close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Утверждаю:
Директор МУП « Горсвет»
______________/С.М.Сырмолотов/
(подпись)
(расшифровка)
М. П.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Поставка осветительного оборудования для систем наружного
освещения».
2015г.
г. Комсомольск-на-Амуре
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1.
Способ закупки
2.
Наименование единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Основание
3.
Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
Общество
с
ограниченной
ответственностью фирма «Промсвет»
Подпункт 30 пункта
Положения о закупке.
1
раздела
48
4.
МУП «Горсвет»
Наименование, место нахождения, 681000,Хабаровский край ,
почтовый адрес, адрес электронной г.Комсомольск-на-Амуре,
почты,
номера
контактных ул.Комсомольская,19,
[email protected]
телефонов Заказчика
т.(4217)244088 (доп.15) (контактное лицо
инженер
ПТО
Фетюкова
Ирина
Николаевна)
5.
Предмет договора
Поставка осветительного оборудования
для систем наружного освещения.
6.
Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
(цене лота) либо единицы
Продукции
Место поставки Продукции
(место поставки товара, место
выполнения работ или место
оказания услуг)
Срок, место и порядок
предоставления документации
о закупке
455 650,00 рублей ( четыреста пятьдесят
пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00
копеек) т.ч.НДС .
7.
8.
9.
10.
Размер, порядок и сроки внесения
платы за предоставление
документации о закупке
Указаны в прилагаемом проекте договора
Документация не предоставляется.
Размещение документации носит
уведомительный характер.
Не установлено
Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки и Не установлено.
Закупка осуществляется у единственного
подведения итогов закупки:
поставщика (подрядчика, исполнителя)
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Общие положения
Размещение настоящей документации носит уведомительный характер –
договор заключается с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), без проведения конкурентных процедур, согласно
Положению о закупке, утвержденному Заказчиком и размещенному на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
2. Информационная карта
1
Требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика
Указаны в проекте договора
2
Требования к содержанию, форме, оформлению
и составу заявки на участие в закупке
Не установлены – закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
3
Требования к описанию участниками закупки
поставляемого
товара,
который
является
предметом закупки, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик
Не установлены – закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
4
Место, условия и сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги
Указаны в проекте договора
5
Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)
Указаны в извещении и в проекте договора
6
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы,
услуги
Указаны в проекте договора
7
Порядок формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных
платежей)
Указан в проекте договора
8
Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в закупке
Не установлено – закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
9
Требования к участникам закупки и перечень
документов,
представляемых
участниками
закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям
Единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель) должен отвечать требованиям,
указанным в проекте договора.
Перечень документов - не установлен
10
Формы, порядок, дата начала и дата окончания
срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке
Не установлены – закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
11
Место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов закупки
Не установлены – закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
12
Критерии оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке
Не установлены – закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
13
Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке
Не установлен – закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
ДОГОВОР №24 /15
На поставку осветительного оборудования для систем наружного освещения».
г. Комсомольска-на-Амуре
«06» апреля 2015 г.
ООО фирма «ПРОМСВЕТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора ОП г. Владивостока фирма «Промсвет» Коваля В.П., действующего на
основании доверенности № 85/12 от 03.04.2012 года, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие
«Горсвет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сырмолотова Сергея
Михайловича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, и в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Настоящий договор заключается на основании подпункта 30 пункта 1
раздела 48 главы VII Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Муниципального унитарного предприятия «Горсвет», размещенного на
официальном сайте в сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru .
1.2. По настоящему договору «Поставщик» обязуется в обусловленный
договором срок собственными силами и средствами осуществить отгрузку и
поставку осветительного оборудования для
систем наружного
освещения (в
дальнейшем - «Товар») в соответствии c Техническим заданием согласно
приложению 1 и Спецификацией согласно приложению 2, являющимися
неотъемлемыми частями настоящего договора, и в срок, указанным в настоящем
договоре.
1.3. «Товар» на момент передачи «Заказчику» должен принадлежать
«Поставщику» на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не
являться предметом исков третьих лиц.
1.3. «Заказчик» обязуется принять и оплатить вышеуказанный «Товар» в
порядке и срок, установленные настоящим договором.
1.4. Место поставки «Товара»: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Комсомольская,19.
1.5. «Поставщик» гарантирует, что на момент заключения договора не
включен в реестр недобросовестных поставщиков.
2. Права и обязанности «Сторон»
2.1. «Поставщик» вправе:
2.1.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта сдачиприемки «Товара».
2.1.2. Требовать своевременного расчёта в порядке, установленном
настоящим договором.
2.1.3. По согласованию с «Заказчиком» и в соответствии
условиями
настоящего договора осуществить отгрузку «Товара», качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и такими характеристиками «Товара»,
указанными в настоящем договоре.
2.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
2.2. «Поставщик» обязан:
2.2.1. Осуществить
отгрузку и поставку «Товара» в соответствии с
Техническим заданием и Спецификацией, в срок и иными требованиями,
предусмотренными настоящим договором.
2.2.2. Предоставить «Заказчику» все товарно-сопроводительные документы на
русском языке. Поставляемый «Товар» по качеству должен соответствовать
требованиям ГОСТов, ТУ.
2.2.3. Безвозмездно
устранить выявленные недостатки
«Товара»,
доукомплектовать «Товар» или осуществить его соответствующую замену в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.3. «Заказчик» вправе:
2.3.1. Требовать от «Поставщика» надлежащей отгрузки и поставки
«Товара», в соответствии со Спецификацией, сроком его поставки и иным
требованиям, предусмотренным настоящим договором.
2.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
2.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих
необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности,
оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения
«Поставщиком» обязательств и получения заключения о качестве, если возникли
сомнения в качестве поставленного «Товара». Если в заключении экспертизы будет
указано, что «Товар» не соответствует техническим характеристикам, указанным в
Спецификации, стоимость экспертизы оплачивает «Поставщик».
2.3.4. Увеличить объем поставляемого «Товара» не более чем на 10 процентов
от первоначального объема такого «Товара», указанного при заключении договора.
«Заказчик» вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объёма
поставляемого «Товара».
2.3.5. Уменьшить объем поставляемого «Товара». При этом Заказчик обязан
уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого
«Товара».
2.4. «Заказчик» обязан:
2.4.1. Осуществить приемку «Товара» от «Поставщика» и проверить его
количество, качество, ассортимент (наименование) и комплектность в соответствии
с условиями настоящего договора.
2.4.2. Произвести расчёт в порядке и срок, предусмотренные настоящим
договором.
2.4.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке «Товара
2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Поставщик» не
соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам
процедур закупки либо представил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, которые позволили ему стать победителем
соответствующей процедуры закупки.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет 455650,00 рублей ( четыреста
пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС .
3.2. Расчет производится после поставки товара на основании счета (счетафактуры) в течение 30 банковских дней со дня подписания «Сторонами» акта
сдачи-приемки.
3.3. Все расчеты по настоящему договору осуществляются путем
перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».
3.4. Цена договора является твердой и пересмотру не подлежит за
исключением случаев, предусмотренных п.3.5., 3.6 настоящего договора.
3.5. Цена договора может быть изменена не более чем на 10 процентов от
первоначальной цены договора. Такое изменение цены может быть обусловлено
общим ростом цен на поставляемый «Товар».
3.6. «Заказчик» оставляет за собой право по согласованию с «Поставщиком» в
ходе исполнения настоящего договора изменить не более чем на 10% от
первоначального объема такого «Товара» при изменении потребности в «Товарах»,
на поставку которых заключен настоящий договор, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме «Товаров», не предусмотренных настоящим
договором, но связанных с «Товарами», предусмотренными договором.
При этом «Заказчик» вправе увеличить цену настоящего договора
пропорционально увеличению объема поставляемого «Товара», исходя из
установленной в настоящем договоре цены единицы «Товара», но не более чем на
десять процентов цены договора.
При уменьшении объема поставляемого «Товара», предусмотренного
настоящим договором «Заказчик» обязан уменьшить цену договора соответственно
уменьшаемому объему поставляемого «Товара».
3.7. В цену договора включаются все расходы «Поставщика», связанные с
исполнением обязательств по настоящему договору.
4. Срок поставки «Товара». Приемка «Товара». Требования к «Товару» и
гарантии качества.
4.1. «Товар» по настоящему договору поставляется в срок с даты подписания
договора до «01» июня 2015г.
4.2. Передача «Товара» оформляется актом сдачи-приемки «Товара» в месте
поставки, указанном в настоящем договоре. Акт сдачи-приемки подписывается
«Заказчиком» в течение 3-х дней с момента поставки «Товара». Приемка
поставляемого «Товара» по количеству, качеству, ассортименту (наименованию) и
комплектности осуществляется «Заказчиком» в соответствии с «Инструкциями о
порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и
«Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического
назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждена
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.
№ П-7).
4.3. В случае поставки «Товара» ненадлежащего качества, в количестве и
ассортименте, не соответствующем Спецификации, некомплектного «Товара»
«Заказчик» составляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и
указанием факта принятия «Заказчиком» «Товара» на ответственное хранение, и в
течение 5 дней направляет его «Поставщику». «Поставщик» обязан в течение 5
дней со дня получения указанного акта безвозмездно устранить недостатки
«Товара», поставить недостающее количество «Товаров», заменить «Товары», не
соответствующие условиям об ассортименте, доукомплектовать «Товар», а в
случае существенного нарушения требований к качеству, комплектности «Товара»
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков) «Заказчик» вправе потребовать замены «Товара» ненадлежащего
качества, некомплектного «Товара» «Товаром», соответствующим договору в срок
5 дней со дня письменного уведомления «Поставщика» о перечисленных
недостатках.
4.4. «Товар» должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если
такие требования предъявляются действующим законодательством Российской
Федерации или настоящим договором.
4.5. «Товар» передается «Заказчику» с необходимыми принадлежностями к
нему, которыми в т.ч. могут быть, копии сертификата и лицензии, инструкции
(памятки) на русском языке, паспорт на «Товар», гарантийные талоны (сервисные
книжки) и т.п.
4.6. «Товар» должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы.
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Товара» до его
передачи «Заказчику» лежит на «Поставщике».
5. Ответственность «Сторон»
5.1. В случае полного невыполнения обязательств, предусмотренных
настоящим договором, «Поставщик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 1
% от цены договора.
5.3. За поставку «Товара» ненадлежащего качества «Поставщик» выплачивает
«Заказчику» штраф в размере 1 % от цены договора.
5.3. «Поставщик» при поставке некомплектного «Товара» или в ассортименте,
не соответствующим Спецификации выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от цены договора.
5.4. «Поставщик» за недопоставку «Товара» выплачивает «Заказчику», штраф
в размере 0,1 % от цены договора.
5.5. «Поставщик» за каждый день нарушения срока исполнения обязательств
по настоящему договору выплачивает в пользу «Заказчика» пеню, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательств, в размере 0,1 % от цены договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и
фактически исполненных «Поставщиком».
5.6. В случае отказа «Поставщика» от выполнения обязательств по договору
на любом этапе его исполнения «Поставщик» уплачивает «Заказчику» штраф в
размере 1 % от цены договора.
5.7. В случае невыполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим
договором, «Поставщик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0.1 % от цены
договора.
5.8. Уплата штрафа, пеней не освобождает «Поставщика» от исполнения
обязательств по договору, равно как исполнение обязательств по договору не
освобождает «Поставщика» от уплаты штрафов, пеней.
5.9. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств,
предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
настоящим договором, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустойки
(штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
«Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором в размере 0.1
% от цены договора.
5.10. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по
письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
получения такого запроса.
5.11. В случае неперечисления «Поставщиком» неустойки (штрафа, пени) в
срок, указанный в п.5.10 договора, «Заказчик» вправе осуществить расчеты с
«Поставщиком» по настоящему договору за вычетом суммы в размере неустойки
(штрафа, пени).
5.12. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
6. Форс-мажор
6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как
обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий
чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар,
наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну,
военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или
блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не
может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана уведомить
другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих
обстоятельств в срок 3 дней, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные
консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые
из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно
повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их
выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия
указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
«Сторонами» и действует до истечения гарантийного срока на «Товар», а в части
расчетов – до исполнения обязательств по договору. Окончание срока действия
договора влечет прекращение обязательств «Сторон» предусмотренных настоящим
договором.
7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных
одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется в срок 3 дней уведомить о таких
изменениях другую «Сторону»
7.3. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором,
регулируются законодательством Российской Федерации. По вопросам, не
урегулированным договором, подлежат применению параграф 3 главы 30
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного
предприятия от "26"ноября 2015г., размещенное на официальном сайте в сети
Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru, законы и иные правовые акты Российской
Федерации.
7.4. Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего
договора, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по
решению суда или в связи с односторонним отказом «Стороны» договора от
исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
7.6. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен «Сторонами» в
период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных
причин, вызвавших такие действия «Сторон», с учетом требований Федерального
закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Муниципального унитарного предприятия от "26"ноября 2015г., размещенном на
официальном сайте в сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru.
7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
«Сторонами».
7.8. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они
посланы заказным письмом, доставлены лично по юридическим (почтовым)
адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными
лицами.
7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».
8. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»
«Заказчик»
«Поставщик»
Муниципальное унитарное предприятие
«Горсвет»
Юридический адрес: 681000,
Н.Новгород, ул. Семашко, 35-10;
Хабаровский край,
Г.Комсомольск-на-Амуре,
Ул.Комсомольская,19
Телефон: 8 (4212) 24 40 88
Факс: 8 (4212) 24-40-88
Электронная почта: [email protected]
ИНН: 2703004852
КПП: 270301001
ОГРН: 1022700524175
ОКПО: 03255858
Банковские реквизиты
Наименование, адрес банка
ОАО «МТС-Банк»г. Хабаровск
Р/с .: 40702810229220000750
К/с.: 30101810700000000838
БИК.: 040813838
ООО фирма «ПРОМСВЕТ»
Директор __________С.М.Сырмолотов
Юрид. Адрес: 603006, г.Н.Новгород, ул.
Семашко, 35-10;
Фактич. Адрес: 603107, г.Нижний
Новгород, ул. Проспект Гагарина, 65
Реквизиты ОП «Промсвет» в г.
Владивосток
Адрес: 690105, г. Владивосток,
Бородинская, 4-А
ИНН/КПП 5262046636\526001001
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. ХАБАРОВСК
к/с 30101810800000000796
р/с 40702810200230003048
БИК 040813796
Тел/факс (423) 202-24-37; 202-24-38; 20224-40
Директор ОП «Промсвет в г. Владивосток
Коваль В.П. __________________
Приложение 1
к договору 24/15
от «06» апреля 2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку осветительного оборудования для систем наружного освещения.
№
1
2
Содержание
Информация
Предмет закупки
Поставка осветительного оборудования для
систем наружного освещения
Характеристика товара
-Лампы натриевые высокого давления:
ДНАТ 150, ДНАТ 250 :
Тип цоколя Е 40 ГОСТ 17100;
напряжение 100Вт;
ток 220 В.
-Дросселя для ламп ДНАТ:
1И150ДНАТ46Н-015УХЛ2 220В,
1И250ДНАТ46Н-003УХЛ2 220В.
-Импульсное зажигательное устройство
Hi 400 М, HELVAR.
-Товар должен быть новым, ранее не
использованным;
-Товар должен соответствовать действующим
нормам и стандартам.
Товар
должен
иметь
сертификат
и
соответствовать ГОСТ .
Список сертификатов
3 качества, приемлемости,
безопасности продукции,
которым должен
соответствовать товар
4 Требования к доставке
5 Минимальный срок
гарантийного
обслуживания
6 Перечень документации,
передаваемой вместе с
товаром
Отгрузка и поставка Товара осуществляется
силами Поставщика за его счет по адресу
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул.Комсомольская,19 .
12 месяцев со дня поставки товара
Сертификат соответствия (качества) или паспорт
завода изготовителя
«Заказчик»
________________ С.М.Сырмолотов
МП
«Поставщик»
______________ Коваль В.П.
МП
Приложение 2
к договору 24/15
от «06» апреля 20 15 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
На поставку осветительного оборудования для систем наружного
освещения.
№
п/п
Наименование товара
Кол-во,
шт.
Цена за ед.,
руб.
1
Лампы
натриевые
высокого давления ДНАТ
150
Лампы
натриевые
высокого давления ДНАТ
250
Дросселя для ламп ДНАТ
1И150ДНАТ46Н015УХЛ2 220В
Дросселя
для
ламп
ДНАТ1И250ДНАТ46Н003УХЛ2 220В
Импульсное
зажигательное
устройство Hi 400 М,
HELVAR.
600
220,00
Общая
стоимость, в
т.ч.НДС руб.
132 000,00
600
234,00
140 400,00
100
508,20
50 820,00
100
762,30
76 230,00
200
281,00
56 200,00
2
3
4
5
В цену Товара
включены транспортные расходы,
обязательные платежи и все сопутствующие услуги.
«Заказчик»
________________ С.М.Сырмолотов
МП
все налоги,
«Поставщик»
______________ Коваль В.П.
МП
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа