close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Уведомление о проведении упрощенной процедуры закупки № 265/15.
Потенциальным поставщикам.
от «01» апреля 2015 г.
1.
Заказчик - ЗАО «Молдавская ГРЭС», 3352, Республика Молдова, ПМР г. Днестровск, ул.
Лиманная 1, тел/факс: +373 (219) 79-101, настоящим объявляет о проведении упрощенной процедуры
закупки на право заключения договора на проведение работ (согласно Техническому заданию), для
нужд ЗАО «Молдавская ГРЭС», и в этой связи приглашает юридических лиц (далее — Исполнители)
принять участие в проводимой процедуре.
2. Предмет Договора – «345.1738\Антикоррозионная защита оборудования и сооружений».
3. Условия оплаты – Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по Актам выполненных
работ в течение 10 (десять) банковских дней от даты их подписания Сторонами в рублях ПМР по
курсу ПРБ на день подписания договора.
4. Техническое задание.
Техническое задание
на выполнение работ по антикоррозионной защите оборудования электроцеха
Наименование работ. Антикоррозионная защита оборудования электроцеха ЗАО «Молдавская
ГРЭС» на 2015 г.
2. Место проведения работ. Молдова. ПМР. г.Днестровск. ул.Лиманная 1. ЗАО «Молдавская ГРЭС».
3. Сроки проведения работ. В течение 2015 года поэтапно, по мере вывода оборудования в плановый
ремонт.
4. Объем и состав работ. Настоящим техническим заданием предусмотрено выполнение следующего
объема работ: антикоррозионная защита (очистка, обезжиривание, огрунтовка на один раз (марка ГФ-21
серая по ГОСТ 25129-82), окраска на 2 раза (марка эмаль ПФ-115 серая по ГОСТ 6465-76))
оборудования в соответствии с табл. 1.
Табл.1
№
Наименование
Место нахождения
Примерна Количес
п/п Оборудования с техническими
я
тво
данными
Площадь,
слоев
м2
1. Трансформатор 17Т с
Пристан-ый узел 1-4 оч.
786
1 грунт.
токоподводом.
2 эмали
1.
Общая площадь покраски S ≈ 786,0 м2
5. Требования к материалам. Материалы для выполнения работ – подрядчика.
Механизмы оснастка и другие технические средства, отвечающие требованиям по безопасному
ведению работ - подрядчика.
Автовышка по договоренности.
6. Общие указания.
Приемка работ:
-промежуточная - поэтапная по каждому виду работ на каждой металлоконструкции с оформлением
актов скрытых работ.
-окончательная – поузловая по окончанию работ на каждой металлоконструкции.
Контроль выполнения работ- периодический со стороны заказчика, постоянный
со стороны подрядчика.
Предоставление информации о ходе работ:
ежедневное - мастеру электроцеха
окончательное – в отчетах по выполненному объему работ.
7. Гарантия качества. Устанавливается не менее 36 месяцев со дня подписания
сторонами акта
сдачи-приёма. В течение этого срока, если обнаружатся дефекты, возникшие не по вине заказчика, то
подрядчик обязан прислать представителя для составления акта дефектации и за свой счет и своими
материалами устранить недостатки в сроки, установленные заказчиком.
8. Требования к персоналу и ходу ведения работ. Работы производить персоналу, имеющему допуск к
верхолазным работам и к работам в ДЭУ: руководитель работ -V гр. по электробезопасности;
производитель работ -IV гр. по электробезопасности. Работы производить в соответствии с
требованиями действующими СНИП. Перед началом производства работ разработать и утвердить у
заказчика ППР. При выполнении работ персонал подрядчика несёт полную ответственность за
выполнение ПВТР, ППБЭО, МПОТ и т.д. За нарушение подрядчик несёт ответственность в
соответствии с нормативными актами и законодательством ПМР.
Техническое задание
на проведение закупки услуг
1. Наименование работ: Антикоррозионная защита бака сбора конденсата (БСК №2) ХЖТ ТТЦ.
2. Основание: ГМ на 2015 г. п. 40 649 (бюджет).
3. Срок начала работ: сентябрь 2015 г. Окончание всего комплекса работ – согласно предлагаемого
Участником графика выполнения работ, но не позднее 30 календарных дней от даты заключения
договора.
4. Место проведения работ: Молдова, ПМР, г. Днестровск, ЗАО «Молдавская ГРЭС»
5. Объемы и стоимость проводимых работ:
Приведены в сметной документации, в Приложении №1.
Заказчик оставляет за собой право вносить необходимые изменения в объемы выполняемых
работ.
6. Требование к материалам:
Работы выполняются из материалов Подрядчика. Материалы Подрядчика должны сопровождаться
документами, подтверждающими их качество. Подрядчик обеспечивает за свой счёт поставку и
доставку материалов (включая погрузку и разгрузку, хранение).
Стоимость применяемых строительных материалов должна находится в среднем ценовом
диапазоне коньюктуры рынка строительных материалов ПМР.
7. Требования к качеству работ:
Качество работ, оформление и сдача технической документации на выполненный комплекс работ
должно соответствовать требованиям СНиП ПМР
12-02-02 «Организация строительного
производства», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей ПМР» издания
2012 г.
8. Гарантия качества:
 Гарантия качества распространяется на весь комплекс работ, гарантийный срок устанавливается
минимум на 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания Заказчиком
окончательного Акта ввода в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
 Если, в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие не по вине
Заказчика, то Участник обязан их устранить за свой счёт и своими материалами в согласованные
с Заказчиком сроки.
 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:
Передача результата выполняемых работ производиться пропорционально их выполнению и
оформляется Актами выполненных работ Ф-2 (Формы № 2), которые подписываются
уполномоченными представителями обеих Сторон, а по завершению всего объема работ
Подрядчиком оформляется документация в соответствии со СНиП ПМР 12-02-02.
10. Условия оплаты:
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по Актам выполненных работ Ф-2 в
течение 10 (десять) банковских дней от даты их подписания Сторонами.
11. Стоимость коммерческого предложения:
Включает расчет стоимости СМР. Итоговая стоимость коммерческого предложения должна быть
подтверждена сметным расчетом, выполненным в соответствии с текущей редакцией «методики
определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства,
капитального и текущего ремонта на территории ПМР» от 13.04.09г.
12. Требования к персоналу и ходу ведения работ:
Работы ведутся аттестованным персоналом Участника со строгим выполнением требований норм
охраны труда, ППБ, ПУЭ, ПВТР и других правил и инструкций, принятых на территории
Приднестровской Молдавской Республики.
13. Требования к Подрядной организации:
 К участию в конкурентной процедуре приглашаются специализированные организации,
имеющие право на ведение работ, подтвержденное представленными в составе конкурентной
заявки соответствующими документами;
- «Лицензия на архитектурную деятельность, инженерные изыскания для строительства,
строительство…» с перечнем разрешенных видов деятельности, оформленная в соответствии с
Указом Президента ПМР «Об утверждении Положения по архитектуре, инженерным изысканиям
для строительства, строительству, проектирование зданий и сооружений, градостроительному
планированию территорий и поселений в ПМР (за исключением проектирования и строительства
опасных производственных объектов)» от 24.06 2013 г.;
- Разрешение УПАСС МВД ПМР» в области пожарной безопасности с перечнем разрешенных
видов деятельности и перечнем разрешенных к реализации ТМЦ в соответствии с Приказом МВД
ПМР «Об утверждении и введение в действие «Положения об разрешительном порядке
осуществления деятельности (работ, услуг, оборудования, материалов», эксплуатации объектов
физическими и юридическими лицами всех форм собственности в области пожарной безопасности
№ 440 от 23.11.2010 г. Данное разрешение оформляется Участником после объявления его
победителем закупочной процедуры.
Участники должны обладать достаточной для выполнения заявленных работ материальной базой и
аттестованным персоналом с квалификацией и опытом соответствующим видам выполняемых
работ.
14. Критерии оценки :
- стоимость коммерческого предложения;
- сроки выполнения работ:
- квалификационный состав персонала;
- опыт выполнения аналогичных работ.
Контактные лица:
По техническим вопросам - инженер ОКСиР Федорова Татьяна Петровна
тел. +373(219) 79-213.
№№ Обоснование
пп
сметной
стоимости
1
2
1 Е13-261
2 Е13-265
3 Е13-269
4 Е13-121
5 Е13-153
Локальная смета № 01-212-15-02
Антикоррозионная защита внутренних и наружных поверхностей бака сбора конденсата №2 (БСК №2) ХЖТ ТТЦ
Сметная стоимость в текущих ценах
44,627
тыс.руб.ПМР
Нормативная трудоемкость
0,304
тыс.чел.час.
Общая стоимость, руб.
Стоимость единицы, руб.
Трудозатраты
Наим енование работ
Кол-во
В том числе
В том числе
чел.час.
и з а тр а т
Ед. изм.
единиц
Прямые Осн. Эксплуатация
Всего
Осн.
Эксплуатация
измерения затраты
з/пл машин в т.ч.
з/пл
машин в т.ч.
На
Всего
з/п
з/п
ед.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Раздел 1. Наружные работы
Очистка кварцевым песком наружных поверхностей
Обеспыливание поверхности бака, площадок,
трубопроводов, ограждений
Обезжиривание поверхности бака, площадок,
трубопроводов, ограждений бензином
Огрунтовка поверхностей за первый раз грунтовкой
ГФ-021
Окраска поверхностей эмалями ПФ-115 за два раза
По тех.частям: К1=2
м2
197
0,90
0,19
0,60
м2
197
0,07
0,06
0,01
100 м2
1,97
10,70
2,40
3,40
100 м2
1,97
7,73
2,05
100 м2
1,97
10,30
1,51
0,18
177
37
118
14
12
2
2,10
22
5
7
0,20
0,06
15
0,12
0,04
Итого прямые затраты
Поправка на условия производства [Н47=1.1 по поз.1-5]
Итого с поправкой на условия производства
Накладные расходы на общестроительные работы [Н10=16.2% по поз.1-5]
Плановые накопления [Н30=3.5% по поз.1-5]
Всего по разделу
6 Е13-260
7 Е13-265
8 Е13-269
9 Е13-126
Раздел 2. Внутренние работы
Дробеструйная очистка внутренней поверхности
бака, трубопроводов, металлических профилей со
снятием окалины площадью более 50% очищаемой
поверхности (ДЧК)
Обеспыливание внутренней поверхности бака,
трубопроводов, металлических профилей
Обезжиривание внутренней поверхности бака,
трубопроводов, металлических профилей бензином
0,30
59,10
0,10
19,70
4,40
8,67
4
3,10
6,11
40
6
2,30
9,06
268
19
287
47
12
345
64
6
70
127
13
140
39
4
43
102,64
10,27
112,90
70
140
43
112,90
622
60
182
54
14
12
2
м2
200
3,11
0,30
0,91
м2
200
0,07
0,06
0,01
2
10,70
2,40
3,40
2,10
22
5
7
28,00
1,63
0,30
0,09
337
20
995
58
1 053
171
43
1 267
100 м2
Нанесение 6-ти слоев эпоксидной шпатлевки ЭП100 м2
2
0010 на проверхность бака, трубопроводов,
металлических профилей
По тех.частям: К1=6
Итого прямые затраты
Поправка на условия производства [Н47=1.2 по поз.6-9]
Итого с поправкой на условия производства
Накладные расходы на общестроительные работы [Н10=16.2% по поз.6-9]
Плановые накопления [Н30=3.5% по поз.6-9]
Всего по разделу
Прямые затраты по смете (с учетом поправочных коэффициентов):
Основная заработная плата
Стоимость эксплуатации машин и механизмов
Стоимость материалов
ИТОГО: прямые затраты
Накладные расходы
Плановые накопления
Всего прямые затраты с накладными расходами и плановыми накоплениями
Непредвиденные работы и затраты (от СМР) 1%
Итого СМР в ценах 1984 г.
Справочно:
Заработная плата в СМР в ценах 1984 г.
(187 + 374 * 0,30 + 217 * 0,40 + 16 * 0,16)
Отчисления на соцстрах 25%
СМР в уровне цен 1991 г. (К=1,54)
Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 г.
Всего в уровне цен 1991 г.
Стоимость строительного подряда в текущих ценах
(389 + 97) * 69,106
Стоимость работ и услуг
(1628 - 389 - 389 * 12% - 780 - 55) / 0,791 * 11,1
Итого СМР
Стоимость прочих затрат, руб. (Приложение №2)
Итого СМР (с прочими затратами), руб.
Рентабельность 11.63%
Всего по смете
0,27
187
374
780
1 341
217
55
1 612
16
1 628
389
97
2 507
17
2 524
33 586
5 010
38 596
1 382
39 978
4 649
44 627
35
4
0,51
102,00
0,10
20,00
4
4,40
8,80
4
1
2,40
28,80
97
19
116
195
39
234
59
12
71
159,60
31,92
191,52
116
234
71
191,52
187
374
114
304,42
Ведомость
стоимости материалов в текущих ценах
2015 год
Антикоррозионная защита внутренних и наружных поверхностей бака сбора конденсата №2 (БСК №2) ХЖТ
№ п/п
Номенк.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
материалов
Единица Количество
измерения
кг
131,01
кг
19,85
кг
21,67
кг
1450,00
кг
6304,00
кг
180,00
кг
6,90
кг
260,40
кг
59,10
Бензин (для обезжиривания)
Ветошь
Грунтовка ГФ-021
Дробь ДЧК
Песок кварцевый
Растворитель Р-4
Растворитель уайт-спирит
Шпаклевка эпоксидная ЭП-0010 двухкомпонентная, ГОСТ 28379-89
Эмаль ПФ-115
Стоимость, руб.ПМР
ед.
всего
Материал Подрядчика
Материал Подрядчика
Материал Подрядчика
Материал Подрядчика
Материал Подрядчика
Материал Подрядчика
Материал Подрядчика
Материал Подрядчика
Материал Подрядчика
итого:
ЗСР 3%
итого:
Всего материалы:
Расчет прочих затрат
Антикоррозионная защита внутренних и наружных поверхностей бака сбора конденсата №2 (БСК №2) ХЖТ ТТЦ
№№/пп Обоснование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование
Справочно:
Итого СМР 1984 г.
Всего прямые затраты с накладными расходами и плановыми накоплениями
Заработная плата в СМР 1984 г.
Дополнительные отпуска - 0,4%
Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней - 3%
Итого прочие затраты в ценах 1984 г.
Прочие затраты в уровне цен 1991 г. (К=1,09)
Отчисления на соцстрахование - 25%
Заработная плата в текущих ценах
Всего прочие затраты в текущих ценах
Ед.изм
1612 * 0,004
(389 - 217 * 0,22) * 0,03
(6 + 10) * 0,25
(6 + 10 + 4) * 69,106
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.ПМР
руб.ПМР
Количество
1 628
1 612
389
6
10
16
17
4
1 382
1 382
Техническое задание
на выполнение антикоррозионной защиты наружного газопровода от ГРП до ГК-1 в осях
№№ 60-63.
Антикоррозионная защита газопровода проводиться с целью защиты от коррозии и поддержания
в эксплуатационном состоянии.
Наружный магистральный газопровод от ГРП до ГК-1 предназначен для транспортировки
природного газа от ГРП к котлам ст. № 1-10. Газопровод выполнен из трубы ø 720х7 Ст.20. Газопровод
проложен на опорах, высота прокладки газопровода 5,0 м. Перед нанесением антикоррозионного
покрытия выполнить очистку наружной поверхности газопровода до металлического блеска
пескоструйным методом. Выполнение антикоррозионной защиты выполнить грунтом ГФ-021 в 2 слоя и
Эмалью ПФ-115 желтого цвета в 3 слоя. Общая площадь защищаемой поверхности 150 м2. При
проведении работ газопровод остается в работе.
Материалы для выполнения работ предоставляются заказчиком.
Контактные лица:
По организационным вопросам – инженер отдела оборудования Боиштян Дмитрий Георгиевич, тел.:
+373(219)78-173,
E-mail: [email protected];
По техническим вопросам – начальник ЭЦ Лифанов Алексей сергеевич тел. +373 (219) 79373,
начальник КТЦ-1 Погожий Андрей Леонидович тел. 79-380, инженер ОКСиР Федорова Татьяна
Петровна тел. +373(219)79-213.
Обязательные условия для проведения работ.
К участию в конкурентной процедуре приглашаются специализированные организации, имеющие
право на ведение работ, подтвержденное представленными в составе конкурентной заявки
соответствующими документами.
- «Лицензия на архитектурную деятельность, инженерные изыскания для строительства,
строительство…» с перечнем разрешенных видов деятельности, оформленная в соответствии с
Указом Президента ПМР «Об утверждении Положения по архитектуре, инженерным изысканиям
для строительства, строительству, проектирование зданий и сооружений, градостроительному
планированию территорий и поселений в ПМР (за исключением проектирования и строительства
опасных производственных объектов)» от 24.06 2013 г.;
«Свидетельство об аккредитации» в области промышленной безопасности с перечнем
разрешенных видов деятельности, оформленное в соответствии с Указом Президента ПМР «Об
утверждении Положения об аккредитации в области промышленной безопасности» № 112 от
13.11.2012 г. и текущей редакции Закона ПМР «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
- Копии выданных удостоверений промышленного альпиниста, «Протоколы экзаменационных
комиссий ГУП», Учебно - методический центр об аттестации ИТР и производственного персонала,
по направлению «Промышленный альпинизм».
5. Предложение подается в письменной форме одним из следующих способов:
а) в запечатанном конверте в канцелярию ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г.Днестровск, ул.
Лиманная, 1) со словами «Дата и время вскрытия «07» апреля 2015г. в 16-00ч. Вскрывать только
на заседании комиссии», а так же указан предмет закупки, № запроса котировок. Организатор
принимает Предложения до 15:30 «07» апреля 2015 г. (время местное).
б) посредством факсимильной связи (номер факса: 219-79101);
в) по электронной почте на адрес «[email protected]».
6. Организатор оставляет за собой право запросить у Поставщика следующие документы:
заверенную печатью участника копию устава и (или) учредительного договора;
нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, либо оригинал такой выписки, выданной не ранее чем за 30 дней до даты вскрытия
предложений;
копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7. Процедура запроса котировок не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура
запроса котировок не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться
от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса котировок в
любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Подрядчиками.
Коммерческий директор
Н. Н. Гаркавый
Начальник ОКСиР
С.Г. Малышев
Начальник КТЦ-1
А.Л. Погожий
Начальник ЭЦ
А.С. Лифанов
Боиштян Д. Г.
Инженер ОО КД
ЗАО « Молдавская ГРЭС»
Тел (+373 219) 78 173
E-mail: [email protected]
п. ГКПЗ 345/1738
ДОГОВОР № ___1
г. Днестровск
«_____» _________________ 2015 года
Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Технического директора Погожего Л.М., действующего на основании доверенности №___ от «__»
______2015 года, с одной стороны, и
[полное наименование организации Подрядчика], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
[указать должность, фамилию, имя и отчество лица, подписывающего Договор], действующего на основании
[указать, на каком основании данное лицо подписывает Договор], с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор на основании Протокола о результатах процедуры
открытого запроса предложений №_______ от «____»__________________ года о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению следующей Работы: «Антикоррозионная защита оборудования и сооружений» (далее
по тексту – «Работы»), и передать результат выполненной Работы Заказчику в порядке, определенном
Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его на
условиях настоящего Договора.
1.2. Перечень, объем, содержание и стоимость Работ, выполняемых по Договору, определены в Локальной
смете № _____ (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту– «Смета»).
1.3. За выполненные Работы Заказчик обязуется оплатить Подрядчику их стоимость в размере и в
порядке, указанном в разделе 2 настоящего Договора.
2.
Сумма Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Работ выполняемых по настоящему Договору составляет _____ (_______________)
рублей ПМР. Стоимость Работ включает в себя компенсацию расходов Исполнителя на выполнение
Работ, расходы на амортизацию оборудования, стоимость материалов Подрядчика, включая их
транспортировку, погрузку и разгрузку, а также вознаграждение ему за выполненные Работы.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления
денежных средств, на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего Договора, в
течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком промежуточных Актов сдачиприемки выполненных Работ на основании выставленных оригиналов счета и документов,
подтверждающих факт выполненных Работ, в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Договора.
2.3. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес
Заказчика оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с
момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости
оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного
акта.
2.5. Если в процессе выполнения Подрядчиком работы по требованию Заказчика увеличивается объем
работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, то эти работы оплачиваются Подрядчику по
дополнительно составленным сметам, о чем Сторонами подписывается соответствующее
дополнительное соглашение к настоящему Договору, с указанием новых сроков выполнения работ.
2.6. При окончательном расчёте Заказчик вправе удержать сумму неустойки, начисленную согласно
п.6.1, 6.2 настоящего Договора, в случае просрочки выполнения Работ, что прекратит обязательства
Заказчика по оплате выполненных Работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения Работ – согласно графику выполнения работ, но не позднее 30 октября 2015 года.
3.2. Подрядчик вправе выполнить Работы и сдать их досрочно, уведомив Заказчика о возможности досрочного
выполнения работы.
3.3. В случае задержки предоставления Заказчиком необходимых для выполнения работ материалов
(определенных в смете как «материал Заказчика»), а также доступа и разрешений в соответствии с п. 4.2.1.
настоящего Договора, сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно времени задержки исполнения
В случае, если победитель процедуры является резидентом ПМР, договор подлежит корректировке в части, относящейся к
ВЭД.
1
Заказчиком соответствующей обязанности. Данное обстоятельство и его продолжительность фиксируется
двусторонним актом.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в полном соответствии с согласованной Сторонами
Сметой, требованиями действующей нормативно-технической и распорядительной документации: РДПР 34-38030-92 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электростанций и сетей», СНиП ПМР 12-02-02 «Организация строительного производства», СО 34.04.181-2003
«Правила организации технического обслуживания и ремонта
оборудования, зданий и
сооружений
электростанций и сетей, СП ПМР 13-101-02 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений» и проектом производства работ, в сроки, установленные в соответствии
с разделом 3 настоящего Договора.
4.1.2. Подрядчик обязан выполнить своими силами, с использованием своего механизма и оснастки, с
применением своих материалов и материалов Заказчика, все работы в объеме, предусмотренном настоящим
Договором и Приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную
эксплуатацию объекта. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязуется представить Заказчику
документы, подтверждающие надлежащую квалификацию лиц, осуществляющих работы;
4.1.3. Подрядчик обязан выполнить работу в срок, установленный настоящим Договором;
4.1.4. Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ на территории Заказчика в месте, указанном Заказчиком
и предназначенном для проведения работ;
4.1.5. Подрядчик обязуется принимать по ходу работы замечания, высказанные Заказчиком, а также лицом,
уполномоченным Заказчиком;
4.1.6. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ведения
работ, обусловленных настоящим Договором, за соблюдение своим персоналом требований по охране труда и
Правилам внутреннего трудового распорядка пропускного режима, правил дорожного движения, действующих
на территории Заказчика;
4.1.7. Подрядчик обязан вывозить в недельный срок со дня подписания итогового Акта сдачи-приемки
выполненных работ с территории Заказчика, принадлежащие ему механизмы и оснастку, оставить место
выполнения Работ в чистом виде;
4.1.8. По окончании работ по настоящему Договору Подрядчик обязан сдать Заказчику их результат. Документы
для принятия работ: итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ;
4.1.9. Подрядчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в следующих разделах
настоящего Договора;
4.1.10. Подрядчик обязан выполнять работы качественно, в установленный срок в соответствии с нормативными
требованиями на данный вид ремонта;
4.1.11. Подрядчик обязан доставить к месту производства Работ необходимые материалы надлежащего качества
в объеме, определенном в смете как «материал Подрядчика», обеспечить сопровождение их документами
,подтверждающими качество.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику материалы надлежащего качества (в объеме и перечне,
определенном в смете как «материал Заказчика»), предоставить доступ к объекту производства Работ и выдать
все необходимые разрешения (для проезда техники и т.д.);
4.2.2. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, с участием Подрядчика
осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении недостатков в работе заявить об этом Подрядчику;
4.2.3. Заказчик обязан оплатить работу в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором;
4.2.4. При привлечении Заказчиком к выполнению работ или руководству работами третьих лиц, ответственность
возлагается на Заказчика. Подрядчик не несет ответственности за действия третьих лиц, привлеченных
Заказчиком. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения какой-либо части работы,
Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных лиц;
4.2.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения Договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора и возместив Подрядчику убытки, причиненные
прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены,
выплаченной за выполненную работу;
4.2.6. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором,
что приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на
соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения
работ. В этом случае Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Передача результата выполняемых работ производится по их завершении и оформляется Актом приёмкипередачи всего комплекса работ, который подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон, а
так же технической документацией в соответствии с требованиями СНиП ПМР 12-02-02 «Организация
строительного производства».
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания работ и получения Акта приемки-передачи всего
комплекса работ, обязан осуществить приемку работ.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Исполнитель в дату окончания выполнения (части) Работ (до 12:00 по местному времени) обязан уведомить
об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт окончания выполнения
(части) Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты,
указанному в разделе 13 настоящего Договора.
5.5. Документы, подтверждающие факт окончания выполнения (части) Работ, должны быть оформлены на имя
Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.
Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но
не позднее 4-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Работы были выполнены, представить
недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности,
предусмотренной в пункте 6.7. настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных
копиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты
получения от Исполнителя копий документов, подтверждающих факт окончания выполнения (части) Работ. В
таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных
документах. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного
уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких
исправленных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной
пунктом 6.7. настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон.
6.1. В случае просрочки выполнения Работ против срока определенного пунктом 3.1. настоящего
Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных
в срок Работ за каждый день просрочки.
6.2. В случае просрочки оказания Услуг на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней (и
более), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, при этом Исполнитель обязуется по
требованию Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования выплатить
штраф в размере 25% от суммы Договора (не покрытой исполнением).
6.3. При просрочке внесения платежей за выполненные Работы (пункт 2.2. настоящего Договора),
Заказчик уплачивает по требованию Подрядчика пеню в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки.
6.4. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору
Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне фактически нанесенные убытки в сумме,
непокрытой пеней.
6.5. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не
освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре, если иное не предусмотрено
настоящим Разделом.
6.6. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в
соответствии с пунктами 5.4. и 5.5. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от
Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного
обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны
договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по
предоставлению документов в соответствии с пунктами 5.4. и 5.5. настоящего Договора для целей
расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства
считается сумма, которая должна быть указана в документах, подтверждающих факт выполненных
Работ.
7. Гарантии и Рекламации.
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и предоставленных им материалов в течение 36
(тридцати шести) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания Заказчиком Акта приёмкипередачи всего комплекса работ.
7.2. В случае выявления в процессе эксплуатации объекта дефектов выполненных Работ или материалов,
возникших не по вине Заказчика, Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию с указанием на выявленные
недостатки с одновременным извещением о необходимости явки для составления Акта осмотра объекта с
определением перечня необходимых доработок. В случае если ответ на претензию не отправлен Подрядчиком в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения, претензия считается принятой.
7.3. Если представитель Подрядчика не явится в указанный в извещении срок, Заказчик направляет Подрядчику
Акт осмотра объекта с определением перечня необходимых доработок для согласования.
7.4. Подрядчик обязан подписать указанный Акт либо представить Заказчику возражения по нему в письменном
виде в десятидневный срок со дня его получения Подрядчиком. В противном случае Акт считается
согласованным.
7.5. Если, в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие не по вине Заказчика, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и своими материалами в согласованные с Заказчиком сроки, но не
позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня согласования Акта. В этом случае, гарантийный срок на качество
выполненных работ продлевается на период устранения дефектов.
8. Оговорка об освобождении от ответственности
8.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от
ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 (Е)), при этом для целей Договора
под обстоятельством форс-мажора понимается препятствие, указанное в параграфе 1 такой оговорки.
8.2. Доказательством факта существования обстоятельства форс-мажора является сертификат о форс-мажорном
обстоятельстве, выдаваемый уполномоченной на то организацией или органом государства, с территорией
которого связано обстоятельство форс-мажора.
9. Применимое право, разрешение споров.
9.1. Правом, которое подлежит применению к отношениям, вытекающим из настоящего Договора, является право
ПМР.
9.2. Стороны примут меры для разрешения всех споров, возникающих по настоящему Договору или в связи с
ним, путем переговоров.
9.3. Споры, возникающие из настоящего Договора (касающиеся исполнения настоящего Договора), не
урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию Сторонами в претензионном порядке. Срок для
ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии по почте другой Стороной.
При этом датой получения считается дата почтового уведомления о вручении претензии.
9.4. В случае отклонения (неудовлетворения требований) претензии полностью или частично, а равно при
неполучении отзыва на претензию, все споры, возникающие из Договора, по существу которых была направлена
претензия, подлежат рассмотрению в арбитраже, установленном настоящим Договором.
9.5. Любой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе любой вопрос в
отношении существования, действительности или прекращения самого Договора, подлежит передаче на
рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд ПМР (г. Тирасполь).
10. Срок действия Договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих
сторон и действует до 31. 12. 2015 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств
по Договору.
10.2. Одностороннее расторжение не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ,
настоящим Договором.
11. Прочие условия.
11.1. Стороны подтверждают, что ими достигнуто согласие по всем условиям этого Договора, при полном
понимании предмета и всех других его условий. Все предыдущие переговоры, заявления, договоренности,
предварительные документы и переписка между Сторонами по предмету настоящего договора считаются
недействительными со дня подписания этого Договора.
11.2. Договор может быть изменен только по взаимному согласию Сторон. Одностороннее внесение изменений и
дополнений к договору не допускается. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными,
если они оформлены письменно, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатью
Сторон.
11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
11.5. Переписка и документооборот по этому договору ведутся на русском языке.
11.6. Стороны, наряду с оригиналами документов, предусмотренных настоящим Договором, принимают к
выполнению их факсимильные копии и/или электронные копии, при условии отправки оригиналов курьерской
почтой в течение 3 (трех) календарных дней с момента отправки факсимильной и/или электронной копии
соответствующего документа.
11.7. Стороны обязались рассматривать информацию, содержащуюся в этом Договоре, как конфиденциальную.
Не разрешается передача информации третьим лицам, полностью или частично, без предварительного
письменного разрешения другой Стороны.
11.8. Подрядчик обязан раскрыть информацию о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций
Подрядчика, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с
предоставлением подтверждающих документов, непредставление которых является основанием для
одностороннего внесудебного расторжения настоящего Договора.
11.9. В случае изменения в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и
(или) исполнительных органах Подрядчика, он обязан представлять соответствующую информацию Заказчику в
однодневный срок со дня таких изменений. Непредставление данной информации в установленный срок является
основанием для расторжения Договора Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке.
11.10. Для целей Договора «рабочий день» означает день, в который банки в __________ или ________ открыты
в обычном режиме работы.
11.11. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне нижеследующее:
- она является зарегистрированным, законно действующим субъектом;
- заключение данного Договора стороной, а также его выполнение не противоречит ее учредительным
документам;
- Сторона, заключившая Договор, подтверждает свое право на исполнение данного Договора и то,
что выполнение договора не будет противоречить каким-либо условиям других договоров, ее учредительным
документам и действующему законодательству страны регистрации стороны;
- толкование условий договора осуществляется Стороной исходя из четко изложенных условий Договора;
- Сторона, на момент заключения Договора, не является неплатежеспособной и отсутствуют, по ее мнению,
какие-либо обстоятельства, события, которые могли бы повлиять на его выполнение.
11.12. В случае, если одна из Сторон не потребовала строгого исполнения условий настоящего Договора, либо
воздержалась от возможности воспользоваться своими правами, указанное обстоятельство не должно считаться
отказом такой Стороны от своего права требовать строгого исполнения условий Договора в будущем.
11.13. Заказчиком разработана, внедрена и функционирует Система экологического менеджмента в
соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 14001:2004. Заказчик и Исполнитель для
достижения максимальной результативности в области охраны окружающей среды обязан руководствоваться
Экологической политикой Заказчика.
12. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
Приложение № 1 -Смета
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон.
Заказчик
ЗАО «Молдавская ГРЭС»
Юр. и почтовый адрес: 3352, ПМР,
г. Днестровск, ул. Лиманная, 1.
Тел: 219-79-019, факс: 79-178
ф/к 0200004680
р/с 2212390000000374
в Слободзейском филиале № 2829
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
к/с 20210000094, КУБ 39
e-mail: [email protected]
Подрядчик
___________ ____________________
Юр. и почтовый адрес:
Технический директор
______________________
Л.М. Погожий
____________________ _________________
«___» ___________________2015 г.
«___» _______________ 2015 г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа