close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
__________________________ Д.Ю. Галкин
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Открытый запрос предложений
в отношении разработки технической документации и выполнения работ в рамках
исполнения требований законодательства в области сохранения объектов
культурного наследия
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
Москва 2015 г.
1
Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить свое
предложение (далее - Предложение) в отношении разработки технической документации
и выполнения работ в рамках исполнения требований законодательства в области
сохранения объектов культурного наследия, на изложенных в настоящей документации о
закупке (далее - Документация) условиях.
Максимальная стоимость работ – 4 720 000 (Четыре миллиона семьсот двадцать
тысяч) рублей с учетом НДС.
В своем Предложении Участник должен указать понижающий коэффициент
в формате сотых долей (например, 0,00).
Дата и время представления
Предложения
08 апреля 2015 года
Дата, время и место
рассмотрения предложений
09 апреля 2015 года
до 12 часов 00 минут по московскому времени
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д.
31, стр. 1, пом. 6-90
Дата, время и место подведения
итогов
до 23 апреля 2015 года
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д.
31, стр. 1, пом. 6-90
Способ закупки
открытый запрос предложений
Срок действия договора
2015 год
Период выполнения работ
2015 год
Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя
директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
ул. Авиационная, стр. 6, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с понедельника
по четверг – с 10:00 до 16:00 (время московское) или в форме электронного документа
по e-mail: [email protected]
Контактный номер телефона 8(495) 578-13-84 доб. 55-02
Ответственный за приемку заявок: Гарнов Алексей Викторович
телефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71
e-mail: [email protected] Россия, 141126, Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.
309
2
Оглавление
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ............................................................................................ 4
1. Общие условия...................................................................................................................... 4
2. Участники.............................................................................................................................. 6
3. Представление Предложений .............................................................................................. 6
4. Рассмотрение Предложений ................................................................................................ 9
5.Заключительные положения............................................................................................... 12
Приложение № 1 ..................................................................................................................... 13
Приложение № 2 ..................................................................................................................... 15
Приложение № 3 ..................................................................................................................... 20
Приложение № 4 ..................................................................................................................... 21
Приложение № 5 ..................................................................................................................... 40
Приложение №6…………………………………………………………………………..…41
3
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Общие условия
1.1 Открытый запрос Предложений
1.1.1. Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный
неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении
разработки технической документации и выполнения работ в рамках
исполнения требований законодательства в области сохранения объектов
культурного наследия, в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№2) и настоящей Документацией. Настоящая Документация не является
офертой (за исключением положений пункта 5.2 относительно заключения
соглашения о конфиденциальности) или запросом принять участие в торгах и
имеет целью довести до Участников заинтересованность Заказчика в
заключение договора и предложить Участникам сформулировать и
представить Заказчику свои оферты (Предложения) в отношении таких
договоров.
1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных
Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и
положениями Документации. Настоящая Документация не должна
расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и, соответственно,
статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие
порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе, к настоящей
Документации не применяются.
1.2 Соответствие открытому запросу предложений
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Предоставление Предложений является выражением согласия Участника
со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой заявку
на участие.
Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации, является
условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик сохраняет за
собой право по собственному усмотрению отклонить требование соответствия
условиям Документации в отношении всех или любых Предложений.
Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес
Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии с настоящей
Документацией, в срок и по адресу, указанному в Документации. Любые
Предложения, которые будут получены после указанного времени,
рассматриваться
не
будут,
и
будут
возвращены
невскрытыми
соответствующему отправителю.
1.3 Право отказа: Изменения и дополнения
1.3.1
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от
принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей
Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не
связывает себя обязательством принять любое или все из полученных
Предложений.
4
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным
им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий
изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение
Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно
предложение обсудить возможность включения такого условия в договор.
Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе
переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается
отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого условия,
стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за собой право
после выбора предпочтительного Участника и начала переговоров в
отношении заключения договора в любой момент прекратить переговоры с
таким Участником и начать переговоры с другим предпочтительным
Участником или отказаться от заключения договора, включая, но, не
ограничиваясь, по причине неполучения необходимых корпоративных
одобрений.
Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакой
материальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом принять
или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с прекращением
переговоров с предпочтительным Участником и отказом от заключения
договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо обоснований своего
решения.
Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставления
Предложений внести изменения в документы, составляющие настоящую
Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое дополнение
или изменение будет считаться частью Документации после публикации его в
единой информационной системе с последующим уведомлением Участников
закупки, подавших заявки на участие в процедуре, на момент публикации
информации о внесенных дополнениях или изменениях.
Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и любых
документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни любая
корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен информацией между
Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика относительно того, что
Участник соответствует квалификационным требованиям настоящей
Документации, не возлагают на Заказчика обязательства выбрать конкретного
Участника в качестве лучшего, и не дают право Участнику на возмещение или
компенсацию любых затрат или расходов, понесенных им в связи с
выражением его интереса и представления Предложения в соответствии с
настоящей Документацией.
1.4 Расходы
1.4.1
1.4.2
Участники
самостоятельно
оплачивают
все
расходы,
связанные
с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по
рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.
Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению анализа
Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на подготовку и
рассылку Документации и рассмотрение представленных Предложений.
1.5 Этапы представления Предложений
1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.
1.5.2. Участники представляют Предложения, содержащие следующие параметры:
5
- Квалификационная документация Участника в соответствии с пунктом
3.3.1 ниже;
- Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.
2. Участники
2.1 Требования к Участникам
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники),
учрежденными в соответствии с законодательством Российской Федерации
или с законодательством других стран.
Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе
ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным
(банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено
исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может
являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым
основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Один Участник имеет право подать только одно Предложение.
Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с ОАО «Аэрофлот»,
либо с другими крупными компаниями.
2.2 Статус Участника: Лицензии и одобрения
2.2.1
2.2.2
Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника
после получения и регистрации Предложения Заказчиком.
Участник должен представить в составе Предложения копии всех
необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные
и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства
(кроме
объектов
использования
атомной
энергии),
допусков
саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры, одобрений и других разрешений
государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран (если
применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами
деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя
обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением
Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей
Документацией договором.
3. Представление Предложений
3.1 Язык и экземпляры Предложения
3.1.1 Все представляемые Участниками документы и сведения, включая
Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо
сведения или документы представляются на другом языке, они должны
сопровождаться переводом на русский язык.
3.1.2 Предложения должны представляться в одном экземпляре.
6
3.2 Адрес и способ доставки Предложений
3.2.1
3.2.2
Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо
курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком не
позднее 12-00 часов дня по московскому времени «08» апреля 2015 года.
Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты только
по истечении указанного времени. Предложения, полученные после
указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены их
отправителю в нераспечатанном виде (по требованию).
Предложения представляются в запечатанном конверте с четким указанием
реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и должны
содержать следующую надпись:
«Предложение в отношении разработки технической документации и
выполнения работ в рамках исполнения требований законодательства
в области сохранения объектов культурного наследия».
Предложения должны направляться по адресу: Россия, 141126, Московская
область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления
закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309
3.3 Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения
3.3.1 Квалификационная документация должна включать в себя:
а) Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (по
форме, приложенной к настоящей Документации (Приложение № 1) в двух
экземплярах (один из которых не прошивается со всеми листами заявки, а
идет отдельным файлом).
б) Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со
всеми условиями указанными в настоящей Документации, техническом
задании и согласии Участника подписать договор в редакции
Приложения №4 в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи
договора Заказчиком.
в) Документы, подтверждающие статус Участника:
 копии учредительных и регистрационных документов с приложением
имеющихся изменений (нотариально заверенные копии) для
юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона для индивидуальных
предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или нотариально
заверенная копия), и право конкретного Участника закупки участвовать в
открытом запросе предложений от имени группы лиц, в том числе,
подавать предложения, вносить обеспечение заявки, договора,
подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы лиц, выступающих
на стороне одного участника закупки);
 выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
7







информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на
официальном
сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении
открытого запроса предложений;
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой
выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в
единой информационной системе извещения о проведении открытого
запроса предложений;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
Участника закупки выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от
имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение должно
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки (для
юридических лиц) и подписанную руководителем Участника закупки или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
Участника закупки, Предложение должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о
прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период или
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не
ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений (оригинал
или нотариально заверенную копию);
заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии
аффилированности Участника закупки с работниками ОАО «Аэрофлот»
и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и
сестры);
заверенные руководителем организации сведения в отношении всей
цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а
также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения
№5 к настоящей Документации;
копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные и
8




уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные
нотариально копии соответствующих лицензий, патентов, сертификатов
соответствий и т.п.;
информация об аналогичных проектах (работах, услугах), реализованных
за последние три года, в т.ч. в ОАО «Аэрофлот» (представляется при
наличии такого опыта, в случае его отсутствия этот факт также
декларируется участником в свободной письменной форме);
документ (письмо, справка и др.), подтверждающий отнесение участника
к субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае
непринадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
этот факт также декларируется Участником в свободной письменной
форме;
подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженернотехнического персонала, с пропиской (регистрацией) в Москве,
Московской области для выполнения работ/оказания услуг по тематике
настоящей Документации;
3.3.2 Коммерческое предложение должно быть представлено по форме
Приложения № 3 к настоящей Документации и включать в себя:
 Расчет стоимости работ (цена договора), предложение о цене договора с
учетом понижающего коэффициента, применяемого к максимальной
стоимости работ, указанной в настоящей Документации;
 Срок выполнения работ;
 подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта
договора (Приложение №4);
3.4 Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:
Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды
расходов, налогов и других обязательных платежей;
3.4.2 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно условиям
приложенного проекта договора (Приложение №4).
3.4.1
3.5 Вопросы по содержанию Документации
3.5.1
В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении Документации,
Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы участников о
разъяснении положений настоящей Документации принимаются в
письменном виде за подписью руководителя организации на имя директора
департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт
Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с
понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское). Вопросы
считаются надлежащим образом направленными, если они получены не
9
3.5.2
позднее
12-00
часов
дня
по
московскому
времени
«06» апреля 2015 года.
Все ответы на вопросы общего характера будут направляться
обратившемуся Участнику без размещения в единой информационной
системе.
4. Рассмотрение Предложений
4.1 Регистрация Предложений
4.1.1
4.1.2
Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения с
указанием времени и даты их получения.
При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.
4.2 Рассмотрение Предложений
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком. Участники
или их представители не имеют права присутствовать при рассмотрении
Предложений Заказчиком.
При рассмотрении Предложений будет учитываться только та информация,
которая представлена в Предложениях.
При оценке будет определено, являются ли Предложения полными. Заказчик
может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для пояснений,
внесения необходимых дополнений и исправлений арифметических ошибок.
Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть
предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному
усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из
Участников уточнения их Предложений.
4.3 Критерии оценки и сопоставления предложений
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений, поданных
Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями:
№
№
п/п
Критерий
Оценка, ед.
Вес, балл
Рубли
до 20*
1
Стоимость, предложенная участником
закупки*
Срок производства работ, предложенный
участником закупки**
Календарные
дни
до 15**
2
Наличие производственной базы
Местонахождение производственной
базы/офиса компании
Наличие оборотных средств (возможность
10
Да/Нет
5/0
Московский
регион/Прочие
% аванса
5/0
3
4
5
до 15***
6
7
работы без аванса)***
Наличие опыта выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом настоящей
конкурсной документации
Наличие
претензий
со
стороны
ОАО «Аэрофлот»
8
Дополнительные предложения от участника
9
Количество договоров, реализованных с
ОАО «Аэрофлот»****
До 3-х лет/
Свыше 3-х лет
2/5
Да/Нет
0/5
Да/Нет
5/0
Единица
10****
ИТОГО, max. баллов:
85
*Количество баллов по п. 1 определяется в зависимости от стоимости работ по
формуле:
Цена min
х 20
Цена участника
**Количество баллов по п. 2 определяется исходя из сроков производства работ по
формуле:
Срок min
х 15
Срок участника
***Количество баллов по п. 5 определяется в зависимости от % аванса по формуле:
0, 15 х (100% - % аванса участника)
****Количество баллов по п. 9 определяется исходя из количества реализованных
Участником договоров по формуле:
Кол-во договоров
Участника
х 10
Кол-во договоров Участника max
4.4 Заключение договора
4.4.1
После выбора Заказчиком Участника, чье Предложение, по мнению
Заказчика, в максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам
Заказчика, такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут
переговоры об условиях и, если сочтут результаты переговоров
приемлемыми для Сторон, подпишут соответствующий договор (или
договоры) в соответствии с настоящей Документацией и Предложением
Участника.
11
В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении
некоторых условий настоящей Документации или Предложения Участника.
Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении условий,
изложенных в настоящей Документации или Предложении Участника, если
другая сторона возражает против изменения таких условий, причем такое
возражение не считается отказом от заключения договора и не влечет за
собой прекращения переговоров.
4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано
наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного
договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
4.4.2
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5. Заключительные положения
Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой
частью и составляют единый документ.
Конфиденциальная информация.
Информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с
настоящей Документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении,
информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о
возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с настоящей
Документацией, или о любых условиях или иных фактах, относящихся к
такому возможному договору, включая его статус, должна расцениваться
как
принадлежащая
Заказчику
конфиденциальная
информация
(Конфиденциальная
информация).
Конфиденциальная
информация
является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139 Гражданского
кодекса РФ.
Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей
Документации и составления Ваших Предложений, а также переговоров с
Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с настоящей
Документацией и Вашим Предложением. Такая Конфиденциальная
информация будет сохраняться Вами в строгой конфиденциальности.
В случае направления нам Вашего Предложения, Вы подтверждаете свое
согласие быть связанным условиями настоящего пункта 5.2, между
Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о
конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое соглашение
о
конфиденциальности
будет регулироваться правом Российской
Федерации.
Недействительность каких-либо положений настоящей Документации в
силу противоречия их императивным нормам законодательства Российской
Федерации или по иному основанию не влечет за собой недействительности
иных положений Документации, а также недействительность заключенных в
соответствии с ним договоров.
.
12
Приложение № 1
к Открытому запросу предложений
в отношении разработки технической документации и выполнения работ в
рамках исполнения требований законодательства в области сохранения
объектов культурного наследия
АНКЕТА УЧАСТНИКА
процедуры закупки: «__________________________».
1.
Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и
организационно - правовая форма ________________________________________.
2.
Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юр. адрес
Факт. адрес
Телефон
Факс
E-mail
3.
Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
13
4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.
4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.
4.4. Лицензии – приложить копию.
4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры - приложить копию
5.
Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.
6.
Финансовое положение организации
6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.
6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.
6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.
6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.
7.
Контактное лицо.
Фамилия, имя, отчество.
Телефон, факс, e-mail.
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в
Анкете и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о закупке в
отношении разработки технической документации и выполнения работ в рамках
исполнения требований законодательства в области сохранения объектов
культурного наследия».
Руководитель организации ___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
М.П.
___________________
(подпись)
14
________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Ф.И.О)
Приложение № 2
к Открытому запросу предложений
в отношении разработки технической документации и выполнения работ в рамках
исполнения требований законодательства в области сохранения объектов
культурного наследия
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие данные
Перечень основных требований
Содержание требований
1.1. Основание для выполнения работ
Охранное
обязательство
собственника объекта культурного
наследия № 16-23/007-1557/7 от
05.05.11,
оформленное
Мосгорнаследием
Предписание об устранении
нарушений обязательных требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации и г. Москвы в
области сохранения, использования,
популяризации и государственной
охраны
объектов
культурного
наследия № В169/2014-606/14П1 от
27.01.15
Федеральный
закон
от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ».
1.2.
объекта
Функциональное
назначение
Объект культурного наследия
регионального значения:
1.
г. Москва, ул. Песчаная, д. 7,
стр. 1 «Педагогический техникум им.
Тимирязева, с 1937 г. – поликлиника
Аэрофлота, 1934 г. – мастерская им.
К.С.Мельникова,
архитекторы
И.А.Иванов-Шиц,
Н.В.ГофманПылаев» (часть здания). В настоящее
время используется для размещения
медицинского
стационара
ОАО
«Аэрофлот». Площадь объекта 3481,6
кв.м. (далее Песчаная)
1.6.
Источник
строительства
финансирования
15
Собственные
«Аэрофлот»
средства
ОАО
1.8. Перечень работ
В рамках выполнения работ в
соответствии с техническим заданием
необходимо выполнить:
1. Предъявить Мосгорнаследию
реставрационные
работы
по
сохранению объекта Песчаная в
соответствии
с
охранной
документацией.
2. В соответствие с письмом
Мосгорнаследия подготовить для
согласования
проектную
документацию на существующее
размещение
системы
кондиционирования и направить на
согласование в Мосгорнаследие.
3. Оформить
и
установить
информационную
надпись
и
обозначение объекта культурного
наследия на объекте Песчаная.
1.9.
документация
Исходно-разрешительная
1. Охранное обязательство на объект
Песчаная
2. Проект приспособления объекта
Песчаная
2. Основные требования к проектным решениям
Перечень основных требований
Содержание требований
2.1. Градостроительные решения, генеральный Состав проектной документации
план, благоустройство, озеленение, организация принять в соответствии с частью 1
рельефа, обеспеченность автостоянками
«Рекомендации о составе, порядке
разработки,
согласования
и
утверждения
научно-проектной
документации
на
выполнение
производственных
работ
по
сохранению объектов культурного
наследия. Общие положения» Свода
реставрационных правил СРП-2007.1
16
2.2. Архитектурно-планировочные решения
Наружная отделка фасадов.
Состав проектной документации
принять в соответствии с частью 1
«Рекомендации о составе, порядке
Внутренняя отделка помещений.
разработки,
согласования
и
Основные технико-экономические показатели в утверждения
научно-проектной
соответствии с Актом разрешенного
документации
на
выполнение
использования:
производственных
работ
по
– площадь земельного участка (га);
сохранению объектов культурного
– площадь застройки (кв. м);
наследия. Общие положения» Свода
– максимальная общая площадь здания
реставрационных правил СРП-2007.1
(суммарная поэтажная площадь в габаритах
наружных стен) (кв. м);
– этажность здания (количество уровней);
– верхняя отметка (м);
– мощность, вместимость, пропускная
способность;
– показатели обеспечения местами хранения
автотранспорта
2.3. Конструктивные решения, изделия и
материалы несущих и ограждающих
конструкций.
Мероприятия по защите конструкций здания от
прогрессирующего обрушения при
чрезвычайных ситуациях, в т.ч. при пожаре.
Технические решения по освоению подземного
пространства с учетом влияния на окружающую
застройку.
Необходимость разработки раздела
«Специальные вспомогательные сооружения и
устройства – СВСиУ для строительства в
стесненных условиях»
2.4. Технологические решения и оборудование
Состав проектной документации
принять в соответствии с частью 1
«Рекомендации о составе, порядке
разработки,
согласования
и
утверждения
научно-проектной
документации
на
выполнение
производственных
работ
по
сохранению объектов культурного
наследия. Общие положения» Свода
реставрационных правил СРП-2007.1
2.5. Инженерные системы здания
– отопление (наружные и внутренние сети);
– вентиляция;
– противопожарная вентиляция;
– кондиционирование;
– водоснабжение (наружные и внутренние сети);
– канализация (наружные и внутренние сети);
– водосток;
– водоотведение;
– электроосвещение;
– электрооборудование;
– электроснабжение (наружные и внутренние
сети);
– электрообогрев элементов и конструкций
здания;
– гарантированное электропитание;
– телефонизация;
Разработать проектную
документацию на существующую
системы кондиционирования с
учетом визуализации размещения
наружных блоков на фасаде.
17
не разрабатываются
– радиофикация;
– пожарная сигнализация;
– пожаротушение;
– пожарный водопровод;
– автоматизация и диспетчеризация
– охрана входов и охранная сигнализация;
– контроль управления доступом
– аудио-видеофиксация
– система видеонаблюдения и экстренной связи;
– телевидение;
– мониторинг;
– часофикация;
– компьютеризация, в т.ч. подключение к сети
Интернет;
– спецсистемы связи и информации, другие
виды систем
2.6. Наружные инженерные сети (с выделением не разрабатываются
участков городских сетей).
Способ прокладки инженерных коммуникаций.
Необходимость изменения и переустройства
существующих внутриплощадочных и
внеплощадочных инженерных сетей.
Необходимость прокладки или перекладки
городских сетей за счет проектируемого
объекта.
Потребность в ЦТП, ТП и других инженерных
сооружениях, в т.ч. их реконструкция
2.7. Охрана окружающей среды в соответствии с
требованиями Акта разрешенного
использования.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия.
Охрана объектов природного комплекса
2.8. Требования по утилизации строительных
отходов
2.9. Рекультивация территории
2.10. Энергоэффективность
2.11. Архитектурное освещение
2.12. Требования к составу сметной
документации по объектам городского заказа
не разрабатываются
не разрабатываются
не разрабатываются
не разрабатываются
не разрабатываются
3. Дополнительные требования
Перечень основных требований
Содержание требований
3.1. Выполнение проектных решений по
декоративному оформлению здания,
выполнение интерьеров помещения
Не требуется
18
3.2. Разработка отдельных проектных
Не требуется
решений в нескольких вариантах или на
конкурсной основе
3.3. Выполнение научно-исследовательских и Не требуется
экспериментальных работ в процессе
проектирования и строительства.
Обследование строительных конструкций и
сооружений (при реконструкции)
3.4. Подготовка демонстрационных
не требуется
материалов
3.5. Указания о необходимости согласований Проектную документацию согласовать
проектной документации
с Заказчиком.
3.6. Разработка инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны;
мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций
не требуется
3.7. Необходимость выполнения
дополнительных экземпляров проектной
документации или ее частей, оплачиваемых
заказчиком отдельно
не требуется
3.8. Необходимость представления проектной Вся техническая документация
документации на электронных носителях
передаются Заказчику на бумажном
носителе и на электронном носителе
(CD-диск)
3.9. Срок выполнения работ
Работы в соответствие с техническим
заданием выполнить до 31.12.2015 года.
3.10. Разработка документации для
не требуется
проведения подрядных торгов
3.11. Прочие требования
-
19
Приложение № 3
к Открытому запросу предложений
в отношении разработки технической документации и выполнения работ
в рамках исполнения требований законодательства
в области сохранения объектов культурного наследия
Форма представления коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
Стоимость договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на
максимальную стоимость работ по настоящей Документации.
Понижающий коэффициент составляет К= ________
(заполняется участником)
Стоимость
работ
по
_______________________
коммерческому
руб.
предложению
(без
составляет
НДС).
(заполняется участником)
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
Стоимость за
Общая
единицу
стоимость
(руб. без НДС) (руб. без НДС)
Срок
выполнения
работ
(календарные
дни)
1
2
3
…
…
n
ИТОГО:
НДС 18%
Предлагаемая цена договора*, руб. с учетом НДС
*Цена договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на максимальную цену
работ, услуг, указанную в настоящей Документации.
П р и м е ч а н и е : 1 При необходимости авансирования работ указать размер аванса с
обоснованиями*.
Стоимость работ (цена договора) _______________________________________
(предмет договора)
не превышает _________________ руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _______ руб.
(прописью)
Руководитель организации
_______________________
(подпись)
20
_______________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 4
к Открытому запросу предложений
в отношении разработки технической документации и выполнения работ в рамках
исполнения требований законодательства в области сохранения объектов
культурного наследия
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №_____
г. Москва
«___» ____________ 20____ г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (далее –
ОАО «Аэрофлот»), в лице директора департамента строительства и эксплуатации зданий
и сооружений Шарикова Андрея Леонидовича, действующего на основании Доверенности
от 28.12.2014 №Д-798/14, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и _____________, в лице ________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
выполнению работ по разработке технической ___________________________.
1.2.
Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и Графиком
производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору)
1.3.
Результатом выполненных работ по настоящему Договору является
техническая документация, оформленная в соответствии с Техническим заданием (далее Техническая документация).
1.4.
Работы по настоящему Договору выполняются в срок, предусмотренный
Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.5.
Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить согласованную цену
в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Выполнить работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение №
1 к настоящему договору).
2.1.2.
Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором,
Техническую документацию в порядке и объёме, предусмотренном разделами 1 и 4
настоящего Договора. Исполнитель обязуется передать Заказчику 4 (четыре) экземпляра
Технической документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном
носителе.
2.1.3.
Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, выявленные при
рассмотрении Заказчиком Технической документации и подписании Акта сдачи-приёмки
выполненных работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору), в разумные
сроки, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения от
Заказчика замечаний, оформленных в письменном виде.
21
2.1.4.
Не передавать Техническую документацию, выполненную по настоящему
Договору, третьим лицам и не использовать её без письменного разрешения Заказчика.
2.1.5.
Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том
числе о внесении изменений и дополнений в Техническую документацию, если они не
противоречат условиям настоящего Договора, Техническому заданию (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
2.1.6.
В случае необходимости внесения изменений, которые выходят за рамки
предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к
настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и
условия их оплаты.
2.1.7.
Оформить своими силами и за свой счет пропуска для своих работников и
допуск техники на Объект Заказчика.
2.1.8.
Не позднее даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан
представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая
конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов (по
форме Приложения №4 к настоящему Договору), с предоставлением подтверждающих
документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных
бенефициаров, или в составе исполнительных органов Исполнитель обязан
незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих
документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора
(расторгнуть Договор), уведомив об этом Исполнителя за 3 календарных дня до даты
расторжения.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ и вправе привлечь к
исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядные организации с
письменным уведомлением Заказчика, имеющие соответствующие свидетельства, без
изменения стоимости работы по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1.
Своевременно произвести приёмку и оплату выполненной работы в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2.
Оказать содействие Исполнителю в выполнении работ.
2.3.3.
Предоставить Исполнителю в письменном виде, имеющуюся у Заказчика
документы,
нормативно-техническую,
хозяйственную,
технологическую
и
эксплуатационную документацию и другую информацию необходимую для выполнения
работ по настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.
Заказчик и его представители имеют право беспрепятственного доступа на
Объект обследования в течение всего периода производства работ.
2.4.2.
Осуществлять контроль своевременного выполнения Исполнителем
принятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в
хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.4.3.
Совместно с Исполнителем проводить регулярные совещания для решения
вопросов, возникающих в процессе производства работ.
2.4.4.
Приостановить выполнение работ в любое время, оформить двусторонние
акты на фактически выполненные работы, возместить Исполнителю стоимость
22
фактически выполненных работ, согласованную Сторонами.
2.4.5.
Заказчик вправе не принимать некомплектную Техническую документацию
3. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ
3.1. Техническая документация, являющаяся результатом выполненных работ по
настоящему Договору, должна соответствовать требованиям действующих нормативных
документов Российской Федерации, Государственным стандартам (ГОСТ), Строительным
Нормам и Правилам (СНиП) и Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
3.2. Использование Технической документации осуществляется Заказчиком.
3.3. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность для Заказчика
дальнейшего проведения работы или возникнет необходимость в приостановлении
работы, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно поставить в
известность об этом Исполнителя. После чего Стороны обязаны в течение 20 (двадцати)
рабочих дней рассмотреть вопрос и принять согласованное решение о завершении
выполнения работы или её приостановке и возмещении Исполнителю стоимости
фактически выполненных работ.
3.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить выполненную работу в соответствии с Ведомостью
договорной цены (Приложение № 5 к настоящему договору) и условиями настоящего
Договора.
3.5. Сдача-приёмка работы осуществляется Исполнителем и Заказчиком в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору),
Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), условиями
настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Исполнитель собственным транспортом доставляет Заказчику разработанную
Техническую документацию по адресу: Московская область, городской округ Химки,
аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, комната _____.
3.7. Исполнитель передаёт Заказчику разработанную Техническую документацию в
следующем порядке:
3.7.1.
В течении 3 (трех) дней, с момента окончания производства работ, в
соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору),
Исполнитель передает Заказчику на рассмотрение и приемку 4 (четыре) экземпляра
Технической документации на бумажном носителе (чертежи и схемы в формате DWG
AUTOCAD, текстовые документы Word, электронные таблицы Excel) и один экземпляр на
электронном носителе с сопроводительной накладной и Акт сдачи-приёмки выполненных
работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору).
3.7.2.
В сопроводительной накладной Исполнитель указывает: число, месяц, год,
наименование передаваемых разделов Технической документации, количество
экземпляров. Сопроводительная накладная заверяется подписью ответственного
представителя Исполнителя и штампом. Ответственный представитель Заказчика
проверяет комплектность принимаемой им документации по сопроводительной
накладной, после чего сопроводительная накладная заверяется со стороны Заказчика
подписью ответственного представителя с указанием даты получения документации на
рассмотрение и приемку.
3.7.3.
Дата оформления накладной Заказчиком является датой получения
Заказчиком разработанной Технической документации.
23
3.8. По завершению работ, Исполнитель направляет Заказчику на согласование Акт
сдачи-приёмки выполненных работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору),
а также Техническую документацию.
3.9. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приёмки
выполненных работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) и Техническую
документацию, обязан проверить представленную документацию и направить
Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме
Приложения № 3 к настоящему Договору) или мотивированный отказ от приемки работы.
3.10. В случае мотивированного отказа от приемки работ Стороны составляют
двусторонний Акт (протокол) с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения. После выполнения необходимых доработок Стороны подписывают Акт
сдачи-приёмки выполненных работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору).
3.11. По окончании работ по настоящему Договору в полном объеме и выполнении
Сторонами всех обязательств подписывается двусторонний Акт о закрытии Договора (по
форме Приложения №6 к настоящему Договору).
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется
Ведомостью договорной цены (Приложение № 5 к настоящему Договору) и составляет
________________________________.
4.2. Заказчик имеет право перечислить аванс в размере _________на расчетный счет
исполнителя в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора
на основании выставленного Исполнителем и полученного Заказчиком счета путём
перечисления денег на расчётный счёт Исполнителя.
4.3. Документы на оплату по выполненным работам, подписанные и утвержденные
Заказчиком, принимаются им до 30-го числа текущего календарного месяца при условии
соблюдения пункта 3.8 настоящего Договора. В случае не поступления документов на
оплату до указанной даты приём документов, а также их оплата, переносятся на
следующий календарный месяц
4.4. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в соответствии с
Ведомостью договорной цены (Приложение № 5 к настоящему Договору) в течение 10
(десяти) календарных дней со дня подписания двустороннего Акта сдачи-приёмки
выполненных работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) на основании
выставленного Исполнителем и полученного Заказчиком счета и счета-фактуры путём
перечисления денег на расчётный счёт Исполнителя. Счёт-фактура выписывается
Исполнителем в соответствии с НК РФ.
4.5. Датой платежей считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и
надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Заказчик несёт ответственность в размере реального ущерба,
причинённого Исполнителю таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением,
обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
5.2.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель направляет Заказчику уведомление
о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с
24
момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате,
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05% от
суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки
платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.
5.3.
Исполнитель несёт ответственность за качество работ, включая возмещение
убытков, причинённых Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ.
5.4.Исполнитель несёт ответственность за любой ущерб, причинённый имуществу
Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/
бездействия Исполнителя (его работников/ субподрядчиков).
5.5.
Исполнитель несёт ответственность за предоставление результатов
выполненных работ, обременённых правами третьих лиц, и обязан возместить Заказчику
убытки, причинённые в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком)
соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких результатов
государственными органами. Срок возмещения убытков - 10 календарных дней со дня
получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют
в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.6.
В случае несоблюдения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств
(сроков, установленных Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему
Договору) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости
невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день
просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и
уплачивается Исполнителем при условии направления Заказчиком письменного требования
(претензии) об уплате пени.
5.7.
В случае несоблюдения Исполнителем предусмотренных настоящим
Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки,
но не более 20 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала
просрочки устранения недостатков и уплачивается Исполнителем при условии
направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
5.8.
Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными
органами в связи с деятельностью Исполнителя по настоящему Договору (несоблюдение
порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью
компенсироваться Исполнителем в течение 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют в
течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.9.
Исполнитель несёт ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчика требований правил техники
безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков)
их здоровью/жизни будет нанесён вред, Исполнитель обязан самостоятельно и за свой
счёт урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех
штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами
в связи с такими инцидентами в течение 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют в
течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.10.
В случае если в результате действия/бездействия Исполнителя (его
субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ, возникшего в
результате действий/ бездействия Исполнителя (его субподрядчиков), здоровью или
жизни иных людей будет нанесён вред. Исполнитель обязан возместить Заказчику все
убытки, понесённые им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их
семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех
25
штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными
органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков -10 календарных дней
со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта
действуют в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.11.
В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более чем
на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приёмки
результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной
неустойки в размере 20 % от стоимости работ и возмещения убытков в сумме, не
покрытой неустойкой. При этом Исполнитель обязан вернуть Заказчику денежные
средства, полученные в оплату невыполненных работ в течение 10 дней с момента
получения уведомления Заказчика об отказе от приёмки работ/ о расторжении Договора.
Датой отказа от приёмки работ/'расторжения Договора считается дата направления
указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
5.12.
Исполнитель несет ответственность за недостатки разработанной по
настоящему Договору Технической документации, обнаруженные в ходе выполнения
строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объектов, работы на
которых выполнялись на основе Технической документации, разработанной по
настоящему Договору. При обнаружении недостатков в Технической документации
Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их, а также
возместить Заказчику все убытки, понесенные им в этой связи, как в добровольном, так и
в судебном порядке. Срок устранения недостатков и возмещения убытков – 15
календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика. Положения
данного пункта действуют в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего
Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и
военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта,
изменения
законодательства). Пожары и. забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны
и/или контролируемых ей лиц (работники Исполнителя, консультанты и прочие).
Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только
если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны
и/или третьих лиц.
6.2 Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех)
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде
другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по
возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения)
обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление
невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС
Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с
указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
26
6.3 Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.4 По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
6.5 Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договор у на
период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об
ином.
6.6 В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более трех месяцев,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой
Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он
содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном
исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только
частичное исполнение Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры
к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
7.2 Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим:
коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию
или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной
грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного
наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
7.3 Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4 Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
7.5 Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение
срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
8.2 В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют
споры, указанные в п.8.1, в досудебном (претензионном) порядке.
8.3 Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
8.4 Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
27
8.5 В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с
даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение
в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда договором
прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке.
Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного
представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об
изменении или расторжении Договора.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного
уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
9.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Исполнителя последний
уплачивает неустойку в размере 20% от стоимости работ по Договору и возмещает
Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые
неустойкой.
9.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.
9.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее
_________________.
10.2 Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается Графиком
производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
10.3 Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и
скрепленного печатями обеих Сторон.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1.
Обеспечение
исполнения
настоящего
Договора
представляется
Подрядчиком в форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения 8
к настоящему Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
11.2.
Банковская гарантия оформляется на общую стоимость работ
по настоящему Договору.
11.3.
Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной
кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
11.4.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
28
по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 11.2 настоящего Договора.
11.5.
Безотзывная
банковская
гарантия
должна
содержать
указание
на настоящий Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название
предмета настоящего Договора и ссылки на основания заключения настоящего Договора,
указанные в преамбуле настоящего Договора.
11.6.
Безотзывная
банковская
гарантия
должна
содержать
указание
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не
освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
11.7.
Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего
Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
11.8.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить
безотзывную банковскую гарантию.
11.9.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же
размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.
11.10.
Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Подрядчика.
11.11.
В случае нарушения Подрядчиком условий раздела статьи 11 «Обеспечение
исполнения Договора» настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат и расходов,
понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику
убытки, вызванные таким расторжением Договора.
11.12.
Оригинал банковской гарантии после оформления направляется Заказчику и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
12.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую
Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных
сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их
получения.
12.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено
настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места
нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом с уведомлением о
вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться
по e-mail, указанному в разделе 13. Уведомления, сообщения или информация, переданные
посредством e-mail, считаются доставленными с момента их направления, а направленные
курьером или по почте - с момента их получения адресатом. Указанные уведомления
могут быть продублированы по факсу Заказчика № _______, Исполнителя № ________.
12.4. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
29
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – График производства работ
Приложение №3 – Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ;
Приложение №4 – Форма Информации о контрагенте;
Приложение №5 – Ведомость договорной цены;
Приложение №6 – Форма Акта о закрытии Договора
Приложение №7 – Форма банковской гарантии
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ОАО «Аэрофлот»
Адрес места нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
Адрес для корреспонденции: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
ИНН 7712040126
р/с 40702810400020106099 в ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП 997650001
e-mail _______________
тел./факс _______________
Исполнитель:
___________________________
___________________________
От Заказчика:
От Исполнителя:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий
и сооруженийОАО «Аэрофлот»
__________________
__________________
________________А.Л. Шариков
________________ФИО
М.П.
30
Приложение № 1
к Договору № _______ от __________________ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
От Заказчика:
От Исполнителя:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий
и сооруженийОАО «Аэрофлот»
__________________
__________________
________________А.Л. Шариков
М.П.
________________ФИО
М.П.
31
Приложение № 2
к Договору № ______ от __________________ г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№
п/п
Наименование работ
Начало производства работ
(календарные дни)
Окончание
производства работ
(календарные дни)
1.
2.
…
От Заказчика:
От Исполнителя:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий
и сооруженийОАО «Аэрофлот»
__________________
__________________
________________А.Л. Шариков
М.П.
________________ФИО
М.П.
32
Приложение № 3
к Договору №____ от ___________г.
АКТ №_____
сдачи-приёмки выполненных работ
«__»____________ 20___г.
Мы, нижеподписавшиеся:
- Исполнитель – ___________ в лице _________________________________________, и
- Заказчик - ОАО «Аэрофлот» в лице ________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик
принял работы, выполненные по Договору № ______ от _______________г.
____________________________________________________________________________
(выполненные работы)
Стоимость выполненных видов работ составила:______________________________руб.
( _______________________________________________________ руб. _______ коп.)
(сумма прописью)
в т. ч. НДС 18 % _________________________________________ руб. _______ коп.
Работы выполнялись согласно_____________________________________________
Работы выполнены с надлежащим качеством.
Заказчик претензий к выполненному объему работ и срокам выполнения работ не
имеет.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между
Заказчиком и Исполнителем.
Согласовано от Заказчика:
_________________________
должность
подпись
ФИО
_________________________
должность
подпись
ФИО
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий
и сооруженийОАО «Аэрофлот»
От Исполнителя:
__________________
__________________
________________А.Л. Шариков
М.П.
________________ФИО
М.П.
От Заказчика:
От Исполнителя:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий
и сооруженийОАО «Аэрофлот»
__________________
__________________
________________А.Л. Шариков
М.П.
________________ФИО
М.П.
33
Приложение №4
к Договору №____ от ___________________ г.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Орган и номер
Фамилия,
документа,
Наименование
Код
имя,
удостоверяющего
контрагента ОКВЭД
отчество
личность
руководителя
руководителя
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные
условия)
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
№
Номер и
дата
Предмет
договора
Цена
(млн.
руб.)
Срок
действия
Иные
существенные
условия
ИНН
ОГРН
Руководитель/
Серия и номер
участник/
Информация о
документа,
акционер/
подтверждающих
Наименование/
Адрес
удостоверяющего
бенефициар/
документах
ФИО
регистрации
личность (или
данные об
(наименование,
физического
исполнительном реквизиты и т.д.)
лица)
органе
1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
…
1.2
1.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры;
учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента
Печать
________________________________ /дата/
Подпись
От Заказчика:
От Исполнителя:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий
и сооруженийОАО «Аэрофлот»
__________________
__________________
________________А.Л. Шариков
М.П.
________________ФИО
М.П.
34
в
отношении
Приложение № 5
к Договору №____ от ___________________ г.
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
№
п/п
Наименование товара
Единицы
Колизмерения во, шт.
Цена за
единицу,
руб.
Сумма,
руб.
1.
2
…
НДС 18%
ВСЕГО с НДС:
От Заказчика:
От Исполнителя:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий
и сооруженийОАО «Аэрофлот»
__________________
__________________
________________А.Л. Шариков
М.П.
________________ФИО
М.П.
35
\
Приложение № 6
к Договору №____ от ___________________ г.
АКТ
о закрытии Договора
№ ______ от «__» ____________ 20___г.
«____»_________________20___г.
Мы,
нижеподписавшиеся,
комиссия
в
составе
представителей
Заказчика:
_____________________________________________________________________________и
представителя
Исполнителя:
__________________________________________________.
составили настоящий Акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы по
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ по Договору № ____ от ___________________.
Работы
выполнены
в
полном
объёме
согласно
___________________________
36
____________________________________________________________________________.
Стоимость
выполненных
работ
по
настоящему
____________________________________________________________________
(________________________________________________________ руб. _______ коп.)
Договору
составила
руб.
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % _____________________________________________ руб. _______ коп.
Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные Графиком производства работ сроки.
Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Согласовано от Заказчика:
__________________________
Ф.И.О.
должность
подпись
__________________________
Ф.И.О.
должность
подпись
Согласовано от Исполнителя:
_________________________________ Ф.И.О.
должность
подпись
__________________________________Ф.И.О.
должность
подпись
От Заказчика:
От Исполнителя:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий
и сооруженийОАО «Аэрофлот»
__________________
__________________
________________А.Л. Шариков
________________ФИО
М.П.
М.П
Приложение № 7
к Договору №____ от ___________________ г.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
37
г. Москва
«____»____________ 20 __ г.
____________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Гарант»,
в лице _______________________, действующего на основании Устава, извещено о том, ____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Принципал»,
в лице ______________________________, действующего на основании Устава,
и
открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое
в дальнейшем «Бенефициар», в лице
___________________________, действующего на основании ________________, заключат Договор____________________________.
1. По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому
требованию
денежную
сумму,
не превышающую ____________________, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по
Договору.
2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1
настоящей банковской гарантии.
3. Настоящая
банковская
гарантия
является
безотзывной,
вступает
в
силу
с момента выдачи банковской гарантии и действует по ________________ включительно.
4. Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу
без предварительного письменного согласия Гаранта.
5. Изменения
и
дополнения,
вносимые
в
Договор,
не
освобождают
Гаранта
от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления Бенефициаром Гаранта об изменениях и
дополнениях
Договора.
Бенефициар
уведомляет
Гаранта
обо
всех
изменениях
и
дополнениях,
вносимых
в
Договор,
в
течение
10
(десяти)
рабочих
дней
со
дня
вступления
в
силу
изменений
и дополнений Договора.
6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору Гарант обязуется, не
вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по договору и не принимая во внимание никакие возражения
Принципала, по первому требованию Бенефициара произвести оплату суммы убытков и (или) неустойки, исчисленной в соответствии с
условиями Договора, но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней
после
поступления
письменного
требования
Бенефициара
о платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом
своих
обязательств
по Договору, приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по
Договору, и расчета суммы неустойки.
7. Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии должно быть направлено Гаранту по
адресу,
указанному
в
пункте
13
настоящей
банковской
гарантии,
с
приложением
копий
банковской
гарантии
38
и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. Претензия составляется Бенефициаром в произвольной
форме, копии заверяются печатью Бенефициара.
8. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления
денежных
средств
на банковский счет Бенефициара.
9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление Бенефициара с требованием платежа по
настоящей банковской гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей банковской гарантии.
10. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:
 уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;
 истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;
 вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и возвращения её Гаранту.
11. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской гарантии или связанные с ней,
неурегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13. Реквизиты и адрес Гаранта:
От Гаранта:
__________________________
От Принципала:
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
От Заказчика:
__________________________
От Подрядчика:
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
39
Приложение 5
к Открытому запросу предложений
в отношении разработки технической документации и выполнения работ в рамках исполнения требований
законодательства в области сохранения объектов культурного наследия
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Информация о контрагенте
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Орган и номер
Фамилия, имя, документа,
Наименование
Цена (млн.
Иные существенные
Код ОКВЭД отчество удостоверяющегоНомер и дата Предмет договора
Срок действия
контрагента
руб.)
условия
руководителя
личность
руководителя
Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
№
Серия и номер Руководитель/ Информация о
ИНН
Адрес места
документа, участник/ акционер/
подтверждающих
ОГРН Наименование/ ФИО
нахождения/ адрес
удостоверяющего
бенефициар/ данныедокументах
регистрации личность (илиоб исполнительном
(наименование,
физического лица)
органе реквизиты и т.д.)
1
.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.2
…
1
.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/
Печать
Подпись
От Заказчика:
____________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
От Исполнителя:
______________________
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
40
Приложение 6
к Открытому запросу предложений
в отношении разработки технической документации и выполнения работ в
рамках исполнения требований законодательства в области сохранения
объектов культурного наследия
Расписка
процедуры открытого запроса предложений:
«___________________________________________»
(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. Номер
в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
на право заключения с ОАО «Аэрофлот» договора на выполнение
работ______________________________________________________________________
__
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения
вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер
контактного
телефона)
в
лице,
_____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую
заявку на участие в запросе предложений.
2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что
в отношении ______________________________________________________________
(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса
предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить
договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в
19
соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и
условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня
со дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который
сделал следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе
предложений и нашим предложением о цене договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений,
мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
документации о запросе предложений и по цене, указанной в нашем коммерческом
предложении.
7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о
заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с
включением сведений о ______________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
согласно описи на _____стр.
9. Реквизиты:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
р/сч, наименование банка
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа