток с момента получения уведомления Поставщика об отгрузке товара, предусмотренного
п.п.4.2 настоящего договора.
5.22.3. Для осуществления выдачи товаров Грузополучателю выдается оригинал
транспортной железнодорожной накладной.
5.22.4. При отсутствии обстоятельств, вызывающих в соответствии со ст.41 Устава
железнодорожного транспорта РФ необходимость Перевозчика принимать участие в выдаче
грузов, груз выдается Грузополучателю без проверки. В случае получения от органа транспорта
груза без проверки количества мест, веса и состояния его Грузополучатель в порядке,
установленном правилами оформления выдачи грузов, обязан потребовать от органов
транспорта, чтобы на транспортном документе была сделана соответствующая отметка. Кроме
того, подтверждением фактической выдачи груза без проверки является соответствующая
отметка в «памятке приемосдатчика», составленной по форме, утвержденной МПС России, один
экземпляр которой передается Грузополучателю.
5.22.5. При наличии обстоятельств, вызывающих в соответствии со ст.41 Устава
железнодорожного транспорта РФ необходимость Перевозчика принимать участие в выдаче
грузов, представителями Перевозчика и Грузополучателя составляется соответствующий
приемо-сдаточный акт, предусмотренный Правилами составления актов при перевозке грузов,
утвержденных приказом МПС России от 18.06.2003 № 45.
5.22.6. При отказе транспортной организации от составления акта Грузополучатель
обязан обжаловать этот отказ в порядке, предусмотренном
ст.119 и
ст.120 Устава
железнодорожного транспорта РФ,
и сделать соответствующую запись о выявленных
недостатках товара на памятке приемосдатчика и железнодорожной накладной.
Далее приемка товара производится в одностороннем порядке с соблюдением условий
настоящего договора.
5.23. Порядок приемки товара на складе Поставщика:
5.23.1. Материально ответственное лицо Покупателя должно предъявить на складе
Поставщика доверенность, в которой в обязательном порядке указывается номер договора,
наименование и количество товара. Частично незаполненная доверенность, либо доверенность со
сроком действия, превышающим 45 дней, является недействительной.
8
5.23.2. Товар, до его погрузки, осматривается и принимается представителем Покупателя
на складе Поставщика (Завода-изготовителя) по количеству мест и массе брутто.
5.23.3. При отпуске составляется товарная накладная с указанием номера доверенности,
должности и фамилии представителя Покупателя. На накладной необходимо сделать надпись
«Товар принят по массе брутто и количеству мест без фактической проверки» и «Товар принят
по качеству согласно документам Поставщика без фактической проверки» за подписями лиц,
сдавших и принявших товар.
5.23.4. Приемка товаров, прибывших на склад Покупателя, осуществляется
уполномоченными представителями Покупателя в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
5.23.5. Проверка товара по качеству и количеству по весу нетто производится в порядке,
предусмотренном условиями настоящего договора.
5.24. Порядок приемки товара на складе Грузополучателя:
5.24.1. Приемка товара в исправной таре осуществляется на складе Грузополучателя по
количеству мест и массе брутто.
5.24.2. Проверка товара по качеству и количеству по весу нетто производится в порядке,
предусмотренном условиями настоящего договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Покупатель вправе выставлять Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости
не поставленного МТР за каждый день нарушения сроков поставки, предусмотренных в
Спецификации. При этом размер убытков Покупателя взыскивается сверх договорной неустойки.
6.2. За нарушение обязательств, предусмотренных п. 1.3. настоящего договора, Поставщик
компенсирует Покупателю в течение 10 банковских дней с момента получения уведомления
Покупателя и копий подтверждающих документов разницу между стоимостью МТР,
приобретенного Покупателем у третьих лиц, и разницу между затратами по оперативной
доставке МТР до объекта строительства, в том числе воздушным транспортом.
6.3. За поставку МТР ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере 10 % стоимости некачественного товара (партии, в составе которой
обнаружены некачественные МТР).
6.4. За нарушение условий маркировки товара, предусмотренных п.3.5. настоящего
договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3% (Три процента) от стоимости
неправильно маркированного товара, если выявленное нарушение не было устранено
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
уведомления
6.5. За нарушение условий упаковки товара, предусмотренных п.3.4. настоящего договора,
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 2 % (Два процента) от стоимости товара,
поставленного с нарушением упаковки, если выявленное нарушение не было устранено
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
уведомления.
6.6. Покупатель вправе по истечении 45 дней с момента непредставлении счетов - фактур
или выявления нарушения порядка их оформления, предусмотренного п.5, п. 5.1. и п.6 ст.169
Налогового кодекса РФ и условий настоящего договора, взыскать с Поставщика неустойку в
размере 18 % от стоимости товара, указанного в данном счете-фактуре.
6.7. За нарушение сроков уведомления Покупателя о готовности товара к отгрузке,
предусмотренных п.п. 4.2.3, 4.3.1. 4.4.5 настоящего договора. Поставщик уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,05 % от стоимости отгруженного товара.
6.8. За нарушение сроков предоставления товарных накладных по форме ТОРГ-12,
предусмотренного п.2.12. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,05% от стоимости товара, указанного в накладной.
9
6.9. В случае непредставления соответствующего разрешения Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на использование МТР,
сертификата соответствия либо экологического паспорта (если это требуется), а также
отсутствия в товарной накладной по форме № ТОРГ-12 сведений в графе «Приложение
(паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах», Поставщик считается не исполнившим свои
обязательства по поставке МТР. В этом случае, поступивший от Поставщика товар принимается
от Грузоперевозчика по правилам п.5.1. настоящего договора и передается на ответственное
хранение по тарифам на хранение и погрузочно/разгрузочные работы, указанным в Приложении
№ 6 к настоящему договору, до предоставления Поставщиком вышеназванных документов.
Указанное обстоятельство является основанием для переноса сроков оплаты.
Если Поставщик не предоставит Покупателю в течение 15 дней соответствующие
документы, Покупатель вправе отказаться от поставки соответствующей партии МТР и
потребовать возврата предварительно уплаченных сумм, а также возмещения убытков,
понесенных Покупателем в связи с разгрузкой и хранением МТР, простоем объекта
строительства и приобретением аналогичного МТР у третьих лиц.
6.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки в соответствии с гражданским
законодательством сверх договорной неустойки, в том числе в случае нарушения Поставщиком
сроков поставки МТР, поставки некачественного МТР, которые не могут быть восполнены
Поставщиком в течение семи календарных дней, и возникновении у Покупателя дефицита в
МТР, который привел к невозможности выполнения Покупателем работ («простой»,
установленный актом о простое). В случае замены некачественной продукции в срок более семи
календарных дней Поставщик возмещает затраты Покупателя на дальнейшее хранение
некачественных МТР и разгрузку/погрузку по тарифам, указанным в Приложении № 6 к
настоящему договору.
6.11. Стороны оставляют за собой право не применять друг к другу штрафные санкции.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия
договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с «___»______________ 20___.
Договор заключается на срок до «___»___________20___. В случае нарушения сроков поставки
договор прекращает свое действие после урегулирования всех имущественных или
неимущественных отношений.
7.2. Сторона, получившая разногласия от другой стороны по условиям Спецификации, обязуется
не позднее 5 рабочих дней принять меры по согласованию соответствующих условий либо письменно
уведомить другую сторону об отказе от принятия на себя обязательств по оспариваемой Спецификации.
Не уведомление другой стороны является основанием для возмещения убытков, вызванных уклонением
от согласования, в силу ч.2 ст.507 ГК РФ.
7.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора
путем направления соответствующего уведомления Поставщику в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены
Поставщиком в предусмотренный договором срок;
- непредставления Поставщиком документов, предусмотренных п.п.3.3 настоящего
договора, в течение 15 дней с момента поставки партии товара;
- нарушения Поставщиком сроков поставки товаров с отклонением от графика поставки
более чем на 15 дней.
7.4. Уступка права требования третьим лицам без согласия другой стороны не
допускается.
7.5. Претензии, направленные одной стороной в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств по настоящему договору, рассматриваются другой стороной не позднее 15
календарных дней с момента их получения.
10
Неурегулированные разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде города
Москвы.
7.6. Условия настоящего договора о цене договора и товара являются коммерческой
тайной и разглашению не подлежат.
7.7. Об изменении местонахождения, названия, банковских реквизитов и т.д., сторона
обязана в течение 15 дней письменно известить об этом другую сторону. Оригинал указанного
письма за подписью уполномоченного представителя, удостоверенной печатью организации
является неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Приложение №1 - Спецификация (образец);
8.2. Приложение №2 - Акт об устранении расхождений при приемке товара (образец);
8.3. Приложение №3 - Акт приема-передачи документов, относящихся к товару (образец);
8.4. Приложение №4 - Акт отбора образцов (образец);
8.5. Приложение №5 - Технические условия (образец);
8.6. Приложение №6 – Тарифы на переработку и хранение грузов (образец);
8.7. Приложение №7 – Банковская гарантия на выплату аванса (образец);
9. Реквизиты Сторон
Покупатель:
Поставщик:
Юридический и почтовый адрес:
Российская Федерация, 117420,
г. Москва, ул. Наметкина, д.12А
Адрес филиала «Ухта бурение»:
169302, Российская Федерация,
Республика Коми, г. Ухта-2,
ул. Уральская, д.10
Телефон (8216) 76-00-56 доб. 7-54-10,
Факс (8216) 77-36-41
ИНН 5003026493 КПП 110203001
БИК 044030827
К/с 301 018 102 000 000 00827
Р/с 407 028 102 0000000 6939
Филиал
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
в г. Санкт-Петербурге
ОГРН 1028900620319
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН / КПП
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
Банк:
Кор. Счет:
Тел/факс:
ООО «Газпром бурение»
______________________________
М.П.
___________________________
М.П.
11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа