close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Московского
представительства
акционерного общества
«Югорская региональная
электросетевая компания»
С.А. Шаршов
«__» _________ 2015 г.
реестровый номер: 43-2015
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения договора
подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети
электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИС КУЭ 3 уровня в п.
Коммунистический Советского района»
№
Наименование
п/п
1.
Информация
Наименование
заказчика,
контактная информация
Заказчик:
Акционерное
общество
«Югорская
региональная
электросетевая компания».
Место нахождения: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Ленина, 52/1
Номера контактных телефонов: 8 (3467) 31-85-95
Факс: 8 (3467) 31-85-95
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактное лицо: Мотова Елена Евгеньевна
Открытый запрос ценовых котировок на право заключения договора
подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИС
КУЭ 3 уровня в п. Коммунистический Советского района»
2.
Наименование, вид и предмет
запроса ценовых котировок
3.
Источник финансирования закупки
Собственные средства
4.
Официальный
заказчика
Сайт Заказчика: www.yuresk.ru
сайт
и
сайт
Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru/
5.
Предмет договора, место
выполнения работ
Предмет: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети
электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИС КУЭ 3
уровня в п. Коммунистический Советского района»
6.
Начальная (максимальная) цена
договора.
12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп., с
учетом НДС (18%).
7.
Сроки (периоды) поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора
подряда.
Конечный срок выполнения работ: не более 8 (восьми) месяцев с
момента заключения договора подряда.
Условия выполнения работ: определены в Приложении № 7 «ПРОЕКТ
ДОГОВОРА» и в Приложении № 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О
ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК»
8.
Форма, сроки и порядок оплаты
товаров, работ, услуг.
Определены в Приложении № 7 «ПРОЕКТ ДОГОВРА»
9.
Порядок формирования цены
договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других
обязательных платежей).
Цена договора включает все налоги (включая НДС (18%)) и другие
обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа,
связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей.
10. Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи ценовых
котировок на участие в закупке,
требования к оформлению
заявки.
Котировочная заявка в запечатанном и опечатанном конверте
предоставляется по адресу: 628012, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.
52/1.
На конверте с заявкой обязательно должно быть указано наименование
открытого запроса ценовых котировок, на участие в котором подается
данная заявка, а также полное наименование участника закупки.
Заявка может быть представлена лично по указанному выше адресу, а
также отправлена по почте или курьерской службой.
Дата начала срока подачи котировочной заявки: «31» марта 2015 г.
Дата окончания срока подачи котировочной заявки: «15» апреля 2015 г.
до 18:00 по ханты-мансийскому времени.
Заявка подается в письменной форме в запечатанном и опечатанном
конверте. Заявка, приложения к ней и иные документы, входящие в ее
состав, подаются в запечатанном конверте, скрепленном (в месте
склеивания конверта) печатью участника процедуры закупки. На
конверте должно быть указано наименование запроса котировок, на
участие в котором подается данная заявка.
Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки
(как внутренняя нумерация страниц отдельных приложений, так и
сквозная нумерация всех страниц заявки).
Все документы, входящие в конверт, должны быть прошиты и
пронумерованы и представлять собой единую прошитую и
пронумерованную книгу, содержащую сквозную нумерацию страниц,
скрепленную печатью (опечатанную) на обороте с указанием количества
страниц, заверенную подписью уполномоченного лица участника
размещения заказа.
В состав заявки должна входить электронная копия заявки и всех
приложенных к ней документов. Электронная копия должна быть
представлена на компакт-диске CD-R. Диск должен быть вложен в
отдельный информационный конверт, подшиваемый к оригиналу заявки
и пронумерованный. Файлы на компакт-диске CD-R не должны иметь
защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их
печати. Файлы должны быть названы так, чтобы было понятно, какой
документ в каком файле находится. Электронные версии документов (в
формате PDF, а Информация об участнике закупки (Приложение №
5) обязательно подается в формате PDF и Word)) должны полностью
соответствовать печатным версиям документов и должны быть
размещены в той же последовательности, что и в описи: каждому пункту
описи должен соответствовать один файл (за исключением
Информации об участнике закупки (Приложение № 5) – по данному
пункту описи предоставляется 2 файла (в формате PDF и Word).
Несоблюдение правил подготовки заявки, требований к форме,
содержанию, порядку представления заявок влечет отказ в принятии
заявки на участие в запросе котировок.
11. Требования к качеству (включая
гарантийный срок), техническим
Иные условия указаны в ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИЗВЕЩЕНИЯ О
характеристикам работ, услуг, к их
безопасности, к функциональным
характеристикам потребительским
свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные
требования, связанные с
определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика.
ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК» (Приложение №
8) и в ПРОЕКТЕ ДОГОВОРА (Приложение № 7).
12. Форма котировочной заявки
Форма котировочной заявки установлена в Приложении № 1.
13. Требования к участникам закупки
1.1. Соответствие участников процедур закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом процедур закупки.
1.2. Непроведение ликвидации участника процедур закупки 
юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника процедур закупки  юридического лица или
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
1.3. Неприостановление деятельности участника процедур закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
на
день
рассмотрения
предложения на участие в закупке.
1.4. Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник процедур закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
предложения на участие в запросе ценовых котировок не принято.
1.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
статьей
5
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
статьей
19
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
1.6. Отсутствие противоречий в заявке и приложенных к ней документах.
1.7. Соответствие требованиям, указанным в технической части
извещения о проведении запроса ценовых котировок.
14.
Перечень документов,
представляемых участниками
закупки для подтверждения их
соответствия установленным
требованиям.
В состав котировочной заявки, подготовленной по установленной форме
(по форме, указанной в Приложении № 1) должны входить следующие
обязательные документы:
1) Опись всех документов, входящих в состав котировочной заявки (с
указанием наименований документов и номеров страниц) (по форме,
указанной в Приложении № 2)
2) Анкета участника закупки (по форме, указанной в Приложении № 3);
3) Полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписка
из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
процедуры закупки выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), заверенная участником, копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего
на стороне участника закупки без доверенности (далее – руководитель)).
В случае если от имени юридического лица действует иное лицо,
необходимо приложить также соответствующую доверенность (по
форме, указанной в Приложении № 6) либо копию такой доверенности,
заверенную участником. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, в состав документов
на участие в процедуре закупки должен быть включен также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
5) Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для
юридических лиц) в действующей редакции.
6) Копия свидетельства о регистрации юридического лица, заверенная
участником размещения заказа или нотариально (для юридических лиц);
7) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (по
форме согласно приложению 1 к приказу ФНС от 21 июля 2014 г. N
ММВ-7-8/378@ (оригинал), полученная не ранее чем за 2 (два) месяца до
дня размещения извещения о проведении закупки.
В случае если получение указанной справки до истечения срока подачи
документов на участие в процедуре закупки для участника невозможно в силу
установленных законодательством сроков получения указанной справки,
участник в процедуре закупки обязан представить письмо, содержащее
обязательство в случае признания его победителем представить вышеуказанную
справку до момента заключения договора.
8) Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, являются крупной сделкой.
(В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора не являются
крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет
соответствующее письмо с мотивированным пояснением;
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи
документов на участие в процедуре закупки для участника невозможно в силу
необходимости
соблюдения
установленного
законодательством
и
учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении крупных сделок, участник в процедуре закупки обязан представить
письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем
представить вышеуказанное решение до момента заключения договора).
9) Копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках (ф. 1-2) за
последний завершенный финансовый год с отметкой налогового органа о
приеме и копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках (ф. 1-2)
за последний отчетный период, предшествующий подаче предложения,
или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой
налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если
участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные
печатью и подписью уполномоченного лица участника.
10) Предложение о качественных, технических, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг (по форме, указанной в
Приложении № 4);
11) Копия свидетельства СРО о допуске к выполнению работ,
являющихся предметом настоящего запроса котировок, заверенная
участником размещения заказа или нотариально;
12) Информация об участнике закупки (по форме, указанной в
Приложении № 5);
13) Электронная копия котировочной заявки и приложений к ней (на
компакт-диске CD-R).
К каждой котировочной заявке должна быть приложена ее копия,
включая все документы, входящие в состав котировочной заявки. При
этом оригинальный экземпляр котировочной заявки должен быть четко
помечен: «Оригинал». Копия котировочной заявки, включая все
входящие в нее документы, должна быть четко обозначена как «Копия».
Непредставление обязательных документов, является риском участника
размещения заказа, подавшего котировочную заявку, и является
основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в
запросе ценовых котировок.
Возможно предоставление дополнительных документов, входящих в
состав заявки на участие в запросе ценовых котировок.
15.
Место и дата окончания
рассмотрения и оценки
котировочных заявок участников
закупки.
Окончание рассмотрения котировочных заявок участников закупки
и подведение итогов запроса котировок состоится «22» апреля 2015г.
года по адресу: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, ул. Ленина, д. 52/1.
16.
Срок подписания проекта договора
победителем запроса котировок
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не
позднее 20 (двадцати) рабочих дней после размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения котировочных заявок.
Приложение № 1
На бланке участника закупки
Реестровый номер закупки ______ (указывается номер закупки)
Дата, исх. номер
Заказчику
(Указывается полное наименование и адрес заказчика)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключения с АО «ЮРЭСК»
договора на __________________________________________________
(указывается предмет договора)
Изучив извещение о запросе ценовых котировок, _______________________________________________
участника
размещения
заказа
с
указанием
организационно-правовой
формы,
место
нахождения,
почтовый
адрес)
в лице
_____________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
(для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в запросе ценовых котировок на установленных заказчиком условиях, и направляет
настоящую Котировочную заявку.
Мы согласны выполнить работы (оказать услуги, поставить товары) в соответствии с требованиями извещения о запросе ценовых
котировок на следующих условиях:
(наименование
Предложение участника
№
п.п.
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
Наименование работ/товаров/услуг
НДС, руб.
(заполняется участником)
(заполняется участником)
1
(заполняется участником)
С указанием сведений о включенных в стоимость расходах.
ИТОГО (цена договора) с учетом НДС:
(заполняется участником)
К настоящей Котировочной заявке приложены следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью (указываются документы, приложенные к
соответствующей Котировочной заявке) согласно описи:
1._________________
2._________________
Настоящей Котировочной заявкой подтверждаем, что участник соответствует следующим требованиям:
1) Участник процедур закупки соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, являющихся предметом запроса котировок.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа  юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа  юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.
4) Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа гарантирует достоверность представленной им в котировочной заявке информации.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства исполнить условия, указанные в извещении о запросе
котировок (с учетом условий, предложенных нами в настоящей котировочной заявке) путем подписания договора с АО «Югорская региональная электросетевая
компания» на выполнение работ, включающего условия, указанные в извещении о запросе котировок и условия, предложенные нами в настоящей котировочной
заявке, а также обеспечить выполнение обязательств указанных в извещении и требования, содержащиеся в технической его части. Срок заключения договора
указан в извещении о запросе котировок.
Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника
размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен
_______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая
телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса ценовых котировок просим сообщать указанному лицу.
Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП ___________________________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка __________________________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Корреспондентский счет __________________________________________________________________________
Код БИК __________________________________________________________________________
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________
Участник закупки
_________________
(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Котировочной заявки)
(подпись)
Главный бухгалтер
_________________
(Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)
Приложение № 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав котировочной заявки
Настоящим
____________________________________________
подтверждает,
что
для
(наименование участника закупки) участия в запросе ценовых котировок _______ (указать наименование
запроса ценовых котировок и реестровый номер запроса ценовых котировок) направляются следующие
документы.
Страницы
№
п\п
Наименование документов
с __ по __
Количество
страниц
1.
2.
…
…
…
…
Участник закупки
(должность, Ф.И.О.,
подтверждающего полномочия лица на подписание Котировочной заявки)
_________________
реквизиты
документа,
(подпись) м.п.
10
Приложение № 3
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Наименование и адрес участника закупки: ______________________________
№
п/п
1
Наименование
Организационно-правовая форма
наименование участника закупки
Сведения об участнике закупки
(заполняется участником)
и
фирменное
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес (для юридического лица)
4
ФИО, паспортные данные, сведения о
жительства (для физического лица)
5
Телефоны участника закупки (с указанием кода
города)
6
Факс участника закупки (с указанием кода города)
7
Виды деятельности
8
ИНН участника закупки
9
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника закупки в банке,
телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10
Учредители и размер вклада (перечислить
наименования и организационно-правовую форму
или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%)
11
Фамилия, имя и отчество руководителя участника
закупки, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности
и контактного телефона
12
Фамилия, имя и отчество ответственного лица
участника закупки с указанием должности и
контактного телефона
13
Адрес электронной почты участника закупки
месте
Участник закупки
_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего
полномочия лица на подписание Котировочной заявки)
(подпись) м.п.
11
Приложение № 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ПОСТАВЛЯЕМЫХ
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Инструкции по заполнению:
Участник закупки указывает качественные, технические, функциональные характеристики
(потребительские свойства) товара, работы, услуги, информацию о безопасности, размерах, упаковке,
отгрузке товара, о результатах работы и иные предложения, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, а также
участник закупки должен заполнить следующую таблицу:
№
п.п.
Наименование работ
1.
Участник закупки
Предложение участника
Наименование
Показатели
(заполняется участником)
(заполняется участником)
(заполняется участником)
(заполняется участником)
(заполняется участником)
(заполняется участником)
(заполняется участником)
(заполняется участником)
_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего
полномочия лица на подписание Котировочной заявки)
(подпись) м.п.
12
Приложение № 5
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ
№
п/п
Наименование реквизита
Обязателен
для указания
1.
Полное наименование
участника закупки
Да
2.
ОКОПФ
Да
3.
ИНН
Да
4.
КПП
Да
5.
ОГРН
Да
6.
Дата постановки на учет в
налоговом органе
Да
7.
ОКПО
Да
8.
Страна
Да
9.
Почтовый индекс
Да
10.
Субъект РФ
Да
11.
ОКТМО
Да
12.
Район
13.
Город
Да
14.
Населенный пункт
Да
15.
Улица
Да
16.
Номер дома (владения)
Да
17.
Корпус (строение)
18.
Офис (квартира)
19.
Адрес электронной почты
Да
20.
Контактный телефон
Да
Значение реквизита*
(заполняется участником)
*) При отсутствии значения реквизита, в столбце «Значение реквизита» необходимо указать
«Нет».
Примечания: Документ обязательно прикладывается в формате PDF и Word в электронной форме.
13
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего
полномочия лица на подписание Котировочной заявки)
(подпись) м.п.
14
Приложение № 6
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ______ _____________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник закупки: ______________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании _________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в запросе ценовых котировок ______________ (указать наименование запроса ценовых
котировок )_______,
проводимом_________________________________(указать наименование
заказчика)_____,
с правом
______________________________________________________________________.
(указать права передаваемые по доверенности)
Подпись _____________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
________________________ удостоверяем.
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Участник закупки ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
15
Приложение № 7
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________
г. Ханты-Мансийск
«____» ________ 201_ года
Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»
(АО «ЮРЭСК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Берлина Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________
(___________),
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить проектноизыскательские работы по объекту: «Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с
монтажом АИИС КУЭ 3 уровня в п. Коммунистический Советского района», в
соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях
настоящего Договора.
1.3. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на объекте (ах),
указанном (ых) в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.4. Результат выполненных Работ по настоящему Договору (далее – «Проектносметная документация») указан в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
1.5. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями
ГОСТов, СНиПов, Градостроительного кодекса РФ, и других нормативных актов
Российской Федерации и ХМАО-Югре в части состава, содержания и оформления
проектно-сметной документации.
1.6. Исключительные права на разработанную в рамках настоящего Договора
проектно-сметную документацию принадлежат Заказчику с момента приемки проектносметной документации, которая после утверждения ее Заказчиком становится
Приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
2. Сроки выполнения Работ
2.1. Сроки выполнения работ:
 Начальный срок выполнения Работ – с момента заключения настоящего
Договора;
 Конечный срок выполнения Работ – не более 8 (восьми) месяцев с момента
заключения договора.
Промежуточные сроки выполнения Работ по настоящему Договору указываются
сторонами в календарном графике выполнения работ (Приложение № 3).
2.2. При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить
Работы досрочно.
2.3. Работы считаются выполненными после окончательной приемки всех
выполненных Работ и подписания Сторонами Акта о приемке-передаче выполненных
работ (услуг) по форме, утвержденной Заказчиком, исполнительной сметы, составленной
по факту выполнения работ по настоящему Договору.
16
3. Цена Договора
3.1. Максимальная цена Договора составляет ___________________рублей
(___________________________),
в
том
числе
НДС
(18%)
__________________рублей_________ копеек, и включает в себя все расходы и затраты
Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору, а также
стоимость любых ресурсов, необходимых Подрядчику для исполнения настоящего
Договора.
3.2. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какиелибо расходы на выполнение Работ по настоящему Договору, указанные Работы будут в
любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с положениями Договора
и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и иными условиями
настоящего Договора по цене, указанной в п. 3.1. настоящего Договору.
3.3. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором
срока выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика, оплачиваются по
ценам, действовавшим в пределах срока выполнения Работ по настоящему Договору. При
этом оплата осуществляется за фактически выполненные Работы.
3.4. Стороны договорились, что Проектно-сметная документация, состав которой
определен в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), составляемая во
исполнение настоящего Договора, должна быть подготовлена в соответствии с
«Методикой оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту,
осуществляемых подрядным способом в ОАО «ЮРЭСК»» (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
3.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о
приемке-передаче выполненных работ по форме, утвержденной Заказчиком,
исполнительной сметы, составленной по факту выполнения работ по настоящему
Договору. При этом приемке не подлежат частичное выполнение Работ, отклоняющееся в
меньшую сторону от объемов, предусмотренных Техническим заданием, иными
Приложениями к настоящему Договору, квалифицируется как неисполнение обязанности
по выполнению Работ.
4. Порядок и условия оплаты
4.1. Заказчик вправе на основании обоснованного письменного обращения
Подрядчика произвести авансовое перечисление денежных средств в размере до 15
(пятнадцати) % от стоимости работ.
4.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
получения суммы авансового платежа в счет предстоящего выполнения Работ передать
Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа, оформленную в соответствии с
требованиями пункта 5.1 статьи 169 НК РФ.
4.3. Заказчик осуществляет окончательную оплату выполненных Работ в течение
30 (тридцати) дней после подписания обеими Сторонами Акта о приемке-передаче
выполненных работ, исполнительной сметы, составленной по факту выполнения работ по
настоящему Договору, полученного Заказчиком надлежащим образом оформленного
оригинала счета и счета-фактуры, а также документов, подтверждающих выполнение
Работ, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора и Техническим заданием
(Приложение № 1 к Договору). При этом оплата выполненных Подрядчиком Работ
производится за вычетом ранее выплаченного аванса.
4.4. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается
день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения Работ,
указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, и/или неисполнения или ненадлежащего
17
исполнения Подрядчиком обязательств по передаче документов, предусмотренных
пунктом 6.3 настоящего Договора и Техническим заданием, Заказчик вправе оплатить
выполненные Работы в течение 60 (шестидесяти) дней после приемки Работ в порядке,
предусмотренном в пунктах 6.2 - 6.7 настоящего Договора.
4.6. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт
Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт
Подрядчик.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом в полном объеме, в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), своими силами и средствами, в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов РФ, в счет
стоимости настоящего Договора.
5.1.2. Выполнить Работы в сроки, установленные в разделе 2 настоящего
Договора.
5.1.3. Согласовать разработанную в рамках настоящего Договора Проектносметную документацию, указанную в п. 1.4 Договора, с Заказчиком.
5.1.4. Своевременно и безвозмездно устранять замечания, полученные в ходе
рассмотрения уполномоченным органом разработанной Подрядчиком проектно-сметной
документации.
5.1.5. Обеспечить полноту и качество проектных решений, согласование,
утверждение и переутверждение проектно-сметной документации, внесение изменений и
исправлении в проектно-сметную документацию по замечаниям и заключениям
организаций и органов экспертизы, а также Заказчика.
5.1.6. Передать результат Работ Заказчику и подписать Акт о приемке-передаче
выполненных работ, а также предоставить Заказчику оригинал счета и счета-фактуры,
оформленных надлежащим образом.
5.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика.
5.1.8. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без
письменного согласия Заказчика.
5.1.9. Получить все допуски, разрешения, свидетельства саморегулирующих
организаций, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации.
В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или
производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний органов
государственного и муниципального контроля и надзора в связи с неисполнением
Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика
соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также
все причиненные в связи с этим убытки (в частности, компенсировать суммы уплаченных
АО «ЮРЭСК» административных штрафов).
5.1.10. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков
Работ.
5.1.11. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и
технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды,
соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований.
5.1.12. Нести ответственность за организацию и безопасное выполнение Работ.
5.1.13. Выполнять Работы в соответствие с требованиями технических
регламентов, СНиП, ГОСТ Р, Градостроительного кодекса РФ, правил промышленной
безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных
18
документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативнотехнических документов (включая нормативно-правовые акты ХМАО-Югры) и
нормативно-правовых актов РФ.
5.1.14. Передать исключительные права на разработанную в рамках настоящего
Договора проектно-сметную документацию Заказчику.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика
субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими
сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования,
связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.
5.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Принять Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, и подписать
Акт о приемке-передаче выполненных работ и иные документы, указанные в разделе 4
Договора или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
5.3.2. Оплатить Работы на условиях и в порядке, предусмотренных в разделах 3 и
4 настоящего Договора.
5.3.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.
5.4.2. Передавать Проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия
Подрядчика.
5.4.3. Использовать разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора
Проектно-сметную документацию без согласия Подрядчика многократно. Подписанием
настоящего Договора Подрядчик предоставляет согласие на использование Заказчиком
разработанной
Проектно-сметной документации неограниченное число
раз.
Исключительные права на Проектно-сметную документацию, состав которой указан в
Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), принадлежат Заказчику и
передаются Подрядчиком Заказчику с момента приемки Заказчиком Работ по настоящему
Договору.
5.4.4. Заказчик не обязан возмещать Подрядчику дополнительные расходы,
возникшие в связи с изменением исходных данных для выполнения Работ.
6. Выполнение и сдача-приемка Работ
6.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны
определили своих представителей.
6.1.1. Изменение представителей Сторон осуществляется путем направления в
адрес другой Стороны Договора письменного уведомления с указанием полной
информации о новом представителе (должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной
почты). Моментом изменения ответственного лица является день получения Стороной
такого уведомления.
6.2. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о необходимости участия в сдачеприемке Работ за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с
учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков
выполнения Работ) путем направления извещения ответственному представителю
Заказчика. Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес
Подрядчика подтверждения получения указанного извещения Заказчиком.
6.3. Приемка работ:
6.3.1. Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
19
завершения Работ результаты инженерных изысканий в 4 (четырёх) экземплярах на
бумажном носителе и на электронном носителе (CD/DVD) в формате PDF и в программах
MapInfo и AutoСad. Проектную и рабочую документацию в 4 (четырех) экземплярах на
бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для
редактирования формате) (CD/DVD) в формате PDF и в программах AutoСad, MapInfo,
Microsoft Word, Microsoft Excel. Сметную документацию (включая исполнительную
смету) в 4 (четырех) экземплярах в формате PDF и в программе «Гранд-смета». Вся
документация должна быть передана по Акту приемке выполненных работ.
6.3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документации,
указанной в п. 6.3.1. Договора утверждает ее, подписывает Акт о приемке проектноизыскательских работ или направляет мотивированный отказ с указанием перечня
необходимых доработок и сроками их выполнения.
6.3.3. Подрядчик обязан устранить замечания, полученные от уполномоченного
государственного органа, в срок, установленный Заказчиком, и внести в разработанную
проектно-сметную документацию все необходимые исправления. Исправленную
проектно-сметную документацию Подрядчик передает Заказчику в порядке,
установленным пунктом 6.3.1 настоящего Договора. Все исправления проектно-сметной
документации Подрядчик выполняет за свой счет.
6.3.4. Все работы по подготовке проектно-сметной документации, ее согласованию
во всех необходимых инстанциях и устранению замечаний должны быть выполнены в
пределах сроков, установленных в п. 2.1. Договора.
6.3.5. Приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы,
отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными
условиями настоящего Договора, а также частичное выполнение работ, отклоняющееся в
меньшую сторону от объемов, предусмотренных условиями настоящего Договора.
6.4. Заказчик вправе не оплачивать работы, если документы, указанные в пункте
6.3. настоящего Договора и Техническом задании (Приложение № 1 к Договору),
представлены не в полном объеме, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с
нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства
Российской Федерации и г. Ханты-Мансийска).
6.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего
Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе
Стороны поровну.
6.6. Подрядчик представляет Заказчику Отчет о выполненных работах. Данный
отчет должен содержать следующую информацию:
– перечень выполненных за отчетный период работ в виде справочной
информации,
– размер денежных средств, освоенных Подрядчиком по настоящему Договору на
отчетный период с расшифровкой цели их расходования. Все расходы должны быть
подтверждены надлежаще оформленными документами, подписанными Подрядчиком и
его контрагентом (Акты о приемке выполненных работ и др.), а также платежными
поручениями, подтверждающими факт перечисления денежных средств. Данные
документы передаются Заказчику вместе с Отчетом и являются его неотъемлемой частью.
6.7. Заказчик рассматривает представленный Подрядчиком Отчет со всеми
представленными документами в течение 5 (пяти) рабочих дней и утверждает его, о чем
делает отметку на данном Отчете, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от
его утверждения.
20
6.8. В целях уточнения сведений, содержащихся в Отчете, Заказчик вправе
направить Подрядчику письменный запрос. Подрядчик обязан представить
запрашиваемую информацию с приложением всех необходимых документов в течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика.
7. Гарантии Подрядчика
7.1. При обнаружении недостатков Проектно-сметной документации Подрядчик по
требованию Заказчика или организаций и органов экспертизы обязан безвозмездно
переделать Проектно-сметную документацию и произвести необходимые дополнительные
работы, связанные с устранением недостатков.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить все недостатки работ в срок, указанный
в уведомлении Заказчика или организаций и органов экспертизы.
7.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования
Заказчика информировать Заказчика о принятии мер по их устранению.
8. Ответственность Сторон
8.1. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных Работ
независимо от времени их обнаружения.
8.2. В случае нарушения конечного срока выполнения Работ, предусмотренного п.
2.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки
в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день
просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. При этом
стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
8.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с
отступлениями от условий настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован
Сторонами дополнительно, по выбору Заказчика:
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах;
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или
привлеченными Заказчиком третьими лицами.
8.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 8.3.
настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в
размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день
просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. При этом
стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
8.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 8.3.
настоящего Договора, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами
третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика в течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения требования Заказчика.
8.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных
документов, предусмотренных пунктами 6.3., 6.6. настоящего Договора, Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая)
% цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического
исполнения обязательства по Договору.
В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков
предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
уплаты неустойки в размере 0,15 (ноль целых и пятнадцать сотых) % цены настоящего
Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства
по Договору.
Нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов,
предусмотренных пунктами 6.3., 6.6. настоящего Договора, по настоящему Договору
21
влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение
настоящего Договора.
8.7. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму денежных
средств (неустойки и возмещение расходов) из денежных средств, причитающихся
Подрядчику за выполненные Работы. При этом Заказчик до удержания письменно
направляет Подрядчику уведомление об удержании.
8.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что убытки подлежат
уплате в полном объеме сверх неустойки, предусмотренной пунктами 8.1 – 8.6 настоящего
Договора.
8.9. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей
стороной письменного требования о ее уплате. Требование об уплате неустойки
рассматривается соответствующей стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты их получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ
принимается без учета НДС.
8.10. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
11. Расторжение Договора
11.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
настоящего Договора в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему Договору более
чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (десять) дней;
- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к
качеству выполняемых Работ;
- систематическое (более двух раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков
предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке
выполненных работ и других документов);
- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении
производства Работ;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 11.1 настоящего
Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора
по адресу Подрядчика, указанному в статье 13 настоящего Договора.
11.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
22
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет
недействительности Договора в целом.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями, за исключением
случаев, установленных пунктами 6.1.1 и 11.1 настоящего Договора.
Дополнительные соглашения с момента из заключения являются неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
12.4. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана
незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по
электронной почте или по факсу), и обеспечить получение Заказчиком письменного
уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих
изменений.
12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
12.6. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия
Заказчика.
12.7. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора:
Приложение № 1 – «Техническое задание» на ___ л.;
Приложение № 2 – «Методика оценки сметной стоимости работ по строительству и
ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ЮРЭСК»» на ____ л.;
Приложение № 3 - Календарный график выполнения работ на ____ л.
13. Адреса и реквизиты Сторон
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
______________________________________
(название организации)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
АО «ЮРЭСК»
_______________________________
(наименование должности)
Адрес места нахождения: 628012, ХантыМансийский Автономный округ – Югра
АО, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д.
52/1,
ИНН: 8601045152, КПП: 860101001
Р/с: 40602810467460000022
в Западно-Сибирском банке СБ РФ г.
Тюмень
К/с: 30101810800000000651,
БИК: 047102651
Тел: (3467) 318-595.
_______________________________
(наименование должности)
23
_________________
(подпись)
м.п.
_______________
(Ф. И.О.)
«____»__________ 20___ г.
__________________
м.п.
_______________
(Ф. И.О.)
«____»__________ 20___ г.
24
Приложение № 1
к Договору подряда №______
от «___» ____________ 201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ПО ОБЪЕКТУ
«Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИС КУЭ 3 уровня
в п. Коммунистический Советского района»
№
п/п
Перечень основных
данных и требований
Исходные данные
1.
Основание для
проектирования
1.1. Инвестиционная программа АО
централизованной зоне) на 2013-2017 гг.
2.
Наименование
2.1. Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с
монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Коммунистический
Советского района.
проекта
3.
4.
Район
«ЮРЭСК»
(по
строительства
3.1. Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район,
п. Коммунистический.
Заказчик - застройщик,
почтовый адрес
4.1. АО «Югорская региональная электросетевая компания»
(АО «ЮРЭСК»).
628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина,
д.52/1.
5.
Подрядная
организация
6.
Сроки и стоимость
проектирования
5.1. Определяется по итогам открытого запроса котировок
цен на выполнение проектно-изыскательских работ.
6.1. В соответствии с календарным планом производства
работ по договору, но не более 8 (восемь) месяцев с момента
(даты) подписания договора.
6.2. После опубликования протокола Победитель закупочной
процедуры обязан в течение 2 (двух) рабочих дней
представить Заказчику календарный план производства
работ по Договору.
25
7.
Объём работ
7.1. Однотрансформаторные КТП 10/0,4 кВ.
7.1.1. Проектом предусмотреть строительство шести
комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
(КТП 10/0,4 кВ), взамен существующих КТП 10/0,4 кВ
№16-801, №16-802, №16-807, №16-809; №16-812; №16-813.
Места установки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
определить проектом, в непосредственной близости от
существующих КТП 10/0,4 кВ №16-801, №16-802, №16-807,
№16-809; №16-812; №16-813.
7.1.2. Проектом предусмотреть строительство новой
комплектной трансформаторной подстанций КТП-10/0,4 кВ
расположенной по ул. Кооперативная-Тюменская. Место
установки трансформаторной подстанции определить
проектом, максимально близко к центру нагрузок.
7.1.3. Мощность трансформаторов определить проектом
расчетным путем, с учетом присоединяемых нагрузок (на
основании данных Советского филиала АО «ЮРЭСК»).
7.1.4. Проектируемые КТП-10/0,4 кВ - комплектные,
заводской готовности модульного исполнения в корпусе из
утепленных сэндвич панелей, проходного типа.
7.1.5. Тип фундаментов и способ установки КТП определить
проектом по результатам инженерных изысканий.
7.1.6. Тип трансформаторов 10/0,4 кВ – ТМГ12.
7.1.7. В РУ-10 кВ предусмотреть установку ячеек КСО с
выключателями нагрузки.
7.1.8. РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ укомплектовать панелями с
автоматическими выключателями, количество и токи
уточнить в процессе проектирования (на основании данных
Советского филиала АО «ЮРЭСК»).
7.1.9. Вводы на стороне 10 кВ и 0,4 кВ – кабельные.
7.1.10. Выполнить заземление и молниезащиту зданий
проектируемых КТП с установкой ОПН-10.
7.1.11. В проектируемых КТП-10/0,4 кВ предусмотреть:
26
- систему обогрева с использованием инфракрасного
оборудования с терморегулятором и датчиком;
- системы заземления и молниезащиты устанавливаемых
блоков и оборудования.
7.1.12. При необходимости на наружной стене
трансформаторных подстанций предусматривать установку
шкафов управления наружным освещением, взамен
существующих.
7.1.13. На нестандартное оборудование, электрические щиты
выдать задание заводу изготовителю.
7.1.14. Выполнить расчет величины реактивной мощности.
Предельно допустимое значение tgφ - не более 0,1. При
необходимости в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ предусмотреть
установку устройств компенсации реактивной мощности,
тип и мощность УКРМ определить проектом.
7.1.15. Выполнить расчёт релейной защиты и автоматики в
соответствии с ПУЭ и другими действующими
документами.
7.1.16. Общее количество проектируемых
КТП-10/0,4 кВ - 7 шт.
7.1.17. Предусмотреть демонтаж существующих
КТП-10/0,4 кВ №16-801, №16-802, №16-807, №16-809;
№16-812; №16-813, (6 шт.) принадлежащих АО «ЮРЭСК»:
- КТП 10/0,4 с ТМ 100 №1 (модульная, площадь застройки
9,00 кв. метров), 000004716;
- КТП 10/0,4 с ТМ 320 №2 (модульная, площадь застройки
2,90 кв. метров), 000004715;
- КТП 10/0,4 с ТМ 400 № 7 (площадь застройки 4,1 кв.
метров)п. Коммунистический Советского района,
000004712;
- КТП 10/0,4 с ТМ 250 №9 (модульная, площадь застройки
2,30 кв. метров), 000004710;
- КТП 10/0,4 с ТМ 400 № 12 (площадь застройки 2,30 кв.
метров) п. Коммунистический Советского района,
000004706;
27
- КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 13 (площадь застройки 2,30 кв.
метров) п. Коммунистический Советского района,
000004705.
7.2. Двухтрансформаторная КТП 10/0,4 кВ.
7.2.1. Проектом предусмотреть строительство комплектных
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (КТП 10/0,4 кВ):
взамен существующих КТП 10/0,4 кВ №16-806, №16-810,
7.2.2. Места установки трансформаторных подстанций
10/0,4 кВ определить проектом с размещением, в
непосредственной близости от существующих КТП 10/0,4
№16-806, №16-810.
7.2.3. Проектируемые КТП-10/0,4 кВ - комплектные, в
металлическом корпусе заводской готовности модульного
исполнения в корпусе из утепленных сэндвич панелей,
проходного типа.
7.2.4. Тип фундаментов и способ установки КТП определить
проектом по результатам инженерных изысканий.
7.2.5. Тип трансформаторов 10/0,4 кВ – ТМГ12. Мощность
силовых трансформаторов определить проектом расчетным
путем с учетом существующих нагрузок (на основании
данных Советского филиала АО «ЮРЭСК»).
7.2.6. В РУ-10 кВ предусмотреть установку ячеек КСО с
выключателями нагрузки.
7.2.7. РУ-0,4 кВ КТП укомплектовать панелями с
автоматическими выключателями. Секционирование шин
выполнить через АВР. Вводные и секционные
автоматические выключатели применить с моторным
приводом и микропроцессорными блоками защиты.
Алгоритм работы АВР согласовать с Заказчиком.
Количество и токи уточнить в процессе проектирования (на
основании данных Советского филиала АО «ЮРЭСК»).
7.2.8. Вводы на стороне 10 кВ и 0,4 кВ – кабельные.
7.2.9. Выполнить заземление и молниезащиту зданий
28
проектируемых КТП с установкой ОПН-10.
7.2.10. В проектируемых КТП-10/0,4 кВ предусмотреть:
- систему обогрева с использованием инфракрасного
оборудования с терморегулятором и датчиком;
- системы заземления и молниезащиты устанавливаемых
блоков и оборудования.
7.2.11. При необходимости на наружной стене
трансформаторных подстанций предусматривать установку
шкафов управления наружным освещением, взамен
существующих.
7.2.12. На нестандартное оборудование, электрические щиты
выдать задание заводу изготовителю.
7.2.13. Выполнить расчет величины реактивной мощности.
Предельно допустимое значение tgφ - не более 0,1. При
необходимости в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ предусмотреть
установку устройств компенсации реактивной мощности,
тип и мощность УКРМ определить проектом.
7.2.14. Выполнить расчёт релейной защиты и автоматики в
соответствии с ПУЭ и другими действующими
документами.
7.2.15. Общее количество проектируемых
двухтрансформаторных КТП-10/0,4 кВ - 2 шт.
7.2.16. Предусмотреть демонтаж существующих КТП-10/0,4
кВ №16-306, №16-307 (2 шт.) принадлежащих
АО «ЮРЭСК»:
- КТП 10/0,4 с 2*ТМ250 №6 (капитальная, площадь 18,00 кв.
метров), 000004713;
- КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 11 (площадь застройки 6,20 кв.
метров) п. Коммунистичесткий Советского района,
000004707);
7.3. Электроснабжение 10 кВ проектируемых
29
КТП-10/0,4 кВ.
7.3.1. Проектом предусмотреть строительство ЛЭП-10 кВ
взамен существующей ВЛ-10 кВ (яч.1 фидер «Поселок-1») от
РУ-10 кВ ПС110/35/10 кВ «Самза» до РУ-10 кВ
проектируемых КТП-10/0,4 кВ №16-806Н, №16-809Н;
№16-310Н; №16-812Н; №16-813Н; №16-816Н и до РУ-10 кВ
существующих КТП 10/0,4 кВ №16-805; №16-808; №16-815.
7.3.2. Предусмотреть строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ
ПС110/35/10 кВ «Самза» (яч.10 фидер «Поселок-2»)до
проектируемых РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ
проектируемых КТП-10/0,4 кВ №16-801Н, №16-802Н,
№16-806Н, №16-307Н, №16-310Н, №16-816Н и до РУ-10 кВ
существующих КТП 10/0,4 кВ №16-808; №16-815.
7.3.3. Количество цепей – 2 (две).
7.3.4. Выходы из РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Самза»
предусмотреть кабелями с изоляцией из сшитого
полиэтилена, в одножильном исполнении, с прокладкой
четвёртой, резервной жилы.
7.3.4. Марку и сечение кабеля определить проектом
расчетным путем с учетом существующих перспективных
нагрузок (на основании данных Советского филиала
АО «ЮРЭСК»).
7.3.5. Пересечение КЛ-10 кВ с автодорогами и
инженерными сетями выполнить в гильзах из ПНД труб.
Пересечение КЛ-10 кВ с автодорогами выполнить методом
горизонтального наклонного бурения.
7.3.6. В местах перехода КЛ в воздушную предусмотреть
установку разъединителей.
7.3.7. ВЛЗ-10 кВ выполнить проводом СИП-3. Материал
линейной арматуры - стекло.
7.3.8. Сечение провода 10 кВ определить расчетным путем, в
соответствии с ПУЭ, с учетом существующих нагрузок и
перспективных нагрузок (на основании данных Советского
филиала АО «ЮРЭСК»).
7.3.9. Опоры - железобетонные, способ установки опор
определить проектом по результатам инженерных
30
изысканий.
7.3.10. Общая протяжённость трассы ЛЭП-10 кВ,
ориентировочно – 7,5 км, уточнить при разработке проекта.
7.3.11. Предусмотреть демонтаж существующей ВЛ-10 кВ
(ориентировочная длина 5,100 км).
7.4. Сети электроснабжения 0,4 кВ.
7.4.1 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых
КТП-10/0,4 кВ с отпайками к вводам потребителей.
7.4.2. Магистральную ВЛИ-0,4 кВ выполнить на
железобетонных опорах проводом СИП-2, сечение проводов
определить расчетным путём с учётом существующих и
перспективных нагрузок.
7.4.3. При необходимости для возможности подключения
светильников наружного освещения предусмотреть на
опорах ВЛИ-0,4 кВ СИП-2 с фонарной жилой, монтаж и
подключение светильников наружного освещения.
7.4.4. Вводы в здания предусмотреть проводом СИП-4.
7.4.5. Общая протяженность трасс проектируемых сетей 0,4
кВ, ориентировочно – 36,1 км, уточнить при разработке
проекта.
7.4.6. Предусмотреть демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ
(ориентировочная длина 36,100 км).
7.5. Система АИИС КУЭ 3 уровня.
7.5.1. Разработать систему АИИС КУЭ 3-го уровня на базе
оборудования «Матрица», совокупность аппаратных
программных данных которой обеспечивает дистанционный
сбор, хранение и передачу информации для точек продажи и
контроля электроэнергии 0,4 кВ и у потребителей. Учесть
все необходимые параметры и особенности конкретного
объекта.
7.5.2. В РУ-0,4 кВ всех проектируемых КТП установить
31
маршрутизаторы типа RTR-512;
7.5.3 В РУ-0,4 кВ всех проектируемых КТП на вводах и на
всех отходящих линиях установить приборы учета
электроэнергии.
7.5.4. Для защиты от несанкционированного доступа
вторичные выводы трансформаторов тока должны быть
снабжены крышкой с возможностью пломбирования.
Рекомендуемый тип прибора учета согласовать с Заказчиком.
Узлы учета должны соответствовать требованиям раздела X
Постановления правительства РФ №442.
7.5.5. Установить приборы учёта на границе балансовой
принадлежности с потребителями.
8.
Выделение этапов
строительства
9.
Требования к составу и
оформлению
проектной
документации
8.1. Не требуется
9.1. Проектирование осуществлять в две стадии:
1 стадия – «Проектная документация».
2 стадия – «Рабочая документация».
9.2. Проектная документация:
9.2.1. Проектная документация должна быть выполнена в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 16. 02.
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» и ст.48 Градостроительного
кодекса РФ № 191-ФЗ.
9.2.2. Технико-экономические показатели объекта в разделе
«Пояснительная записка» оформить в соответствии с
приложенной формой (см. Приложение 1).
9.2.3. Раздел «Проект полосы отвода» разработать в
соответствии с требованиями градостроительного плана
земельного участка или проектом планировки территории и
проектом межевания территории п. Коммунистический
Советского района с указанием реквизитов данных проектов.
32
9.3. Рабочая документация:
9.3.1. Рабочая документация должна быть разработана в
соответствии с «Общими требованиями и рекомендациями
по составу и оформлению» (взамен ВСН 381-85).
9.3.2. В рабочей документации необходимо представить:
I. Для КТП 10/0,4 кВ:
Раздел «Архитектурно-строительная часть» выполнить в
соответствии с ГОСТ 21.501-93:
- общие данные;
- план компоновки КТП;
- план фундамента КТП с узлами и разрезами;
- цветовое решение фасада КТП.
Раздел «Генплан» выполнить в соответствии с
ГОСТ 21.508-93:
- общие данные;
- схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с требованиями
градостроительного плана земельного участка или проектом
планировки территории и проектом межевания территории
п. Коммунистический Советского района с указанием
реквизитов данных проектов;
- план организации рельефа и благоустройства;
- план земляных масс;
- сводный план сетей.
Раздел «Электротехнические решения»:
33
- общие данные;
- схемы электрических соединений на напряжении 10 и 0,4
кВ;
- план расстановки оборудования;
- расчет мощности трансформаторов;
- расчет и выбор контура заземления;
- расчет токов короткого замыкания;
- расчет уставок защит и выбор устройств РЗА;
- опросные листы.
II. Для ЛЭП 0,4-10 кВ:
Раздел «Электротехнические решения»:
- общие данные;
- ситуационный план;
- план трасс проектируемых сетей;
- однолинейная схема электроснабжения;
- схема электрических соединений 10 и 0,4 кВ;
- расчет токов короткого замыкания;
- расчет и выбор сечения кабелей (проводов);
- кабельный журнал (для КЛ);
- таблица прокладки кабелей в траншеях (для КЛ);
- ведомость опор (для ВЛ);
- поопорная схема (для ВЛ);
- информация о типе и количестве приборов учета
электроэнергии с указанием мест установки;
Раздел «Ограждение опор» (при необходимости).
III. Сборник спецификаций оборудования, изделий и
материалов отдельным альбомом.
34
9.4. Проектную и рабочую документацию необходимо
оформить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009.
10.
Исходные данные для
проектирования
10.1. Утверждённое техническое задание на выполнение
проектно-изыскательских работ.
10.2. Технические условия на присоединение к сетям
электроснабжения.
10.3. Представители проектной организации выезжают на
объект с целью его обследования, уточнения деталей
технического задания и сбора исходных данных, имеющихся
у Заказчика. Проектная организация самостоятельно
осуществляет сбор иных исходных данных, отсутствующих у
Заказчика,
необходимых
для
проектирования,
с
обязательным информированием (согласованием) Заказчика.
11.
Подготовка материалов
для выбора и
согласований
земельного участка
11.1. Сбор необходимых картографических материалов и
сведений Государственного земельного кадастра.
11.2. Описание и сравнение вариантов трасс (водотоки, леса,
дороги, пересечения с инженерными коммуникациями, а
также границы земельных участков). Выбор рекомендуемого
варианта.
11.3. Разработка, согласование с органами местного
самоуправления и Заказчиком плана (схемы) трассы
проектируемого объекта строительства на топографической
основе.
11.4. Согласованный план (схему) проектируемого объекта с
указанием ширины полосы отвода под строительство
предоставить Заказчику в электронном виде в формате
MapInfo Professional и на бумажном носителе.
12.
Требования к
выполнению
инженерных изысканий
12.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий согласно
СНиП 11. 02. 96 г., в соответствии со ст.
47«Градостроительного кодекса РФ» № 191-Ф3 в объёме,
необходимом для обеспечения возможности строительства
объектов согласно принятым техническим решениям.
35
13.
Требование по
предоставлению
исходных
13.1. При необходимости (по требованию Заказчика) на
начальной стадии проектирования, по мере готовности,
предоставить Заказчику следующие документы:
материалов для
оформления заявки на
- согласованные и утвержденные акты о выборе земельных
участков;
технологическое
присоединение
- ситуационный план расположения новых КТП;
- перечень энергопринимающих устройств с указанием
напряжения и расчетом максимальной мощности.
- точки присоединения проектируемых объектов
электросетевого хозяйства к существующим электрическим
сетям.
- источник (центр) питания (ПС 220, 110, 35, 20, 10 кВ, ДЭС
(ГТЭС, ГПЭС) с указанием собственника.
14.
Требование по
выполнению
технических условий
14.1. После оформление договора на технологическое
присоединение Заказчик передает подрядной организации
технические условия.
14.2. Все требования технических условий должны быть
учтены подрядчиком при разработке проектной
документации
15.
Требования к
разработке сметной
документации
15.1. Сметную документацию выполнить в соответствии с
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской
Федерации» по сметным нормативам (государственным или
территориальным – Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры), включенным в федеральный реестр сметных
нормативов в двух уровнях цен:
- в базисном уровне;
- в текущем (прогнозном) уровне с применением индексов
изменения сметной стоимости на текущий период.
Применение
ведомственных
(отраслевых)
сметных
нормативов и прейскурантов на услуги допускается после
согласования с Заказчиком.
36
15.2. В ССР стоимости строительства предусмотреть затраты
на пусконаладочные работы, индивидуальное и комплексное
опробование (вхолостую) всех видов оборудования и
технических установок с целью проверки качества их
монтажа. Стоимость пусконаладочных работ указать
отдельными сметными расчетами
(автоматизация,
энергоснабжение и т.д.).
15.3. В сметной документации учесть затраты на
изготовление и установку информационных табличек на
объекте по окончанию строительства. Параметры и
характеристики табличек принять по дополнительному
согласованию с Заказчиком.
15.4. Представить локальную ведомость
электронном виде в формате XLS (Excel).
16.
Требования к
согласованиям
ресурсов
16.1. Тип, марку, завод-изготовитель применяемого
оборудования, провода, кабеля, линейной арматуры,
устройств релейной защиты, автоматики и измерений,
конструкции опор, а также принципиальные решения по
схемам соединений, способу прокладки согласовать с
Заказчиком и эксплуатирующей организацией на стадии
проектирования.
16.2. Цветовое решение фасада КТП выполнить в
корпоративных цветах ОАО «ЮРЭСК», на основании
данных представленных заказчиком.
16.3. Трассы проектируемых ЛЭП согласовать со всеми
заинтересованными организациями (собственниками
пересекаемых сетей). Согласования представить на плане
размещения сетей в виде таблицы с расшифровкой
наименований согласующих организаций.
16.4. Определить собственника демонтируемых объектов
электросетевого хозяйства, получить разрешение на
демонтаж с указанием места складирования или утилизации
демонтированного имущества.
16.5. Материалы выбора и согласований необходимо
представить отдельным альбомом.
37
в
17.
Прохождение
Государственной или
негосударственной
экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий
17.1. Разработанную проектную документацию (без смет) и
результаты инженерных изысканий подрядная организация
передает в органы государственной или негосударственной
экспертизы.
17.2. Обеспечить прохождение экспертизы и получение
положительного заключения в 4 (четырех) экземплярах.
17.3. Цена договора на прохождение экспертизы и затраты,
связанные с получением положительного заключения,
входят в цену работ по договору подряда.
18.
Порядок передачи
проектно-сметной
документации и
материалов
инженерных изысканий
18.1. Проектная и рабочая документация должна быть сшита
в альбомы и передана в 4 (четырех) экземплярах на
бумажном носителе и на электронном носителе (CD/DVD) в
формате PDF и в программах AutoСad, MapInfo, Microsoft
Word, Microsoft Excel с сохранением файлов по названиям
разделов (подразделов) согласно состава проекта.
18.2. Сметная документация передается в 4 (четырех)
экземплярах на бумажном носителе и на электронном
носителе (CD/DVD) в формате PDF и в программе «Грандсмета».
18.3. Материалы инженерных изысканий передаются в 4
(четырёх) экземплярах на бумажном носителе и на
электронном носителе (CD/DVD) в формате PDF и в
программах MapInfo и AutoСad.
18.4. При сдаче-приемке работ необходимо предоставлять
следующие документы:
- акт сдачи-приемки проектной документации;
- накладная на передачу документации.
18.5. Разработанная проектно-сметная документация
является собственностью Заказчика и передача её третьим
лицам без его согласия не допускается.
38
19.
Дополнительные
требования
19.1. Ежемесячно предоставлять:
- отчет о ходе выполнения проектно-изыскательских работ
по приложенной форме (см. Приложение 2).
ПОДРЯДЧИК:
_____________________________________
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор АО «ЮРЭСК»
______________________ /_______________/
______________________ Б.И. Берлин
м.п.
м.п.
«___» ______________ 20___ г.
«___» ____________ 20 ___ г.
39
Приложение №1 к ТЗ
Перечень Технико-экономических показателей
При разработке раздела «Общая пояснительная записка» в составе проектно-сметной
документации для линейного объекта, в соответствии с постановлением №87, необходимо
отражать следующие технико-экономические показатели:
№ п/п
1
Наименование
Общая протяженность проектируемых линий 10(6)кВ
трассе), в т.ч.:


Ед. изм.
(по
ВЛ (ВЛЗ)
КЛ
км
км
км
2
Общая протяженность проектируемых линий 0,4кВ (по трассе), в т.ч.:


3
Количество вводов 0,4 кВ в т.ч.:


4
Воздушных, средней протяженностью …м
Кабельных, средней протяженностью … м
Общее количество проектируемых ТП-10/0,4 кВ, в т.ч.:

5
ВЛ (ВЛИ)
КЛ
тип и мощность ТП
Общее количество опор, в т.ч.:



Для линий 10 (6) кВ, указав материал опор
Для линий 0,4 кВ, указав материал опор
Для совместной подвески 10-0,4 кВ (при необходимости)
км
км
км
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
6
Расчетный максимум нагрузок на шинах 0,4 кВ проектируемых ТП
кВт
7
Продолжительность строительства
мес.
8
Сметная стоимость строительства (в ценах 2001г.), в т.ч.:



тыс. руб.
СМР;
Оборудования;
Прочие затраты.
Примечание: Данный перечень носит рекомендательный характер и может быть изменен.
40
Приложение № 2 к Техническому заданию
Отчет о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по объекту ………….(наименование) в рамках договора от…..№…. на ……… (дата)
____________________________________
(наименование проектной организации)
№п/п
Наименование вида
работ
согласно календарного
плана производства
работ
Период
реализации
согласно
календарного
плана
производства
работ
Выполнение в
% отношении
от объема
работ по этапу
Краткое описание
выполненных работ за
недельный период
Информация о
причинах, которые
могут привести к
переносу
установленных
сроков выполнения
работ по этапу
Ожидаемый
срок
завершения
работ по этапу
Примечание
1
2
3
4
5
6
Подпись ответственного лица:
Главный инженер проекта
_____________________________________ /Ф.И.О./
41
Приложение № 2 к Договору
подряда №__________________
от «___»___________
МЕТОДИКА
оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту,
осуществляемых подрядным способом в ОАО «ЮРЭСК»
1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки сметной стоимости
строительства новых, реконструкции и действующих зданий и сооружений, выполнения
строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ, а также технического
обслуживания оборудования, осуществляемых подрядным способом.
2. Оценка сметной стоимости строительства новых, реконструкции действующих
зданий и сооружений, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и
ремонтных работ, а также техническое обслуживание оборудования, осуществляемых
подрядным способом, производится на основании рабочей, предпроектной, проектной
документации, ведомости объемов работ, дефектной ведомости, проекта производства
работ и проекта организации работ, согласованных с заказчиком.
3. Оценка стоимости в сметной документации осуществляется в соответствии с:
3.1. Методикой определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя РФ от
5 марта 2004 г. № 15/1.
3. Сметными нормативами (государственными или территориальными – ХантыМансийского округа-Югры), включёнными в федеральный реестр сметных нормативов.
3.4. Нормативными и иными документами Минстроя России.
3.5. Базовыми ценами на работы по ремонту энергетического оборудования,
адекватными условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и
техперевооружению, разработанными ОАО «Центральное конструкторское бюро
«Энергоремонт».
3.6. Ведомственными укрупненными единичными расценками (ВУЕР) на ремонт и
техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений, разработанными
ОАО «Фирма ОРГРЭС»  филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС».
3.7. Сметно-нормативной базой на техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования, сооружений, устройств релейной защиты и противоаварийной
автоматики, средств диспетчерского технологического управления объектов
электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго» (СНБро).
3.8. Распоряжениями, приказами и постановлениями Правительства ХантыМансийского автономного округа и Региональной службы по тарифам Хантымансийского округа – Югры.
3.9. Приказами и распоряжениями ОАО «ЮРЭСК».
3.10. Основными положениями по разработке сметной документации (приложение
№ 1 к настоящей Методике).
4. Сметная документация составляется одним из следующих методов:
а) ресурсным методом;
б) базисно-индексным методом;
в) ресурсно-индексным методом;
г) на основе укрупнённых сметных нормативов.
5.Сметная документация составляется в текущем уровне цен.
6. В сметной документации указывается стоимость работ в двух уровнях цен:
а) в базисном уровне, определяемом на основе сметных норм и цен;
б) в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко
времени составления сметной документации.
42
7. Для приемки заказчиком строительно-монтажных, пусконаладочных и
ремонтных работ, выполненных подрядным способом, в соответствии с указаниями по
применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (услуг)
применяется форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденная
постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. Для приемки заказчиком
проектно-изыскательских и других прочих работ применяется «Акт приемки-передачи
выполненных работ (услуг)» по форме, утвержденной Заказчиком.
8. Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется форма № КС-3
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденная постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.
9. Для сокращения сроков согласования договоров подряда и проверки
достоверности претензий, предъявляемых к подрядным организациям, сметная
документация составляется с использованием сметных программных комплексов,
входящих в систему «АРПС 1.10», и представляется в ОАО «ЮРЭСК» на электронных и
бумажных носителях.
10. В договоре подряда указывается тип договорной цены – твердая или
приблизительная.
11. В заголовке сметы указываются:
а) номер сметы;
б) номера приложений к смете;
в) ссылка на документ, на основании которого приняты объемы и условия
производства работ (проект, опись работ, дефектная ведомость, акт на дополнительные
работы и т. д.);
г) ценовые факторы, на основании которых составлена сметная документация (дата
выполнения сметы);
д) вид затрат: новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий
ремонт и т. д.;
е) полное наименование объекта.
ж) инвентарный номер по бухгалтерскому учёту или № и дата договора аренды
(кроме объектов инвестиционной программы).
12. Сметные нормативы разработаны на основе принципа усреднения стоимости
применяемых машин, механизмов и материалов. В тех случаях, когда расценки на
материальные ресурсы, предлагаемые сметной нормативной базой, отличаются от
фактических характеристик и стоимости ресурса, разрешается включать в расценку
ресурсы по их фактической стоимости.
13. Стоимость работ по ремонту энергетического оборудования определяется с
применением:
а) базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватными
условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и
техперевооружению, разработанных ОАО «Центральное конструкторское бюро
«Энергоремонт»;
б) ведомственных укрупненных единичных расценок (ВУЕР) на ремонт и
техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений, разработанных ОАО
«Фирма ОРГРЭС»  филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС»;
в) сметно-нормативной базы на техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования, сооружений, устройств релейной защиты и противоаварийной
автоматики, средств диспетчерского технологического управления объектов
электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго» (СНБро).
14. При определении стоимости работ по ремонту энергетического оборудования
поправочный коэффициент обосновывается подрядной организацией согласно
техническим частям сборников и согласовывается с заказчиком.
43
15. В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок
отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается
разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и расценок, которые
утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта).
16. В соответствии с пунктом 4.22 МДС 81-35.2004 расход материальных ресурсов
определяется в физических единицах измерения (м3, м2, т и др.), а стоимость их
указывается в сметной документации (ведомости договорных цен, сметы) независимо от
того, кто их приобретал - заказчик или подрядчик.
17. В локальных сметных расчетах (сметах) построчные и итоговые цифры
округляются до двух знаков после запятой.
В объектных сметных расчетах (сметах) итоговые суммы из локальных сметных
расчетов (смет) указываются в тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до
двух знаков после запятой.
В сводных сметных расчетах стоимости строительства или ремонта (сводках
затрат) итоговые суммы из объектных сметных расчетов (смет) указываются в тысячах
рублей с округлением до двух знаков после запятой.
Сумма налогов не округляется.
18. При определении стоимости проектных и изыскательских работ применяются
индексы изменения стоимости проектных и изыскательских работ, рекомендованные
Минстроем России на текущий период.
19. Ведомственные сметные нормативы и прейскуранты на услуги применяются
после согласования с заказчиком.
Приложение № 1 – «Основные положения по разработке сметной документации» на 6 л.
44
Приложение № 1 к Методике оценки сметной
стоимости работ по строительству и ремонту,
осуществляемых подрядным способом в ОАО
«ЮРЭСК»
Основные положения по разработке сметной документации
№
п/п
1.
Наименование
работ и затрат
Прямые затраты
1.1.
Основная зарплата
рабочих и зарплата
рабочих,
обслуживающих
механизмы
Обоснование
Методика определения
стоимости строительной
продукции на территории
Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденная
постановлением Госстроя РФ
от 5 марта 2004 г. № 15/1.
Методика определения
стоимости строительной
продукции на территории
Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденная
постановлением Госстроя РФ
от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Сметные нормативы
(государственные или
территориальные – ХантыМансийского округа-Югры),
включённые в федеральный
реестр сметных нормативов.
Индексы к полной стоимости
строительно-монтажных работ,
индексы к элементам прямых
затрат по видам строительномонтажных работ, индексы к
каждой единичной расценке.
Методические рекомендации
по определению размера
средств на оплату труда (МДС
83-1.99);
Сборники сметных цен
Порядок определения стоимости
Сметные нормативы (государственные или
территориальные – Ханты-Мансийского
округа-Югры), включённые в федеральный
реестр сметных нормативов, подлежащие
применению при определении сметной
стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств
федерального бюджета.
Базисно-индексный метод:
Сметные нормативы (государственные или
территориальные – Ханты-Мансийского
округа-Югры), включённые в федеральный
реестр сметных нормативов.
Ведомственные нормативы и прейскуранты
с поправочными коэффициентами,
согласованными с заказчиком.
Ресурсный метод:
Исходя из нормативной потребности
необходимых трудозатрат (чел/час), взятых
на основе сметных нормативов
(государственных или территориальных –
Ханты-Мансийского округа-Югры),
включённых в федеральный реестр
сметных нормативов и тарифных ставок по
квалификационным разрядам, но не выше
тарифных ставок, приведенных в
ежеквартальной информации о средних
сметных ценах на основные строительные
ресурсы, устанавливаемых для объектов
строительства и ремонта, финансируемых с
привлечением средств бюджета ХМАО –
Югры на текущий период, рекомендуемых
Региональной службой по тарифам ХантыМансийского автономного округа – Югры
(показатели часовой оплаты труда рабочихстроителей, занятых на строительномонтажных работах в жилищногражданском и промышленном
строительстве, показатели часовой оплаты
труда пусконаладочного персонала).
Изменения только по письменному
согласованию с заказчиком, с приложением
обосновывающих документов.
45
№
п/п
1.2.
Наименование
работ и затрат
Затраты
на
эксплуатацию
машин
и
механизмов
Обоснование
Методика определения
стоимости строительной
продукции на территории
Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденная
постановлением Госстроя РФ
от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Индексы к полной стоимости
строительно-монтажных работ,
индексы к элементам прямых
затрат по видам строительномонтажных работ, индексы к
каждой единичной расценке.
Методические указания по
разработке сметных норм и
расценок на эксплуатацию
строительных машин и
автотранспортных средств
(МДС 81-3.99);
Сборники сметных цен.
1.3.
Материальные
ресурсы
Методика определения
стоимости строительной
продукции на территории
Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденная
постановлением Госстроя РФ
от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Порядок определения стоимости
Базисно-индексный метод:
Сметные нормативы (государственные или
территориальные – Ханты-Мансийского
округа-Югры), включённые в федеральный
реестр сметных нормативов.
Ведомственные нормативы и прейскуранты
с поправочными коэффициентами,
согласованными с заказчиком.
Ресурсный метод:
Исходя из нормативной потребности
необходимых машин (маш/час), взятых на
основе сметных нормативов
(государственных или территориальных –
Ханты-Мансийского округа-Югры),
включённых в федеральный реестр единых
или по данным проекта организации
строительства (ПОС), проектов
производства работ (ППР) и
соответствующей цены 1 маш/час, но не
более чем приведенные в ежеквартальной
информации о средних сметных ценах на
основные строительные ресурсы,
устанавливаемых для объектов
строительства и ремонта, финансируемых с
привлечением средств бюджета ХМАО –
Югры на текущий период, рекомендуемых
Региональной службой по тарифам ХантыМансийского автономного округа – Югры
(сметная стоимость 1 маш/часа
эксплуатации строительных машин,
механизмов и автотранспортных средств
для применения в ХМАО-Югре).
Изменения только по письменному
согласованию с заказчиком, с приложением
обосновывающих документов.
Базисно-индексный метод:
Сметные нормативы (государственные или
территориальные – Ханты-Мансийского
округа-Югры), включённые в федеральный
реестр сметных нормативов.
Ведомственные нормативы и прейскуранты
с поправочными коэффициентами,
согласованными с заказчиком;
Индексы к полной стоимости
строительно-монтажных работ,
индексы к элементам прямых
затрат по видам строительномонтажных работ, индексы к
каждой единичной расценке.
Индексы изменения сметной
стоимости оборудования,
рекомендованных Минстроем
Сметные цены на материальные ресурсы,
не вошедшие в сборник ССЦ, принимаются
по данным производителей (поставщиков),
а также на основании данных
бухгалтерского, складского,
производственно учета с последующим
пересчетом в базисный уровень цен по
соответствующим индексам изменения цен;
46
№
п/п
Наименование
работ и затрат
Обоснование
России;
Сборники сметных цен
Порядок определения стоимости
Цена приобретения оборудования может
определяться на основании информации,
предоставляемой поставщиками
оборудования с последующим пересчетом в
базисный уровень цен по соответствующим
индексам изменения цен.
Ресурсный метод:
Исходя из нормативной потребности по
фактическим ценам, но не выше средне
сложившихся цен в регионе, приведенных в
ежеквартальной информации о средних
сметных ценах на основные строительные
ресурсы, устанавливаемых для объектов
строительства и ремонта, финансируемых с
привлечением средств бюджета ХМАО –
Югры на текущий период, рекомендуемых
Региональной службой по тарифам ХантыМансийского автономного округа – Югры
на текущий период.
В исключительных случаях при
невозможности приобретения материалов
по средним ценам применение материалов
с более высокими ценами согласовывать с
заказчиком письменно до начала
производства работ, с приложением
обосновывающих документов.
Величину транспортных расходов по
доставке материальных ресурсов до
приобъектного склада определять исходя
из данных об источниках их получения,
наиболее рациональных способах их
транспортирования по кратчайшему
расстоянию и тарифов на перевозку грузов.
Тарифы на перевозку грузов
автомобильным транспортом и погрузочноразгрузочные работы принимать в
соответствии с классификацией грузов на
основании ежеквартальной информации о
средних сметных ценах на основные
строительные ресурсы, устанавливаемых
для объектов строительства и ремонта,
финансируемых с привлечением средств
бюджета ХМАО – Югры на текущий
период, рекомендуемых Региональной
службой по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (сметные цены
на погрузочно-разгрузочные работы,
сметные цены на перевозку грузов для
строительства).
Для материалов, включенных в сметный
расчет по счету (прайс-листу),
дополнительные транспортно47
№
п/п
1.4.
Наименование
работ и затрат
Дополнительные
затраты
на
усложненные
условия
производства работ
Обоснование
Методика определения
стоимости строительной
продукции на территории
Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденная
постановлением Госстроя РФ
от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Сметные нормативы
(государственные или
территориальные – ХантыМансийского округа-Югры),
включённые в федеральный
реестр сметных нормативов.
2.
Накладные расходы
3.
Сметная прибыль
Письмо Федерального
агентства по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству от 23 июня 2004 г.
№ АП-3230/06.
Методические указания по
определению величины
накладных расходов в
строительстве,
осуществляемом в районах
Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним (МДС 8134.2004);
Письма Федерального
агентства по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству от 17 мая 2004 г. №
АП-2725/06 и от 31 января
2005 г. № ЮТ-260/06
(с изменениями, внесенными
письмом Минрегиона РФ от 6
декабря 2010 г. № 41099КК/08);
Письмо Минрегиона РФ от 21
февраля 2011 г. № 3757-КК/08;
Письмо Минрегиона РФ от 1
марта 2011 г. № 4391-КК/08;
Письмо Минрегиона РФ от 17
марта 2011 г. № 6056-ИП/08.
Методические указания по
определению величины
сметной прибыли в
строительстве
(МДС 81-25.2001);
Письмо Федерального
агентства по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству от 18 ноября 2004 г.
№ АП-5536/06 (в редакции
Порядок определения стоимости
заготовительские затраты, обоснованные
проектом организации строительства
(ПОС) или другими подтверждающими
документами, должны учитываться в виде
поправок непосредственно в сметной
документации и согласовываться между
подрядчиком и заказчиком.
Применять к нормам затрат труда,
основной заработной плате рабочих,
нормам времени и затратам на
эксплуатацию машин (включая затраты
труда и заработную плату рабочих,
обслуживающих машины).
Данные затраты учитывать на основании
ПОС, ППР и дефектных ведомостей,
ведомостей объемов работ, утвержденных
заказчиком.
Определяются в процентах по нормативам,
установленным от фонда оплаты труда
рабочих-строителей и механизаторов.
Определяются в процентах по нормативам,
установленным от фонда оплаты труда
рабочих-строителей и механизаторов.
48
№
п/п
Наименование
работ и затрат
Обоснование
письма Росстроя от 8 февраля
2008 г. № ВБ-338/02,
с изменениями, внесенными
письмом Минрегиона РФ от 6
декабря 2010 г. № 41099КК/08);
Письмо Минрегиона РФ от 21
февраля 2011 г. № 3757-КК/08;
Письмо Минрегиона РФ от 1
марта 2011 г. № 4391-КК/08;
письмо Минрегиона РФ от 17
марта 2011 г. № 6056-ИП/08.
Сборник сметных норм затрат
на строительство временных
зданий и сооружений (ГСН 8105-01-2001);
Сборник сметных норм затрат
на строительство временных
зданий и сооружений при
производстве ремонтностроительных работ (ГСНр 8105-01-2001).
4.
Затраты
на
временные здания и
сооружения
5.
Затраты
на
удорожание
производства работ
в зимнее время
Сборник сметных норм
дополнительных затрат при
производстве строительномонтажных работ в зимнее
время (ГСН 81-05-02-2001);
Сборник сметных норм
дополнительных затрат при
производстве ремонтностроительных работ в зимнее
время (ГСНр 81-05-02-2001).
6.
Прочие работы и
затраты
Методика определения
стоимости строительной
продукции на территории
Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденная
постановлением Госстроя РФ
Порядок определения стоимости
Размер средств, предназначенных для
возведения титульных зданий и
сооружений может определяться: по
расчету, основанному на данных ПОС в
соответствии с необходимым набором
титульных временных зданий и
сооружений или по нормам, приведенным в
Сборнике сметных норм и затрат на
строительство временных зданий и
сооружений ГСН81-05-01-2001 и ГСНр8105-01-2001, в процентах от сметной
стоимости строительных (ремонтностроительных) и монтажных работ по
итогам глав (1-7) сводного сметного
расчета и дополнительными затратами не
учтенными сметными нормам.
Одновременное использование указанных
способов не допускается.
Нетитульные временные здания и
сооружения оплачиваются за счет
накладных расходов.
Дополнительные затраты при производстве
строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время по
отдельным видам строительства (ремонта)
следует определять по нормам сборников,
установленным в процентах от сметной
стоимости строительных и монтажных
работ по итогу глав 1-8 сводного сметного
расчета стоимости строительства. Нормы
являются среднегодовыми и при расчетах
за выполненные строительно-монтажные
работы применяются независимо от
фактического времени года, в течении
которого осуществлялось строительство
(ремонт).
Если работы подрядчика разовые и
происходят в летний период и в
отапливаемых зданиях и сооружениях,
данные затраты на усмотрение заказчика
могут не учитываться.
Принимать по приложению № 8 к МДС 8135.2004 и только при фактическом наличии
у подрядчика работ и затрат, отраженных
отдельно в договоре подряда.
49
№
п/п
Наименование
работ и затрат
Обоснование
Порядок определения стоимости
от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Индексы изменения сметной
стоимости прочих работ и
затрат, рекомендованные
Минстроем России;
7.
Проектные
изыскательские
работы
и
Методика определения
стоимости строительной
продукции на территории
Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденная
постановлением Госстроя РФ
от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Методические указания по
применению справочников
базовых цен на проектные
работы в строительстве, 2009
г.;
Методическое пособие по
определению стоимости
инженерных изысканий для
строительства. Выпуск 1 , 2004
г.;
Сметные нормативы
(государственные или
территориальные – ХантыМансийского округа-Югры),
включённые в федеральный
реестр сметных нормативов.
Постановление Правительства
РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О
составе разделов проектной
документации и требованиях к
их содержанию».
8.
Непредвиденные
работы и затраты
Методика определения
стоимости строительной
продукции на территории
Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденная
постановлением Госстроя РФ
от 5 марта 2004 г. № 15/1,
пункт 4.96.
Стоимость проектно-изыскательских работ
определяется на основании смет,
составленных проектными организациями
по форме № 1пс, № 2пс и 3п.
Сметы по форме № 2п составляются в
базовых ценах и использованием
Справочников базовых цен на проектные и
изыскательские работы для строительства
отдельно на проектные и изыскательские
работы.
В случае отсутствия цен на проектирование
отдельных объектов в справочниках
базовых цен, стоимость проектноизыскательских работ может определяться
по себестоимости и сложившемуся уровню
рентабельности в проектной организации
по форме № 3п.
Итоги по сметам на проектные и
изыскательские работы, составленные по
формам № 2п, № 3п по стройке в целом,
учитываются в смете, составленной по
форме № 2п.
Пересчет смет в текущие цены
осуществляется по индексам изменения
стоимости проектных и изыскательских
работ, рекомендованным Минстроем
России на текущий период.
В размере:
2%  для объектов непроизводственного
назначения;
3%  для объектов производственного
назначения, при ремонте, реконструкции и
реставрации.
50
Приложение № 3 к Договору
подряда №__________________
от «___»___________
Календарный график выполнения работ
Сроки (периоды) выполнения работ
№
п/п
Наименование выполняемых работ
Начало выполнения
работ
Окончание выполнения
работ
ИТОГО
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
АО «ЮРЭСК»
____________________ /Б.И. Берлин/
51
Приложение № 8
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО
ОБЪЕКТУ
«Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИС КУЭ 3
уровня
в п. Коммунистический Советского района»
№
п/п
Перечень основных
данных и требований
Исходные данные
1.
Основание для
проектирования
1.1. Инвестиционная программа АО
централизованной зоне) на 2013-2017 гг.
2.
Наименование
2.1. Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с
монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Коммунистический
Советского района.
проекта
3.
4.
Район
«ЮРЭСК»
(по
строительства
3.1. Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район,
п. Коммунистический.
Заказчик - застройщик,
почтовый адрес
4.1. АО «Югорская региональная электросетевая компания»
(АО «ЮРЭСК»).
628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина,
д.52/1.
5.
Подрядная
организация
6.
Сроки и стоимость
проектирования
5.1. Определяется по итогам открытого запроса котировок
цен на выполнение проектно-изыскательских работ.
6.1. В соответствии с календарным планом производства
работ по договору, но не более 8 (восемь) месяцев с момента
(даты) подписания договора.
6.2. После опубликования протокола Победитель закупочной
процедуры обязан в течение 2 (двух) рабочих дней
представить Заказчику календарный план производства
52
работ по Договору.
7.
Объём работ
7.1. Однотрансформаторные КТП 10/0,4 кВ.
7.1.1. Проектом предусмотреть строительство шести
комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
(КТП 10/0,4 кВ), взамен существующих КТП 10/0,4 кВ
№16-801, №16-802, №16-807, №16-809; №16-812; №16-813.
Места установки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
определить проектом, в непосредственной близости от
существующих КТП 10/0,4 кВ №16-801, №16-802, №16-807,
№16-809; №16-812; №16-813.
7.1.2. Проектом предусмотреть строительство новой
комплектной трансформаторной подстанций КТП-10/0,4 кВ
расположенной по ул. Кооперативная-Тюменская. Место
установки трансформаторной подстанции определить
проектом, максимально близко к центру нагрузок.
7.1.3. Мощность трансформаторов определить проектом
расчетным путем, с учетом присоединяемых нагрузок (на
основании данных Советского филиала АО «ЮРЭСК»).
7.1.4. Проектируемые КТП-10/0,4 кВ - комплектные,
заводской готовности модульного исполнения в корпусе из
утепленных сэндвич панелей, проходного типа.
7.1.5. Тип фундаментов и способ установки КТП определить
проектом по результатам инженерных изысканий.
7.1.6. Тип трансформаторов 10/0,4 кВ – ТМГ12.
7.1.7. В РУ-10 кВ предусмотреть установку ячеек КСО с
выключателями нагрузки.
7.1.8. РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ укомплектовать панелями с
автоматическими выключателями, количество и токи
уточнить в процессе проектирования (на основании данных
Советского филиала АО «ЮРЭСК»).
7.1.9. Вводы на стороне 10 кВ и 0,4 кВ – кабельные.
7.1.10. Выполнить заземление и молниезащиту зданий
53
проектируемых КТП с установкой ОПН-10.
7.1.11. В проектируемых КТП-10/0,4 кВ предусмотреть:
- систему обогрева с использованием инфракрасного
оборудования с терморегулятором и датчиком;
- системы заземления и молниезащиты устанавливаемых
блоков и оборудования.
7.1.12. При необходимости на наружной стене
трансформаторных подстанций предусматривать установку
шкафов управления наружным освещением, взамен
существующих.
7.1.13. На нестандартное оборудование, электрические щиты
выдать задание заводу изготовителю.
7.1.14. Выполнить расчет величины реактивной мощности.
Предельно допустимое значение tgφ - не более 0,1. При
необходимости в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ предусмотреть
установку устройств компенсации реактивной мощности,
тип и мощность УКРМ определить проектом.
7.1.15. Выполнить расчёт релейной защиты и автоматики в
соответствии с ПУЭ и другими действующими
документами.
7.1.16. Общее количество проектируемых
КТП-10/0,4 кВ - 7 шт.
7.1.17. Предусмотреть демонтаж существующих
КТП-10/0,4 кВ №16-801, №16-802, №16-807, №16-809;
№16-812; №16-813, (6 шт.) принадлежащих АО «ЮРЭСК»:
- КТП 10/0,4 с ТМ 100 №1 (модульная, площадь застройки
9,00 кв. метров), 000004716;
- КТП 10/0,4 с ТМ 320 №2 (модульная, площадь застройки
2,90 кв. метров), 000004715;
- КТП 10/0,4 с ТМ 400 № 7 (площадь застройки 4,1 кв.
метров)п. Коммунистический Советского района,
000004712;
- КТП 10/0,4 с ТМ 250 №9 (модульная, площадь застройки
54
2,30 кв. метров), 000004710;
- КТП 10/0,4 с ТМ 400 № 12 (площадь застройки 2,30 кв.
метров) п. Коммунистический Советского района,
000004706;
- КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 13 (площадь застройки 2,30 кв.
метров) п. Коммунистический Советского района,
000004705.
7.2. Двухтрансформаторная КТП 10/0,4 кВ.
7.2.1. Проектом предусмотреть строительство комплектных
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (КТП 10/0,4 кВ):
взамен существующих КТП 10/0,4 кВ №16-806, №16-810,
7.2.2. Места установки трансформаторных подстанций
10/0,4 кВ определить проектом с размещением, в
непосредственной близости от существующих КТП 10/0,4
№16-806, №16-810.
7.2.3. Проектируемые КТП-10/0,4 кВ - комплектные, в
металлическом корпусе заводской готовности модульного
исполнения в корпусе из утепленных сэндвич панелей,
проходного типа.
7.2.4. Тип фундаментов и способ установки КТП определить
проектом по результатам инженерных изысканий.
7.2.5. Тип трансформаторов 10/0,4 кВ – ТМГ12. Мощность
силовых трансформаторов определить проектом расчетным
путем с учетом существующих нагрузок (на основании
данных Советского филиала АО «ЮРЭСК»).
7.2.6. В РУ-10 кВ предусмотреть установку ячеек КСО с
выключателями нагрузки.
7.2.7. РУ-0,4 кВ КТП укомплектовать панелями с
автоматическими выключателями. Секционирование шин
выполнить через АВР. Вводные и секционные
автоматические выключатели применить с моторным
приводом и микропроцессорными блоками защиты.
Алгоритм работы АВР согласовать с Заказчиком.
55
Количество и токи уточнить в процессе проектирования (на
основании данных Советского филиала АО «ЮРЭСК»).
7.2.8. Вводы на стороне 10 кВ и 0,4 кВ – кабельные.
7.2.9. Выполнить заземление и молниезащиту зданий
проектируемых КТП с установкой ОПН-10.
7.2.10. В проектируемых КТП-10/0,4 кВ предусмотреть:
- систему обогрева с использованием инфракрасного
оборудования с терморегулятором и датчиком;
- системы заземления и молниезащиты устанавливаемых
блоков и оборудования.
7.2.11. При необходимости на наружной стене
трансформаторных подстанций предусматривать установку
шкафов управления наружным освещением, взамен
существующих.
7.2.12. На нестандартное оборудование, электрические щиты
выдать задание заводу изготовителю.
7.2.13. Выполнить расчет величины реактивной мощности.
Предельно допустимое значение tgφ - не более 0,1. При
необходимости в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ предусмотреть
установку устройств компенсации реактивной мощности,
тип и мощность УКРМ определить проектом.
7.2.14. Выполнить расчёт релейной защиты и автоматики в
соответствии с ПУЭ и другими действующими
документами.
7.2.15. Общее количество проектируемых
двухтрансформаторных КТП-10/0,4 кВ - 2 шт.
7.2.16. Предусмотреть демонтаж существующих КТП-10/0,4
кВ №16-306, №16-307 (2 шт.) принадлежащих
АО «ЮРЭСК»:
- КТП 10/0,4 с 2*ТМ250 №6 (капитальная, площадь 18,00 кв.
метров), 000004713;
56
- КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 11 (площадь застройки 6,20 кв.
метров) п. Коммунистичесткий Советского района,
000004707);
7.3. Электроснабжение 10 кВ проектируемых
КТП-10/0,4 кВ.
7.3.1. Проектом предусмотреть строительство ЛЭП-10 кВ
взамен существующей ВЛ-10 кВ (яч.1 фидер «Поселок-1») от
РУ-10 кВ ПС110/35/10 кВ «Самза» до РУ-10 кВ
проектируемых КТП-10/0,4 кВ №16-806Н, №16-809Н;
№16-310Н; №16-812Н; №16-813Н; №16-816Н и до РУ-10 кВ
существующих КТП 10/0,4 кВ №16-805; №16-808; №16-815.
7.3.2. Предусмотреть строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ
ПС110/35/10 кВ «Самза» (яч.10 фидер «Поселок-2»)до
проектируемых РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ
проектируемых КТП-10/0,4 кВ №16-801Н, №16-802Н,
№16-806Н, №16-307Н, №16-310Н, №16-816Н и до РУ-10 кВ
существующих КТП 10/0,4 кВ №16-808; №16-815.
7.3.3. Количество цепей – 2 (две).
7.3.4. Выходы из РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Самза»
предусмотреть кабелями с изоляцией из сшитого
полиэтилена, в одножильном исполнении, с прокладкой
четвёртой, резервной жилы.
7.3.4. Марку и сечение кабеля определить проектом
расчетным путем с учетом существующих перспективных
нагрузок (на основании данных Советского филиала
АО «ЮРЭСК»).
7.3.5. Пересечение КЛ-10 кВ с автодорогами и
инженерными сетями выполнить в гильзах из ПНД труб.
Пересечение КЛ-10 кВ с автодорогами выполнить методом
горизонтального наклонного бурения.
7.3.6. В местах перехода КЛ в воздушную предусмотреть
установку разъединителей.
7.3.7. ВЛЗ-10 кВ выполнить проводом СИП-3. Материал
линейной арматуры - стекло.
57
7.3.8. Сечение провода 10 кВ определить расчетным путем, в
соответствии с ПУЭ, с учетом существующих нагрузок и
перспективных нагрузок (на основании данных Советского
филиала АО «ЮРЭСК»).
7.3.9. Опоры - железобетонные, способ установки опор
определить проектом по результатам инженерных
изысканий.
7.3.10. Общая протяжённость трассы ЛЭП-10 кВ,
ориентировочно – 7,5 км, уточнить при разработке проекта.
7.3.11. Предусмотреть демонтаж существующей ВЛ-10 кВ
(ориентировочная длина 5,100 км).
7.4. Сети электроснабжения 0,4 кВ.
7.4.1 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых
КТП-10/0,4 кВ с отпайками к вводам потребителей.
7.4.2. Магистральную ВЛИ-0,4 кВ выполнить на
железобетонных опорах проводом СИП-2, сечение проводов
определить расчетным путём с учётом существующих и
перспективных нагрузок.
7.4.3. При необходимости для возможности подключения
светильников наружного освещения предусмотреть на
опорах ВЛИ-0,4 кВ СИП-2 с фонарной жилой, монтаж и
подключение светильников наружного освещения.
7.4.4. Вводы в здания предусмотреть проводом СИП-4.
7.4.5. Общая протяженность трасс проектируемых сетей 0,4
кВ, ориентировочно – 36,1 км, уточнить при разработке
проекта.
7.4.6. Предусмотреть демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ
(ориентировочная длина 36,100 км).
7.5. Система АИИС КУЭ 3 уровня.
7.5.1. Разработать систему АИИС КУЭ 3-го уровня на базе
58
оборудования «Матрица», совокупность аппаратных
программных данных которой обеспечивает дистанционный
сбор, хранение и передачу информации для точек продажи и
контроля электроэнергии 0,4 кВ и у потребителей. Учесть
все необходимые параметры и особенности конкретного
объекта.
7.5.2. В РУ-0,4 кВ всех проектируемых КТП установить
маршрутизаторы типа RTR-512;
7.5.3 В РУ-0,4 кВ всех проектируемых КТП на вводах и на
всех отходящих линиях установить приборы учета
электроэнергии.
7.5.4. Для защиты от несанкционированного доступа
вторичные выводы трансформаторов тока должны быть
снабжены крышкой с возможностью пломбирования.
Рекомендуемый тип прибора учета согласовать с Заказчиком.
Узлы учета должны соответствовать требованиям раздела X
Постановления правительства РФ №442.
7.5.5. Установить приборы учёта на границе балансовой
принадлежности с потребителями.
8.
Выделение этапов
строительства
9.
Требования к составу и
оформлению
проектной
документации
8.1. Не требуется
9.1. Проектирование осуществлять в две стадии:
1 стадия – «Проектная документация».
2 стадия – «Рабочая документация».
9.2. Проектная документация:
9.2.1. Проектная документация должна быть выполнена в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 16. 02.
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» и ст.48 Градостроительного
кодекса РФ № 191-ФЗ.
59
9.2.2. Технико-экономические показатели объекта в разделе
«Пояснительная записка» оформить в соответствии с
приложенной формой (см. Приложение 1).
9.2.3. Раздел «Проект полосы отвода» разработать в
соответствии с требованиями градостроительного плана
земельного участка или проектом планировки территории и
проектом межевания территории п. Коммунистический
Советского района с указанием реквизитов данных проектов.
9.3. Рабочая документация:
9.3.1. Рабочая документация должна быть разработана в
соответствии с «Общими требованиями и рекомендациями
по составу и оформлению» (взамен ВСН 381-85).
9.3.2. В рабочей документации необходимо представить:
I. Для КТП 10/0,4 кВ:
Раздел «Архитектурно-строительная часть» выполнить в
соответствии с ГОСТ 21.501-93:
- общие данные;
- план компоновки КТП;
- план фундамента КТП с узлами и разрезами;
- цветовое решение фасада КТП.
Раздел «Генплан» выполнить в соответствии с
ГОСТ 21.508-93:
- общие данные;
- схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с требованиями
градостроительного плана земельного участка или проектом
планировки территории и проектом межевания территории
60
п. Коммунистический Советского района с указанием
реквизитов данных проектов;
- план организации рельефа и благоустройства;
- план земляных масс;
- сводный план сетей.
Раздел «Электротехнические решения»:
- общие данные;
- схемы электрических соединений на напряжении 10 и 0,4
кВ;
- план расстановки оборудования;
- расчет мощности трансформаторов;
- расчет и выбор контура заземления;
- расчет токов короткого замыкания;
- расчет уставок защит и выбор устройств РЗА;
- опросные листы.
II. Для ЛЭП 0,4-10 кВ:
Раздел «Электротехнические решения»:
- общие данные;
- ситуационный план;
- план трасс проектируемых сетей;
- однолинейная схема электроснабжения;
- схема электрических соединений 10 и 0,4 кВ;
- расчет токов короткого замыкания;
- расчет и выбор сечения кабелей (проводов);
- кабельный журнал (для КЛ);
61
- таблица прокладки кабелей в траншеях (для КЛ);
- ведомость опор (для ВЛ);
- поопорная схема (для ВЛ);
- информация о типе и количестве приборов учета
электроэнергии с указанием мест установки;
Раздел «Ограждение опор» (при необходимости).
III. Сборник спецификаций оборудования, изделий и
материалов отдельным альбомом.
9.4. Проектную и рабочую документацию необходимо
оформить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009.
10.
Исходные данные для
проектирования
10.1. Утверждённое техническое задание на выполнение
проектно-изыскательских работ.
10.2. Технические условия на присоединение к сетям
электроснабжения.
10.3. Представители проектной организации выезжают на
объект с целью его обследования, уточнения деталей
технического задания и сбора исходных данных, имеющихся
у Заказчика. Проектная организация самостоятельно
осуществляет сбор иных исходных данных, отсутствующих у
Заказчика,
необходимых
для
проектирования,
с
обязательным информированием (согласованием) Заказчика.
11.
Подготовка материалов
для выбора и
согласований
земельного участка
11.1. Сбор необходимых картографических материалов и
сведений Государственного земельного кадастра.
11.2. Описание и сравнение вариантов трасс (водотоки, леса,
дороги, пересечения с инженерными коммуникациями, а
также границы земельных участков). Выбор рекомендуемого
варианта.
11.3. Разработка, согласование с органами местного
самоуправления и Заказчиком плана (схемы) трассы
проектируемого объекта строительства на топографической
основе.
11.4. Согласованный план (схему) проектируемого объекта с
62
указанием ширины полосы отвода под строительство
предоставить Заказчику в электронном виде в формате
MapInfo Professional и на бумажном носителе.
12.
Требования к
выполнению
инженерных изысканий
12.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий согласно
СНиП 11. 02. 96 г., в соответствии со ст.
47«Градостроительного кодекса РФ» № 191-Ф3 в объёме,
необходимом для обеспечения возможности строительства
объектов согласно принятым техническим решениям.
13.
Требование по
предоставлению
исходных
13.1. При необходимости (по требованию Заказчика) на
начальной стадии проектирования, по мере готовности,
предоставить Заказчику следующие документы:
материалов для
оформления заявки на
- согласованные и утвержденные акты о выборе земельных
участков;
технологическое
присоединение
- ситуационный план расположения новых КТП;
- перечень энергопринимающих устройств с указанием
напряжения и расчетом максимальной мощности.
- точки присоединения проектируемых объектов
электросетевого хозяйства к существующим электрическим
сетям.
- источник (центр) питания (ПС 220, 110, 35, 20, 10 кВ, ДЭС
(ГТЭС, ГПЭС) с указанием собственника.
14.
Требование по
выполнению
технических условий
14.1. После оформление договора на технологическое
присоединение Заказчик передает подрядной организации
технические условия.
14.2. Все требования технических условий должны быть
учтены подрядчиком при разработке проектной
документации
15.
Требования к
разработке сметной
15.1. Сметную документацию выполнить в соответствии с
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
63
документации
строительной продукции на территории Российской
Федерации» по сметным нормативам (государственным или
территориальным – Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры), включенным в федеральный реестр сметных
нормативов в двух уровнях цен:
- в базисном уровне;
- в текущем (прогнозном) уровне с применением индексов
изменения сметной стоимости на текущий период.
Применение
ведомственных
(отраслевых)
сметных
нормативов и прейскурантов на услуги допускается после
согласования с Заказчиком.
15.2. В ССР стоимости строительства предусмотреть затраты
на пусконаладочные работы, индивидуальное и комплексное
опробование (вхолостую) всех видов оборудования и
технических установок с целью проверки качества их
монтажа. Стоимость пусконаладочных работ указать
отдельными сметными расчетами
(автоматизация,
энергоснабжение и т.д.).
15.3. В сметной документации учесть затраты на
изготовление и установку информационных табличек на
объекте по окончанию строительства. Параметры и
характеристики табличек принять по дополнительному
согласованию с Заказчиком.
15.4. Представить локальную ведомость
электронном виде в формате XLS (Excel).
16.
Требования к
согласованиям
ресурсов
16.1. Тип, марку, завод-изготовитель применяемого
оборудования, провода, кабеля, линейной арматуры,
устройств релейной защиты, автоматики и измерений,
конструкции опор, а также принципиальные решения по
схемам соединений, способу прокладки согласовать с
Заказчиком и эксплуатирующей организацией на стадии
проектирования.
16.2. Цветовое решение фасада КТП выполнить в
корпоративных цветах ОАО «ЮРЭСК», на основании
64
в
данных представленных заказчиком.
16.3. Трассы проектируемых ЛЭП согласовать со всеми
заинтересованными организациями (собственниками
пересекаемых сетей). Согласования представить на плане
размещения сетей в виде таблицы с расшифровкой
наименований согласующих организаций.
16.4. Определить собственника демонтируемых объектов
электросетевого хозяйства, получить разрешение на
демонтаж с указанием места складирования или утилизации
демонтированного имущества.
16.5. Материалы выбора и согласований необходимо
представить отдельным альбомом.
17.
Прохождение
Государственной или
негосударственной
экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий
17.1. Разработанную проектную документацию (без смет) и
результаты инженерных изысканий подрядная организация
передает в органы государственной или негосударственной
экспертизы.
17.2. Обеспечить прохождение экспертизы и получение
положительного заключения в 4 (четырех) экземплярах.
17.3. Цена договора на прохождение экспертизы и затраты,
связанные с получением положительного заключения,
входят в цену работ по договору подряда.
18.
Порядок передачи
проектно-сметной
документации и
материалов
инженерных изысканий
18.1. Проектная и рабочая документация должна быть сшита
в альбомы и передана в 4 (четырех) экземплярах на
бумажном носителе и на электронном носителе (CD/DVD) в
формате PDF и в программах AutoСad, MapInfo, Microsoft
Word, Microsoft Excel с сохранением файлов по названиям
разделов (подразделов) согласно состава проекта.
18.2. Сметная документация передается в 4 (четырех)
экземплярах на бумажном носителе и на электронном
носителе (CD/DVD) в формате PDF и в программе «Грандсмета».
18.3. Материалы инженерных изысканий передаются в 4
(четырёх) экземплярах на бумажном носителе и на
65
электронном носителе (CD/DVD) в формате PDF и в
программах MapInfo и AutoСad.
18.4. При сдаче-приемке работ необходимо предоставлять
следующие документы:
- акт сдачи-приемки проектной документации;
- накладная на передачу документации.
18.5. Разработанная проектно-сметная документация
является собственностью Заказчика и передача её третьим
лицам без его согласия не допускается.
19.
Дополнительные
требования
19.1. Ежемесячно предоставлять:
- отчет о ходе выполнения проектно-изыскательских работ
по приложенной форме (см. Приложение 2).
66
Приложение №1 к ТЗ
Перечень Технико-экономических показателей
При разработке раздела «Общая пояснительная записка» в составе проектно-сметной
документации для линейного объекта, в соответствии с постановлением №87, необходимо
отражать следующие технико-экономические показатели:
№ п/п
1
Наименование
Общая протяженность проектируемых линий 10(6)кВ
трассе), в т.ч.:


Ед. изм.
(по
ВЛ (ВЛЗ)
КЛ
км
км
км
2
Общая протяженность проектируемых линий 0,4кВ (по трассе), в т.ч.:


3
Количество вводов 0,4 кВ в т.ч.:


4
Воздушных, средней протяженностью …м
Кабельных, средней протяженностью … м
Общее количество проектируемых ТП-10/0,4 кВ, в т.ч.:

5
ВЛ (ВЛИ)
КЛ
тип и мощность ТП
Общее количество опор, в т.ч.:



Для линий 10 (6) кВ, указав материал опор
Для линий 0,4 кВ, указав материал опор
Для совместной подвески 10-0,4 кВ (при необходимости)
км
км
км
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
6
Расчетный максимум нагрузок на шинах 0,4 кВ проектируемых ТП
кВт
7
Продолжительность строительства
мес.
8
Сметная стоимость строительства (в ценах 2001г.), в т.ч.:



тыс. руб.
СМР;
Оборудования;
Прочие затраты.
Примечание: Данный перечень носит рекомендательный характер и может быть изменен.
67
Приложение № 2 к Техническому заданию
Отчет о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по объекту ………….(наименование) в рамках договора от…..№…. на ……… (дата)
____________________________________
(наименование проектной организации)
№п/п
Наименование вида
работ
согласно календарного
плана производства
работ
Период
реализации
согласно
календарного
плана
производства
работ
Выполнение в
% отношении
от объема
работ по этапу
Краткое описание
выполненных работ за
недельный период
Информация о
причинах, которые
могут привести к
переносу
установленных
сроков выполнения
работ по этапу
Ожидаемый
срок
завершения
работ по этапу
Примечание
1
2
3
4
5
6
Подпись ответственного лица:
Главный инженер проекта
_____________________________________ /Ф.И.О./
68
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа