close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 1 из 19
ДОКУМЕНТАЦИЯ
к процедуре запроса предложений на заключение
договора на выполнение комплекса работ по
строительству водопроводной линии к офисному
зданию в г. Иркутске по ул. Трактовая 1/3
г. Иркутск
2015 г.
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 2 из 19
Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Водоканал» г. Иркутска,
утвержденным Приказом директора МУП «Водоканал» г. Иркутска от 19.02.2015 № П-15-00165 (далее – Положение о закупках).
Следующая информация и данные о закупке уточняют и/или дополняют общие условия проведения закупки.
1.
Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска)
Почтовый адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2
Адрес электронной почты:[email protected]
Номер телефона: (3952) 21-47-99
Официальный сайт предприятия: http://irkvkx.ru
Контактное лицо: инженер по строительному контролю Клековкин Даниил Владимирович
Номер контактного телефона: (3952) 21-46-92
адрес электронной почты:[email protected]
2.
Способ закупки:
Запрос предложений
3.
Предмет договора:
Выполнение комплекса работ по строительству водопроводной линии к офисному зданию в г.
Иркутске по ул. Трактовая 1/3
4.
Срок выполнения работ:
Начало работ – не позднее второго дня с момента заключения договора;
Максимальный срок выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
заключения договора.
5.
Место выполнения работ:
г. Иркутск ул. Трактовая 1/3
6.
Технические характеристики работ:
Выполнение работ в соответствии с рабочей документацией, локальным ресурсным сметным расчетом
(приложение № 1 к документации), Сводный сметный расчет стоимости строительства (Приложение
№ 2).
Ознакомиться с проектом можно по адресу Заказчика: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2,
каб. 409 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) местного времени.
7.
Начальная (максимальная) цена договора:
8.
Порядок формирования цены договора
Цена договора включает в себя налоги, сборы и другие обязательные платежи, то есть является
конечной.
9.
Валюта:
Российский рубль.
10.
Язык заявки:
Русский.
11.
Источник финансирования:
Средства Инвестиционной программы МУП «Водоканал» г. Иркутска (ранее МУП ПУ ВКХ) «Развитие
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Иркутска на 2011- 2015 годы».
12.
Форма, срок и порядок оплаты выполненных
работ:
Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Срок и
порядок оплаты работ, услуг установлены в проекте Договора.
13.
Место, порядок, даты начала и окончания
подачи заявок на участие в закупке:
Заявки на участие в запросе предложений должны быть оформлены в соответствии с требованиями к
документации и представляются по адресу: Российская Федерация, 664081, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Станиславского, 2 каб. № 213.
Начало подачи заявок:
«03» апреля 2015 года, в рабочие дни с 08:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Окончание подачи заявок:
«08» апреля 2015 года, 11:30 местного времени.
14.
Срок, место и порядок предоставления
документации.
Документация предоставляется по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 213.
Сроки предоставления: с «03» апреля 2015 г. по «08» апреля 2015 г. включительно в рабочие дни с
08:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Порядок предоставления документации: предоставление документации производится без взимания
платы по адресу Организатора: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 409 или на официальных
сайтах http://irkvkx.ru, http://zakupki.gov.ru.
Документацию на бумажном носителе участник запроса предложений может получить у Заказчика при
предъявлении паспорта, доверенности на право получения документации (на сотрудника) или копии
протокола (приказа) о назначении на должность (для генерального директора/директора), сведений о
юридическом лице: полное наименование, почтовый адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О.
руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес электронной почты, Ф.И.О. контактных лиц.
15.
Форма, порядок, дата начала и дата окончания
срока предоставления участниками закупки
разъяснений положений документации о
закупке.
Любое лицо, изъявившее желание участвовать в закупке, вправе направить в письменной форме запрос
о разъяснении положений документации о закупке. При этом, такое лицо вправе направить не более
чем два запроса о разъяснении положений документации закупки в отношении одной процедуры
закупки.
Размещение разъяснения положений документации проводится Заказчиком на официальном сайте не
позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений, при условии, что
указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на
участие в закупке. В нем приводится содержание запроса на разъяснение положений документации о
закупках без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
документации о закупке не должно изменять ее сути.
4 248 635, 97 (Четыре миллиона двести сорок восемь тысяч шестьсот тридцать пять рублей 97 копеек)
МУП «Водоканал» г. Иркутска
16.
Требования к участникам закупки.
17.
Требования
к
содержанию,
оформлению и составу заявки.
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 3 из 19
В процедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
В запросе предложений могут участвовать не только юридические лица, но и их
объединения, способные на законных основаниях оказать требуемые услуги.
Если заявка подается коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены
нижеприведенные требования.
При подаче заявки от имени Консорциума, в качестве участника запроса предложений
должен выступать лидер, уполномоченный Соглашением о создании Консорциума и отвечающий по
всем обязательствам, созданного Консорциума (в обязательном порядке подтверждается копией
соглашения о создании Консорциума).
Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом закупки:

требованию о наличии правомочий для заключения договора по итогам процедуры закупки;

требованию о не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;

требованию о
не приостановлении деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи
заявки или конверта с заявкой от участника;

требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

требованию об отсутствии сведений об участниках процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Дополнительные требования к участникам процедуры закупки:
1) Участник должен обладать квалифицированным персоналом, обладающих соответствующей
квалификацией для выполнения работ по предмету закупки, в т.ч. имеющих Удостоверения
о повышении квалификации, полученные не более 5 лет назад.
2) Участник должен иметь подтвержденный профессиональный опыт выполнения работ на
объектах водопроводно - канализационного хозяйства.
3) Участник должен иметь размер среднегодовой выручки предприятия по строительномонтажным работам не менее пятнадцати миллионов рублей за последние три года.
4) Участник должен иметь необходимые разрешения, действующие на территории РФ, допуски
к работам по строительству зданий и сооружений, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, действующие на всей территории РФ,
выданные
саморегулируемой
организацией
в
порядке,
предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5) Минимальный срок предоставления гарантий качества работ 5 (пять) лет с момента ввода в
эксплуатацию.
форме, Заявка на участие в процедуре, которую представляет участник в соответствии с настоящей
документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в
разделе 2 и содержать следующие документы:
1) опись документов (форма 2.1.);
2) заявка на участие в запросе предложений (форма 2.2.);
3) справка об опыте оказания аналогичных услуг и наличии квалифицированного персонала
(форма 2.3.);
4) анкета участника процедуры закупки (форма 2.4.);
5) сведения об участнике запроса предложений (форма 2.7.);
6) оригинал, полученной не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса предложений, выписки из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки или
надлежащим образом заверенной копии такой выписки (для юридических лиц); оригинал,
полученной не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении запроса предложений, выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки или
надлежащим образом заверенной копии такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;
7) для юридических лиц в соответствии с документацией о закупке - надлежащим образом
заверенные, копии учредительных документов участника запроса предложений (указанные
документы могут не предоставляться при условии их предоставления по ранее
проводившимся Заказчиком закупкам и не внесения изменений и дополнении в эти
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 4 из 19
документы, участником признанным победителем и заключившим соответствующий
договор);
8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в запросе предложений должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
9) справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам или акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
последний завершенный отчетный период, выданную ИФНС;
10) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

копии разрешений, действующих на территории РФ допусков к работам по строительству
зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, действующее на всей территории РФ, выданное саморегулируемой
организацией в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской
Федерации;

надлежащим образом заверенные копии удостоверений о повышении квалификации
персонала, полученные не более 5 лет назад;

другие документы, прилагаемые по усмотрению участником процедуры закупки;

участник может дополнительно приложить «Сертификат соответствия требованиям
государственного стандарта добросовестных поставщиков (работ, услуг)».
11) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой.
12) Справка о финансовых оборотах предприятия за последние 3 (три) года.
13) Согласие на передачу персональных данных третьим лицам по форме 2.6.
14) Надлежащим образом заверенную копию штатного расписания.
15) Надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных с заказчиками, на
оказание услуг аналогичных предмету запроса предложений с приложением актов
выполненных работ (оказанных услуг).
16) Надлежащим образом заверенные копии трудовых договоров.
Любой участник закупки вправе подать только одно предложение, внесение изменений в которое не
допускается.
Все листы заявки на участие в процедуре должны быть прошиты в один том, пронумерованы
сплошной нумерацией, документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений,
должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение
страниц. На последней странице с внешней стороны скрепляются подписью руководителя
(уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. Заявка на участие в процедуре должна
содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника (для
юридических лиц) и подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником. Все
экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Исправления в тексте заявки не
допускаются.
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке.
Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен
официально оформленный перевод этих документов на русский язык.
Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в процедуре и тома заявки на участие в процедуре, поданы от
имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки
на участие в процедуре и тома заявки на участие в процедуре документов и сведений.
Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику.
Участник подает Заявку в печатной форме. Участник процедуры закупки должен поместить заявку в
конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается: «Заявка на участие в запросе
предложений на заключение договора на выполнение комплекса работ по строительству
водопроводной линии к офисному зданию в г. Иркутске по ул. Трактовая 1/3. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
1400 «08» апреля 2015 года».
На конверте также указываются сведения об участнике процедуры запроса предложений:
полное (сокращенное) наименование и его почтовый адрес.
Прием Заявок заканчивается не ранее времени, указанного в настоящей Документации о проведении
запроса предложений (далее - Документация).
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 5 из 19
18.
Дата, время и место вскрытия конвертов и Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится
рассмотрения заявок на участие в процедуре.
комиссией по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 401 – «08 апреля 2015 года в
14:00 по местному времени.
19.
Дата, время и место оценки предложений Оценка предложений и подведение итогов запроса предложений производится комиссией по адресу:
участников и подведения итогов процедуры 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 402 – «15» апреля 2015 года в 15:00 по местному
закупки.
времени.
20.
Критерии оценки заявок на участие в запросе
предложений
и
порядок
оценки
и
сопоставления заявок на участие в процедуре.
№
п/п
Наименование
критерия и его
содержание
1.
Цена договора.
При оценке и
сопоставлении
заявок
на
участие
в
запросе
предложений в
соответствии с
данным
критерием,
комиссией будут
оцениваться
предложения
участников
о
цене договора.
Заказчику
предпочтительне
е более низкая
цена договора.
2.
Значимость
критерия
Порядок оценки по
критерию
 =
40%
–
Для расчета итогового
рейтинга (БRa ) по заявке
рейтинг,
присуждаемый
этой заявке по критерию
«цена договора» (Rai),
умножается
на
соответствующую
указанному
критерию
значимость.
 =
где,
Rfi
При оценке и
сопоставлении
заявок
на
участие
в
запросе
предложений в
соответствии с
данным
критерием,
комиссией будут
оцениваться
предложения
участников
по
срокам
выполнения
работ. Заказчику
предпочтительнее
Максимальный
срок
выполнения
работ:
Начало
работ
–
не
позднее второго
дня с момента
заключения
Договора;
Максимальный
срок выполнения
работ в течение
60 (шестидесяти)
календарных
дней с момента
заключения
Договора.
 − 
∙ 100

где,
Rai- рейтинг,
присуждаемый i-й
заявке
по
указанному
критерию;
Amax - начальная
(максимальная) цена
договора,
установленная
в
документации;
Ai - предложение
i-го
участника конкурса
по цене договора.
Срок
выполнения
работ.
более короткие
сроки
выполнения
работ.
Количество
присваиваемых
баллов
20%
  −  
∙ 100
 
рейтинг,
присуждаемый i-й
заявке
по
указанному
критерию;
Fmax. - максимальный срок
выполнения работ в
единицах измерения
срока
(количество
дней)
с
даты
заключения
договора;
Fi
предложение,
содержащееся в i-й
заявке по сроку
поставки,
в
единицах измерения
срока
выполнения
работ
(количество
дней)
с
даты
заключения
договора.
Для расчета итогового
рейтинга (БRf) по заявке
рейтинг,
присуждаемый
этой заявке по критерию
«срок выполнения работ»
(Rfi),
умножается
на
соответствующую
указанному
критерию
значимость.
–
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 6 из 19
1. Наличие
у
Участника
подтверждённого
Оценка
профессионального
производится на
опыта выполнения
основании
аналогичных работ
сведений
и
(максимальное
документов,
количество баллов –
представленных
40)
участником
в
менее 1 года – 0
своей
заявке.
баллов;
Учитывается
от 1 года до 3 лет наличие
20 баллов;
квалифицирован
от 3 лет и более – 40
ного персонала,
баллов;
опыт
оказания
2. Наличие
у
аналогичных
Участника
штата
услуг,
наличие
квалифицированного
Сертификата
персонала,
соответствия
обладающего
ГОСТ ISO 9001соответствующей
2011.
квалификацией для
выполнения работ по
предмету
запроса
предложений, в т.ч.
имеющих
40%
Удостоверения
о
повышении
квалификации
(максимальное
количество баллов –
30)
менее 20 человек – 0
баллов;
от 20 человек до 40
человек – 20 баллов
более 40 человек – 30
баллов;
3. Наличие
у
Участника
Сертификата
соответствия ГОСТ
ISO
9001-2011
(максимальное
количество баллов –
30)
Отсутствие
Сертификата – 0
баллов;
Наличие
Сертификата – 30
баллов;
После присвоения каждой заявке участника запроса предложений балльных оценок по
каждому критерию комиссией рассчитывается итоговый балл по заявке i-участника по следующей
формуле:
3.
Квалификация
участника.
В
зависимости
от
представленных
участником
запроса
предложений в составе
заявке
документов
и
сведений.
Для
расчета
итогового рейтинга (БRk) по
заявке
рейтинг,
присуждаемый этой заявке
по
критерию
"квалификация участника"
(Rki),
умножается
на
соответствующую
указанному
критерию
значимость.
∑Б = БRa+БRf + БRk
где
БRa – рейтинг заявки по критерию «цена договора»;
БRf– рейтинг заявки по критерию «срок выполнения работ»;
БRk – рейтинг заявки по критерию «квалификация участника».
По числу присужденных итоговых баллов комиссией производится присуждение заявкам
на участие в запросе предложений порядковых номеров по степени выгодности для МУП
«Водоканал» г. Иркутска. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный
итоговый балл.
Победителем запроса предложений по отдельно каждому лоту признается участник,
который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в запросе
предложений которого присвоен первый номер.
В случае если несколько заявок имеют одинаковое значение максимального итогового
балла, то наименьший порядковый номер присваивается заявке, которая была раньше подана в
соответствии с «Журналом регистрации заявок».
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 7 из 19
21.
Срок заключения договора.
Заключение договора по итогам процедуры осуществляется не позднее двадцати дней со дня
проведения процедуры закупки.
Условия договора определяются на основании коммерческого предложения победителя закупки.
22.
Прочие положения.
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в
соответствии со статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не
накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений и
документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, за исключением продления срока подачи заявок и переноса даты и времени
проведения процедуры вскрытия конвертов, даты рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов запросов предложений.
Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и,
соответственно, перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до
проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения
итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
запросов предложений.
Заказчик имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения
его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими
лицами, которым такие действия могут принести убытки.
Заказчик имеет право не заключать договор по результатам запроса предложений, не неся никакой
ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия
могут принести убытки.
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 8 из 19
Раздел 2. Образцы форм и документов
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
Опись док ументов
представляемых для участия в запросе предложений
Настоящим___________наименование организации – Участника процедуры закупки_________________________________
подтверждает, что для участия в данном о запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
Наименование
1.
2.
3.
4.
Руководитель/ИП/иное физ. лицо ___________________ /___________________________
М. П.
Кол-во страниц
Номера страниц
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 9 из 19
2.2. Форма заявки на участие в запросе предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Изучив Документацию на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству водопроводной линии к офисному зданию в
г. Иркутске по ул. Трактовая 1/3 _________________наименование организации Участника процедуры закупки____________________________
в лице _____________________________наименование должности руководителя и его Ф. И. О.____________________________________________
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные запросом предложений, в соответствии с требованиями, указанными в уведомлении, а также на
условиях, которые мы представили в настоящем предложении,
с ценой договора _____________(суммарная цена цифрами и прописью)_____________________________ рублей, с учетом НДС, сроком оказания услуг
(выполнения работ) __________ календарных дней и сроком предоставления гарантии качества на все результаты работ _______________.
3. К заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, согласно описи: на _____ л.
4. Мы также ознакомлены с проектом, видами выполняемых работ, влияющими на стоимость договора.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или затраты на поставку товаров, выполнение работ, оказания
услуг, составляющих полный комплект товаров, комплекс работ, услуг которые должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с
предметом запроса предложений, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с
проектом и договором подряда.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров, выполнить работы,
оказать услуги в соответствии с требованиями документации запроса предложений, проектом и согласно нашим предложениям.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товаров,
выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке
в течение 10 дней со дня подписания итогового протокола.
9. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса предложений
будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров, выполнение работ,
оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями, изложенными в настоящей Заявке.
10. Сообщаем, что мы являемся субъектом малого/среднего/крупного предпринимательства:
(выбрать нужную категорию, к которой относиться участник запроса предложения)
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
____________(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника процедуры закупки)____________________________
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.
12. Наши юридический и фактический адреса:
____________________________,
телефон
____________,
факс
___________,
банковские
реквизиты:
____________________________________________________.
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
м.п.
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 10 из 19
2.3. Справка об опыте оказания аналогичных услуг и наличии квалифицированного персонала
Опыт проведения работ участником запроса предложений
Заказчик (наименование,
адрес, контактное лицо с
указанием должности,
контактные телефоны)
№
п/п
Объект
Сроки
Стоимость
Сведения о претензиях (судебных исках),
предъявленных заказчиком в связи с
качеством услуг и/или срывов сроков
оказания услуг
1.
2.
…
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Перечень должен быть подтвержден:
1.Копиями договоров, заключенных с заказчиками, на выполнение работ аналогичных предмету запроса предложений, с приложениями актов
выполненных работ, подписанных Заказчиками
Инструкция по заполнению
Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса предложений!
В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень договоров на поставку товара, выполнение работ, оказания услуг с приложением
копий актов выполненных работ, подписанных Заказчиком.
Участник процедуры закупки может указать сведения и по незавершенным договорам (отметив данный факт).
Наличие у участника процедуры закупки персонала, необходимого для проведения работ
№№
п/п
Ф.И.О.
Должность
Специальность и квалификация в
соответствии с базовым (дополнительным)
образованием
Стаж работы
Общий, лет
В организации, лет
1.
2.
…
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Инструкция по заполнению
Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса предложений!
В этой форме Участник запроса предложений указывает наличие персонала для выполнения работ по договору с приложением копии штатного
расписания, копий трудовых договоров, согласий на передачу данных третьим лицам (по форме 2.6.).
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 11 из 19
2.4. Форма анкеты участника запроса предложений
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма
__________________________________________________________________
данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства
о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
2. Юридический адрес Участника запроса предложений
Страна
Адрес
3. Почтовый адрес Участника запроса предложений
Страна
Адрес
Телефон
Факс
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника запроса предложений могут быть представлена копия акта сверки, выданная ИФНС,
о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенная печатью организации.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 12 из 19
2.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника запроса
предложений
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ________________
___________________________________________(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)__________________________________
Организация – Участник запроса предложений ___________________________________________________________
доверяет ______________________________(Ф.И.О., должность)________________________________________________________________
паспорт серии ____________№ ______________ выдан ___ «___» _________________________________________
представлять интересы___________________(наименование организации)______________________________________________________
на запросе предложений ______________________________(название)_______________________________________________________,
В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по закупке необходимые документы, подписывать и
получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _______________________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по « _____ » _______________20__ г.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 13 из 19
2.6. Форма согласия на передачу персональных данных третьим лицам
Согласие на передачу персональных данных третьим лицам
____________________________________
(Наименование организации – Участника
запроса предложений)
_____________________________________
(ФИО руководителя организации –
Участника запроса предложений)
От _____________________________________
(ФИО работника)
СОГЛАСИЕ
на передачу персональных данных третьей стороне
Я, _______________________________________
(ФИО, должность)
даю согласие _______________________________________,
(Наименование организации – Участника запроса предложений)
расположенному по адресу:____________________________________, на предоставление МУП «Водоканал» г. Иркутска следующих моих персональных
данных для участия в запросе предложений на право заключения договора на «________»:
- фамилия, имя отчество; *
- дата приема на работу; *
- должность, по которой я выполняю трудовые обязанности; *
- сведения об образовании. *
Настоящее согласие действительно в течение одного месяца с момента его получения.
______________________ (ФИО работника)
Дата
Инструкция по заполнению:
Графы, отмеченные знаком «*» являются обязательными к заполнению. В случае не заполнения заявка участника отклоняется.
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 14 из 19
2.7. Формы сведений об участнике запроса предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
Сведения об участнике запроса предложений (для юридических лиц):
1.
Фирменное наименование (наименование) _______________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Организационно-правовая форма________________________________________________________________________
Место нахождения: ___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________
Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002 г.):
4.1. Дата регистрации:_________________________________________________________________________________
4.2. Место государственной регистрации:_________________________________________________________________
4.3. Наименование регистрирующего органа:______________________________________________________________
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве
налогоплательщика: ___________________________________________________________________________________
ИНН: _______________________________________________________________________________________________
КПП: _______________________________________________________________________________________________
ОГРН: ______________________________________________________________________________________________
ОКПО: _____________________________________________________________________________________________
БИК: _______________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________
Руководитель:________________________________________________________________________________________
Главный бухгалтер ___________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________________________
Факс: ______________________________________________________________________________________________
Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):
Контактное лицо
Должность
Телефон,
E-mail
Вопросы, по которым данное должностное лицо
уполномочено давать разъяснения
17.
Субъект малого/среднего/крупного предпринимательства
выбрать нужную категорию, к которой относиться участник запроса предложений
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 15 из 19
На бланке организации
Дата, исх. номер
Сведения об участнике процедуры закупки (для ИП и иных физических лиц):
1. Наименование (для ИП)_____________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
2. Организационно-правовая форма______________________________________________________
3. Место нахождения:__________________________________________________________________
4. Почтовый адрес:____________________________________________________________________
5. Регистрационные данные (для индивидуальных предпринимателей):
5.1. Дата регистрации: ___________________________________________________________________________________
5.2. Место государственной регистрации: ___________________________________________________________________________________
5.3. Наименование регистрирующего органа: ___________________________________________________________________________________
6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве
налогоплательщика:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. ИНН (для ИП и иных физических лиц): __________________________________________________________________________________
8. ОГРН (для ИП) __________________________________________________________________________________
9. БИК (для ИП): __________________________________________________________________________________
10. Копии документов, подтверждающие личность (для иных физических лиц)
__________________________________________________________________________________
11. Адрес электронной почты: _______________________________________________________
12.Телефон:_______________________________________________________________________
13.Факс:__________________________________________________________________________
14. Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):
Контактное лицо
Должность
Телефон,
е-mail
Вопросы, по которым данное должностное лицо
уполномочено давать разъяснения
15.
Субъект малого/среднего/крупного предпринимательства
выбрать нужную категорию, к которой относиться участник запроса предложений
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 16 из 19
Раздел 3. Проект договора
Проект договора подряда №_______
г. Иркутск
«___» _________ 2015 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Винарского Сергея
Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны» на основании протокола ______________________________________________ от «___» __________2015 г., заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По настоящему договору Подрядчик обязуется своими силами и средствами, за свой счёт, выполнить комплекс работ по строительству водопроводной
линии к офисному зданию в г. Иркутске по ул. Трактовая 1/3, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.
1.2.Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком в соответствии со сводным сметным расчетом, локальными
ресурсными сметными расчётами (Приложение №1,2), утвержденным Заказчиком, определяющим цену работ, которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена договора составляет ___________________________________., в том числе НДС 18% –_________________________.
2.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных объёмов работ, не предусмотренных локальным ресурсным сметным
расчётом, Подрядчиком и Заказчиком составляется двусторонний акт с указанием дополнительных объёмов. Подрядчик приступает к выполнению
дополнительных работ только после подписания Сторонами дополнительного соглашения.
2.3. Оплата результата выполненных по настоящему договору работ производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), предъявляемой Подрядчиком после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и выставленных счёта и
счёта-фактуры.
2.4. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 90 (девяноста) дней после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3). Оплата результата выполненных работ осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Подрядчика.
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, должны быть выполнены с момента подписания Сторонами настоящего договора в течение
________________________.
3.2. Сроки работ по настоящему договору могут изменяться при выполнении Подрядчиком дополнительных работ, производимых по письменному
соглашению сторон, если выполнение этих работ требует дополнительных затрат времени.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.
В соответствии с проектной документацией и настоящим договором своими силами осуществить качественное выполнение работ в полном
объёме и в соответствии со сроками, установленными в разделе 3 настоящего договора.
4.1.2.
Обеспечить выполнение работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием в соответствии с локальным ресурсным
сметным расчетом, а так же Подрядчик может использовать оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком. Материалы и оборудование,
поставленные Заказчиком, передаются Подрядчику без оплаты и считаются давальческими. Давальческие материалы и оборудование передаются
Подрядчику по акту приема-передачи (форма ВН-1) и накладной без выставления счета на оплату переданных материалов и оборудования. Списание
материалов и оборудования производится по актам выполненных работ ф. КС-2. Стоимость давальческих материалов и оборудования не включается в
сумму выполнения Подрядчика.
4.1.2.1. Ответственность за сохранность переданных материалов и оборудования Подрядчику и их использование по назначению возлагается на
Подрядчика до сдачи результата работ Заказчику. Не использованные материалы и оборудование возвращаются на склад Заказчика по акту приёмапередачи.
4.1.2.2. По согласованию с Заказчиком стоимость не использованных и не возвращённых Заказчику материалов и оборудования может засчитываться в
счёт оплаты за выполненные работы по договору, путём уменьшения суммы к оплате и с выставлением подрядчику счёта-фактуры на сумму
неиспользованных материалов и оборудования, по цене, указанной в акте приёма-передачи (ВН-1).
4.1.3.
Обеспечить доставку, приёмку, разгрузку, складирование и сохранность материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной
техники, машин, механизмов, инструментов.
4.1.4.
В случае возникновения необходимости проведения дополнительных объёмов работ, не предусмотренных настоящим договором, в течение 2
(двух) рабочих дней, с момента их обнаружения уведомить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной
стоимости.
4.1.5.
Передать Заказчику результат выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. Вместе с результатом
выполненных работ передать Заказчику всю исполнительную документацию и иную документацию, необходимую для эксплуатации установленного по
настоящему договору оборудования и материалов или иного использования результата выполненных по настоящему договору работ.
4.1.6.
Обеспечить качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП,
ГОСТ. В случае выявления в результате выполненных работ недостатков, своими силами и за свой счёт устранить допущенные недостатки в порядке и в
сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 5.3. настоящего договора.
4.1.7.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания (в письменной форме) Заказчика, относящиеся к предмету настоящего договора,
если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
4.1.8.
При выполнении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, безопасности строительных работ,
противопожарной безопасности, производственной санитарии, охране труда. Все допущенные нарушения вышеуказанных норм и правил устраняются
Подрядчиком за свой счёт.
4.1.9.
Организовать и осуществить предварительные испытания и сдачу результата выполненных работ за свой счёт.
4.1.10.
В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений Заказчика) Подрядчик должен в течение 3 (трёх) рабочих дней в
письменной форме уведомить Заказчика. Так же Подрядчик должен в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика о
предполагаемом наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ по настоящему договору.
4.1.11.
До начала производства работ Подрядчик совместно с Заказчиком должны оформить акт-допуск для производства работ на объекте и наряддопуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, а так же определить границы опасных зон по действию опасных
факторов.
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Лист 17 из 19
4.1.12. Самостоятельно получать все необходимые допуски и разрешения на производство земляных работ.
4.1.13.
В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений Заказчика) Подрядчик должен в течение 3 (трёх) рабочих дней в
письменной форме уведомить Заказчика. Так же Подрядчик должен в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика о
предполагаемом наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ по настоящему договору.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. По соглашению с Заказчиком выполнить работы и сдать результат выполненных работ, являющихся предметом настоящего договора, досрочно.
4.2.2. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком, привлекать для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчика.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора.
4.3.2. Назначить ответственное лицо для осуществления надзора за ходом работ и контроля качества выполняемых работ.
4.3.3. При получении от Подрядчика уведомления, предусмотренного п. 4.1.4 настоящего договора, в течение 5 (пяти) дней с момента получения
указанного уведомления направить ответ на него.
4.3.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а
при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность, а также
давать указания, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
5.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Приёмка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком, осуществляется с оформлением акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.2. Заказчик совместно с Подрядчиком обязан осмотреть, принять выполненные работы и в течение пяти рабочих дней при отсутствии замечаний и
претензий по качеству выполненных работ подписать акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3).
5.3. Если в результате приёмки Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, Стороны в течение 5 (пяти) дней
составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком
при приёмке работ, своими силами и за свой счёт.
5.4. После устранения недостатков приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.
5.5. В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в согласованный Сторонами срок, соразмерного
уменьшения установленной за работу цены, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.
5.6. Приёмка результата выполненных работ может осуществляться только при положительном результате проведённых испытаний, зафиксированном
в акте, подписанном Сторонами.
5.7. При подписании акта рабочей комиссии о сдаче-приемке в эксплуатацию законченного объекта, Подрядчик должен предоставить
комплектовочную ведомость оборудования (согласно форме Приложение № 5).
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ установленных п.3.1 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
6.3. При превышении конечного срока выполнения работ более чем на 10 (десять) дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от
общей стоимости по настоящему договору.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, установленных п. 2.4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере
одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не исполненного в срок обязательства, за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока, до момента полного исполнения обязательств, но не более 5% от
неуплаченной суммы.
6.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.8. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 0,1% от цены настоящего договора и возмещает причинённые убытки.
6.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату неустойки, пени (штрафа), предусмотренных
п.п.6.2 - 6.5. настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата
пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
6.7. Подрядчик несёт ответственность за сохранность имущества Заказчика, предоставляемого для выполнения работ. Риск случайной гибели
переданного Подрядчику оборудования, материалов, инструментов и т.д. лежит на Подрядчике.
7.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ, в том числе материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, поставляемых им для
выполнения работ, соответствует требованиям технической документации, СНиП, ГОСТ, действующих в РФ.
7.2. Гарантийный срок составляет ___________ со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.
7.3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или
привлеченными им третьими лицами.
7.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан
не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения известить Подрядчика письменно, а Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента получения
уведомления письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в обследовании и обеспечить его прибытие в МУП
«Водоканал» г. Иркутска не позднее 2 (двух) дней с момента извещения, для составления двухстороннего акта с указанием сроков устранения всех
недостатков. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.
8.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий, природных явлений и т.д.) при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления действия
обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств, прилагая
свидетельство, выданное компетентным органом.
8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны прав ссылаться на любое указанное обстоятельство, как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трёх) месяцев, и не обнаруживается признаков его прекращения, настоящий
договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления другой Стороне.
Документация к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал» г. Иркутска
9.
Лист 18 из 19
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9.3. Любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу по настоящему договору, считается направленным надлежащим образом, если оно
доставлено адресату любым доступным способом позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, телефаксом, курьером).
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Срок рассмотрения письменных предложений и претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 30 (тридцати) дням.
9.6. Споры неурегулированные Сторонами в досудебном порядке передаются на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.
9.7. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством: по соглашению Сторон, по решению
суда.
9.8. Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:
- Приложение 1 – сводный сметный расчет стоимости строительства;
- Приложение 2 – локальный ресурсный сметный расчет;
- Приложение 3 – соглашение по охране труда и пожарной безопасности;
10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
Подрядчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 19 из 19
Приложение № 3 к договору №____ от «___»________2015г.
Соглашение по охране труда и пожарной безопасности
к договору № ____________ от
«___ » ____________ 2015 г
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности сторон» договора № ____________ от «
следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда и пожарной безопасности:
1.
1.1.
Подрядчик обязуется на территории, а также зданиях и сооружениях Заказчика:
обеспечить соблюдение своими сотрудниками требований охраны труда и пожарной безопасности
Российской Федерации;
»
2015 г,
в соответствии с законодательством
1.2.
обеспечить безопасную организацию и контроль за производством работ;
1.3.
обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных общим нарядом (нарядом, актомдопуском) для производства работ на территории действующего подразделения при работах в выделенной зоне, выданным Заказчиком;
1.4.
направлять для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором
медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
1.5.
по письменному запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие наличие обучения и необходимых допусков сотрудников
Подрядчика к работам повышенной опасности.
1.6.
назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности и предоставить Заказчику копии локальных актов об их
назначении;
1.7.
обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать
правильное их применение;
1.8.
содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и
порядке;
1.9.
обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки,
строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
1.10.
до начала работы направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на
вводный и первичный, целевой (при необходимости) инструктаж к Заказчику;
1.11.
незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика;
1.12.
обеспечить доступ и необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;
1.13.
обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком;
1.14.
незамедлительно отстранять от работы своих сотрудников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.
обученный и аттестованный персонал, а также не имеющий
2.
Заказчик обязуется:
2.1.
провести и оформить вводный, первичный, целевой (при необходимости) инструктажи с работниками Подрядчика;
2.2.
оформить и передать Заказчику общий наряд (наряд) для производства работ Подрядчиком;
2.3.
выполнить мероприятия в соответствии с переданными Заказчику общими или нарядами
(отключение/включение оборудования и
коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы действующего оборудования), обеспечивающую безопасность проведения работ на
предоставленной Заказчику территории (зданиях, оборудовании);
2.4.
сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве происшедших на территории Заказчика с персоналом Подрядчика;
2.5.
своевременно сообщать Заказчику обо всех изменениях, которые могут повлиять на безопасность персонала Подрядчика.
2.6.
назначать и сообщать об ответственных лицах за
повышенной опасности.
2.7.
сообщать Заказчику о его сотрудниках, находящихся на территории или в зданиях и сооружениях, принадлежащих Заказчику, в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
безопасное проведение работ от Заказчика
при проведении совмещенных работ
3. Заказчик имеет право:
3.1.
проводить проверки обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком;
3.2.
Заказчик:
удалять с территории Заказчика персонал Подрядчика не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на
право выполнения работы повышенной опасности, а также нарушающий требования охраны труда и пожарной безопасности с последующим
уведомлением Заказчика.
Подрядчик:
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа