close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Контракт №____
на поставку мыла и моющих средств
г. Череповец
« ___ » _______ 2014 года
___________________________________________________________
в
лице
________________________________________________, действующ__ на основании
______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с
одной
стороны,
и
___________________________
в
лице
___________________________________________,
действующ__
на
основании
___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Контракт о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка мыла и моющих средств
(далее – товар) с характеристиками, указанными в спецификации (Приложение к
настоящему Контракту).
1.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым
действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товаров.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставить товар, указанный в пункте 1.1.
2.1.2. Осуществить доставку товара своими силами и за свой счет.
2.1.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки его Заказчику должен
составлять не менее 75 % от предусмотренного производителем и указанного на упаковке
срока годности товара.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно и в полном объёме оплатить поставленный товар.
2.2.2. Исполнять условия настоящего Контракта.
3. Место и срок поставки товара
3.1. Место поставки товара: 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Красная, 8,
товарный склад. Поставка товара производится одной партией, в течение рабочего дня с
9.00 часов до 16.00 часов.
3.2. Срок поставки товара: в течение 5 календарных дней с момента заключения
Контракта.
4. Цена Контракта и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта: ______________________________ .
Цена помимо стоимости товара включает расходы на транспортировку, погрузкуразгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также иные затраты связанные с поставкой товара.
4.2. Порядок расчетов: Безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки
товара в течение 10 банковских дней на основании выставленного счета (счета-фактуры)
и товарной накладной.
5. Ответственность Сторон
5.1 Ответственность Заказчика
5.1.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.1.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты Пени. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от неуплаченной в срок суммы.
5.1.3.За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательства по Контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательства, Заказчику устанавливается штраф в
виде фиксированной суммы, рассчитанной как процент от цены Контракта. В
соответствии с п.п. а п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства от
25.11.2013 за №1063 размер штрафа установлен в размере 2,5% от цены Контракта.
5.1.4.Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Поставщика.
5.2.Ответственность Поставщика
5.2.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства по настоящему Контракту в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2.2.За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщику
устанавливается штраф в виде фиксированной суммы, рассчитанной как процент от цены
Контракта. В соответствии с п.п. а п.4 Правил, утвержденных постановлением
Правительства от 25.11.2013 за №1063 размер штрафа установлен в размере 10% от цены
Контракта.
5.2.3.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,
Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком , в соответствии
с п.6 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 25.11.2013 за №1063.
5.2.4.Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, ответственность
сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4 Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения
принятых обязательств по настоящему Контракту.
6. Порядок приемки товара по количеству, качеству
и ассортименту
6.1. Приемка поступившего Товара производится Заказчиком в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в день поставки товара
Поставщиком. При приемке Товара от Заказчика, ответственным лицом является ___________________________, от Поставщика – представитель по доверенности.
6.3. При приемке товара Заказчик и Поставщик проверяют соответствие товара
условиям Контракта (срок поставки, условия поставки, срок годности и т.п.) и
соответствие Товара по комплектности, количеству, качественным характеристикам,
содержащимся в Контракте и в Приложение №1 к Контракту (далее Спецификация
поставляемого товара).
6.5. Приемка по качеству, количеству, комплектности, сроку годности,
ассортименту, маркировке, упаковке и т.п. поступившего Товара осуществляется
Заказчиком при условии наличия всех необходимых сопроводительных документов.
6.6. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, комплектности,
срока годности, ассортимента, дозировки, маркировки, упаковки и т.д. поступившего
товара условиям настоящего Контракта и Спецификации Заказчик обязан приостановить
дальнейшую приемку товара, и составить акт несоответствий, в котором должны быть
отражены все обнаруженные несоответствия. В связи с этим Поставщик обязан в течение
3 (трех) дней с момента получения акта устранить недостатки в соответствии с
требованиями Контракта и Спецификации.
6.7. Акт о несоответствии по качеству, количеству, комплектности, сроку годности,
ассортименту, маркировке, упаковки и т.д. поступившего товара условиям настоящего
Контракта, подписывается лицами, осуществляющими приемку, не требует
дополнительного заверения и является основанием для предъявления претензий.
6.8. Несоответствие количественных и качественных характеристик товара
требованиям Контракта и
Спецификации является основанием для расторжения
Контракта.
6.9. Проверка товара по количеству производится по количеству единиц. При этом
осматривается наличие или отсутствие внешних повреждений, наличие или отсутствие
маркировки товара.
6.10. В случае если после приемки товара обнаружатся недостатки, которые не
могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик
составляет акт о скрытых недостатках. При этом Заказчик обязан известить об этом
Поставщика, а Поставщик в свою очередь обязан в течение 3 (трех) дней с момента
уведомления Заказчиком устранить недостатки в соответствии с требованиями Контракта
и Спецификации поставляемого товара.
6.11. Если поставленный товар окажется некачественным или не соответствующим
условиям Контракта, а также, если Поставщик откажется за свой счет заменить такой
товар новым, Заказчик вправе отказаться от оплаты некачественного или не
соответствующего условиям Контракта товара и требовать от Поставщика в
установленном порядке возмещения понесенных Заказчиком убытков.
6.12. Заказчик вправе (по своему усмотрению) осуществить проверку качества
поставленного Товара с привлечением независимых экспертов.
6.13. Заказчик проводит анализ предоставляемых документов на предмет
соответствия их оформления требованиям законодательства РФ и условиям Контракта.
При необходимости запрашивает у Поставщика недостающие документы, а так же
получает разъяснения по представленным документам. Срок предоставления
Поставщиком запрашиваемых документов составляет 2 (два) дня с момента получения
запроса от Заказчика.
6.14. Все расходы, связанные с возвратом или заменой товара осуществляются за
счет Поставщика.
6.15. Право собственности на Товар Заказчику переходит по настоящему Контракту
с момента подписания сторонами счета-фактуры и товарной накладной.
6.16. Заказчик вправе дополнительно привлечь к приемке товара комиссию,
состоящую из других его представителей.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные
бедствия, военные действия и т.д.).
При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам
не относятся.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют
друг друга (с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным
государственным органом) в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления.
7.3. Сторона, нарушившая п. 7.2. настоящего Контракта, не вправе ссылаться на
действие форс-мажорных обстоятельств и несёт ответственность за нарушение принятых
на себя обязательств.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту, по соглашению
Сторон, продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в
виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных
Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
передаются на разрешение в Арбитражный суд Вологодской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Вологодской области
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия
должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 5 дней с момента получения.
9. Расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по
решению Суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. В случаях расторжения Контракта по соглашению Сторон Контракт
прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня, когда Стороны достигли
соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.
9.3. Последствия расторжения настоящего Контракта определяются взаимным
соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон Контракта.
10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до
истечения сторонами своих обязательств.
10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
11. Официальный язык
11.1. Настоящий Контракт и вся относящаяся к нему переписка и другая
документация, которой обмениваются Стороны, должны быть написаны на русском
языке.
12. Прочие условия
12.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Контракту третьим лицам.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом , Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Поставщик:
БУ СО Вологодской области
«Первомайский психоневрологический
интернат» л/с » л/с 009200051
162612 г. Череповец, ул. Красная, 8.
ИНН 3528008469, КПП 352801001
р/с 40601810600093000001
ГРКЦ ГУ Банка России по
Вологодской области, г. Вологда
БИК 041909001
Директор БУ СО ВО «Первомайский
психоневрологический интернат»
_______________ Колесник В.И.
« » __________ 2014г.
М.П.
________________________
М.П.
Приложение к контракту №
от
Спецификация
№
п/п
1.
Мыло хозяйственное
2.
Мыло туалетное
3.
Мыло жидкое «Русские
травы» или эквивалент
Мыло жидкое «Радуга» или
эквивалент
Моющее
средство
для
посуды «Сорти Капля » или
эквивалент
Моющее
средство
для
посуды «Золушка» или
эквивалент
Стиральный
порошок
«Дени» или эквивалент
4.
5.
6.
7.
Наименование
8.
Стиральный
порошок
«Дени» или эквивалент
9.
Универсальное
моющее
средство (для мытья полов)
«Лотос» или эквивалент
Технические характеристики
Объем
Твердое. Содержание жирных кислот не менее 72
% . Номинальная масса 1 куска не менее 200 г.
Соответствие ГОСТ или ТУ
Твердое. Номинальная масса одного куска не
менее 90 г. Каждый кусок должен быть упакован в
бумажную обертку. Соответствие ГОСТ или ТУ
Кремообразное, для мытья рук. Объем - не менее
5000 мл. Соответствие ГОСТ или ТУ
С дозатором. Объем - не менее 500 мл.
Соответствие ГОСТ или ТУ
Средство для мытья посуды с дозатором, лимонная
или другая отдушка. Объем - не менее 500 мл
Соответствие ГОСТ или ТУ
Универсальное моющее средство (для мытья
посуды), лимонная или другая отдушка. Объем не менее 5 л .Соответствие ГОСТ или ТУ
Порошок для автоматической стирки цветного
белья. Фасовка не менее 6 кг .Соответствие ГОСТ
или ТУ
Порошок для автоматической стирки белого белья
Герметичная упаковка. Фасовка не менее 6 кг
Соответствие ГОСТ или ТУ
Дезинфицирующее, порошкообразное средство.
Фасовка не менее 20 кг. Соответствие ГОСТ или
ТУ
750 шт.
Заказчик:
_____________________ Колесник В.И.
М.П.
Поставщик:
________________________
М.П.
600 шт.
12 шт.
40 шт.
160 шт.
20 шт.
50 шт.
50 шт.
5 шт.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа