close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Уведомление №292-О/ЗЦ/2014 от «13» ноября 2014 года
о проведении открытого запроса цен в электронной форме
на поставку сельскохозяйственной продукции
(ОКВЭД: 51.21.1, ОКДП 0111190; 0111350; 0111410; 1531260)
Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» расположенное
по адресу: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3, строение 1 (далее – Заказчик, ОАО
«ОЗК»), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать
свои предложения для заключения Договора на поставку сельскохозяйственной продукции
(далее – Товар).
Наименование товара:
Лот №1: пшеница 4 класса.
Базис поставки: Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ,
Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский
федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ.
Объём: В соответствии с предложениями участников. (+/- 10%)
Срок поставки: до 30 ноября 2014 года.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников.
Допускается подача альтернативных предложений на любой объём, а так же с
другим базисом поставки.
Лот №2: пшеница 3 класса.
Базис поставки: Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский
федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ,
Северо-Кавказский федеральный округ.
Объём: В соответствии с предложениями участников. (+/- 10%)
Срок поставки: до 30 ноября 2014 года.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников.
Допускается подача альтернативных предложений на любой объём, а так же с
другим базисом поставки.
Лот №3: кукуруза.
Базис поставки: Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский
федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ,
Северо-Кавказский федеральный округ.
Объём: В соответствии с предложениями участников. (+/- 10%)
Срок поставки: до 30 ноября 2014 года.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников.
Допускается подача альтернативных предложений на любой объём, а так же с
другим базисом поставки.
Лот №4: ячмень.
Базис поставки: Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский
федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ,
Северо-Кавказский федеральный округ.
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 1 из 16
Объём: В соответствии с предложениями участников. (+/- 10%)
Срок поставки: до 30 ноября 2014 года.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников.
Допускается подача альтернативных предложений на любой объём, а так же с
другим базисом поставки.
Лот №5: отруби пшеничные гранулированные.
Условия поставки:
1. «Франко-автомобиль» и/или «франко-вагон» ОАО «Суровикинский элеватор,
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»;
2. «доставлено до» ОАО «Азовский КХП».
Объём: до 10 000 мт ежемесячно.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников. Качество Товара
подтверждается удостоверением о качестве (карточкой анализа) отрубей и декларацией
(сертификатом) соответствия с протоколом испытаний. Происхождение – Россия.
Упаковка: Насыпью.
Форма оплаты для лотов № 1-5: В соответствии с предложениями участников. В
случае подачи предложения о поставке товара на базисе EXW (формулировка в
соответствии с п. 4.1 Договора, являющегося неотъемлемой частью приложения к
Документации), оплата производится после предоставления счёта-фактуры, накладной
ТОРГ-12 и 3-х стороннего акта, подтверждающего переоформление товара на лицевой
счёт ОЗК. Вместо 3-х стороннего акта может быть предоставлено ЗПП-12.
Перечень документов, подтверждающих качество поставляемого товара:
- копия декларации соответствия на партию товара; карточка анализа зерна (форма
№ 47) или удостоверение качества зерна; справка об обработке зерна пестицидами.
Наличие ветеринарного свидетельства на каждое транспортное средство обязательно.
Срок, место подачи цен и подведения итогов закупки по предмету запроса цен в
электронной форме:
Подача предложений осуществляется по адресу сайта электронной торговой
площадки (далее-ЭТП) www.torgi.oaoozk.com с «13» ноября 2014г. до «18» ноября 2014г.
12 час. 00 мин (время московское).
После истечения указанного срока подача заявок не допускается.
Победитель запроса цен будет определен: «19» ноября 2014 г. в 17.00 (время
московское).
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям:
 заверенная Участником копия свидетельства о внесении записи об Участнике в
Единый государственный реестр юридических лиц;
 заверенная Участником копия бухгалтерского баланса за последний отчётный
период с отметкой налогового органа;
 заверенная Участником копия устава в действующей редакции;
 заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания
учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица,
подписавшего Предложение по цене, а также его право на заключение соответствующего
Договора по результатам запроса цен. Если Предложение подписывается по
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 2 из 16
доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия
доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
 заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении
крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае,
если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в
произвольной форме;
 заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии
с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не
является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) –
справку в произвольной форме.
Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями
документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией),
входящие в состав предложения на участие в процедуре закупки должны быть
предоставлены участником через ЭТП в отсканированном виде в доступном для
прочтения формате (предпочтительный формат *.pdf, один файл – один документ,
разрешение не ниже 150 dpi, Word, Excel (для таблиц) без поворотов вертикальности
страницы, страницы документа в файле должны идти по порядку). Все файлы заявки на
участие в процедуре закупки, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП,
должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать
содержание данного файла предложения, с указанием наименования документа,
представленного данным файлом. Допускается представление документов, сохраненных в
архивах, при этом размещение на электронной торговой площадке архивов, разделенных
на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не
допускается.
Прочие правила подготовки и подачи предложения на участие в процедуре закупки
через электронную торговую площадку определяются регламентом работы данной ЭТП.
Контактная информация:
Сюрмукова Румия Анваровна (495) 647 39 92 доб. 1187, e-mail: [email protected]
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет
соответствующих правовых последствий.
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме
электронного документа в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и
торговой площадке www.torgi.oaoozk.com начиная с даты размещения закупки.
Участники запроса цен могут обжаловать действия (бездействия) организатора
закупочной процедуры, направив свои жалобы в адрес ответственного секретаря
Центральной закупочной комиссии по организации закупочной деятельности ОАО «ОЗК»
Антипиной А.В. +7 (495) 647-39-92 доб. 1184, факс: +7 (495) 608-55-03, эл. адрес:
[email protected]
Если Ваша компания заинтересована в настоящем предложении, предлагаем Вам
направить свою заявку в соответствии с требованиями, указанными в прилагаемой
Документации о запросе
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 3 из 16
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПОСТАВКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ НУЖД ОАО «ОЗК»
Запрос цен №292-О/ЗЦ/2014 от «13» ноября 2014г.
Уважаемые господа!
Заказчик Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои
предложения по поставке следующей сельскохозяйственной продукции (далее – Товар).
Наименование товара:
Лот №1: пшеница 4 класса.
Базис поставки: Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский
федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ,
Северо-Кавказский федеральный округ.
Объём: В соответствии с предложениями участников. (+/- 10%)
Срок поставки: до 30 ноября 2014 года.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников.
Допускается подача альтернативных предложений на любой объём, а так же с
другим базисом поставки.
Лот №2: пшеница 3 класса.
Базис поставки: Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский
федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ,
Северо-Кавказский федеральный округ.
Объём: В соответствии с предложениями участников. (+/- 10%)
Срок поставки: до 30 ноября 2014 года.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников.
Допускается подача альтернативных предложений на любой объём, а так же с
другим базисом поставки.
Лот №3: кукуруза.
Базис поставки:
Объём: В соответствии с предложениями участников. (+/- 10%)
Срок поставки: до 30 ноября 2014 года.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников.
Допускается подача альтернативных предложений на любой объём, а так же с
другим базисом поставки.
Лот №4: ячмень.
Базис поставки: Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский
федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ,
Северо-Кавказский федеральный округ.
Объём: В соответствии с предложениями участников. (+/- 10%)
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 4 из 16
Срок поставки: до 30 ноября 2014 года.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников.
Допускается подача альтернативных предложений на любой объём, а так же с
другим базисом поставки.
Лот №5: отруби пшеничные гранулированные.
Условия поставки:
1. «Франко-автомобиль» и/или «франко-вагон» ОАО «Суровикинский элеватор,
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»;
2. «доставлено до» ОАО «Азовский КХП».
Объём: до 10 000 мт ежемесячно.
Качество товара: В соответствии с предложениями участников. Качество Товара
подтверждается удостоверением о качестве (карточкой анализа) отрубей и декларацией
(сертификатом) соответствия с протоколом испытаний. Происхождение – Россия.
Упаковка: Насыпью.
Форма оплаты для лотов № 1-5: В соответствии с предложениями участников. В
случае подачи предложения о поставке товара на базисе EXW (формулировка в
соответствии с п. 4.1 Договора, являющегося неотъемлемой частью приложения к
Документации), оплата производится после предоставления счёта-фактуры, накладной
ТОРГ-12 и 3-х стороннего акта, подтверждающего переоформление товара на лицевой счёт
ОЗК. Вместо 3-х стороннего акта может быть предоставлено ЗПП-12.
1. Качество товара должно быть подтверждено карточкой анализа зерна (форма №
47) или удостоверением качества зерна, копией декларации соответствия на партию
товара.
2. Условия оплаты товара в соответствии с предложениями участников.
3. Перечень документов, подтверждающих факт поставки, указывается в договоре.
4. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к
настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 13.11.2014 г.
Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право подписи в соответствии с
законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без
доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании
доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае скан – копия
доверенности.
5. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные
платежи, а также все скидки, предлагаемые участником. Предложение должно быть
подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
6. Предложение должно быть подано до 12:00 по московскому времени «18» ноября
2014 года по адресу электронной торговой площадки www.torgi.oaoozk.com.
7. При направлении заявки рекомендуем на титульном листе указать номер
уведомления о проведении запроса цен и предмета договора.
8. Победитель (победители) запроса цен будут определены «19» ноября 2014 г. в
17.00 (время московское).
9. Единственным критерием для определения Победителя (лей) является наименьшая
цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемого товара
условиям настоящего запроса цен в электронной форме. Проект Договора, который будет
заключен по результатам данной процедуры открытого запроса цен в электронной форме,
приведен в (Приложении №2) и является его неотъемлемой частью.
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 5 из 16
10. Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика.
Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик
имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или
прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед участниками.
11. Запрос цен не является торгами по законодательству Российской Федерации, и
Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем
(победителями).
12. В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению Комиссии имеет право
исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать
исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках
применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной
словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами.
13. Заказчик, вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания
срока подачи заявок отказаться от проведения запроса цен, разместив уведомление об этом
в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о
закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), а так же сайте
электронной торговой площадки www.torgi.oaoozk.com.
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 6 из 16
Приложение №1 к запросу цен №______О/ЗЦ/2014 от «______» ноября 2014 г.
Наименование, ИНН, КПП и ОГРН организации ___________________________________________________________________________________.
Предложение по цене
Уважаемые господа!
Изучив уведомление запроса цен №______О/ЗЦ/2014 от «___» ноября 2014 г., предлагаем поставку следующего товара:
№
п/п
Наименование
товара
Качество товара
Кол-во,
тонн
Цена
единицы,
руб. (НДС/
Без НДС)
Общая сумма,
руб. (НДС/
Без НДС)
Базис поставки
Сроки
поставки/сроки
отгрузки
товара
1.
2.
3.
…
В цену товара включены: стоимость, стоимость доставки (если требуется), сертификация, а также все налоги и иные обязательные платежи.
Срок и условия оплаты поставок товаров:
_________________________________________________________________________________________.
К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами товара установленным
требованиям: (удостоверение качества зерна, копия декларация соответствия, и т.д.).
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до _______________________ 2014 года.
С уважением,
_______________________________
(должность ответственного лица Участника)
№292-О/ЗЦ/2014
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
стр. 7 из 16
Приложение №2
к запросу цен № ____О/ЗЦ/2014
от «____» ноября 2014 г.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №____
г. Москва
«__» ________ 2014 г.
__________________, далее именуемое «Поставщик», в лице __________________,
действующего на основании ___________, с одной стороны и_______________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить сельскохозяйственную продукцию, в дальнейшем
именуемую – «Товар», наименование, количество, качество, цена, сроки и условия поставки и
оплаты которого указываются в приложениях к настоящему Договору, которые после их
подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту –
«Приложения»).
1.2. Подписанием настоящего Договора Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар
принадлежит Поставщику на праве собственности и передается Покупателю свободным (не
обремененным) от прав третьих лиц, залога, спора, ареста и иных требований третьих лиц.
1.3. Качество Товара должно соответствовать стандартам, условиям и характеристикам,
согласованным Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, а в части, не противоречащей
им - иным действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам либо
иным документам, устанавливающим требования к качеству данного вида Товара.
1.4. Поставщик обязан передать Покупателю с Товаром относящиеся к нему документы,
указанные Сторонами в Приложениях к настоящему Договору и/или предусмотренные
действующими нормативными актами для Товара данного вида, включая первичные учетные
документы оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
В случае, если Товар подлежит обязательной сертификации, качество поставляемого Товара
должно быть подтверждено сертификатом соответствия и сертификатом качества.
В случае поставки Товара, произведенного за пределами Российской Федерации, Поставщик
одновременно с передачей Товара предоставляет Покупателю сертификат происхождения Товара,
декларацию соответствия, а также таможенную декларацию. Страна происхождения и
производитель Товара указываются в Приложениях к настоящему Договору.
Предоставляемые Поставщиком документы должны быть заверены печатью и подписью
держателя подлинника сертификата, нотариуса или территориального органа по сертификации.
Подписанием настоящего договора Поставщик гарантирует, что Товар прошел полную
таможенную очистку и выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Также Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора уплачены все
пошлины, налоги, сборы, и иные расходы, подлежащие оплате при экспорте из страны
происхождения Товара, его транзитной перевозке через третьи страны до момента ввоза в
Российскую Федерацию, и при ввозе Товара в Российскую Федерацию.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Цена Товара указывается в Приложениях к настоящему Договору. Цена Товара включает
все расходы, которые Поставщик обязан осуществить для поставки Товара на условиях, указанных
в Приложениях к настоящему Договору.
2.2. Общая сумма настоящего Договора определяется исходя из сумм всех Приложений,
заключенных к настоящему Договору. Подписание каждого последующего Приложения
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 8 из 16
увеличивает общую сумму настоящего Договора на сумму дополнительно подписанного
Приложения к настоящему Договору.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сроки оплаты Товара указываются в Приложениях к настоящему Договору.
3.2. Покупатель оплачивает приобретаемый Товар путем перечисления денежных средств на
банковский счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора либо по иным
реквизитам, о чем Поставщик обязан в письменной форме уведомить Покупателя. Оплата по
реквизитам, отличным от реквизитов Поставщика, указанных в разделе 11 настоящего Договора,
осуществляется Покупателем только при получении оригинала вышеуказанного письма от
Поставщика. Покупатель вправе поручить исполнение обязательства по оплате Товара третьему
лицу.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными надлежащим образом
(дата оплаты) с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, а в случае
оплаты Товара третьим лицом – с даты списания денежных средств с расчетного счета третьего
лица.
3.5. В случае возникновения у Поставщика претензий к оплате Покупателем Товара
Поставщик обязан направить в адрес Покупателя письменную претензию с требованием об оплате
Товара.
4.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товара осуществляется на следующих условиях (базисах):
 базис EXW – склад Поставщика (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®-2010) путем
списания соответствующего количества Товара с лицевого счета Поставщика на складе
(элеваторе/ХПП), согласованном Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему
Договору, и его зачисления на лицевой счет Покупателя или иного лица, указанного в
Приложении к настоящему Договору;
 базис FCA – станция/пункт отправления (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®-2010)
путем отгрузки Товара со склада Поставщика (Грузоотправителя)/места нахождения Товара
(самовывозом), согласованного Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему
Договору, силами и за счет Поставщика в транспортное средство Покупателя
(Перевозчика/Грузополучателя);
 базис CPT - станция/пункт назначения (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®-2010)
путем доставки Товара авто - или железнодорожным транспортом за счет Поставщика до пункта,
согласованного Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору.
 Сроки и условия поставки Товара согласовываются Сторонами в Приложениях к
настоящему Договору.
4.2. Обязательство Поставщика по поставке Товара Покупателю считается выполненным
надлежащим образом с даты поставки Товара, при условии поставки Товара в полном объеме,
соответствующего всем требованиям и условиям настоящего Договора и Приложений к нему, а
также при условии передачи Покупателю оформленного надлежащим образом полного комплекта
документов, предусмотренного п.1.4. настоящего Договора и отсутствия претензий со стороны
Покупателя.
4.3. Датой поставки Товара считается:
 при поставке на условиях базиса EXW – склад Поставщика (согласно Инкотермс2010/Incoterms®-2010) – дата зачисления соответствующего количества Товара на лицевой счет
Покупателя или иного лица, указанного в Приложении к настоящему Договору, на складе, что
подтверждается оформлением Сторонами товарной накладной на основании Акта на перечисление
принятого зерна отраслевой формы ЗПП-12, квитанции на приемку хлебопродуктов отраслевой
формы ЗПП-13, а также трехстороннего Акта приемки-передачи подписываемом между
Поставщиком, Покупателем и элеватором (ХПП);
 при поставке на условиях базиса FCA – станция/пункт отправления (согласно
Инкотермс-2010/Incoterms®-2010)
–
дата
приемки
Товара
Покупателем
(Перевозчиком/Грузополучателем), которая подтверждается отметкой о принятии Товара в
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 9 из 16
товарно-транспортной накладной (при отгрузке в автотранспорт) или календарным штемпелем о
приеме груза к перевозке в квитанции о приеме груза к перевозке (при отгрузке в
железнодорожный транспорт);
 при поставке на условиях базиса CPT – станция/пункт назначения (согласно
Инкотермс-2010/Incoterms®-2010) – дата приемки Товара Покупателем (Грузополучателем),
которая подтверждается отметкой о принятии Товара в товарно-транспортной накладной (при
доставке автотранспортом) или календарным штемпелем «прибытие на станцию назначения» в
транспортной железнодорожной накладной (при доставке железнодорожным транспортом).
4.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.
4.5. Поставщик может не являться Грузоотправителем Товара. Покупатель может не
являться Грузополучателем Товара. Грузоотправитель, Грузополучатель и их реквизиты
указываются в Приложениях к настоящему Договору или в дополнительном соглашении.
4.6. При поставке Товара на условиях базиса FCA – станция отправления (согласно
Инкотермс-2010/Incoterms®-2010) Поставщик (Грузоотправитель) обязан:
 обеспечить осмотр вагонов, поступивших для погрузки, на предмет определения их
коммерческой пригодности. В случае выявления коммерческой непригодности вагона для
погрузки Товара Поставщик (Грузоотправитель) обязан в течение 1 (одних) суток с момента
прибытия вагона на станцию погрузки уведомить Покупателя о данном факте и обеспечить
предоставление Покупателю в указанный срок копии акта общей формы (ГУ-23), составленного в
соответствии с действующими на железнодорожном транспорте правилами и подтверждающего
факт непригодности вагона;
 обеспечить за свой счет погрузку Товара и перемещение вагонов на станции отправления
(погрузки);
 обеспечить соблюдение срока нахождения вагонов на станции отправления (погрузки).
Срок нахождения вагонов на станции отправления (на путях общего пользования станции
отправления и/или на подъездных путях грузоотправителя) в связи с ожиданием погрузки, под
погрузкой, в ожидании отправки, либо в ином случае до момента отправки груженого вагона не
должен превышать 24 (Двадцати четырех) часов, которые отсчитываются, начиная с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем прибытия вагонов на станцию отправления, и до 24 часов 00
минут даты отправки вагонов на станцию назначения.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. В случае, если вид поставляемого Товара требует упаковки, Товар должен быть упакован
Поставщиком таким образом, чтобы упаковка обеспечивала полную сохранность Товара при его
транспортировке и хранении, с учетом возможных перегрузок в пути, а также предохраняла Товар
от атмосферных и прочих внешних влияний.
5.2. Поставщик возмещает Покупателю все убытки, связанные с некачественной или
несоответствующей условиям настоящего Договора упаковкой, неполноценной и/или
неправильной маркировкой Товара, в течение 5 дней с момента предъявления Покупателем
соответствующего требования.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Приемка Товара по количеству и качеству:
6.1.1. При поставке на условиях базиса EXW – склад Поставщика (согласно Инкотермс2010/Incoterms®-2010) Товар принимается по количеству и качеству по данным, указанным в
товарной накладной, на основании анализной карточки зерна (ЗПП-47), отраслевой формы «Акт
на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другой» (ЗПП-13), а также
трехстороннего Акта приемки-передачи подписываемом между Поставщиком, Покупателем и
элеватором (ХПП).
6.1.2. При поставке на условиях базиса FCA – станция/пункт отправления (согласно
Инкотермс-2010/Incoterms®-2010) Товар принимается по количеству в месте отгрузки товара в
транспортное средство Покупателя, Товар принимается по качеству в месте нахождения
Грузополучателя путем проведения экспертизы качества Товара в лаборатории Грузополучателя.
6.1.3. При поставке на условиях базиса CPT – станция/пункт назначения (согласно
Инкотермс-2010/Incoterms®-2010) Товар принимается по количеству и качеству в месте
нахождения Грузополучателя: по количеству – согласно данным весовой Грузополучателя, по
качеству – путем проведения экспертизы качества Товара в лаборатории Грузополучателя.
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 10 из 16
6.2. В случае выявления несоответствия качества Товара товаросопроводительным
документам и/или условиям настоящего Договора/Приложений к нему, Покупатель
(Грузополучатель) уведомляет Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик не позднее
2 (Двух) дней с даты направления Покупателем уведомления обязан обеспечить явку своего
представителя в место нахождения Грузополучателя для совместного участия в приемке Товара по
качеству.
6.3. При неявке представителя Поставщика в срок, установленный в п. 6.2. настоящего
Договора, отказе Поставщика от участия в приемке Товара либо при отсутствии ответа в течение 2
(Двух) дней с даты направления Покупателем уведомления качество поставленного Товара
считается установленным по данным лаборатории Грузополучателя.
6.4. В случае направления Поставщиком своего представителя либо независимого сюрвейера,
согласованного Сторонами, в место нахождения Грузополучателя в сроки, предусмотренные п. 6.2
настоящего Договора, Стороны производят совместный отбор проб поставленного Товара с
передачей образцов в независимую экспертную организацию, аккредитованную надлежащим
образом, для проведения экспертизы качества поставленного Товара.
Расходы по проведению экспертизы качества Товара независимой экспертной организацией
впоследствии относятся на Сторону, чье мнение о качестве Товара будет признано неверным.
6.5. В случае выявления несоответствия количества поставленного Товара (установленного по
результатам взвешивания Грузополучателем) товаросопроводительным документам и/или
условиям соответствующего Приложения к настоящему Договору, Покупатель вправе по своему
выбору:
 принять поставленное количество Товара, потребовать передать недостающее количество
Товара либо потребовать возврата соответствующей части предоплаты (если применимо), который
должен быть произведен Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
Поставщиком соответствующего требования Покупателя;
6.6. В случае несоответствия качества поставленного Товара требованиям ГОСТ и настоящего
Договора (Приложения к нему), Покупатель вправе:
 потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены и возврата
соответствующей части предоплаты (если применимо), который должен быть произведен
Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком
соответствующего требования Покупателя;
 потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара в течение 10
(десяти) дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования, если более
длительный срок устранения недостатков не установлен в самом требовании Покупателя;
 потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков товара
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком соответствующего
требования Покупателя.
 отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать возмещения всех убытков,
связанных, в том числе, с возвратом некачественного Товара, простоем транспортных средств; а
если Товар оплачен, потребовать также возврата уплаченной денежной суммы, который должен
быть произведен Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
Поставщиком соответствующего требования Покупателя.
6.7. В случае выявления несоответствия количества и/или качества поставленного Товара
товаросопроводительным документам и/или соответствующим Приложениям к настоящему
Договору, Поставщик возмещает Покупателю все дополнительные расходы, понесенные
последним в связи с поставкой Товара не соответствующего условиям Договора (Приложения), в
том числе расходы, связанные с простоем транспортных средств и/или ж/д вагонов в период
устранения разногласий Сторон при определении качества и количества поставленного Товара.
6.8. Отсутствие товаросопроводительных документов на этапе приемки Товара является
существенным нарушением Договора поставки и основанием для одностороннего отказа
Покупателя от исполнения Договора и/или соответствующего Приложения к Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и/или не надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 11 из 16
7.2. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара (при отсрочке платежа),
согласно условиям Приложений к настоящему Договору, Поставщик вправе требовать от
Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (одна десятая процента) от неоплаченной
и/или несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, при условии предъявления
Поставщиком Покупателю соответствующего требования. Указанная в настоящему пункте
неустойка не применяется к суммам предоплаты.
7.3. В случае нарушения срока поставки Товара, согласно условиям Приложений к
настоящему Договору, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в
размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый
день просрочки.
7.4. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств по поставке Товара срок
оплаты Товара отодвигается соразмерно дням просрочки поставки Товара. В случае просрочки
Поставщиком исполнения обязательств по поставке Товара на срок свыше 5 (пяти) рабочих дней
(вне зависимости от причин и оснований) Покупатель имеет право в одностороннем
(внесудебном) порядке отказаться от исполнения Приложений к настоящему Договору, в рамках
которых произошла просрочка поставки Товара.
7.5. Поставщик несет ответственность за сведения, указанные в графе 10, 11 счета-фактуры,
в которых указывается страна происхождения и номер грузовой таможенной декларации.
Поставщик несет ответственность за не соответствие заполнения /оформления счета-фактуры
действующему законодательству.
В случае, если налоговые органы при проверке права Покупателя на возмещение НДС из
бюджета
в
порядке,
установленном
главой
21
НК
РФ,
выявят
несоответствие/недостоверность/неполноту сведений/реквизитов счетов-фактур Поставщика, в
случае, если налоговый орган откажет Покупателю в праве на налоговый вычет по налогу на
добавленную стоимость в связи с недостоверностью/ несоответствием/неполнотой содержащихся
в счетах-фактурах Поставщика сведений, и арбитражный суд судебным актом, вступившим в силу
подтвердит законность принятого налоговым органом решения, Поставщик возмещает
Покупателю убытки, понесенные Покупателем.
Указанное право требовать от Поставщика возмещение убытков возникает у Покупателя, если
недостоверные сведения были включены в счет-фактуру по вине Поставщика.
За не предоставление Поставщиком подлинников счетов-фактур, оформленных в соответствии
с требованиями законодательства и товарной накладной по форме, утвержденной Учетной
политикой организации, в соответствие с Федеральным законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ
в сроки предусмотренные законодательством, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает
пеню в размере 0,5% от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки предоставления.
7.6. Поставщик настоящим гарантирует, что уплачивает все налоги и сборы в соответствии с
действующим законодательством РФ, им ведется и подается в налоговые и иные государственные
органы налоговая, статистическая и иная отчетность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Все операции по продаже Покупателю Товара и по приобретению Продавцом у своих
поставщиков Товара, являющегося предметом настоящего договора, полностью отражены в
первичной документации Продавца, в бухгалтерской, статистической, налоговой и любой иной
отчетности, обязанность, по ведению которой возложена на Продавца законодательством РФ.
Поставщик гарантирует поставить (исчислить) к уплате в бюджет налог на добавленную
стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара.
По запросу Покупателя Поставщик гарантирует предоставить копию налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость с отметками налоговой инспекции о принятии данной
декларации (или протоколом об отражении информации в базе ИФНС), а также выписку из книги
продаж по операциям с Покупателем в рамках данного договора.
Продавец предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему
законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа Товара по
настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь: счета-фактуры, товарные накладные,
товарно-транспортные накладные, отраслевые формы и т.д.).
Продавец обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (встречная
налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов,
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 12 из 16
относящихся к поставке Товара в соответствии с настоящим Договором, в срок, не превышающий
5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса.
7.7. В случае, когда Поставщик, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет
обязанность по поставке Товара и/или при поставке Товара ненадлежащего качества, Покупатель
вправе выбрать один из следующих вариантов:
 обратиться в суд и потребовать передачи оплаченного Товара. При этом, неисполнение
Поставщиком обязательства по поставке Товара не освобождает его от уплаты неустойки (пени) и
возмещения убытков;
 потребовать возврата суммы предварительной оплаты. При этом Поставщик по
письменному требованию Покупателя обязан уплатить последнему проценты за пользование
коммерческим кредитом, начисляемые в размере 0,1% (одной десятой процента) от перечисленной
Покупателем суммы предварительной оплаты за каждый день фактического пользования
денежными средствами, начиная с даты поступления суммы предварительной оплаты на
расчетный счет Поставщика до даты фактического возврата Покупателю денежных средств (дата
поступления на расчетный счет Покупателя суммы предварительный оплаты и процентов на
указанную сумму). Указанные проценты не являются мерой ответственности, а являются платой
за пользование коммерческим кредитом согласно статье 823 Гражданского кодекса РФ. В случае
не предъявления Покупателем к Поставщику требования об уплате процентов на сумму
предварительной оплаты, проценты за пользование коммерческим кредитом не начисляются.
Требование Покупателя о возврате суммы предварительной оплаты и процентов на
указанную сумму подлежит исполнению Поставщиком не позднее 5 (Пяти) банковских дней с
даты его получения Поставщиком. За нарушение установленного срока возврата суммы
предварительной оплаты и процентов на указанную сумму Поставщик по требованию Покупателя
уплачивает последнему неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных денежных
обязательств за каждый день просрочки.
С даты направления Покупателем требования о возврате суммы предварительной оплаты
настоящий Договор считается прекратившим силу в части исполнения обязательств по поставке и
оплате Товара.
7.8. Установленная настоящим Договором неустойка взыскивается с Поставщика,
нарушившего обязательство, до даты исполнения такого обязательства. Уплата неустойки и
возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают
Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.9. В случае нарушения Поставщиком (Грузоотправителем) сроков и порядка исполнения
обязанностей, предусмотренных п. 4.6 настоящего Договора, Поставщик возмещает Покупателю
убытки, который последний понес или должен понести в связи с уплатой третьим лицам
соответствующих неустоек/возмещением убытков (штрафов, компенсаций, дополнительных
платежей), в полном объеме. При этом Поставщик обязан перечислить денежные средства на
расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления
соответствующего требования. В случае нарушения срока оплаты, Покупатель вправе
потребовать, а Поставщик обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % (одна десятая
процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
настоящему Договору (полностью или частично) в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по Договору, однако не позднее 3
(Трех) дней с даты их наступления. Сторона считается уведомленной с момента получения
уведомления от другой Стороны.
8.2. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы, а
также их продолжительности и прекращения, будет служить оригинал документа, выданного
компетентным государственным органом.
8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на любые обстоятельства, как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору.
№292-О/ЗЦ/2014
стр. 13 из 16
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего
Договора подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «31» декабря 20__ года. В случае если к указанному моменту у Сторон остались
неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора
продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и
других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом
другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
10.3. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает, что обладает всеми
полномочиями для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств, принимаемых на
себя по настоящему Договору, полномочия его единоличного исполнительного органа в
отношении заключения настоящего Договора Уставом либо иными документами и/или
решениями органов управления, не ограничены, основания для признания настоящего Договора
недействительным, в том числе по причине ограничения полномочий, отсутствуют.
10.4. Все уведомления, претензии и сообщения по настоящему Договору должны
направляться в письменной форме. Уведомления, и/или претензии, и/или сообщения будут
считаться направленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо телеграммой с уведомлением о вручении, либо доставлены
курьером по адресам Сторон, указанным в настоящем договоре, с получением под расписку.
Уведомление и/или сообщение считается полученным с даты получения, указанной в расписке,
либо с даты проставления отделением почтовой связи отметки о невозможности вручения
заказного письма с уведомлением адресату.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.6. Любые дополнения и изменения настоящего Договора действительны лишь в случае,
если они оформлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и или их
уполномоченными представителями, заверены печатями Сторон.
10.7. В рамках исполнения настоящего Договора стороны руководствуются правилами
Инкотермс-2010/Incoterms®-2010 в части, не противоречащей настоящему Договору.
10.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Если какие-либо условия в Приложениях к настоящему Договору противоречат
положениям настоящего Договора, то условия Приложений являются приоритетными.
10.10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.11. Документы, составленные с использованием факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического копирования (факсимиле), за исключением счетовфактур, имеют юридическую силу.
10.12. Для целей оперативного обмена информацией между Сторонами в процессе
исполнения настоящего Договора, допускается направление копии (скана) соответствующего
документа посредством факсимильной связи или электронной почты. Стороны признают
указанные документы юридически значимыми, при условии обязательного последующего обмена
оригиналами таких документов любым из способов, предусмотренных п. 10.4 настоящего
Договора.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
_______________/______________/
№292-О/ЗЦ/2014
________________/_____________/
стр. 14 из 16
ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
к Договору поставки сельскохозяйственной продукции
№__________ от «___» ________ 20__ г.
(далее – «Договор»)
г. _____________
«___»__________ 20__ г.
__________________, далее именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего
на основании ___________, с одной стороны, и __________________________, далее именуемое
«Покупатель», в лице _______________________, действующего на основании _______________,
с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:
В рамках настоящего Приложения Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующую сельскохозяйственную
продукцию на нижеуказанных условиях:
1. Наименование, количество, цена Товара:
Стоимость
В т.ч.
Цена за
Общая
Наименование
Кол-во,
НДС
за ед.,
НДС
ед.,
стоимость с
товара
ед. изм.
10 %, руб.
с НДС,
10 %,
руб.
НДС, руб.
руб.
руб.
Общая стоимость поставляемого Товара: _______________________(прописью) рублей _______
копеек, в т.ч. НДС 10% - ________________(прописью) рублей _____ коп.
2. Качество Товара: ________________________.
3. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром следующие документы:
- [x]
- [x]
- [x]
4. Страна происхождения Товара: __________________.
5. Товар поставляется: насыпью.
6. Товар поставляется на условиях CPT (Инкотермс 2010) – пункт назначения (станция
назначения): ______________________________ путем доставки Товара Поставщиком
автомобильным (железнодорожным) транспортом до указанного пункта (станции)
назначения. Стоимость доставки Товара до указанного пункта (станции) назначения
включена в стоимость Товара.
7. Грузоотправитель:
______________________.
Пункт
отгрузки:
_________________________.
8. Грузополучатель:______________________________.
9. Срок поставки: ________________________________________________.
10. Срок и порядок оплаты: __________________________________________________.
11. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу и являющихся неотъемлемой частью Договора.
12. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________/______________/
№292-О/ЗЦ/2014
ПОСТАВЩИК:
________________/_____________/
стр. 15 из 16
ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
к Договору поставки сельскохозяйственной продукции
№__________ от «___» ________ 20__ г.
(далее – «Договор»)
г. _____________
«___»__________ 20__ г.
__________________, далее именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего
на основании ___________, с одной стороны, и __________________________, далее именуемое
«Покупатель», в лице _______________________, действующего на основании _______________,
с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:
В рамках настоящего Приложения Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующую сельскохозяйственную
продукцию на нижеуказанных условиях:
1. Наименование, количество, цена Товара:
В т.ч.
Цена за
Стоимость
Общая
Наименование
Кол-во,
НДС
НДС
ед.,
за ед.,
стоимость с
товара
ед. изм.
10 %, руб.
10 %,
руб.
с НДС, руб.
НДС, руб.
руб.
Общая стоимость поставляемого Товара: _______________________(прописью) рублей _______
копеек, в т.ч. НДС 10% - ________________(прописью) рублей _____ коп.
2. Качество Товара: ________________________.
3. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром следующие документы:
- [x]
- [x]
- [x]
4. Страна происхождения Товара: __________________.
5. Товар поставляется: насыпью.
6. Товар поставляется на условиях CPT (Инкотермс 2010) – пункт (станция) отправления:
______________________________ путем отгрузки Товара Поставщиком (Грузоотправителем)
в автотранспортное (железнодорожное транспортное) средство Покупателя (Грузополучателя)
в согласованном Сторонами пункте отправления, силами и за счет Поставщика
(Грузоотправителя). Обязанность по погрузке Товара в транспортное средство Покупателя
(Грузополучателя) лежит на Поставщике.
7. Грузоотправитель: ______________________.
8. Пункт отгрузки: __________________________________.
9. Грузополучатель:______________________________.
10. Срок поставки: ________________________________________________.
11. Срок и порядок оплаты: __________________________________________________.
12. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу и являющихся неотъемлемой частью Договора.
13. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
14. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением, Стороны руководствуются
условиями Договора.
ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________/______________/
№292-О/ЗЦ/2014
ПОСТАВЩИК:
________________/_________
стр. 16 из 16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа