close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Утверждаю:
Директор МУП «Теплоцентраль» ______________/ Дейниченко В.Н./
(подпись)
(расшифровка)
М. П.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ по капитальному ремонту котельной
ж.мкр. Западный
2015 г.
г. Комсомольск-на-Амуре
1. Общие сведения
Настоящая документация определяет порядок проведения открытого конкурса (далее по
тексту: конкурс), требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и оформлению
документов, необходимых для участия в конкурсе.
Настоящая документация о проведении открытого конкурса (далее – конкурсная
документация) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту:
Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положением о закупке, размещенным на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru. и утвержденным заказчиком, указанным в извещении о проведении
настоящего конкурса.
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальных сайтах www.
zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru.
Конкурс проводится в целях поставки Продукции (поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг) для нужд заказчика, указанного в извещении о проведении настоящего конкурса.
По итогам проведения конкурса заключается договор, проект которого прикладывается к
настоящей конкурсной документации.
2. Порядок предоставления конкурсной документации и разъяснений
положений конкурсной документации
2.1.Настоящий раздел конкурсной документации определяет:
а) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
б) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений конкурсной документации.
2.2. Со дня размещения на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru
конкурсной документации заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме на бумажном носителе, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу настоящую
конкурсную документацию одним из следующих способов:
а) передать настоящую конкурсную документацию в письменной форме на бумажных
носителях лично заинтересованному лицу или его представителю, после внесения таким лицом
платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком.
Передача конкурсной документации осуществляется по адресу заказчика, указанному в
извещении о проведении настоящего открытого конкурса;
б) направить настоящую конкурсную документацию в электронной форме на адрес
электронной почты заинтересованного лица (при наличии такого адреса в заявлении);
в) направить настоящую конкурсную документацию в письменной форме на бумажных
носителях простым почтовым отправлением на почтовый адрес заинтересованного лица (в
случае указания такого адреса в заявлении), после внесения таким лицом платы за
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком.
2.3. Предоставление конкурсной документации до ее размещения на официальных сайтах
www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru не допускается.
2.4. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о
разъяснении положений настоящей конкурсной документации. Заказчик обязан разместить на
официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru ответ на запрос не позднее, чем за
три дня до дня окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, в случае если
указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за шесть дней до дня окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе.
2.5. Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки разместить на
официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru разъяснения положений настоящей
конкурсной документации, при этом такие разъяснения не должны менять её суть.
2
3. Требования к участникам закупки
3.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком.
3.2.Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением
закупок продукции для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей.
Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной
копией.
3.3.Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные заказчиком в
настоящем разделе конкурсной документации, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки.
3.4.При проведении настоящего конкурса устанавливаются следующие требования к
участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
2) в отношении участника закупки - юридического лица не должна проводиться ликвидация и
процедура банкротства,
3) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
4) у участника закупки не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
5)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об
учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки.
6) участник закупки должен обладать исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает
права на такие результаты в соответствии с требованиями Технического задания настоящей
конкурсной документации;
7) участник закупки должен обладать необходимыми для исполнения обязательств по договору:
финансовыми ресурсами, трудовыми ресурсами, опытом работы, машинами, механизмами,
оборудованием (если перечень таких финансовых ресурсов, трудовых ресурсов, опыта работы,
3
машин, механизмов, оборудования, а также требования к таким финансовым ресурсам,
трудовым ресурсам, опыту работы, машинам, механизмам, оборудованию установлены в
Информационной карте настоящей конкурсной документации).
3.5. Соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в
пункте 3.4 настоящего раздела конкурсной документации, подтверждается участниками закупки
путем предоставления в составе заявки на участие в процедуре закупке необходимых
документов, перечень которых указывается в Информационной карте настоящей конкурсной
документации.
В случае если такой перечень документов не установлен в Информационной карте
настоящей конкурсной документации - участник закупки не обязан предоставлять какие-либо
документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной
документацией к участникам закупки.
3.6. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товарам
российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного
законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а
также особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства,
указанным участникам закупки предоставляются преимущества при проведении процедур
настоящего открытого конкурса. Порядок предоставления таких преимуществ участникам
закупки устанавливается в Информационной карте настоящей конкурсной документации.
3.7. Участник закупки отстраняется от участия в настоящем открытом конкурсе, в любой
момент до заключения договора, в случае, если заказчик или комиссия по осуществлению
закупок установят, что участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную,
противоречивую) информацию.
До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке заказчик или
комиссия по осуществлению закупок вправе потребовать от участника закупки устранить
недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае если по истечении
установленного срока участник закупки устранит недостатки, его отстранение от участия в
настоящем открытом конкурсе не допускается.
3.8. Требования к участникам закупок, предусмотренные настоящей конкурсной
документацией, применяются также к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и
перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ,
оказываемых услуг.
В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) участник
закупки в составе своей заявки на участие к открытом конкурсе должен представить документы,
подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика)
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель
(субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении к исполнению договора и
согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков,
cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг,
установленным требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет
участник закупки.
4. Требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом
настоящего конкурса
Требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом конкурса, содержатся в
Техническом задании настоящей конкурсной документации. Участники закупки должны
4
осуществлять поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в полном соответствии с
указанными в Техническом задании требованиями.
5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в конкурсе. Порядок подачи, изменения и отзыва конкурсных заявок.
5.1. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в настоящем
конкурсе (далее – заявка) или лоте настоящего конкурса, если деление на лоты предусмотрено
настоящей конкурсной документацией.
5.2. В случае если настоящей конкурсной документацией предусмотрено несколько лотов,
и участник закупки желает принять участие в нескольких лотах одного конкурса, то такой
участник закупки оформляет и подает отдельную заявку на каждый из лотов конкурса. При этом
такая заявка должна содержать весь перечень документов и сведений, предусмотренных
настоящей конкурсной документацией.
5.3. Заявка подается по адресу заказчика, указанному в извещении о проведении
настоящего конкурса. Заявка подается: почтой, лично или с курьером. При проведении
процедуры конкурса в электронной форме – заявка подается в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью участника закупки, с учётом требований
Регламента электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» (Росэлторг) и Положения о закупке,
утвержденного заказчиком.
5.3.1. Срок действия заявки, подаваемой участником закупки, должен быть не менее срока,
установленного для проведения процедур конкурса и заключения договора с победителем
конкурса.
5.3.2.При внесении заказчиком изменений в извещение о проведении конкурса и (или)
конкурсную документацию и продлении сроков проведения процедур конкурса, участники
закупки должны продлить срок действия своих заявок либо отозвать заявки.
5.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: фирменное наименование, сведения об его
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства и о
месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона, а также
иные сведения в соответствии с формой 1, являющейся приложением к настоящей конкурсной
документации;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупки (для
юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки - иностранных
юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на
русский язык, заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации участника закупки:
- в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц - созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации),
- в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных
предпринимателей),
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах
www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru извещения о проведении настоящего конкурса и
конкурсной документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
5
официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru извещения о проведении настоящего
конкурса и конкурсной документации;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие в настоящем конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для
юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в настоящем конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности со штампом налогового
органа на последнюю отчетную дату и за предыдущий год с аудиторским заключением.
Аудиторское заключение представляется, если обязательное проведение аудита предусмотрено
законодательством;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие
в настоящем конкурсе для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами
участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос
об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо,
содержащее обязательство, в случае признания его победителем конкурса, о представлении
вышеуказанного решения до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной
сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
Продукции, являющейся предметом настоящего конкурса (если перечень таких документов
указан в Информационной карте настоящей конкурсной документации);
9) документы или копии документов, подтверждающие наличие у участника закупки
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты в соответствии с
требованиями Технического задания настоящей конкурсной документации (если перечень таких
документов указан в Информационной карте настоящей конкурсной документации);
10) документы или копии документов, подтверждающие наличие у участника закупки
необходимых для исполнения обязательств по договору: финансовых ресурсов, трудовых
ресурсов, опыта работы, машин, механизмов, оборудования (если перечень таких документов
указан в Информационной карте настоящей конкурсной документации);
11) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки
(если в Информационной карте настоящей конкурсной документации указан такой критерий
оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки, а также указан
перечень документов, которые участник закупки, должен предоставить в подтверждение своей
квалификации);
12) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой о списании денежных средств или копия
такого поручения, заверенная банком, в случае, если в Информационной карте настоящей
6
конкурсной документации содержится требование к участнику закупки о внесении обеспечении
конкурсной заявки и указан размер такого обеспечения. Указанные документы не
предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры конкурса в электронной
форме;
13) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках Продукции и иные предложения об условиях исполнения
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы
услуги и (или) работы согласно форме 2, являющейся неотъемлемой частью настоящей
конкурсной документации.
Форма 2 настоящей конкурсной документации также содержит инструкцию по её
заполнению в соответствии с требованиями заказчика.
14) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции, являющейся предметом
настоящего конкурса, требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к такой Продукции (если перечень таких документов указан в
Информационной карте настоящей конкурсной документации);
15) документы, предоставляемые в качестве обоснования предлагаемой участником закупки
цены договора, а именно: расчет предлагаемой цены договора и её обоснование. Указанные
документы предоставляются в случае, если в заявке участника закупки содержится предложение
о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении настоящего конкурса.
16) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и
документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в конкурсной
документации, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики)
участником закупки привлекаться не будут.
5.5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, образец (пробу) товара.
5.6. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе:
1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов;
2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны
быть сшиты в единую книгу;
3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись
документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа;
4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закупки или лицом,
уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и
скреплена печатью участника закупки (при наличии).
5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запечатанном
конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заявка на участие в
конкурсе на …», наименование и адрес заказчика, полное фирменное наименование
участника закупки и его почтовый адрес.
5.7. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Заявка,
полученная заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается
представившему ее лицу.
5.8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в Информационной карте
настоящей конкурсной документации, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок.
По требованию участника закупки заказчик должен выдать расписку о получении заявки.
5.9. Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением пп.5 п.5.6
настоящего раздела конкурсной документации не принимаются и не регистрируются.
5.10.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время до
момента вскрытия конвертов с заявками.
5.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, а также заказчик,
принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и
7
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
5.12. При проведении процедуры конкурса в электронной форме при оформлении и подачи
конкурсной заявки учитываются требования Регламента электронной торговой площадки ОАО
«ЕЭТП» (Росэлторг) и Положения о закупке, утвержденного и размещенного заказчиком на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
6. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе.
6.1. Для участия в настоящем конкурсе участникам закупки необходимо внести денежные
средства на расчетный счет заказчика до момента подачи заявки.
6.2. В составе заявки на участие в конкурсе участник закупки обязан приложить документы,
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения).
6.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты расчетного счета
заказчика и наименование платежа указаны в Информационной карте настоящей конкурсной
документации.
6.4. В случае проведения процедуры закупки в электронной форме – обеспечение заявки
предоставляется с учётом требований Регламента электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП»
(Росэлторг) и Положения о закупке, утвержденного заказчиком и размещенного на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
6.5. Возврат, равно как и удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о
закупке, утвержденного заказчиком и размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.1. Публично в день, во время, и в месте, указанные в извещении о проведении
настоящего конкурса и в Информационной карте настоящей конкурсной документации,
комиссия по осуществлению закупок, состав которой утверждает заказчик (далее – комиссия),
производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (лоте).
7.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.3. Регистрация участников и (или) их представителей, прибывших на процедуру
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, осуществляется заказчиком в Журнале
регистрации представителей участников закупки непосредственно перед заседанием комиссии по
осуществлению закупок.
7.4. При регистрации лицо, представляющее интересы участника закупки должно
предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а так же доверенность (в случае
отсутствия полномочий действовать от имени участника закупки без доверенности), дающую
право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.5. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
7.6. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе в
порядке их поступления по Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе последовательно
по каждому лоту (при наличии лотов в настоящей конкурсной документации).
7.7. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, указанные заявки комиссией не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.
7.8. При вскрытии конвертов с заявками комиссия ведет протокол вскрытия конвертов, в
который заносится информация о наименовании каждого участника закупки, конверт с заявкой
8
на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке.
7.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми
присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и размещается на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
7.10. При проведении конкурса в электронной форме процедура вскрытия конвертов
осуществляется с учётом требований Регламента электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП»
(Росэлторг) и Положения о закупке, утвержденного заказчиком и размещенного на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет проверку
соответствия участников закупки на соответствие требованиям, установленным настоящей
конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок установлен в Информационной карте настоящей конкурсной
документации.
8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе
в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
8.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней, следующих
за днем его подписания, размещается на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и
www.kmscity.ru.
8.4. При рассмотрении заявок на участие в настоящем конкурсе участник закупки не
допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредставления документов, установленных настоящей конкурсной документацией,
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;
2) несоответствия участника закупки, требованиям, установленным настоящей конкурсной
документацией;
3) непоступления в срок денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в
настоящем конкурсе, если требование о таком обеспечении установлено в настоящей конкурсной
документации;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей конкурсной
документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора, установленную в настоящей конкурсной
документации;
5) предоставления недостоверных сведений в отношении участника закупки
(субподрядчика) или предлагаемой Продукции;
6) если предлагаемая участником закупки цена договора, указанная в заявке на участие в
конкурсе, на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной
в извещении настоящей конкурной документации:
а) и участник закупки, предложивший такую цену не предоставил в составе заявки расчет
предлагаемой цены договора и её обоснование;
б) и итогам проведенного анализа представленных в составе заявки расчета и обоснования
цены договора комиссия по осуществлению закупок пришла к обоснованному выводу о
невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им условиях.
8.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в настоящем
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании
9
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие
в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании
участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку
на участие в конкурсе в отношении этого лота.
9. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок.
9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
поданных участниками закупки, признанными участниками настоящего конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок указан в Информационной карте настоящей
конкурсной документации.
9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в
порядке, которые установлены в Информационной карте настоящей конкурсной документацией.
9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на
участие в конкурсе, содержащих такие условия.
9.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
9.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми
присутствующими членами комиссии и размещается заказчиком на официальных сайтах
www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru в течение трех дней, следующих за днем подписания
указанного протокола.
9.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение десяти рабочих дней со
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один
экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к
настоящей конкурсной документации.
10. Заключение договора по итогам проведения конкурса.
10.1.Договор заключается с участником конкурса, признанным победителем по итогам
оценки и сопоставления заявок или в иных случаях, предусмотренных Положением о закупке,
утвержденным заказчиком и размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на
условиях, указанных в заявке такого участника и условиях, указанных в настоящей конкурсной
документации.
10.2. Срок, отведенный на заключение договора, указан в Информационной карте
настоящей конкурсной документации.
11. Требование об обеспечении исполнения договора.
10
11.1. В случае если в Информационной карте настоящей конкурсной документации
указаны: способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения
договора, подлежащего заключению по итогам проведения настоящего конкурса, то такой
договор заключается с участником закупки только после предоставления соответствующего
обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями и условиями, указанными в
Информационной карте.
12. Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств,
предусмотренных договором.
12.1. В случае если в Информационной карте настоящей конкурсной документации
указаны: способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, предусмотренных договором, а также перечень гарантийных
обязательств, на которые требуется предоставить обеспечение, участник закупки, с которым
заключается договор, обязан предоставить такое обеспечение в соответствии с условиями,
указанными в Информационной карте настоящей конкурсной документации.
13. Отказ от проведения конкурса.
13.1. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса в срок, указанный в
Информационной карте настоящей конкурсной документации.
13.2. Решение об отказе от проведения конкурса размещается заказчиком на официальных
сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru в день принятия такого решения.
11
14. Информационная карта
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
Место поставки Продукции
г.Комсомольск-на-Амуре
ж.мкр.
(поставки товара, выполнения работ,
Западный
оказания услуг)
Условия поставки Продукции
В соответствии
с
техническим
(поставки товара, выполнения работ,
заданием
оказания услуг)
Сроки (периоды) поставки Продукции
с момента подписания договора по (поставки товара, выполнения работ,
25.08.2015г.
оказания услуг)
Сведения о цене. Порядок оплаты по договору
Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) либо единицы
Продукции (товара, работы, услуги)
3 258 862,00 рублей (три миллиона
двести пятьдесят восемь тысяч
восемьсот шестьдесят два руб.) с
учетом НДС
Порядок формирования цены договора (цены В цену договора включены все
лота), а именно с учетом или без учета уплачиваемые и взимаемые на
расходов на перевозку, страхование, уплату территории РФ налоги и пошлины,
таможенных пошлин, налогов и других сборы, а так же иные затраты
обязательных платежей;
связанные с исполнением договора
Форма, сроки и порядок оплаты Продукции
Расчет с Подрядчиком производится
(товаров, работ, услуг)
в течение 10 (десяти) дней с момента
приемки
Заказчиком результата
выполненных
с
надлежащим
качеством работ и после получения
Заказчиком денежных средств из
местного бюджета.
При этом
Заказчик вправе
продлить срок
расчета до момента устранения
Подрядчиком недостатков (при их
наличии) с последующей приемкой
результата выполненных работ, либо
возмещения
им
расходов,
произведенных Заказчиком.
Все
расчеты по настоящему договору
осуществляются путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
поставщика.
Сроки проведения процедур открытого конкурса. Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
Дата начала и дата окончания срока
Дата начала:
предоставления участникам разъяснений
«10» апреля 2015г.
положений конкурсной документации
Дата окончания:
«11» мая 2015г.
В случае, если запрос поступил к
заказчику не позднее чем за 6 (шесть)
календарных дней до дня окончания
подачи конкурсных заявок
Место, дата начала, дата и время окончания
МУП
«Теплоцентраль»,
681006,
срока подачи заявок на участие в конкурсе
г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Пугачева,84.
3 этаж, кабинет директора
Дата начала:
«10» апреля 2015г.
12
5.3
Место, дата, время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе или
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие
в конкурсе
5.4
Место и дата рассмотрения заявок на участие
в конкурсе
5.5
Срок рассмотрения заявок на участие в
конкурсе
Место и дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
5.6
5.7
6
6.1
Дата и время окончания:
«11» мая 2015г.
в 16 час. 30 мин.
МУП
«Теплоцентраль»,
681006,
г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Пугачева,84.
3 этаж, кабинет директора
«12» мая 2015г.
в 09 час.00мин.
МУП
«Теплоцентраль»,
681006,
г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Пугачева,84.
3 этаж, кабинет директора
«13» мая 2015г.
согласно Положению о закупке
МУП
«Теплоцентраль»,
681006,
г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Пугачева,84.
3 этаж, кабинет директора
«14» мая 2015г.
в 09 час.00мин.
согласно Положению о закупке
Срок оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе
Обеспечение заявки, исполнения договора и гарантийных обязательств по
договору:
Размер обеспечения заявки, реквизиты
10% от начальной (максимальной)
расчетного счета заказчика и наименование
цены договора
платежа
325 886,00 рублей (триста двадцать
пять тысяч восемьсот восемьдесят
шесть) руб.
Муниципальное унитарное
предприятие «Теплоцентраль»
ИНН 2703004651 КПП 270301001
Расчётный счёт №
40702810500270000040
Кор/ счёт
№
30101810300000000765
БИК 041012765
ОАО «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК»
Назначение платежа: обеспечение заявки
на участие в открытом конкурсе на
выполнение работ по капитальному
ремонту котельной (с заменой 1котла)
6.2
6.3
6.4
Способ, размер, порядок предоставления и
срок действия обеспечения исполнения
договора
Способ, размер, порядок предоставления и
срок действия обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, предусмотренных
договором
Перечень гарантийных обязательств по
договору, на которые необходимо
Не требуется
Не требуется
Не установлен
13
предоставить обеспечение
7
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и
сопоставления заявок в соответствии с критериями оценки
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется
использованием следующих критериев оценки заявок:
1. «Цена договора и (или) цена договора за единицу Продукции».
Значимость критерия составляет 70%.
2. «Квалификация участника закупки».
Значимость критерия составляет 30%.
с
1.Порядок оценки
по критерию: «Цена договора и (или) цена договора за
единицу Продукции»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора и (или) цена
договора за единицу Продукции», определяется по формуле:
Rai =
A
min
Ai
х 100 х КЗ,
где:
Rai
- рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по
указанному
критерию;
Amin - минимальное предложение участника закупки о цене договора (по
сумме цен
за единицу Продукции), указанной в заявке из представленных
допущенными
участниками закупки предложений;
Ai
-
предложение участника закупки по цене договора (по сумме
цен за единицу Продукции);
КЗ коэффициент значимости показателя. В случае если используется
один показатель, КЗ = 1.
Оценка по данному критерию осуществляется по общей цене договора.
2. Порядок оценки по критерию «Квалификация участника закупки»:
Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение
от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены,
сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в
документации, должна составлять 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника
закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.
В случае применения нескольких показателей рейтинг, присуждаемый заявке
участника закупки по данному критерию, определяется по формуле:
Rс
i
С х КЗ
=
i
1
i
i
+ С х КЗ + ... + С х КЗ ,
1
2
2
k
k
где:
Rci - рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по указанному
критерию;
Cк i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии), присуждаемое комиссией заявке участника закупки по k-му показателю,
где k - количество установленных показателей.
КЗk коэффициент значимости показателя по k-му показателю, где k количество
установленных показателей.
14
При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника закупки.
Максимальное количество баллов – 100.
Непредставление сведений о квалификации участника – 0 баллов;
Сумма баллов, полученных по всем критериям оценки заявок, является итоговым
рейтингом заявки.
8
9
Перечень требований к участникам закупки в соответствии с пп.7 пункта 3.4
настоящей конкурсной документации
1.Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
2.Наличие в штате работников для производства СМР, имеющих документы о
подготовке/допуске к работе
3.Наличие необходимых единиц строительной автотранспортной и спецтехники в
собственности либо на ином законном основании, необходимой для производства
работ
4. Опыт работы на аналогичных объектах не менее 3-х лет
5. Наличие положительных отзывов от заказчиков о выполненных аналогичных
работах
Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (с учётом
требований пункта 5 настоящей конкурсной документации)
1. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Копии штатного расписания (в котором имеются должности специалистов, на
которых подтверждается квалификация), заверенная копия выписки из трудовой
книжки/копией трудовой книжки (либо копии договора) с указанием последнего и
действительного на момент проведения конкурса места работы (организация
участника закупки), заверенной копией свидетельства о повышении квалификации
либо сертификатов, либо протоколов об аттестации
3.Копии заверенной копией ПТС, либо заверенной копией договора аренды, либо
заверенной копией договора лизинга
4. Копии отзывов, заверенные руководителем предприятия копиями
5.Копии договоров аналогично выполненных работ
с актами сдачи-приемки
выполненных работ
10
Срок отказа от проведения конкурса
Заказчик вправе отказаться от
проведения настоящего конкурса не
позднее, чем за день до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе
15
4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Капитальный ремонт котельной ж.мкр. Западный
город Комсомольск-на-Амуре»
Перечень основных данных и
Содержание требований
требований
Наименование объекта
«Капитальный ремонт котельной ж.мкр.
Западный»
Основание для ремонта
План финансирования капитального ремонта на
2015 год из средств городского бюджета.
Заказчик
МУП «Теплоцентраль», 681006, г.Комсомольскна-Амуре, ул.Пугачева, 84
Исполнитель
По результатам открытого конкурса
5
Вид строительства
Капитальный ремонт существующей котельной
6
Стадийность проектирования
Одностадийное, проектная документация
7
Место строительства
г. Комсомольск-на-Амуре, ж.мкр. Западный
8
Сроки исполнения
9
9.1.Потребность в теплоэнергии:
9.2.Вид топлива
9.3.Установленная мощность
котельной
Температурный график
теплоснабжения
Строительно-монтажных15.08.2015
г.
завершение
СМР
и
индивидуальных испытаний котельной
25.08.2015 г. завершение пуско-наладочных
работ, испытаний с выдачей режимных карт.
Отопление – 0,93 Гкал/ч, ГВС - 0,07 Гкал/ч
(мазут)
5,0 Гкал/ч.
№
пп
1
2
3
10
11
Основные требования к
конструктивным и объемнопланировочным решениям
12
13
Основные требования к системе
автоматизации
Основные требования к
технологическому оборудованию
котельной
14
Состав рабочей документации
95/70оС при температуре наружного воздуха:
- 35оС.
Проектом предусмотреть:
- Замена парового котла, тип: Е-1,0-14ГМ, с
автоматической газо-мазутной горелкой, на
автоматический водогрейный котел типа: КВ1,6-95 ГсМ
Автоматическое
управление
процессом
горения: топливо-воздух
Проектом предусмотреть:
Замена
парового
котла
на
автоматизированный
водогрейный
котёл
мощностью - 1,6 Гкал/ч
- Автоматическая газо-мазутная горелка
импортного(отечественного) производства
Проектные работы выполнить в соответствии с
требованиями Постановления правительства
16
15
Основные требования к исходным
данным
16
Инженерное обеспечение
17
Основные требования к
согласованию ПСД
18
Дополнительные требования
РФ № 87 от 16.02.08 г., регламентами, нормами
и правилами в области строительства,
нормативных
документов
надзорных
и
контролирующих органов в том числе:
- ОПЗ. Общая пояснительная записка.
- ТП. Тепломеханическая часть,
- ЭМ. КИП и А.
- Сметы.
Все необходимые данные для проектирования
предоставляет в соответствии с требованиями
СНИП эксплуатирующая организация
Подключение к действующим коммуникациям,
согласно ТУ.
1. До начала проектирования согласовать
тепломеханические
схемы
и
подбор
оборудования
с
эксплуатирующей
организацией и Заказчиком
2. Согласование ПСД с Ростехнадзором
осуществляет Исполнитель за свой счет.
Исправление замечаний по заключению
Ростехнадзора
производит
проектная
организация в течение 15 календарных дней за
свой счет.
Исполнитель передает Заказчику:
1. Проектную документацию на бумажном
носителе - 1 экземпляр.
2. Сметная документация – расчет в базе
2001 г. с пересчетом в текущие цены.
– 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экз.
на электронном носителе.
17
16. Типовые формы для заполнения
Форма 1. Анкета участника закупки
Для юридических лиц:
Фирменное наименование
Сведения об организационно-правовой
форме
Местонахождение
Почтовый адрес
Юридический адрес
Номер контактного телефона
ФИО контактного лица,
ИНН
КПП
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные
Сведения о регистрации по месту
жительства
Место фактического проживания
Номер контактного телефона
ИНН
Руководитель или
иной представитель
________________________ ________________
(подпись)
(ФИО)
М.П. *
*-при наличии печати
18
19
Форма 2 . Конкурсное предложение участника закупки и инструкция по
заполнению
Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качестве товара (работы, услуги)
на ______________________________________________________________:
(указывается полное наименование товара (работы, услуги)
Изучив конкурсную документацию, техническое задание, в том числе условия и порядок
проведения настоящего конкурса, проект договора, мы,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации – Участника закупки по учредительным документам)
в лице
____________________________________________________________________________,
( Ф.И.О. уполномоченного представителя )
декларируем о своем соответствии требованиям, предусмотренным конкурсной документацией и
подтверждаем правомочность заключать договор.
В отношении нас:
- не проводится процедура ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в процедурах закупки;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки;
Мы подтверждаем свое соответствие требованиям Заказчика, предъявляемым к участнику
закупки для исполнения обязательств по договору, и согласны на оказание услуг в соответствии
с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных ниже:
Предложение по цене договора
Наименование критерия
Предложение участника*
(указать значение цифрами и прописью с НДС)
Цена договора
20
В цену договора включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и
пошлины, сборы, а так же иные затраты связанные с исполнением договора.
*В случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, то
предложение участника по цене договора должно быть представлено без НДС, с обязательным
указанием на то, что предложена цена договора без НДС.
Предложение по квалификации участника
№ Наименование
Требование к документам
Предложение
участника
Подтверждается
копиями Да/нет
договоров
аналогично
выполненных работ
с актами
сдачи-приемки
выполненных
работ
Да/нет
Подтверждается
заверенной
копией ПТС, либо заверенной
копией договора аренды, либо
заверенной
копией
договора
лизинга
1
Наличие опыта аналогичных работ
(за последние 3 (три) года)
2
Наличие необходимых единиц
строительной автотранспортной и
спецтехники в собственности либо
на ином законном основании,
необходимой для производства
работ
Наличие в штате работников для
Подтверждается
заверенной Да/нет
производства СМР, имеющих
копией штатного расписания (в
документы о подготовке/допуске
котором
имеются
должности
специалистов,
на
которых
подтверждается
квалификация),
заверенной копией выписки из
трудовой книжки/копией трудовой
книжки (либо копии договора) с
указанием
последнего
и
действительного
на
момент
проведения конкурса места работы
(организация участника закупки),
заверенной копией свидетельства
о повышении квалификации либо
сертификатов, либо протоколов об
аттестации (по строительству
Наличие положительных отзывов
Подтверждается заверенными,
Да/нет
от заказчиков о выполненных
руководителем предприятия
аналогичных работах
копиями этих отзывов
3
4
Для подтверждения указанных сведений предоставлены копии
позиции вышеуказанной таблицы.
Приложение на ____листах
Руководитель или
иной представитель
документов
каждой
________________________ ________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
21
Инструкция по заполнению заявки
1.) Участник закупки оформляет и подает заявку на участие в конкурсе, составленную на
русском языке в письменной форме на бумажных носителях, в соответствии с требованиями
настоящей конкурсной документации.
При заполнении участником закупки типовых форм документов, входящих в состав заявки,
заполнению подлежат все предусмотренные разделы, столбцы и графы.
Текст заявки и текст документов, входящих в состав заявки, должен быть хорошо читаем и
распознаваем. Используемые в тексте заявки и документов, входящих в её состав, сокращения и
аббревиатуры должны иметь соответствующие расшифровки.
2.) При поставке товаров либо при выполнении работ, оказании услуг, где участником
закупки используются товары, в заявке указываются точные характеристики таких товаров в
соответствии с требованиями Технического задания настоящей конкурсной документации.
Указание параметров товаров, сопровождающихся словами «от», «до», «не более», «не менее»,
«не свыше» и пр., которые не позволяют определить его четкое значение, не допускается.
3.) При указании в составе заявки словесных обозначений товарных знаков товаров,
предлагаемых к поставке либо используемых при выполнении работ (оказании услуг), не
допускается сопровождение таких товарных знаков словами «или эквивалент».
22
ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА №__
г. Комсомольск-на-Амуре
« »
2015 г.
МУП «Теплоцентраль», в лице директора Дейниченко Владимира Николаевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и «__________», в лице директора
___________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой
стороны (далее также – стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и срок выполнения работ
1.1.
Подрядчик
обязуется
выполнить
по
заданию
Заказчика
работы,
а
именно:
«____________________________». Содержание, объем работ устанавливается согласованной
сторонами локальной сметой (Приложение №1 к настоящему договору).
1.2.
Начало работ: - с момента подписания договора.
1.3.
Окончание: - не позднее 25 августа 2015 года.
2. Стоимость и порядок оплаты работ
2.1.
Общая стоимость работ по настоящему договору составляет _______________ рублей, в том числе
НДС 18% – _____________ рублей.
2.2.
Цена договора, указанная в пункте 2.1, установлена по результатам открытого конкурса.
2.3.
Заказчик в ходе исполнения договора не вправе изменять объем всех предусмотренных контрактом
работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор.
2.4.
Оплата за выполнение работ производится на основании подписанных с обеих сторон актов
выполненных работ.
2.5.
Расчет с Подрядчиком производится в течение 10 (десяти) дней с момента приемки Заказчиком
результата выполненных с надлежащим качеством работ и после получения Заказчиком денежных средств
из местного бюджета. При этом Заказчик вправе продлить срок расчета до момента устранения Подрядчиком
недостатков (при их наличии) с последующей приемкой результата выполненных работ, либо возмещения им
расходов, произведенных Заказчиком на основании п. 3.3.2.
3. Права и обязанности сторон
3.1.
Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему договору) в
установленный срок;
3.1.2. По требованию Заказчика предоставлять информацию, в том числе документацию, касающуюся хода
выполнения работ и (или) используемых материалов;
3.1.3. Безвозмездно устранять недостатки работ в согласованный с Заказчиком срок, установленный
соответствующим предписанием Заказчика;
3.1.4. Предупредить Заказчика в срок, не превышающий 2 (Двух) дней, и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих
невозможность завершения работ в установленный срок либо грозящих годности или прочности их
результатов;
3.1.5. Предупредить Заказчика о готовности к сдаче результата работ не позднее 1 (Одного) дня с момента их
завершения;
3.1.6. В срок не более 24 (Двадцати четырёх) часов известить Заказчика о наступлении форс-мажорного
обстоятельства и приостановлении выполнения работ, вызванном его наступлением;
3.1.7. Соблюдать требования правил, регламентирующих ход выполнения работ, в том числе строительных
норм и правил, правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны
труда и нести ответственность за их нарушения;
3.1.8. В письменной форме в двухдневный срок сообщать об изменениях в своём наименовании,
исполнительном органе, уполномоченном на заключение договоров и совершение сделок от имени
Подрядчика, месте нахождения, банковских реквизитах, телефонах, о принятии решения о предстоящей
реорганизации или ликвидации;
3.1.9. К моменту приёмки Заказчиком результата выполненных работ освободить место выполнения работ от
принадлежащего Подрядчику и (или) иным лицам, им привлечённым (п. 3.4.2), инструмента, образовавшихся
отходов;
3.1.10. При подписании настоящего договора предоставить Заказчику заверенную копию свидетельства СРО
на осуществление вида деятельности;
3.1.11. В случае досрочного расторжения настоящего договора (в т.ч. в случае, предусмотренном п. 6.2), в
23
порядке и сроки, определённые п.п. 5.1-5.3, сдать Заказчику результат выполненных к данному моменту работ;
3.1.12. В случае досрочного расторжения настоящего договора (в т.ч. в случае, предусмотренном п.6.2), в
течение 5 (Пяти) банковских дней с момента расторжения возвратить перечисленную Заказчиком часть
средств, соответствующих стоимости невыполненных работ и передать оплаченный Заказчиком материал;
3.1.13. Предоставить Заказчику документ, удостоверяющий полномочия иного, нежели подписавшее
настоящий договор от имени Подрядчика, лица, привлечённого в необходимых случаях Подрядчиком (в
частности, для подписания актов приёмки работ), с передачей его надлежащим образом заверенной копии
Заказчику;
3.1.14. В случае если в результате проверки, проводимой налоговыми органами, к Заказчику будут применены
налоговые санкции из-за недобросовестности (в качестве налогоплательщика) Подрядчика или его
контрагентов, Подрядчик обязан уплатить штрафы и пени Заказчику в размере налоговых санкций,
предъявленных Заказчику. Вышеуказанные штрафы и пени возмещаются Подрядчиком на основании
претензии Заказчика.
3.1.15. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, установленные настоящим договором и
действующим законодательством.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить Подрядчику работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором;
3.2.2. Незамедлительно известить Подрядчика о наступлении форс-мажорного обстоятельства;
3.2.3. При досрочном расторжении настоящего договора принять и оплатить выполненные к данному
моменту с надлежащим качеством работы в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.1-5.3
3.2.4. Предоставить Подрядчику свободный доступ к месту выполнения работ, в том числе обеспечить
освобождение данного места от имущества, препятствующего выполнению работ;
3.2.5. Нести ответственность за ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязательств в случае,
когда таковые являются следствием его виновных действий (бездействия);
3.2.6. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, установленные настоящим договором и
действующим законодательством.
3.3.
Заказчик вправе:
3.3.1. Проверять ход и качество работ, соответствие предоставленного Подрядчиком материала
действующим требованиям (стандартам, регламентам, правилам и т.п.);
3.3.2. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения Подрядчиком обязательства по устранению
недостатков работ (п. 3.1.3), привлечь для устранения недостатков в результатах выполненных работ третьих
лиц с последующей оплатой их работы Подрядчиком. Данное положение применимо также к недостаткам,
обнаруженным в течение гарантийного срока;
3.3.3. Договором не предусмотрены дополнительные объёмы работ и размер их оплаты;
3.3.4. Пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим договором и действующим
законодательством.
3.4.
Подрядчик вправе:
3.4.1. С согласия Заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим договором;
3.4.2. С согласия Заказчика привлечь других лиц для выполнения работ по настоящему договору, оставаясь
ответственным за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими соответствующих
обязательств;
3.4.3. Пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим договором и действующим
законодательством.
4. Порядок поставки Товара.
4.1. Поставка Товара производится на условиях, указанных в Спецификации.
4.2. Поставка Товара производится железнодорожным или автомобильным транспортом с привлечением услуг
транспортной компании или перевозчиков по реквизитам грузополучателя. Стоимость доставки и
командировочные расходы включены в цену договору и отдельно возмещению не подлежат.
4.3. Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности Товара к отгрузке. Данное уведомление
отправляется факсимильной или электронной связью на адреса, указанные Покупателем при заключении
настоящего Договора. По дополнительному соглашению Сторон допускается отправление уведомлений
телефонограммами.
5.Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. Стороны не несут ответственности, если невозможность исполнения ими обязательств по настоящему
договору возникла вследствие форс-мажорных обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и
непреодолимых обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, могущих воспрепятствовать исполнению
обязательств), в том числе: стихийные бедствия, аварии природного и техногенного характера, забастовки,
моратории, установленные Правительством Российской Федерации, иные подобные обстоятельства,
объективно ограничивающие исполнение сторонами своих обязательств.
24
При наступлении форс-мажора исполнение договора может быть приостановлено на время его действия без
каких-либо санкций для пострадавшей стороны.
5.3.При ненадлежащем исполнении или неисполнении своих обязательств (в частности, при нарушении сроков
выполнения работ и (или) устранения недостатков) Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим
договором, обязан уплатить Заказчику пеню в размере 1/300 установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования
за каждый день существования соответствующего нарушения (нарушений) до момента его (их) полного
устранения.
5.4.В случае нарушения Подрядчиком обязательства по возмещению расходов Заказчика, произведённых на
основании п. 3.3.2, в пятидневный срок с момента предъявления соответствующего требования, Подрядчик,
начиная с 6-го дня, уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 установленной ЦБ РФ ставки
рефинансирования за каждый день просрочки от общей стоимости работ по устранению недостатков за
каждый день до момента полного возмещения соответствующих расходов.
5.5. Заинтересованная сторона вправе предъявить требование (требования) другой стороне об уплате
неустойки (пени, штрафа) и (или) возмещении убытков с обязательным соблюдением письменной формы и
приложением расчёта соответствующих сумм.
6.Приёмка работ и особые условия
6.1. Приёмка Заказчиком результата выполненных работ осуществляется в пятидневный срок с момента
завершения работ с Подрядчиком и оформляется Актом о приёмке выполненных работ. Заказчик
рассматривает и подписывает полученный акт либо (при наличии претензий с указанием их в письменной
форме) сообщает Подрядчику о причинах отказа в принятии результатов работ.
6.2. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта иного документа, фиксирующего
обнаруженные недостатки, для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу в целях фиксации
недостатков и их характера, что не исключает право Заказчика обратиться в арбитражный суд.
6.3. При освидетельствовании скрытых работ (в случае их наличия) Подрядчик уведомляет Заказчика не менее
чем за 1 (Один) день о необходимости прибытия на место выполнения работ. В уведомлении указывается
дата и время необходимого присутствия.
6.4. По дополнительному согласованию сторон в порядке, установленном п.п. 5.1-5.3, может производиться
промежуточная (например, еженедельная, ежемесячная) приёмка отдельных этапов работ. В таком случае
конкретные сроки выполнения этапов работ, а также их объём, дополнительно согласовываются
уполномоченными представителями сторон.
6.5. Стороны с взаимного согласия исходят из того, что содействие Заказчика Подрядчику выражается в
возможном (по просьбе Подрядчика) консультировании относительно способа выполнения работ и (или)
применения материалов. Иное дополнительное содействие со стороны Заказчика осуществляется с его
согласия.
6.6. В случае (случаях), дополнительно установленных Заказчиком, возмещение убытков и уплата неустойки за
неисполнение обязательства (обязательств) Подрядчиком и (или) иными, привлечёнными на основании п.
3.4.2 лицами, не освобождают от исполнения в натуре соответствующего обязательства (обязательств)
Подрядчиком.
6.7. Требование Заказчика по возмещению его расходов, произведённых согласно п. 3.3.2, и (или) его
требование об уплате неустойки и (или) возмещении убытков за нарушение Подрядчиком и (или) лицами,
им привлечёнными (п. 3.4.2), обязательства (обязательств) по настоящему договору может быть
удовлетворено за счёт остатка денежной суммы, предназначенной к перечислению Подрядчику.
Удовлетворение соответствующего требования Заказчика в пределах такого остатка производится путём
вычета Заказчиком из суммы остатка неустойки и (или) причинённых убытков (при их наличии) и (или)
расходов, произведённых согласно п. 3.3.2.
6.8. Лицо (подрядчик, субподрядчик), предоставившее оборудование и инструмент, необходимые для
выполнения работ, несёт риск случайной его гибели или случайного повреждения. Подрядчик несёт риск
случайной гибели или случайного повреждения материала до момента подписания сторонами документа о
приёмке выполненных с надлежащим качеством работ либо последнего из этапов работ (в случае,
установленном п. 5.4). Данный период продлевается на время устранения недостатков (при их наличии).
6.9. Выплаты Заказчика Подрядчику по настоящему договору производятся в соответствии со счетами,
самостоятельно доставляемыми представителем Подрядчика в бухгалтерию Заказчика. При этом
обязанность Заказчика по уплате считается надлежащим образом исполненной в момент списания
соответствующих сумм с расчётного счёта Заказчика.
6.10. В случае отсутствия извещения Заказчика о факте изменения реквизитов Подрядчика (п. 3.1.8),
сообщения направленные (переданные) в адрес Подрядчика, указанный в ст. 9, считаются направленными
(переданными) по надлежащему адресу, хотя бы Подрядчик более и не находился по нему. Надлежащим
уведомлением является направление корреспонденции заказным письмом с уведомлением или описью
вложения либо вручением непосредственно представителям сторон.
6.11. Переписка и извещения по настоящему договору направляются Заказчику на его почтовый адрес.
6.12. К положениям, не урегулированным настоящим договором, применяется действующее
25
законодательство.
6.13. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
по одному для каждой из сторон.
7. Основания и порядок изменения, дополнения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения настоящего договора имеют силу в случае их оформления в письменном
виде и подписания сторонами.
7.2. Заказчик вправе в одностороннем (в несудебном) порядке отказаться от исполнения настоящего договора
при задержке Подрядчиком хода выполнения работ, когда без согласия Заказчика увеличивается срок
окончания работ более чем на 15 (Пятнадцать) дней (за исключением случаев наступления форс-мажорных
обстоятельств.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по иным основаниям, установленным действующим
законодательством.
7.4. Настоящий Договор действует с момента его подписания до окончательного выполнения сторонами своих
обязательств.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Срок гарантии результатов выполненных работ и материалов составляет 5 (пять) лет с момента подписания
сторонами документа о приёмке выполненных с надлежащим качеством работ либо документа о приёмке
последнего из этапов выполненных с надлежащим качеством работ (в случае, предусмотренном п. 5.4).
При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (при их наличии).
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны стремятся к разрешению разногласий по настоящему договору в досудебном порядке путём
направления претензий. Срок ответа на претензию не должен превышать 10 (Десяти) дней с момента её
получения.
9.2. Заинтересованная сторона вправе непосредственно обратиться в арбитражный суд.
Приложения:
1
2
Локальная смета
Спецификация
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
МУП «Теплоцентраль»
ПОДРЯДЧИК
26
Приложение №2
к Договору № ___________
от «____» _______ 2015 года
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я №1
«______» ___________ 2015 г.
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование работ
Капитальный
ремонт
котельной
(согласно содержания и объемов ЛСР):
замена парового котла Е1.0-14ГМ на
водогрейный котел КВ-1.6-95, в том
числе
поставка
необходимого
оборудования
Пуско-наладочные работы
Проектные (изыскательские) работы
Итого:
в т.ч. НДС 18 %:
Сумма работ в
рублях с НДС
2 614 258-00
448 840-00
195 764-00
3 258 862-00
497 114,50
Директор
МУП «Теплоцентраль»
_________________ / В.Н. Дейниченко /
м.п.
27
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа