close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение 4
к документации о запросе котировок цен
ДОГОВОР №
г. Москва
« » __________ 20__ г.
«___________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________,
действующего на основании ______________, с одной стороны, и Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», именуемая в дальнейшем
«Покупатель», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять
и оплатить этот товар в порядке, в сроки и на условиях, установленных Договором.
1.2. Наименование, количество и стоимость поставляемого товара (далее – товар)
указаны в Спецификации на поставляемый товар (далее – Спецификация), являющейся
Приложением № 1 к Договору.
1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что товар находится на территории Российской
Федерации законно, ввезен с соблюдением всех требований российского законодательства и
предназначен для реализации на территории Российской Федерации.
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Стоимость товара составляет _____________(____________ и ___/100) рублей, в том
числе НДС (18 %) в размере __________ (______________ и ___/100) рублей.
2.2. Стоимость товара включает в себя все затраты Поставщика, связанные с
исполнением им своих обязательств по Договору, в том числе любые применимые налоги,
сборы, пошлины и гарантии.
2.3. Покупатель осуществляет оплату в размере 100 % от Стоимости товара путем
перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (Двадцать) рабочих
дней с даты выставления счета Поставщиком при отсутствии уведомления последнего о
недостатках по количеству и качеству товара в соответствии с п. п. 3.4 и 3.5 Договора.
Поставщик выставляет счет в течение одного рабочего дня с даты подписания обеими
Сторонами товарной накладной в соответствии с п. 3.3 Договора.
При наличии претензий к качеству и комплектности товара Покупатель производит
оплату в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты устранения соответствующих недостатков
товара в соответствии с п. 3.6 Договора.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания
денежных средств с его расчетного счета.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком одной партией в течение 5 (Пять)
календарных дней с даты подписания Договора.
3.2. Получение товара производится непосредственно от Поставщика в обязательном
присутствии его уполномоченного представителя. Поставка товара осуществляется
Поставщиком по адресу: г. Москва, Верхний Таганский тупик, дом 4 в согласованное с
Покупателем время.
3.3. Уполномоченный представитель Поставщика обеспечивает выгрузку товара из
транспортного средства и представляет товар Покупателю. В момент получения товара
Покупатель должен осуществить приёмку товара по внешнему виду (состоянию упаковки) и
количеству в соответствии со Спецификацией и товарной накладной. При отсутствии
претензий в ходе приемки Покупатель должен подписать указанную товарную накладную в
двух экземплярах и один экземпляр накладной возвратить Поставщику.
2
3.4. В случае обнаружения количественных расхождений по сравнению с данными,
указанными в товарной накладной, и/или повреждения упаковки товара, прием товара (в том
числе частично) не производится. Поставщик устраняет обнаруженные недостатки, после чего
Покупатель повторно принимает товар в соответствии с п. 3.3 Договора. Повторная поставка
и приём товара не освобождают Поставщика от ответственности за нарушение сроков
поставки товара в соответствии с п. 5.2 Договора.
3.5. В течение 20 (Двадцать) рабочих дней со дня поставки товара Покупатель должен
осуществить его приемку по качеству и комплектности согласно Спецификации и товарной
накладной (в том числе в соответствии с требованиями п. 4.1 Договора) и убедиться в
надлежащем оформлении всех прилагаемых к товару документов.
В случае выявления каких-либо несоответствий (недостатков) Покупатель должен
направить Поставщику по факсу (или электронной почте) письменное извещение с указанием
выявленных несоответствий (недостатков), а не позднее следующего рабочего дня - по почте
(или курьером).
3.6. Устранение недостатков товара, установленных и документально зафиксированных в
соответствии с п. п. 3.4 и 3.5 Договора в уведомлении, осуществляется Поставщиком в
течение 1 (Один) рабочего дня и за свой счет.
(Настоящий пункт Договора не применяется в случае принятия Покупателем решения о
возврате всей партии товара в соответствии с п. 5.8 Договора).
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Товар должен быть оригинального производства, т. е. содержать только подлинные
компоненты производства производителей, указанных в Спецификации. Замена товара на
товар иных производителей не допускается. Товар должен быть произведен не ранее 1
сентября 2014 года.
4.2. Товар должен быть новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных
или ранее использовавшихся элементов, а также не должен иметь дефектов, связанных с
конструкцией, материалами или функционированием при его использовании. Картридж
должен содержать микросхемы, предусмотренные производителем, позволяющие
управляющим программам печатающего оборудования идентифицировать картридж как
оригинальный. Чека с запорной лентой должны составлять одно целое с боковиной картриджа
и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа для предотвращения
высыпания тонера. При повороте фотовала на нем не должно быть следов тонера. Фотовал
должен быть с ровным глянцевым покрытием без следов использования. На корпусе
картриджа не должны присутствовать следы чернил или мелкодисперсного тонера. Корпус
картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Картридж
должен обеспечивать стабильное (четкое, равномерное и пр.) качество печати. Номер партии
на коробке и на картридже должны совпадать. Ресурс картриджа должен соответствовать
объему печати, определенному производителем.
4.3. Упаковка товара должна содержать все элементы защиты от подделок,
предусмотренные производителем (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа,
термополоса, голограмма фирмы-производителя, защитная пломба, марка и т.п.). Упаковка
поставляемого товара должна быть неповрежденной, сделана из картона и обеспечивать
сохранность товара во время транспортировки. Полиграфия упаковочной коробки должна
быть четкой, мелкие детали красочных фотографий должны быть четкими, не иметь
преломления или размытости. Изнутри упаковочный пакет должен быть чист (не должно быть
пыли и следов тонера). Упаковочный пакет не должен пропускать солнечные лучи при
просмотре на свет и иметь размер в соответствии с размером картриджа.
4.4. Гарантийный период на товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты его поставки.
4.5. В течение гарантийного периода при условии получения от Покупателя письменного
уведомления о дефектах, обнаруженных в товаре, Поставщик обязуется в срок не более
3 (Три) рабочих дней осуществить замену неисправного товара исправным.
4.6. На заменённый товар предоставляется гарантийный период 12 (Двенадцать) месяцев,
исчисляемый с даты получения Покупателем заменённого товара.
3
4.7. В случае поломки оборудования Покупателя в связи с ненадлежащим качеством товара
(ухудшения качества печати либо выявления других дефектов (посторонние звуки, разрушение
внутренних механизмов, наличие в печатающем устройстве остатков тонера и др.) Поставщик
несет все расходы по ремонту данного оборудования. В случае если для выполнения ремонта
оборудования требуется более 5 (Пять) рабочих дней, Поставщик обязан в течение 1 (Один)
рабочего дня предоставить Покупателю аналогичное оборудование на период ремонта.
4.8. При наличии споров с Покупателем о причинах неисправности оборудования и/или
товара Поставщик обязан в течение 20 (Двадцать) календарных дней за свой счет и своими
силами провести экспертизу оборудования (товара) в авторизованном сервисном центре
производителя оборудования, и в случае если указанные причины возникли по вине
Поставщика, устранить возникшие неисправности за свой счет и в срок, установленный п. 4.5
Договора. На время экспертизы и ремонта Поставщик обязан предоставить аналогичное
оборудование Покупателю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока поставки товара Покупатель имеет право потребовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 1 % (Один процент) от Стоимости товара за каждый
рабочий день просрочки. В этом случае Покупатель вправе удержать сумму неустойки из
Стоимости товара, указанной в Договоре.
5.3. В случае нарушения срока устранения недостатков товара, установленного в п. 3.6
Договора, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере
1 % (Один процент) от стоимости содержащего недостатки товара за каждый рабочий день
просрочки. В этом случае Покупатель вправе удержать сумму неустойки из Стоимости товара,
указанной в Договоре.
5.4. В случае нарушения срока замены товара, установленного п. 4.5 Договора,
Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1% (Один
процент) от стоимости товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товара Поставщик вправе
потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1% (Один процент) от суммы
задолженности за каждый рабочий день просрочки.
5.6. Любые штрафные санкции по Договору начисляются и уплачиваются Сторонами
только в случае письменного уведомления Стороны, допустившей нарушение своих
обязательств по Договору, о начислении штрафных санкций и необходимости их уплаты. В
указанном уведомлении должен содержаться детализированный расчет штрафных санкций на
дату составления уведомления.
5.7. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара (и\или срока устранения
недостатков) более чем на 10 (Десять) рабочих дней Покупатель вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения (частично) Договора, направив соответствующее
уведомление Поставщику. Договор считается расторгнутым (полностью или в части) с
момента направления Покупателем соответствующего уведомления в адрес Поставщика.
5.8. Покупатель оставляет за собой право запросить экспертное заключение
авторизированного сервисного центра о качестве товара. Выявление факта поставки бывших в
употреблении, восстановленных или перезаправленных расходных материалов влечет за собой
возврат всей партии (или части) товара (за исключением материалов, подвергшихся
экспертизе) и является основанием для расторжения Договора. При этом Покупатель
представляет Поставщику копии документов, полученных по результатам экспертизы, и имеет
право потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере
10% (Десять процентов)
от стоимости возвращаемой партии товара.
5.9. В случае частичного отказа Покупателя от исполнения Договора Покупатель
оплачивает только тот товар, который соответствует Спецификации.
5.10. В случае нарушения Поставщиком условий, установленных п. 4.8 Договора,
Покупатель вправе устранить обнаруженные недостатки в оборудовании (товаре) за свой счет
4
с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их устранение, а
также потребовать от Поставщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств, зафиксированный в Договоре, отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из
Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом письменно другую
Сторону, при этом ни одна из Сторон не будет иметь право потребовать от другой Стороны
возмещения возможных убытков.
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, отношения Сторон регулируются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним,
подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.
7.3. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров он подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8.2. Любые приложения к Договору, акты, изменения (дополнительные соглашения) к
Договору действительны и являются его неотъемлемой частью лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Все уведомления, требования (претензии), извещения и любые иные виды
корреспонденции должны направляться почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и/или курьером по почтовому адресу Сторон. Все расходы по доставке корреспонденции
возлагаются на отправителя. Некоторые виды корреспонденции по согласованию Сторон
могут быть направлены по факсимильной связи, электронной почтой или иным способом.
8.4. При изменении реквизитов Сторон, Сторона, реквизиты которой изменились,
обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. В этом случае заключения
дополнительного соглашения не требуется. Всю ответственность и риски, связанные с
неуведомлением или несвоевременным уведомлением, несёт Сторона, реквизиты которой
изменились.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: «_________»
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Расч. счёт ___________ в ______________
Кор.счёт________ , БИК
Контактный телефон: _________ Факс: _________
ПОКУПАТЕЛЬ: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Место нахождения и почтовый адрес: 109240 г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4
ИНН 7708514824 КПП 775001001
5
Расч. счёт 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002
Контактный телефон: 725-31-47 Факс: 725-3147-tone-4032
ПОДПИСИ СТОРОН
От имени ПОСТАВЩИКА
______/ (указывается наименование
должности)
_____________________/___________/
От имени ПОКУПАТЕЛЯ
______/ (указывается наименование
должности)
____________________/________________/
6
Приложение № 1
к Договору № _______________________________ от «
№
Наименование товара по
ассортименту
Картридж HP CC364XD
LJ P4015
2 Картридж HP CF280X
LJ P401
3 Картридж HP CE505XD
LJ P2055
4 Картридж HP СЕ505А
LJ P2055/P2035
5 Картридж HP Q7551XD
LJ P3005
6 Картридж НР CE255XD
MФУ HP 525
7 Картридж HP CE400A
(№507A) Black
8 Тонер-картридж TK-675
Kyocera KM-2540/3060
9 Картридж Epson
C13T10314A10 черный
10 Картридж Epson
C13T10324A10 синий
11 Картридж Epson
C13T10334A10
пурпурный
12 Картридж Epson
C13T10344A10 желтый
1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товар
Производитель
Код товара
Hewlett-Packard HP CC364XD
Колво
(шт.)
5
Hewlett-Packard HP CF280X
16
Hewlett-Packard HP CE505XD
5
Hewlett-Packard HP СЕ505А
10
Hewlett-Packard HP Q7551XD
4
Hewlett-Packard HP CE255XD
2
Hewlett-Packard HP CE400A
1
Kyocera
Kyocera TK675
Epson
C13T10314A10
Epson
C13T10324A10
Epson
C13T10334A10
4
Epson
C13T10344A10
1
Epson
Epson
Epson
Epson
» ________2015 г.
Цена за
единицу
(в рублях)
Сумма
(в рублях с
НДС)
1
1
1
ИТОГО:
В том числе, НДС 18%
Стоимость товара по Договору составляет _____________(____________ и ___/100) рублей, в
том числе НДС (18%) в размере __________ (______________ и ___/100) рублей.
От имени ПОСТАВЩИКА
______/ (указывается наименование
должности)
_____________________/_______________/
От имени ПОКУПАТЕЛЯ
______/ (указывается наименование
должности)
____________________/________________/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа