close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха»
__________________А.А. Оглоблин
«____» ________________ 2015 г.
Номер закупки: 2015000029
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«Запрос ценовых предложений на право заключения гражданскоправового договора на поставку цветочной рассады для
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
Москва, 2015 г.
2
СОДЕРЖАНИЕ
I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ................................................................................................ 3
II.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ........... 5
III.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.................. 14
IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ........................ 22
V.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ................................................................................................................ 28
VI.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............................................................................................................. 46
I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Положение о закупке - Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк
культуры и отдыха», утвержденное заказчиком и размещенное на официальном сайте в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем
интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени
сделки по закупкам товаров, работ, услуг.
Заказчиком по настоящему запросу ценовых предложений
выступает
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Измайловский Парк
культуры и отдыха».
Единая комиссия– комиссия по размещению заказа, коллегиальный орган,
создаваемый Заказчиком для выбора поставщика путем проведения в соответствии с
Положением о закупке запроса ценовых предложений с целью заключения договора.
Специальная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
решения оперативных вопросов в целях проведения отдельных закупок, а также контроля
размещения заказа.
Официальный сайт - официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
Сайт Заказчика – сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Заказчика
www.izmailovsky-park.ru.
Закупка или размещение заказа – процесс определения поставщика, с целью
заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика.
Участник закупки – любое юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям,
установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Поставщик – юридическое лицо, предлагающие или поставляющие товары, работы,
услуг Заказчику.
Победитель процедуры закупки – участник закупки, который сделал лучшее
предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик
производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией
процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ
или оказание услуг. Процедуры закупки могут быть открытыми и закрытыми.
Запрос ценовых предложений – процедура закупки, при которой комиссия
определяет в качестве победителя запроса предложений участника запроса предложений,
подавшего заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Документации о
проведении запроса ценовых предложений, и предложившего наименьшую стоимость
выполнения договора.
Договор – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности,
относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если
по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих
работ, услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как
направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих работ,
услуг не превышает стоимости самих товаров.
Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и
могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в
частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом,
4
ремонтом
или
обновлением
здания, сооружения или объекта, в том числе,
подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж
оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные
работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические
исследования и аналогичные работы
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание
компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного
обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление
движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к
услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и
аренда.
Одноименные товары, работы, услуги – аналогичные по техническим и
функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг
от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и
основные потребительские свойства товаров, результаты работ, услуг являются
однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми. К
одноименным товарам, одноименным работам, одноименным услугам относятся товары,
работы, услуги, включенные в одну группу товаров, работ, услуг в соответствии с
используемым Заказчиком классификатором. Используемые в работе классификаторы
устанавливаются приказом руководителя Заказчика.
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной
цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
Документ в электронной форме – документ, в котором информация представлена в
форме набора состояний элементов вычисленной техники, иных средств обработки,
хранения и передачи информации.
Документация процедуры закупки – комплект документов, содержащий полную
информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки,
правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах
выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки
договора.
Заявка на участие в процедуре закупки – для процедур закупок, проводимых в
бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника закупки,
направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры
закупки, для процедур закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов,
содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке,
установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.
Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый из
участников закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения
исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также
из поставщиков (исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по
решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров.
5
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация о проведении запроса ценовых предложений (далее
по тексту (документация о запросе предложений) подготовлена в соответствии с
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха» (далее –
Положение о закупке), (в редакции от 03.06.2014г., утвержденной приказом Департамента
культуры города Москвы № 488 от 03.06.2014г.), размещенным на официальном сайте в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
Российской Федерации от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федерального закона Российской Федерации 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных
федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанные
с осуществлением закупок государственными автономными учреждениями.
1.1.2. Положение о закупке регулирует закупочную деятельность Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и
отдыха» и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
1.1.3. В части, прямо не урегулированной Положением о закупке, проведение
запроса ценовых предложений регулируется настоящей документацией о запросе
предложений.
1.2. Заказчик
1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 8.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ" настоящей документации о запросе предложений
(далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся
исключительно к настоящей документации о запросе предложений, если рядом с такой
ссылкой не указано иного), проводит запрос предложений, предмет и условия которого
указаны в пунктах 8.2 и 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ", в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
документации о запросе предложений и Положения о закупке.
1.3. Предмет запроса ценовых предложений. Место, условия и сроки (периоды)
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.3.1. Предмет запроса ценовых предложений указан в пункте 8.2 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг указаны в пункте 8.5 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ" и части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
6
1.4. Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении
запроса ценовых предложений и пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
1.5. Источник финансирования закупки и порядок оплаты
1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование закупки товаров, выполнение
работ, оказание услуг из источника финансирования, указанного в пункте 8.7 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги указан в пункте 8.8 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
1.6.
Требования, предъявляемые к участникам закупки.
1.6.1. Участник закупки
должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.6.1.1.
быть правомочным заключать договор;
1.6.1.1.1.
В случае если проводится запрос ценовых предложений среди субъектов
малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 8.2 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ" в части
сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого запроса ценовых
предложений могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта
малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.6.1.1.2.
В случае, указанном в пункте 1.6.1.1.1., участник закупки декларирует
свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства в Заявке на участие в
запросе ценовых предложений (форма 1 части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ").
1.6.1.2. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги
приобретаются в рамках заключаемого договора;
1.6.1.3. обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом
заключаемого договора;
1.6.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
1.6.1.5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению
суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой
приостановлена;
1.6.1.6. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не
принято;
7
1.6.1.7. отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица
- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
1.6.1.8. обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на эти
объекты.
1.6.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью,
финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями,
надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для
исполнения договора, системой управления охраной труда, если указанные требования
содержатся в документации процедуры закупки.
Параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости
обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения
предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или
несоответствие участника закупки установленным требованиям, указываются в части VI
"ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или
ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов капитального
строительства, то указанные требования не должны быть ниже установленных для таких
случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации. При этом ответственность за
установление таких требований несет Заказчик.
1.6.3. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об
отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее – федеральный реестр недобросовестных
поставщиков).
1.6.4. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских,
строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, установить в документации процедуры закупки требование о
представлении участником в составе заявки официального документа органа надзора за
саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или
участника, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право
саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.
1.6.5. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктом 1.6.1. и 1.6.2.
могут быть также установлены Заказчиком в документации процедуры закупки к
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для
исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями
(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,
если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей
цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник декларирует соответствие
предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям.
1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
к исполнению договора
8
1.7.1. Участник
закупки
вправе привлечь
к
исполнению
договора
соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено пунктом 8.10
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1. Содержание документации о проведении запроса ценовых предложений
2.1.1. Документация о проведении запроса ценовых предложений (далее по тексту –
документация о запросе предложений) включает перечень частей, разделов и подразделов и
форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке,
предусмотренном пунктом 2.3.
2.1.2. В случае проведения запроса ценовых предложений заказчик, обеспечивает
размещение документации о запросе предложений на официальном сайте в срок, не менее
чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок.
Дополнительно документация о запросе предложений может быть опубликована в
любых средствах массовой информации, в том числе, электронных.
2.1.3. Документация о запросе предложений доступна для ознакомления на
официальном сайте без взимания платы.
2.1.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса
предложений вправе направить запрос предложений лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.1.4.1. Запрос предложений может направляться с использованием любых средств
связи, в том числе в виде документа в электронной форме.
2.2.
Разъяснение положений документации о запросе предложений
2.2.1. При проведении запроса ценовых предложений какие-либо переговоры
заказчика или единой комиссии с участником закупки не допускаются.
2.2.2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в
виде документа в электронной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений
документации о запросе предложений, при условии, что такой запрос поступит к заказчику
не позднее чем за четыре рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в
п.8.13.
части
III
"
ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА
ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
В течение одного дня со дня принятия решения о предоставлении разъяснений
положений документации о запросе предложений Заказчик обязан направить в письменной
форме или в виде документа в электронной форме разъяснения положений документации о
запросе предложений участнику закупки, направившему запрос. Разъяснения положений
такой документации размещаются заказчиком на сайте Заказчика и/или официальном сайте
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных
разъяснений, но не позднее трех рабочих до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений.
2.2.3. Разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с
содержанием запроса на разъяснение положений документации о запросе предложений, без
указания участника закупки, от которого поступил запрос.
2.2.4. Разъяснение положений документации о запросе не должно изменять ее суть.
9
2.3.
Внесение изменений в извещение о
проведении
Запроса ценовых предложений и документацию о проведении запроса ценовых
предложений
Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о
проведении запроса ценовых предложений (далее по тексту – документация о запросе
предложений) не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе ценовых предложений.
2.3.2. Изменение предмета запроса ценовых предложений не допускается.
2.3.3. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию о запросе предложений такие изменения размещаются Заказчиком, в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении запроса ценовых предложений.
При этом срок подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на сайте официальном сайте внесенных изменений в
документацию о запросе предложений до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе ценовых предложений такой срок составлял не менее чем три дня.
2.3.4. Участники закупки, не подавшие на момент публикации извещения о внесении
изменений в документацию о запросе предложений, заявку на участие в таком запросе
ценовых предложений, но планирующие принять участие в данном запросе ценовых
предложений, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о
проведение запроса ценовых предложений и в документацию о запросе предложений,
размещенные на официальном сайте.
2.3.6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса ценовых
предложений и документацию о запросе предложений, размещенными надлежащим образом.
2.3.1.
2.4.
Отказ от проведения запроса ценовых предложений
2.4.1. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса ценовых
предложений, разместив извещение об этом на сайте Заказчика и/или официальном сайте.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1.Язык документов, входящих в состав
заявки на участие в запросе ценовых предложений
3.1.1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений, подготовленная участником
закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в
запросе ценовых предложений должны быть составлены на русском языке.
3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе
ценовых предложений расценивается единой комиссией как несоответствие заявки на
участие в запросе ценовых предложений требованиям, установленным документацией о
запросе предложений.
3.2 Требования к форме заявки на участие в запросе ценовых
предложений
3.2.1. Форма заявки на участие в запросе ценовых предложений приводится в части
IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
10
3.2.2. Представление
заявки
на участие в запросе ценовых предложений с
отклонением по форме, установленной документацией о запросе предложений,
расценивается единой комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе ценовых
предложений требованиям, установленным документацией о запросе предложений.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений
4.1.2. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не
направлялся запрос предложений, вправе подать только одну заявку.
4.1.3. Заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме или в
форме электронного документа в срок, указанный в документации о проведении запроса
предложений. В случае подачи заявки в форме электронного документа Заказчик в тот же
день обязан направить в письменной форме или в виде документа в электронной форме
участнику закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.
4.1.4. Заявка, поданная в срок, указанный в документации о проведении запроса
предложений, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего
заявку, Заказчик, выдают расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее
получения.
4.1.5. Проведение переговоров между Заказчиком или комиссией и участником
закупки в отношении, поданной им заявки не допускается.
4.1.6. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в
документации о проведении запроса предложений, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
4.2.
Запрет изменения заявок на участие в запросе ценовых предложений
4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе ценовых
предложений, не вправе изменить заявку на участие в запросе ценовых предложений.
5.
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК
5.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе ценовых предложений
5.1.2. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем
окончания срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям,
установленным в документации о проведении запроса предложений, и оценивает заявки.
5.1.3. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки,
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о
проведении запроса предложений и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ,
услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками закупки победителем в проведении запроса предложений признается участник
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.
5.1.4. Комиссия отклоняет
заявки, если они не соответствуют требованиям,
установленным в документации о проведении запроса предложений, или предложенная в
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в
11
документации
о
проведении
запроса предложений. Комиссия также отклоняет
заявку в случае наличия сведений об участнике закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации о
проведении запроса предложений. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
5.1.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком.
6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6.1. Порядок заключения договора
6.1.1.В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, указанный в
извещении о проведении запроса предложений, не представил Заказчику подписанный
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
6.1.2. В случае, если победитель в проведении запроса предложений признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о
требовании, о понуждении победителя в проведении запроса предложений заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником закупки, предложение о цене договора которого
содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в
проведении запроса предложений условия, если цена договора не превышает начальную
(максимальную) цену договора, указанную в документации
о проведении запроса
предложений. При этом заключение договора для указанных участников закупки является
обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников
закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
6.1.3. Договор может быть заключен в срок не более двадцати дней со дня
размещения на сайте Заказчика и/или официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
заявок.
6.1.4. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о
проведении запроса предложений, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении
запроса предложений или в заявке участника закупки, с которым заключается договор в
случае уклонения победителя в проведении запроса предложений от заключения договора.
6.1.5. В случае отклонения комиссией всех заявок Заказчик вправе осуществить
повторное размещение заказа путем запроса предложений. При этом Заказчик вправе
изменить условия исполнения договора.
6.1.6. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не
возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запросе
предложений.
6.2. Обеспечение исполнения договора
6.2.1. Если в соответствии с пунктом 8.17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ " заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
6.2.2. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде
безотзывной банковской гарантии выданной банком или иной кредитной организацией или
залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
12
6.2.3. Способ
обеспечения исполнения
договора
определяется
участником запроса ценовых предложений, с которым заключается договор, самостоятельно
из способов, указанных в пункте 6.2.2.
6.2.4. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
указаны в пункте 8.20 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
6.2.5. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
безотзывной банковской гарантии:
6.2.5.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
6.2.5.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору,
которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.20 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
6.2.5.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название
предмета договора и ссылки на итоговый протокол запроса ценовых предложений как
основание заключения договора.
6.2.5.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с
учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг
по договору и оканчиваться не ранее его завершения плюс 60 дней.
6.2.5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от
обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.2.6. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
залога денежных средств:
6.2.6.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве
залога должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 8.20 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ", и на счет,
реквизиты которого указаны в пункте 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
6.2.6.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае
наличной формы оплаты) либо копией такого платежного поручения (квитанции) с выпиской
банка о списании денежных средств с расчетного счета участника закупки, с которым
заключается договор.
6.2.6.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве
залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 8.21
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ", до
заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога
денежных средств считается не предоставленным.
6.2.6.4. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с
которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по договору по истечению срока действия договора и 60 дней после даты
окончания срока действия договора.
6.2.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств
по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется
в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере,
которые указаны в пункте 6.2.
13
6.2.8. Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны
быть обеспечены. Соответствующие сведения указываются в пункте 8.19 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
6.2.9. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик в
случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих
обязательств обязан установить в документации процедуры закупки требование о
предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении
возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения
договора. В случае, если сумма обеспечения исполнения договора покрывает сумму
авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в документации
процедуры закупки.
6.2.10. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора,
содержащегося в документации) вправе также установить требование об обеспечении
исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
7.1.
Обжалование результатов размещения заказа.
7.1.1. Контроль за проведением процедур закупки осуществляется в соответствии с
Положением о закупке Специальной комиссией. Участник закупки вправе направить жалобу
на действия Заказчика в контролирующий орган Заказчика.
7.1.2. Порядок внутреннего контроля и обжалования процедуры закупки
определяется руководителем Заказчика, при этом время рассмотрения жалобы не должно
превышать пяти рабочих дней. Заказчик не заключает договор по результатам процедуры
закупки до рассмотрения жалобы по существу.
7.1.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия
(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
7.1.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
7.1.4.1. не размещения на официальном сайте Положения, изменений, вносимых в
указанное Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков
такого размещения;
7.1.4.2. предъявления к участникам закупки требования о представлении документов,
не предусмотренных документацией процедуры закупки;
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
III.
8.
Информация о проводимом запросе ценовых предложений
В части III " ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ"
содержится информация для данного конкретного запроса ценовых предложений, которая
уточняет, разъясняет и дополняет положения части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
При возникновении противоречия между положениями части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ"
и
части
III"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ"
применяются положения части III " ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
№
пункта
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Наименование
Информация
Наименование заказчика,
контактная информация
Наименование: Государственное автономное
учреждение культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха»
Место нахождения: 105187, г. Москва, аллея Большого
Круга, д. 7
Номер контактного телефона:, 8 (499) 166-62-17
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактное лицо: Галкин Дмитрий Александрович
Наименование, вид и предмет Запрос ценовых предложений на право заключения
запроса ценовых предложений гражданско-правового договора на поставку цветочной
рассады для ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО
Изображение
товара,
на
поставку
которого
размещается заказ
Официальный сайт, на
котором размещена
документация о проведении
запроса ценовых предложений
Предмет договора
8.5.1. Наименование
поставляемых товаров,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
8.5.2. Количество
поставляемого товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
8.5.3. Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,
Не установлено
www.zakupki.gov.ru.
www.izmailovsky-park.ru
Поставка цветочной рассады для ГАУК г. Москвы
«Измайловский ПКиО
ОКДП 0112934
В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ ДОГОВОРА" и
положениями Части VI " ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ"
Место: территория ГАУК г. Москвы «Измайловский
ПКиО»
15
№
пункта
Наименование
выполнения работ, оказания
услуг
8.6.
Начальная (максимальная)
цена договора, порядок
формирования цены договора
8.6.1.
Начальная (максимальная)
цена единицы товара, работы,
услуги
8.7.
Источник финансирования
закупки, код(ы) ОКДП
8.8.
8.9.
Форма, сроки и порядок
оплаты поставляемых товаров,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
Требования к участникам
закупки
Информация
Условия: В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА"
и положениями Части VI "
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ПРОВЕДЕНИИ
ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
Сроки: с момента подписания договора по «30» июня
2015 года.
3 207 870,00 (Три миллиона двести семь тысяч
восемьсот семьдесят рублей 00 копеек), в том числе
НДС 18%.
Аванс не предусмотрен.
Начальная максимальная цена договора включает в
себя все затраты, издержки и иные расходы
Поставщика, в т.ч. сопутствующие, связанные с
исполнением договора.
Не установлена.
Источник финансирования: субсидии на выполнение
государственного задания, средства от приносящей
доход и иной деятельности.
Субсидии на выполнение государственного задания,
-3 000 000,00 (Три миллиона рублей 00 копеек), в т.ч.
НДС 18%;
Средства от приносящей доход и иной деятельности
– 207 870,00 (Двести семь тысяч восемьсот семьдесят
рублей 00 копеек), в т.ч. НДС-18%.
ОКДП: 0112934 КОСГУ: 340
В соответствии с положениями Части V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА"
8.9.1.
Участник
закупки
должен
соответствовать
следующим
обязательным
требованиям:
1) быть правомочным заключать договор;
2) не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица) или быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
3) обладать необходимыми сертификатами на
используемые товары в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не являться организацией, на имущество
которой наложен
арест
по решению
суда,
административного органа и (или) экономическая
16
№
пункта
8.10.
8.11.
Наименование
Привлечение соисполнителей
(субподрядчиков) к
исполнению договора.
Условия их привлечения.
Порядок предоставления
участникам закупки
Информация
деятельность, которой приостановлена;
5) не иметь задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды;
6)отсутствие у участника закупки - физического лица,
либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги,
являющихся
предметом
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
7)
обладать исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на
эти объекты.
8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (далее – федеральный реестр
недобросовестных поставщиков).
8.9.2.
Требования
к
участникам
закупок,
предусмотренные подпунктами 1-6 настоящего пункта,
установлены
также
к
субподрядчикам,
соисполнителям, субпоставщикам участника закупки,
привлекаемым участником закупки для исполнения
договора в соответствии с объемом и перечнем
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг,
поставляемого товара, если предполагаемый объем
таких работ, услуг, товара составляет более 5% от
общей цены заявки участника.
В этом случае в составе заявки участник должен
декларировать
соответствие
предлагаемого
соисполнителя
(субподрядчика,
субпоставщика)
установленным требованиям.
Допускается.
В соответствии с условиями п. 5.3.3. Части V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА"
Любой участник закупки вправе направить запрос о
разъяснении положений документации о запросе
17
№
пункта
8.12.
Наименование
Информация
разъяснений положений
документации о проведении
запроса ценовых предложений
Дата начала и окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
проведении запроса ценовых
предложений
ценовых предложений со дня публикации на
официальном сайте извещения о проведении запроса.
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
запросе ценовых предложений
«17» марта 2015 г. 12:00
Заявки на участие в запросе ценовых предложений
принимаются
по
адресу:
ГАУК
г.Москвы
«Измайловский ПКиО», 105187, г. Москва, аллея
Большого Круга, д.7, каб.209
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в запросе ценовых
предложений
«18» марта 2015 г. 11.00
Дата окончания срока оценки
и сопоставления заявок на
участие в запросе ценовых
предложений
«18» марта 2015 г.
Документы, входящие в состав
заявки на участие в запросе
ценовых предложений
1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений,
оформляемая в соответствии с Формой 1 части IV
"ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ"
1.1. Сведения о квалификации участника, в
соответствии с формой 2 "КВАЛИФИКАЦИЯ
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ", приведенной в части IV
"ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА".
2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса ценовых предложений выписка из
единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридического лица);
2.1. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса ценовых предложений выписка из
единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой
выписки
(для
индивидуального
предпринимателя);
Со дня публикации на официальном сайте извещения о
проведении запроса ценовых предложений по «11»
марта 2015 г.
18
№
пункта
Наименование
Информация
2.2. Копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица);
2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения
о
проведении
запроса
ценовых
предложений.
3. Копии учредительных документов участника
размещения заказа (Устав, Учредительный договор,
Свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического лица, Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе – для юридического лица;
Копия паспорта, Свидетельство о государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя, Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе – для
индивидуального предпринимателя).
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании или приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника закупки без доверенности (далее по
тексту - руководитель). В случае, если от имени
участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную
руководителем участника закупки (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо
нотариально
заверенную
копию
такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, заявка на участие в должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица.
5. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и
если для участника закупки поставка товаров,
19
№
пункта
Наименование
Информация
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой.
5.1. В случае, если получение Решение об одобрении
или о совершении крупной сделки до истечения срока
подачи заявок на участие в запросе ценовых
предложений для участника запроса ценовых
предложений невозможно в силу необходимости
соблюдения установленного законодательством и
учредительными документами участника закупки
порядка созыва заседания органа, к компетенции
которого относится вопрос об одобрении или о
совершении крупных сделок, участник обязан
представить письмо, содержащее обязательство в
случае признания его победителем запроса ценовых
предложений представить вышеуказанное решение до
момента заключения договора.
5.2. В случае, если для участника закупки поставка
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг,
являющиеся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения
договора не являются крупной сделкой, участник
закупки представляет соответствующее письмо.
6.
Документы,
подтверждающие
соответствие
требованиям к участнику закупки, предусмотренным
пунктом 8.10 Части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА":
6.1. Справка о правомочности оказывать услуги по
предмету запроса ценовых предложений в соответствии
с определенными уставом разрешенными для
участника
закупки
видами
экономической
деятельности (составляется в произвольной форме);
6.2. Декларация о том, что участник закупки не
находится в процессе ликвидации (для юридического
лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным
(банкротом),
не
является
организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность, которой приостановлена
(составляется в произвольной форме);
6.3. Справка или Акт (Оригинал или нотариально
заверенная копия), выданные ИФНС России (срок
давности не более 1(Одного) календарного месяца на
день окончания подачи заявки, подтверждающие
отсутствие задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
20
№
пункта
Наименование
Информация
фонды.
6.4. Декларация об отсутствии у участника закупки физического лица, либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также о неприменении в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации
(составляется в произвольной форме);
8.13.
Обеспечение исполнения
договора
6.5.
Справка
из
Реестра
недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд" (далее – федеральный реестр
недобросовестных поставщиков)
6.6.
Документы,
подтверждающие
наличие
исключительных прав собственности на объекты
интеллектуальной собственности (предоставляется
только, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие объекты интеллектуальной
собственности).
7.
Сведения
и
документы,
подтверждающие
соответствие
соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков) требованиям, установленным в
документации в соответствии с пунктом 1.6.5 Части II
"ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ", если участник закупки
планирует привлекать к исполнению договора
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)
или справку о том, что соисполнители (субподрядчики,
субпоставщики), выполняющие более 5 % объема
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
участником привлекаться не будут.
8. Заявка на участие в запросе ценовых предложений
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого размещается заказ (предоставляется
по усмотрению участника закупки).
Не требуется.
21
№
пункта
8.14.
Наименование
Срок подписания проекта
договора по результатам
проведения запроса ценовых
предложений
Информация
Договор может быть заключен в срок не более
двадцати дней со дня размещения на официальном
сайте итогового протокола.
22
IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью
уполномоченного представителя участника закупки (для физических лиц) и печатью
(для юридических лиц). В случае если заявка насчитывает более одного листа, все
листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника закупки на
прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица
участника закупки.
Заявка должна быть составлена в следующей форме:
На бланке участника закупки
(по возможности)
Дата, исх. номер
В Единую комиссию ГАУК г. Москвы
«Измайловский ПКиО»
По адресу: Государственное автономное
учреждение культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и
отдыха», 105187, г. Москва, ул. аллея
Большого Круга, д.7.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Запрос ценовых предложений на право заключения гражданско-правового договора
на поставку цветочной рассады для ГАУК г.Москвы «Измайловский ПКиО».
Изучив Извещение о проведении запроса ценовых предложений на право заключения
гражданско-правового договора на поставку цветочной рассады для ГАУК г. Москвы
«Измайловский ПКиО», номер закупки 2015000029, мы (указываются сведения об
участнике закупки: наименование и место нахождения (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица), банковские
реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), по возможности КПП,
ОГРН (ОГРНИП) согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса ценовых предложений.
1. Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другие обязательные платежи):______ руб. ___ коп. (сумма прописью).
2. Настоящей заявкой декларируем следующее:
Участник заявляет о соответствии следующим, установленным требования по указанному
запросу ценовых предложений:
1)
правомочен заключать договор;
2)
не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признан по
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
3) обладает необходимыми сертификатами на используемые товары в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом
22
23
заключаемого договора(данный пункт заполняется только в случае если в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, товары, поставляемые по
предмету закупки, подлежат сертификации);
4)
не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
5)
не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
6)
обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности,
если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на эти
объекты(заполняется только в случае, если при исполнении договора, заключаемого по
результатам закупки, заказчику передаются права на объекты интеллектуальной
собственности);
7) об участнике отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, который
ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков).
8) об участнике закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также о неприменении в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации
9) соисполнители, субподрядчики, субпоставщики участника, привлекаемые для
исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых работ,
оказываемых услуг, поставляемых товаров, если предполагаемый объем таких работ,
услуг, товаров составляет более 5% от общей цены заявки участника, соответствуют
требованиям, указанным в пунктах 1) -6)(заполняется только в случае, если при исполнении
договора, заключаемого по результатам закупки, для выполнения работ, оказания услуг,
поставки товаров привлекаются субподрядчики, соисполнители, субпоставщики для
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в размере более 5% от общей цены
заявки участника).
Уполномоченный представитель участника закупки
(для юридических лиц)
/ участник закупки (для физических лиц)
____________ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
23
24
Форма 2. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ
Приложение № 1
к заявке на участие в запросе ценовых предложений
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ
Настоящим _____________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона)
в лице, ________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие запросе ценовых предложений)
Предлагает поставить товар, конкретные показатели которого соответствуют значениям, установленным документацией о запросе
ценовых предложений (конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о
запросе ценовых предложений, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии)приводятся в Таблице 1).
Таблица 1
№
п/п
1
Наименование товара1
Луковичные и
клубневые растения
Лилия гибридная (3
сорта)
Кол-во2
Требуемое значение характеристики товара3
Предлагаемые значения
характеристик товара4
Товарный знак
(при наличии)
В соответствии с требованиями Технического
задания
1200
Заполняется в соответствии с техническим заданием. Указываются все требуемые товары, перечисленные в техническом задании, за
исключением тех товаров, в отношении которых указан товарный знак, если участник закупки предлагает поставить товары с указанным
товарным знаком.
2
Указывается количество товаров (материалов) в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании.
3
Указываются характеристики (длина, ширина, высота, толщина, объем, плотность, цвет, структурные характеристики и т.п.)
требуемых товаров (материалов), соответствующие требованиям, установленным в техническом задании.
4
Данный столбец заполняется участником закупки с указанием конкретных значений характеристик товаров, непосредственно
предлагаемых таким участником к поставке.
1
24
25
2
1
2
3
4
5
Пион
молочноцветковый
махровый (Paeonia
lactiflora Pall.) (сорта с
белыми, розовыми и
красными соцветиями.
По 2 – 3 сорта с
ранним, средним и
поздним сроком
цветения)
Корневищные
растения
Василёк голубой
Вероника колосовая
(Veronica spicata L)
(сорта Блю Карпет,
Purpleicious, Red Fox,
Royal Candles Glory,
Blauteppich)
Герань кроваво-красная
Дербенник
прутовидный —
Lythrum virgatum
Короставник
македонский (Knautia
macedonica) (сорта Ruby
500
96
724
30
80
612
Star, Egyptian Rose)
6
7
8
Кровохлебка тупая
(sanguisorbia obtusa)
(не белые соцветия!)
Лен многолетний
Лиатрис колосковый
( L spicata) (сорта
180
96
396
25
26
Floristan Weib, Floristan
Violett)
9
10
11
12
13
Мак восточный
Монарда двойчатая
(Monarda didyma L.)
Нивянник
обыкновенный
Очиток видный
(Hylotelephium
spectabile)
Сальвия дубравный
(Salvia nemorosa)
(сорта Карадонна,
96
190
96
168
656
Ослфристаид,
Schwellenburg)
14
15
16
17
Стахис шерстистый (S.
lanata Jasq.= S.
byzantiana )
Стахис лекарственный
(S. officinalis (Betonica
officinalis L.)
Гелениум Хупа
Эхинацея
пурпурная — (Е.
purpurea L.) (сорта
300
334
95
504
Гранатштерн, Зонненлах)
1
Кустарниковые
растения
Кизильник
блестящий (С.
lucidus Schlecht.) h 4060 cм
2611
26
27
2
Гортензия метельчатая
6
(сорта 'Phantom', Vanille
Fraise) h - 30 – 40 см
1
1
2
3
1
2
3
Хвойные растения
Туя западная (Th.
occidentalisL.)
"Смарагд" h-150 см
Однолетние цветы
9
Сантолина
кипарисовидная
Лаванда
300
Виола Виттрока
(смесь)
Злаки
Молиния голубая
(molinia caerulea 'Edith
Dutzus')
Луговик (щучка)
дернистый
(deschampsia cespitosa)
Просо прутьевидное —
Panicum virgatum L.
2000
300
346
114
370
Руководитель участника закупки/ Уполномоченный представитель
________________________________,
(должность)
_________________ (_______________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
27
28
V.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Гражданско-правовой договор № __________
на поставку цветочной рассады для ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
г. Москва
«___» ______________ 2015 г.
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Измайловский
Парк культуры и отдыха», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора А.А.
Оглоблина,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________ (для юридических лиц указываются
полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических лиц фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иного законодательства
Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов проведения запроса
ценовых предложений (протокол от ________ № ___________) заключили настоящий
гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить цветочную рассаду для ГАУК г. Москвы «Измайловский
ПКиО» (далее – Товар), наименование, характеристики, количество, единичная и общая
стоимость которого указана в Спецификации поставляемого товара (приложение № 1 к
Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация), в сроки,
установленные в Графике поставки (приложение № 2 к Договору), являющемся неотъемлемой
частью Договора (далее – График).
1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом
поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Заказчику по адресу: 105187,
г. Москва, аллея Большого Круга, д.7.
1.3.
Страной
происхождения
поставляемого
товара
является
_______________________.
Документы, передаваемые Заказчику одновременно с Товаром и подтверждающие
страну происхождения:
- счет, товарная накладная, счет-фактура;
- гарантийные талоны;
- таможенные декларации.
1.4. Поставщик так же обязуется предоставить следующие услуги, связанные с
поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):
1.4.1. упаковка, маркировка, погрузка-разгрузка, доставка Товара к месту поставки,
подъем Товара на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа), подключение
(установка).
1.4.2. монтаж Товара.
1.5.Поставщик гарантирует:
- легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской
Федерации;
28
29
- соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города
Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, что подтверждается
соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии,
санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.);
- что Товар является новым, не бывшем в употреблении, пригодным к
использованию, без видимых признаков повреждения.
1.6. Заказчик принимает и производит оплату в соответствии со статьей 2 Договора
надлежащим образом поставленного и принятого в установленном Договором порядке Товара.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет 3 207 870,00 (Три миллиона двести
семь тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.
Источник финансирования - субсидии на выполнение государственного задания, средства от
приносящей доход и иной деятельности.
Субсидии на выполнение государственного задания – 3 000 000,00 (Три миллиона рублей 00
копеек).
Средства от приносящей доход и иной деятельности – 207 870,00 (Двести семь тысяч
восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).
Цена Договора с учетом снижения составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в
том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее – цена Договора),
ОКДП: 0112934 КОСГУ:340
2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
Стоимость упаковки, маркировки, монтажа, сборочных (включая комплектацию
фурнитурой для крепления и установки), погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ,
шеф-монтажа, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу мусора (упаковочного и
иного материала), таможенному оформлению и страхованию включены в цену Договора.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором количества Товара и иных условий его исполнения. При этом
Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет
Поставщика, указанный в статье 13 Договора после поставки последним всего количества
Товара в течение 7 (Семи) банковских дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на
основании подписанной Сторонами товарной накладной, при отсутствии у Заказчика
претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, установленном Договором с расчетного счета
Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1
(одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата
товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в
комплект.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения Договора поставка товара Заказчику осуществляется в
соответствии с Графиком, подписываемом Сторонами одновременно с Договором.
3.2. Срок поставки Товара по Договору в полном объеме с момента заключения
29
30
настоящего Договора до «30» июня 2015 года.
Статья 4. Порядок приемки Товара
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству»№ П-7 от 25.04.1966;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству»№ П-6 от 15.06.1965.
4.2. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, монтаж, погрузку, доставку,
разгрузку, подъем на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа) Товара по
указанному в Договоре адресу.
4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.4. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его
порчу или уничтожение в период поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке,
содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара,
наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и
условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).
4.5. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (если
последняя не зафиксирована в Графике) телефонограммой или по факсимильной связи.
4.6. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ,
включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком
собственными техническими средствами или за свой счет.
4.7. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика на
основании расходной накладной. Уполномоченный представитель Заказчика устанавливает
соответствие наименования, количества и качества (наличия дефектов, повреждений) Товара
сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, расходной накладной и Спецификации Договора.
4.8. Для проверки в процессе приемки Товара соответствия его качества требованиям,
установленным Договором, Заказчик вправе назначать независимые экспертизы, в том числе путем
привлечения независимых экспертов, производить тестирование Товара как выборочно, так и всего
его количества.
4.8.1. В случае если по результатам указанных в п. 4.8 Договора проверок качества
поставляемого Товара будет установлено его несоответствие требованиям Договора, расходы,
понесенные Заказчиком в связи с проведением проверок, а также причиненные таким
несоответствием последнему убытки, возлагаются на Поставщика.
4.8.2. В случае установления несоответствия количества и качества поставленного Товара
сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, расходной накладной и (или) Спецификации
Договора уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от приемки поставленного
Товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) Товара.
4.9. В случае отказа от приемки Товара в порядке, предусмотренном п. 4.8.2 Договора,
Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня такого отказа направляет Поставщику письменный отказ от
приемки Товара с указанием причин такого отказа, а Поставщик обязуется в течение 1 рабочего дня
со дня поступления такого отказа устранить все замечания Заказчика.
4.10. По завершению поставки всего количества Товара, предусмотренного Договором
Поставщик оформляет и предоставляет Заказчику товарную накладную одновременно с иными
документами, предоставление которых предусмотрено Договором.
30
31
4.11. Заказчик рассматривает товарную накладную в течение 3 рабочих дней со дня ее
предоставления Поставщиком и подписывает ее в случае отсутствия замечаний по количеству и
качеству поставленного Товара.
4.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня
подписания Заказчиком товарной накладной и предоставления ему предусмотренных Договором
документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать товарную накладную.
4.13. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого Товара до
принятия его Заказчиком.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств Поставщика по Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать
независимых экспертов.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества,
ассортимента, его комплектности и стоимости, по результатам проведенных
уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города
Москвы.
5.1.7. Отказать Поставщику в приемке Товара в соответствии с условиями Договора и
приложениями к нему.
5.1.8. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в
течение 2 рабочих дней со дня внесения таких изменений.
5.1.9. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации правами.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по
качеству, количеству и соответствию Товара условиям Договора.
5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.
5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных
Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям
Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в
отношении поставленного Товара.
5.2.5. В случае изменения адресов поставки Товара, не позднее чем за 3 дня до начала
поставки по новому адресу Заказчика, уведомить Поставщика о таком изменении.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
5.3.2. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по
Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.
Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара
31
32
по Договору.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам
поставки Товара в рамках Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с
условиями Договора и приложений к нему.
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или
документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации,
если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и
такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются
вместе с Товаром.
5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В
случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса
фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.5. Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации
и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических
регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора
(сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические
заключения и т.д.).
5.4.6. За счет собственных или привлеченных сил и средств поставить новый, не бывший в
употреблении, пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар,
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы,
государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных
нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора.
5.4.7. При подписании товарной накладной выдать Заказчику Гарантийный сертификат,
оформленный по прилагаемой к Договору форме.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским
законодательством и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида
Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в
соответствии с действующим российским законодательством.
В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, поставщик обязан обеспечить
наличие действующих документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в
течение всего срока Договора.
6.2. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим
регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара, требованиям
Технического задания и Договора и приложениям к нему.
6.3. Гарантийный срок на поставляемое оборудование устанавливается не менее срока
гарантии, введенного изготовителем. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей
Поставщиком гарантийных талонов или проставлением соответствующей записи на
маркировочных ярлыках поставленного оборудования.
32
33
6.4. Условия исполнения гарантийных обязательств, порядок гарантийного
обслуживания, права и обязанности Сторон и иные положения, связанные с гарантиями
качества поставляемого Товара устанавливаются Сторонами в Гарантийном Сертификате,
который оформляется Поставщиком по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 3) и
передается Заказчику одновременно с товарной накладной.
6.5. Поставщик обязан обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного
обслуживания (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок от
Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания. Контактный телефон и факс должны
иметь телефонные номера, зарегистрированные в г.Москва. Заявки Заказчика по «горячей
линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Поставщика или его
представителя в рабочие дни с 9.00 до 18.00 и регистрироваться в журнале учета заявок.
6.6. Все комплектующие, которые Поставщик использует для восстановления
работоспособности Товара и(или) оборудование, предоставляемое на время ремонта должны
быть оригинальными (произведены и сертифицированы тем же производителем, что и
исходный Товар) и иметь аналогичные функциональные характеристики.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены
Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товара в том или
ином периоде поставки, установленном в Графике, Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара, подлежащего
поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства
по поставке Товара в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за
днем истечения такого периода, установленного Графиком. Поставщик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости поставленного
некачественного Товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с
момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о
безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на
устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего
качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего
обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на
банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки
Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).
7.5. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
33
34
Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости такого Товара за каждый
день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании Товара до момента
надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования
Товара/приемки Заказчиком Товара, поставленного взамен некомплектного Товара).
7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Поставщик в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора
(либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов
от цены Договора.
7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.8. В случае обнаружения Заказчиком или контролирующим органом г. Москвы
необоснованной оплаты принятых Заказчиком без возражений (замечаний) Товаров и
сопутствующих работ, как в связи с иными отступлениями от условий настоящего договора,
Заказчик, в разумный срок, но не позднее 10 дней с момента установления указанных
обстоятельств, извещает об этом Поставщика, который при не согласии с основаниями
необоснованной оплаты Товаров, сопутствующих работ назначает за свой счет экспертизу.
Сторона, которая выразила несогласие с выводом эксперта (экспертов), вправе обратиться за
разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы.
При отсутствии у Поставщика возражений в отношении выявленных указанным образом
необоснованной оплаты, Поставщик обязан в бесспорном порядке возвратить сумму
выявленной необоснованной оплаты в течение 5 (Пяти) дней после получения извещения об
основаниях и суммы необоснованной оплаты.
7.9. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате
неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке Заказчиком или в судебном порядке;
8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке либо обратиться в
суд в установленном порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 календарных дней.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора.
8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица
или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии
конкурсного производства.
8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)
34
35
календарных дней с даты его получения.
8.4. В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению сторон рассмотрение дела в
суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:
- нарушения больше 2 раз сроков поставки товаров более чем на 5 дней;
- наличия более 2 претензий по качеству товаров.
Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после
заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при
исполнении Договора, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а
также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде города
Москвы.
10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном
виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок
не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31»
июля 2015 г., а в части оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных – до полного
исполнения Сторонами обязательств.
11.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия
Договора, указанного в п. 11.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
35
36
11.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному
в статье 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с
последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по
Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением
случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
Адрес: 105187, г. Москва, аллея Большого
Круга, д. 7
Тел: (499) 166-61-19
Факс: (495) 657-97-32
ОГРН
1037739542719
ИНН 7719019638
КПП
771901001
e-mail: [email protected]
www.izmailovsky-park.ru
Поставщик:
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
л/с: 2805651000630159)
Отделение 1 Москва
р/с: 40601810000003000002
БИК: 044583001
Директор
_________________ /__________________
М.П.
_________________ /__________________
М.П.
36
37
\
Приложение № 1
к Гражданско-правовому договору
№ ___ от «__» _____ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
Наименование
Луковичные и клубневые растения
1 Лилия гибридная (3 сорта)
Пион молочноцветковый махровый (Paeonia lactiflora Pall.) (сорта с
2 белыми, розовыми и красными соцветиями. По 2 – 3 сорта с ранним,
средним и поздним сроком цветения)
Корневищные растения
1 Василёк голубой
Вероника колосовая (Veronica spicata L) (сорта Блю Карпет,
2
Purpleicious, Red Fox, Royal Candles Glory, Blauteppich)
3 Герань кроваво-красная
4 Дербенник прутовидный — Lythrum virgatum
Короставник македонский (Knautia macedonica) (сорта Ruby Star,
5
Egyptian Rose)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Кровохлебка тупая (sanguisorbia obtusa) (не белые соцветия!)
Лен многолетний
Лиатрис колосковый ( L spicata) (сорта Floristan Weib, Floristan Violett)
Мак восточный
Монарда двойчатая (Monarda didyma L.)
Нивянник обыкновенный
Очиток видный (Hylotelephium spectabile)
Сальвия дубравный (Salvia nemorosa) (сорта Карадонна, Ослфристаид,
Schwellenburg)
Стахис шерстистый (S. lanata Jasq.= S. byzantiana )
Стахис лекарственный (S. officinalis (Betonica officinalis L.)
Гелениум Хупа
Эхинацея пурпурная — (Е. purpurea L.) (сорта Гранатштерн,
Зонненлах)
Кустарниковые растения
1 Кизильник блестящий (С. lucidus Schlecht.) h 40-60 cм
2 Гортензия метельчатая (сорта 'Phantom', Vanille Fraise) h - 30 – 40 см
Хвойные растения
1 Туя западная (Th. occidentalisL.) "Смарагд" h-150 см
Однолетние цветы
1 Сантолина кипарисовидная
2 Лаванда
Кол
Примечание
(шт.)
1200
500
96
724
30
80
612
180
96
396
96
190
96
168
656
300
334
95
504
2611
6
9
300
300
37
38
№
3
Наименование
Виола Виттрока (смесь)
2000
Злаки
1 Молиния голубая (molinia caerulea 'Edith Dutzus')
2 Луговик (щучка) дернистый (deschampsia cespitosa)
3 Просо прутьевидное — Panicum virgatum L.
Заказчик:
________________________
«__» ___________ 2015 г.
М.П.
Кол
Примечание
(шт.)
346
114
370
Поставщик:
_________________________
«__» ____________ 2015 г.
М.П.
38
39
Приложение № 2
к Гражданско-правовому договору
№ ___ от «__» _____ 2015 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Название культуры
Пион молочноцветковый махровый
(Paeonia lactiflora Pall.) (сорта с
белыми, розовыми и красными
соцветиями. По 2 – 3 сорта с ранним,
средним и поздним сроком цветения)
Просо прутьевидное — Panicum
virgatum L.
Стахис лекарственный (S. officinalis
(Betonica officinalis L.)
Вероника колосовая (Veronica
spicata L) (сорта Блю Карпет,
Purpleicious, Red Fox, Royal Candles
Glory, Blauteppich)
Сальвия дубравный (Salvia nemorosa)
(сорта Карадонна, Ослфристаид,
Schwellenburg)
Короставник македонский (Knautia
macedonica) (сорта Ruby Star, Egyptian
Ед.
изм.
с 19.05.2015 г.
по 21.05.2015 г.
Сроки поставки
с 2.06.2015 г.
по 4.06.2015 г.
с 23.06.2015 г.
по 25.06.2015 г.
шт.
249
_
_
шт.
370
_
_
шт.
144
_
_
шт.
260
_
_
шт.
144
_
_
шт.
207
_
_
шт.
161
_
_
шт.
1864
_
_
шт.
80
_
_
шт.
_
30
_
Rose)
7
Эхинацея пурпурная — (Е.
purpurea L.) (сорта Гранатштерн,
Зонненлах)
8
9
10
11
Кизильник блестящий (С.
lucidus Schlecht.) h 40-60 cм
Дербенник прутовидный — Lythrum
virgatum
Пион молочноцветковый махровый
(Paeonia lactiflora Pall.) (сорта с
белыми, розовыми и красными
соцветиями. По 2 – 3 сорта с ранним,
средним и поздним сроком цветения)
Сальвия дубравный (Salvia nemorosa)
(сорта Карадонна, Ослфристаид,
Schwellenburg)
237
шт.
_
_
12
Лилия гибридная (3 сорта)
шт.
_
180
_
13
Виола Виттрока (mix)
шт.
_
2000
_
шт.
_
24
_
шт.
_
156
_
14
15
Луговик (щучка) дернистый
(deschampsia cespitosa)
Молиния голубая (molinia caerulea
'Edith Dutzus')
39
40
№
п/п
Название культуры
Ед.
изм.
с 19.05.2015 г.
по 21.05.2015 г.
Сроки поставки
с 2.06.2015 г.
по 4.06.2015 г.
с 23.06.2015 г.
по 25.06.2015 г.
16
Мак восточный
шт.
_
96
_
17
Сантолина кипарисовидная
шт.
_
300
_
шт.
_
300
_
шт.
_
6
_
18
19
Лаванда узколистная (Английская) —
Lavandula officinalis = Lavandula
spicata L. (L. vera DC) =Lavandula
angustifolia
Гортензия метельчатая (сорта
'Phantom', Vanille Fraise) h - 30 – 40 см
20
Нивянник обыкновенный
шт.
_
96
_
21
Лен многолетний
шт.
_
96
_
22
Василёк голубой
шт.
_
96
_
шт.
_
555
_
шт.
_
90
_
шт.
_
190
шт.
_
_
275
23
24
25
26
Кизильник блестящий (С.
lucidus Schlecht.) h 40-60 cм
Луговик (щучка) дернистый
(deschampsia cespitosa)
Молиния голубая (molinia caerulea
'Edith Dutzus')
Сальвия дубравный (Salvia nemorosa)
(сорта Карадонна, Ослфристаид,
Schwellenburg)
27
Гелениум Хупа
шт.
_
_
95
28
Вероника колосовая (Veronica
spicata L) (сорта Блю Карпет,
шт.
_
_
464
шт.
_
_
396
шт.
_
_
180
шт.
_
_
190
шт.
_
_
9
шт.
_
_
405
шт.
_
_
343
29
30
31
32
33
Purpleicious, Red Fox, Royal Candles
Glory, Blauteppich)
Лиатрис колосковый ( L spicata)
(сорта Floristan Weib, Floristan Violett)
Кровохлебка тупая (sanguisorbia
obtusa) (не белые соцветия!)
Монарда двойчатая (Monarda
didyma L.)
Туя западная (Th. occidentalisL.)
"Смарагд" h-150 см
Короставник македонский (Knautia
macedonica) (сорта Ruby Star, Egyptian
Rose)
34
Эхинацея пурпурная — (Е.
purpurea L.) (сорта Гранатштерн,
Зонненлах)
35
Очиток видный (Hylotelephium
spectabile)
шт.
_
_
168
36
Герань кроваво-красная
шт.
_
_
30
37
Стахис лекарственный (S. officinalis
(Betonica officinalis L.)
шт.
_
_
190
40
41
№
п/п
38
39
40
Ед.
изм.
Название культуры
Стахис шерстистый (S.
lanata Jasq.= S. byzantiana )
Пион молочноцветковый махровый
(Paeonia lactiflora Pall.) (сорта с
белыми, розовыми и красными
соцветиями. По 2 – 3 сорта с ранним,
средним и поздним сроком цветения)
Кизильник блестящий (С.
lucidus Schlecht.) h 40-60 cм
Итого:
Заказчик:
________________________
«__» ___________ 2015 г.
М.П.
с 19.05.2015 г.
по 21.05.2015 г.
Сроки поставки
с 2.06.2015 г.
по 4.06.2015 г.
с 23.06.2015 г.
по 25.06.2015 г.
шт.
_
_
300
шт.
_
_
57
шт.
_
_
192
3479
4452
3294
Поставщик:
_________________________
«__» ____________ 2015 г.
М.П.
41
42
Приложение № 3
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
Форма гарантийного сертификата
по Гражданско-правовому договору
от «___» ____________ 2015 года № _____________
42
43
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
по Гражданско-правовому договору № _______________ от «___» _________ 2015 года
на поставку цветочной рассады для ГАУК города Москвы «Измайловский ПКиО»
(далее – Договор)
город _______________
«___» ______________ 2015 г.
Исполнитель (Гарант): ________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование – для юридического лица, Ф.И.О. полностью – для физического лица)
Место нахождения:_____________________________________________________________________
ОКПО _______________; ОГРН: ________________; ИНН ______________; КПП ______________;
Банковские реквизиты: р/с _________________________________________________________________,
Банк: _________________________________________________________________________________________,
к/с _____________________________________________; БИК ________________________________________.
Настоящий гарантийный сертификат (далее – Сертификат) выдан ________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование Заказчика)
Место нахождения:_____________________________________________________________________
ОКПО _______________; ОГРН: ________________; ИНН ______________; КПП ______________;
Банковские реквизиты: р/с _________________________________________________________________,
Банк: _________________________________________________________________________________________,
к/с _____________________________________________; БИК ________________________________________. ,
являющегося Заказчиком по Договору.
Действие настоящего Сертификата распространяется в отношении работ, выполненных в рамках
Договора Исполнителем (Гарантом) и их результата:
Полное наименование работ:_____________________________________________________
________________________________________________________________;(далее – Работы).
Количественные характеристики работ: __________________________________________
______________________________________________________________________________;
Гарантийный срок на Работы, их результат, по условиям Договора, составляет ___ (________)
месяцев и начинает исчисляться с даты приемки Работ Заказчиком и подписания им Акта о
приемке выполненных работ.
Исполнитель (Гарант) гарантирует, что в пределах установленного настоящим Сертификатом
гарантийного срока, Работы и их результат будут: соответствовать требованиям Договора,
показателям качества, паспортным данным, установленным для данного вида Работ;
обеспечивать нормальную бесперебойную работу и надежное функционирование их результата;
сохранять требуемые свойства; оставаться пригодными к использованию (эксплуатации).
43
44




В указанный в настоящем Сертификате гарантийный срок Заказчик, при
обнаружении недостатков выполненных Работ, по своему выбору вправе потребовать:
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ;
изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного
выполнения Работ;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненных Работ.
полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненных Работ, а
так же в случае, если в установленный настоящим Сертификатом срок недостатки выполненных
Работ не устранены Исполнителем (Гарантом).
Исполнитель (Гарант), в пределах указанного в настоящем Сертификате гарантийного
срока, обязан безвозмездно удовлетворять вышеперечисленные требования Заказчика в
срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня их предъявления.
В случае, если во время устранения недостатков выполненных Работ станет очевидным, что они
не будут устранены в определенный настоящим Сертификатом срок, стороны могут заключить
соглашение о новом сроке устранения недостатков.
Настоящий Сертификат составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру каждой стороне, вступает в силу с даты подписания и действует в пределах
установленного им гарантийного срока.
Изменение условий и досрочное прекращение действия настоящего Сертификата возможно по
соглашению сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
(ГАРАНТ)
_________________________________
(должность руководителя)
_______________ /_________________/
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
______________________________
(должность руководителя)
_____________________/______________/
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
__________________
М.П.
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК:
______________________
М.П.
44
45
Приложение № 4
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Москва
«___» ___________ 2015 г.
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора А.А. Оглоблина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на
основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Гражданско-правовым договором №_________ от «____» __________
2015 г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара, а
именно:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Фактическое качество Товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Поставка согласно Договору должна быть выполнена «___» ____________ 2015 г.,
фактически выполнена «____»__________ 2015 г.
4. Недостатки Товара выявлены/не выявлены)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сдал:
Поставщик
__________________________
М.П.
Принял:
Заказчик
____________________
М.П.
45
46
VI.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК г. Москвы
«Измайловский ПКиО»
__________________А.А. Оглоблин
«_____»_____________2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение запроса ценовых предложений на право
заключения гражданско-правового договора на поставку цветочной рассады
для ГАУК г.Москвы «Измайловский ПКиО».
Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха»
Место нахождения: 105187, г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7
Номер контактного телефона: +7(499) 166-62-17
Факс: +7(495)657-97-32
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактное лицо: Галкин Дмитрий Александрович
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Настоящее ТЗ определяет технические и организационные требования к поставке цветочной
рассады для ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО».
Исполнителю заказа обеспечить:
- поставку, доставку и посадку цветочной рассады в соответствии со спецификацией на
территорию ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО» по адресу: г. Москва, аллея Большого
Круга, д.7.
- соответствие требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Срок выполнения работ: с момента подписания Гражданско-правового договора по «30»
июня 2015 г.
Срок действия Договора: с момента заключения Гражданско-правового договора до «31»
июля 2015 года.
3. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА
46
47
3 207 870,00 (Три миллиона двести семь тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18%.
Источник финансирования - субсидии на выполнение государственного задания, средства от
приносящей доход и иной деятельности.
субсидии на выполнение государственного задания – 3 000 000,00 (Три миллиона рублей 00
копеек).
Средства от приносящей доход и иной деятельности – 207 870,00 (Двести семь тысяч
восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).
ОКДП: 0112934 КОСГУ:340
Начальная максимальная цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Исполнителя, в т.ч. сопутствующие, связанные с исполнением договора.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Оплата производится по безналичному расчету, без выплаты авансового платежа, после
подписания Актов о сдаче-приёмке работ по Гражданско-правовому Договору.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
5.1. Потребность в рассаде:
№
Наименование
Луковичные и клубневые растения
1 Лилия гибридная (3 сорта)
Пион молочноцветковый махровый (Paeonia lactiflora Pall.) (сорта с
2 белыми, розовыми и красными соцветиями. По 2 – 3 сорта с ранним,
средним и поздним сроком цветения)
Корневищные растения
1 Василёк голубой
Вероника колосовая (Veronica spicata L) (сорта Блю Карпет,
2
Purpleicious, Red Fox, Royal Candles Glory, Blauteppich)
3 Герань кроваво-красная
4 Дербенник прутовидный — Lythrum virgatum
Короставник македонский (Knautia macedonica) (сорта Ruby Star,
5
Egyptian Rose)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Кровохлебка тупая (sanguisorbia obtusa) (не белые соцветия!)
Лен многолетний
Лиатрис колосковый ( L spicata) (сорта Floristan Weib, Floristan Violett)
Мак восточный
Монарда двойчатая (Monarda didyma L.)
Нивянник обыкновенный
Очиток видный (Hylotelephium spectabile)
Сальвия дубравный (Salvia nemorosa) (сорта Карадонна, Ослфристаид,
Schwellenburg)
Стахис шерстистый (S. lanata Jasq.= S. byzantiana )
Стахис лекарственный (S. officinalis (Betonica officinalis L.)
Гелениум Хупа
Эхинацея пурпурная — (Е. purpurea L.) (сорта Гранатштерн,
Зонненлах)
Кол
Примечание
(шт.)
1200
500
96
724
30
80
612
180
96
396
96
190
96
168
656
300
334
95
504
47
48
№
Кол
Примечание
(шт.)
Наименование
Кустарниковые растения
1 Кизильник блестящий (С. lucidus Schlecht.) h 40-60 cм
2 Гортензия метельчатая (сорта 'Phantom', Vanille Fraise) h - 30 – 40 см
Хвойные растения
1 Туя западная (Th. occidentalisL.) "Смарагд" h-150 см
Однолетние цветы
1 Сантолина кипарисовидная
2 Лаванда
3 Виола Виттрока (смесь)
Злаки
1 Молиния голубая (molinia caerulea 'Edith Dutzus')
2 Луговик (щучка) дернистый (deschampsia cespitosa)
3 Просо прутьевидное — Panicum virgatum L.
2611
6
9
300
300
2000
346
114
370
6. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1.Сроки:
Срок поставки: с «19» мая 2015 г. по «30» июня 2015 г.
Поставка в соответствии с Графиком поставки (Приложение №1).
6.2.Условия поставки:
- размеры растений должны соответствовать принятым стандартам по каждой породе;
- Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности к передаче продукции за 5
календарных дней до даты начала ее передачи. Форма уведомления - телефонограмма или
факс. Продукция будет отгружаться в тару, предоставляемую Поставщиком.
Доставка за счет Поставщика. Место доставки- г. Москва, аллея Большого Круга, д.7.
6.3.Перечень отчетной документации:
акты приема - сдачи в соответствии с договором поставки
накладные на продукцию
копии сертификатов качества, соответствия и фитосанитарных сертификатов на
поставленну продукцию в соответствии с требованиями законодательство РФ.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.
Заместитель директора
Д. А. Галкин
48
49
Приложение №1
к Техническому заданию
График поставки цветочной рассады
для ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО».
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Название культуры
Пион молочноцветковый махровый
(Paeonia lactiflora Pall.) (сорта с
белыми, розовыми и красными
соцветиями. По 2 – 3 сорта с
ранним, средним и поздним сроком
цветения)
Просо прутьевидное — Panicum
virgatum L.
Стахис лекарственный (S. officinalis
(Betonica officinalis L.)
Вероника колосовая (Veronica
spicata L) (сорта Блю Карпет,
Purpleicious, Red Fox, Royal Candles
Glory, Blauteppich)
Сальвия дубравный (Salvia
nemorosa) (сорта Карадонна,
Ослфристаид, Schwellenburg)
Короставник македонский (Knautia
macedonica) (сорта Ruby Star, Egyptian
Ед.
изм.
с 19.05.2015 г.
по 21.05.2015 г.
Сроки поставки
с 2.06.2015 г.
по 4.06.2015 г.
с 23.06.2015 г.
по 25.06.2015 г.
шт.
249
_
_
шт.
370
_
_
шт.
144
_
_
шт.
260
_
_
шт.
144
_
_
шт.
207
_
_
шт.
161
_
_
шт.
1864
_
_
шт.
80
_
_
шт.
_
30
_
шт.
_
Rose)
7
Эхинацея пурпурная — (Е.
purpurea L.) (сорта Гранатштерн,
Зонненлах)
8
9
10
11
Кизильник блестящий (С.
lucidus Schlecht.) h 40-60 cм
Дербенник прутовидный —
Lythrum virgatum
Пион молочноцветковый махровый
(Paeonia lactiflora Pall.) (сорта с
белыми, розовыми и красными
соцветиями. По 2 – 3 сорта с
ранним, средним и поздним сроком
цветения)
Сальвия дубравный (Salvia
nemorosa) (сорта Карадонна,
Ослфристаид, Schwellenburg)
237
_
12
Лилия гибридная (3 сорта)
шт.
_
180
_
13
Виола Виттрока (mix)
шт.
_
2000
_
49
50
№
п/п
14
15
Название культуры
Луговик (щучка) дернистый
(deschampsia cespitosa)
Молиния голубая (molinia caerulea
'Edith Dutzus')
Ед.
изм.
с 19.05.2015 г.
по 21.05.2015 г.
Сроки поставки
с 2.06.2015 г.
по 4.06.2015 г.
с 23.06.2015 г.
по 25.06.2015 г.
шт.
_
24
_
шт.
_
156
_
16
Мак восточный
шт.
_
96
_
17
Сантолина кипарисовидная
шт.
_
300
_
шт.
_
300
_
шт.
_
6
_
18
19
Лаванда узколистная (Английская) —
Lavandula officinalis = Lavandula
spicata L. (L. vera DC) =Lavandula
angustifolia
Гортензия метельчатая (сорта
'Phantom', Vanille Fraise) h - 30 – 40 см
20
Нивянник обыкновенный
шт.
_
96
_
21
Лен многолетний
шт.
_
96
_
22
Василёк голубой
шт.
_
96
_
шт.
_
555
_
шт.
_
90
_
шт.
_
190
шт.
_
_
275
23
24
25
26
Кизильник блестящий (С.
lucidus Schlecht.) h 40-60 cм
Луговик (щучка) дернистый
(deschampsia cespitosa)
Молиния голубая (molinia caerulea
'Edith Dutzus')
Сальвия дубравный (Salvia
nemorosa) (сорта Карадонна,
Ослфристаид, Schwellenburg)
27
Гелениум Хупа
шт.
_
_
95
28
Вероника колосовая (Veronica
spicata L) (сорта Блю Карпет,
шт.
_
_
464
шт.
_
_
396
шт.
_
_
180
шт.
_
_
190
шт.
_
_
9
шт.
_
_
405
шт.
_
_
343
шт.
_
_
168
29
Purpleicious, Red Fox, Royal Candles
Glory, Blauteppich)
Лиатрис колосковый ( L spicata)
(сорта Floristan Weib, Floristan Violett)
Кровохлебка тупая (sanguisorbia
obtusa) (не белые соцветия!)
Монарда двойчатая (Monarda
31
didyma L.)
Туя западная (Th. occidentalisL.)
32
"Смарагд" h-150 см
Короставник македонский (Knautia
33 macedonica) (сорта Ruby Star, Egyptian
30
Rose)
Эхинацея пурпурная — (Е.
34 purpurea L.) (сорта Гранатштерн,
Зонненлах)
35
Очиток видный (Hylotelephium
spectabile)
50
51
№
п/п
Название культуры
36 Герань кроваво-красная
Стахис лекарственный (S. officinalis
(Betonica officinalis L.)
Стахис шерстистый (S.
38
lanata Jasq.= S. byzantiana )
Пион молочноцветковый махровый
(Paeonia lactiflora Pall.) (сорта с
белыми, розовыми и красными
39
соцветиями. По 2 – 3 сорта с
ранним, средним и поздним сроком
цветения)
Кизильник блестящий (С.
40
lucidus Schlecht.) h 40-60 cм
37
Итого:
Ед.
изм.
с 19.05.2015 г.
по 21.05.2015 г.
Сроки поставки
с 2.06.2015 г.
по 4.06.2015 г.
с 23.06.2015 г.
по 25.06.2015 г.
шт.
_
_
30
шт.
_
_
190
шт.
_
_
300
шт.
_
_
57
шт.
_
_
192
3479
4452
3294
51
52
Директор
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
_________________ А.А. Оглоблин
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Основание для расчета:
Данные получены на основании коммерческих предложений Поставщиков. Сведения о
начальной (максимальной) цене договора получены как среднее арифметическое от
полученных предложений (2 585 190,00 + 3 207 870,00 + 3 830 550,00) / 3 = 3 207 870,00
рублей 00 копеек.
№
п/п
1.
Наименование товара
(выполнения работ,
оказания услуг)
Поставка цветочной рассады
для ГАУК города Москвы
«Измайловский ПКиО».
ИТОГО с НДС:
Предложение
№1
Предложение
№2
Предложение
№3
2 585 190,00
3 207 870,00
3 830 550,00
2 585 190,00
3 207 870,00
3 830 550,00
Начальная (максимальная) цена договора: 3 207 870,00 (Три миллиона двести семь
тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.
52
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа