close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
АО «Концерн «Созвездие»
_________________ /_____________/
«_____» ____________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого конкурса на право заключить
договор на выполнение работ по ремонту комнат № 134а, 134 расположенных в здании
главного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 14
№ 301-11/389
СОГЛАСОВАНО:
Начальник службы
организации закупок 301
Главный инженер
_________________
О.Н. Струкова
____________________
Ю.П.Скапцов
Воронеж, 2015 г.
Извещение о проведении открытого конкурса
1) способ закупки– открытый конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номера контактных телефонов Заказчика – АО «Концерн «Созвездие», место нахождения:
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул.
Плехановская, д. 14, контактный телефон: +7(473) 255-19-15 [email protected]
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг- указан в разделе 3 «Техническое задание»
Документации о проведении открытого конкурса.
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг– Россия, г. Воронеж,
ул. Плехановская, д. 14
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора –
1 326 592 (один миллион триста двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто два рубля
00 коп., в том числе НДС 18%: 202361,49 руб.)
6) срок, место и порядок предоставления документации об открытом конкурсе –
конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru
Номер процедуры: 31502220990
7) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе –
«27» апреля 2015 года, время окончания подачи заявок 9-00 (время московское) по адресу
Заказчика
8) место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе –
установлены в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»«27» апреля 2015 года,
по адресу Заказчика
9) место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе –установлены
в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»«27» апреля 2015 годапо адресу
Заказчика.
10) место и дата подведения итогов открытого конкурса – установлены в части III
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»«29» апреля 2015 годапо адресу Заказчика.
11) Конкурсная документация- прилагается.
12) код классификатора ОКДП– 4520080
13) отказ от проведения конкурса - Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса. В
случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик
возвращает участникам процедуры закупки денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого конкурса.
2
Раздел 1. Общие условия проведения открытого конкурса
Подраздел 1. Общие сведения
Статья 1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о
закупочной деятельностиАО «Концерн «Созвездие».
Статья 1.2. Сведения о заказчике
1.2.1. Наименование заказчика настоящего открытого конкурса, его место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты и номера контактных телефонов указаны в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.1).
Статья 1.3. Вид и предмет открытого конкурса
1.3.1. Заказчик проводит открытый конкурс на право заключения договора, предмет и
количественные характеристики1 которого указаны в Разделе 2 «Информационная карта
открытого конкурса» (пункт 2.1.2 и 2.1.3 соответственно), в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в настоящей документации об открытом конкурсе, в том числе и в
проекте договора.
Статья 1.4. Место поставки товара
1.4.1. Победивший участник открытого конкурса должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом открытого конкурса, в месте,
которое указано в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.4).
Статья 1.5. Сроки поставки товара
1.5.1. Победивший участник открытого конкурса должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом открытого конкурса, в сроки,
которые указаны в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.5).
Статья 1.6. Условия поставки товара
1.6.1. Победивший участник открытого конкурса должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом открытого конкурса, на условиях,
которые указаны в Разделе 4 «Проект договора».
Статья 1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
1.7.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Разделе 2 «Информационная
карта открытого конкурса» (пункт 2.1.6).
Статья 1.8. Порядок формирования цены договора
1.8.1. Порядок формирования цены договора установлен в Разделе 2 «Информационная
карта открытого конкурса» (пункт 2.1.8).
Статья 1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
В случае проведения открытого конкурса на поставку товаров – количество поставляемых товаров, в случае
проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг – объем выполняемых работ, оказываемых
услуг.
3
1
1.9.1. В качестве валюты, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), Заказчиком установлена валюта, указанная
Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.9).
1.9.2. В случае, если в качестве валюты, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), Заказчиком в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.9) установлена иная валюта, чем
российский рубль, в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.9.1)
устанавливается порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора
Статья 1.10. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
1.10.1. Финансирование договора, предмет которого указан в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.2), и который будет заключен по
результатам открытого конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.10).
1.10.2. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (работы, услуги) определяется
в проекте договора, прилагаемом к документации об открытом конкурсе, и указывается в
Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункты 2.1.11-2.1.13).
Статья 1.11. Требования к Участникам закупки
1.11.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей
конкурсной документацией о закупке.
1.11.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям:
1)Соответствие Участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса:
- в случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности,
являющегося предметом конкурса, Участники закупки должны обладать соответствующей
лицензией;
- в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях и
наличии допусков, соответствующих предмету закупки, Участник закупки должен обладать
указанными документами, подтверждающими его соответствие такому требованию.
Действие указанных в настоящем пункте документов должно распространяться на
момент подачи Участником закупки заявки на участие в конкурсе. При этом в случае если на
момент заключения или исполнения договора действие указанных документов, представленных
в составе заявки на участие в конкурсе, истечет, Участник закупки, с которым заключается (или
заключен) договор, обязан своевременно (до истечения срока действия) представить иной
документ (например: вновь полученную лицензию/свидетельство о членстве в СРО),
подтверждающий его соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
2)Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица или прекращение
деятельности индивидуального предпринимателя и отсутствие решения арбитражного суда о
признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства.
4
3)Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в конкурсе
4)Отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1.11.3. К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие
дополнительные требования:
1) отсутствие сведений об закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2) отсутствие сведений об Участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
3) обладание Участниками закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности.
1.11.4. Кроме требований, указанных в пунктах 1.11.2 и 1.11.3, Заказчик вправе
установить квалификационные требования к Участникам закупки, в том числе:
1) наличие финансовых, материальных-технических средств, кадровых ресурсов, а также
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
2) профессиональная компетентность, положительная деловая репутация, надежность,
наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;
3) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.
При установлении Заказчиком требований, предусмотренных в пункте 1.11.4. конкурсная
документация должна содержать четкие измеряемые параметры, и требования к
представляемым документам, позволяющие однозначно определять соответствие либо
несоответствие Участника закупки указанным требованиям.
Статья 1.12. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам)
1.12.1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара(работы, услуги), к его безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара(работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, и
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара(работы,
услуги) потребностям Заказчика приведены в разделе 3 «Техническое задание» настоящей
документации об открытом конкурсе.
Подраздел 2. Документация об открытом конкурсе
Статья 2.1. Получение документации об открытом конкурсе
2.1.1. Документация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru(пункт 2.1.16).
2.1.2. Документация об открытом конкурсе также может быть представлена Заказчиком
на бумажном носителе по письменному заявлению Участника закупки. Плата за документацию
об открытом конкурсе не взимается.
Статья 2.2. Разъяснение положений документации об открытом конкурсе
5
2.2.1. Любой участник закупки после размещения на официальном сайте документации
об открытом конкурсе может направить на адрес Заказчика запрос о разъяснении положений
документации об открытом конкурсе по форме, установленной в Разделе 5.
2.2.2. Заказчик вправе оставить без ответа запрос о разъяснении документации об
открытом конкурсе направленный менее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок.
2.2.3.В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений документации об открытом конкурсе, если указанный запрос поступил к Заказчику
не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение
трех дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об открытом
конкурсе Заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом конкурсе с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос,
на официальном сайте, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в
Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.2.1).
2.2.4. Разъяснение положений документации об открытом конкурсе не должно изменять
ее суть.
Статья 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию об
открытом конкурсе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом
о разъяснении положений документации об открытом конкурсе вправе принять решение о
внесении изменений в извещение и/или документацию об открытом конкурсе не позднее чем за
пять днейдо даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, указанной в
Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.2.1). Изменение предмета
открытого конкурса не допускается.
2.3.2. В течение одного дня со дня принятия такого решения Заказчик размещает
указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных изменений в документацию об открытом конкурсе до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.3.3.Участники закупки самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в
извещение о проведении конкурса и в документацию об открытом конкурсе, размещенные в
единой информационной системе (на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).
Статья 2.4. Отказ от проведения открытого конкурса
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любой момент до
подведения итогов, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками процедуры
закупки, которым такое действие может принести убытки.
2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения
открытого конкурса размещает извещение об отказе от проведения открытого конкурса на
официальном сайте.
Подраздел 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе
Статья 3.1 Форма подачи заявки на участие в открытом конкурсе
3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в форме открытого
документа в соответствии с положениями настоящейдокументацииоб открытом конкурсе.
Статья 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе
3.2.1. Заявка на участие в открытом конкурсе, все документы, входящие в состав заявки
на участие в открытом конкурсе, запросы на разъяснение положений документации об
открытом конкурсе, должны быть составлены на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом
конкурсе будет расцененоКонкурсной комиссией (далее –Комиссия) как несоответствие заявки
6
на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным документацией об открытом
конкурсе.
3.2.3. Входящие в заявки на участие в открытом конкурсе документы, оригиналы
которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены
на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык.
3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл
оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом
конкурсе требованиям, установленным документацией об открытом конкурсе.
Статья 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
открытом конкурсе
3.3.1. Заявка на участие в открытом конкурсе, которую подает участник закупки в
соответствии с настоящей документацией об открытом конкурсе, должна быть подготовлена в
соответствии с положениями настоящей статьи и с указаниями, содержащимися в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса»,по форме, указанной в Разделе 5 и содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица – по форме «Сведения об
участнике закупки», приведенной в разделе 5 «Формы документации об открытом конкурсе»
настоящей документации об открытом конкурсе), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса копию выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса копию
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), копиидокументов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, указанные в Разделе
2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.3.1), в случае, если при проведении
открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг, в документации об открытом
конкурсе указан такой критерий оценки заявок на участие в открытом конкурсе, как
квалификация участника закупки, и/или в случае, если при проведении открытого конкурса в
Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.15) настоящей
документации об открытом конкурсе установлены квалификационные требования к участнику
закупки;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара,
работы, услуги.В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам,
услугам.
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:
7
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию,
установленному с частью 1.11.2 статьи 1.11 настоящей документации об открытом конкурсе, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
такие товары, работы, услуги являются предметом открытого конкурса и данные требования
предусмотрены в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт
2.1.14).документацией об открытом конкурсе.
б) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе, в случае, если в документации об открытом конкурсе
содержится указание на указанное требование.
в) любые другие документы на усмотрение участника закупки.
Статья 3.4. Предложение о цене договора и валюта заявки на участие в открытом
конкурсе
3.4.1. Цена договора (цена единицы товара, работы, услуги) в случае, если в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.7) указывается начальная
(максимальная) цена единицы товара, работы, услуги), предлагаемая участником закупки в
заявке на участие в открытом конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену
договора, указанную в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.6)
или соответственно начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги,
указанную в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.7).
3.4.2. В случае если цена договора (цена единицы товара, работы, услуги), предлагаемая
участником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе, превышает начальную
(максимальную) цену договора (начальную (максимальную) цену единицы товара, работы,
услуги), данная заявка отклоняется Комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее
несоответствия требованиям, установленным документацией об открытом конкурсе.
3.4.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель,
подрядчик) по договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора, с порядком
формирования цены договора, указанным в Разделе 2 «Информационная карта открытого
конкурса» (пункт 2.1.8), или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора,
предлагаемую участником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе.
3.4.4. Неучтенные затраты поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору,
связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не
подлежат оплате Заказчиком.
3.4.5. Предложение о цене договора подается участником закупки в заявке на участие в
открытом конкурсе по форме «Предложение о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, и иные предложения об
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы
товара», приведенной в разделе 5 «Формы документации об открытом конкурсе» настоящей
документации об открытом конкурсе, и должно быть выражено в валюте, указанной в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.9).
Статья 3.5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг.
3.5.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, осуществляется по форме «Предложение о
функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах)
и
качественных
характеристиках товара, и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе
предложение о цене договора, о цене единицы товара», приведенной в разделе 5 «Формы
документации об открытом конкурсе» настоящей документации об открытом конкурсе.
3.5.2. В случае, если в Разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об
открытом конкурсе Заказчик предусматривает поставку эквивалентного товара, участник
закупки при описании предлагаемого к поставке товара должен указать товарный знак при его
8
наличии (в случае отсутствия товарного знака указать что товарный знак не установлен), при
этом указание слов «или эквивалент» в заявке на участие в открытом конкурсе не допускается.
3.5.3. В случае, установления Заказчиком требования о предоставлении эскиза, рисунка,
чертежа, фотографии, или иного изображения товара, образца (пробы) товара, на поставку
которого размещается заказ, Участник обязан представить такой эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, или иное изображение товара, образец (проба) товара. Место и срок
предоставления указан в Разделе 2 документации.
Статья 3.6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
открытом конкурсе
3.6.1. Заявка на участие в открытом конкурсе должна состоять, быть оформлена и подана
по форме, установленной в Разделе 2 и 5 документации открытого конкурса» (пункт 2.3.4), и
должна содержать документы, предусмотренные статьей 3.3. настоящего раздела документации
об открытом конкурсе.
3.6.2. В случае неполного представления документов и(или) сведений, Участник закупки
не допускается Комиссией к участию в открытом конкурсе.
3.6.3. Представление заявки на участие в открытом конкурсе с отклонением по форме,
установленной документацией об открытом конкурсе, расценивается Комиссией как
несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной
документацией.
3.6.4. Инструкция по заполнению Заявки на участие в конкурсе.
1) Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса.
2) Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе (рекомендуемая
форма заявки приведена в приложении № 3 к конкурсной документации) в письменной форме в
запечатанном конверте, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3) На конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается
данная заявка. Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес.
4) Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все
листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса и подписаны участником
открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса.
Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация
и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на
участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом
ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы
таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске
к участию в открытом конкурсе.
5) Заявка на участие в открытом конкурсе и все документы, относящиеся к заявке,
составляются на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные
участником открытого конкурса, могут быть составлены на другом языке, если такие
документы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский
язык.
Рекомендуется:
Не допускать заполнение документов заявки рукописным способом, применение
факсимильных подписей, исправлений и подчисток.
Все документы, входящие в состав заявки, выполнять на листах формата А4 с четкой
печатью текста с одной стороны листа, размер шрифта не менее 12 без масштабирования.
Использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов.
9
Подраздел 4. Подача заявки на участие в открытом конкурсе
Статья 4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе
4.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по адресу Заказчика, который
указан в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.16).
4.1.2. Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе и день окончания
подачи заявок на участие в открытом конкурсе указаны в Разделе 2 «Информационная карта
открытого конкурса» (пункт 2.2.1.).
Статья 4.2. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
4.2.1. Для участия в открытом конкурсе участник закупки подает заявку на участие в
открытом конкурсе в срок, указанный в Разделе 2 «Информационная карта открытого
конкурса» (пункт 2.2.1), в порядке, установленном настоящей статьей документации об
открытом конкурсе.
4.2.2.Заявка участника закупки должна быть подписана лицо, наделенным правом
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.3.Состав заявки на участие в открытом конкурсе участника закупки определяется
требованиями части 3.3.1 настоящего раздела документации об открытом конкурсе и Разделом
2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункты 2.3.1-2.3.3.).
4.2.4. Подавая заявку на участие в открытом конкурсе, участник закупки подтверждает
то, что товары (работы, услуги), предлагаемые им, соответствуют требованиям, изложенным в
извещении о проведении открытого конкурса и документации об открытом конкурсе, а также
подтверждает свое согласие поставить товар/выполнить работу/оказать услугу в соответствии с
требованиями, установленными в извещении о проведении открытого конкурса и документации
об открытом конкурсе.
Статья 4.3. Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в открытом конкурсе
4.3.1. Участник закупки вправе внести изменения в поданную заявку на участие в
открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
4.3.2. Для внесения изменений в заявку на участие в открытомконкурсе участник
закупки, подавший такую заявку, вправе отозвать поданную заявку в порядке,
предусмотренном частью 4.4. настоящей документации об открытом конкурсе и подать новую
заявку на участие в открытом конкурсе с необходимыми изменениями в порядке,
предусмотренном разделом 4.2. настоящей документации об открытом конкурсе.
Статья 4.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе
4.4.1. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в открытом конкурсев любое
время до момента вскрытия конкурсной Комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
4.4.2. Заявки, отозванные не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками
на участие в конкурсе не вскрываются и возвращаются участникам закупки.
4.4.3.После вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
отзыв заявок на участие в открытом конкурсе не допускается.
Статья 4.5. Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные с опозданием
4.5.1. Участник закупки не может подать заявку на участие в открытом конкурсе после
дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в
Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.2.1.).
Статья 4.6. Обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе
10
4.6.1. Заказчиком может устанавливаться требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанного в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.4.1.).
4.6.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в равной мере
распространяется на всех участников закупки.
Подраздел 5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
осуществляется непосредственно после окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.
5.1.2. На процедуре вскрытия конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе следующие сведения:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом
конкурсе;
- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией об открытом
конкурсе,
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в открытом конкурсе,
5.1.3. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого
участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.
5.1.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в открытом конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании
конкурса несостоявшимся.
5.1.5.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется
Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно
после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе размещается на официальном сайтене
позднее дня, следующего за днем вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
Подраздел 6. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и допуск к участию в
открытом конкурсе
Статья 6.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
6.1.1.Комиссиярассматривает заявки на участие в открытом конкурсе по адресу
Заказчика, указанному в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.1.),
на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом конкурсе,
и на соответствие участников закупки требованиям, установленным настоящей документацией
об открытом конкурсе.
6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать
семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. День
окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе указывается в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.6.1.).
6.1.3. Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов, работников Заказчика.
6.1.4. Комиссия рассматривает заявки участников (в т.ч. поступившие заключения
экспертов, в случае если они привлекались) и осуществляет ранжирование заявок участников
по предпочтительности, согласно порядку оценки и сопоставления заявок,после чего
определяет лучшее предложение.
11
Статья 6.2. Допуск и отклонение заявок для участия в открытом конкурсе
6.2.1. Отбор участников открытого конкурса проводится из числа участников открытого
конкурса, своевременно подавших заявки на участие в открытом конкурсе. В рамках отбора
Комиссия проверяет поданные заявки на соответствие установленным требованиям и условиям
закупочной документации, в частности на:
а)
наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;
б)
соответствие предлагаемыхтоваров, работ, услуг и предлагаемых условий
договора;
в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника открытого конкурса в
связи с подачей заявки на участие в открытом конкурсе, если таковое требовалось.
6.2.2. Комиссия отклоняет заявки на участие в открытом конкурсе в следующих случаях:
1) непредоставления необходимых документов либо наличия в документах
недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о товарах (работах, услугах);
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией об
открытом конкурсе;
в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки (если установлено такое требование);
г) несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям документации о
закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену
единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.
6.2.3. Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость
которых ниже Начальной (максимальной) цены договора или среднеарифметической цены всех
поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право запросить
дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения
цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку.
6.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника закупки
и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе,
участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в
открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей
документацией оботкрытомконкурсе.
6.2.5. По результатам рассмотрения заявок Комиссия оформляет протокол рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, указанный в Разделе 2 «Информационная
карта открытого конкурса» (пункт 2.6.1.).
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается в ЕИС (на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru) в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на
участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в открытом
конкурсе и о признании его участником открытом конкурса или об отказе в допуске участника
закупки к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и причины, сведений о
решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе
или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.
6.2.6.В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к
участию в конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается
несостоявшимся, и соответствующая запись вносится в протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе.
12
6.2.7. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
участнику закупки отказано в допуске до участия в открытом конкурсе, заявка на участие в
открытом конкурсе такого участника закупки исключается из реестра заявок открытого
конкурса.
Подраздел 7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Статья 7.1. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе
7.1.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки
и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок.
7.1.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной
Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
7.1.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках
на участие в открытом конкурсе, Комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене
договора (цене единицы товара, работы, услуги в случае, если при проведении открытого
конкурса в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.7.)
предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги) и иным
критериям, указанным в настоящей документации об открытом конкурсе. При этом критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе могут быть:
1) расходы на техническое обслуживание товара,
2) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
3) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара,
4) расходы на эксплуатацию товара,
5) срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг),
6) объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг),
7) качество технического предложения участника процедуры закупки,
8) квалификация и опыт участника процедуры закупки.
7.1.4.Значимость критериев определяется в процентах. Совокупная значимость
критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе составляет сто процентов.
Значимость критериев, используемых при проведении настоящего открытого конкурса,
устанавливается в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.7.1.).
7.1.5. В случае использования критериев, предусмотренных п.п. 1 и 4 части 7.1.3.
настоящей документации, в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт
2.7.1.) указываются показатели таких критериев. Сумма максимальных значений всех
показателей по каждому такому критерию, установленные в настоящей документации об
открытом конкурсе, должна составлять 100 баллов.
Статья 7.2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
7.2.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками открытого конкурса, по
адресу Заказчика, указанному в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт
2.1.1.), в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и
в порядке, которые установлены настоящей документацией об открытом конкурсе. Дата
подведения итогов открытого конкурса (подписания протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе) указана в Разделе 2 «Информационная карта открытого
конкурса» (пункт 2.7.2.).
7.2.2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе производится с использованием не
менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий «цена договора» («цена
за единицу товара, работы, услуги»).
13
7.2.3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки
по критериям. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный
значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Дробное значение
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам
округления.
7.2.4. Комиссия Заказчика оценивает и сопоставляет заявки Участников по следующим
критериям:
№
Наименование критерия (показателя)
1.
Цена Договора
Всего по критерию «Цена Договора»
2.
Квалификация и опыт участника процедуры закупки
2.1
Срок с момента образования организации
2.2
Опыт и наличие положительных отзывов на аналогичные
работы (строительные и ремонтные)
2.3
Квалификация трудовых ресурсов, предлагаемых для
выполнения работ
Всего по критерию «Квалификация и опыт участника процедуры
закупки»
3.
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Всего по критерию «Сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг»
4.
Срок предоставления гарантии качества товара
(работ, услуг)
Всего по критерию «Срок предоставления гарантии качества товара
(работ, услуг)»
Значимость критерия
0,30 (30 процентов)
Максимально 100 баллов
0,30 (30 процентов)
Максимально 20 баллов
Максимально 40 баллов
Максимально 40 баллов
Максимально 100 баллов
0,20 (20 процентов)
Максимально 100 баллов
0,20 (20 процентов)
Максимально 100 баллов
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг i-ой (i – номер поданной заявки на участие в открытом конкурсе) заявки
рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному в документации об открытом конкурсе, умноженных на их значимость.
7.2.5. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый
рейтинг, присваивается первый номер.
7.2.6. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке
на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом
конкурсе, содержащих такие условия.
7.2.7. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе
которого присвоен первый номер.
Статья 7.3. Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе по критериям оценки
заявок
7.3.1. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена за единицу товара,
работы, услуги») использование подкритериев не допускается.
7.3.1.1. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» («цена за
единицу товара, работы, услуги») в документации об открытом конкурсе устанавливается
начальная (максимальная) цена договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу
товара, работы, услуги, предусмотренных в документации об открытом конкурсе, если
применяется критерий «цена за единицу товара, работы, услуги»).
7.3.1.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена за единицу
товара, работы, услуги»), рассчитывается по формуле:
14
Ra i 
A max  Ai
 100 ,
A max
где:
Ra i
A max
Ai
- количество баллов, присуждаемых i-й Заявке по указанному критерию;
– начальная (максимальная) цена договора, установленная в настоящей
документации, рублей;
– предложение i-го Участника конкурса по цене договора, рублей.
7.3.1.4. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена за единицу товара,
работы, услуги») лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение участника открытого конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей
суммой цен за единицу товара, работы, услуги).
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанному в заявке.
7.3.1.5. Присуждение рейтинга по критерию «Квалификация и опыт участника процедуры
закупки»
Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Квалификация и опыт участника процедуры
закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии,
присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемымi-ой заявке по
критерию "Квалификация и опыт участника процедуры закупки”, определяется по формуле:
,
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где
k – количество установленных показателей,
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии
по критерию (показателю).
Дня получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый по критерию
"Квалификация и опыт участника процедуры закупки” умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
Предложения будут ранжированы по каждому упомянутому подкритерию по степени
выгодности для Заказчика.
Определение количества баллов по подкритерию 2.1 «Срок с момента образования
организации*» будет рассчитываться по следующей схеме:
Отсутствие сведений
0 баллов
Срок с момента образования организации 2 года и менее
8 баллов
Срок с момента образования организации более 2-х лет, но менее 4 лет
12 баллов
Срок с момента образования организации 4года и более, но менее 10 лет
18 баллов
Срок с момента образования организации 10 лет и более
20 баллов
* В случае реорганизации, смены организационно-правовой формы приложить
необходимые документы, подтверждающие правопреемственность.
Определение количества баллов по подкритерию 2.2 «Опыт и наличие положительных
отзывов на аналогичные работы (строительные и ремонтные)» будет рассчитываться по
формуле:
15
, где:
КЗ – коэффициент значимости подкритерия,
Кi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается,
Кмах – максимальное предложение из предложенных по показателю оценки, сделанных
участниками закупки.
Участник открытого конкурса в целях оценки заявки на участие в открытом конкурсе по
показателю «Опыт и наличие положительных отзывов на аналогичные работы (строительные и
ремонтные работы)» предоставляет следующую информацию об объекте опыта 2: наименование
объекта опыта, номер контракта (договора), дата его заключения, наименование Заказчика, с
которым участник закупки заключил такой контракт (договор), стоимость выполненных работ
по такому контракту (договору) (в рублях), информацию об исполнении такого контракта
(договора), о наличии (отсутствии) неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных таким контрактом (договором).
(Рекомендуемая форма предоставления вышеуказанной информации – табличная). К заявке
необходимо приложить копии договоров (контрактов), подписанных актов выполненных работ
или актов по форме КС-11, информацию о которых предоставил участник, а также копии
положительных отзывов от заказчиков, оформленных на бланке организации – Заказчика, с исх.
номером и датой, имеющего положительную оценку выполненной работы (сведения о которых
предоставлен Участником).
Определение количества баллов по подкритерию 2.3 «Квалификация трудовых ресурсов,
предлагаемых для выполнения работ» будет рассчитываться по следующей формуле:
, где:
КЗ – коэффициент значимости подкритерия,
Кi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается,
Кмах – максимальное предложение из предложенных по показателю оценки, сделанных
участниками закупки.
Участник открытого конкурса в целях оценки заявки на участие в открытом конкурсе по
показателю «Квалификация трудовых ресурсов, предлагаемых для выполнения работ»
предоставляет следующую информацию: ФИО сотрудников участника и имеющих высшее или
среднее образование в области строительства, стаж работы указанных сотрудников по
специальности. К заявке необходимо приложить копии трудовых книжек/трудовых договоров и
дипломов о высшем или среднем образовании в области строительства сотрудников,
информацию о которых предоставил участник.
7.3.1.6. Определение количества баллов по критерию «Сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг»
, где:
КЗ – коэффициент значимости показателя,
Объект опыта – это выполнение участником закупки ремонтных работ стоимостью более 1200
000 рублей в рамках одного контракта (договора), который исполнен, по которому не
взыскивалась неустойка (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренным этим контрактом (договором) и дата заключения
которого не старше трех лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие
в открытом конкурсе.
2
16
Кi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается,
Кmin – минимальное предложение из предложенных по показателю оценки, сделанных
участниками закупки.
7.3.1.7. Присуждение рейтинга по критерию «Срок предоставления гарантии качества
товара (работ, услуг)»
, где:
КЗ – коэффициент значимости показателя,
Кi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается,
Кмах – максимальное предложение из предложенных по показателю оценки, сделанных
участниками закупки.
Статья 7.4. Ведение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе
7.4.1. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и
сопоставления таких заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом
конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в
открытом конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставлениязаявок на
участие в открытом конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе
порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Комиссии о присвоении заявкам на
участие в открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки
заявок на участие в открытом конкурсе, а также наименования (для юридических лиц),
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участниковоткрытого
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в день окончания
оценки и сопоставления заявок на участия в открытом конкурсе (подведения итогов открытого
конкурса), установленный в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт
2.7.2.).
7.4.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
размещается в единой информационной системе (на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) в
течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
Подраздел 8. Заключение договора
Статья 8.1. Срок заключения договора
8.1.1. Договор может быть заключен не ранее десяти дней со дня размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на официальном сайте, но не
позднее чем через двадцать дней со дня размещения вышеуказанного протокола на
официальном сайте.
Статья 8.2. Порядок заключения договора
8.2.1. Договор заключается с победителем открытого конкурса или участником
открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в
случае уклонения от заключения договора победителя открытого конкурса.
8.2.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого
конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в открытом конкурсе и в
документации об открытом конкурсе в порядке, и в срок не более 20 дней с момента
опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. При заключении договора цена
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную
в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.1.6.). В случае, если договор
17
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных
занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
Статья 8.3. Обеспечение исполнений обязательств по договору
8.3.1. В случае, если Заказчиком в Разделе 2 «Информационная карта открытого
конкурса» (пункт 2.8.1.) установлено требование обеспечения исполнения договора, договор
заключается только после предоставления участником открытого конкурса, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.8.2.). Способ обеспечения исполнения
договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником закупки
самостоятельно.
8.3.2. Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения договора, если в Разделе 2 «Информационная карта открытого конкурса» (пункт
2.8.1) установлено требование обеспечения исполнения договора, указаны в Разделе 2
«Информационная карта открытого конкурса» (пункт 2.8.3.)
Статья 8.4. Уклонение от заключения договора
8.4.1. В случае если победитель открытого конкурса не представил Заказчику
подписанный договор и/или обеспечение исполнения договора в срок, предусмотренный
извещением о проведении открытого конкурса, такой победитель признается уклонившимся от
заключения договора.
8.4.2. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником
закупки, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. В случае
уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие, в открытом
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства,
внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
Статья 8.5. Изменение условий договора при его заключении и исполнении
8.5.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных частями 8.5.2 - 8.5.5 настоящей документации об открытом конкурсе.
8.5.2. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе
исполнения договора вправе изменить не более чем на 30 (Тридцать) процентов
предусмотренный договором объем товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких
товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или
при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных
договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором. При
поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема
таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 30
(Тридцать) процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в
договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ,
оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным
образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, и цена единицы товара при
сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от
деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого
товара.
18
8.5.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик)
является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
8.5.4. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в
соответствии с настоящей документацией об открытом конкурсе заключается такой договор,
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы
между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы
товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в
торгах или ином способе закупки участника, с которым заключается договор, на количество
товара, указанное в извещении о закупке.
8.5.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара (использование товара при
выполнении работ, оказании услуг), качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством
и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
Статья 8.6. Отказ от заключения договора
8.6.1. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для
заключения договора, Заказчик в обязательном порядке откажется от заключения договора с
победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса, от
заключения договора с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе
которого присвоен 2-ой номер, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия
арбитражным судом решения о признании таких участников - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
представленных в заявках документах;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда,
если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6.2. В случае отказа от заключения договора с победителем открытого конкурса, либо
при уклонении победителя открытого конкурса от заключения договора с участником
открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен 2-ой номер,
Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов,
предусмотренных частью 8.6.1 настоящей документации об открытом конкурсе и являющихся
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения
договора, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с
которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов,
подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого
протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.
Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение трех дней со дня
19
подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания
протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается
заключить договор.
Подраздел 9. Признание открытого конкурса несостоявшимся
9.1. Открытый конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только
одна заявка;
б) если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подана ни
одна заявка;
в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в открытом конкурсе;
г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого
конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе;
д) уклонения победителя открытого конкурса и участника закупки, с которым договор
заключается в случае уклонения победителя.
е) отказа от заключения договора с победителем открытого конкурса и при уклонении
победителя открытого конкурса от заключения договора с участником открытого конкурса,
заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен 2-ой номер.
9.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
подана только одна заявка, такая заявка рассматривается в соответствии с порядком,
установленным статьей 6 раздела 1 настоящей документации об открытом конкурсе. В случае,
если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом
конкурсе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в
открытом конкурсе, направляет проект договора, прилагаемый к документации об открытом
конкурсе, без подписи Заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим
единственную заявку на участие в открытом конкурсе, осуществляется в соответствии со
статьей 8 раздела 1 настоящей документации об открытом конкурсе. При этом договор
заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и документацией об
открытом конкурсе, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную)
цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Договор может быть
заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Участник закупки, подавший заявку, не
вправе отказаться от заключения договора.
9.3. В случае если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с
единственным участником конкурса или с участником процедуры закупки, который подал
единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), Заказчик вправе
объявить о проведении повторного конкурса. В случае если конкурс признан несостоявшимся и
заключается договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), такой
договор должен быть заключен на условиях конкурсной документации и цена заключенного
договора не должна превышать цену договора, указанную в такой документации.
9.4. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник
закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого
конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе, обязан передать такому участнику открытого конкурса
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к документации об открытом конкурсе. При этом договор заключается в
соответствии со статьей 8 раздела 1 настоящей документации об открытом конкурсе на
условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе
и документацией об открытом конкурсе, но цена такого договора не может превышать
20
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого
конкурса.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. При
непредставлении Заказчику таким участником открытого конкурса в срок, предусмотренный
документацией об открытом конкурсе, подписанного договора, а также обеспечения
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, такой участник открытого конкурса признается уклонившимся от
заключения договора.
9.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников
закупки, Заказчик вправе объявить о проведении повторного открытого конкурса или
заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при этом
такой договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть
заключен на условиях документации об открытомконкурсе, и цена заключенного договора не
должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в такой
документации.
Подраздел 10. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников закупки
10.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
10.2 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
1) не размещения на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) Положения, изменений, вносимых в
указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с №223-ФЗ
размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных настоящей документацией об открытом конкурсе;
3) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без применения
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
21
Раздел 2. Информационная карта открытого конкурса
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела 1 «Общие
условия проведения открытого конкурса». При возникновении противоречия положения
настоящего раздела имеют приоритет над положениями Раздела 1.
№
пункта
2.1.1.
Ссылки
на
пункты
Раздела 1
1.2.1.,
5.1.1.,
6.1.1.,
7.2.1.
Сведения
Сведения о Заказчике:
2.1.2.
1.3.1.
Предмет договора
2.1.3.
1.3.1.
2.1.4.
1.4.1.
2.1.5.
1.5.1.
2.1.6.
1.7.1.,
3.4.1.,
8.2.2.
1.7.2.,
3.4.1.,
7.1.3.
1.8.1.,
3.4.3.
Количественные
характеристики
договора
Место поставки товара
(выполнения работы,
оказания услуги)
Срок поставки товара
(выполнения работы,
оказания услуги)
Начальная
(максимальная) цена
договора
Начальная
(максимальная) цена за
единицу
Порядок формирования
цены договора
2.1.9.
1.9.1.,
3.4.5.
Сведения о валюте
договора
2.1.9.1.
1.9.2.
2.1.10
1.10.1.
2.1.11
1.10.2.
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ,
установленного
Центральным банком
РФ и используемого
при оплате
заключенного договора
Источник
финансирования
Форма оплаты
2.1.12
2.1.13
2.1.14
1.10.2.
1.10.2.
1.11.2
2.1.7.
2.1.8.
Сроки оплаты
Порядок оплаты
Требования,
устанавливаемым в
соответствии с
законодательством РФ к
лицам,
Описание
Наименование: АО «Концерн «Созвездие»
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул.
Плехановская, д.14
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская,
д.14
Контактный телефон: (473) 255-19-15,
Адрес электронной почты: [email protected]
Ремонт комнат
В соответствии с техническим заданием (Раздел 3)
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14
в соответствии с техническими заданиями (Раздел №3)
1 326 592 (один миллион триста двадцать шесть тысяч
пятьсот девяносто два рубля 00 коп., в том числе НДС
18%: 202361,49 руб.)
Не установлено
В цену товара, работы, услуги включены все расходы
Участника закупки, необходимые для поставки товара,
работы, услуги в том числе все налоги, сборы и другие
обязательные платежи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также
иные расходы Участника закупки, связанные с
поставкой товара, работы, услуги и выполнением всех
условий договора
Все суммы денежных средств в документах, входящих в
открытый конкурс, должны быть выражены в
российских рублях.
Не установлено
Собственные средства Заказчика
Безналичная оплата в рублях путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя
В соответствии с условиями Договора
В соответствии с условиями Договора
В открытом конкурсе могут принять участие
юридические лица, индивидуальные предприниматели,
физические
лица,
соответствующие
следующим
обязательным требованиям:
- соответствие участников процедуры закупки
22
осуществляющим
поставки товаров,
выполнение
работ,оказание услуг,
являющихся предметом
закупки
2.1.15
1.11.3.,
3.3.1.
Дополнительные
требования к
участникам закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки. В
случае установления таких требований, информация о
них содержится в Разделе 2 «Информационная карта
открытого конкурса»
- в отношении участника открытого конкурса не
проводится процедура ликвидации – для юридического
лица и отсутствует решение арбитражного суда о
признании
участника
открытого
конкурса
–
юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
Отсутствие сведений об участнике в реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, размещенных на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Участники закупки должны представить заверенные
надлежащим образом копии документов:
1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса копию выписки из
единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ), копию выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский
язык
документов
о
государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса;
2) копии учредительных документов участника закупки
(для юридических лиц).
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании и приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее по тексту пункта руководитель). В случае если от имени участника
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на
участие в открытого конкурса должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенную печатью участника
закупки (для юридических лиц) и подписанную
руководителем участника закупки или уполномоченным
этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие
воткрытого конкурса должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
23
4) справка об отсутствии в отношении участника
открытого конкурса процедуры ликвидации – для
юридического лица и решения арбитражного суда о
признании
участника
открытого
конкурса
–
юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) справка об отсутствии факта приостановления
деятельности участника открытого конкурса в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки;
6) справка об отсутствии у участника открытого
конкурса – юридического лица задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
в
бюджеты
любого
уровня
или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов
участника
открытого
конкурса
по
данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате рассмотрения заявок на участие
в открытого конкурса;
7) справка об отсутствии сведений об участнике
открытого конкурса в реестре недобросовестных
поставщиков», размещенном на официальном сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт
Российской Федерации);
8) действующих свидетельств (с приложениями) о
допуске к указанным в предмете договора видам работ
в соответствии с приказом Минрегиона России от
30.12.2009г. № 624 "Об утверждении Перечня видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной
документации,
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства» на выполнение всех видов работ:
К заявке необходимо приложить заполненный
договор (Приложение № 2) в формате *.doc
2.1.16
4.1.1.
2.2.1
2.2.3.,
2.3.1.,
4.1.2.,
4.2.1.,
4.5.1.,
5.1.1.
3.3.1.,
4.2.7..
2.3.1.
2.3.2.
3.3.1.,
4.2.3..
Адрес для подачи
заявок
Дата начала подачи
заявок и День
окончания подачи
заявок
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника закупки
Копии документов,
подтверждающих
соответствие товара,
или*.docx и смету.
394018, г.Воронеж, ул. Плехановская, д.14
Дата начала подачи заявок: с момента публикации на
www.zakupki.gov.ru
День окончания подачи заявок: «27» апреля 2015 г. 0900 (время московское)
- копии договоров (контрактов), подписанных актов
выполненных работ или актов по форме КС-11,
информацию о которых предоставил участник, а также
копии положительных отзывов от заказчиков,
оформленных на бланке организации – Заказчика, с исх.
номером и датой, имеющего положительную оценку
выполненной работы (сведения о которых предоставлен
Участником)
Не требуются
24
2.3.3.
3.3.1.,
4.2.3.
2.3.4.
3.6.1.
2.4.1.
4.6.1.
2.6.1.
6.1.2.,
6.2.5.
работ, услуг
требованиям,
установленным в
соответствии с
законодательством РФ
Документы,
подтверждающие
наличие у участников
закупки
производственных
мощностей,
технологического
оборудования,
финансовых и трудовых
ресурсов, необходимых
для производства
товаров, выполнения
работ, оказания услуг,
являющихся предметом
закупки
Форма заявки на
участие открытом
конкурсе
Размер обеспечения
заявки на участие в
открытом конкурсе
День рассмотрения
заявок на участие в
открытом конкурсе
копии трудовых книжек/трудовых договоров и
дипломов о высшем или среднем образовании в области
строительства сотрудников, информацию о которых
предоставил участник
В соответствии разделом 5 документации открытого
конкурса.
Не установлено
«27» апреля 2015 г.
25
2.7.1.
7.1.4.,
7.1.5,
7.3.2.1,
7.3.3.1.
Значимость критериев
оценки заявок
2.7.2.
7.2.1.,
7.4.1.
8.3.1.,
8.3.2.
Дата подведения итогов
открытого конкурса
Требование
обеспечения
исполнения договора
Реквизиты счета
Заказчика
2.8.1.
2.8.3.
8.3.2.
№
Наименование
(показателя)
Цена Договора
критерия Значимость
критерия
1.
0,30
(30
процентов)
Всего по критерию «Цена Максимально
Договора»
100 баллов
2.
Квалификация и опыт 0,30
(30
участника
процедуры процентов)
закупки
2.1 Срок
с
момента Максимально
образования организации
20 баллов
2.2 Опыт
и
наличие Максимально
положительных отзывов на 40 баллов
аналогичные
работы
(строительные
и
ремонтные)
2.3 Квалификация
трудовых Максимально
ресурсов,
предлагаемых 40 баллов
для выполнения работ
Всего
по
критерию Максимально
«Квалификация и опыт участника 100 баллов
процедуры закупки»
3.
Сроки
(периоды) 0,20
(20
поставки
товара, процентов)
выполнения
работ,
оказания услуг
Всего по критерию «Сроки Максимально
(периоды)
поставки
товара, 100 баллов
выполнения работ, оказания
услуг»
4.
Срок
предоставления 0,20
(20
гарантии качества товара процентов)
(работ, услуг)
Всего по критерию «Срок Максимально
предоставления
гарантии 100 баллов
качества товара (работ, услуг)»
«29» апреля 2015 г.
Не установлено
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.
Воронеж,
р/с 40702810013400115668
кор. счет 30101810600000000681,
БИК 042007681
26
Раздел 3. Техническое задание
на выполнение работ по ремонту комнат № 134а, 134
расположенных в здании главного корпуса по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, 14
№
пп
1
1
Наименование
2
Раздел 1. Комната № 134а
Ремонтно-строительные работы
Потолок
Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля (прим.
демонтаж)
Ед. изм.
Кол.
Примечание
3
4
5
100 м2
поверхности
облицовки
0,787
78,7 / 100
100 м2
поверхности
облицовки
0,787
78,7 / 100
2
Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля
3
Панели потолочные "Байкал"
600*600*12 мм
4
Пол
Разборка плинтусов деревянных и из
пластмассовых материалов
5
Разборка покрытий полов из
линолеума и релина
100 м2 покрытия
0,787
78,7 / 100
6
Разборка покрытий полов цементных
100 м2 покрытия
0,787
78,7 / 100
7
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
(пола)
100 м2 покрытия
0,787
78,7 / 100
8
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в
таре по 4 кг)
кг
23,61
78,7*0,3
9
Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0,787
78,7 / 100
10
Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
(до 30 мм)
100 м2 стяжки
0,787
78,7 / 100
11
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
(пола)
100 м2 покрытия
0,787
78,7 / 100
12
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" ( по 10 л)
м2
100 м плинтуса
л
81,06
Материалы
подрядчика
0,38
38 / 100
10,2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
27
13
Устройство покрытий
полимерцементных однослойных
пластичных толщиной 8 мм
100 м2 покрытия
0,787
78,7 / 100
14
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
кг
1259,2
78,7*4*4
15
Устройство покрытий из линолеума на
клее <Бустилат>
100 м2 покрытия
0,787
78,7 / 100
16
Линолеум коммерческий гомогенный
м2
17
Устройство плинтусов
поливинилхлоридных: на винтах
самонарезающих
100 м плинтуса
0,38
38 / 100
18
Укладка металлического накладного
профиля (порога)
100 м профиля
0,014
1,4 / 100
19
Металлический накладной профиль
(порог), дуб
м
20
Стены
Облицовка стен декоративным
бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических материалов
по деревянной обрешетке (прим.
Демонтаж (разборка)
80,27
1,47
100 м2 облицовки
0,19
19 / 100
21
Разборка облицовки из
гипсокартонных листов стен и
перегородок
100 м2 облицовки
0,03
3 / 100
22
23
Разборка кирпичных стен
Облицовка стен по системе <КНАУФ>
по одинарному металлическому
каркасу из ПН и ПС профилей
гипсокартонными листами в один слой
(С 625) с дверным проемом
1 м3
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
0,9
0,03
3 / 100
24
Плиты минераловатные<Лайт-Баттс>
ROCKWOOL, толщина 50 мм
м2
25
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
100 м2 покрытия
26
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
л
27
Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей
цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
100
м2ошпаклеванной
поверхности
1,17
117 / 100
28
Монтаж стальных плинтусов из
гнутого профиля
100 м плинтуса
0,21
21 / 100
29
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
м
3
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1,17
117 / 100
15,2
21
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
28
30
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
31
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
л
32
Оклейка обоями стен по монолитной
штукатурке и бетону тиснеными и
плотными
100 м2
оклеиваемой и
обиваемой
поверхности
33
Дверные проемы
Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
34
Противопожарные двери IE 60 в сборе
(в том числе со скобяными изделиями)
35
Электромонтажные работы
Электрика
Демонтаж
Демонтаж светильников для
люминесцентных ламп
100 м2 покрытия
1,17
117 / 100
15,2
1,17
117 / 100
1 м2 проема
2,94
1,4*2,1
м2
2,94
1,4*2,1
100 шт.
0,16
16 / 100
100 шт.
0,89
89 / 100
36
Демонтаж выключателей, розеток
37
Демонтаж кабеля
100 м
9
900 / 100
38
Демонтаж_Короба пластмассовые:
шириной до 63 мм
100 м
0,52
52 / 100
100 шт.
0,13
13 / 100
39
Монтаж
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на закладных
деталях, количество ламп в
светильнике до 4
40
Светильник для подвесного потолка
светодиодный
41
Выключатель двухклавишный
неутопленного типа при открытой
проводке
42
Выключатель 2-кл. откр. уст. 10А/250В
бел. ЭТЮД (SchneiderElectric)
43
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 25 мм
44
Труба ПВХ гофрированная с
протяжкой Д 20 мм ДКС
шт.
100 шт.
шт.
100 м
м
Материалы
подрядчика
13
Материалы
подрядчика
Материал
заказчика
0,01
1 / 100
1
Материалы
подрядчика
0,6
60 / 100
60
Материалы
подрядчика
29
45
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до
6 мм2
100 м
46
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5
мм2
м
47
Короба пластмассовые: шириной до
120 мм
100 м
48
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
м
38
Материалы
подрядчика
49
Перегородка разделительная 50х80\105
Legrand
м
38
Материалы
подрядчика
50
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
5
Материалы
подрядчика
51
Угол плоский изменяемый 105х50мм
Legrand
шт.
5
Материалы
подрядчика
52
Угол внутренний изменяемый 105*50
Legrand
шт.
1
Материалы
подрядчика
53
Накладка на стык профиля 105х50 мм
Legrand
шт.
38
Материалы
подрядчика
54
Накладка на стык крышки 105х50 мм
Legrand
шт.
14
Материалы
подрядчика
55
Розетка штепсельная утопленного типа
при скрытой проводке
56
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град.
Mosaic/ Legrand
шт.
7
Материалы
подрядчика
57
Суппорты с рамкой в кабель-канал для
ЭУИ для 105х50 6мод. Legrand
шт.
7
Материалы
подрядчика
58
Розетка 4 модуля 2P+E 45град.
Mosaic/Legrand
шт.
8
Материалы
подрядчика
59
Суппорты с рамкой в кабель-канал для
ЭУИ для 80х35/50, 105х50 4 мод.
Legrand
шт
8
Материалы
подрядчика
60
Розетка 2 мод. 2P+E Mosaic/Legrand
шт.
1
Материалы
подрядчика
61
Суппорты с рамкой в кабель-канал для
ЭУИ 80х35/50, 105х50 2мод. Legrand
шт
1
Материалы
подрядчика
62
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 25 мм
63
Труба ПВХ гофрированная с
протяжкой Д 20 мм ДКС
100 шт.
100 м
м
0,6
60 / 100
60
Материалы
подрядчика
0,38
38 / 100
0,16
(7+8+1) /
100
0,7
70 / 100
70
Материалы
подрядчика
30
64
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до
16 мм2
100 м
0,9
90 / 100
65
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
100 м
0,5
50 / 100
66
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5
мм2
м
140
90+50
67
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м
0,5
50 / 100
68
Провод установ. повышен. гибкости
ПуГВ(ПВ3) 4 мм кв. белый "РЭКPRYSMIAN"
м
69
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
70
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4
мм кв.
м
50
Материалы
подрядчика
71
Провод установ. повышен. гибкости
ПуГВ(ПВ3) 10 мм кв. белый "РЭКPRYSMIAN"
м
90
Материалы
подрядчика
72
73
Установка шины 2х7
Шина нулевая на DIN-рейку 2х7
1 шт.
шт.
15
15
74
Щитки осветительные,
устанавливаемые на стене распорными
дюбелями, масса щитка до 6 кг
1 шт.
1
75
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной
пластиковый ИЭК
шт.
1
76
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании трехфазные (применительно
авт. выключатель в щитке)
77
Выключатель автоматический 3-пол.
16A C 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
1
Материалы
подрядчика
78
Выключатель автоматический 3-пол.
50A C 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
1
Материалы
подрядчика
79
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании однофазные/Выключатель
автоматический/
80
Выключатель автоматический 1-пол.
25A C 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
8
Материалы
подрядчика
81
Выключатель автоматический 1-пол.
10 С 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
1
Материалы
подрядчика
82
Выключатель автоматический 1-пол.
6A C 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
1
Материалы
подрядчика
100 м
1 шт.
1 шт.
50
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1,4
(50+90) /
100
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
2
1+1
10
8+1+1
31
83
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 50 мм
84
Труба ПВХ гофр.с протяжкой D.32мм
ДКС
м
85
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до
70 мм2
100 м
86
Кабель медный силовой ВВГнг 5х10
мм кв.
м
30
87
Коробка распределительная настенная
на кабеле с пластмассовой оболочкой
1 коробка
2
88
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с
гермоввод. LUXEL
шт.
2
89
Связь
Розетка штепсельная утопленного типа
при скрытой проводке
90
Розетка RJ11 1 мод. Mosaic/Legrand
шт.
2
Материалы
подрядчика
91
Суппорт для 80х35/50, 105х50 2мод.
Legrand
шт.
2
Материалы
подрядчика
92
Заглушка 1 мод. Legrand
шт.
2
Материалы
подрядчика
93
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м
94
Кабель сетевой UTP КСВПВ 4х2х0,52
кат. 5е
м
95
Радио
Розетка штепсельная неутопленного
типа при открытой проводке
96
Радио-розетка
97
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м
98
Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5 кв. мм
м
10
1 шт.
2
99
Пожарная и охранная сигнализация
Извещатель ПС автоматический
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении (демонтаж)
100 м
100 шт.
100 шт.
шт.
0,3
30 / 100
30
Материалы
подрядчика
0,3
30 / 100
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,02
2 / 100
0,5
50 / 100
50
Материалы
подрядчика
0,01
1 / 100
1
Материалы
подрядчика
0,1
10 / 100
Материалы
подрядчика
32
100
Извещатель ПС автоматический
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении
101
Извещатель пожарный дымовой
оптический точечный (ИПД-3.1М)
(б/у)
Кабель КПСВВнг-LS 1х4х0,5 кв. мм
102
1 шт.
2
шт.
2
Материал
заказчика
м
5
Материалы
подрядчика
103
Компьютерные сети
Розетка штепсельная утопленного типа
при скрытой проводке
104
Суппорты с рамкой в кабель-канал для
80х35/50, 105х50 2мод. Legrand
шт.
15
Материалы
подрядчика
105
Розетка PC/RJ45 1 мод. UTP
Mosaic/Legrand
шт.
15
Материалы
подрядчика
106
Заглушка 1 мод. Legrand
шт.
15
Материалы
подрядчика
107
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
108
109
Кабель (витая пара) UTP (U/UTP)
кат. 5Е (ож) не экранированная
4х2х0,52 мм
Присоединение к приборам
электрических проводок под винт с
оконцеванием наконечником
(применительно - ожим коннектора
под витую пару)
110
Коннектор под витую пару RJ 45
категории 5е
шт.
20
Материалы
подрядчика
111
Колпачок под коннектор RJ 45
шт.
20
Материалы
подрядчика
112
Патч-корд RJ 45-RJ 45 (L=3 м)
шт.
10
Материалы
подрядчика
113
Патч-корд RJ 45-RJ 45 (L=5 м)
шт.
5
Материалы
подрядчика
114
Раздел 2. Комната № 134
Ремонтно-строительные работы
Потолок
Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля (прим.
демонтаж)
115
Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля
100 шт.
100 м
м
100 концов
0,15
15 / 100
2,6
260 / 100
260
Материалы
подрядчика
0,2
20 / 100
100 м2
поверхности
облицовки
0,636
63,6 / 100
100 м2
поверхности
облицовки
0,636
63,6 / 100
33
116
Панели потолочные "Байкал"
600*600*12 мм с комплектующими (с
усиленным каркасом из оцинкованного
профиля)
117
Пол
Разборка плинтусов деревянных и из
пластмассовых материалов
118
м2
65,51
100 м плинтуса
0,325
32,5 / 100
Разборка покрытий полов из
линолеума и релина
100 м2 покрытия
0,573
57,3 / 100
119
Разборка покрытий полов из
керамических плиток
100 м2 покрытия
0,063
6,3 / 100
120
Разборка покрытий полов цементных
100 м2 покрытия
0,318
31,8 / 100
121
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
(пола)
100 м2 покрытия
0,636
63,6 / 100
122
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в
таре по 4 кг)
кг
19,08
63,6*0,3
123
Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0,636
63,6 / 100
124
Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
(до 30 мм)
100 м2 стяжки
0,636
63,6 / 100
125
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
(пола)
100 м2 покрытия
0,636
63,6 / 100
126
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист - G103" ( по 10 л)
127
Устройство покрытий
полимерцементных однослойных
пластичных толщиной 8 мм
100 м2 покрытия
0,636
63,6 / 100
128
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
кг
1017,6
63,6*4*4
129
Устройство покрытий из линолеума на
клее <Бустилат>
100 м2 покрытия
0,636
63,6 / 100
130
Линолеум коммерческий гомогенный
м2
131
Устройство плинтусов
поливинилхлоридных: на винтах
самонарезающих
100 м плинтуса
0,325
32,5 / 100
132
Укладка металлического накладного
профиля (порога)
100 м профиля
0,014
1,4 / 100
133
Металлический накладной профиль
(порог), дуб
м
л
8,3
64,87
1,47
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Стены
34
134
Облицовка стен декоративным
бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических материалов
по деревянной обрешетке (прим.
Демонтаж (разборка)
100 м2 облицовки
0,1
10 / 100
135
Разборка деревянных перегородок из
гипсовых, шлакобетонных и
фибролитовых плит
100 м2
0,62
62 / 100
136
Разборка облицовки стен из
керамических глазурованных плиток
100 м2
поверхности
облицовки
0,11
11 / 100
137
Разборка облицовки из
гипсокартонных листов стен и
перегородок
100 м2 облицовки
0,03
3 / 100
138
139
Разборка кирпичных стен
Кладка отдельных участков из кирпича
внутренних стен
1 м3
100 м3 кладки
0,9
0,014
1,4 / 100
140
Облицовка стен по системе <КНАУФ>
по одинарному металлическому
каркасу из ПН и ПС профилей
гипсокартонными листами в один слой
(С 625) с дверным проемом
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
0,16
16 / 100
141
Плиты минераловатные<Лайт-Баттс>
ROCKWOOL, толщина 50 мм
м2
142
Гладкая облицовка стен, столбов,
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей по
кирпичу и бетону (фартук)
100 м2
поверхности
облицовки
143
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
144
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
л
145
Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей
цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
100
м2ошпаклеванной
поверхности
1,03
103 / 100
146
Монтаж стальных плинтусов из
гнутого профиля
100 м плинтуса
0,14
14 / 100
147
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
148
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
149
Грунтовка глубокого проникновения
"Оптимист-G103"(10 л)
100 м2 покрытия
м
100 м2 покрытия
л
16
Материалы
подрядчика
0,05
5 / 100
1,03
103 / 100
13,4
14
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1,03
103 / 100
13,4
Материалы
подрядчика
35
150
Оклейка обоями стен по монолитной
штукатурке и бетону тиснеными и
плотными
151
Дверные проемы
Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
152
Противопожарные двери IE 60 в сборе
(в том числе со скобяными изделиями)
153
Сантехнические работы
Установка умывальников одиночных с
подводкой холодной и горячей воды
100 м2
оклеиваемой и
обиваемой
поверхности
1,03
103 / 100
1 м2 проема
2,94
1,4*2,1
м2
2,94
1,4*2,1
10 компл.
0,1
1 / 10
0,05
5 / 100
Материалы
подрядчика
154
Прокладка трубопроводов канализации
из полиэтиленовых труб высокой
плотности диаметром 50 мм
100 м
трубопровода
155
Мойка из нержавеющей стали 600*600
с тумбой из ЛДСП
шт.
1
Материалы
подрядчика
156
Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой
плотности с гильзами, диаметром 50
мм
м
5
Материалы
подрядчика
157
Отвод 50*90 ПП Europlast
шт.
1
Материалы
подрядчика
158
Сифон бутылочного типа с гофрой
11/2" *40 -50мм, L=1000 мм,
шт.
1
Материалы
подрядчика
159
Крепление-хомут на трубу 50
(шуруп+дюбель) Europlast
шт.
3
Материалы
подрядчика
160
Прокладка трубопроводов
водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром 20 мм
161
Труба PN20-20 *3,4 EKO
162
ПП МУФТА комбинированная
D20*1/2 НАР РЕЗ
163
100 м
трубопровода
0,08
8 / 100
8
Материалы
подрядчика
шт.
2
Материалы
подрядчика
ПП МУФТА комбинированная
D20*1/2 ВН.РЕЗ
шт.
2
Материалы
подрядчика
164
ПП отвод D20 90 град. EKO
шт.
4
Материалы
подрядчика
165
ПП отвод D20 45 град. EKO
шт.
4
Материалы
подрядчика
166
Хомуты для крепления труб
шт.
2
Материалы
подрядчика
36
Арматура муфтовая с ручным
приводом или без привода
водопроводная на условное давление
до 10 МПа, диаметр условного прохода
20 мм
Краншаровый 1/2" ВН, б "BUGATTI" New Jersey
1 шт.
2
шт.
2
169
Облицовка стен по системе <КНАУФ>
по одинарному металлическому
каркасу из ПН и ПС профилей
гипсокартонными листами в один слой
(С 625) с дверным проемом (прим.
короб под раковину)
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
170
ГКЛВ (гипсокартонный лист)
"КНАУФ" 3000*1200*12,5мм
влагостойкий
171
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен
172
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в
таре по 4 кг)
173
Гладкая облицовка стен, столбов,
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного
гарнитура на цементном растворе по
кирпичу и бетону
174
Установка по месту шкафных и
антресольных полок (прим.
столешницы)
175
Столешница шир. 600 мм, б=28 мм
167
168
176
Электромонтажные работы
Электрика
Демонтаж
Демонтаж светильников для
люминесцентных ламп
м2
0,015
1,5 / 100
1,5
100 м2 покрытия
0,015
1,5 / 100
кг
0,45
1,5*0,3
100 м2
поверхности
облицовки
0,015
1,5 / 100
100 м2 деталей
0,007
0.7 / 100
v2
0,7
100 шт.
0,21
21 / 100
100 шт.
0,64
64 / 100
177
Демонтаж выключателей, розеток
178
Демонтаж кабеля
100 м
6
600 / 100
179
Демонтаж_Короба пластмассовые:
шириной до 63 мм
100 м
0,3
30 / 100
100 шт.
0,1
10 / 100
180
Монтаж
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на закладных
деталях, количество ламп в
светильнике до 4
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
37
181
Светильник для подвесного потолка
светодиодный
шт.
182
Выключатель двухклавишный
неутопленного типа при открытой
проводке
100 шт.
183
Выключатель 2-кл. откр.установки
10А/250В ЭТЮД
шт.
184
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 25 мм
100 м
185
Труба ПВХ гофрированная с
протяжкой Д 20 мм ДКС
186
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до
6 мм2
187
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5
мм2
м
188
Короба пластмассовые: шириной до
120 мм
100 м
189
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
м
32
Материалы
подрядчика
190
Перегородка разделительная 50х80\105
Legrand
м
32
Материалы
подрядчика
191
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
5
Материалы
подрядчика
192
Угол плоский изменяемый 105х50мм
Legrand
шт.
3
Материалы
подрядчика
193
Накладка на стык профиля 105х50 мм
Legrand
шт.
32
Материалы
подрядчика
194
Накладка на стык крышки 105х50 мм
Legrand
шт.
16
Материалы
подрядчика
195
Розетка штепсельная утопленного типа
при скрытой проводке
196
Розетка 8 модулей 4х2P+E 45 град.
Mosaic/Legrand
шт.
7
Материалы
подрядчика
197
Суппорты с рамкой в кабель-канал для
ЭУИ для 80х35/50, 105х50 8мод.
Legrand
шт.
7
Материалы
подрядчика
198
Розетка 4 модуля 2P+E 45град.
Mosaic/Legrand
шт.
2
Материалы
подрядчика
м
100 м
100 шт.
10
Материал
заказчика
0,01
1 / 100
1
Материалы
подрядчика
0,5
50 / 100
50
Материалы
подрядчика
0,5
50 / 100
50
Материалы
подрядчика
0,32
32 / 100
0,1
(7+2+1) /
100
38
199
Суппорты с рамкой в кабель-канал для
ЭУИ для 80х35/50, 105х50 4 мод.
Legrand
шт
2
Материалы
подрядчика
200
Розетка 2 мод. 2P+E Mosaic/Legrand
шт.
1
Материалы
подрядчика
201
Суппорты с рамкой в кабель-канал для
ЭУИ 80х35/50, 105х50 2мод. Legrand
шт
1
Материалы
подрядчика
202
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 25 мм
203
Труба ПВХ гофрированная с
протяжкой Д 20 мм ДКС
204
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до
16 мм2
100 м
0,9
90 / 100
205
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
100 м
0,7
70 / 100
206
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5
мм2
м
160
90+70
207
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 50 мм
208
Труба ПВХ гофр.с протяжкой D.32мм
ДКС
м
209
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до
35 мм2
100 м
210
Кабель медный силовой ВВГЭнг (А),N.
PE 5х6 мм кв.
м
211
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м
212
Провод установ. повышен. гибкости
ПуГВ(ПВ3) 4 мм кв. белый "РЭКPRYSMIAN"
м
213
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
214
Провод установ. повышен. гибкости
ПуГВ(ПВ3) 10 мм кв. белый "РЭКPRYSMIAN"
215
Установка шины 2х7
100 м
м
100 м
100 м
0,7
70 / 100
70
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
2
200 / 100
200
Материалы
подрядчика
2
200 / 100
200
Материалы
подрядчика
0,5
50 / 100
50
Материалы
подрядчика
0,7
70 / 100
м
70
1 шт.
15
Материалы
подрядчика
39
216
Шина нулевая на DIN-рейку 2х7 ИЭК
шт.
15
217
Щитки осветительные,
устанавливаемые на стене распорными
дюбелями, масса щитка до 6 кг
1 шт.
1
218
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной
пластиковый ИЭК
шт.
1
219
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании трехфазные (применительно
авт. выключатель в щитке)
220
Выключатель автоматический 3-пол.
16A C 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
1
Материалы
подрядчика
221
Выключатель автоматический 3-пол.
50A C 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
1
Материалы
подрядчика
222
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании однофазные/Выключатель
автоматический/
223
Выключатель автоматический 1-пол.
25A C 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
8
Материалы
подрядчика
224
Выключатель автоматический 1-пол.
10 С 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
1
Материалы
подрядчика
225
Выключатель автоматический 1-пол.
6A C 4,5кА ВА47-29 IEK
шт.
1
Материалы
подрядчика
226
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 50 мм
227
Труба ПВХ гофр.с протяжкой D.32мм
ДКС
м
228
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до
70 мм2
100 м
229
Кабель медный силовой ВВГнг 5х10
мм кв.
м
30
230
Коробка распределительная настенная
на кабеле с пластмассовой оболочкой
1 коробка
2
231
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с
гермоввод. LUXEL
шт.
2
232
Связь
Розетка штепсельная утопленного типа
при скрытой проводке
233
Розетка RJ11 1 мод. Mosaic/Legrand
1 шт.
1 шт.
100 м
100 шт.
шт.
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
2
1+1
10
8+1+1
0,3
30 / 100
30
Материалы
подрядчика
0,3
30 / 100
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,07
7 / 100
7
Материалы
подрядчика
40
234
Суппорт для 80х35/50, 105х50 2мод.
Legrand
шт.
5
Материалы
подрядчика
235
Заглушка 1 мод. Legrand
шт.
3
Материалы
подрядчика
236
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м
237
Кабель сетевой UTP КСВПВ 4х2х0,52
кат. 5е
м
238
Радио
Розетка штепсельная неутопленного
типа при открытой проводке
239
Радио-розетка
240
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м
241
Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5 кв. мм
м
10
1 шт.
2
1 шт.
2
шт.
2
Материал
заказчика
м
5
Материалы
подрядчика
242
Пожарная сигнализация
Извещатель ПС автоматический
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении (демонтаж)
243
Извещатель ПС автоматический
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении
244
Извещатель пожарный дымовой
оптический точечный (ИПД-3.1М)
(б/у)
Кабель КПСВВнг-LS 1х4х0,5 кв. мм
245
100 шт.
шт.
0,6
60 / 100
60
Материалы
подрядчика
0,01
1 / 100
1
Материалы
подрядчика
0,1
10 / 100
Материалы
подрядчика
246
Компьютерные сети
Розетка штепсельная утопленного типа
при скрытой проводке
247
Суппорты с рамкой в кабель-канал для
80х35/50, 105х50 2мод. Legrand
шт.
14
Материалы
подрядчика
248
Розетка PC/RJ45 1 мод. UTP
Mosaic/Legrand
шт.
28
Материалы
подрядчика
249
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
250
Кабель (витая пара) UTP (U/UTP)
кат. 5Е (ож) не экранированная
4х2х0,52 мм
100 шт.
100 м
м
0,28
28 / 100
6,1
610 / 100
610
Материалы
подрядчика
41
251
Присоединение к приборам
электрических проводок под винт с
оконцеванием наконечником
(применительно - ожим коннектора
под витую пару)
100 концов
252
Коннектор под витую пару RJ 45
категории 5е
шт.
30
Материалы
подрядчика
253
Колпачок под коннектор RJ 45
шт.
30
Материалы
подрядчика
254
Патч-корд RJ 45-RJ 45 (L=3 м)
шт.
28
Материалы
подрядчика
255
Раздел 3. Уборка и вывоз мусора
Очистка помещений от строительного
100 т мусора
мусора
256
Затаривание строительного мусора в
мешки
1т
8,34
257
Погрузочные работы при
автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой вручную
1 т груза
8,34
258
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на
расстояние: до 24 км I класс груза
1 т груза
8,34
0,3
30 / 100
0,0834
8,3374 /
100
Примечание.
1. Работы выполняются в один этап.
2. В разделах указаны, в том числе материалы подрядчика, используемые при
проведении работ
3. В расчете использовать индексы по разделу "Общеотраслевое строительство".
4. Материалы, указанные в техническом задании, допускается заменять на аналогичные
с теми же параметрами. Параметры исходных материалов определены производителем
в инструкциях по применению материалов.
При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и
изделий.
- При исполнении условий контракта Подрядчик должен обеспечить осуществление
контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими
необходимую достоверность и полноту контроля.
- При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования
предшествующих скрытых работ.
- Отключение существующих инженерных систем, электросетей или отдельных их участков
могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.
- Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на
выполненные работы.
Особые условия Заказчика
42
Подрядчик обязан:
1. Ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и
наводить порядок.
2. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в
собственные контейнеры и вывозить на спецполигон.
3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать
в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов
Объем строительного мусора и отходов производства определяется по сметному расчету.
Соблюдение правил противопожарной безопасности и ТБ возлагается на подрядную
ремонтную организацию. Разрешение на производство огневых работ на объекте производится при
наличии наряд-допуска, оформляемого Заказчиком.
Все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь документы,
подтверждающие его квалификацию, а также паспорта граждан РФ для прохода на Объект.
Время прохода на объект с 8.00 до 17.30.
Обязанность по получению справки из отдела МВД России на режимных объектах для
пропуска на территорию АО «Концерн «Созвездие» возлагается на Подрядчика.
Требования к содержанию, оформлению и представлению сметной документации
Подрядчик обязан приложить к заявке, для утверждения Заказчиком, локальный сметный
расчет, выполненный базисно-индексным методом по актуальной редакции сборников
территориальных единых единичных расценок 2001 года (далее ТЕР-2001) (при отсутствии
расценок в базе ТЕР-2001-пользоваться расценками федеральной базы ФЕР-2001).
Перерасчет в текущий уровень цен проводить с применением индексов изменения сметной
стоимости, разрабатываемых филиалом «Федерального центра ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов» по Воронежской области.
Локальный сметный расчет должен содержать весь перечень работ, объемы и
последовательность в полном соответствии с Техническим заданием без суммирования объемов
видов работ и материалов по разным объектам.
Обоснование снижения затрат (отказ от части накладных расходов, сметной прибыли,
лимитированных затрат и т.д.) указать в примечании к локальному сметному расчету.
Срок выполнения Работ
Срок выполнения работ: в течение 50 рабочих дней.
Срок и объемы гарантий на выполненные Работы.
Срок гарантии качества выполненных работ на объектах устанавливается на срок указанный
участником в заявке на участие в запросе цен, но продолжительностью не менее 12 месяцев с
момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и распространяться в полном
объеме на все выполненные работы. Гарантийный срок активного оборудования – согласно
документации на изделие.
43
Раздел 4. Проект договора
ДОГОВОР_№ 301-11/03-389
г. Воронеж
__________
___ ________ 2015 г.
АО Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице генерального
директора Беккиева А. Ю. действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в ___________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
следующих работ:_________________________________________________,
на объекте,
расположенном по адресу:_________________________________________ (далее – «Объект»), в
соответствии со Сметой (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2),
являющимися неотъемлемой частью Договор.
1.2. Объем, содержание выполняемых Подрядчиком работ и предъявляемые к ним
требования определяются Сметой и должны соответствовать Техническому заданию.
Стоимость работ (цена Договора), выполняемых по настоящему Договору,
составляет_________ руб. ___ коп. (прописью цена договора), в том числе НДС _____ руб.
____коп. (прописью сумма НДС)
1.3. Цена Договора увеличению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим договоров.
1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в Смете Договора, Подрядчик
берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск и из своих материалов, своими
силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором и Техническим заданием,
устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику по акту сдачиприемки работ по Договору.
1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ
сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы,
указанной в Смете Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.6. В случае возникновения в процессе выполнения работ необходимости выполнить
дополнительные работы Подрядчик обязан составить акт на дополнительные работы,
согласовать его с Заказчиком и оформить дополнительное соглашение к договору.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
100 % оплата работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на
счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта по форме КС2 и справки по форме КС-3.
Заказчик вправе предоставить аванс в размере до 50 % от стоимости работ по Договору в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора на основании
выставленного Подрядчиком счета. Авансирование производится при условии предоставления
Подрядчиком оригинала безотзывной банковской гарантии, выданной в обеспечение
исполнения Договора (в т.ч. возврата авансового платежа), размер обеспечения должен быть
равен сумме выдаваемого аванса. Срок действия обеспечения исполнения договора должен
44
превышать срок окончания работ по настоящему Договору не менее чем на 20 (двадцать)
банковских дней.
Окончательный расчет за вычетом полученного аванса производится на основании счета в
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами актов по форме КС-2 и
справок по форме КС-3 на весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором.
2.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления предоплаты Подрядчик
обязан выставить Заказчику счет-фактуру на полученный аванс.
2.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора (в т.ч.
авансового платежа) перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору,
Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.
2.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства
по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате
неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих
обязательств по Договору.
2.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный в статье 16 настоящего Договора Подрядчиком расчетный
счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на момент списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчик своих обязательств
по настоящему Контракту, за пользование авансом Подрядчик уплачивает Заказчику проценты
в соответствии со статьей 823 Гражданского кодекса РФ в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты процентов за каждый день пользования авансом.
2.7. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом суммы штрафных
санкций, указанных в статьи 9 настоящего договора, а также процентов, предусмотренных
п.2.6. настоящего Договора (зачет встречного однородного требования в соответствии со
статьей 410 Гражданского кодекса РФ).
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала работ: с момента подписания договора.
3.2. Срок окончания работ: _____.______.20__ г.
3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания Сторонами
акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода
производства работ.
4.1.2. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.1.3. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
4.2. Если в ходе осуществления Подрядчиком работ по настоящему Договору будет
установлено, что работа в установленный срок надлежащим образом выполнена не будет,
Заказчик вправе установить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения
настоящего Договора во внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков (в том
числе возврата аванса)
4.3. Если отступления в работе от условий в настоящего Договора или иные недостатки
результата работыв установленной Заказчиком разумный срок не были устранены либо
45
являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего договора и потребовать возмещения убытков (в том числе возврата аванса).
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
5.1.1. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение
или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
5.1.2. Поставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции,
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их
приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы
(комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и
техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии пожарные,
гигиенические и сертификаты соответствия, технические паспорта и (или) другие документы,
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.1.3. Все работы производятся в сроки, указанные в статье 3 настоящего Договора;
5.1.4. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности
и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей
среды, зеленых насаждений и земли.
5.1.5. Содержать объект свободными от отходов, накапливаемых в результате
выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
5.1.6. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки
строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение
рабочей площадки с момента начала работ до подписания Сторонами акта по форме КС-2 и
справки по форме КС-3 на весь объем работ, предусмотренный Договором.
5.1.7. Вывезти с объекта строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных
работ по Договору.
5.1.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта,
немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и
принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий,
которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.9. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую
информацию о ходе строительных работ.
5.1.10. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им
своих обязанностей на объекте.
5.1.11. Сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора и
передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает,
исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и
ответственных конструкций, паспорта на установленное оборудование, сертификаты.
5.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем
Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для
исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет
Подрядчика.
5.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм охраны окружающей среды,
охраны труда и техники безопасности во время проведения работ.
5.3. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
46
6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во
взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., название организации, контактные телефоны)
6.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо,
обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и
представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., название организации, документ, подтверждающий полномочия)
6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным
письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов
требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
6.4.2. Контроль над устранением выявленных дефектов в Техническом задании и Смете;
6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых
Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других
документов);
6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных
конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для
расчета платежей Подрядчику.
6.4.6. Участие по приемке объекта после проведения всех работ по Договору.
6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4 Договора, представитель
Заказчика имеет право:
6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по
инициативе Заказчика или Подрядчика;
6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения
указанных в замечаниях недостатков.
6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать
от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о
действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от
Заказчика соответствующие разъяснения.
6.8. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны
по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения
вопросов, связанных с работами.
6.9. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан
принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
Статья 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении всех
работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет,
счет-фактуру, акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, подписанные со своей стороны.
При отсутствии возражений по срокам и качеству выполненных работ Заказчик в течение
5 рабочих дней после получения от Подрядчика актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3
подписывает их.
7.2. При обнаружении представителем Заказчика в ходе приемки работ недостатков в
выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их
47
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
7.3. Акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 подписывается Заказчиком только
после выполнения всех работ в полном соответствии со Сметой и Техническим заданием, а
также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.2 Договора.
Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные
системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
8.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта по форме КС-2 по
Договору. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует
гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 рабочих дней с даты
получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности
эксплуатации объекта и (или) убыткам – немедленно. Представители Сторон составляют акт,
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения в дефектной
ведомости. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для
подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5
рабочих дней. Работы по устранению дефектов принимаются в виде актов по форме КС-2.
8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все
расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет
Подрядчик.
8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные
сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет
Подрядчика.
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение сроков оплаты за выполненные в полном объеме работы по Договору,
Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/100
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, включая
день фактического выполнения обязательств по оплате.
9.2. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты
Подрядчиком неустойки (пени) в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый
день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств, а также штрафа в
размере 5% от цены Договора за каждый факт такого нарушения. В случае поэтапного
выполнения работ, пени и штраф по настоящему пункту исчисляются от цены
соответствующего этапа.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (пункты 5.1.1 - 5.1.12 Договора)
Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с
составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в
случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения
Подрядчиком в течение 5 рабочих дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 5% стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый факт
такого нарушения до приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
9.4. За неисполнение обязанности, предусмотренной п.2.2. настоящего Договора
Подрядчик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 5 % от суммы
выплаченного аванса.
48
9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
9.6.Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
10.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что
дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в
пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
10.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом
10.1 настоящей статьи дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в
соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения
действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на
исполнение обязательств по договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых не несут ответственности.
11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящей статьи,
Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна
в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с
приложением справки, выданной уполномоченным органом власти.
11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком
условий Договора:
12.1.1. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным;
12.1.2. Если во время выполнения работы было установлено, что она не будет выполнена
надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок для устранения недостатков Подрядчик
их не устранил.
12.1.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменениях в
составе владельцев, включая конечных бенефициаров, и (или) в своих исполнительных органах
не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений. При не соблюдение
Подрядчиком данного пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор.
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами
49
по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу
несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений
Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет
Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы
несут обе Стороны поровну.
13.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению по выбору истца в Третейском суде при
Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом, либо в арбитражном
суде по месту нахождения ответчика. При применении процедуры третейского разбирательства
стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия
сторон. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются
сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат
оспариванию.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об
этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует
до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть,
являются следующие документы:
1. Смета (Приложение №1)
2. Техническое задание (Приложение №2)
50
Статья 16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Подрядчик»
«Подрядчик»
«Заказчик»
АО «Концерн «Созвездие»
394018 г. Воронеж ул. Плехановская, д. 14
ИНН 3666127502 КПП 366750001
Центрально-Черноземный банк Сбербанка
России г. Воронеж,
р/с 40702810013400115668
кор. счет 30101810600000000681,
БИК 042007681
ОГРН 1053600445337
«Заказчик»
Генеральный директор
АО «Концерн «Созвездие»
__________________
«___»______________2015г.
_______________ А.Ю. Беккиев
«___»______________2015г.
51
Раздел 5. Формы документации об открытом конкурсе
Подраздел 5.1. Заявка на участие в открытом конкурсе
начало формы
На бланке организации.
Дата, исх. Номер
____________________________________
(указать наименование Заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на __________________________________________________________
(указать предмет договора)
1. Изучив документацию об открытом конкурсе на право заключить вышеупомянутый договор,
а
также
применимые
к
данному открытому конкурсу законодательство
и
нормативные правовые акты_______________________ влице ___________________________ ,
(наименование Участника закупки) (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании___________________ сообщает о согласии участвовать в открытом
конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую
заявку.
2. Мы согласны _____________________________, являющиеся предметом открытого конкурса,
(указывается предмет участия в открытом конкурсе)
в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе на условиях, которые мы
представили в настоящем предложении.
3. Настоящей заявкой декларируем, что против_____________________________________
(наименование Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании_________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в
порядке предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Сообщаем, что сведения о _____________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и от
18.07.2011 года №223-ФЗ Реестре недобросовестных поставщиков.
5. Данная заявка подается с пониманием того, что:
Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и
подачей заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;
Вы оставляете за собой право:
принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации;
отклонить все заявки.
6. В случае признания нас победителем открытого конкурса мы берем на себя обязательства
подписать проект договора с Заказчиком в соответствии с требованиями документации об
открытом конкурсе и условиями наших предложений.
7. В случае если нашей заявке на участие в открытом конкурсе будет присвоен второй номер, а
победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы
обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации об
открытом конкурсе и условиями наших предложений.
52
8. В случае передачи нам проекта договора при несостоявшемся открытом конкурсе мы
обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации об
открытом конкурсе и условиями наших предложений.
9. Мы извещены о включении сведений _____________________________________
(наименование Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов открытого
конкурса и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.
11. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «_____» _______ 201_ года
(но не менее 30 дней) и действительна до дня заключения договора.
12. Наше полное и сокращенное наименование ____________________________;
почтовый адрес ________________________________________,
банковские реквизиты:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
ОГРН _______________________
ОКВЭД _____________________
ОКДП ________________________
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_________________________________________________________________________________.
(указать адрес направления корреспонденции, в том числе индекс)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки
_____________
(подпись)
______________
(Ф. И. О.)
(МП)
конец формы
К заявке необходимо приложить заполненный договор (Приложение № 2) в формате *.doc или
*.docx.
53
Подраздел5.2.Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы услуги
начало формы
Приложение №1 к Заявке от «____» __________ 2014 г. №________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА, О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ
Мы, ____________________________________, в лице ________________________________________________
(наименование Участника закупки) (Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)
сообщаем, что готовы оказать нижеприведенные услуги (работы), поставить товары:
Смета на выполнение работ приложена к заявке и является ее неотъемлемой частью.
1. Предложение по цене договора:
Цена договора с учетом всех налогов и сборов, в ценах на дату подачи заявок на участие в
конкурсе составляет: _______________ рублей, ____________________________________ (то
же прописью), в т.ч. НДС - _______руб. (Если НДС не облагается, указывать:«НДС не
облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать
ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС)
2.Опыт участника по успешному выполнению работ, сопоставимого характера и объема _________ объекта опыта.
3.Квалификация трудовых ресурсов, предлагаемых для выполнения работ - __________
сотрудников.
4.Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг _______
5.Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)________
_________________
(подпись)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.П.
конец формы
Примечание: Коммерческое предложение подается в соответствии с требованиями технического задания
Раздела 3, заполняется в произвольной форме с расшифровкой (структурой) цены договора.
Участники открытого конкурса описывают поставляемый товар, который является предметом запроса
предложений, его функциональные характеристики (потребительские свойства), а также его количественные
и качественные характеристики, описывают выполняемые работы, оказываемые услуги, которые являются
предметом запроса предложений, их количественные и качественные характеристики в соответствии с
Техническим заданием в форме к настоящей документации.
54
Подраздел 5.3. Форма анкеты участника.
начало формы
Приложение № 2 к Заявке
от «____»_____________ 2014 г. №__________
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
3. Юридический (фактический) адрес участника закупки
4 Почтовый адрес участника закупки
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
6. Фактический (почтовый) адрес участника закупки
7. Телефоны Участника (с указанием кода города)
8. Факс Участника (с указанием кода города)
9. Адрес электронной почты Участника
10. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего
право подписи согласно учредительным документам Участника, с
указанием должности и контактного телефона
11. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с
указанием должности и контактного телефона
12. Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых
для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый
вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование
территории на которой действует лицензия)
13. Выручка по балансу за 2013 г., 2014гг., тыс.руб.
14. Чистая прибыль, тыс.руб.
Настоящим заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
……………………………………………………………………………………………
Руководитель организации
(подпись)
___________________
_____________________
(Ф.И.О.)
М.П.
конец формы
* Участник по своему усмотрению может приложить копию баланса за 2 последних года
и копию отчета о прибылях и убытках.
55
Подраздел 5.4. Сведения о квалификации участника закупки
5.4.1. Справка о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение №____ к Заявке от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица 1. Основные кадровые ресурсы
Образование (какое учебное
Стаж работы в
заведение окончил, год
данной или
№ п/п
окончания, полученная
Должность
аналогичной
специальность), сертификаты,
должности, лет
лицензии и пр.
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный
экономист, главный юрист)
Фамилия, имя,
отчество
специалиста
1.
2.
3.
…
Специалисты, которые будут задействованы в выполнении работ, являющихся предметом
конкурса
1.
2.
3.
…
Прочий персонал
1.
2.
3.
…
_________________
(подпись)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.П.
конец формы
56
5.4.2.Справка об опыте выполнения аналогичных проектов/отзывы, рекомендации
начало формы
Приложение №___ к Заявке от «____»_____________ г. №__________
1. Опыт выполненных аналогичных проектов Участником (и Субподрядчиком)
Наименование/
описание
проектов3
1
Объем выполненных работ в
ценах на дату исполнения
обязательств (в руб.)
общий
объем
Период выполнения
проекта
в т. ч.
собственными
силами
3
2
начало
окончание
4
5
Заказчик (адрес,
телефон, контактное
лицо) с указанием
возможности референсвизита4
6
2. Перечень отзывов (рекомендаций) контрагентов Участника.
Название
контрагента
1
Предмет
взаимоотношений,
исполнение которых
положительно оценено
контрагентом
2
______________
Реквизиты документа
(название, дата,номер),
подтверждающего
действительность
предметавзаимоотношений
Участника и контрагента
3
Примечания
(по решению Участника)
4
____________________________________________
(подпись, М.П.)(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
3
4
Желательно предоставление портфолио
Возможность референс-визита желательно
57
Подраздел 5.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа
начало формы
Приложение № ____ к Заявке от «____»_____________ г. №__________
ДОВЕРЕННОСТЬ № __________
г. Москва
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №_________ выдан _________________ «____» _____________ г.
представлять интересы ______________________________________________________________
(наименование организации)
на открытом конкурсе, на право заключения Договора _________________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной (единой)
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации —
доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись__________________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 2013 г.
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий на основании
доверенности.
Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется печатью.
58
Подраздел 5.6. Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации
начало формы
Приложение №___ к Заявке от «____»_____________ г. №__________
Запрос на разъяснение положений закупочной документации по открытому конкурсу
на право заключения договора _______________________________.
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом конкурсе:
№
п/п
Раздел закупочной
документации
Ссылка на пункт закупочной
документации, положения
которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений закупочной документации
Ответ на запрос прошу направить по:
_____________________________________________________________________________
(нужное выбрать: почте – почтовый адрес, по факсу – номер, по эл. п.– адрес эл. п.)
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий на основании
доверенности. Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется печатью.
59
Подраздел 5.7. Согласия лиц, паспортные данные которых представлены в составе заявки
на участие в конкурсе - на обработку персональных данных (при необходимости)
начало формы
Приложение №____ к Заявке от «____»_____________ г. №__________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________
название выдавшего органа _________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку _______________________(далее
- Оператор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения,
паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом,
профессионально занимающимся закупочной деятельностью в ___________________и
обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной
деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные
данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости,
другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной
деятельности.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры).
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов,
связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности и составляет три года.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной и действует с «______»____________ 20____г. бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить
их обработку.
__________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных
конец формы
60
Подраздел 5.8. Сведения о принадлежности Участника к субъектам малого или среднего
предпринимательства (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.13 г. №867-р)
начало формы
Приложение №____ к Заявке от «____»_____________ г. №__________
№ пп
1
2
3
4
Наименование условия
Данные Участника закупки
для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов)
для юридических лиц - доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, (данное ограничение не распространяется на
хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежатучредителям (участникам)
таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или
созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо
бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального
образования или созданным государственными академиями наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
средняя численность работников за предшествующий календарный год
составляет:
а) до 15 человек включительно - для микро предприятий ;
б) до 100 человек включительно - для малых предприятий;
в) от 101 до 250 человек включительно - для средних предприятий.
выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за
предшествующий календарный год не превышает предельные значения,
установленные Правительством РФ:
а) для микро предприятий - 60 млн. рублей;
б) для малых предприятий - 400 млн. рублей;
в) для средних предприятий - 1000 млн. рублей.
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в
соответствии наибольшим по значению условием
______________
____________________________________________
(подпись, М.П.)(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
61
6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______________________
г._______________
«__»____20___г.
(полное наименование организации-Гаранта)
__________________________________________________________________, адрес места нахождения:
____________________, почтовый адрес:_______________________________,
код ОКПО:_________________, ИНН:____________, финансовые
реквизиты:__________________________________________________________, реквизиты лицензии Банка России
на осуществление банковских
операций:__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение
(полное наименование организации-Принципала)
____________________________________________________________________________________,
адрес места нахождения:_______________________________________________________________,
почтовый адрес:_______________________, код ОКПО:_____________, ИНН__________________,
финансовые реквизиты:____________________________, именуемый в дальнейшем «Принципал»,
_____________________________________________________________________________________(наименование
обязательства по исполнению договора на __________________________________
(название предмета договора, номер и дата договора),
перед Акционерным обществом «Концерн «Созвездие», адрес места нахождения: 394018 г. Воронеж, ул.
Плехановская, 14, почтовый адрес: 394018
г. Воронеж, ул. Плехановская, 14, ИНН: 3666127502, КПП:
366750001, финансовые реквизиты: р/с: 40702810013400115668, в Центрально-Черноземном банке Сбербанка
России г. Воронеж, к/с: 30101810600000000681, БИК: 042007681, именуемым в дальнейшем «Бенефициар».
Гарант
настоящим
безотрывно
обязуется
выплатить
Бенефициару
любую
сумму,
не
превышающую_______________ рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного
Требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательства, в
обеспечение которого выдана настоящая гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть
подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. К
Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара
копии следующих документов:
-платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой
банка Бенефициара об исполнении;
-документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора
(если требование по банковской гарантии предъявлено вслучае ненадлежащего исполнения принципалом
обязательств в период действия гарантийного срока);
-документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного
уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о
назначении, доверенность).
Приложение иных документов, вместе с указанным Требованием Бенефициара, не требуется.
Основанием для выплаты денежной суммы по настоящей гарантии является ненадлежащее исполнение
Принципалом обязательств перед Бенефициаром, в том числе в случае:
поставки Принципалом товаров/оказания/выполнения Принципалом услуг/работ, не соответствующих
требованиям договора;
просрочки исполнения обязательств, в том числе пропуска Принципалом сроков, установленных
договором;
возникновения обстоятельств, установленных договором, при наступлении которых Принципал обязан
уплатить Бенефициару неустойку (штраф, пени);
причинения Принципалом Бенефициару просрочкой исполнения обязательств убытков (расходов);
невозврата Принципалом Бенефициару полученного аванса.
Исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных
сумм на счет Бенефициара.
62
В случае нарушения срока исполнения обязательства по Гарантии, Гарант обязуется уплатить
Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по Гарантии, за каждый
календарный день просрочки.
Бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в
установленный срок не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии.
Никакие изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по
настоящей гарантии.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи и действует по «____»________
20___г. включительно.
Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области.
Руководитель организации-Гаранта <5>
_______________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Вместе с безотзывной банковской гарантией предоставляются документы (копии документов), подтверждающие полномочия
лиц, на осуществление действия от имени банка (Гаранта).
5
63
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа