close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
1-го уровня
__________________ Ю. В. Смирнова
«___»_______________ 2015 год
Документация по запросу предложений
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,
Г. НАЗАРОВО, М-ОН 8, Д. 11 ДЛЯ НУЖД ОАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ»
(ЛОТ № 2-СЗ-2015-КЭС)
г. Красноярск
2015
стр. 1 из 91
Содержание
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ................................... 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 24
Изменение и отзыв Предложений ..................................................................................... 24
Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса предложений .............. 24
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ............................................................ 25
4.1
4.2
5.
Общий порядок проведения запроса предложений......................................................... 7
Размещение Извещения о проведении запроса предложений ....................................... 7
Предоставление документации по запросу предложений Участникам ...................... 7
Подготовка Предложений .................................................................................................... 7
2.4.1
Общие требования к Предложению ......................................................................... 7
2.4.2
Подготовка электронной копии Предложения ..................................................... 10
2.4.3
Требования к сроку действия Предложения ......................................................... 10
2.4.4
Требования к языку Предложения ......................................................................... 10
2.4.5
Требования к валюте Предложения ....................................................................... 10
2.4.6
Сведения о начальной (максимальной) цене ........................................................ 11
2.4.7
Разъяснение документации по запросу предложений .......................................... 11
2.4.8
Изменения документации по запросу предложений ............................................ 11
Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение
соответствия предъявляемым требованиям .................................................................. 11
2.5.1
Общие требования к Участникам запроса предложений ..................................... 11
2.5.2
Участие в запросе предложений коллективных участников ............................... 13
2.5.3
Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков ............................... 14
2.5.4
Требования к документам, подтверждающим соответствие
Участника установленным требованиям ............................................................... 15
Подача Предложений и их прием ..................................................................................... 16
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов ....................................... 17
Рассмотрение Предложений ............................................................................................... 18
2.8.1
Общие положения .................................................................................................... 18
2.8.2
Отборочная стадия ................................................................................................... 18
2.8.3
Оценка и сопоставление Предложений ................................................................. 19
Переторжка (регулирование цены) .................................................................................. 19
Определение Победителя запроса предложений ............................................................ 22
Подписание Договора .......................................................................................................... 22
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений.......................................................................................................................... 22
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ...................................................................... 24
3.1
3.2
3.3
4.
Общие сведения о запросе предложений ........................................................................... 4
Правовой статус документов ............................................................................................... 4
Обжалование ........................................................................................................................... 5
Прочие положения ................................................................................................................. 5
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 25
Информация о проводимом запросе предложений........................................................ 25
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................................................ 28
5.1
5.2
Письмо о подаче оферты (форма 1) .................................................................................. 28
Техническое предложение (форма 2) ................................................................................ 30
стр. 2 из 91
График выполнения работ (форма 3) .............................................................................. 32
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4) ............................................... 34
Анкета Участника запроса предложений (форма 5) ..................................................... 36
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 6) ............................................................................................................. 39
5.7 Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) ........................................... 41
5.8 Справка о кадровых ресурсах (форма 8) ......................................................................... 43
5.9 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений
связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса
предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) (форма 9)..................... 45
5.10 Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам
малого и среднего предпринимательства (форма 10) ................................................... 47
5.11 План распределения объемов исполнения договора внутри коллективного
участника (форма 11) .......................................................................................................... 49
5.12 План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 12) ................................................................ 51
5.13 Гарантийное письмо (форма 13) ....................................................................................... 53
5.14 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)» .......................................................................... 55
Приложение № 1 к документации по открытому запросу предложений ............................ 58
Приложение № 2 к документации по открытому запросу предложений ............................ 77
Приложение № 3 к документации по открытому запросу предложений ............................ 90
Приложение № 4 к документации по открытому запросу предложений ............................ 91
5.3
5.4
5.5
5.6
стр. 3 из 91
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
Общие положения
Общие сведения о запросе предложений
Организатор запроса предложений, являющийся Заказчиком (далее по тексту
Организатор), указанный в пункте 4.2.7 настоящей документации по запросу
предложений (здесь и далее указываются разделы настоящей документации),
Извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее —
«Официальный сайт») от даты, указанной в пункте 4.2.10, пригласил лиц, указанных в
пункте 4.2.2 к участию в запросе предложений, предмет которого указан в пункте 4.2.3
для нужд Организатора, указанного в пункте 4.2.7.
Для справок обращаться к представителю Организатора запроса предложений,
указанному в пункте 4.2.8.
Подробные требования к выполняемым работам, а также срок, объем и место
выполнения работ изложены в Приложении № 1 к настоящей документации по запросу
предложений. Проект Договора, который будет заключен по результатам запроса
предложений, приведен в Приложении № 2 к настоящей документации по запросу
предложений. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также
инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделах 2 и 3. Более подробная
информация о проводимой закупке приведена в разделе 4. Формы документов, которые
необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.
Правовой статус документов
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не
накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств.
Настоящая документация по запросу предложений вместе с размещенным в
соответствии с пунктом 1.1.1 Извещением о проведении запроса предложений,
являющаяся его неотъемлемым приложением, являются приглашением Организатора
запроса предложений делать оферты и должны рассматриваться Участниками запроса
предложений в соответствии с этим.
Предложение Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться Организатором запроса предложений в течение указанного в ней
срока ее действия.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
При определении условий Договора с Победителем запроса предложений используются
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
а)
Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация по
запросу предложений со всеми дополнениями и изменениями;
б)
Предложение Победителя запроса предложений со всеми дополнениями и
разъяснениями;
в)
Результаты преддоговорных переговоров между Организатором запроса
предложений и Победителем запроса предложений.
Иные документы Организатора запроса предложений и Участников запроса
предложений не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом
предложений.
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и
настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, регулирующим данные правоотношения, и
стр. 4 из 91
1.2.8
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
действующим на момент размещения на Официальном сайте Извещения о проведении
закупки Положением о закупке продукции для нужд Общества.
Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя,
заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и
иных работников Организатора запроса предложений относительно условий, сроков
проведения, предмета настоящего запроса предложений (за исключением информации,
представляемой Участникам запроса предложений в соответствии с Положением о
закупке продукции для нужд Общества) носят исключительно информационный
характер и не являются офертой либо акцептом Организатора запроса предложений.
Обжалование
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений,
в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса
предложений своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и
участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого
порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с
претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить в
разумный срок другой стороне мотивированный ответ на претензию.
Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению
разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или
поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений
в Центральной закупочной комиссии Общества (далее – ЦЗК). При получении
заявления о рассмотрении разногласий секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет
председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в
ЦЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к
тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника
и лиц, производивших закупку, ЦЗК вправе принять одно или несколько из следующих
решений:
а)
обязать членов закупочной комиссии, совершивших неправомерные действия,
применивших неправомерные процедуры либо принявших незаконное решение,
совершить действия, соответствующие законодательству РФ и Положению о
закупке продукции для нужд Общества;
б)
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству
принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником запроса
предложений в результате неправомерного действия, решения либо
использования неправомерной процедуры;
в)
признать заявление Участника запроса предложений необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений,
в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса
предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка,
обращения в ЦЗК Организатора, разрешаются в арбитражном суде по месту
нахождения Организатора.
Прочие положения
Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей Предложения, а Организатор запроса предложений по этим
расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов
запроса предложений.
Организатор запроса предложений обеспечивает разумную конфиденциальность
относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том
числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим
Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
настоящей документацией по запросу предложений.
стр. 5 из 91
1.4.3
1.4.4
1.4.5
Организатор запроса предложений на основании решения закупочной комиссии, вправе
отклонить Предложение участника, если будет установлено, что Участник запроса
предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику
Организатора запроса предложений, члену закупочной комиссии вознаграждение в
любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который
может повлиять на принятие закупочной комиссией решения по определению
Победителя запроса предложений.
В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Организатор
запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса предложений не
позднее, чем за 1 (один) календарный день до подведения итогов запроса предложений,
не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор
запроса предложений незамедлительно уведомляет всех Участников запроса
предложений об отказе от проведения запроса предложений посредством размещения
информации на Официальном сайте.
С целью предупреждения и противодействия противоправным действиям в
ОАО «РусГидро» организована круглосуточная «Линия доверия», обратиться на
которую можно по телефону +7 (495) 710 54 63, или заполнив соответствующую форму
на корпоративном сайте ОАО «РусГидро», вкладка «Линия доверия».
стр. 6 из 91
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.1.1
Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке
Предложений
Общий порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
а)
Размещение Извещения о проведении закупки (подраздел 2.2);
б)
Предоставление Документации по запросу предложений Участникам (подраздел
2.3);
в)
Подготовка Участниками запроса предложений своих Предложений; разъяснение
Организатором запроса предложений документации по запросу предложений,
если необходимо (подраздел 2.4);
г)
Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6);
д)
Вскрытие конвертов с Предложениями (подраздел 2.7);
е)
Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8);
ж) Переторжка (подраздел 2.9);
з)
Подведение итогов запроса предложений (подраздел 2.10);
и) Подписание Договора (подраздел 2.11);
к)
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений (подраздел 2.12).
Дополнительные условия и процедуры запроса предложений описаны в разделе 3.
Размещение Извещения о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на Официальном сайте
в порядке, указанном в пункте 1.1.1.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса
предложений никаких последствий.
Предоставление документации по запросу предложений Участникам
Участники могут получить настоящую документацию по запросу предложений на
Официальном сайте, а также могут обратиться за получением печатной копии
документации по запросу предложений в порядке, указанном в Извещении о
проведении запроса предложений.
Подготовка Предложений
Общие требования к Предложению
Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:
а)
Письмо о подаче оферты (форма 1) по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел
5.1);
б)
Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) по форме и в
соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по
запросу предложений (подраздел 5.2);
в)
График выполнения работ (форма 3) по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений
(подраздел 5.3);
г)
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4) по форме и в соответствии
с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.4);
д)
документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений
требованиям настоящей документации по запросу предложений (подраздел 2.5);
е)
заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о
заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством
РФ, или (в случае если сделка согласно законодательству не является для
Участника крупной) – справку, фиксирующую основания неприменения к
заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в справке должны
быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки);
стр. 7 из 91
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола (или
решения единственного Участника), содержащего решение о совершении крупной
сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо
выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или
коллегиального
исполнительного
органа
заключать
крупные
сделки
самостоятельно;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об
одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо
документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом,
состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции
единоличного исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки,
принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»]
ж) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о
заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае если сделка
согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность) – справку, фиксирующую основания
неприменения к заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в
справке должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет
сделки);
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола,
содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право
единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое
и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что
Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера,
который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в
которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
предприятиях»]
з)
В случае если Участник запроса предложений зарегистрирован вне Российской
Федерации, он обязан представить: выписку из торгового реестра страны
инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства
документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать
деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от страны
стр. 8 из 91
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.1.6
2.4.1.7
2.4.1.8
2.4.1.9
2.4.1.10
инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных
владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или
иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием
прав таких лиц.
Участник запроса предложений имеет право подать только одно Предложение.
В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника запроса
предложений отклоняются без рассмотрения по существу.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом
уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного
лица). В последнем случае оригинал доверенности или нотариально заверенная копия
доверенности (с указанием правомочий на подписание Предложения) прикладывается к
Предложению.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника запроса предложений.
Требования пунктов 2.4.1.3 и 2.4.1.4 не распространяются на нотариально заверенные
копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
Дополнительные носители информации (CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны
быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью
наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты.
Информационные конверты должны размещаться после последней страницы
Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих
юридический статус Участника запроса предложений (уставы, договоры об
учреждении и т.д.), помещаются в информационные конверты только если они
отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты
у нотариуса.
После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения;
информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный
конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг,
брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны
быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение
или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение участника
состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением
описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную
нумерацию страниц.
Участник запроса предложений в обязательном порядке должен подготовить копии
Предложения на бумажном носителе в количестве, указанном в пункте 4.2.11 , а также
1 (Одну) копию Предложения на электронном носителе в соответствии с разделом
2.4.2. Копии Предложения на бумажном носителе подготавливаются путем
ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Предложение после их
подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но
перед сшиванием.
Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым
приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии
помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта № 1» и т.д.).
При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных
конвертах, Участник запроса предложений помещает в информационный конверт
ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Предложения»).
стр. 9 из 91
2.4.1.11
2.4.1.12
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.4
2.4.4.1
2.4.4.2
2.4.5
2.4.5.1
Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с
каждым исправлением.
Организатор по окончании запроса предложений может вернуть (по просьбе Участника
запроса предложений) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные
конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании
рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии
Предложения данного Участника запроса предложений.
Подготовка электронной копии Предложения
Электронная копия Предложения должна быть представлена на одном или нескольких
компакт-дисках CD-R (DVD±R) или на иных электронных носителях информации (без
возможности последующего изменения информации, хранящейся на дисках). Каждый
диск, составляющий электронную копию Предложения, должен быть вложен в
отдельный информационный конверт (пункт 2.4.1.6), подшиваемый к оригиналу
Предложения.
В состав одной электронной копии Предложения должны входить все документы,
составляющие Предложение.
Файлы, входящие в состав электронной копии Предложения, должны иметь один из
распространенных форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text
Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf) и т.п. Все
файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их
содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия
было бы понятно, какой документ в каком файле находится.
Содержание электронных версий документов, входящих в электронную копию
Предложения, должно полностью соответствовать содержанию оригинала
Предложения. В случае выявления несоответствий Организатор запроса предложений
вправе отклонить Предложение Участника.
Требования к сроку действия Предложения
Предложение участника действительно в течение срока, указанного Участником
запроса предложений в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот
срок не должен быть менее чем срок, указанный в пункте 4.2.12.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
Предложения участника.
Требования к языку Предложения
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке за исключением нижеследующего:
документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими
лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально
оговоренных случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих
документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально
заверенный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом
документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение
на основании перевода.
Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не
переведенные на русский язык.
Требования к валюте Предложения
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях за исключением нижеследующего:
документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими
лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть
представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут
приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из
стр. 10 из 91
2.4.6
2.4.6.1
2.4.6.2
2.4.7
2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3
2.4.8
2.4.8.1
2.4.8.2
2.4.8.3
2.5
2.5.1
2.5.1.1
официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации, с указанием такого курса и даты его установления.
Сведения о начальной (максимальной) цене
В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, начальная
(максимальная) цена установлена в размере, указанном в пункте 4.2.6.
Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение участника только на
том основании, что предложенная Участником запроса предложений цена превышает
установленную начальную (максимальную) цену.
Разъяснение документации по запросу предложений
Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору запроса
предложений за разъяснениями настоящей документации по запросу предложений.
Запросы на разъяснение документации по запросу предложений должны подаваться в
письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного
лица Участника запроса предложений. Организатор запроса предложений начинает
принимать запросы на разъяснение документации по запросу предложений с момента
публикации Извещения о проведении запроса предложений на Официальном сайте
(пункт 4.2.10).
Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на любой
вопрос, который он получит с момента публикации Извещения о проведении запроса
предложений на Официальном сайте, но не позднее чем за 5 календарных дней до
истечения срока приема Предложений (пункт 4.2.16). При этом копия ответа (без
указания источника запроса) будет размещена Организатором на Официальном сайте и
будет доступна всем остальным Участникам данной процедуры.
Разъяснения документации по запросу предложений носят справочный характер и не
накладывают на Организатора запроса предложений никаких обязательств.
Изменения документации по запросу предложений
Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема
Предложений (пункт 4.2.16) вправе внести изменения в настоящую документацию по
запросу предложений.
Текст изменений размещается на Официальном сайте в течение 3-х дней после
утверждения таких изменений.
При внесении изменений в документацию по запросу предложений срок подачи
Предложений на участие в запросе предложений может быть продлен.
Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
Общие требования к Участникам запроса предложений
Участвовать в запросе предложений могут только субъекты малого и среднего
предпринимательства независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Однако чтобы
претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с
Организатором Договор, Участник запроса предложений самостоятельно или
коллективный участник в целом должен отвечать следующим требованиям:
а)
Участник запроса предложений должен соответствовать дополнительным
требованиям к Участникам закупки, указанным в пункте 4.2.13.
б)
Участник должен обладать материально-техническими и трудовыми ресурсами,
необходимыми для исполнения договора.
в)
Участник
запроса
предложений
должен
обладать
гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
(должен быть зарегистрирован в установленном порядке).
г)
Участник запроса предложений должен обладать необходимыми для исполнения
договора финансовыми возможностями (оценивается в соответствии с
критериями, указанными в Приложении №3), не должен являться
стр. 11 из 91
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
неплатежеспособным (банкротом), находиться в процессе ликвидации,
экономическая деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена.
Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупки, должны
иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам
Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и
установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна быть
установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с
участием в закупке, заключением и последующем исполнением договора.
Сведения об Участнике запроса предложений должны отсутствовать в разделе
«Реестр недобросовестных поставщиков», размещенном на Официальном сайте.
Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в Реестре
недобросовестных контрагентов ОАО «РусГидро», его филиалов, дочерних и
зависимых Обществ, опубликованном в подразделе «Управление закупочной
деятельностью»
раздела
«Закупки»
корпоративного
Интернет-сайта
ОАО «РусГидро».
Отсутствие в отношении Участника закупки со стороны Организатора на момент
проведения процедуры закупки и подведения ее итогов вступившего в законную
силу решения суда о ненадлежащем исполнении или неисполнении договорных
обязательств перед Организатором за исключением случаев, когда неисполнение
Участником договорных обязательств стало результатом действий (бездействия)
Организатора.
В отношении Участника запроса предложений со стороны ОАО «РусГидро», а
также дочерних и зависимых обществ ОАО «РусГидро» (далее – ДЗО) не должно
быть действующей на момент проведения процедуры закупки и подведения ее
итогов претензионно-исковой работы, связанной с неисполнением договорных
обязательств на объектах ОАО «РусГидро» и ДЗО, за исключением случаев, когда
неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом действий
(бездействия) Организатора. Организатор оставляет за собой право отклонить
Участника запроса предложений, в отношении которого ведется претензионная
работа по каким-либо объектам ОАО «РусГидро» и ДЗО;
Участник запроса предложений не должен являться аффилированным по
отношению к одному и более другим участникам запроса предложений, а также к
Организатору запроса предложений (в том числе и сотрудникам Организатора) и
сотрудникам Организатора (наличие аффилированности определяется в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации).
Данное требование не распространяется на юридические лица, входящие в
Группу компаний ОАО «РусГидро».
В случае если стоимость Предложения Участника составляет более 500 тыс. руб.
без учета НДС и, одновременно, срок действия предполагаемого к заключению
договора составляет более 3 месяцев, Участник запроса предложений должен в
составе своего Предложения предоставить гарантийное письмо с обязательством
не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по
договору, на право заключения которого подается Предложение, организаций,
отвечающих признакам «фирм-однодневок», согласно форме, приложенной к
настоящей документации по запросу предложений.
Участник закупки должен в составе своего Предложения раскрыть информацию
о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме в соответствии с приложением к настоящей Документации
(подраздел 5.14) с подтверждением соответствующими документами,
заверенными нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты
подведения итогов запроса предложений Участник должен в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты таких изменений представить актуализированные
сведения.
стр. 12 из 91
2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4
2.5.2.5
2.5.2.6
2.5.2.7
2.5.2.8
Участие в запросе предложений коллективных участников
В запросе предложений могут участвовать не только юридические и физические лица
самостоятельно (пункт 2.5.1.1), но и их объединения, способные на законных
основаниях выполнить требуемые работы.
Если Предложение подается коллективным участником, дополнительно должны быть
выполнены нижеприведенные требования.
Лидер коллективного участника, должен отвечать требованиям настоящей
документации по запросу предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 и 4.2.13 в части
объема работ, который ему предполагается поручить в соответствии с планом
распределения объемов исполнения договора внутри коллективного участника.
Каждый член коллективного участника (за исключением лидера коллективного
участника), должен отвечать требованиям настоящей документации по запросу
предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 (за исключением пункта 2.5.1.1 м)) и
4.2.13 в части объема, который ему предполагается поручить в соответствии с планом
распределения объемов исполнения договора внутри коллективного участника.
Члены коллективного участника, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим
требованиям:
а)
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в
рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора;
б)
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и
стоимости, а также сроков выполнения работ между членами коллективного
Участника;
в)
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет
интересы каждого члена коллективного участника, во взаимоотношениях с
Организатором запроса предложений;
г)
в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого
члена коллективного Участника по обязательствам, связанным с участием в
запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное
исполнение Договора;
д)
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению
Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером,
однако, по желанию Организатора или по его инициативе, данная схема может
быть изменена.
Юридическое или физическое лицо может входить в состав только одного
коллективного участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений
самостоятельно.
Организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет права принимать
участие в запросе предложений в качестве генерального подрядчика или
субподрядчиков (пункт 2.5.3). В случае невыполнения этих требований Предложения с
участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
а)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие лидера
коллективного участника, установленным требованиям (пункт 2.5.4);
б)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого
члена коллективного участника (за исключением лидера), установленным
требованиям (пункт 2.5.4) (за исключением пункта 2.5.4.1 о));
в)
Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой
на то, что он представляет интересы коллективного участника;
г)
в состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия
соглашения между членами коллективного участника;
стр. 13 из 91
д)
2.5.2.9
2.5.2.10
2.5.2.11
2.5.3
2.5.3.1
2.5.3.2
2.5.3.3
2.5.3.4
2.5.3.5
2.5.3.6
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении
объемов исполнения договора между членами коллективного участника, по
установленной в настоящей документации по запросу предложений форме (пункт
5.11.1).
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти
параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в
наличии хотя бы у одного члена объединения.
Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в
процессе запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из состава
коллективного участника вышел один или несколько его членов, а оставшиеся с точки
зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить Договор.
Организатор имеет право на одностороннее расторжение Договора, если из состава
коллективного участника вышел один или несколько его членов.
Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков
В случае если это предусмотрено пунктом 4.2.21, принимать участие в запросе
предложений и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики, при
условии соблюдения нижеприведенных требований.
Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых
им субподрядчиков:
а)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;
б)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью
выполнения работ;
в)
отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений,
изложенным в пунктах 2.5.1.1 и 4.2.13 в части объема работ, который ему
предполагается поручить в соответствии с планом распределения объемов
выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиком.
Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что у него имеется разрешение
на право осуществлять функции Генерального подрядчика, а также имеется
продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.
Организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных
подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в запросе
предложений.
Субподрядчики не могут входить в состав коллективных участников запроса
предложений (подраздел 2.5.2). Каждый генеральный подрядчик может подать только
одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных
подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных участников (подраздел
2.5.2). В случае невыполнения этих требований Предложения с участием таких
организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
а)
в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал;
составляется в произвольной форме), подтверждающее его согласие на
привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости
возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;
б)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого
субподрядчика установленным требованиям (пункт 2.5.4 (за исключением пункта
2.5.4.1о)));
в)
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении
объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по
установленной в настоящей документации по запросу предложений форме (План
распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками (форма 12)).
стр. 14 из 91
2.5.3.7
2.5.3.8
2.5.4
2.5.4.1
Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в
процессе запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся
субподрядчики, с точки зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить
Договор.
Организатор имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен включить в состав
Предложения
следующие
документы,
подтверждающие
его
соответствие
вышеуказанным требованиям:
а)
Заверенные Участником копии свидетельств Участника о государственной
регистрации юридического лица и листа записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (о государственной регистрации юридического лица).
б)
Заверенную Участником копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (или оригинал), выданную не позднее 1 (одного) месяца до даты
окончания подачи Предложений на участие в закупке.
в)
Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции.
г)
Заверенные Участником копии документов, подтверждающих полномочия
единоличного исполнительного органа Участника или Управляющей компании
(протоколы об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче
полномочий Управляющей компании).
д)
Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал
или нотариально заверенная копия доверенности (с указанием правомочий на
подписание Предложения) и документы, указанные в пункте 2.5.4.1 г) на лицо,
выдавшее доверенность.
е)
Заверенную Участником копию Свидетельства о постановке юридического лица
на налоговый учет.
ж) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (формы 1 и 2)) за 2014 год с
отметкой налогового органа. В случае если Участник применяет упрощенную
систему налогообложения необходимо предоставить налоговую декларацию за
2014 год.
з)
анкету по установленной в настоящей документации по запросу предложений
форме — Анкета Участника запроса предложений (форма 5).
и) оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ
договоров по установленной в настоящей документации по запросу предложений
форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 6).
к)
оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут
использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей
документации по запросу предложений форме — Справка о материальнотехнических ресурсах (форма 7).
л)
оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе
выполнения Договора, по установленной в настоящей документации по запросу
предложений форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 8).
м) оригинал информационного письма о наличии у Участника запроса предложений
связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора
запроса предложений по установленной в настоящей документации по запросу
предложений форме — Информационное письмо о наличии у Участника запроса
предложений связей, носящих характер аффилированности с Организатором
запроса предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) (форма 9).
стр. 15 из 91
н)
2.5.4.2
2.5.4.3
2.5.4.4
2.5.4.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
гарантийное письмо с обязательством не привлекать и не допускать привлечения
к исполнению обязательств по договору, на право заключения которого подается
Предложение, организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок»,
согласно форме 13, приложенной к настоящей документации по запросу
предложений.
о)
Справку о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме в соответствии с подразделом 5.14 с подтверждением
соответствующими
документами,
заверенными
нотариально.
Данные
документы, а также заполненная справка Участника, должны быть
предоставлены вместе с заявкой Участника в бумажном виде и на
электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью
«Документы Участника о цепочке собственников». Данный конверт при
процедуре вскрытия конвертов с Предложениями не вскрывается,
содержащиеся в нем сведения не подлежат передаче по электронной почте и
другим средствам связи. Возможно предоставление документов, заверенных
Участником (не заверенных нотариально), с обязательным приложением
гарантийного письма о предоставлении документов, заверенных нотариально, не
позднее трех календарных дней с момента подведения итогов закупки в случае
признания Участника победителем закупки.
п) иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений,
подтверждают
его
соответствие
установленным
требованиям,
с
соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих
документов.
В случае если Участник запроса предложений относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства в дополнение к документам, указанным в пункте 2.5.4.1
Участник должен представить следующие документы:
а)
Справку о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и
среднего предпринимательства (пункт 5.10).
б)
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 80 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации.
Все указанные документы прилагаются Участником запроса предложений к
Предложению.
Закупочная комиссия вправе запросить нотариально заверенные копии документов,
указанных в п.п. 2.5.4.1 а), б), в), е).
Все указанные документы не должны содержать недостоверные сведения.
Подача Предложений и их прием
Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты
(пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами
«Предложение участника». Копия Предложения запечатывается в конверт,
обозначаемый словами «Копия».
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
а)
наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с
пунктом 4.2.7;
б)
полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый
адрес;
в)
номер лота и предмет Договора в соответствии с пунктом 4.2.3.
Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний
конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте
указывается следующая информация:
а)
наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с
пунктом 4.2.7;
б)
место подачи Предложения на участие в закупке в соответствии с пунктом 4.2.15;
стр. 16 из 91
в)
г)
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
номер лота и предмет Договора в соответствии с пунктом 4.2.3;
слова «Не вскрывать до 11 часов 00 минут по красноярскому времени __.04.2015.
Вскрывать только на заседании закупочной комиссии».
Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на
внешнем конверте не следует указывать адрес Участника запроса предложений.
Участники запроса предложений должны обеспечить доставку своих Предложений по
адресу Организатора запроса предложений, указанному в пункте 4.2.17. При этом
Участникам запроса предложений рекомендуется предварительно (не менее чем за
один день) связаться с представителем Организатора, указанным в пункте 4.2.8,
направив письмо по электронной почте с указанием времени подачи Предложения.
Предложение подается в рабочее время, пн.-чт. — с 8:00 до 17:00, пт. — с 8:00 до
16:00 по местному времени Организатора запроса предложений, но в любом
случае не позднее даты и времени, указанного в пункте 4.2.16. В случае
направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить
представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки
Предложения.
Организатор запроса предложений начинает принимать Предложения с момента
публикации извещения о проведении запроса предложений на Официальном сайте
(пункт 4.2.10) и заканчивает принимать Предложения в срок, указанный в пункте
4.2.16. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены
Организатором запроса предложений без рассмотрения по существу, независимо от
причин опоздания.
Организатор запроса предложений выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его
получении с указанием времени получения.
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов
Организатор запроса предложений проводит публичную процедуру вскрытия
поступивших конвертов (срок и место вскрытия конвертов указаны в пункте 4.2.17) в
присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии и секретаря закупочной
комиссии с возможным привлечением иных работников Организатора закупки или
третьих лиц.
На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса
предложений, своевременно подавших Предложения. Для присутствия на данной
процедуре Участникам запроса предложений рекомендуется заблаговременно связаться
с контактным лицом Организатора запроса предложений, указанным в пункте 4.2.8 и
предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. Для
подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям
Участников запроса предложений следует иметь при себе оригиналы расписок
Организатора запроса предложений в получении конвертов либо доверенности на
право представлять интересы Участника (оригиналы или нотариально заверенные
копии).
Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а
лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.
В ходе данной процедуры закупочная комиссия вскрывает каждый полученный
конверт (кроме конвертов с надписью «Документы Участника о цепочке
собственников») и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах
Предложения:
а)
наименование и адрес Участника запроса предложений;
б)
наименование выполняемых работ и общую цену Предложения;
в)
иные сведения, которые закупочная комиссия считает нужным огласить.
Конверты с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» на процедуре
вскрытия конвертов не вскрываются, присутствующим лишь демонстрируется наличие
таких конвертов в составе Предложения участников. Содержащиеся в указанном
стр. 17 из 91
2.7.5
2.7.6
2.8
2.8.1
2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.2.3
2.8.2.4
конверте сведения не подлежат передаче по электронной почте и другими средствами
связи.
Представителям Участников запроса предложений может быть предоставлено право
для информационного сообщения по сути предложения и ответов на вопросы членов
закупочной комиссии.
По ходу процедуры вскрытия закупочная комиссия ведет соответствующий протокол, в
котором отражается вся информация, оглашенная закупочной комиссией.
Рассмотрение Предложений
Общие положения
Рассмотрение Предложений осуществляется закупочной комиссией и иными лицами
(экспертами).
Рассмотрение Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2) и стадию
оценки и сопоставления Предложений (пункт 2.8.3).
Срок и место рассмотрения Предложений указаны в пункте 4.2.18. Организатор запроса
предложений по согласованию с Организатором вправе, при необходимости, изменить
данный срок.
Отборочная стадия
В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:
а)
правильность оформления Предложений участников и их соответствие
требованиям настоящей документации по существу;
б)
соответствие Участников запроса предложений требованиям настоящей
документации (в том числе, опыт, правоспособность, квалификация);
в)
соответствие предлагаемых работ требованиям настоящей документации;
г)
соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей
документации
по критериям, указанным в Приложение № 3 к настоящей документации по запросу
предложений.
В рамках каждого из отборочных критериев, указанных в Приложении №3,
Организатор запроса предложений вправе выделять подкритерии, по которым
непосредственно будет проводиться отбор.
В рамках отборочной стадии Организатор/закупочная комиссия может запросить
Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том
числе представление отсутствующих документов.
По результатам проведения отборочной стадии закупочная комиссия вправе отклонить
Предложения, которые:
а)
поданы Участниками, которые не относятся к субъектам малого и среднего
предпринимательства;
б)
поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают требованиям
настоящей документации по запросу предложений;
в)
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей
Документации по запросу предложений;
г)
содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей
документации по запросу предложений;
д)
не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей
документации по запросу предложений;
е)
содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию или
документы;
ж) поданы Участниками, которые ненадлежащим образом исполняли обязательства
по ранее заключенным с Организатором договорам;
з)
поданы Участниками запроса предложений, которые не согласились с
предложениями
закупочной
комиссией
по
исправлению
очевидных
арифметических или грамматических ошибок в их Предложениях.
стр. 18 из 91
2.8.2.5
2.8.2.6
2.8.3
2.8.3.1
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
Организатор запроса предложений на основании решения закупочной комиссии, вправе
отклонить Предложения Участников запроса предложений, при наличии оснований
предполагать о существовании между Участниками согласованных действий с целью
повлиять на определение Победителя запроса предложений.
Закупочная комиссия также вправе отклонить Предложение участника, в случае если
цена данного Предложения превышает установленную начальную (максимальную)
цену (если предельная цена установлена) (пункт 4.2.6).
Оценка и сопоставление Предложений
Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их
предварительное (или окончательное – в том случае, если организатором не будет
принято решение о проведении переторжки) ранжирование по степени
предпочтительности для Организатора в соответствии с Приложением № 4 к настоящей
документации по запросу предложений.
Переторжка (регулирование цены)
Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам
запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их
Предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены
(далее – процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных
положений Предложения без изменений.
Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения
принимает закупочная комиссия.
К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются участники,
Предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке
места с первого по четвертое. Решением закупочной комиссии к переторжке могут
быть приглашены также участники, Предложения которых заняли в предварительной
ранжировке более низкие места.
Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного
ранжирования неотклоненных Предложений.
В переторжке может участвовать любое количество участников из числа
приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе
не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее
объявленной ценой. Представители таких Участников на процедуру переторжки не
допускаются.
Участники, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней,
должны в срок, установленный закупочной комиссией, представить в закупочную
комиссию запечатанные конверты (по одному конверту от каждого Участника), в
которых содержится документ с
указанием в нем (в произвольной форме)
минимальной цены Предложения, которая не должна быть равной или превышать цену,
указанную первоначально в Предложении. Цена указывается в рублях без учета НДС.
Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Участника (или
уполномоченного лица, имеющего соответствующую доверенность) и руководителя
экономической службы Участника (или главным бухгалтером), а также скрепляется
печатью Участника. Не допускается указания Участниками нескольких вариантов
минимальных цен. Конверты должны быть запечатаны таким образом, чтобы
обеспечить невозможность просмотра их содержимого до срока вскрытия конвертов,
установленного закупочной комиссией.
При обнаружении существенных (по мнению закупочной комиссии) нарушений в
оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления
любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается
не участвовавшим в этой процедуре.
Участники, не представившие в установленный срок конверт с документом с
минимальной ценой или представившие его с нарушениями, признанными закупочной
комиссией существенными, в переторжке не участвуют, их представители не могут
стр. 19 из 91
2.9.9
2.9.10
2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.9.14
2.9.15
присутствовать на процедуре переторжки. При окончательной оценке закупочная
комиссия учитывает их цены, указанные в Предложениях. В случае решения
закупочной комиссии о приглашении участника на переторжку с отлагательным
условием (например, при условии представления им недостающих ранее или
уточняющих документов), в случае неисполнения этого условия участником в рамках
переторжки, закупочная комиссия вправе отклонить предложение такого участника
после переторжки.
Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных Участниками
на переторжку) проводится в присутствии не менее чем двух членов закупочной
комиссии и секретаря закупочной комиссии с возможным привлечением иных
работников Организатора закупки или третьих лиц.
Переторжка может иметь очную, заочную, либо очно-заочную (смешанную) форму
проведения.
На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо
лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки
и заявлять обязательные для Участника цены. В любом случае такие лица должны
перед началом переторжки представить в закупочную комиссию документы,
подтверждающие их личность (паспорт) и полномочия (в случае, если на переторжку
прибыл представитель Участника, не являющийся лицом, подписавшим Предложение –
заверенная Участником копия приказа или выписки из протокола собрания
учредителей о назначении руководителя или оригинал доверенности).
При очной переторжке председатель или секретарь закупочной комиссии в
присутствии представителей Участников вскрывают поданные Участниками конверты
с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым
только членов закупочной комиссии (без оглашения Участникам), предлагают всем
приглашенным Участникам публично, поочередно объявлять новые цены (цены при
проведении переторжки объявляются без учета НДС). Участник объявляет новую цену
своего предложения, основываясь на знании цен иных Участников, но не имея
обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных Участников (т.е. данная
процедура не является аукционом на понижение или его аналогом, поскольку каждый
снижает свою собственную цену независимо от цен, заявленных другими
Участниками).
Закупочная комиссия имеет право назначить шаг очной переторжки до ее начала, либо
по согласованию с Участниками определить его в процессе проведения переторжки. В
случае если шаг переторжки был определен заранее, закупочная комиссия по
согласованию с Участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки,
но не более чем до 1/10 от первоначального шага. Переторжка ведется последовательно
со всеми Участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор,
пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее
уменьшать ее не будут.
Если окончательная цена, заявленная Участником устно по результатам очной
переторжки, окажется выше цены, указанной в его конверте с документом с
минимальной ценой, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную
им устно в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.
Если цена, заявленная Участником устно в ходе очной переторжки, в какой-то момент
окажется ниже цены, указанной в документе с минимальной ценой, или будет равной
ей, закупочная комиссия должна немедленно огласить содержащуюся в таком конверте
цену с последующим занесением ее в протокол. В таком случае закупочная комиссия
будет считать окончательной цену, указанную в документе с минимальной ценой, а
заявленную устно отвергнет. При этом данный Участник не вправе давать новые
предложения по цене (участвовать в дальнейшей процедуре переторжки). После
указанного процедура переторжки должна быть продолжена без участия в ней
стр. 20 из 91
2.9.16
2.9.17
2.9.18
2.9.19
2.9.20
2.9.21
2.9.22
Участника, заявившего устно цену, которая ниже или равна цене, указанной в
документе с минимальной ценой.
При заочной переторжке каждый Участник запроса предложений из числа
приглашенных Организатором на эту процедуру и принявших решение об участии в
ней, должен представить в адрес Организатора до заранее установленного срока один
запечатанный конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной
ценой Предложения данного Участника. Указанные конверты вскрываются
одновременно, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии и
секретаря закупочной комиссии. По желанию Участников, приглашенных к участию в
переторжке и представивших конверты с документом с минимальной ценой, в
процедуре заочной переторжки могут участвовать их представители.
При очно-заочной (смешанной) переторжке Участники запроса предложений, которые
были приглашены Организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в
лице своих уполномоченных представителей), либо выслать в адрес Организатора один
конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой
Предложения данного Участника. Очно-заочная переторжка проводится по правилам
очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов
с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен
присутствующими представителями Участников, закупочная комиссия вскрывает
конверты с документом с минимальной ценой от Участников, чьи представители не
присутствуют на переторжке (цены, указанные такими Участниками, объявляются
закупочной комиссией перед началом объявления цен присутствующими
представителями Участников).
По ходу проведения переторжки Организатор вправе вести аудио- или видеозапись, о
чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре.
Присутствующие на процедуре представители Участников, приглашенных к участию в
переторжке, также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры, о
чем ими предварительно должны быть уведомлены секретарь, члены закупочной
комиссии, а также иные лица, присутствующие на процедуре переторжки.
Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который
подписывается членами закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке, а
также при проведении очной или очно-заочной переторжки - представителями
Участников, присутствовавшими на переторжке. Цены, полученные в ходе переторжки,
считаются окончательными. Секретарь закупочной комиссии в течение 3 рабочих дней
после проведения переторжки обязан направить всем Участникам информацию о
новых, полученных в результате переторжки, ценах.
Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену,
обязаны дополнительно представить по запросу Организатора запроса предложений
откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы,
определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не
должно повлечь за собой отклонения (в сторону ухудшения) от требований, условий
Организатора, описанных в настоящей документации по запросу предложений,
коммерческих интересов Организатора. При наличии таких отклонений Предложение
участника рассматривается с ранее объявленной ценой, при этом закупочная комиссия
оставляет за собой право отклонить Предложение от дальнейшего рассмотрения.
Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник
считается не участвовавшим в переторжке.
После проведения переторжки закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по
результатам переторжки, производит окончательную ранжировку Предложений по
цене. Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не
участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки Предложений с
первоначальными, указанными в их Предложениях ценами.
стр. 21 из 91
2.9.23
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.12
2.12.1
Участие в переторжке не расценивается Организатором запроса предложений как
нарушение требований пункта 2.4.1.2
Определение Победителя запроса предложений
Перед окончательным определением победителя Организатор запроса предложений
вправе потребовать от любого участника запроса предложений, занявшего одно из
верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации — подтверждения его
соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.
Постквалификация проводится по критериям, указанным в документации по запросу
предложений. Предложение участника запроса предложений, не отвечающего
необходимым требованиям, должна быть отклонена, а организатор закупки может
продолжить процедуру отбора в отношении участника запроса предложений со
следующим наиболее выгодным предложением.
Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование Предложений по
степени предпочтительности. Ранжирование проводится путем открытого голосования
членов закупочной комиссии.
Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника
запроса предложений, Предложение которого заняло первое место в ранжировке
Предложений участников по степени предпочтительности для Организатора. Срок и
место определения Победителя запроса предложений (подведения итогов закупки)
указаны в пункте 4.2.19. Организатор запроса предложений по согласованию с
Организатором вправе, при необходимости, изменить данный срок.
Решение закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений
оформляется протоколом заседания комиссии.
Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его
Победителем запроса предложений.
В случае если Победитель запроса предложений:
а)
не подпишет Договор в установленные в документации сроки;
б)
откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с
пунктом 1.2.5;
в)
не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей документацией по
запросу предложений,
то он утрачивает статус Победителя, а закупочная комиссия имеет право выбрать иного
Победителя из числа остальных действующих Предложений.
Подписание Договора
Договор между Организатором и Победителем запроса предложений подписывается, в
срок, указанный в Извещении о проведении запроса предложений.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Организатора потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)
заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными
органами управления Организатора (Общим собранием акционеров, Советом
директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого
согласования (одобрения, утверждения), а указанный в пункте 2.11.1 срок
отсчитывается с даты получения такого согласования (одобрения, утверждения).
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса
предложений, настоящей документации по запросу предложений и Предложении
Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход
переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных
переговоров.
Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.5.
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений
Организатор запроса предложений незамедлительно после подписания Договора
готовит следующие сведения:
стр. 22 из 91
2.12.2
2.12.3
а)
Наименование и адрес Победителя запроса предложений, подписавшего Договор;
б)
Краткое изложение предмета и общей цены Договора.
Организатор запроса предложений публикует вышеуказанные сведения о результатах
запроса предложений (наименование и адрес Победителя запроса предложений,
подписавшего Договор, краткое изложение предмета и общей цены Договора) или о
том, что запрос предложений не состоялся, на Официальном сайте.
Если между подписанием протокола и договора изменится Победитель (например,
вследствие отказа), участники извещаются о новом Победителе в том же порядке.
стр. 23 из 91
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
Дополнительные условия проведения запроса предложений. Дополнительные
инструкции по подготовке Предложений
Статус настоящего раздела
Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и
инструкции по подготовке Предложений, приведенные в разделе 2.
В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 2
применяются требования настоящего раздела.
В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела
применяются те требования, которые приведены последними.
Изменение и отзыв Предложений
Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданное Предложение
при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к
Организатору запроса предложений до истечения срока окончания приема
Предложений (пункт 4.2.16), в указанном выше порядке (пункт 2.6.5).
В случае изменения Предложения Участник запроса предложений должен подготовить
следующие документы:
а)
обращение к Организатору запроса предложений с просьбой об изменении
Предложения на бланке Участника запроса предложений;
б)
перечень изменений в Предложение с указанием документов первоначального
Предложения, которых данные изменения касаются;
в)
новые версии документов, которые изменяются.
В случае отзыва Предложения Участник запроса предложений должен направить
Организатору запроса предложений соответствующее обращение на бланке Участника
запроса предложений.
Любые документы, касающиеся изменения или отзыва Предложений, необходимо
оформить в соответствии с пунктом 2.4.1. Также должны быть сделаны копии
соответствующих обращений и прилагаемых документов. Отзыв Предложения
подается только в одном экземпляре (без копий).
Обращение об изменении или отзыве Предложения вместе со всеми прилагающимися
документами и их копиями должно быть запечатано в конверты, оформленные в
соответствии с пунктами 2.6.1 — 2.6.4. На внешний конверт при этом следует
дополнительно нанести маркировку «Изменение Предложения» или «Отзыв
Предложения».
На процедуре вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов Организатор
запроса предложений в первую очередь вскрывает конверты, маркированные как
«Отзыв Предложения»; при этом по отозванному Предложению не будет оглашен
перечень сведений, предусмотренный пунктом 2.7.4. Во вторую очередь вскрываются
конверты, маркированные как «Изменение Предложения»; при этом закупочная
комиссия оглашает все обновленные сведения, предусмотренные пунктом 2.7.4. В
последнюю очередь вскрываются все остальные конверты.
Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса предложений
Обеспечение Предложения на участие в закупке не требуется.
стр. 24 из 91
4.
4.1
4.1.1
4.2
№
пункта
4.2.1
4.2.2
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
Статус настоящего раздела
В разделе 4 содержится информация для данного конкретного запроса предложений,
которая уточняет, разъясняет и дополняет положения разделов 1, 2 и 3.
Информация о проводимом запросе предложений
Наименование
Способ закупки
Участники закупки
4.2.3
Номер лота и
предмет договора
4.2.4
Закупка с
разбиением на лоты
Количество лотов
Начальная
(максимальная) цена
договора
Наименование
Организатора
(контактная
информация)
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
Представитель
Организатора
(контактная
информация)
Основание действия
Организатора
Дата размещения
информации о
проведении закупки
Количество копий
Предложения на
бумажном носителе
Требования к сроку
действия
Предложения
Дополнительные
требования к
Участникам
закупки,
установленные
Организатором
Информация
Открытый запрос предложений
Участвовать в закупке могут только субъекты малого и
среднего предпринимательства
Капитальный ремонт административных помещений по адресу
Красноярский край, г. Назарово, м-он 8, д. 11, лот 2-СЗ-2015КЭС
Нет
1
- 2 800 000,00 руб., без учета НДС;
- 3 304 000,00 руб., с учетом НДС.
Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»,
сокращенное наименование ОАО «Красноярскэнергосбыт»
(адрес
местонахождения
(почтовый
адрес):
660017,
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, адрес электронной
почты:
[email protected],
контактный
телефон:
+7 (391) 263-98-57, факс: +7 (391) 212-08-51)
Великовская Алена Евгеньевна
контактный телефон: (391) 263-98-57
адрес электронной почты: [email protected]
Не требуется
31.03.2015
1
Не менее 40 календарных дней со дня, следующего за днем
проведения процедуры вскрытия поступивших на закупку
конвертов с Предложениями (пункт 4.2.17)
Участник должен иметь:
- опыт выполнения работ не менее 1 года;
- не менее 3 исполненных договоров по капитальному
ремонту зданий и сооружений.
Участник должен иметь право на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства, а именно:
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений.
стр. 25 из 91
В случае привлечения субподрядных организаций:
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
Участника закупки
установленным
требованиям
Место подачи
Предложений на
участие в закупке
(адрес)
Срок окончания
приема
Предложений на
участие в закупке
Дата, время и место
вскрытия конвертов
с Предложениями
на участие в закупке
Дата, время и место
рассмотрения
Участник должен иметь право на ведение деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в
соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2011
№ 1225 на следующие виды работ:
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
В справке о перечне и объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 6) должны быть приведены сведения об
опыте выполнения работ не менее 1 года и не менее 3
исполненных договоров по капитальному ремонту зданий и
сооружений.
Свидетельство, выданное Саморегулируемой организацией, о
допуске
к
выполнению
работ
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, а именно:
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений.
В случае привлечения субподрядных организаций:
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
Лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий на право ведения
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений, в соответствии с постановлением правительства РФ
от 30.12.2011 № 1225 на следующие виды работ:
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 201 (2 этаж,
канцелярия)
10 часов 45 минут по красноярскому времени 17.04.2015
17.04.2015 в 11 часов 00 минут по красноярскому времени по
адресу 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 402
28.04.2015 в 11 часов 00 минут по красноярскому времени по
адресу 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 402
стр. 26 из 91
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
Предложений
Дата, время и место
подведения итогов
закупки
Обеспечение
Предложения на
участие в закупке
Участие в закупке
генеральных
подрядчиков
Альтернативные
предложения
30.04.2015 в 11 часов 00 минут по красноярскому времени по
адресу 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 402
Не требуется
Предусмотрено
Не предусмотрена
предложений
возможность
подачи
альтернативных
стр. 27 из 91
5.
5.1
5.1.1
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
Письмо о подаче оферты (форма 1)
Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается
дата и место публикации Извещения о проведении запроса], и документацию по запросу
предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы, ИНН)
зарегистрированное по адресу
____________________________________________________________________________________,
(адрес местонахождения Участника запроса предложений)
предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:
____________________________________________________________________________________,
(предмет договора)
на условиях и в соответствии с локальным сметным расчетом, графиком выполнения работ,
являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с
настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. _________________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
кроме того НДС, руб.
_________________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
итого с НДС, руб.
_________________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Настоящее
Предложение
имеет
до «____»_______________________года.
правовой
статус
оферты
и
действует
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые
приложения:
1. Техническое предложение (форма 2) — на ____ л;
2. Локальный сметный расчет — на ____ л;
3. График выполнения работ (форма 3) — на ____ л;
4. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4) — на ____ л;
5. Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений
установленным требованиям — на ____ л.
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 28 из 91
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
Инструкции по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений.
Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с
принятыми у него правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и адрес местонахождения.
Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ цифрами
и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии
с локальным сметным расчетом (графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в формате
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать
четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.) 89 копеек».
Участник запроса предложений должен указать срок действия Предложения на участие
в запросе предложений согласно требованиям подпункта 2.4.3.1.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из
прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть техникокоммерческого предложения Участника запроса предложений.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
подпунктов 2.4.1.3 и 2.4.1.4.
стр. 29 из 91
5.2
5.2.1
Техническое предложение (форма 2)
Форма Технического предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение на выполнение
требуемых работ в соответствии с требованиями Приложений №№ 1-2 к настоящей
Документации)
Приложения:
1. Локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту административных
помещений по адресу Красноярский край, г. Назарово, м-он 8, д. 11 (Лот № 2-СЗ-2015-КЭС).
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 30 из 91
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное техническое предложение.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции Технических требований
(Приложение № 1 - Технические требования) (с учетом предлагаемых условий
Договора (Приложение № 2 - Проект Договора). Участник запроса предложений вправе
указать, что он согласен с Техническими требованиями, изложенными в Приложении
№1 к настоящей документации по запросу предложений, за исключением (если они
есть) таких-то изменений (и указать их).
Приложением к Техническому предложению является локальный сметный расчет,
составленный в соответствии с требованиями Документации по запросу предложений.
стр. 31 из 91
5.3
5.3.1
График выполнения работ (форма 3)
Форма Графика выполнения работ
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения работ
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
Начало выполнения работ: «___»____________________года.
Окончание выполнения работ: «___»____________________года.
№
этапа
работ
1
2
3
4
5
Наименование и виды работ
График выполнения работ, в неделях с
момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8 …
Строительно-монтажные работы
Электромонтажные работы
Работы по отоплению и вентиляции
Работы по водопроводу и канализации
Работы по охранно-пожарной сигнализации
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 32 из 91
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.2.5
№
этапа
работ
1
2
3
4
5
5.3.2.6
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех
видов работ в рамках Договора.
Напротив каждого из этапов выполнения работ Участник запроса предложений
указывает сроки начала выполнения работ / окончания выполнения работ по
соответствующему этапу.
Напротив каждого этапа работ следует указать какой-либо знак или затемнить
соответствующее число граф, например:
График выполнения работ, в неделях с
момента подписания Договора
Наименование и виды работ
1
2
3
4
5
6
7
8 …
Строительно-монтажные работы
Электромонтажные работы
Работы по отоплению и вентиляции
Работы по водопроводу и канализации
Работы по охранно-пожарной сигнализации
График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к
Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Организатора и
Участника запроса предложений на подготовку Договора, данный График выполнения
работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями
включить в Договор.
стр. 33 из 91
5.4
5.4.1
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4)
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
«Обязательные» условия Договора
Предложения
Исходные
Участника запроса
формулировки
предложений
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
«Желательные» условия Договора
Предложения
Исходные
Участника запроса
формулировки
предложений
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 34 из 91
5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.2.5
5.4.2.6
5.4.2.7
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данный протокол разногласий.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса предложений
требований или предложений по изменению проекта Договора (Приложение № 2 Проект Договора), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в
последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом
Договора».
В случае наличия у Участника запроса предложений, предложений по внесению
изменений в проект Договора, Участник запроса предложений должен представить в
составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном
протоколе разногласий Участник запроса предложений должен четко разделить
обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь
считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется
подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям
Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора запроса предложений,
но отклонение которых Организатором запроса предложений не повлечет отказа
Участника запроса предложений от подписания Договора в случае признания его
Победителем запроса предложений.
Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием
Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера)
изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих
изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в
настоящей документации по запросу предложений и Предложении Победителя запроса
предложений.
В любом случае Участник Запроса предложений должен иметь в виду что:
а)
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса
предложений, такое Предложение будет отклонена независимо от содержания
технико-коммерческих предложений;
б)
в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола
разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не
лишает Участника запроса предложений и Организатора права обсуждать эти
условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения
соглашения в отношении изменения этих условий.
стр. 35 из 91
5.5
5.5.1
Анкета Участника запроса предложений (форма 5)
Форма Анкеты Участника запроса предложений
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника запроса предложений
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Наименование
Сведения об Участнике запроса
предложений (заполняется Участником
запроса предложений)
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
запроса предложений
Принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства
Собственники (перечислить наименования
и организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех собственников, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
ИНН Участника запроса предложений
КПП Участника запроса предложений
ОГРН Участника запроса предложений
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Юридический адрес
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника запроса предложений в банке,
телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
Телефоны Участника запроса предложений
(с указанием кода города)
Факс Участника запроса предложений (с
указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
запроса предложений
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника запроса предложений,
имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника
запроса предложений, с указанием
должности и контактного телефона
стр. 36 из 91
№
п/п
17.
Сведения об Участнике запроса
предложений (заполняется Участником
запроса предложений)
Наименование
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника запроса предложений с
указанием должности и контактного
телефона
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 37 из 91
5.5.2
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.4
5.5.2.5
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная анкета.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по
всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 12: «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
В графе 3: если организационная форма Участника ООО, указать учредителей, если
организационная форма ЗАО или ОАО, указать акционеров.
стр. 38 из 91
5.6
5.6.1
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 6)
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения (год и
месяц начала выполнения
— год и месяц
фактического или
планируемого окончания
выполнения, для
незавершенных договоров
— процент выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание договора
(объем и состав
работ, описание
основных условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
1.
2.
…
ИТОГО 2014 год
При желании, для подтверждения своего опыта Участник может также предоставить
сведения о заключенных и исполненных договорах за более ранний период.
Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их
работе по ранее исполненным договорам.
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 39 из 91
5.6.2
5.6.2.1
5.6.2.2
5.6.2.3
5.6.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы
выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и
прочим требованиям Приложений №№1 и 2 к настоящей документации по запросу
предложений.
Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры,
обязательно отмечая данный факт.
стр. 40 из 91
5.7
5.7.1
Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)
Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
Право
собственности Предназначени
или иное право е (с точки
Местонахожде
Наименование
(хозяйственног
зрения
ние
о ведения,
выполнения
оперативного
Договора)
управления)
Состояние
Примечания
1.
2.
…
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 41 из 91
5.7.2
5.7.2.1
5.7.2.2
5.7.2.3
5.7.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник
запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения
Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения
продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и
тому подобное). В случае если Участник при выполнении Договора планирует
использовать
арендованные
материально-технические
ресурсы,
необходимо
предоставить информационное письмо о намерении привлечь конкретные материальнотехнические ресурсы с указанием их перечня.
Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения
Участника (с указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в
непосредственной собственности Участника, или в аренде (долгосрочной аренде)).
стр. 42 из 91
5.8
5.8.1
Справка о кадровых ресурсах (форма 8)
Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
Образование (какое
Фамилия, имя,
учебное заведение
Стаж работы в данной или
№
отчество, год
окончил, год окончания,
Должность
аналогичной должности,
п/п
рождения
полученная
лет
специалиста
специальность)
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
1.
2.
…
Специалисты (специально обученный инженерно-технический персонал)
1.
2.
…
Прочий персонал
1.
2.
…
Таблица-2. Штатная численность персонала
Группа специалистов
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
Штатная численность, чел.
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 43 из 91
5.8.2
5.8.2.1
5.8.2.2
5.8.2.3
5.8.2.4
5.8.2.5
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения
Договора, с учетом требований Приложений № 1 и № 2 к настоящей документации.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех
специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу
работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников
данной категории.
стр. 44 из 91
5.9
5.9.1
Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в
том числе и сотрудниками Организатора) (форма 9)
Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе
и сотрудниками Организатора)
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер
аффилированности с Организатором запроса предложений, лицами, являющимися {указывается
кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Организатора запроса
предложений, а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается
почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса
предложений могут быть расценены как аффилированность};
2.
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи
между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть
расценены как аффилированность};
3.
……
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 45 из 91
5.9.2
5.9.2.1
5.9.2.2
5.9.2.3
5.9.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное Информационное письмо.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное
письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны
аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений
таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего Предложения
просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений}
НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с
Организатором запроса предложений, лицами так или иначе связанными с
Организатором.
При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что
сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности
между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с
Организатором запроса предложений может быть признано закупочной комиссией
существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь
отклонение Предложения такого Участника.
стр. 46 из 91
5.10
5.10.1
Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и
среднего предпринимательства (форма 10)
Форма справки о принадлежности участника запроса предложений к субъектам
малого и среднего предпринимательства
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование
участника запроса предложений) в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить
организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от
критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№
Малые
Средние
Критерий отнесения
Показатель
п/п
предприятия предприятия
1
2
3
4
5
1.
только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале:
Указывается в
РФ, субъектов РФ, муниципальных
не более 25%
процентах
образований, иностранных юридических
лиц, общественных и религиозных
организаций (объединений)
2.
только для юридических лиц:
Доля участия в уставном (складочном)
Указывается в
капитале юридических лиц, которые не
не более 25%
процентах
являются субъектами малого и среднего
бизнеса
3.
Средняя численность работников за
до 100
предшествующий календарный год
человек
От 101
(определяется с учетом всех работников, в
Указывается
до 15
до 250
том числе работающих по договорам
количество человек
человек –
человек
гражданско-правового характера)
микропредприятие
4.
Выручка от реализации товаров (работ,
400 млн. руб.
услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость
1 000 млн.
Указывается в
60
млн.
руб.
активов (остаточная стоимость основных
руб.
миллионах рублей
– микросредств и нематериальных активов) за
предприятие
истекший год
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 47 из 91
5.10.2
5.10.2.1
5.10.2.2
Инструкции по заполнению
Данную форму заполняют и предоставляют участники запроса предложений,
принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно
критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является Форма принадлежности участника запроса
предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства.
стр. 48 из 91
5.11
5.11.1
План распределения объемов исполнения договора внутри коллективного
участника (форма 11)
Форма плана распределения объемов исполнения договора внутри
коллективного участника
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов исполнения договора внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: ___________________________________
№
п/п
Наименование
Принадлежность
Стоимость работ
Наименование
к субъектам
организации,
в % от
малого и
в денежном
выполняющий
общей
среднего
выражении,
данный объем
стоимости
предпринимател руб. (без НДС)
работ
работ
ьства
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 49 из 91
5.11.2
5.11.2.1
5.11.2.2
5.11.2.3
5.11.2.4
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается
коллективным участником.
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
а)
перечень выполняемых каждой организацией работ;
б)
принадлежность привлекаемых членов коллективного участника к субъектам
малого и среднего предпринимательства, либо указать слово «нет»;
в)
распределение стоимости в денежном и процентном выражении между всеми
организациями, входящими в коллективного участника;
г)
сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в
коллективного участника.
стр. 50 из 91
5.12
5.12.1
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 12)
Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: __________________________________________
№
п/п
Наименование
работ
Наименование Принадлежность
Стоимость работ
Сроки
организации,
к субъектам
в денежном в % от общей
выполнения
выполняющий малого и среднего выражении, стоимости
(начало и
данный объем предприниматель руб. (без НДС)
работ
окончание)
работ
ства
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 51 из 91
5.12.2
5.12.2.1
5.12.2.2
5.12.2.3
5.12.2.4
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается
генеральным подрядчиком.
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
а)
перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
б)
принадлежность привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего
предпринимательства, либо указать слово «нет»;
в)
стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и
процентном выражении;
г)
сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в
соответствии с Графиком выполнения работ.
стр. 52 из 91
5.13
5.13.1
Гарантийное письмо (форма 13)
Форма гарантийного письма
начало формы
Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Гарантийное письмо
г. ______________
«___» ______________ 2015 г.
__________________________________ в лице _______________________, действующего на
основании _______________, именуемое в дальнейшем ____________ [Подрядчик], в рамках
Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту № _______
принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору
(каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ)
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010
№ 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой
выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но
также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств,
наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или
соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из)
Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1
настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в
исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим _________ [Подрядчик] подтверждает и признает, что содержащиеся в
данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров
со стороны ____________ [Заказчика] и ____________ [Заказчик] вправе исходить из них при
исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В случае нарушения _________ [Подрядчиком] обязательств, установленных в п.п. 1, 2
настоящего Гарантийного письма, ____________ [Заказчик] в дополнение к основаниям,
предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем
порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление).
Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Уведомления _________ [Подрядчиком].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии,
что ____________ [Заказчик] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения
мотивированных возражений _________ [Подрядчика] до указанной даты расторжения.
6. Настоящим _______________ [Подрядчик] принимает обязательство уплатить
_____________ [Заказчику] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной
организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки,
причиненные _______________ [Заказчику] в результате нарушения обязательств, установленных в
п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение
10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Заказчик] вправе
стр. 53 из 91
предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в
соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. ________________ [Заказчик] вправе приостановить осуществление платежей,
причитающихся _______________ [Подрядчику], независимо от наличия оснований и наступления
сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного
письма, при этом ____________ [Заказчик] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим
свои обязательства по Договору (-ам).
9. Обязательства _______________ [Подрядчика] по настоящему Гарантийному письму
вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не
могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы).
Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после
окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре,
передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой
____________ [Заказчика] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Подрядчика]
_______________ / _______________ /
м.п.
конец формы
стр. 54 из 91
Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
5.14
5.14.1
начало формы
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
№
п/п
ИНН
ОГРН
Фамилия, Серия и номер
Имя,
документа,
Наименовани
Код ОКВЭД Отчество удостоверяюще № и дата
е краткое
руководител го личность
я
руководителя
1044567890 ООО
7734567890 123
"Ромашка"
1
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные
существенные условия)
45.xx.xx
Иванов
Иван
Степанович 5003 143877
…
№123 от
01.01.2011
Предмет
договора
Цена
(млн.руб)
Срок
действия
01.01.2011123,00р. 31.12.2011
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе,
конечных) **
Иные
существенн
ые условия
№
1.1
ИНН
ОГРН
Информация
о
подтверждаю
Серия и номер
щих
Руководитель
документа,
Наименование /
Адрес
/ участник / документах
удостоверяющего
ФИО
регистрации
акционер / (наименовани
личность (для
бенефициар е, реквизиты
физического лица)
и т.д.)
1083232323
Москва,
7754467990 23232
ЗАО "Свет 1" ул. Лубянка, 3
Участник
договор об
учреждении
от 23.01.2008
…
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах является условными и указаны в качестве примера заполнения формы
** 1. В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, информация и подтверждающие документы предоставляются в
отношении собственников, владеющих более 5 процентами уставного капитала. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация.
2. В отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, информация и подтверждающие документы
предоставляются в отношении бенефициаров (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке
раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
стр. 55 из 91
Приложение № 1
К справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Перечень подтверждающих документов
1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нотариально заверенные копии следующих
документов:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1
(одного) месяца до даты окончания подачи предложений на участие в закупке.
А также:
1.1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
- список владельцев ценных бумаг;
- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
1.2. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной
ответственностью:
- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение
единственного учредителя о создании;
- решение (протокол) о приеме новых участников;
- устав.
1.3. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или
религиозных организаций (объединений):
- учредительный договор или положение;
- решение о создании.
1.4. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
- решение о создании.
1.5. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
- решение и договор о создании.
1.6. Для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также
документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах,
товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно
контролировать деятельность юридического лица.
2. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством
иностранных государств:
- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо
всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность
юридического лица.
3. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе
учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих,
номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками, –
документы, служащие основанием прав таких лиц.
4. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по
форме приложения к настоящему Приложению.
стр. 56 из 91
Приложение № 2
К справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Согласие на передачу
персональных и иных охраняемых законом данных
Я, ________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(дата, месяц, год и место рождения)
__________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))
__________________________________________________________________,
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера,
даты выдачи, выдавшего органа, кода подразделения)
__________________________________________________________________,
(зарегистрированный по адресу)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу
Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания –
РусГидро» (сокращенное наименование: ОАО «РусГидро», место нахождения: 660075,
Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51, ОГРН: 1042401810494,
ИНН: 2460066195, КПП: 24600100), а также Открытым акционерным обществом
«Красноярскэнергосбыт» (сокращенное наименование: ОАО «Красноярскэнергосбыт»,
место нахождения: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОГРН: 1052460078692,
ИНН: 2466132221, КПП: 246750001) в Министерство энергетики Российской Федерации
(адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:
- персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);
- иных охраняемых законом данных: _____________________________.
(указать каких)
На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в
Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:
- запрет на разглашение указанных сведений;
- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;
- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за
разглашение таких сведений.
Доступ к персональным и иным охраняемым законом данным в органе, в который
такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые
руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.
____________
____________________________
(дата)
(подпись)
стр. 57 из 91
Приложение № 1 к документации по
открытому запросу предложений
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на капитальный ремонт административных помещений по адресу Красноярский край,
г. Назарово, мкр-он 8, д. 11
1.
Общие требования и объем выполнения работ
1.1 Требования к выполнению и объем работ приведены в проектной документации
(Приложение 1) и ведомостях объемов работ (Приложения 2-6).
1.2 Допускается применение материалов, конструкций, оборудования и т. п.
аналогичных указанным в проектной документации, в случае соответствия их
технических характеристик и при согласовании с Заказчиком.
2.
Требования к составлению сметной документации
2.1. Расчет необходимо производить в строгом соответствии с ведомостями объемов
работ, являющимися приложениями к Техническим требованиям.
2.2. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат необходимо
указать обоснование их применения из технической части, вводных указаний сборников
или других нормативных документов и приложений к ним.
2.3. При составлении сметы необходимо учитывать стоимость всех основных и
сопутствующих затрат, работ и материалов для производства указанных работ, в том
числе командировочные, очистку от мусора, погрузку, транспортные расходы (при
необходимости), а так же обеспечения безопасности проведения работ. В случае если в
смете не будут учтены вышеуказанные затраты, стоимость работ корректировке не
подлежит, они так же не могут считаться дополнительными работами. При
необходимости возможно посещение объекта.
2.4. При указании требуемого количества материала необходимо в столбце объема
представлять расчет, соответствующий нормам расхода на единицу объема. При ошибке в
подсчете количества материала на требуемый объем локальный сметный расчет
корректировке не подлежит.
2.5. Для подтверждения позиций стоимости материалов и оборудования (стоимости
услуг и т.п.) сметного расчета необходимо предоставлять прайс-листы, расчеты стоимости
услуг и материалов и т.п.
2.6. Предоставление сметного расчета возможно в следующих форматах:
2.6.1 в программе «Гранд-Смета»:
 расчет должен быть составлен в сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2009
года (базисно - индексным способом) с переводом в текущие цены. Сметный расчет
обязательно должен быть составлен с учетом указанных в ведомостях объемов работ,
действующих методик и рекомендаций о порядке определения сметной стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (Красноярский край);
 поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж
или для учета особых условий выполнения работ) необходимо учитывать индивидуально
для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Microsoft Excel
указывать попозиционно;
 поправочные коэффициенты к итогам раздела (сметы) (например, «районный
коэффициент», «северная надбавка», «вредность…», «поправочный индекс…»)
необходимо учитывать при подведении итогов раздела (сметы) и в выходных формах при
выгрузке в формат Microsoft Excel указывать в конце раздела (сметы). Каждый
поправочный коэффициент необходимо прописывать отдельно;
 выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК
«Гранд-Смета» для смет, составленным по единичным расценкам базисно - индексным
методом – «Полный локальный сметный расчет (полная форма, только в Microsoft Excel)»;
стр. 58 из 91
 в сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо
данные ресурсы относить в отдельную позицию и не допускать изменения внутри
расценки;
 сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
a. на бумажном носителе с подписью и печатью, в количестве указанном в документации
по запросу предложений;
b. на электронном носителе в формате «xml» ПК «Гранд-Смета» и Microsoft Excel,
полностью соответствующем бумажному варианту;
2.6.2 в другом формате:
 в каждой позиции работ должна указываться технологическая последовательность
выполнения и необходимое количество материала;
 все применяемые коэффициенты необходимо выносить отдельной позицией с
обоснованием их применения;
 в итогах сметного расчета необходимо указывать стоимость выполнения работ с
отнесением в отдельную графу налога на добавочную стоимость;
 сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
a. на бумажном носителе с подписью и печатью, в количестве указанном в документации
по запросу предложений;
b. на электронном носителе, полностью соответствующем бумажному варианту.
3.
Требования к исполнителю
3.1 Исполнитель должен обладать необходимым опытом, ресурсными возможностями
(материально-техническими, производственными, трудовыми), а именно:
3.1.1 Иметь опыт выполнения работ не менее 1 (одного) года и не менее 3 (трех)
исполненных договоров по капитальному ремонту зданий и помещений.
3.1.2 Обладать кадровыми ресурсами в количестве, необходимом для выполнения работ
по капитальному ремонту административных помещений по адресу г. Назарово, мкр-он 8,
д. 11.
3.1.3 Обладать материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для
выполнения требуемых работ в установленные сроки.
3.2 Исполнитель в полном объеме должен обладать гражданской правоспособностью
для заключения и исполнения договора, в том числе, должен быть зарегистрирован в
установленном порядке и иметь Свидетельство, выданное Саморегулируемой
организацией (СРО), о допуске к выполнению следующих видов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ
МинРегионРазвития от 30.12.2009 №624):

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений;
В случае привлечения субподрядных организаций:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.
3.3 Исполнитель должен иметь лицензию выданную Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий на право ведения деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2011
№ 1225 на следующие виды работ:

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охраннопожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
3.4 Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения
договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не
должна быть приостановлена.
стр. 59 из 91
3.5 Исполнитель не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год (в
соответствии с данными формы № 2 «отчет о прибылях и убытках»).
4.
Срок выполнения работ
Не более 85 (восьмидесяти пяти) календарных дней.
Работы выполняются в соответствие с графиком выполнения работ.
Условия оплаты
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта о
приемке выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в
согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.
5.
Гарантийные условия
Срок гарантии на выполненные работы не менее 5 (пяти) лет с момента подписания
акта о приемке выполненных работ.
6.
7.
Приложения
Приложение 1. Проектная документация на капитальный ремонт административных
помещений ш. 031/5-14-19 на 51 странице.
Приложение 2. Ведомость объемов работ на строительно-монтажные работы на
4 страницах.
Приложение 3. Ведомость объемов работ на электромонтажные работы на 3 страницах.
Приложение 4. Ведомость объемов работ на работы по отоплению и вентиляции на
4 страницах.
Приложение 5. Ведомость объемов работ на работы по водопроводу и канализации на
2 страницах.
Приложение 6. Ведомость объемов работ на охранно-пожарную сигнализацию на
2 страницах.
стр. 60 из 91
Приложение № 1
к Техническим требованиям
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на капитальный ремонт административных помещений по адресу
г. Назарово, мкр-он 8, д. 11
1.
2.
3.
4.
5.
Проектная документация на строительно-монтажные работы ш. 031/5-14-19 АР, КР.
Проектная документация на электромонтажные работы ш. 031/5-14-19 ИОС1.
Проектная документация на работы по отоплению и вентиляции ш. 031/5-14-19 ИОС 2, 3.
Проектная документация на работы по водопроводу и канализации ш. 031/5-14-19 ИОС 4.
Проектная документация на охранно-пожарную сигнализацию ш. 031/5-14-19 ПБ.
стр. 61 из 91
Приложение № 2
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на строительно-монтажные работы
№
пп
Обоснование
Наименование
Ед. изм.
Кол.
1
2
3
4
5
100 м2 дверных
полотен
0,2499
Раздел 1. Демонтажные работы
1
ТЕРр56-10-1
Снятие дверных полотен
2
ТЕРр56-9-1
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
100 коробок
0,13
3
ТЕРр55-5-1
Разборка кирпичных перегородок на отдельные
кирпичи
100 м2
перегородок
1,351
4
ТЕРр63-10-1
Разборка облицовки из гипсокартонных листов
стен и перегородок
100 м2
облицовки
3,148
5
ТЕРр62-41-1
Очистка вручную поверхности стен и потолков от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов
100 м2
расчищенной
поверхности
0,6
6
ТЕРр57-3-1
Разборка плинтусов деревянных и из
пластмассовых материалов
100 м плинтуса
1,836
7
ТЕРр57-2-1
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
100 м2
покрытия
1,814
8
ТЕРр63-7-5
Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
100 м2
поверхности
облицовки
0,6306
9
ТЕРр57-2-3
Разборка покрытий полов из керамических плиток
100 м2
покрытия
0,077
10
ТЕРр56-2-2
Снятие оконных переплетов остекленных
100 м2 оконных
переплетов
0,153
11
ТЕРр56-1-1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
100 коробок
0,03
12
ТЕРр56-3-2
Снятие подоконных досок деревянных в каменных
зданиях
100 м2
0,29
13
ТЕР15-01-04715
Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>
по каркасу из оцинкованного профиля
100 м2
поверхности
облицовки
1,814
14
ТЕР15-01-05001
Демонтаж облицовки стен из декоративного
бумажно-слоистого пластика или листов из
синтетических материалов по деревянной
обрешетке
100 м2
облицовки
0,155
1 м3
3,11
1т
металлоконстру
кций перемычек
0,18036
0,224
Раздел 2. Строительные работы
15
ТЕР46-03-00703
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
16
ТЕРр53-25-1
Устройство металлических перемычек в стенах
существующих зданий
17
ТЕР46-03-00801
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12
см
10 м2 ниш
18
19
ТЕРр56-23-1
ТЕР10-05-00101
Обрамление проемов угловой сталью
Устройство перегородок из гипсокартонных листов
(ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и однослойной обшивкой
с обеих сторон (С 111) глухих
1т
100 м2
перегородок (за
вычетом
проемов)
20
Прайс
Утеплитель RockWOOL акустик баттс т=50мм
м2
0,764
0,2082
21
стр. 62 из 91
21
ТЕР08-03-00201
Кладка стен из легкобетонных камней без
облицовки при высоте этажа до 4 м
22
ТЕР10-05-00901
23
24
1 м3 кладки
4,37
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по
одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС
профилей гипсокартонными листами в один слой
(С 625)
100 м2 стен (за
вычетом
проемов)
3,303
Прайс
Прайс
ТЕР15-04-00604
Утеплитель RockWOOL лайт баттс т=50мм
Утеплитель RockWOOL акустик баттс т=50мм
м2
м2
95
100 м2
покрытия
0,8746
26
27
ТСЦ-101-1944
ТЕР15-02-01903
Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10 мм стен
т
100 м2
оштукатуривае
мой
поверхности
0,0175
28
ТЕР15-02-01606
Штукатурка поверхностей внутри здания цементноизвестковым или цементным раствором по камню
и бетону высококачественная потолков
100 м2
оштукатуривае
мой
поверхности
0,12
29
ТЕР15-04-00508
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
высококачественная по штукатурке потолков
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,12
30
ТЕР15-04-02705
Шпатлевка стен
100 м2
4,8658
31
32
ТСЦ-101-1667
ТСЦ-101-2438
Шпатлевка масляно-клеевая
Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ, 0,8 кг/м2 при
толщ 1 мм, слой 2 мм
т
кг
778,528
33
ТЕР15-06-00102
Оклейка обоями антивандальными под покраску
стен Marburg Eye Lazer, Vliesfaser либо
стеклообоев Витрулан Classic Plus либо NOVELIO
(тип рельефа – по согласованию)
100 м2
оклеиваемой и
обиваемой
поверхности
4,3858
34
ТЕР15-04-00501
Окраска на 2 раза износостойкой моющей краской
Tikkurila Euro 7 полуглянцевая, либо Tikkurila Луя –
матовая, цвет – G 500.
100 м2
окрашиваемой
поверхности
4,3858
35
ТЕР15-04-00501
Окраска износостойкой моющей краской Tikkurila
Euro 20-полуглянцевая, либо Tikkurila Луя –
матовая, цвет – G 500.
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,48
36
ТЕР15-01-04715
Устройство подвесных потолков с применением
подвесной системы Prelude 24 и потолочных плит
«ARMSTRONG»
100 м2
поверхности
облицовки
1,822
37
ТЕР15-01-04716
Устройство потолков реечных алюминиевых
100 м2
поверхности
облицовки
0,085
38
ТЕР15-01-01905
Облицовка стен кафельной плиткой «М-Квадрат»,
коллекция «Моноколор», цвет 110000 «лилия
белый» (верхняя облицовка), цвет 110011
«голубой» (нижняя облицовка), с затиркой швов
составом CeresitCE 40 Aquastatic либо Ceresit СЕ
33 Super ( белый).
100 м2
поверхности
облицовки
0,45
39
ТЕР15-01-05003
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов по сплошному основанию на клее
(устройство защитных панелей МДФ на стены)
100 м2
облицовки
0,5
40
ТЕР15-01-06302
Наружная облицовка поверхности стен в
вертикальном исполнении по металлическому
каркасу (с его устройством) металлосайдингом (тип
и цвет по согласованию) без пароизоляционного
слоя
100 м2
поверхности
облицовки
0,155
100 м2 стяжки
1,853
25
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 2 раза стен
55
0,8746
-0,1411
Раздел 3. Устройство полов
41
ТЕР11-01-01101
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
стр. 63 из 91
42
ТЕР11-01-01102
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01, до 30мм
100 м2 стяжки
1,853
43
ТЕР11-01-03603
Устройство покрытий из линолеума насухо из
готовых ковров на комнату (с применением
сварочного шнура Tarkett )
100 м2
покрытия
1,853
44
ТСЦ-101-2142
Ковры (готовые на комнату) из линолеума
поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей
подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ
м2
-189
45
Линолеум Acczent Pro Blue 201
м2
189
46
Прайс
ТЕР11-01-02702
100 м2
покрытия
0,104
47
ТСЦ-101-1741
Плитки керамические для полов гладкие
неглазурованные многоцветные квадратные и
прямоугольные
м2
-10,61
48
Прайс
Плитка напольная Пиастрелла СОЛЬ-ПЕРЕЦ
(SP) СТ313 300х300 с затиркой швов составом
CeresitCE 40 Aquastatic либо Ceresit СЕ 33 Super
(серо-голубой).
м2
10,61
49
ТЕР11-01-04001
Устройство плинтусов поливинилхлоридных с
кабель каналом T-plast 035 «Ольха синяя»
100 м плинтуса
1,854
50
ТЕР11-01-04001
Устройство порожков
100 м
0,12
51
52
ТСЦ-101-1753
Прайс
Плинтусы для полов из пластиката
Пороги алюминиевые (цвет по согласованию)
м
шт
-12,12
Устройство покрытий на цементном растворе из
плиток керамических для полов многоцветных и
затиркой швов составом SOPRO TF554 либо либо
Keraset
12
Раздел 4. Проемы дверные, оконные
53
ТЕР10-01-03404
Установка оконных блоков ПВХ из 5-камерного
профиля Veka ALPHALINE или KBE Система 88, в
комплектации: 2-х камерный стеклопакет мультифункциональное стекло с защитной пленкой
класса не ниже А2, серый уплотнитель,
пластиковая термосберегающая рамка «WARMEX
THERMAL», противовзломная фурнитура GU,
PROPLEX F20, ROTO
100 м2 проемов
0,162
54
ТЕР15-01-07001
Облицовка оконных проемов в наружных стенах
откосной планкой из оцинкованной стали с
полимерным покрытием с устройством водоотлива
оконного из оцинкованной стали с полимерным
покрытием
1 м2 проемов
16,2
55
ТЕР10-01-03503
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных
стенах толщиной свыше 0,51 м
100 п. м
0,29
56
57
ТСЦ-101-1689
ТЕР15-01-05004
Доски подоконные ПВХ 0,5 м
Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических материалов на клее
м
100 м2
облицовки
29
0,32
58
ТЕР10-01-03901
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
100 м2 проемов
0,1911
59
ТСЦ-203-0223
Блоки дверные с рамочными полотнами
однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 2410, площадь 2,35 м2
м2
-19,11
60
Прайс
Двери OLOVI Каспиан белый, в комплекте с
коробкой, доборами, наличниками, петлями,
замком, ограничителями открывания, ручками
(матовый металл).
21-1 - 5 компл. 21-9 -3
компл. 21-7 - 2 компл.
компл
10
стр. 64 из 91
61
ТЕР10-01-06001
Установка и крепление наличников
62
ТСЦ-203-0359
Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером
13х54 мм
63
ТЕР10-01-05801
Установка дверных блоков шкафных
64
ТСЦ-101-0889
Скобяные изделия для блоков входных дверей в
помещение однопольных
65
66
ТСЦ-101-0956
ТСЦ-203-0439
Петля накладная
Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 17-8,
площадь 1,36 м2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2; ДШ
17-10, площадь 1,70 м2
67
ТЕР26-01-04201
Установка дверей с тепловой изоляцией в
кирпичных перегородках
68
Прайс
69
100 м коробок
блоков
0,974
м
-109,1
10 шт. блоков
0,2
компл.
2
шт.
м2
4
100 м2 проемов
по наружному
обводу коробок
0,084
Противопожарные двери Евро "Поток",
Простор, Форпост EI-60, с биркой и паспортом.
Порошковая покраска светло-серая.
Комплектация: замок, доводчик, ручка,
доборные уголки. Цвет комплектующих –
матовый металл.
шт.
2
Прайс
Стальные утепленные двери «Евростандарт»
900мм (Поток или Форпост). Порошковая покраска
светло-серая. Комплектация: механизм 3-х
стороннего запирания, 2 замка разного типа,
доводчик северного исполнения, ручка, доборные
уголки. Цвет комплектующих – матовый металл.
шт
1
70
ТЕРр56-12-7
Установка дверных доводчиков
100 шт.
приборов
0,03
71
ТЕРр56-18-1
Укрепление оконных и дверных коробок с
конопаткой
100 коробок
0,04
72
ТЕР15-02-03101
Штукатурка поверхностей оконных и дверных
откосов по бетону и камню плоских
100 м2
оштукатуривае
мой
поверхности
0,093
73
ТЕР15-04-02508
Улучшенная окраска масляными составами по
штукатурке стен
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,093
3
стр. 65 из 91
Приложение № 3
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на электромонтажные работы
№
пп
Обоснование
Наименование
Ед. изм.
Кол.
1
2
3
4
5
1 компл.
4
шт.
4
Раздел 1. Монтажные работы.
1
ТЕРм10-08-00307
2
Прайс
3
ТЕРм08-03-57304
Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.
6
4
5
6
7
пр.лист
пр.лист
пр.лист
ТЕРм08-03-52601
Шкаф учетно распределительный ЩУРН 36
Шкаф распределительный ЩРН 24
Шкаф распределительный ЩРН 36
Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток до 25 А
шт
шт
шт
1 шт.
1
8
9
10
11
12
пр.лист
пр.лист
пр.лист
пр.лист
пр.лист
Выключатель автоматический ВА 47-29 3п 25А
Выключатель автоматический ВА 47-29 3п 16А
Выключатель автоматический ВА 47-29 3п 10А
Выключатель автоматический ВА 47-29 1п 16А
Диф. автматический выключатель АВДТ-32 2п
25А
шт
шт
шт
шт
шт
13
14
пр.лист
пр.лист
Диф. автматический выключатель АД-14 4п 25А
Ограничитель импульсных напряжений ОПС 1-В4Р
шт
шт
1
15
ТЕРм08-03-52602
Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток до 100 А
1 шт.
5
16
17
18
19
пр.лист
пр.лист
пр.лист
ТЕРм08-03-60002
Выключатель нагрузки ВН-32 4п 63А
Выключатель автоматический ВА 47-29 3п 63А
Выключатель автоматический ВА 47-29 3п 32А
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании трехфазные
шт
шт
шт
1 шт.
1
20
пр.лист
шт
1
21
ТЕРм08-03-59414
Светильники с люминесцентными лампами в
подвесных потолках, устанавливаемый на
профиле, количество ламп в светильнике до: 4
100 шт.
0,41
22
пр.лист
Светильник ЛВО10 4х18 с ЭПРА классов EEI=A2
либо A1
шт
39
23
24
25
пр.лист
пр.лист
ТЕРм08-03-59306
Светильник ОРL/R418
Лампа люминесцентная Т8 18Вт
Светильник для ламп накаливания потолочный
или настенный: с креплением винтами для
помещений с нормальными условиями среды
одноламповый
шт
шт
100 шт.
164
26
27
28
29
пр.лист
пр.лист
пр.лист
пр.лист
30
ТЕРм08-02-39701
Монтаж датчиков движения освещения
Датчик движения освещения
Шкафы, щитки
Счетчик эл.энергии СЕ300
Светильники
Светильник VLED SP50
Лампа светодиодная Е23 50Вт
Светильник NBT 21H70
Лампа компактная люминесцентная 70Вт
Кабельная продукция
Монтаж кабель канала
4
1
33
1
7
1
11
11
1
1
3
1
2
0,11
шт
шт
шт
шт
9
100 м
5
9
2
2
стр. 66 из 91
31
ТЕРм08-02-40201
32
ТЕРм08-02-41001
пр.лист
пр.лист
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
пр.лист
пр.лист
пр.лист
ТЕРм08-02-41202
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Кабель двух-четырехжильный по установленным
конструкциям и лоткам с установкой
ответвительных коробок в помещениях с
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
Труба гофрированная
100 м
15,64
100 м
13,1
Кабель-канал 75х20 (дл.2м) Leg 30033
Кабель-канал 105х50 (дл.2м) Leg 10429
MOSAIC RJ45 UTP кат5е 1мод бел
Mosaic Розетка 2К+З нем.ст.в/заж.
Суппорт/Рамка 2 М Dlp Кр.65
Суппорт/Рамка 4 М Dlp Кр.65
Суппорт/Рамка 8 М Dlp Кр.65
Труба гофр. ПВХ д.25
Труба гофр. ПВХ д.16
Металлорукав РЗ-Ц-ХМ д.25
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м
м
м
100 м
100
150
58
65
10
15
15
310
1000
25
2,2
44
ТЕРм08-02-41203
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2
100 м
10,28
45
ТЕРм08-02-41204
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 35 мм2
100 м
0,85
46
ТЕРм08-02-41205
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 70 мм2
100 м
0,02
47
ТЕРм08-02-41209
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава каждого последующего
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
100 м
1,7
48
ТЕРм08-02-41210
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава каждого последующего
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
100 м
0,59
49
50
пр.лист
прайс
Кабель ВВГнгLS3х1.5
Кабель витая пара UTP, 4 пары Proсonnect (305
м.)
м
бухта
390
51
52
53
54
пр.лист
пр.лист
пр.лист
пр.лист
м
м
м
м
1040
55
ТЕРм08-03-59109
Розетка штепсельная: утопленного типа при
скрытой проводке
100 шт.
0,3
56
пр.лист
Розетка штепсельная 16А, с заземляющим конт.
с рамкой 077210
шт
57
57
пр.лист
Розетка штепсельная 16А, с заземляющим конт.
с рамкой 079282 2 гнезд.
шт
43
58
ТЕРм08-03-59111
Розетка штепсельная трехполюсная
100 шт.
0,02
59
60
пр.лист
ТЕРм08-03-59102
Розетка штепсельная ССИ-114
Выключатель: одноклавишный утопленного типа
при скрытой проводке
шт
100 шт.
0,09
61
62
пр.лист
ТЕРм08-03-59105
Выключатель одноклавишный 10А, 077021
Выключатель: двухклавишный утопленного типа
при скрытой проводке
шт
100 шт.
0,09
Кабель ВВГнгLS3х2.5
Кабель ВВГнгLS5х2.5
Кабель ВВГнгLS5х4
Кабель ВВГнгLS5х10
Электроустановочные материалы
3
47
85
2
2
9
стр. 67 из 91
63
64
пр.лист
ТЕРм08-03-59103
Выключатель двухклавишный 10А,672202
Выключатель: полугерметический и
герметический
65
66
67
пр.лист
пр.лист
пр.лист
Выключатель накладной 10А,
Коробка установочная
Коробка ответвительная для скрытой проводки У
195 УХЛ3.
шт
шт
шт
55
68
пр.лист
Клеммы безвинтовые для ответвительных
коробок "WАGО" на 4 провода сечением 12,5мм2 (773-304)
шт
20
69
пр.лист
Клеммы безвинтовые для ответвительных
коробок "WАGО" на 8 проводов сечением 12,5мм2 (773-308)
шт
45
70
ТЕРм08-03-53204
1 шт.
1
71
72
пр.лист
ТЕРм08-05-01101
шт
1т
1
0,01936
73
пр.лист
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, количество элементов поста до 3
Пост кнопочный КП102
Конструкция массой до 3 кг для 2 - 3-х кабелей
по горизонтальным конструкциям из угловой или
полосовой стали
Уголок ст. 40х40х4
м
8,5
шт
100 шт.
9
0,02
2
65
стр. 68 из 91
Приложение № 4
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на отопление, вентиляцию и
кондиционирование
№ пп
1
1
Наименование
3
Раздел 1. Демонтажные работы
Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
Обоснование
2
Ед. изм.
Кол.
4
5
ТЕРр65-1-1
100 м
трубопровода
1,02
2
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
ТЕРр65-19-1
100 шт.
0,06
3
Снятие задвижек диаметром до 100 мм
ТЕРр65-3-13
0,12
4
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до
165 мм /540 мм
ТЕРр65-30-1
100 шт.
арматуры
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,09225
5
Установка агрегатов вентиляторных
производительностью до 20 тыс.м3/час (снятие
сплитсистем нар + вн)
ТЕР20-06015-02
1 агрегат
(наруж+внутр)
6
100 м
трубопровода
0,6
6
Раздел 2. Система отопления
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных
труб диаметром 15 мм
ТЕР16-02002-01
7
Резьба стальная ДУ 15
Прайс-лист
шт.
20
8
Отвод стальной ДУ 15
Прайс-лист
шт.
33
9
Переход стальной ДУ 20/15
Прайс-лист
шт.
2
10
Хомуты для крепления труб
ТСЦ-301-0040
шт.
100
11
Дюбель-гвоздь 6/39 мм
ТСЦ-101-2589
шт.
100
12
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных
труб диаметром 20 мм
ТЕР16-02002-02
100 м
трубопровода
0,2
13
Отвод стальной ДУ 20
Прайс-лист
шт.
14
14
Хомуты для крепления труб
ТСЦ-301-0040
шт.
45
15
Дюбель-гвоздь 6/39 мм
ТСЦ-101-2589
шт.
45
16
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных
труб диаметром 25 мм
ТЕР16-02002-03
100 м
трубопровода
0,22
17
Отвод стальной ДУ 25
Прайс-лист
шт.
10
18
Переход стальной ДУ 25/20
Прайс-лист
шт.
2
19
Хомуты для крепления труб
ТСЦ-301-0040
шт.
50
20
Дюбель-гвоздь 6/39 мм
ТСЦ-101-2589
21
Установка радиаторов стальных
ТЕР18-03001-02
22
Дюбели монтажные стальные
23
Радиаторы стальные панельные РСВ2-1,
РСВ2-6 однорядные
Алюминиевый радиатор Calidor Super 8
секций 1592 кВт
24
шт.
50
100 кВт
радиаторов и
конвекторов
0,18706
ТСЦ-101-3913
10 шт.
3,2
ТСЦ-301-0559
кВт
-18,71
Прайс-лист
(Скриншот
2015-01-21
20.00.05)
Прайс-лист
шт.
1
шт.
2
25
Алюминиевый радиатор Calidor Super 10
секций 1990 кВт
26
Алюминиевый радиатор Calidor Super 12
секций 2388 кВт
Прайс-лист
шт.
2
27
Алюминиевый радиатор Calidor Super 14
секций 2786 кВт
Прайс-лист
шт.
3
стр. 69 из 91
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
25 мм
Шаровый кран полнопроходной Ду 15 с
накидной гайкой и нипелем Danfoss BVR-F
ТЕР16-05001-01
30
1 шт.
20
Прайс-лист
шт.
8
Шаровый кран полнопроходной Ду 15
Danfoss BVR-F
Прайс-лист
шт.
4
31
Термостатический элемент для рег. клапана
Danfoss RA-2000
Прайс-лист
шт.
8
32
Установка воздухоотводчиков
1 шт.
8
33
Воздухоотводчик автоматический с наружным
резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т
max = 120 град С, D = 15 мм
Автоматический воздухоотводчик Ду 15
Valtek
ТЕР18-06003-10
ТСЦ-301-1489
шт.
-8
шт.
8
1 шт.
8
шт.
-8
28
29
34
Прайс-лист
Установка клапанов редукционных пружинных
диаметром 25 мм
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара
давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром
25 мм
Регулирующий клапан Ду 15 Danfoss RA-N
ТЕР16-05005-01
ТСЦ-301-3202
шт.
8
38
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021
ТЕР13-03002-04
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,15
39
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей краской БТ-177 серебристой
ТЕР13-03004-23
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,15
40
Изоляция трубопроводов изделиями из
вспененного полиэтилена трубками
ТЕР26-01017-01
10 м
трубопровода
0,6
41
Рулонная теплоизоляция K-flex ST под
трубу ДУ 25
Прайс-лист
м
6
1 шт.
6
35
36
37
42
Раздел 3. Тепловой узел
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
50 мм
Шаровый кран муфтовый Ду 32 Valtek
Прайс-лист
ТЕР16-05001-02
Прайс-лист
шт.
4
44
Термостатический клапанн Ду 32 Danfoss
AVT
Прайс-лист
шт.
1
45
Балансировочный клапан Ду 32 Danfoss
MSV-BD
Прайс-лист
шт.
1
46
Установка манометров с трехходовым краном
1 компл.
5
47
Установка термометров в оправе прямых и
угловых
Установка фильтров диаметром 32 мм
ТЕР18-07001-02
ТЕР18-07001-04
ТЕР18-06007-02
ТЕР16-05001-01
1 компл.
6
10 фильтров
0,2
1 шт.
13
шт.
7
43
48
50
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до
25 мм
Шаровый кран муфтовый Ду 15 Valtek
51
Шаровый кран муфтовый Ду 25 Valtek
Прайс-лист
(Скриншот
2015-01-22
19.05.57)
Прайс-лист
шт.
3
52
Клапан обратный муфтовый Ду 25 Valtek
Прайс-лист
шт.
1
53
Балансировочный клапан Ду 25 Danfoss
MSV-BD
Прайс-лист
шт.
1
54
Балансировочный клапан Ду 15 Danfoss
MSV-BD
Прайс-лист
шт.
1
49
стр. 70 из 91
55
56
57
58
Установка насосов центробежных с
электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
Установка воздухоотводчиков
Воздухоотводчик автоматический с наружным
резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т
max = 120 град С, D = 15 мм
Автоматический воздухоотводчик Ду 15
Valtek
ТЕР18-05001-01
ТЕР18-06003-10
ТСЦ-301-1489
Прайс-лист
59
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных
труб диаметром 25 мм
ТЕР16-02002-03
60
Переход ДУ 50/32
Прайс-лист
61
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных
труб диаметром 32 мм
ТЕР16-02002-04
62
Резьба стальная Ду 15
63
64
1 насос
1
1 шт.
2
шт.
-2
шт.
2
100 м
трубопровода
0,01
шт.
2
100 м
трубопровода
0,01
Прайс-лист
шт.
8
Резьба стальная Ду 25
Прайс-лист
шт.
12
Резьба стальная Ду 32
Прайс-лист
шт.
16
65
Хомуты для крепления труб
ТСЦ-301-0040
шт.
30
66
Дюбель-гвоздь 6/39 мм
ТСЦ-101-2589
шт.
30
67
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021
ТЕР13-03002-04
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,04
68
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей краской БТ-177 серебристой
ТЕР13-03004-23
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,04
69
Изоляция трубопроводов изделиями из
вспененного полиэтилена трубками
ТЕР26-01017-01
10 м
трубопровода
0,2
70
Рулонная теплоизоляция K-flex ST под
трубу ДУ 32
Прайс-лист
м
2
71
Лента изоляционная K-flex ST шир. 50 мм
Прайс-лист
шт.
1
ТЕР20-03002-03
Прайс-лист
1 вентилятор
1
шт.
1
ТЕР20-02004-01
Прайс-лист
1 клапан
1
75
Установка клапанов обратных диаметром до
355 мм
Обратный клапан д. 250 OSTBERG
шт.
1
76
Гибкая вставка д. 250 OSTBERG
Прайс-лист
77
ТЕР20-02006-01
78
Установка заслонок воздушных и клапанов
воздушных КВР с электрическим или
пневматическим приводом диаметром до 250
мм
Ниппель КН-У д. 100 Арктос
Прайс-лист
шт.
5
79
Ниппель КН-У д. 125 Арктос
Прайс-лист
шт.
10
80
Ниппель КН-У д. 250 Арктос
Прайс-лист
шт.
10
81
ТЕР20-01001-01
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,615
82
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до
200 мм
Воздуховод д. 100 Арктос
Прайс-лист
м.
12
83
Воздуховод д. 125 Арктос
Прайс-лист
м.
24,5
84
Воздуховод д. 160 Арктос
Прайс-лист
м.
5
85
Воздуховод д. 250 Арктос
Прайс-лист
м.
20
86
ТЕР20-02013-01
10 узлов
6,5
87
Установка узлов прохода вытяжных
вентиляционных шахт диаметром патрубка до
250 мм
Муфта КМ д. 100
Прайс-лист
шт.
4
88
Муфта КМ д. 125
Прайс-лист
шт.
20
Материалы
72
Установка вентиляторов осевых массой до 0,1
т
73
Канальный вентилятор OSTBERG
74
шт.
2
1 шт.
25
стр. 71 из 91
89
Муфта КМ д. 160
Прайс-лист
шт.
7
90
Муфта КМ д. 250
Прайс-лист
шт.
12
91
Отвод КО-У д. 125
Прайс-лист
шт.
2
92
Отвод КО-У д. 250
Прайс-лист
шт.
2
93
Отвод КО-У д. 160
Прайс-лист
шт.
2
94
Переход КП-У-1 д. 100/125
Прайс-лист
шт.
2
95
Переход КП-У-1 д. 125/160
Прайс-лист
шт.
2
96
Переход КП-У-2 д. 250/160
Прайс-лист
шт.
1
97
Переход КП-У-2 д. 250/100
Прайс-лист
шт.
1
98
Переход КП-У-2 д. 250/125
Прайс-лист
шт.
2
99
Тройник КТ-У д. 125
Прайс-лист
шт.
4
100
Тройник КТ-У д. 160
Прайс-лист
шт.
1
101
Тройник КТ-У д. 250
Прайс-лист
шт.
3
102
ТЕР20-02002-02
Прайс-лист
1 решетка
9
103
Установка решеток жалюзийных площадью в
свету до 1,0 м2
Вытяжной диффузор DVS 100
шт.
4
104
Вытяжной диффузор DVS 125
Прайс-лист
шт.
5
105
Установка зонтов над шахтами из листовой
стали круглого сечения диаметром 250 мм
Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, круглые, диаметром
шахты 250 мм
Изоляция трубопроводов изделиями из
вспененного полиэтилена трубками
ТЕР20-02009-02
ТСЦ-301-0278
1 зонт
1
шт.
1
10 м
трубопровода
0,5
108
Рулонная теплоизоляция K-flex AIR т. 6 мм
Прайс-лист
м.
5
110
Установка вентиляторов осевых массой до 0,1
т
Воздушно - тепловая завеса GENERAL
OLEFINI B800S
ТЕР20-03002-03
Прайс-лист
1 вентилятор
3
шт.
1
Вентилятор O.ERRE Standart 12
Прайс-лист
шт.
2
1 агрегат (нар +
внутр)
6
106
107
111
112
113
Раздел 5. Кондиционирование
Установка агрегатов вентиляторных
производительностью до 20 тыс.м3/час
(Установка сплитсистем) в комплекте с
соед.трубопроводами, кабелем,
расх.материалами.
ТЕР26-01017-01
ТЕР20-06015-02
стр. 72 из 91
Приложение № 5
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на водопровод и канализацию
№
пп
Обоснование
Наименование
Ед. изм.
Кол.
1
2
3
4
5
100 м
трубопровода
0,1
Раздел 1. Демонтажные работы
1
ТЕРр65-1-1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных
труб диаметром до 32 мм
2
ТЕРр65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром 100 мм
100 м
трубопровода с
фасонными
частями
0,015
3
ТЕРр65-2-1
Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром 50 мм
0,03
4
ТЕРр65-3-1
Снятие кранов водоразборных или туалетных
5
ТЕРр65-3-7
Снятие смесителя без душевой сетки
6
7
8
ТЕРр65-4-1
ТЕРр65-4-2
ТЕРр65-3-17
Демонтаж умывальников и раковин
Демонтаж унитазов и писсуаров
Снятие водомерных узлов массой до 100 кг
100 м
трубопровода с
фасонными
частями
100 шт.
арматуры
100 шт.
арматуры
100 приборов
100 приборов
100 шт.
арматуры
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Раздел 2. Водопровод холодной воды В1
9
ТЕР16-06-00501
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до
40 мм
1 счетчик
(водомер)
1
10
ТЕР16-02-00201
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб
диаметром 15 мм
100 м
трубопровода
0,05
11
12
13
14
Прайс-лист
ТСЦ-301-0040
ТСЦ-101-2589
ТЕР16-05-00101
шт.
шт.
шт.
1 шт.
5
10
15
16
ТСЦ-302-1301
Прайс-лист
шт.
шт.
1
17
ТЕР13-03-00204
Резьба стальная ДУ 15
Хомуты для крепления труб
Дюбель-гвоздь 6/39 мм
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 25
мм
Краны водоразборные и туалетные
Шаровый кран полнопроходной Ду 15 Danfoss
BVR-F
Огрунтовка металлических поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021
0,0024
18
ТЕР13-03-00426
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
19
ТЕР16-06-00501
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до
40 мм
1 счетчик
(водомер)
1
20
ТЕР16-02-00201
100 м
трубопровода
0,05
21
22
23
Прайс-лист
ТСЦ-301-0040
ТЕР16-05-00101
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб
диаметром 15 мм
Резьба стальная ДУ 15
Хомуты для крепления труб
Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 25
мм
шт.
шт.
1 шт.
5
10
24
Прайс-лист
Шаровый кран полнопроходной Ду 15 Danfoss
BVR-F
шт.
3
10
6
5
0,0024
Раздел 3. Водопровод горячей воды
4
стр. 73 из 91
25
26
ТСЦ-302-1301
ТЕР13-03-00204
Краны водоразборные и туалетные
Огрунтовка металлических поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021
27
ТЕР13-03-00426
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
28
ТЕР16-04-00102
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром 100 мм
100 м
трубопровода
0,15
29
ТЕР16-04-00101
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром 50 мм
100 м
трубопровода
0,3
30
31
ТСЦ-103-1015
Прайс-лист
Ревизии диаметром 50 мм
Гофрированная труба 1 1/4"х40/50мм L 750мм
шт.
шт.
3
32
Прайс-лист
Труба д/унитаза гофрированная d=110мм L
250-550мм
шт.
2
33
ТЕР17-01-00301
Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным
10 компл.
0,2
34
35
ТСЦ-301-1521
Прайс-лист
Унитаз-компакт «Комфорт»
Унитаз "CERSANIT ECO", цвет белый, сиденье
из дюропласта, с установочным комплектом
(крепеж, подключение)
компл.
шт.
-2
36
Прайс-лист
Подводка гибкая д/воды сталь нерж., 1/2" В/Н,
800мм
шт.
2
37
ТЕР17-01-00114
Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды
10 компл.
0,2
38
ТСЦ-301-0825
компл.
-2
39
Прайс-лист
шт.
2
40
Прайс-лист
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и
выпуском, овальные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки размером 550х480х150
мм
Умывальник CERSANIT ECO" цвет белый, с
установочным комплектом (крепеж,
подключение)
Подводка гибкая д/воды сталь нерж., 1/2" В/Н,
800мм
шт.
4
41
ТЕР17-01-00203
Установка смесителей
10 шт.
0,2
42
ТСЦ-301-1527
шт.
-2
43
Прайс-лист
Смесители латунный с гальванопокрытием для
мойки настольный, с верхней камерой смешения
Смеситель ORAS с автоматическим
включением воды.
шт.
2
шт.
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1
0,0024
0,0024
Раздел 4. Бытовая канализация К-1
2
Раздел 5. Сантехоборудование
2
стр. 74 из 91
Приложение № 6
к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на охранно-пожарную сигнализацию
№ пп
Наименование
Обоснование
Ед. изм.
Кол.
1
3
Раздел 1. Пожарная сигнализация
Шкафы, щитки
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,
концентратор блок базовый на 20 лучей
ППК "Гранит-24"
Извещатель ПС автоматический дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой
в нормальном исполнении
Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
Извещатель ПС ИПР-И
Извещатель пожарный ручной ИПР-И
Извещатель ПС автоматический тепловой,
дымовой, световой во взрывозащищенном
исполнении
Извещатель пожарный тепловой ИП 103
Звуковой, комбинированный оповещатель
Оповещатель звуковой Маяк-12-3М
Комбинированный оповещатель Маяк-12К
Световые настенные указатели
Световое табло НБО 12-01-3
Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двухтрехжильный в готовых каналах стен и
перекрытий
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
Труба гофр. ПВХ д.16
2
4
5
ТЕРм10-08-001-02
1 шт.
1
пр.лист
ТЕРм10-08-002-02
шт
1 шт.
1
44
пр.лист
ТЕРм10-08-002-02
пр.лист
ТЕРм10-08-002-03
шт
1 шт.
шт
1 шт.
44
2
2
2
пр.лист
ТЕРм10-04-066-05
пр.лист
пр.лист
ТЕРм08-03-593-10
пр.лист
ТЕРм08-02-403-02
шт
1 шт.
шт
шт
100 шт.
шт
100 м
2
3
2
1
0,03
3
2,57
ТЕРм08-02-409-01
100 м
1,7
м
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
пр.лист
ТЕРм08-02-399-01
ТЕРм08-02-396-05
100 м
100 м
0,1
0,1
пр.лист
ТЕРм08-02-412-02
м
100 м
10
1,7
ТЕРм08-02-412-09
100 м
0,87
22
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
Короб металлический по стенам и потолкам,
длина 2 м
Кабель-канал 12х12
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава каждого последующего
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
КПСЭСнг(А-FRLS180) 2х0.5
пр.лист
м
160
23
КПСЭСнг(А-FRLS180) 4х0.5
пр.лист
м
70
24
25
Кабель ВВГнгLS3х1.5
Коробка коммутационная
Охранная сигнализация
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,
концентратор блок базовый на 10 лучей
ППК "Сокол 832"
Блок аварийного питания
Блок бесперебойного питания "Скат 1200"
Блок бесперебойного питания "ББП-30"
Аккумулятор 7 А/ч
Аккумулятор 5 А/ч
Извещатель ОС автоматический контактный,
магнитоконтактный на открывание окон, дверей
Извещатель ОС магнитоконтактный ИО-102-2
Извещатель ОС магнитоконтактный ИО-102-26
Устройство оптико-(фото)электрическое,
прибор оптико-электрический в одноблочном
исполнении
Извещатель ОС "Астра-5"
пр.лист
пр.лист
м
шт
37
8
ТЕРм10-08-001-01
1 шт.
1
пр.лист
ТЕРм08-03-575-01
пр.лист
пр.лист
пр.лист
пр.лист
ТЕРм10-08-002-04
шт
1 шт.
шт
шт
шт
шт
1 шт.
1
2
1
1
2
1
13
пр.лист
пр.лист
ТЕРм10-08-003-05
шт
шт
1 шт.
12
1
8
шт
8
17
18
19
20
21
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
пр.лист
стр. 75 из 91
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Устройство ультразвуковое, прибор
ультразвуковой в одноблочном исполнении
Извещатель ОС "Астра-С"
Камера телевизионная передающая
Купольная сетевая камера
Устройство видеоконтрольное
IP видеорегистратор
Жесткий диск 1 Тб
Коммутатор
Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двухтрехжильный в готовых каналах стен и
перекрытий
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
Труба гофр. ПВХ д.16
Провод в коробах, сечением до 6 мм2
Короб металлический по стенам и потолкам,
длина 2 м
Кабель-канал 12х12
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава каждого последующего
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
КПСЭСнг(А-FRLS180) 2х0.5
КПСЭСнг(А-FRLS180) 4х0.5
Standard 1M BNC / DC JACK
Коробка коммутационная
ТЕРм10-08-003-02
1 шт.
8
пр.лист
ТЕРм10-04-067-22
пр.лист
ТЕРм10-04-067-23
пр.лист
пр.лист
пр.лист
ТЕРм08-02-403-02
шт
1 шт.
шт
1 шт.
шт
шт
шт
100 м
8
3
3
3
1
1
1
3
ТЕРм08-02-409-01
100 м
1,7
пр.лист
ТЕРм08-02-399-01
ТЕРм08-02-396-05
м
100 м
100 м
170
0,1
0,1
пр.лист
ТЕРм08-02-412-02
м
100 м
10
1,7
ТЕРм08-02-412-09
100 м
2,1
м
м
м
шт
60
250
80
20
пр.лист
пр.лист
пр.лист
пр.лист
стр. 76 из 91
Приложение № 2 к документации по
открытому запросу предложений
Пояснения к проекту договора
1.
Проект договора приведен в настоящем приложении к настоящей документации по
запросу предложений.
2.
Настоящий проект договора содержит обязательные требования Организатора
(существенные условия) в отношении формы и всех условий договора. Указанные
требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные
предложения участников в отношении формы и (или) условий договора не
допускаются.
3.
В настоящем проекте Договора, размещаемом в составе документации,
Существенные условия выделены жирным шрифтом с пометкой символом СУ.
4.
В отношении прочих условий договора приведенный ниже проект договора
содержит пожелания Организатора. Участники в своих предложениях в рамках
протокола разногласий (подраздел 5.4) могут привести свои условия или
формулировки.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ДОГОВОР № ___________
г. Красноярск
«___» ________2015 г.
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________, действующ___ на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________ с одной
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны, и ОАО «Красноярскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
_________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. (СУ) В соответствие с настоящим договором Подрядчик обязуется в
установленный Договором срок выполнить работы по капитальному ремонту
административных помещений (далее Работы) по адресу Красноярский край,
г. Назарово, мкр-он 8, д. 11 (далее – Объект), согласно проектной документации
(Приложение № 1), локальных сметных расчетов (Приложения №№ 2.1-2.5), графику
выполнения работ (Приложение № 3), а также сдать результаты Работ, в том числе
исполнительную документацию, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего
Договора.
1.2. (СУ) Заказчик обязуется принять результаты Работ и своевременно оплатить
их в порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора.
2. ЦЕНА РАБОТЫ
2.1. (СУ) Цена подлежащих выполнению Работ составляет ____________ (сумма
прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (сумма прописью) _____
копеек в соответствие с локальными сметными расчетами (Приложение № 2.1-2.5).
Цена включает компенсацию всех издержек Подрядчика (расходы на оплату
труда, накладные расходы, налоговые выплаты, приобретение материалов и
стр. 77 из 91
оборудования, организацию работ, страхование строительно-монтажных работ) и
причитающееся ему вознаграждение.
2.2. (СУ) Цена Работ (расценки, индексы, коэффициенты в смете) является твердой.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее
уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора
исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению
работ или необходимых для этого расходов.
2.3. (СУ) Валютой всех платежей является рубль РФ.
2.4. В случае необходимости приостановления или консервации Работ по независящим
от сторон причинам, Стороны должны известить об этом друг друга в письменном виде за
5 (пять) рабочих дней до даты консервации Работ. В этом случае, Заказчик обязан
оплатить только фактически выполненные и принятые по настоящему договору Работы
без предъявления каких-либо штрафных санкций со стороны Подрядчика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. (СУ) Расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком
после полного их завершения, в объеме фактически выполненных и принятых
Работ, включая устранение выявленных дефектов. Заказчик производит платеж
Подрядчику на основании подписанных двумя сторонами форм КС-2 и КС-3 и счетафактуры оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011.
3.2. (СУ) Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых
работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта
о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС-3).
3.3. (СУ) Датой подписания акта о приемке выполненных работ является дата,
проставленная в документе. При несовпадении указанной даты с датой
фактического подписания акта, датой подписания является последняя по сроку дата,
проставленная под подписью лицом, подписавшим данный акт.
3.4. Расчет производится денежными средствами. Датой оплаты считается день списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. (СУ) В случае выставления Заказчиком неустойки в соответствии с п. 7.3.
настоящего Договора оплата по Договору производится за фактически выполненные
и принятые Работы, за вычетом размера неустойки.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 (СУ) Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:
4.1.1 (СУ) Начало Работ: «__» ___________ 2015 г.
4.1.2 (СУ) Окончание Работ: «__» ___________ 2015 г.
4.2 (СУ) Начало, окончание и промежуточные этапы Работ устанавливаются
Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).
4.3 (СУ) На момент подписания настоящего Договора дата окончания Работ
является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения
сроков их выполнения.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1 (СУ) Обязательства Подрядчика:
5.1.1. На свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, приспособлений выполнить Работы и сдать
их результат Заказчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям
Договора, действующих технических норм, правил и законодательства Российской
Федерации.
5.1.2. Ознакомиться с условиями и особенностями выполнения Работ на территории
Заказчика до подписания настоящего Договора. Определить на весь срок действия
стр. 78 из 91
Договора своего ответственного представителя (бригадир, мастер…). Ответственный
представитель Подрядчика обязан постоянно осуществлять координацию Работ,
следить
за
качеством
выполнения
Работ,
применяемых
материалов,
взаимодействовать с представителем Заказчика по возникающим вопросам в ходе
проведения работ (в том числе освидетельствование скрытых Работ).
5.1.3. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик разрабатывает и
согласовывает с Заказчиком проект производства работ.
5.1.4. До начала выполнения строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан:
- предоставить списки работников, которые будут выполнять Работы на Объекте с
приложением копий документов, подтверждающих их квалификацию;
- предоставить приказ о назначении ответственного лица за безопасное
производство Работ;
- предоставить приказ о назначении ответственного производителя работ,
представителя Подрядчика и лица, ответственного за осуществление строительного
контроля (с указанием мобильных телефонных номеров ответственных лиц для
обеспечения оперативной связи);
- предоставить доверенность на лицо, назначенное ответственным представителем
и производителем Работ с правом подписи и приема-передачи актов и иных
документов, касающихся данного договора;
- совместно с Заказчиком оформить акт-допуск к строительно-монтажным
работам;
- обеспечить своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение
вводного и первичного инструктажа по охране труда, по правилам пожарной
безопасности (ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на объекте, указать
имеющиеся на выделенном участке Работ опасные производственные факторы.
Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями
работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж.
5.1.5. При невыполнении п.5.1.3. и 5.1.4. Заказчик вправе не допускать Подрядчика к
выполнению Работ и имеет основание для одностороннего расторжения договора в
соответствии с п. 9.6 настоящего Договора.
5.1.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту
тишины и покоя граждан. Работы должны производиться во временные периоды,
установленные для выполнения работ Законом Красноярского края «Об
административных правонарушениях» от 02.10.2008 № 7-2161. По письменному
согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные
дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
5.1.7. Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий
по охране труда, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной
безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.1.8. Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика к соблюдению норм и
правил в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а именно:
- самостоятельно расследовать и учитывать несчастные случаи, происшедшие на
объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика, направлять сообщения о
несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ;
- самостоятельно нести ответственность за технику безопасности;
- самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев;
- нести ответственность и возмещать ущерб, причиненный Заказчику действиями
персонала Подрядчика и субподрядной организации;
- персонал Подрядчика при производстве Работ должен иметь при себе
удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой
помощи, при производстве Работ применять спецодежду и другие средства защиты;
- подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение Работ с
стр. 79 из 91
применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает
за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации;
- в случае остановки производства Работ представителями Заказчика, из-за
нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, сроки
исполнения договорных обязательств не изменяются.
5.1.9. Подрядчик обязан своими силами и за собственный счет осуществлять
систематическую, но не реже одного раза в неделю, а по завершению Работ окончательную уборку от остатков материалов и отходов, а также не допускать
скопления строительного мусора на территории Заказчика.
5.1.10. При необходимости возвести собственными силами и средствами на Объекте
временные сооружения, приспособления, оснастку, укрытия, ограждения,
укрепления и т.п., необходимые для организации безопасного выполнения Работ и
защиты персонала и имущества Заказчика. Исполнитель также обеспечивает
сохранность материалов и оборудования на время выполнения Работ.
5.1.11. Подрядчик обязан своими силами и за собственный счет обеспечить вывоз с
территории Заказчика демонтированных строительных материалов и отходов,
строительного мусора с размещением на специализированных полигонах.
5.1.12. Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению
Работ материалами и оборудованием для выполнения Работ, несет ответственность
перед Заказчиком за соблюдением качества поставленных материалов и
оборудования, качества выполненных работ, гарантийных обязательств.
5.1.13. В ходе производства Работ Подрядчик обязан предоставлять документы,
подтверждающие качество и соответствие используемых материалов и оборудования
договорным условиям.
5.1.14. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства Работ указания
Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не
представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
5.1.15. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком цвет,
гамму, фактуру и т.п. применяемых материалов, оборудования, конструкций и т.п.
(далее Изделий).
5.1.16. В случае применения Изделий, аналогичных указанным в смете, Подрядчик
обязан согласовать с Заказчиком замену, с учетом полного соответствия технических
характеристик Изделий.
5.1.17. Подрядчик не вправе требовать увеличение сроков выполнения работ в связи
с задержкой сроков поставки Изделий.
5.1.18. По окончании выполнения скрытых Работ, которые в дальнейшем будут
недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче Объекта в
эксплуатацию, Подрядчик обязан пригласить ответственного представителя
Заказчика
для
освидетельствования
и
предоставить
соответствующую
документацию. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ
только после приемки Заказчиком скрытых Работ по акту освидетельствования. В
случае если Подрядчик продолжил выполнение последующих работ, без
соответствующего освидетельствования, то по требованию Заказчика Подрядчик
обязан вскрыть доступ к осмотру скрытых Работ за свой счет.
5.1.19. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший
обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки, причинённые в
результате
неисполнения
либо
ненадлежащего
исполнения
договорных
обязательств, в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
5.1.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора
предоставить заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписывающих счета-фактуры и первичные учетные документы от имени
Подрядчика (приказы о назначении на должность, приказы о передаче полномочий,
надлежащим образом оформленные доверенности и др.), заверенные оригинальной
печатью и подписью уполномоченного лица.
стр. 80 из 91
5.1.21. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения лиц, уполномоченных на
подписание счетов-фактур и первичных учетных документов, Подрядчик
направляет Заказчику документы, подтверждающие полномочия новых
подписантов.
5.1.22. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо
собственников (включая конечных бенефициаров) Подрядчика, Подрядчик
обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Заказчика с
приложением подтверждающих документов.
5.1.23. В случае непредставления в установленный срок указанных в п. 5.1.20., 5.1.21.,
5.1.22. настоящего Договора документов, Заказчик имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о
расторжении Договора.
5.1.24. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать к исполнению
обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности
(гарантийное письмо в Приложении № 4 к настоящему Договору).
5.2. (СУ) Обязательства Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика на рабочие места.
5.2.2. Заказчик обязан определить на весь срок действия Договора ответственного
представителя.
5.2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования
Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.4. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за
выполнением Работ отступления от требований проектно-сметной документации,
которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан
немедленно заявить об этом Подрядчику.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. (СУ) Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи-приемки
выполненных работ направить уведомление (одним из способов указанных в п.7.12)
о готовности Объекта и предоставить, на бумажном носителе, Заказчику
оформленные надлежащим образом формы КС-2, КС-3, исполнительную
документацию, согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации….», с составлением перечня представляемых
документов, общий журнал работ (по форме №КС-6) в соответствии с РД-11-05-2007.
6.2. (СУ) Заказчик обязан организовать приемку результатов Работ рабочей
(приемочной) комиссией после выполнения Работ.
6.3. (СУ) Заказчик обязан приступить к приемке результатов Работ не позднее чем
через 3 (три) рабочих дня после получения соответствующего уведомления
Подрядчика.
6.4. (СУ) Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком
Работ в случае обнаружения отступлений результата работ от договорных условий.
При отказе от приемки работ Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных
отступлениях.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования или
иного имущества Заказчика, пострадавшего при выполнении работ Подрядчиком.
7.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Подрядчик
несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3 (СУ) В случае просрочки Подрядчиком сроков исполнения работ,
определенных разделом 4 Договора, Заказчик выставляет Подрядчику неустойку в
стр. 81 из 91
размере 0,5 % от стоимости не выполненных и не принятых работ, определенных
Договором, за каждый день просрочки.
7.4 (СУ) При отказе одной из Сторон от подписания акта о приемке выполненных
работ в нем делается соответствующая запись, и акт подписывается другой
Стороной с проставлением даты под подписью.
7.5 (СУ) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные
в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа Объекта или его частей, либо неправильной его эксплуатации.
7.6 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или протоколом,
становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.7 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, они будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского
края.
7.8 (СУ) Подрядчик гарантирует качество выполненных работ сроком 5 (пять) лет
с момента подписания акта о приемке выполненных работ, то есть за свой счет
производит устранение дефектов, возникших по его вине, при отсутствии
механических повреждений в процессе эксплуатации.
7.9 (СУ) Подрядчик в течение гарантийного срока устраняет дефекты, возникшие
из-за некачественно проведенных работ, в течение 3 (трех) дней с даты получения
уведомления от Заказчика. При отсутствии каких либо действий Подрядчика по
устранению дефектов в установленный срок, Заказчик может устранить дефекты
собственными силами либо силами привлеченной организацией с последующим
правом требования компенсации понесенных затрат.
7.10 Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.11 (СУ) В случае нарушения Подрядчиком сроков начала или окончания работ, а
также нарушения промежуточных сроков выполнения работ, если такие сроки
предусмотрены Договором, Заказчик имеет право удержать причитающуюся ему
сумму неустойки (пени) при окончательных расчетах за выполненные работы.
7.12 Стороны договорились, что направление писем, уведомлений и другой информации
в ходе исполнения договора будет осуществляться следующими способами:
В адрес Заказчика:
Почтовый адрес 660017, г Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
Факс: 8(391) 212-08-51; Электронная почта: [email protected], Тел. 8(391) 263-99-45;
В адрес Подрядчика:
Почтовый адрес __________;
Факс/Тел. __________; Электронная почта: __________.
В случае изменения почтового адреса, факса, электронной почты Стороны обязуются
уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие
стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие
компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение
Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть
отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных
средств.
стр. 82 из 91
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3
(трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или
факсограммой) об их наступлении и окончании.
8.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения
настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)
последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна
из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 (СУ) Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами обязательств по Договору.
9.2 (СУ) Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по
соглашению Сторон.
9.3 (СУ) В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе
ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их
выполнением.
9.4 (СУ) При нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора
(неисполнение сроков производства работ, несоответствие объемов и качества
выполненных работ нормативным документам, неисполнение договорных
обязательств), Заказчик имеет право на одностороннее, внесудебное расторжение
Договора. При наступлении таких обстоятельств Подрядчику направляется заказное
письмо с уведомлением о вручении с предложением устранить возникшие
нарушения. В случае уклонения Подрядчика от разрешения возникших вопросов в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письма, Заказчик вправе
в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть заключенный Договор, о чем
письменно (письмом с уведомлением о вручении) уведомляет Подрядчика.
9.5 Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по
истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отправления Заказчиком
заказного письма с уведомлением о расторжении настоящего Договора, либо с момента
вручения Подрядчику данного уведомления под роспись.
9.6 (СУ) При нарушении условий Договора, повлекших досрочное расторжение
Договора, за исключением обстоятельств, приведенных в п. 9.2 настоящего
Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати)
процентов от суммы Договора.
9.7 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1 Приложение № 1. Проектная документация ш. 031/5-14-19.
10.2 Приложение № 2.1. Локальный сметный расчет на строительно-монтажные работы.
10.3 Приложение № 2.2. Локальный сметный расчет на электромонтажные работы.
10.4 Приложение № 2.3. Локальный сметный расчет на работы по отоплению и
вентиляции.
10.5 Приложение № 2.4. Локальный сметный расчет на работы по водопроводу и
канализации.
10.6 Приложение № 2.5. Локальный
сметный
расчет
на
охранно-пожарную
сигнализацию.
10.7 Приложение № 3. График выполнения работ.
10.8 Приложение № 4. Гарантийное письмо.
стр. 83 из 91
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
«__________»
Юридический и почтовый адрес:
Юридический адрес:
660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43.
Почтовый адрес:
тел. (факс) 8 (391) 212-08-51
тел. (факс)
КПП 246750001
E-mail:
ИНН 2466132221
КПП ______,
БИК 040407627
ИНН _______,
р/счет 40702810031020104275
БИК _______,
в Восточно-Сибирском банке СБ РФ
р/счет _____________
г. Красноярска
в банке ___________
к/счет 30101810800000000627
к/счет _____________
ОГРН 1052460078692
ОГРН _____________
Руководитель
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
«________________»
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
стр. 84 из 91
Приложение № 1 к Договору №_____________ от «__» ___________2015 г.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на капитальный ремонт административных помещений по адресу
г. Назарово, м-он 8, д. 11
1.
2.
3.
4.
5.
Проектная документация на строительно-монтажные работы ш. 031/5-14-19 АР, КР.
Проектная документация на электромонтажные работы ш. 031/5-14-19 ИОС1.
Проектная документация на работы по отоплению и вентиляции ш. 031/5-14-19 ИОС 2, 3.
Проектная документация на работы по водопроводу и канализации ш. 031/5-14-19 ИОС 4.
Проектная документация на охранно-пожарную сигнализацию ш. 031/5-14-19 ПБ.
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
«________________»
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
стр. 85 из 91
Приложения № 2.1-2.5 к Договору №_____________ от «__» ___________2015 г.
стр. 86 из 91
Приложение № 3 к Договору №_____________ от «__» ___________2015 г.
График выполнения работ
на капитальный ремонт административных помещений по адресу
Красноярский край, г. Назарово, м-он 8, д. 11
Начало выполнения работ: «__» ____________ 2015 г.
Окончание выполнения работ: «__» ____________ 2015 г.
№
этапа
работ
1
2
3
4
5
Наименование и виды работ
График выполнения работ, в неделях с
момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8 …
Строительно-монтажные работы
Электромонтажные работы
Работы по отоплению и вентиляции
Работы по водопроводу и канализации
Работы по охранно-пожарной сигнализации
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
«__________»
______________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
_______________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
стр. 87 из 91
Приложение № 4 к Договору №_____________ от «__» ___________2015 г.
Гарантийное письмо
г. ______________
«___» ______________ 2015 г.
__________________________________ в лице _______________________, действующего на
основании _______________, именуемое в дальнейшем ____________ [Подрядчик], в рамках
Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту № _______
принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору
(каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ)
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010
№ 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой
выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но
также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств,
наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или
соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из)
Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1
настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в
исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим _________ [Подрядчик] подтверждает и признает, что содержащиеся в
данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров
со стороны ____________ [Заказчика] и ____________ [Заказчик] вправе исходить из них при
исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В случае нарушения _________ [Подрядчиком] обязательств, установленных в п.п. 1, 2
настоящего Гарантийного письма, ____________ [Заказчик] в дополнение к основаниям,
предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем
порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление).
Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Уведомления _________ [Подрядчиком].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии,
что ____________ [Заказчик] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения
мотивированных возражений _________ [Подрядчика] до указанной даты расторжения.
6. Настоящим _______________ [Подрядчик] принимает обязательство уплатить
_____________ [Заказчику] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной
организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки,
причиненные _______________ [Заказчику] в результате нарушения обязательств, установленных в
п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение
10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Заказчик] вправе
предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в
соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. ________________ [Заказчик] вправе приостановить осуществление платежей,
причитающихся _______________ [Подрядчику], независимо от наличия оснований и наступления
сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного
стр. 88 из 91
письма, при этом ____________ [Заказчик] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим
свои обязательства по Договору (-ам).
9. Обязательства _______________ [Подрядчика] по настоящему Гарантийному письму
вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не
могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы).
Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после
окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре,
передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой
____________ [Заказчика] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Подрядчика]
_______________ / _______________ /
м.п.
стр. 89 из 91
Приложение № 3 к документации по
открытому запросу предложений
Отборочные критерии оценки Предложений Участников запроса предложений
В рамках каждого из представленных ниже отборочных критериев Организатор запроса
предложений вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться
отбор.
Номер
Наименование отборочного критерия
критерия
Правильность оформления предложений и их соответствие требованиям
1.
документации о закупке по составу
Документы,
подтверждающие
соответствие
Участника
требованиям
1.1
документации о закупке.
Документы, подтверждающие соответствие Коллективного участника (при
2.
наличии) требованиям документации о закупке
Документы, подтверждающие соответствие генеральных подрядчиков (при
3.
наличии) требованиям документации о закупке
Правильность оформления предложений в целом.
4.
5.
Соответствие Участника требованиям документации о закупке
Соответствие технического предложения требованиям Технических требований
6.
(Приложений №1 к настоящей документации о закупке)
Соответствие предлагаемых договорных условий требованиям закупочной
7.
документации по результатам оценки протокола разногласий
стр. 90 из 91
Приложение № 4 к документации по
открытому запросу предложений
Порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения Участников, допущенных к
дальнейшему рассмотрению по результатам проведения отборочной стадии, и проводит их
ранжирование по степени предпочтительности для Организатора по следующему критерию:
Цена Предложения. Наиболее предпочтительным для Организатора является Предложение
Участника, предложившего наименьшую цену. При оценке и сопоставлении Предложений
Участников рассматривается цена без учета НДС.
стр. 91 из 91
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа