close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
АО «Концерн «Созвездие»
_________________ /_____________/
«_____» ____________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении котировочной сессии на право заключить
договор на выполнение работ по ремонту комнаты№8002а, сан.узлов 10 и 9 этажей, и
входов в подвал, расположенных в здании ЛПК-2 по адресу: г. Воронеж, ул.
Плехановская, 14,АО «Концерн «Созвездие»
№ 301-11/04-482
СОГЛАСОВАНО:
Начальник службы
организации закупок 301 _________________
Главный инженер
О.Н. Струкова
__________________Ю.П.Скапцов
Воронеж, 2015 г.
Извещение о проведении котировочной сессии
1) способ закупки – котировочная сессия.
2)наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика - АО «Концерн «Созвездие», место
нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 почтовый адрес: 394018, г.
Воронеж, ул. Плехановская, д. 14, контактный телефон: +7(473) [email protected]
3)предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг – указан в разделе 3 «Техническое задание»
Документации о проведении котировочной сессии.
4)форма котировочной заявки участника, подаваемой в форме
электронного документа – в соответствии с разделом 5 «Форма котировочной заявки»
Документации о проведении котировочной сессии.
5)наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг –
в соответствии с разделом 3 «Техническое задание» Документации о проведении
котировочной сессии (далее – документация котировочной сессии).
6)место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг
- Россия, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14;
7)сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: в
соответствии с условиями технических заданий.
8)сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей – в цену товара, работы,
услуги включены все расходы Участника закупки, необходимые для поставки товара,
работы, услуги в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные расходы
Участника закупки, связанные с поставкой товара, работы, услуги.
9)срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг –в соответствии с условиями договора.
10) сведения о начальной (максимальной) цене договора –1 593 000,00 (один миллион
пятьсот девяносто три тысячирублей 00 коп., в том числе НДС 18%: 243000,00руб.)
11)период подачи котировочных заявок, в том числе дату и время окончания срока
подачи котировочных заявок -заявки на участие в котировочной сессии
предоставляются на электронную торговую площадку https://opk.roseltorg.ru, начиная с
даты официальной публикации настоящего извещения и конкурсной документации, в
порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее
14апреля 2015 года.Время окончания подачи заявок 9-00 (время московское).
Котировочная заявка подается Участником закупки в форме электронного документа,
заверенного электронной цифровой подписью.
12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов«16» апреля 2015 года по адресу Заказчика;
13) срок подписания победителем котировочной сессии договора – не
позднее чем через двадцать рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
котировочных заявок.
14) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
обязательным требованиям - копии документов, подтверждающих соответствие
2
участника котировочной сессии требованиям, установленным в разделе 2
«Информационная карта» документации котировочной сессии.
15) размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии, срок и
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств – не установлено.
16) отказ от проведения котировочной сессии - заказчик вправе не позднее
чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от
проведения котировочной сессии, разместив извещение об этом на Официальном сайте.
17)проект договора – в соответствии разделом 4 «Проект договора»
документации котировочной сессии.
Документация размещается на официальном сайте для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (http://www.zakupki.gov.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте электронной
площадки (https://opk.roseltorg.ru) начиная с даты официальной публикациинастоящего
извещения и документации о котировочной сессии. Доступна для скачивания в течение
всего срока подачи заявок на участие в котировочной сессии.
Номер процедуры: 31502226344
Данная процедура закупки не является торгами, в связи с чем, ее проведение не
регулируется статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3
Раздел 1.
Общие условия проведения котировочной сессии
Подраздел 1. Общие сведения
Статья 1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация котировочной сессии подготовлена в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным
законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии»,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, приказами и иными
распорядительными документами Государственной корпорации «Ростехнологии» и Заказчика,
регулирующими отношения, связанные с проведением процедур закупок, а также Положением
о закупочной деятельности АО "Концерн "Созвездие" (далее – Положение о закупках).
1.1.2. Котировочная сессия не является разновидностью торгов. При проведении
котировочной сессии извещение о котировочной сессии вместе с документацией является
приглашением участникам размещения заказа делать оферты в адрес АО "Концерн "Созвездие"
(далее - заказчик); заявка на участие в котировочной сессии является офертой участника
котировочной сессии. При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по ее
результатам.
Статья 1.2. Сведения о заказчике
1.2.1. Наименование заказчика настоящей котировочной сессии, его место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты и номера контактных телефонов указаны в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.1).
Статья 1.3. Вид и предмет котировочной сессии
1.3.1. Заказчик проводит котировочную сессию на право заключения договора, предмет
и количественные характеристики1 которого указаны в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.2 и 2.1.3 соответственно), в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в настоящей документации котировочной сессии, в том числе и в
проекте договора.
Статья 1.4. Место поставки товара
1.4.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, в месте,
которое указано в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.4).
Статья 1.5. Сроки поставки товара
1.5.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, в сроки,
которые указаны в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.5).
Статья 1.6. Условия поставки товара
1.6.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, на условиях,
которые указаны в Разделе 4 «Проект договора».
В случае проведения котировочной сессии на поставку товаров – количество поставляемых товаров, в случае
проведения котировочной сессии на выполнение работ, оказание услуг – объем выполняемых работ, оказываемых
услуг.
1
4
Статья 1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
1.7.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии» (пункт 2.1.6).
Статья 1.8. Порядок формирования цены договора
1.8.1. Порядок формирования цены договора установлен в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии» (пункт 2.1.7).
Статья 1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
1.9.1. В качестве валюты, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), заказчиком установлена валюта, указанная
Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8).
1.9.2. В случае, если в качестве валюты, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), заказчиком в Разделе2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8) установлена иная валюта, чем
российский рубль, в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8.1)
устанавливается порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора
Статья 1.10. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
1.10.1. Финансирование договора, предмет которого указан в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.2), и который будет заключен по
результатам котировочной сессии, будет осуществляться из источника, указанного в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.9).
1.10.2. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (работы, услуги) определяется в
проекте договора, прилагаемом к документации котировочной сессии, и указывается в
Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункты 2.1.10-2.1.12, 2.1.16-2.1.17).
Статья 1.11. Требования к Участникам закупки
1.11.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с Положением о закупке.
1.11.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям
информация о которых содержится в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии»
(пункт 2.1.13).
1.11.3. Участник закупки также должен соответствовать дополнительным требованиям к
участникам закупки, если такие требования установлены заказчиком в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.14).
Статья 1.12. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам)
1.12.1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара (работы, услуги), к его безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, и
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (работы,
услуги) потребностям Заказчика приведены в разделе 3 «Техническое задание» настоящей
документации котировочной сессии.
5
Статья 1.13. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара (работам, услугам)
1.13.1. Установленные заказчиком требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара приведены в разделе3
«Техническое задание» настоящей документации котировочной сессии.
Подраздел 2. Документация котировочной сессии
Статья 2.1. Получение документациикотировочной сессии
2.1.1. Документация котировочной сессии размещается на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки, указанной в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии» (пункт 2.1.15).
2.1.2. Документация котировочной сессии также может быть представлена заказчиком на
бумажном носителе по письменному заявлению Участника закупки. Плата за документацию об
открытом конкурсе не взимается.
Статья 2.2. Разъяснение положений документации о котировочной сессии
2.2.1. Участник закупки после размещения на официальном сайте и сайте ЭТП
документации котировочной сессии может направить на адрес Заказчика запрос о разъяснении
положений документации котировочной сессии в соответствии с регламентом ЭТП. При этом
участнику закупки дается возможность прикрепления электронных документов.
2.2.3. Заказчик размещает разъяснения положений документации котировочной сессии
на Официальном сайте, сайте ЭТП (через Web кабинет Заказчика) без указания лица, задавшего
запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до
дня окончания подачи заявок на участие в котировочной сессии, указанного в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.2.1).
2.2.4. Разъяснение положений документации котировочной сессии не должно изменять
ее суть.
Статья 2.3. Внесение изменений в документацию о котировочной сессии
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе внести изменения в документацию котировочной сессии (в том числе в проект
договора) не позднее трех дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии, указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии»
(пункт 2.2.1). Изменения предмета котировочной сессии не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в котировочной сессии должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
на Официальном сайте, Сайте ЭТП (через Web кабинет Заказчика) таких изменений до дня
истечения срока подачи заявок на участие в котировочной сессии, такой срок составлял не
менее 5 днейдо даты окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии.
Статья 2.4. Отказ от проведения котировочной сессии
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения котировочной сессии не позднее чем за
один день до окончания срока подачи котировочных заявок, разместив извещение об этом на
Официальном сайте,сайте ЭТП, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками
процедуры закупки, которым такое действие может принести убытки.
2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения
котировочной сессии размещает извещение об отказе от проведения котировочной сессии на
официальном сайте, сайте ЭТП (через Web кабинет заказчика).
6
Подраздел 3. Подготовка заявки на участие в котировочной сессии
Статья 3.1 Форма подачи заявки на участие в котировочной сессии
3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в котировочной сессии в форме
открытого документа в соответствии с положениями настоящей документации о котировочной
сессии.
Статья 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в котировочной
сессии
3.2.1. Заявка на участие в котировочной сессии, все документы, входящие в состав
заявки на участие в котировочной сессии, запросы на разъяснение положений документации о
котировочной сессии, должны быть составлены на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в котировочной
сессии будет расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в
котировочной сессии требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
3.2.3. Входящие в заявки на участие в котировочной сессии документы, оригиналы
которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены
на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный
перевод на русский язык.
3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл
оригинала, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие
в котировочной сессии требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
Статья 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
котировочной сессии
3.3.1. Заявка на участие в котировочной сессии, которую подает участник закупки в
соответствии с настоящей документацией о котировочной сессии, должна быть подготовлена в
соответствии с положениями настоящей статьи и с указаниями, содержащимися в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии», по форме, указанной в Разделе 5 и содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры
закупки;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае
проведения котировочной сессии на поставку, товаров которых размещается заказ;
г) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении котировочной сессии;
д) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и другие обязательные платежи);
е) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию,
установленному частью 1.11.2 статьи 1.11 настоящей документации котировочной сессии, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
такие товары, работы, услуги являются предметом котировочной сессии и данные требования
предусмотрены в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт
2.1.13).документацией котировочной сессии.
7
Статья 3.4. Предложение о цене договора и валюта заявки на участие в котировочной
сессии
3.4.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в
котировочной сессии, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора,
указанную в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.6). В случае
если цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в котировочной
сессии, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется
закупочной комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее несоответствия
требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель,
подрядчик) по договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора, с порядком
формирования цены договора, указанным в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
сессии» (пункт 2.1.7), или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора,
предлагаемую участником закупки в заявке на участие в котировочной сессии.
3.4.3. Неучтенные затраты поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору,
связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не
подлежат оплате заказчиком.
3.4.4. Предложение о цене договора (цене за единицу товара, если в разделе 3
«Техническое задание» настоящей документации котировочной сессии предусмотрена поставка
более одного вида товаров) подается участником закупки в заявке на участие в котировочной
сессии, и должно быть выражено в валюте, указанной в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.8).
Статья 3.5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара
3.5.1. В случае, если в Разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации о
котировочной сессии заказчик предусматривает поставку эквивалентного товара, участник
закупки в заявке на участие в котировочной сессии при описании предлагаемого к поставке
товара должен указать товарный знак при его наличии (в случае отсутствия товарного знака
указать что товарный знак не установлен), при этом указание слов «или эквивалент» в заявке на
участие в котировочной сессии не допускается.
Статья 3.6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
котировочной сессии
3.6.1. Заявка на участие в котировочной сессии должна состоять, быть оформлена и
подана по форме, установленной в Разделе 2 и 5 документации котировочной сессии и должна
содержать документы, предусмотренные статьей 3.3. настоящего раздела документации о
котировочной сессии (пункт 2.3.1.«Информационная карта котировочной сессии»).
Подраздел 4. Подача заявки на участие в котировочной сессии
Статья 4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии
4.1.1. Заявки на участие в котировочной сессии подаются на ЭТП, открытый адрес
которой указан в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.15).
4.1.2. Дата начала подачи заявок на участие в котировочной сессии и день окончания
подачи заявок на участие в котировочной сессии указаны в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.2.1.).
Статья 4.2. Порядок подачи заявок на участие в котировочной сессии
4.2.1. Для участия в котировочной сессии участник закупки подает заявку на участие в
котировочной сессии в срок, указанный в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
8
сессии» (пункт 2.2.1), в порядке, установленном настоящей статьей документации
котировочной сессии регламентом ЭТП.
4.2.2. Любой участник закупки вправе подать толькоодну котировочную заявку.
4.2.3. Заявка на участие в котировочной сессии участника закупки должна быть
подписана электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электронном документообороте.
4.2.4. Состав заявки на участие в котировочной сессии участника закупки определяется
требованиями статьи 3.3. настоящего раздела документации котировочной сессии и Разделом 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.3.1).
Статья 4.3. Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в котировочной
сессии
4.3.1. Участник закупки вправе внести изменения в поданную заявку на участие в
котировочной сессии в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии.
4.3.2. Для внесения изменений в заявку на участие в котировочной сессии участник
закупки, подавший такую заявку, отзывает поданную заявку в порядке, предусмотренном
статьей 4.4. настоящей документации о котировочной сессии и подает новую заявку на участие
в котировочной сессии с необходимыми изменениями в порядке, предусмотренном статьей 4.2.
настоящей документации о котировочной сессии.
Статья 4.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в котировочной сессии
4.4.1. Участник закупки отзывает заявку на участие в котировочной сессии в любое
время до момента окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии.
4.4.2. После окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии,
указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.2.1.), отзыв
заявок на участие в котировочной сессии не допускается.
Статья 4.5. Заявки на участие в котировочной сессии, поданные с опозданием
4.5.1. Котировочные заявки, поданные после момента окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении котировочной сессии, разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.2.1.) не рассматриваются.
Статья 4.6. Обеспечение заявок на участие в котировочной сессии
4.6.1. Заказчиком может устанавливаться требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в котировочной сессии в размере, указанного в Разделе
2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.4.1.).
4.6.2. Требование обеспечения заявки на участие в котировочной сессии в равной мере
распространяется на всех участников закупки.
Подраздел 5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в котировочной сессии
Статья 5.1. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.1.1. Закупочная комиссия, рассматривает поданные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении котировочной сессии и документации
котировочной сессии, оценивает заявки на участие в котировочной сессии и подводит итоги
котировочной сессии по адресу заказчика, указанному в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.1.).
5.1.2. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии не может
превышать пятнадцати рабочих дней, следующих за днем истечения срока подачи заявок на
участие в котировочной сессии, указанным в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
сессии» (пункт 2.2.1.). День окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в
9
котировочной сессии (день подведения итогов котировочной сессии) указывается в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.5.1.)
Статья 5.2. Отклонение заявок на участие в котировочной сессии
5.2.1. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении и в документации котировочной сессии, или в случае
несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации
котировочной сессии и в случае:
а) непредставления необходимых документов либо наличия в документах недостоверных
сведений об участнике процедуры закупки или о товарах (работах, услугах), произведениях
литературы или искусства, на поставку (выполнение, оказание), создание которых проводится
закупка;
б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 1.11 настоящего
раздела;
в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки (если установлено такое требование);
г) несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям документации о
закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену
единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.
Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
5.2.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
закупочной комиссией принимается решение об отклонении заявок на участие в котировочной
сессии, в случаях, установленных в пункте 5.2.1. статьи5.2. документации о котировочной
сессии.
Статья 5.3. Критерии оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.3.1. Критерием оценки заявок на участие в котировочной сессии является цена
договора.
5.3.2. Использование иных критериев при оценке заявок на участие в котировочной
сессии не допускается.
Статья 5.4. Порядок оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.4.1. Победителем в проведении в котировочной сессии признается участник закупки,
подавший заявку на участие в котировочной сессии, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении в котировочной сессии, документации в
котировочной сессии, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
5.4.2. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками закупки победителем в проведении в котировочной сессии признается участник,
заявка на участие в котировочной сессии которого поступила ранее котировочных заявок
других участников процедуры закупки.
Статья 5.5. Ведение протокола рассмотрения котировочных заявок
5.5.1. Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются протоколом
рассмотрения котировочных заявок, который в день подведения итогов котировочной сессии,
указанный в Разделе 2 «Информационная карта в котировочной сессии» (пункт 2.5.1.)
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии и
утверждается Заказчиком.
5.5.2. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии на
участие в котировочной сессии должен содержать:
а) сведения о заказчике,
б) сведения обо всех участниках, подавших котировочные заявки;
10
в) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
г) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
д) сведения о победителе в проведении котировочной сессии.
5.5.3. В случае если после момента окончания срока подачи котировочных заявок подана
только одна котировочная заявка и единственная поданная котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным извещением о проведении котировочной сессии, и содержит
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении котировочной сессии, заказчик вправе:
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии, и по
цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной
в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем котировочной
сессии, при необходимости с изменением условий проводимой котировочной сессии;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя и
отказаться от заключения договора.
5.5.4. Протокол рассмотрения котировочных заявок в течение трех рабочих дней со дня
подписания размещается заказчиком на Официальном сайте, сайте ЭТП. Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении
котировочной сессии один экземпляр протокола и проект договора, который составляется
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о
проведении котировочной сессии, и цены, предложенной победителем котировочной сессии в
котировочной заявке.
5.5.5. Любой участник, подавший котировочную заявку, вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении
результатов рассмотрения котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан разместить на официальном сайте, сайте ЭТП
соответствующие разъяснения в форме электронного документа.
5.5.6. В случае если победитель в котировочной сессии в течение двадцати рабочих дней
со дня направления протокола и проекта договора, не представил заказчику подписанный
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
5.5.7. В случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан
уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании
о понуждении победителя в котировочной сессии заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с
участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее
условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении
котировочной сессии условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную)
цену договора, указанную в извещении о проведении котировочной сессии. При этом
заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В
случае его уклонения от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о
понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить повторную
процедуру закупки продукции.
Подраздел 6. Заключение договора
Статья 6.1. Срок заключения договора
6.1.1. Договор может быть заключен не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Статья 6.2. Порядок заключения договора
11
6.2.1. Договор заключается с победителем котировочной сессии или участником
котировочной сессии, заявке на участие, в котировочной сессии которого присвоен второй
номер, в случае уклонения от заключения договора победителя котировочной сессии.
6.2.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
котировочной сессии, документацией котировочной сессии, по цене, предложенной в заявке на
участие в котировочной сессии победителя котировочной сессии или в заявке участника
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя котировочной сессии
от заключения договора.
Подраздел 7. Признание котировочной сессии несостоявшейся
7.1. Котировочная сессия может быть признана несостоявшейся в следующих случаях:
а) если по окончании срока подачи заявок на участие в котировочной сессии не подана
ни одна заявка;
б) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
принято решение об отклонении всех заявок на участие в котировочной сессии;
в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
принято решение о соответствии только одной заявки на участие в котировочной сессии;
7.2. В случае, если котировочная сессия признана несостоявшейся в связи с отсутствием
поданных заявок на участие в котировочной сессии, заказчик вправе осуществить повторную
закупку путем котировочной сессии (при этом вправе изменить извещение о проведении
котировочной сессии, документацию котировочной сессии и условия исполнения договора)
либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на
условиях документации котировочной сессии, и по цене договора, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора, указанную в такой документации.
7.3. В случае, если котировочная сессия признана несостоявшейся и закупочной
комиссией принято решение о соответствии только одной заявки на участие в котировочной
сессии, договор может заключатся с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в
котировочной сессии, на условиях, предусмотренных документацией о проведении
котировочной сессии и по цене, предложенной указанным участником закупки в заявке на
участие в котировочной сессии.
7.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
котировочной сессии принято решение об отклонении всех заявок на участие в котировочной
сессии, заказчик вправе объявить о проведении повторной котировочной сессии или заключить
договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при этом такой договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях
документации котировочной сессии, и цена заключенного договора не должна превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в такой документации.
Подраздел 8. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников закупки
8.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
8.2. Участник закупки вправе обратиться в Специализированную организацию, а также в
Третейский суд при Корпорации, для досудебного урегулирования споров с заказчиком.
8.3 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
1) не размещения на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) Положения, изменений, вносимых в
указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с №223-ФЗ
размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных настоящей документацией котировочной сессии.
12
Раздел 2. Информационная карта
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела 1
«Общие условия проведения котировочной сессии». При возникновении противоречия
положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями Раздела 1.
№
пункта
2.1.1.
Ссылки на пункты
Сведения
Раздела 1
1.2.1., 5.1.1.
Сведения о Заказчике
2.1.2.
1.3.1.,
1.10.1.
Описание
Наименование: АО «Концерн «Созвездие»
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул.
Плехановская, д.14
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул.
Плехановская, д.14
Контактный телефон: (473) 255-19-15,
Адрес электронной почты: [email protected]
Ремонт комнат
Предмет договора
код ОКДП
код ОКВЭД
Количественные
характеристики договора
Место поставки товара
(выполнения работы, оказания
услуги)
Срок поставки товара
(выполнения работы, оказания
услуги)
Начальная (максимальная) цена
договора
4520080
45.4
в соответствии с техническими заданиями
(Раздел №3)
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14
1.8.1., 3.4.2.
Порядок формирования цены
договора
2.1.8.
1.9.1., 3.4.4.
Сведения о валюте договора
В цену товара, работы, услуги включены все
расходы Участника закупки, необходимые для
поставки товара, работы, услуги в том числе
все налоги, сборы и другие обязательные
платежи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также иные расходы
Участника закупки, связанные с поставкой
товара, работы, услуги и выполнением всех
условий договора
Все суммы денежных средств в документах,
входящих в котировочную сессию, должны
быть выражены в российских рублях.
2.1.8.1.
1.9.2.
2.1.9
2.1.10
1.10.1.
1.10.2.
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
РФ, установленного ЦБ РФ и
используемого при оплате
заключенного договора
Источник финансирования
Форма оплаты
2.1.11
2.1.12
1.10.2.
1.10.2.
Сроки оплаты
Порядок оплаты
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3.
1.3.1.
2.1.4.
1.4.1.
2.1.5.
1.5.1.
2.1.6.
1.7.1., 3.4.1.
2.1.7.
13
в соответствии с техническими заданиями
(Раздел №3)
1 593 000,00 (один миллион пятьсот
девяносто три тысячи рублей 00 коп., в
том числе НДС 18%: 243000,00 руб.)
Не установлено
Собственные средства Заказчика
Безналичная
оплата
в
рублях
путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя
В соответствии с условиями Договора
В соответствии с условиями Договора
2.1.13
1.11.2.
Требования, устанавливаемым
в соответствии с
законодательством РФ к лицам,
осуществляющим поставки
товаров, выполнение
работ,оказание услуг,
являющихся предметом
закупки
2.1.14.
1.11.3.
Дополнительные требования к
участникам закупки
14
В котировочной сессии могут принять участие
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические
лица,
получившие аккредитацию на ЭТП, а также
соответствующие следующим обязательным
требованиям:
- соответствие участников процедуры закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки. В случае установления
таких требований, информация о них
содержится в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии»
- в отношении участника котировочной сессии
не проводится процедура ликвидации – для
юридического лица и отсутствует решение
арбитражного суда о признании участника
котировочной сессии – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
Отсутствие
сведений
об
участнике
котировочной
сессии
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
который
ведется
в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и в реестре
недобросовестных
поставщиков,
который
ведется в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, размещенных на
официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
(www.zakupki.gov.ru).
Участники закупки должны представить
заверенные надлежащим образом копии
документов:
1) полученную не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте,
сайте
ЭТП
извещения
о
проведении
котировочной сессии копию выписки из
единого
государственного
реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), копию выписки из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного лица), полученные не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте, сайте ЭТП извещения о
проведении котировочной сессии;
2) копии учредительных документов участника
закупки (для юридических лиц).
3) документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании и
приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности
(далее по тексту пункта - руководитель). В
случае если от имени участника процедуры
закупки действует иное лицо, заявка на участие
в котировочной сессии должна содержать
также
доверенность
на
осуществление
действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (для
юридических
лиц)
и
подписанную
руководителем
участника
закупки
или
уполномоченным этим руководителем лицом.
В случае если указанная доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на
участие в котировочной сессии должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
4) справка об отсутствии в отношении
участника котировочной сессии процедуры
ликвидации – для юридического лица и
решения арбитражного суда о признании
участника
котировочной
сессии
–
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
5)
справка
об
отсутствии
факта
приостановления
деятельности
участника
котировочной
сессии
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки;
6) справка об отсутствии у участника
котировочной сессии – юридического лица
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника котировочной сессии по
данным
бухгалтерской
отчетности
на
последнюю отчетную дату, предшествующую
дате рассмотрения заявок на участие в
котировочной сессии;
7) справка об отсутствии сведений об
участнике котировочной сессии в реестре
15
недобросовестных
поставщиков»,
размещенном
на
официальном
сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее –
официальный сайт Российской Федерации);
8)
действующих
свидетельств
(с
приложениями) о допуске к указанным в
предмете договора видам работ в соответствии
с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г.
№ 624 "Об утверждении Перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» на выполнение
всех видов работ.
К
заявке
необходимо
приложить
заполненный договор (Приложение № 2) в
формате *.doc или *.docx.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.1., 4.1.1.
1.10.2.
Адрес электронной площадки
Обеспечение исполнения
договора и/или возврата аванса
и/или гарантийных
обязательств
2.1.17.
1.10.2.
Требования к обеспечению
исполнения договора (в том
числе возврата аванса)
16
https://opk.roseltorg.ru
Обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата авансового платежа) требуется только
в случае, если Заказчик осуществляет
авансовый платеж Поставщику(Подрядчику). В
этом случае размер обеспечения исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)
равен сумме авансового платежа.
Поставщик (Подрядчик) в целях обеспечения
исполнения договора (в т.ч. возврата
авансового платежа) в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания
настоящего Договора обязан предоставить
Заказчику обеспечение в виде безотзывной
банковской гарантии.
Срок действия безотзывной банковской
гарантии должен на 20 (двадцать) банковских
дней
превышать
срок
исполнения
Поставщиком(Подрядчиком) обязательств по
Договору.
Представление
обеспечения
исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа):
1. Документ об обеспечении исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)–
безотзывная
банковская
гарантия
(рекомендуемая форма представлена в Разделе
6).
2.Вместе с безотзывной банковской гарантией
Поставщиком(Подрядчиком) предоставляются
копии платежных поручений, подтверждающие
оплату банковской гарантии, и документы
(копии
документов),
подтверждающие
полномочия лиц, на осуществление действий
от имени банка (гаранта), а именно:
-документы, подтверждающие полномочия
лиц на осуществление действий от имени банка
(гаранта): копия решения о назначении или об
избрании, либо приказа о назначении
физического
лица
на
должность,
в
соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени банка
(гаранта) без доверенности;
- в случае, если от имени банка (гаранта)
действует иное лицо, в предоставляемых
документах должна содержаться доверенность
на осуществление действий от имени банка
(гаранта), заверенная печатью банка (гаранта) и
подписанная руководителем банка (гаранта)
или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем
банка
(гаранта), в предоставляемых документах
должен
содержаться
также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
3. Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в
том числе Гражданским кодексом Российской
Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должно содержаться:
указание на сумму, в пределах которой
банк (гарант) гарантирует возврат авансового
платежа, которая должна быть не менее суммы
обеспечения возврата авансового платежа,
установленной в закупочной документации;
указание
на
Договор
путем
перечисления сторон Договора с указанием на
то, что банковская гарантия выдана Заказчику,
название предмета и ссылки на основание
заключения Договора (указывается номер и
дата соответствующего протокола);
указание на срок действия банковской
гарантии, который должен начинаться с даты
выдачи банковской гарантии;
указание на то, что банковская гарантия
является безотзывной;
указание на то, что для получения
денежной суммы по банковской гарантии
Заказчику
(бенефициару)
необходимо
обратиться с письменным заявлением в банк (к
гаранту)
с
приложением
документов,
подтверждающих
возникновение
обстоятельств, при наступлении которых
должна выплачиваться банковская гарантия (не
допускается включение в банковскую гарантию
требований о приложении к такому заявлению
иных документов);
согласие банка (гаранта) с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в Договор,
не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии;
указание на то, что уплата денежной
суммы по банковской гарантии осуществляется
в
случае
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком/Подрядчиком (принципалом) его
обязательства
перед
Заказчиком
(бенефициаром), в том числе в случае:
-просрочки исполнения обязательств, в том
числе
пропуска
17
2.2.1
2.3.1.
2.2.3., 2.3.1.,
4.1.2., 4.2.1.,
4.5.1.,
5.1.2.
3.6.1.
2.4.1.
4.6.1.
2.5.1.
5.1.2,
5.5.1
Дата начала подачи заявок и
день окончания подачи заявок
Форма заявки на участие в
котировочной сессии
Размер обеспечения заявки на
участие в котировочной сессии
День окончания рассмотрения
заявок на участие в
котировочной сессии
18
Поставщиком/Подрядчиком(принципалом)
сроков, установленных Договором;
-возникновения обстоятельств, установленных
Договором,
при
наступлении
которых
Поставщик/Подрядчик (принципал) обязан
уплатить Заказчику (бенефициару) неустойку (
штраф, пени);
-причинения
Поставщиком/Подрядчиком
(принципалом)
Заказчику
(бенефициару)
просрочкой исполнения обязательств убытков
(расходов);
-невозврата
Поставщиком/Подрядчиком
(принципалом)
Заказчику
(бенефициару)
полученного аванса.
4. В случае если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата авансового платежа) перестало быть
действительным, закончило свое действие или
иным
образом
перестало
обеспечивать
исполнение Поставщиком/Подрядчиком своих
обязательств
по
Договору,
Поставщиком/Подрядчиком
обязуется
в
течение 3 (трех) банковских дней с Даты, когда
соответствующее обеспечение исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)
перестало действовать, предоставить Заказчику
иное
(новое)
надлежащее
обеспечение
исполнения договора (в т.ч. возврата
авансового платежа) на тех же условиях и в том
же размере, но не менее чем на сумму
выданного аванса по Договора.
5. Обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата
авансового
платежа)
распространяется в том числе на
случай
неисполнения обязательств по Договору,
уплате неустоек в виде штрафа, пени,
предусмотренных Договором, а также убытков,
понесенных
заказчиком
в
связи
с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
Поставщиком/Подрядчиком
своих обязательств по Договору.
Дата начала подачи заявок: с момента
публикации на www.zakupki.gov.ru
День окончания подачи заявок: «14»
апреля2015 г.09-00 (время московское)
1. В соответствии разделом 5 документации
кодировочной сессии.
Не установлено
«16» апреля 2015г.
Раздел 3. Техническое задание.
.
Техническое задание
на ремонт комнаты № 8002а по адресу ул. Плехановская-14
№
пп
1
Наименование
2
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы
Ед. изм.
Кол.
Примечание
3
4
5
Потолок
1
Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с
земли и лесов (применительно-потолков от
масляной краски)
100 м2
расчищенной
поверхности
0,546
2
Антисептическая обработка каменных,
бетонных, кирпичных и деревянных
поверхностей составами "НортексПрофилактика" и "Нортекс-Доктор"
Пропитка "Оптимист БИОЩИТ"
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз потолков
100 м2
обрабатываемой
поверхности
0,546
л
100 м2 покрытия
10,92 материал
0,546
3
4
5
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
6
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементнополивинилацетатным составом с лесов и
земли за 2 раза
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз потолков
7
л
8
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
9
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная:
по сборным конструкциям потолков,
подготовленным под окраску
7,1 материал
100
м2ошпаклеванной
поверхности
0,546
100 м2 покрытия
0,546
л
100 м2
окрашиваемой
поверхности
7,1 материал
0,546
Пол
10
Разборка покрытий полов цементных
100 м2 покрытия
0,1
11
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен(пола)
100 м2 покрытия
0,546
12
13
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Устройство стяжек: бетонных толщиной 20
мм
Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-03 ( до 30
мм)
Армирование подстилающих слоев и
набетонок
14
15
19
кг
100 м2 стяжки
16,38 материал
0,546
100 м2 стяжки
0,546
1т
0,1132
16
Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
17
Устройство покрытий: бетонных толщиной
30 мм
Устройство плинтусов цементных
100 м2 покрытия
0,546
100 м плинтуса
0,293
19
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен(пола)
100 м2 покрытия
0,546
20
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
21
Улучшенная окраска масляными составами
по штукатурке: стен(применительно:
бетонных полов)
Стены
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,546
22
Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с
земли и лесов (применительно-стен от
масляной краски)
Кладка отдельных участков кирпичных стен
и заделка проемов в кирпичных стенах при
объеме кладки в одном месте: до 5 м3
100 м2
расчищенной
поверхности
1,083
Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону: улучшенная
стен
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
0,072
100 м2 покрытия
1,155
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих растворных
смесей толщиной до 10 мм стен
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30
кг)
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
кг
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
34,65 материал
1,103
кг
937,55 материал
18
23
24
25
26
27
28
29
30
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
31
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
32
33
34
35
м2
л
1 м3
100 м2 покрытия
л
100 м плинтуса
м
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементнополивинилацетатным составом с лесов и
земли за 2 раза
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
7,1 материал
0,4
1,175
15,275 материал
0,11
11 материал
100
м2ошпаклеванной
поверхности
1,175
100 м2 покрытия
1,175
л
20
54,6 материал
15,275 материал
36
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная
по штукатурке стен
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1,175
100 коробок
0,03
100 м2 дверных
полотен
100 м наличников
0,051
1 м2 проема
1,54
Двери
37
Демонтаж дверных коробок в деревянных
стенах каркасных и в перегородках
38
Снятие дверных полотен
39
Снятие наличников
40
Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих
41
Дверной блок противопожарный глухой
стальной с пределом огнестойкости EI 60 в
сборе
Установка дверного доводчика к
металлическим дверям
42
43
Доводчик
Прочие работы
44
Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей радиаторов и
ребристых труб отопления за 2 раза
м2
1 шт.
шт
0,196
1,54 материал
1
1 материал
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,27
100 шт.
0,04
100 м
0,5
1 шт.
2
Раздел 2. Электрика
Демонтаж
45
46
47
Демонтаж светильников с лампами
накаливания
Демонтаж шнура на роликах (провод по
стене)
Щитки осветительные, устанавливаемые на
стене распорными дюбелями, масса щитка до
6 кг(применительно: щит металлический
300*150*150-демонтаж)
Монтаж
48
Светильник отдельно устанавливаемый: на
подвесах (штангах) с количеством ламп в
светильнике до 4
100 шт.
0,04
49
50
Светильник светодиодный
Выключатель одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке
шт.
100 шт.
4 материал заказчика
0,01
51
Выключатель 1-кл. откр. уст. 10А/250В бел.
ЭТЮД (SchneiderElectric)
шт.
52
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
53
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20
мм ДКС
100 м
21
м
1 материал
0,3
30 материал
54
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2
100 м
0,3
55
56
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
Пускатель магнитный общего назначения
отдельно стоящий, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне, на ток до
40 А
Пускатель магнитный ПМЛ 25А, катушка
управления 380В, АС IP54 с кнопками П+С
м
1 шт.
30 материал
2
шт
2 материал
57
Пожарная сигнализация
58
59
Извещатель ПС автоматический дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении
(демонтаж)
Извещатель ПС автоматический дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении
1 шт.
2
1 шт.
2
60
Извещатель пожарный дымовой оптический
точечный (ИПД-3.1М)
шт.
2 материал
61
Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5 кв. мм
Раздел 3. Уборка и вывоз мусора
м
62
Очистка помещений от строительного мусора
63
64
Затаривание строительного мусора в мешки
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную
1т
1 т груза
0,66
0,76
65
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза
1 т груза
0,76
20
100 т мусора
0,0076
Примечание.
1. Работы выполняются в один этап.
2. В разделах указаны, в том числе материалы подрядчика, используемые при проведении
работ
3. В расчете использовать индексы по разделу "Общеотраслевое строительство".
4. Материалы, указанные в техническом задании, допускается заменять на аналогичные с
теми же параметрами. Параметры исходных материалов определены производителем в
инструкциях по применению материалов.
Техническое задание
на ремонт санузлов 9 и 10 этажей ЛПК-2 по адресу ул. Плехановская-14
№
пп
1
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Примечание
2
3
4
5
22
Раздел 1. Санузел мужской 9-ый этаж ЛПК-2
Ремонтно-строительные работы
Потолок
1
Устройство потолков реечных алюминиевых (
применительно: из панелей ПВХ)
2
3
Уголок декоративный (пристенный) L=2,7м
Панель ПВХ потолочная 0,24*3м толщина
7,5мм (S=0,72 м2)
100 м2 поверхности
облицовки
м
м2
0,092
13,5 материал
9,66 материал
Пол
Разборка кирпичных стен
Разборка покрытий полов из керамических
плиток
Разборка покрытий полов цементных
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен(пола)
1 м3
100 м2 покрытия
0,78
0,092
100 м2 покрытия
100 м2 покрытия
0,092
0,092
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 ( добавить до 40 мм)
кг
100 м2 стяжки
2,76 материал
0,092
100 м2 стяжки
0,092
11
Устройство гидроизоляции обмазочной в один
слой толщиной 2 мм
100 м2 изолируемой
поверхности
0,092
12
Устройство гидроизоляции обмазочной на
каждый последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-004-05 ( добавить
до толщины 4 мм)
Гидроизоляция ЮнисГидропласт (расход при
толщине 4 мм - 4 кг/кв.м)
100 м2 изолируемой
поверхности
0,092
14
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен ( пола)
100 м2 покрытия
15
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" ( по 10 л)
16
Устройство покрытий на растворе их сухой
смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток рельефных,
рустовых, глазурованных керамических для
полов многоцветных
Стены
17
Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
18
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по
одинарному металлическому каркасу из ПН и
ПС профилей гипсокартонными листами в
один слой (С 625) с дверным проемом
(применительно: устройство короба)
19
ГКЛВ (гипсокартонный лист) "КНАУФ"
3000*1200*12,5мм влагостойкий
4
5
6
7
8
9
10
13
кг
л
0,092
1,196 материал
100 м2 покрытия
0,092
100 м2 поверхности
облицовки
0,335
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
0,02
м2
23
36,8 материал
2,24 материал
20
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
21
22
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону простая стен
23
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля (применительно-маячки)
24
25
Профиль маячковый
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
26
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" (10 л)
27
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей
по кирпичу и бетону
Плитки керамические глазурованные, в том
чиле, с рисунком.
28
29
30
100 м2 покрытия
кг
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
100 м плинтуса
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
0,777
23,31 материал
0,777
0,36
м
100 м2 покрытия
36 материал
0,777
л
10,101 материал
100 м2 поверхности
облицовки
м2
100 м плинтуса
м
0,777
77,7 материал
0,27
27 материал
Дверные проемы
31
Демонтаж дверных коробок в деревянных
стенах каркасных и в перегородках
32
Снятие дверных полотен
33
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в перегородках и деревянных
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (с
обналичкой)
Дверной блок с влагостойкими полотнами (2
шт - 0,8*2,0 м2)
34
35
Скобяные изделия для блоков входных дверей
в помещение однопольных
100 коробок
0,03
100 м2 дверных
полотен
100 м2 проемов
0,048
м2
компл.
0,048
4,8 материал
3
Прочие работы
36
Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб стальных за 2
раза
Электромонтажные работы
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,042
100 шт.
0,02
100 шт.
100 м
0,01
0,2
Демонтаж
38
39
40
Демонтаж светильников с лампами
накаливания
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
Монтаж
24
41
Устройство монтажных отверстий в потолках
реечных
100 отверстий
0,04
42
43
44
Светильник местного освещения
Светильник светодиодный диам. 150 мм
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в
железобетонных конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм
диаметром 70 мм
На каждые 10 мм изменения глубины
сверления добавляется или исключается к
расценке 46-03-002-09 (изм. до глуб. 50 мм)
100 шт.
шт.
100 отверстий
0,04
4 материал
0,02
45
100 отверстий
-0,02
100 шт.
0,01
46
Выключатель одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке
47
Коробка уст. D68 х 45мм блочная
(SchneiderElectric)
шт.
1 материал
48
Выключатель 1-кл. скр. уст. 10А/250В бел.
ЭТЮД (SchneiderElectric)
шт.
1 материал
49
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
100 шт.
50
Розетка скр. уст. с З/К 16А/250В IP44 крышка
шторки бел. ЭТЮД
51
52
Коробка уст. D68 х 42мм блочная HEGEL
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
шт.
100 м
1 материал
0,55
53
54
Труба ПВХ гофр.с протяжкой D.20мм ДКС
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2
м
100 м
55 материал
0,3
55
56
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм кв.
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 16 мм2
м
100 м
30 материал
0,25
57
58
Кабель медный силовой ВВГнг 3*2,5 мм кв.
Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой
м
1 коробка
25 материал
2
59
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с
гермоввод. LUXEL
шт.
2 материал
60
Щитки осветительные, устанавливаемые на
стене распорными дюбелями, масса щитка до 6
кг
Бокс ЩС-2 модульный навесной пластиковый
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании однофазные/Выключатель
автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 20A
АВВ
61
62
63
25
шт.
0,01
1 материал
1 шт.
1
шт.
1 шт.
1 материал
1
шт.
1 материал
64
65
66
Электрополотенце
Сушилка для рук 2кВт ИК-датчвкл (Ledeme )
Установка вентиляторов осевых массой до
0,025 т
1 шт.
шт.
1 вентилятор
67
Вентилятор В-08-1-02
шт.
Раздел 2. Санузел женский 9-ый этаж ЛПК-2
1
1 материал
1
1 материал
Ремонтно-строительные работы
Потолок
68
Устройство потолков реечных алюминиевых (
применительно: из панелей ПВХ)
69
70
Уголок декоративный (пристенный) L=2,7м
Панель ПВХ потолочная 0,24*3м толщина
7,5мм (S=0,72 м2)
100 м2 поверхности
облицовки
м
м2
0,115
13,5 материал
12,08 материал
Пол
Разборка кирпичных стен
Разборка покрытий полов из керамических
плиток
Разборка покрытий полов цементных
1 м3
100 м2 покрытия
0,89
0,12
100 м2 покрытия
0,115
74
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен(пола)
100 м2 покрытия
0,115
75
76
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 ( добавить до 40 мм)
кг
100 м2 стяжки
3,45 материал
0,115
100 м2 стяжки
0,115
78
Устройство гидроизоляции обмазочной в один
слой толщиной 2 мм
100 м2 изолируемой
поверхности
0,115
79
Устройство гидроизоляции обмазочной на
каждый последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-004-05 ( добавить
до толщины 4 мм)
Гидроизоляция ЮнисГидропласт (расход при
толщине 4 мм - 4 кг/кв.м)
100 м2 изолируемой
поверхности
0,115
81
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен ( пола)
100 м2 покрытия
82
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" ( по 10 л)
83
Устройство покрытий на растворе их сухой
смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток рельефных,
рустовых, глазурованных керамических для
полов многоцветных
Стены
84
Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
71
72
73
77
80
кг
л
26
46 материал
0,115
1,495 материал
100 м2 покрытия
0,115
100 м2 поверхности
облицовки
0,338
85
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по
одинарному металлическому каркасу из ПН и
ПС профилей гипсокартонными листами в
один слой (С 625) с дверным проемом
(применительно: устройство короба)
86
ГКЛВ (гипсокартонный лист) "КНАУФ"
3000*1200*12,5мм влагостойкий
87
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
88
89
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону простая стен
90
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля
Профиль маячковый
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
91
92
м2
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" (10 л)
94
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей
по кирпичу и бетону
Плитки керамические глазурованные, в том
чиле, с рисунком.
96
97
100 м2 покрытия
кг
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
93
95
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
100 м плинтуса
0,015
1,68 материал
0,735
22,05 материал
0,735
0,42
м
100 м2 покрытия
42 материал
0,735
л
9,555 материал
100 м2 поверхности
облицовки
м2
100 м плинтуса
м
0,735
73,5 материал
0,32
32 материал
Дверные проемы
98
Демонтаж дверных коробок в деревянных
стенах каркасных и в перегородках
99
Снятие дверных полотен
100
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в перегородках и деревянных
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (с
обналичкой)
101
Дверной блок с влагостойкими полотнами (2
шт - 0,8*2,0 м2)
102
Скобяные изделия для блоков входных дверей
в помещение однопольных
100 коробок
0,02
100 м2 дверных
полотен
100 м2 проемов
0,032
м2
компл.
0,032
3,2 материал
2
Прочие работы
103
Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб стальных за 2
раза
27
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,0904
104
Устройство перегородок каркасно-филенчатых
в санузлах (применительно: разборка)
100 м2 перегородок
и барьеров
0,0554
105
Устройство перегородок каркасно-филенчатых
в санузлах
100 м2 перегородок
и барьеров
0,0554
106
Комплект сантехнических кабинок на 2 места
из водостойкой ЛДСП с алюминивыем
каркасом (обрамлением)
м2
5,54 материал
Электромонтажные работы
Демонтаж
107
108
109
Демонтаж светильников с лампами
накаливания
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
Монтаж
100 шт.
0,06
100 шт.
100 м
0,01
0,2
110
Устройство монтажных отверстий в потолках
реечных
100 отверстий
0,06
111
112
113
Светильник местного освещения
Светильник светодиодный диам. 150 мм
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в
железобетонных конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм
диаметром 70 мм
На каждые 10 мм изменения глубины
сверления добавляется или исключается к
расценке 46-03-002-09 (изм. до глубины 50 мм)
100 шт.
шт.
100 отверстий
0,06
6 материал
0,02
114
115
Выключатель двухклавишный утопленного
типа при скрытой проводке
116
Коробка уст. D68 х 45мм блочная
(SchneiderElectric)
117
100 отверстий
-0,02
100 шт.
0,01
шт.
1 материал
Выключатель 2-кл. скр. уст. 10А/250В бел.
ЭТЮД (SchneiderElectric)
1 шт.
1 материал
118
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
100 шт.
119
Розетка скр. уст. с З/К 16А/250В IP44 крышка
шторки бел. ЭТЮД
120
121
Коробка уст. D68 х 42мм блочная HEGEL
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
шт.
100 м
1 материал
0,34
122
123
Труба ПВХ гофр.с протяжкой D.20мм ДКС
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2
м
100 м
34 материал
0,34
124
125
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм кв.
Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой
м
1 коробка
28
шт.
0,01
1 материал
34 материал
2
126
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с
гермоввод. LUXEL
шт.
2 материал
127
128
129
Электрополотенце
Сушилка для рук 2кВт ИК-датчвкл (Ledeme )
Установка вентиляторов осевых массой до
0,025 т
1 шт.
шт.
1 вентилятор
1
1 материал
1
130
Вентилятор В-08-1-02
шт.
Раздел 3. Сантехнические работы в санузлах 9 этажа ЛПК-2
1 материал
Демонтаж
131
Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром 100 мм
132
Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром 50 мм
133
134
Демонтаж унитазов
Демонтаж смывных бачков чугунных или
фаянсовых на стене
135
136
137
Демонтаж умывальников и раковин
Снятие смесителя без душевой сетки
Демонтаж писсуаров
138
100 м трубопровода
с фасонными
частями
100 м трубопровода
с фасонными
частями
100 приборов
100 приборов
0,1
0,06
0,03
0,03
100 приборов
100 шт. арматуры
100 приборов
0,02
0,02
0,01
Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
Канализация
100 м трубопровода
0,16
139
Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 50 мм (прим. полиэтиленовых)
100 м трубопровода
0,06
140
Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности с
гильзами, диаметром 50 мм
Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм (прим. полиэтиленовых)
м
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности с
гильзами, диаметром 110 мм
Муфта переходная 110х50
Манжета резиновая для перехода на чугун 110
Тройник прямой равнопроходнойДн 110х110
угол 87 Р-Р кан
Тройник прямой Дн 50х50х50 угол 87 Р-Р кан
Тройник переходной Дн 110х50х110 угол 87 РР кан
Отвод Дн110 мм 45 град.
Отвод Дн110 мм 90 град.
Отвод Дн50 мм 90 град.
Отвод Дн50 мм 45 град.
Заглушка канал. Дн110 мм
Муфта переходная 50х32
29
100 м трубопровода
6 материал
0,14
м
14 материал
шт.
шт.
шт.
2 материал
2 материал
7 материал
шт.
шт.
1 материал
1 материал
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
7
5
5
2
4
3
материал
материал
материал
материал
материал
материал
154
Крепление-хомут на трубу 110
(шуруп+дюбель) Europlast
шт.
14 материал
155
Крепление-хомут на трубу 50
(шуруп+дюбель) Europlast
шт.
7 материал
Холодное и горячее водоснабжение
156
Трубопровод из полипропиленовых труб с
применением готовых деталей, диаметр труб
наружный 32-90 мм
10 м
4,6
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
ПП ТРУБА 40 PN20
ПП ТРУБА 63 PN20
ПП тройник переходной D 63х20х63
ПП тройник переходной D 40х20х40
Муфта ПП D 63 мм
Муфта ПП D 40 мм
Опора (клипса) D 40 мм
Опора (клипса) D 63 мм
ПП ТРУБА 20 PN20
ПП тройник D 20 мм
ПП отвод D20 A90
ПП отвод D20 A45
Муфта комбинир. 20мм х 1/2" нар.р. ПП
Муфта комбинир. 20мм х 1/2" разъемная нар.р.
ПП
Опора (клипса) D20
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
25 мм (применительно)
м
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
8
8
2
1
4
4
4
4
30
5
15
12
20
5
171
172
шт.
1 шт.
30 материал
8
173
174
175
176
177
Кран шаровый 1/2" "американка"
Кран шаровый 1/2"
ПП обвод D20
Муфта ПП D 20 мм
Сверление установками алмазного бурения в
железобетонных конструкциях вертикальных
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм
шт.
шт.
шт.
шт.
100 отверстий
5
3
1
12
0,02
178
На каждые 10 мм изменения глубины
сверления добавляется или исключается к
расценке 46-03-001-10 (добавить до гл. 300 мм)
100 отверстий
0,02
179
Прокладка трубопроводов отопления и
газоснабжения из стальных бесшовных труб
диаметром 80 мм ( применительно устройство
гильзы из стальной трубы)
100 м трубопровода
0,0072
Санитарно-технические приборы
180
Установка умывальников одиночных с
подводкой холодной и горячей воды
10 компл.
30
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
0,2
материал
материал
материал
материал
181
182
183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые
с кронштейнами, сифоном бутылочным и
выпуском, овальные со скрытыми
установочными поверхностями без спинки, с
пьедесталом "Juka"
Установка смесителей
Смеситель латунный с гальванопокрытием для
мойки настольный, однозахватный "Iddis" в
комплекте с гибкой подводкой
шт.
10 шт.
шт.
184
Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным
10 компл.
185
Унитаз-компакт с косым выпуском, с литой
полочкой в комлекте "Santek"
186
187
188
189
190
Выпуск гибкий для унитаза Дн 110
Гибкая подводка L=0,5м, г-г
Установка писсуаров настенных
Писсуар "Santek"
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
25 мм (применительно крана для писсуара)
191
Кран для писсуара
Раздел 4. Санузел мужской 10 -ый этаж
шт.
шт.
шт.
10 компл.
шт.
1 шт.
шт.
2 материал
0,2
2 материал
0,3
3 материал
3 материал
3 материал
0,1
1 материал
1
1 материал
Ремонтно-строительные работы
Потолок
192
Устройство потолков реечных алюминиевых (
применительно: из панелей ПВХ)
193
194
Уголок декоративный (пристенный) L=2,7м
Панель ПВХ потолочная 0,24*3м толщина
7,5мм (S=0,72 м2)
100 м2 поверхности
облицовки
м
м2
0,106
13,5 материал
11,13 материал
Пол
Разборка кирпичных стен
Разборка покрытий полов из керамических
плиток
Разборка покрытий полов цементных
1 м3
100 м2 покрытия
0,6
0,106
100 м2 покрытия
0,106
198
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен(пола)
100 м2 покрытия
0,106
199
200
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 ( добавить до 40 мм)
кг
100 м2 стяжки
3,18 материал
0,106
100 м2 стяжки
0,106
Устройство гидроизоляции обмазочной в один
слой толщиной 2 мм
100 м2 изолируемой
поверхности
0,106
195
196
197
201
202
31
Устройство гидроизоляции обмазочной на
каждый последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-004-05 ( добавить
до толщины 4 мм)
Гидроизоляция ЮнисГидропласт (расход при
толщине 4 мм - 4 кг/кв.м)
100 м2 изолируемой
поверхности
205
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен ( пола)
100 м2 покрытия
206
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" ( по 10 л)
207
Устройство покрытий на растворе их сухой
смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток рельефных,
рустовых, глазурованных керамических для
полов многоцветных
Стены
208
Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
209
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по
одинарному металлическому каркасу из ПН и
ПС профилей гипсокартонными листами в
один слой (С 625) с дверным проемом
(применительно: устройство короба)
210
ГКЛВ (гипсокартонный лист) "КНАУФ"
3000*1200*12,5мм влагостойкий
211
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
212
213
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону простая стен
214
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля
Профиль маячковый
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
203
204
215
216
л
218
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей
по кирпичу и бетону
Плитки керамические глазурованные, в том
чиле, с рисунком.
220
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля
221
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
0,335
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
0,02
100 м2 покрытия
100 м плинтуса
2,24 материал
0,777
23,31 материал
0,777
0,39
м
100 м2 покрытия
39 материал
0,777
л
10,101 материал
100 м2 поверхности
облицовки
м2
м
32
1,378 материал
100 м2 поверхности
облицовки
100 м плинтуса
Дверные проемы
0,106
0,106
кг
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" (10 л)
42,4 материал
100 м2 покрытия
м2
217
219
кг
0,106
0,777
77,7 материал
0,27
27 материал
222
Демонтаж дверных коробок в деревянных
стенах каркасных и в перегородках
223
Снятие дверных полотен
224
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в перегородках и деревянных
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (с
обналичкой)
Дверной блок с влагостойкими полотнами (2
шт - 0,8*2,0 м2)
225
226
Скобяные изделия для блоков входных дверей
в помещение однопольных
100 коробок
0,03
100 м2 дверных
полотен
100 м2 проемов
0,048
м2
компл.
0,048
4,8 материал
3
Прочие работы
227
Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб стальных за 2
раза
Электромонтажные работы
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,042
100 шт.
0,02
100 шт.
100 м
0,01
0,2
Демонтаж
229
230
231
Демонтаж светильников с лампами
накаливания
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
Монтаж
232
Устройство монтажных отверстий в потолках
реечных
100 отверстий
0,04
233
234
235
Светильник местного освещения
Светильник светодиодный диам. 150 мм
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в
железобетонных конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм
диаметром 70 мм
На каждые 10 мм изменения глубины
сверления добавляется или исключается к
расценке 46-03-002-09 (изм. до глуб. 50 мм)
100 шт.
шт.
100 отверстий
0,04
4 материал
0,02
236
100 отверстий
-0,02
0,01
237
Выключатель одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке
100 шт.
238
Коробка уст. D68 х 45мм блочная
(SchneiderElectric)
Выключатель 1-кл. скр. уст. 10А/250В бел.
ЭТЮД (SchneiderElectric)
шт.
1 материал
шт.
1 материал
240
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
100 шт.
241
Розетка скр. уст. с З/К 16А/250В IP44 крышка
шторки бел. ЭТЮД
242
243
Коробка уст. D68 х 42мм блочная HEGEL
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
239
шт.
шт.
100 м
33
0,01
1 материал
1 материал
0,55
244
245
Труба ПВХ гофр.с протяжкой D.20мм ДКС
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2
м
100 м
55 материал
0,3
246
247
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм кв.
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 16 мм2
м
100 м
30 материал
0,25
248
249
Кабель медный силовой ВВГнг 3*2,5 мм кв.
Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой
м
1 коробка
25 материал
2
250
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с
гермоввод. LUXEL
шт.
2 материал
251
Щитки осветительные, устанавливаемые на
стене распорными дюбелями, масса щитка до 6
кг
Бокс ЩС-2 модульный навесной пластиковый
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании однофазные/Выключатель
автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 20A
АВВ
Электрополотенце
Сушилка для рук 2кВт ИК-датчвкл (Ledeme )
Установка вентиляторов осевых массой до
0,025 т
252
253
254
255
256
257
258
Вентилятор В-08-1-02
Раздел 5. Санузел женский 10-ый этаж
1 шт.
1
шт.
1 шт.
1 материал
1
шт.
1 материал
1 шт.
шт.
1 вентилятор
1
1 материал
1
шт.
1 материал
Ремонтно-строительные работы
Потолок
259
Устройство потолков реечных алюминиевых (
применительно: из панелей ПВХ)
260
261
Уголок декоративный (пристенный) L=2,7м
Панель ПВХ потолочная 0,24*3м толщина
7,5мм (S=0,72 м2)
100 м2 поверхности
облицовки
м
м2
0,12
16,2 материал
12,6 материал
Пол
262
263
264
265
266
267
Разборка кирпичных стен
Разборка покрытий полов из керамических
плиток
Разборка покрытий полов цементных
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен(пола)
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
34
1 м3
100 м2 покрытия
0,72
0,12
100 м2 покрытия
100 м2 покрытия
0,12
0,12
кг
100 м2 стяжки
3,6 материал
0,12
268
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 ( добавить до 40 мм)
100 м2 стяжки
0,12
269
Устройство гидроизоляции обмазочной в один
слой толщиной 2 мм
100 м2 изолируемой
поверхности
0,12
270
Устройство гидроизоляции обмазочной на
каждый последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-004-05 ( добавить
до толщины 4 мм)
Гидроизоляция ЮнисГидропласт (расход при
толщине 4 мм - 4 кг/кв.м)
100 м2 изолируемой
поверхности
0,12
272
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен ( пола)
100 м2 покрытия
273
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" ( по 10 л)
274
Устройство покрытий на растворе их сухой
смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток рельефных,
рустовых, глазурованных керамических для
полов многоцветных
Стены
275
Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
276
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по
одинарному металлическому каркасу из ПН и
ПС профилей гипсокартонными листами в
один слой (С 625) с дверным проемом
(применительно: устройство короба)
277
ГКЛВ (гипсокартонный лист) "КНАУФ"
3000*1200*12,5мм влагостойкий
278
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
279
280
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону простая стен
281
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля
Профиль маячковый
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
271
282
283
л
285
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей
по кирпичу и бетону
Плитки керамические глазурованные, в том
чиле, с рисунком.
35
0,12
1,56 материал
0,12
100 м2 поверхности
облицовки
0,365
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
0,015
100 м2 покрытия
кг
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" (10 л)
48 материал
100 м2 покрытия
м2
284
286
кг
100 м плинтуса
1,68 материал
0,755
22,65 материал
0,755
0,42
м
100 м2 покрытия
42 материал
0,755
л
9,815 материал
100 м2 поверхности
облицовки
м2
0,755
75,5 материал
287
288
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
100 м плинтуса
м
0,32
32 материал
Дверные проемы
289
Демонтаж дверных коробок в деревянных
стенах каркасных и в перегородках
290
Снятие дверных полотен
291
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в перегородках и деревянных
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (с
обналичкой)
Дверной блок с влагостойкими полотнами (2
шт - 0,8*2,0 м2)
292
293
Скобяные изделия для блоков входных дверей
в помещение однопольных
100 коробок
0,02
100 м2 дверных
полотен
100 м2 проемов
0,032
м2
компл.
0,032
3,2 материал
2
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб стальных за 2
раза
Устройство перегородок каркасно-филенчатых
в санузлах (применительно: разборка)
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2 перегородок
и барьеров
0,0904
296
Устройство перегородок каркасно-филенчатых
в санузлах
100 м2 перегородок
и барьеров
0,0554
297
Комплект сантехнических кабинок на 2 места
из водостойкой ЛДСП с алюминивыем
каркасом (обрамлением)
м2
294
295
0,0554
5,54 материал
Электромонтажные работы
Демонтаж
298
299
300
Демонтаж светильников с лампами
накаливания
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
Монтаж
100 шт.
0,06
100 шт.
100 м
0,01
0,2
301
Устройство монтажных отверстий в потолках
реечных
100 отверстий
0,06
302
303
304
Светильник местного освещения
Светильник светодиодный диам. 150 мм
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в
железобетонных конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм
диаметром 70 мм
На каждые 10 мм изменения глубины
сверления добавляется или исключается к
расценке 46-03-002-09 (изм. до глуб. 50 мм)
100 шт.
шт.
100 отверстий
0,06
6 материал
0,02
305
306
Выключатель двухклавишный утопленного
типа при скрытой проводке
36
100 отверстий
-0,02
100 шт.
0,01
307
308
Коробка уст. D68 х 45мм блочная
(SchneiderElectric)
Выключатель 2-кл. скр. уст. 10А/250В бел.
ЭТЮД (SchneiderElectric)
шт.
1 материал
1 шт.
1 материал
309
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
310
Розетка скр. уст. с З/К 16А/250В IP44 крышка
шторки бел. ЭТЮД
311
312
Коробка уст. D68 х 42мм блочная HEGEL
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
шт.
100 м
1 материал
0,34
313
314
Труба ПВХ гофр.с протяжкой D.20мм ДКС
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2
м
100 м
34 материал
0,34
315
316
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм кв.
Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой
м
1 коробка
34 материал
2
317
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с
гермоввод. LUXEL
шт.
2 материал
318
319
320
Электрополотенце
1 шт.
Сушилка для рук 2кВт ИК-датчвкл (Ledeme )
шт.
Установка вентиляторов осевых массой до
1 вентилятор
0,025 т
Вентилятор В-08-1-02
шт.
Раздел 6. Сантехнические работы в санузлах 10-ого этажа
321
100 шт.
шт.
0,01
1 материал
1
1 материал
1
1 материал
Демонтаж
322
Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром 100 мм
100 м трубопровода
с фасонными
частями
100 м трубопровода
с фасонными
частями
100 приборов
323
Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром 50 мм
0,06
324
Демонтаж унитазов
325
Демонтаж смывных бачков чугунных или
фаянсовых на стене
100 приборов
0,03
326
Демонтаж умывальников и раковин
100 приборов
0,02
327
Снятие смесителя без душевой сетки
100 шт. арматуры
0,02
328
Демонтаж писсуаров
100 приборов
0,01
329
Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
100 м трубопровода
0,16
100 м трубопровода
0,06
0,1
0,03
Канализация
330
Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 50 мм
37
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности с
гильзами, диаметром 50 мм
Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности с
гильзами, диаметром 110 мм
Муфта переходная 110х50
Манжета резиновая для перехода на чугун 110
Тройник прямой равнопроходнойДн 110х110
угол 87 Р-Р кан
м
100 м трубопровода
м
6
0,14
14
шт.
шт.
шт.
2 материал
2 материал
7 материал
Тройник прямой Дн 50х50х50 угол 87 Р-Р кан
Тройник переходной Дн 110х50х110 угол 87 РР кан
Отвод Дн110 мм 45 град.
Отвод Дн110 мм 90 град.
Отвод Дн50 мм 90 град.
Отвод Дн50 мм 45 град.
Заглушка канал. Дн110 мм
Муфта переходная 50х32
Крепление-хомут на трубу 110
(шуруп+дюбель) Europlast
шт.
шт.
1 материал
1 материал
Крепление-хомут на трубу 50
(шуруп+дюбель) Europlast
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
7
5
5
2
4
3
14
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
7 материал
Холодное и горячее водоснабжение
347
Трубопровод из полипропиленовых труб с
применением готовых деталей, диаметр труб
наружный 32-90 мм
10 м
4,6
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
ПП ТРУБА 40 PN20
ПП ТРУБА 63 PN20
ПП тройник переходной D 63х20х63
ПП тройник переходной D 40х20х40
Муфта ПП D 63 мм
Муфта ПП D 40 мм
Опора (клипса) D 40 мм
Опора (клипса) D 63 мм
ПП ТРУБА 20 PN20
ПП тройник D 20 мм
ПП отвод D20 A90
ПП отвод D20 A45
Муфта комбинир. 20мм х 1/2" нар.р. ПП
Муфта комбинир. 20мм х 1/2" разъемная нар.р.
ПП
Опора (клипса) D20
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
25 мм (применительно)
м
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
8
8
2
1
4
4
4
4
30
5
15
12
20
5
362
363
38
шт.
1 шт.
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
материал
30 материал
9
364
365
366
367
368
369
Кран шаровый 1/2" "американка"
Кран шаровый 1/2"
ПП обвод D20
Муфта переходная D 63х20 мм ПП
Муфта ПП D 20 мм
Сверление установками алмазного бурения в
железобетонных конструкциях вертикальных
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
100 отверстий
5
4
1
1
12
0,02
370
На каждые 10 мм изменения глубины
сверления добавляется или исключается к
расценке 46-03-001-10
100 отверстий
0,02
371
Прокладка трубопроводов отопления и
газоснабжения из стальных бесшовных труб
диаметром 80 мм ( применительно устройство
гильзы из стальной трубы)
100 м трубопровода
материал
материал
материал
материал
материал
0,0072
Санитарно-технические приборы
372
Установка умывальников одиночных с
подводкой холодной и горячей воды
373
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые
с кронштейнами, сифоном бутылочным и
выпуском, овальные со скрытыми
установочными поверхностями без спинки, с
пьедесталом "Juka"
Установка смесителей
Смеситель латунный с гальванопокрытием для
мойки настольный, однозахватный "Iddis" в
комплекте с гибкой подводкой
374
375
10 компл.
шт.
10 шт.
шт.
376
Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным
10 компл.
377
Унитаз-компакт с косым выпуском, с литой
полочкой в комлекте "Santek"
378
379
380
381
382
Выпуск гибкий для унитаза Дн 110
Гибкая подводка L=0,5м, г-г
Установка писсуаров настенных
Писсуар "Santek"
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
25 мм (применительно крана для писсуара)
383
Кран для писсуара
Уборка и вывоз мусора
384
Очистка помещений от строительного мусора
100 т мусора
385
386
Затаривание строительного мусора в мешки
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с погрузкой
вручную
1т
1 т груза
шт.
шт.
шт.
10 компл.
шт.
1 шт.
шт.
39
0,2
2 материал
0,2
2 материал
0,3
3 материал
3 материал
3 материал
0,1 материал
1
1
1 материал
0,0799
2,4
7,99
387
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза
1 т груза
7,99
Примечание.
1. Работы выполняются в один этап.
2. В разделах указаны, в том числе материалы подрядчика, используемые при проведении
работ
3. В расчете использовать индексы по разделу "Общеотраслевое строительство".
4. Материалы, указанные в техническом задании, допускается заменять на аналогичные с
теми же параметрами. Параметры исходных материалов определены производителем в
инструкциях по применению материалов.
Техническое задание
на ремонт входов в подвал ЛПК-2 по адресу ул. Плехановская-14
№
пп
1
Наименование
2
Раздел 1. Входы в подвал ЛПК-2
Ед. изм.
Кол.
Примечание
3
4
5
Двери
1
Демонтаж дверных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах
2
Снятие дверных полотен
3
Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих
4
Дверной блок противопожарный глухой
стальной с пределом огнестойкости EI 60 в
сборе
Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
5
6
7
100 м2 дверных
полотен
1 м2 проема
м2
1 м2 проема
Дверной блок противопожарный глухой
стальной с пределом огнестойкости EI 60 в
сборе
Установка дверного доводчика к
металлическим дверям
8
Доводчик
Стены
9
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
10
11
Грунтовка "Оптимист-Бетоноконтакт " 6 кг
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих растворных
смесей толщиной до 10 мм стен
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30
кг)
12
100 коробок
м2
0,0834
3,61
3,61 материал
4,73
4,73 материал
1 шт.
4
шт
4
100 м2 покрытия
кг
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
кг
40
0,04
0,08
2,4 материал
0,08
68 материал
13
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
100 м2 покрытия
14
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
15
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли за 2 раза
100
м2ошпаклеванной
поверхности
0,08
16
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
100 м2 покрытия
0,08
17
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
18
Улучшенная окраска масляными составами по
штукатурке стен
л
л
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,08
1,04 материал
1,04 материал
0,08
Раздел 2. Уборка и вывоз мусора
19
Очистка помещений от строительного мусора
100 т мусора
20
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную
1 т груза
0,52
21
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза
1 т груза
0,52
0,0052
Примечание.
1. Работы выполняются в один этап.
2. В разделах указаны, в том числе материалы подрядчика, используемые при проведении
работ
3. В расчете использовать индексы по разделу "Общеотраслевое строительство".
4. Материалы, указанные в техническом задании, допускается заменять на аналогичные с
теми же параметрами. Параметры исходных материалов определены производителем в
инструкциях по применению материалов.
При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и изделий.
- При исполнении условий контракта Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля
качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую
достоверность и полноту контроля.
- При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих
скрытых работ.
- Отключение существующих инженерных систем, электросетей или отдельных их участков могут
производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.
- Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные
работы.
Особые условия Заказчика
Подрядчик обязан:
1. Ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и наводить
порядок.
2. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные
контейнеры и вывозить на спецполигон.
41
3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в
специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов
Объем строительного мусора и отходов производства определяется по сметному расчету.
Соблюдение правил противопожарной безопасности и ТБ возлагается на подрядную ремонтную
организацию. Разрешение на производство огневых работ на объекте производится при наличии наряддопуска, оформляемого Заказчиком.
Все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь документы,
подтверждающие его квалификацию, а также паспорта граждан РФ для прохода на Объект.
Время прохода на объект с 8.00 до 17.30.
Обязанность по получению справки из отдела МВД России на режимных объектах для
пропуска на территорию АО «Концерн «Созвездие» возлагается на Подрядчика.
Требования к содержанию, оформлению и представлению сметной документации
Подрядчик обязан приложить к заявке, для утверждения Заказчиком, локальный сметный расчет,
выполненный базисно-индексным методом по актуальной редакции сборников территориальных единых
единичных расценок 2001 года (далее ТЕР-2001) (при отсутствии расценок в базе ТЕР-2001-пользоваться
расценками федеральной базы ФЕР-2001).
Перерасчет в текущий уровень цен проводить с применением индексов изменения сметной
стоимости, разрабатываемых филиалом «Федерального центра ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов» по Воронежской области.
Локальный сметный расчет должен содержать весь перечень работ, объемы и последовательность в
полном соответствии с Техническим заданием без суммирования объемов видов работ и материалов по
разным объектам.
Обоснование снижения затрат (отказ от части накладных расходов, сметной прибыли,
лимитированных затрат и т.д.) указать в примечании к локальному сметному расчету.
Срок выполнения Работ
Срок выполнения работ: в течение 50 рабочих дней с момента заключения договора.
Срок и объемы гарантий на выполненные Работы.
Срок гарантии качества выполненных работ на объектах устанавливается на срок указанный
участником в заявке на участие в запросе цен, но продолжительностью не менее 12 месяцев с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и распространяться в полном объеме на все
выполненные работы. Гарантийный срок активного оборудования – согласно документации на изделие.
42
Раздел 4. Проект договора
Приложение № 2
к Закупочной документации № 301-11/04-482
ДОГОВОР_№ 301-11/04-482
г. Воронеж
__________
___ ________ 2015 г.
АО Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице генерального
директора Беккиева А. Ю. действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в ___________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
следующих работ:_________________________________________________,
на объекте,
расположенном по адресу:_________________________________________ (далее – «Объект»), в
соответствии со Сметой (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2),
являющимися неотъемлемой частью Договор.
1.2. Объем, содержание выполняемых Подрядчиком работ и предъявляемые к ним
требования определяются Сметой и должны соответствовать Техническому заданию.
Стоимость работ (цена Договора), выполняемых по настоящему Договору,
составляет_________ руб. ___ коп. (прописью цена договора), в том числе НДС _____ руб. ____коп.
(прописью сумма НДС)
1.3. Цена Договора увеличению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим договоров.
1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в Смете Договора, Подрядчик
берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск и из своих материалов, своими
силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором и Техническим заданием,
устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику по акту сдачиприемки работ по Договору.
1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ
сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы,
указанной в Смете Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.6. В случае возникновения в процессе выполнения работ необходимости выполнить
дополнительные работы Подрядчик обязан составить акт на дополнительные работы,
согласовать его с Заказчиком и оформить дополнительное соглашение к договору.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
100 % оплата работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на
счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта по форме КС2 и справки по форме КС-3.
Заказчик вправе предоставить аванс в размере до 50 % от стоимости работ по Договору в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора на основании
выставленного Подрядчиком счета. Авансирование производится при условии предоставления
Подрядчиком оригинала безотзывной банковской гарантии, выданной в обеспечение
исполнения Договора(в т.ч. возврата авансового платежа), размер обеспечения должен быть
равен сумме выдаваемого аванса. Срок действия обеспечения исполнения договора должен
43
превышать срок окончания работ по настоящему Договору не менее чем на 20 (двадцать)
банковских дней.
Окончательный расчет за вычетом полученного аванса производится на основании счета в
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонамиактов по форме КС-2 и
справок по форме КС-3 на весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором.
2.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления предоплаты Подрядчик
обязан выставить Заказчику счет-фактуру на полученный аванс.
2.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора (в т.ч.
авансового платежа) перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору,
Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.
2.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства
по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате
неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих
обязательств по Договору.
2.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный в статье 16 настоящего Договора Подрядчиком расчетный
счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на момент списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчик своих обязательств
по настоящему Контракту, за пользование авансом Подрядчик уплачивает Заказчику проценты
в соответствии со статьей 823 Гражданского кодекса РФв размере одной трехсотой ставки
рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты процентов за каждый день пользования авансом.
2.7. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом суммы штрафных
санкций, указанных в статьи 9 настоящего договора, а также процентов, предусмотренных
п.2.6. настоящего Договора (зачет встречного однородного требования в соответствии со
статьей 410 Гражданского кодекса РФ).
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала работ: с момента подписания договора.
3.2. Срок окончания работ: _____.______.20__ г.
3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания Сторонами
акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода
производства работ.
4.1.2. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.1.3. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
4.2. Если в ходе осуществления Подрядчиком работ по настоящему Договору будет
установлено, что работа в установленный срок надлежащим образом выполнена не будет,
Заказчик вправе установить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения
настоящего Договора во внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков (в том
числе возврата аванса)
4.3.Если отступления в работе от условий в настоящего Договора или иные недостатки
44
результата работыв установленной Заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего договора и потребовать возмещения убытков (в том числе возврата аванса).
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
5.1.1. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение
или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
5.1.2. Поставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции,
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их
приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы
(комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и
техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии пожарные,
гигиенические и сертификаты соответствия, технические паспорта и (или) другие документы,
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.1.3. Все работы производятся в сроки, указанные в статье 3 настоящего Договора;
5.1.4. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности
и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей
среды, зеленых насаждений и земли.
5.1.5. Содержать объект свободными от отходов, накапливаемых в результате
выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
5.1.6. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки
строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение
рабочей площадки с момента начала работ до подписания Сторонами акта по форме КС-2 и
справки по форме КС-3 на весь объем работ, предусмотренный Договором.
5.1.7. Вывезти с объекта строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных
работ по Договору.
5.1.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта,
немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и
принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий,
которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.9. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую
информацию о ходе строительных работ.
5.1.10. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им
своих обязанностей на объекте.
5.1.11. Сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора и
передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает,
исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и
ответственных конструкций, паспорта на установленное оборудование, сертификаты.
5.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем
Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для
исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет
Подрядчика.
5.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм охраны окружающей среды,
охраны труда и техники безопасности во время проведения работ.
5.3. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
45
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во
взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., название организации, контактные телефоны)
6.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо,
обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и
представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., название организации, документ, подтверждающий полномочия)
6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным
письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов
требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
6.4.2. Контроль над устранением выявленных дефектов в Техническом задании и Смете;
6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых
Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других
документов);
6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных
конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для
расчета платежей Подрядчику.
6.4.6. Участие по приемке объекта после проведения всех работ по Договору.
6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4 Договора, представитель
Заказчика имеет право:
6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по
инициативе Заказчика или Подрядчика;
6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения
указанных в замечаниях недостатков.
6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать
от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о
действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от
Заказчика соответствующие разъяснения.
6.8. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны
по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения
вопросов, связанных с работами.
6.9. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан
принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
Статья 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении всех
работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет,
счет-фактуру, акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, подписанные со своей стороны.
46
При отсутствии возражений по срокам и качеству выполненных работ Заказчик в течение
5 рабочих дней после получения от Подрядчика актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3
подписывает их.
7.2. При обнаружении представителем Заказчика в ходе приемки работ недостатков в
выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
7.3. Актыпо форме КС-2 и справки по форме КС-3 подписывается Заказчиком только
после выполнения всех работ в полном соответствии со Сметой и Техническим заданием, а
также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.2 Договора.
Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные
системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
8.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта по форме КС-2 по
Договору. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует
гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 рабочих дней с даты
получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности
эксплуатации объекта и (или) убыткам – немедленно. Представители Сторон составляют акт,
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения в дефектной
ведомости. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для
подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5
рабочих дней. Работы по устранению дефектов принимаются в виде актов по форме КС-2.
8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все
расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет
Подрядчик.
8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные
сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет
Подрядчика.
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение сроков оплатыза выполненные в полном объеме работы по Договору,
Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/100
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, включая
день фактического выполнения обязательств по оплате.
9.2. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты
Подрядчиком неустойки (пени) в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый
день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств, а также штрафа в
размере 5% от цены Договора за каждый факт такого нарушения. В случае поэтапного
выполнения работ, пени и штраф по настоящему пункту исчисляются от цены
соответствующего этапа.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (пункты5.1.1 - 5.1.12 Договора)
Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с
составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в
случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения
Подрядчиком в течение 5 рабочих дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает
47
Заказчику штраф в размере 5% стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый факт
такого нарушения до приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
9.4. За неисполнение обязанности, предусмотренной п.2.2. настоящего Договора
Подрядчик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 5 % от суммы
выплаченного аванса.
9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
9.6.Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
10.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что
дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в
пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
10.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом
10.1 настоящей статьи дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в
соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения
действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на
исполнение обязательств по договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых не несут ответственности.
11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1настоящей статьи,
Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна
в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с
приложением справки, выданной уполномоченным органом власти.
11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком
условий Договора:
12.1.1. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным;
12.1.2. Если во время выполнения работы было установлено, что она не будет выполнена
надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок для устранения недостатков Подрядчик
их не устранил.
12.1.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменениях в
составе владельцев, включая конечных бенефициаров, и (или) в своих исполнительных органах
не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений. При не соблюдение
Подрядчиком данного пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор.
48
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами
по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу
несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений
Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет
Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы
несут обе Стороны поровну.
13.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению по выбору истца в Третейском суде при
Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом, либо в арбитражном
суде по месту нахождения ответчика. При применении процедуры третейского разбирательства
стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия
сторон. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются
сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат
оспариванию.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об
этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует
до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть,
являются следующие документы:
1. Смета (Приложение №1)
2. Техническое задание (Приложение №2)
49
Статья 16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Подрядчик»
«Заказчик»
АО «Концерн «Созвездие»
394018 г. Воронеж ул. Плехановская, д. 14
ИНН 3666127502 КПП 366750001
Центрально-Черноземный банк Сбербанка
России г. Воронеж,
р/с 40702810013400115668
кор. счет 30101810600000000681,
БИК 042007681
ОГРН 1053600445337
«Подрядчик»
«Заказчик»
Генеральный директор
АО «Концерн «Созвездие»
__________________
_______________ А.Ю. Беккиев
«___»______________2015г.
«___»______________2015г.
50
Раздел 5. Формы документации котировочной сессии
Подраздел 5.1. Заявка на участие в котировочной сессии
начало формы
На бланке организации.
____________________________________
_____________________
Дата, исх. Номер
(указать наименование Заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
на __________________________________________________________
(указать предмет договора)
1. Изучив документацию котировочной сессии на право заключить вышеупомянутый договор, а
также
применимые
к
данной
котировочной
сессии
законодательство
и
нормативные правовые акты_______________________________________________________
(наименование Участника закупки)
в
лице______________________________________________________________________
( (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________________________
(устава, доверенности)
сообщает о согласии участвовать в котировочной сессии на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны ______________________________, являющиеся предметом котировочной
сессии, в соответствии с требованиями документации котировочной сессии и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении.
3. Настоящей заявкой декларируем, что против_____________________________________
(наименование Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании_________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановлена деятельность в порядке
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Копии документов прилагаются.
4. Сообщаем, что сведения о _____________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011
года №223-ФЗ Реестре недобросовестных поставщиков.
5. Данная заявка подается с пониманием того, что:
Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и
подачей заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;
Вы оставляете за собой право:
принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации;
отклонить все заявки.
6. В случае признания нас победителем котировочной сессии мы берем на себя обязательства
подписать проект договора с Заказчиком в соответствии с требованиями документации
котировочной сессии и условиями наших предложений, которые соответствуют условиям
документации котировочной сессии.
7. В случае если нашей заявке на участие в котировочной сессии будет присвоен второй номер,
а победитель котировочной сессии будет признан уклонившимся от заключения договора, мы
51
обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации
котировочной сессии и условиями наших предложений.
8. Мы извещены о включении сведений _____________________________________
(наименование Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении котировочной сессии просим сообщать уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов
котировочной сессии и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер
предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.
11. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «_____» _______ 201_ года
(но не менее 30 дней) и действительна до дня заключения договора.
12. Наше полное и сокращенное наименование ____________________________;
почтовый адрес ________________________________________,
банковские реквизиты:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
ОГРН _______________________
ОКВЭД _____________________
ОКДП ________________________
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника процедуры закупки
13. Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
_______________________________________________________________________________
(указать адрес направления корреспонденции, в том числе индекс)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки
_____________
(подпись)
______________
(Ф. И. О.)
(МП)
конец формы
К заявке необходимо приложить заполненный договор (Приложение № 2) в формате *.doc или
*.docx.
52
5.2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
начало формы
Приложение №1 к Заявке
от «____» __________ 2015 г. №________
На бланке организации.
_____________________
_______________________
Дата, исх. Номер
(указать наименование Заказчика)
Коммерческое предложение (предложение о цене договора)
Мы, _____________________________, в лице ________________________________________
(наименование Участника закупки)
Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)
предлагаем выполнить следующие работы:
№
пп
1
2
3
Наименование
Ед.
изм.
Кол.
ИТОГО: __________ --- _____ ---, в том числе НДС 18% ________ ---- ____ ----.
_________________
(подпись)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.П.
конец формы
Внимание: Коммерческое предложение подается в соответствии с требованиями технического задания
Раздела 3, заполняется в произвольной форме с расшифровкой (структурой) цены договора.
Участники котировочной сессии описывают поставляемый товар, который является предметом
котировочной сессии, его функциональные характеристики (потребительские свойства), а также его
количественные и качественные характеристики.
53
5.3. Форма анкеты участника
начало формы
Приложение № 2 к Заявке
от «____»_____________ 2015 г. №__________
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
3. Юридический (фактический) адрес участника закупки
4 Почтовый адрес участника закупки
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
6. Фактический (почтовый) адрес участника закупки
7. Телефоны Участника (с указанием кода города)
8. Факс Участника (с указанием кода города)
9. Адрес электронной почты Участника
10. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и контактного телефона
11. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с
указанием должности и контактного телефона
12. Сведения о выданных участнику закупки лицензиях,
необходимых для выполнения обязательств по договору
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты
действующей лицензии, наименование территории на которой
действует лицензия)
13. Выручка по балансу за последние три года, тыс. руб.
14. Чистая прибыль, тыс. руб.
Настоящим заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
54
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
……………………………………………………………………………………………
Руководитель организации
(подпись)
___________________
(Ф.И.О.)
_____________________
М.П к о н е ц ф о р м ы
* Участник по своему усмотрению может приложить копию баланса за 2 последних года
и копию отчета о прибылях и убытках.
55
5.4 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа
начало формы
Приложение № 3 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
Дата, исх. номер.
ДОВЕРЕННОСТЬ № __________
г. Москва
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №_________ выдан _________________ «____» _____________ г.
представлять интересы
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в котировочной сессии, на право заключения Договора _________________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной (единой)
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации —
доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись__________________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 2015 г.
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий
на основании доверенности.
Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется печатью.
56
5.5 Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации
начало формы
Приложение № 4 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
Запрос
на разъяснение положений закупочной документациикотировочной
заключения договора _______________________________.
сессии
на право
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации котировочной сессии:
№
п/п
Раздел закупочной
документации
Ссылка на пункт
закупочной
документации,
положения которого
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений закупочной документации
Ответ на запрос прошу направить по:
_____________________________________________________________________________
(нужное выбрать: почте – почтовый адрес, по факсу – номер, по эл. п.– адрес эл. п.)
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий на
основании доверенности. Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется
печатью.
57
5.6. Согласия лиц, паспортные данные которых представлены в составе заявки на
участие в конкурсе - на обработку персональных данных (при необходимости)
начало формы
Приложение № 5 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся
_________________________________________________________________________
(фамилия,
имя, отчество)
паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________
название выдавшего органа _________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку АО "Концерн "Созвездие" (далее
- Оператор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения,
паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом,
профессионально занимающимся закупочной деятельностью в АО "Концерн "Созвездие"и
обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной
деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные
данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости,
другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной
деятельности.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры).
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов,
связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности и составляет три года.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной и действует «______»_________________ 20____г.
бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить
их обработку.
__________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных
конец формы
58
5.7. Сведения о принадлежности Участника к субъектам малого или среднего
предпринимательства (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.13 г. №867-р)
начало формы
Приложение № 6 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
№
пп
1
2
3
4
Наименование условия
Данные Участника
закупки
для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов)
для юридических лиц - доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, (данное ограничение не распространяется на
хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежатучредителям (участникам)
таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или
созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо
бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального
образования или созданным государственными академиями наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
средняя численность работников за предшествующий календарный год
составляет:
а) до 15 человек включительно - для микро предприятий ;
б) до 100 человек включительно - для малых предприятий;
в) от 101 до 250 человек включительно - для средних предприятий.
выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за
предшествующий календарный год не превышает предельные значения,
установленные Правительством РФ:
а) для микропредприятий - 60 млн. рублей;
б) для малых предприятий - 400 млн. рублей;
в) для средних предприятий - 1000 млн. рублей.
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии
наибольшим по значению условием
______________
____________________________________________
(подпись, М.П.)(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
59
6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______________________
г._______________
«__»____20___г.
(полное наименование организации-Гаранта)
__________________________________________________________________, адрес места
нахождения: ____________________, почтовый адрес:_______________________________,
код ОКПО:_________________, ИНН:____________, финансовые
реквизиты:__________________________________________________________, реквизиты
лицензии Банка России на осуществление банковских
операций:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение
(полное наименование организации-Принципала)
__________________________________________________________________________________
__,
адрес места
нахождения:_______________________________________________________________,
почтовый адрес:_______________________, код ОКПО:_____________,
ИНН__________________,
финансовые реквизиты:____________________________, именуемый в дальнейшем
«Принципал»,
__________________________________________________________________________________
___(наименование обязательства по исполнению договора на
__________________________________
(название предмета договора, номер и
дата договора),
перед Акционерным обществом «Концерн «Созвездие», адрес места нахождения: 394018 г.
Воронеж, ул. Плехановская, 14, почтовый адрес: 394018
г. Воронеж, ул.
Плехановская, 14, ИНН: 3666127502, КПП: 366750001, финансовые реквизиты: р/с:
40702810013400115668, в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронеж, к/с:
30101810600000000681, БИК: 042007681, именуемым в дальнейшем «Бенефициар».
Гарант настоящим безотрывно обязуется выплатить Бенефициару любую сумму, не
превышающую_______________ рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
письменного Требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение
Принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана настоящая гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей гарантии
должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и
заверено печатью Бенефициара. К Требованию должны быть приложены заверенные
уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:
-платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу, с отметкой банка Бенефициара об исполнении;
-документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с
условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия
гарантийного срока);
60
-документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или
иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об
избрании, приказ о назначении, доверенность).
Приложение иных документов,вместе с указанным Требованием Бенефициара, не
требуется.
Основанием для выплаты денежной суммы по настоящей гарантии является
ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств перед Бенефициаром, в том числе в
случае:
поставки Принципалом товаров/оказания/выполнения Принципалом услуг/работ, не
соответствующих требованиям договора;
просрочки исполнения обязательств, в том числе пропуска Принципалом сроков,
установленных договором;
возникновения обстоятельств, установленных договором, при наступлении которых
Принципал обязан уплатить Бенефициару неустойку (штраф, пени);
причинения Принципалом Бенефициару просрочкой исполнения обязательств убытков
(расходов);
невозврата Принципалом Бенефициару полученного аванса.
Исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет Бенефициара.
В случае нарушения срока исполнения обязательства по Гарантии, Гарант обязуется
уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате
по Гарантии, за каждый календарный день просрочки.
Бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта,
если Гарантом в установленный срок не исполнено требование Бенефициара об уплате
денежной суммы по Гарантии.
Никакие изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают Гаранта от
обязательств по настоящей гарантии.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи и действует по
«____»________ 20___г. включительно.
Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Воронежской области.
Руководитель организации-Гаранта <2>
_______________
(подпись)
подписи)
_________________
(расшифровка
Вместе с безотзывной банковской гарантией предоставляются документы (копии документов), подтверждающие полномочия
лиц, на осуществление действия от имени банка (Гаранта).
2
61
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа