close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОАО «Янтарьэнерго»
Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на
разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой
оборудования по объектам ОАО «Янтарьэнерго»:
-«Строительство КЛ 1кВ от ТП 13 до СПн с установкой СПн по ул. Ленина в г. Черняховске»;
- «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 58 по ул. Калининградской в г. Черняховске»;
- «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 71-08 по ул. Ростовской в г. Черняховске»;
- «Строительство КЛ 1кВ от ТП 106 до СПн с установкой СПн по ул. Тимирязева в г. Черняховске»
г. Калининград
2015г.
стр. 1 из 49
Общие сведения о процедуре запроса предложений
Заказчик, ОАО «Янтарьэнерго», 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, каб. 214, являющийся
Организатором запроса предложений (далее — Организатор запроса предложений), Извещением о проведении
открытого запроса предложений, опубликованным «11» марта 2015 года на официальном сайте
(www.zakupki.gov.ru) , сайте ОАО «Янтарьэнерго» (www.yantene.ru) в разделе «Закупки»/ «Открытый запрос
предложений», на сайте ЭТП www.b2b-mrsk.ru, пригласило юридических лиц и физических лиц (в т. ч.
индивидуальных предпринимателей) (далее участники) к участию в процедуре Открытого запроса
предложений (далее – запрос предложений) на право заключения договора на разработку рабочей
документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам
ОАО «Янтарьэнерго»:
-«Строительство КЛ 1кВ от ТП 13 до СПн с установкой СПн по ул. Ленина в г. Черняховске»;
- «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 58 по ул. Калининградской в г. Черняховске»;
- «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 71-08 по ул. Ростовской в г. Черняховске»;
- «Строительство КЛ 1кВ от ТП 106 до СПн с установкой СПн по ул. Тимирязева в г. Черняховске»»
1.1
1.1.1. Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием
функционала ЭТП www.b2b-mrsk.ru .
1.1.2. Организатор запроса предложений: ОАО «Янтарьэнерго» - Управление конкурсных процедур.
1.1.3. Предмет Запроса предложений: право заключения договора на разработку рабочей документации и
выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ОАО «Янтарьэнерго»
(всего 4 объекта).
Количество лотов: 1(один)
1.1.4. Для справок обращаться:
1.1.4.1. По вопросам, касающимся содержания работ, контактное лицо – инженер филиала
ОАО «Янтарьэнерго» Восточные ЭС Еремеев Максим Сергеевич, тел. 8-401-613-58-91.
1.1.4.2. По вопросам оформления коммерческого предложения контактное лицо – Петрова Елена
Владимировна, тел. (4012) 576-317, e-mail: [email protected]
1.1.5. Срок разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с поставкой
оборудования – не более 6 месяцев, с момента подписания договора.
1.1.6. Порядок и условия платежей: Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации
осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и счета-фактуры, в течение
15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания указанных документов.
- Оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется на основании акта приемки
выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта
результатов работ и счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания
указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на
банковские реквизиты Подрядчика.
1.1.7. Подробные требования к работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей
Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной
процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в
нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4.5. Формы документов, которые
необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 6.
1.1.8. Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По
результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в
Техническое задание на выполнение работ (раздел 2), в проект Договора (раздел 3), в требования
к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 4.5), могут быть внесены
изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу
предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут
быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе отказать любому
из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав
основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения.
Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом
никакой материальной ответственности перед Участниками.
1.2. Правовой статус процедур и документов
1.2.1. Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ,
услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «Янтарьэнерго»
(протокол от 30.05.2014 № 19) на основании Распоряжения от 26.02.2015г. № 364.
стр. 2 из 49
1.2.2. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется
статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса
предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.2.3. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1. Извещение вместе с настоящей Документацией по
запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты
и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
1.2.4. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в
соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить
изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой
право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников,
поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем
изменению.
1.2.5. Заказчик оставляет за собой право изменения формы Договора без изменения его основных условий.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами
договоренности.
1.2.6. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением
указанной иерархии (в случае их противоречия):
Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни
в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);
Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем
проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям
заказчика.
1.2.7. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным
запросом предложений.
1.2.8. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей
Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской
Федерации.
1.2.9. В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Документацией по запросу
предложений Организатор запроса предложений, по решению Закупочной комиссии, вправе отказаться от
проведения Запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной
ответственности перед Участниками запроса предложений. Все Участники запроса предложений, оформившие
свое участие в запросе предложений через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке,
установленным правилами данной системы.
1.3. Обжалование
1.3.1. До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган. О получении
заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет
председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура
проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий
юридического или экономического характера.
1.3.2. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц,
производивших закупку, ЦЗО заказчика в течение 20 дней со дня получения таких разногласий выносит
письменное решение, которое должно содержать:
обоснование мотивов принятия решения;
меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного
разрешения разногласий.
1.3.3. ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении
убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования
незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения
нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦЗО вправе предложить руководству принять
решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;
признать заявление участника необоснованным.
стр. 3 из 49
1.3.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе
касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
1.3.5. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.4.
Прочие положения
1.4.1. Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а
Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного
запроса предложений.
1.4.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников
сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам
или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.
стр. 4 из 49
2.
Техническое задание
2.1. Подробное Техническое задание на выполнение работ можно получить на интернет-сайте электронной
торговой площадки «В2В-MRSK» (http://www.b2b-MRSK.ru) в Приложении № 1 к настоящей документации
открытого запроса предложений.
2.2. Место выполнения работ: объект филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети"
2.3. Срок выполнения работ: срок разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных
работ с поставкой оборудования – не более 6 месяцев, с момента подписания договора.
2.4. Начальная (предельная) стоимость: 1 886,271 тыс. руб. без НДС, в том числе:
- «Строительство КЛ 1кВ от ТП 13 до СПн с установкой СПн по ул. Ленина в г. Черняховске»:
Предельная стоимость разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту составляет – 607,416 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
- разработка рабочей документации – 86,339 тыс. руб. (без НДС),
- выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – 521,076 тыс. руб. (без НДС).
- «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 58 по ул. Калининградской в г. Черняховске»:
Предельная стоимость разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту составляет – 455,433 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
- разработка рабочей документации – 75,296 тыс. руб. (без НДС),
- выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – 380,137 тыс. руб. (без НДС).
- «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 71-08 по ул. Ростовской в г. Черняховске»:
Предельная стоимость разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту составляет – 504,147 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
- разработка рабочей документации – 82,324 тыс. руб. (без НДС),
- выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – 421,824 тыс. руб. (без НДС).
- «Строительство КЛ 1кВ от ТП 106 до СПн с установкой СПн по ул. Тимирязева в г. Черняховске»:
Предельная стоимость разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту составляет – 319,275 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
- разработка рабочей документации – 59,233 тыс. руб. (без НДС),
- выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – 260,042 тыс. руб. (без НДС).
2.5. Форма, сроки и порядок оплаты:
2.5.1. Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации осуществляется на основании акта
сдачи-приемки выполненных проектных работ и счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
с момента подписания указанных документов.
2.5.2. Оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется на основании акта приемки
выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта
результатов работ и счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания
указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на
банковские реквизиты Подрядчика.
2.6. Требования к участникам закупочной процедуры:
Участники запроса предложений должны соответствовать следующим требованиям Заказчика:
2.6.1. Иметь свидетельства на выполнение следующих видов работ (допуски СРО):
II. Виды работ по подготовке проектной документации
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их
сооружений
III. Виды работ по строительству, реконструкции
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением
до 35 кВ включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до
35 кВ включительно
стр. 5 из 49
2.6.2. Стоимость разработки рабочей документации должна быть обоснована. Смету на разработку рабочей
документации выполнить на основании сборника цен на проектные работы для строительства объектов
энергетики, утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.03 №39;
2.6.3. Наличие производственной базы в Калининградской области (копии документов о собственности или
договор аренды);
2.6.4. Наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу
электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3- х человек);
2.6.5. Выполнение работ без аванса.
2.6.6. Стоимость выполняемых работ не должна превышать предельную стоимость по объекту, кроме случаев
предоставления Подрядчиком обоснования увеличения стоимости выполняемых работ.
2.7. Желательные условия:
2.7.1. Отсутствие несвоевременно исполненных договоров на момент проведения открытого запроса
предложений.
2.7.2. Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений (не менее 3
договоров).
2.8. Особые условия:
2.8.1. Победитель открытого запроса предложений, при заключении договора представляет оригиналы форм:
«Информация о контрагенте», «Информация о собственниках контрагента (включая конечных
бенефициаров)».
2.8.2. При условии отсутствия допуска СРО на разработку рабочей документации у подрядной организации,
подрядчик должен представить допуск СРО от проектной организации, выполняющей разработку рабочей
документации по договору субподряда.
2.9.Требования к разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ:
При разработке рабочей документации Подрядчику необходимо выделить 2 этапа строительно-монтажных
работ:
1 этап – выделение объемов работ, необходимых для технологического присоединения заявителя (последняя
миля);
2 этап - выделение объемов работ по усилению существующей сети.
Подрядчик приступает к выполнению 1-го этапа после утверждения рабочей документации.
Подрядчик приступает к выполнению 2-го этапа после получения уведомления от Заказчика об актуальности
выполнения работ.
Заказчик вправе отказаться от выполнения строительно-монтажных работ по 2 этапу в одностороннем
порядке.
2.10.Планируемый срок заключения договора: Не более 30 дней, со дня подписания итогового протокола.
стр. 6 из 49
3.
Проект Договора
(не является офертой)
ДОГОВОР № ______
г. Калининград
«___» ___________ 2015 года
ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на
основании доверенности №., с одной стороны, и_________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам открытого запроса предложений по выбору
подрядчика на право заключения договора подряда на разработку рабочей документации, строительномонтажные работы и поставку оборудования, объявленного извещением от ___________., на основании отчета
о результатах проведенной процедуры на право заключения договора подряда от ____________., заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс
следующих работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.
1.1.3. Поставка оборудования.
1.2. Работы выполняются по объектам:
 «________________________________»;
 «_______________________________»
1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
1.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.1.1. на основании Свидетельства о допуске
к определенному виду или видам работ в области подготовки рабочей документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № _______ выданного СРО Некоммерческим
партнерством саморегулируемой организацией проектировщиков «_______________».
1.5. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.1.2. настоящего Договора, на основании
Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № ______________ от _____________., выданного СРО Некоммерческим
партнерством саморегулируемой организацией строителей «__________________________».
1.6. Работы, предусмотренные п.1.1.1. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в полном
соответствии с Техническими заданиями Заказчика (Приложения № 1, 1.1, 1.2,……….). В случае
необходимости, по письменному соглашению Сторон, оформленному в виде Дополнительного соглашения к
настоящему Договору, Техническое задание может быть изменено.
1.7. Работы, предусмотренные п.1.1.2. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в полном
соответствии с утвержденной Заказчиком, рабочей документацией.
1.8. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных п. 1.1.2. настоящего Договора,
после утверждения Заказчиком, разработанной в соответствии с п. 1.1.1., рабочей документации.
1.9. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области
электоэнергетики и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям,
правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории
Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям
Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления,
уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и
иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору – ____ (________) месяцев с момента его
подписания, в соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения №№ 3, 3.1,
3.2,___________).
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
стр. 7 из 49
3.1.Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные п. 1.1.1. настоящего Договора, в
соответствии с Техническими заданиями Заказчика (Приложения № 1, 1.1, 1.2,…………..) в полном объеме в
соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения №№ 3, 3.1, 3.2,……….), с указанными
в них сроками выполнения работ и сдать результат работ Заказчику.
3.2. В рамках выполнения работ, указанных в п. 1.1.1. настоящего Договора:
3.2.1. Оплатить и получить в соответствующем муниципальном образовании акты выбора трассы.
Расходы на оформление актов выбора трассы и информирование граждан входят в стоимость работ,
указанную в п.5.1 настоящего договора.
3.2.2. Согласовать акты выбора трассы с владельцами подземных коммуникаций.
3.2.3. Оплатить и получить в соответствующем муниципальном образовании топографические съемки
трассы. Расходы на оформление топографической съёмки входят в стоимость работ, указанную в п.5.1
настоящего договора.
3.2.4. Согласовать рабочую документацию с филиалом Заказчика, в обязанности которого, входит
осуществление технадзора за строительством объектов, компетентным государственным органом и органами
местного самоуправления.
3.2.5. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в разработанной рабочей документации,
допущенные по своей вине.
3.2.6. Безвозмездно откорректировать рабочую документацию по замечаниям согласующих
организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно
доработать документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с
допущенными недостатками.
3.3.Выполнить все работы, предусмотренные п. 1.1.2. настоящего Договора, в объеме утвержденной, в
установленном настоящим Договором порядке, рабочей документации и в соответствии с Календарными
планами выполнения работ (Приложения №№ 3, 3.1, 3.2, ………..), с указанными сроками и этапами и сдать
результат работ Заказчику.
3.4. Перед началом работ, предусмотренных п. 1.1.2. настоящего Договора, обеспечить получение в
уполномоченных органах государственной власти все необходимые допуски и разрешения на строительство,
согласно законодательству Российской Федерации.
3.5. Перед началом работ, предусмотренных п. 1.1.2., выполнить и оплатить согласование раскопок и
обследование взрывоопасных предметов по объектам. Расходы по согласованию раскопок и обследованию
взрывоопасных предметов входят в стоимость работ, указанную в п. 5.1 настоящего Договора.
3.6. Производить работы в полном соответствии с рабочей документацией, утвержденной Заказчиком в
соответствии со строительными нормами и правилами.
3.7. Поставить на приобъектный склад материалы, оборудование, а также осуществить их разгрузку и
хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После
окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.
3.8. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для
надлежащего хранения материалов, оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.
3.9. Осуществлять в течение всего срока производства работ охрану объектов, строительной площадки
и находящихся на ней материалов, оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с
Договором.
3.10. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию,
касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объектов (в том числе ранее переданную Заказчиком
документацию).
3.11. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы
при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
выполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых
работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного
уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий
таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объектам, вреда жизни и здоровью
находящихся на объектах лиц.
3.12. При производстве работ предусмотренных настоящим Договором не нарушать права третьих
стр. 8 из 49
лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов
интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и
обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и
информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не
передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
3.13. Соблюдать требования, содержащиеся в Технических заданиях (Приложения № 1, 1.1, 1.2,
…………..), в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и
иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
3.15. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц
(субподрядчиков). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда,
устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с
субподрядчиком.
3.16. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет
превышать 50 процентов от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком.
При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения субподрядчиками условий настоящего Договора и за убытки, причиненные
участием субподрядчиков в исполнении договора.
3.17. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит
некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо
направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания
работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.
3.18. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои
права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в
Разделах 5, 6 и 10 настоящего Договора.
4.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.
4.3. Обеспечить необходимые отключения энергоустановок для возможности производства работ.
4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ
5.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании
расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1, 2.2,………), и составляет по объектам:
 «_________________________» - ________ (________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС
18% - ________ (_____________________) рублей 00 копеек;
 «_________________________» - ________ (_______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС
18% -_________ (___________________) рублей 00 копеек;
 «_______________________________» - _____________ (_________________) рублей 00 копеек,
кроме того НДС 18% - _________ (_________________) рублей 00 копеек.
Общая стоимость работ по настоящему договору составляет __________ (____________________)
рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - _______ (___________________) рублей 00 копеек
5.2. Указанная в договоре стоимость работ является предельной. Подрядчик должен обеспечить
выполнение работ, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не
упомянутых, без изменения цены. Изменение цен на оборудование , материалы и работы не является
основанием для корректировки стоимости работ по настоящему Договору, кроме случаев, когда Заказчик
вносит технические изменения по факту утверждения рабочей документации, с учетом коэффициента
снижения Подрядчиком предельной стоимости объекта. В этом случае соответствующее изменение стоимости
работ по Договору оформляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.3. В случае, когда в результате уменьшения стоимости оборудования, материалов, объемов работ,
фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение оборудованием и материалами оказались
меньше тех, которые учитывались в расчетах стоимости работ (Приложения № 2, 2.1, 2.2, …………….).
стр. 9 из 49
Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость работ путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
5.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля
по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов.
6. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:
6.1.1. Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту
осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 15-ти
(пятнадцати) календарных дней с момента подписания указанных документов.
6.1.2. Оплата выполненных строительно-монтажных работ (2 этап) осуществляется по каждому
объекту на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС-3) и счетов-фактур, в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента
подписания указанных документов.
6.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления безналичных денежных
средств на банковские реквизиты Подрядчика.
6.3. Условия оплаты и порядок расчетов по настоящему договору могут изменяться в течение действия
настоящего договора по обоюдному согласию сторон.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные
Подрядчиком по настоящему Договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов (без аварий, инцидентов по причине отказа
оборудования объектов или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах
проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев на строительномонтажные работы и 12 (двенадцать) месяцев на оборудование (в случае поставки оборудования
Подрядчиком) от даты подписания сторонами акта законченного строительством объектов.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику
затраты на их устранение.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной
причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для
Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объектов со
стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или
третьими лицами.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик
составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в
случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика,
последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ
8.1. Обеспечение строительно-монтажных работ оборудованием и материалами осуществляется
Подрядчиком.
8.2. Поставка оборудование и материалов, к настоящему Договору, производится на приобъектный
склад.
8.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка,
складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика.
8.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование
должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих
сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за
15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
стр. 10 из 49
8.5. Поставляемые на объекты оборудование и материалы должны соответствовать техническим
требованиям и рабочей документации.
8.6. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов, доставленных на
приобъектный склад или строительную площадку, несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов до момента поставки на
приобъектный склад или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке.
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие
значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором отражаются работы
по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по
каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале
учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями
Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам №КС-6 и №КС-6А,
утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться
Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по
выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного
разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то
Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку
представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на
объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический
надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых
Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода осуществления работ.
9.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению,
необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы
еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект,
которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное
распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
исключить любую работу;
изменить характер или качество, или вид любой части работы;
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной
реконструкции объекта.
9.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается.
Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной
документации, компенсируются за счет Подрядчика.
9.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к
первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные
ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными
государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий
и сооружений объекта.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по
требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при
геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
9.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке
и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в
стр. 11 из 49
соответствии с проектной документацией.
9.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку
строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе
проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:
обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом
на специализированные полигоны;
производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения
отходов образующихся в результате производственной деятельности по объектам строительства и
предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на
Подрядчика действующим законодательством;
заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены
Договора.
10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Сдача-приемка работ по каждому объекту по настоящему Договору осуществляется поэтапно в
соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения №№ , 3.1, 3.2, ……………).
10.2. Подрядчик в день завершения работ, предусмотренных п. 1.1.1. настоящего Договора (1 этап,
указанный в Календарном плане), представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ по
первому этапу, с приложением 6 (шести) экземпляров разработанной документации по каждому объекту на
бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 1 (один)
экземпляр в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в
стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате
MS Excel либо MS Word, а также в формате программы «WinРИК», позволяющем вести накопительные
ведомости по локальным сметам.
10.3. Приемка выполненных работ 1 этапа, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения согласованной рабочей документации по каждому объекту от Подрядчика. В
указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать завизированные соответствующим
филиалом, осуществляющим технический надзор за объектом, Акты приема-передачи выполненных работ по
первому этапу по каждому объекту, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по
этапу.
10.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Сторонами
составляется двусторонний акт с указанием замечаний.
10.5. Приемка выполненных работ 2-го этапа по каждому объекту производится в 3-х дневный срок,
путем подписания актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных
работ (форма № КС-3), счетов-фактур и актов приемки законченного строительством объектов (формы
№ КС-11, КС-14).
10.6. Подрядчик обязан представлять формы КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого)
числа отчетного месяца.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные
работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый
день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
11.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1% от стоимости
этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1%
от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
11.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за
невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 1
(одного) месяца устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в
размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в
эксплуатацию.
11.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором,
и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на
соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в
эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие
стр. 12 из 49
дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением
или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с
уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.
11.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих
дней со дня направления претензии.
11.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
11.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в
полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
11.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
11.9. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение
сохранности объекта,
оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, после чего ответственность за их
сохранность переходит к Заказчику.
11.10 Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие
каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией по форме №КС-14, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после
подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14,
но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.
11.11. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или
его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
12. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным
соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе
содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при
заключении настоящего Договора, Заказчик и Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий
Договор.
12.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:
задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от
Заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ,
влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) дней;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих
некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 10 (десять) дней;
аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой
организации (СРО);
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств
по настоящему Договору, письменно уведомив об отказе от исполнения обязательств Подрядчика за 3 (три)
дня до даты предполагаемого отказа от исполнения обязательств. Договор считается расторгнутым по
истечении 3 (трех) дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об одностороннем
отказе Заказчиком от исполнения обязательств по настоящему Договору.
С даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения обязательств Заказчиком и до
даты расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать
Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и
оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные
расходные материалы.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ,
проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей
проведения таких работ.
12.5. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора
вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости
проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех
прочих затрат, понесенных Заказчиком, и получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь,
стр. 13 из 49
понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объектов, с
учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.
12.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не
зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности
любой информации и документации (далее информация), предоставленной одной Стороной другой Стороне
напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена
такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.
13.2. Стороны обязуются:
13.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации
третьих лиц.
13.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и
частично.
13.2.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают свою силу
(не прекращаются) после расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия.
14. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ
СИЛЫ
14.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийные бедствия, военные действия всех видов,
изменение действующего законодательства,
действия правительства, запрещающие деятельность,
включающую в себя предмет Договора, и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не
зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
14.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору.
14.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору,
обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению условий настоящего Договора.
14.4. Наступление обстоятельств, освобождающих от ответственности, должно быть подтверждено
уполномоченным официальным органом.
14.5. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре, и заверяется
передающим отделением связи.
14.6. Стороны договорились, что после получения уведомления об освобождающем от ответственности
препятствии они встретятся и рассмотрят вопросы о мерах, которые необходимо принять в целях
предупреждения или ограничения последствий препятствий.
14.7. Сторона, не выполнившая пп. 15.3, 15.4, 15.5 настоящего Договора утрачивает свое право
ссылаться на освобождающее от ответственности препятствие.
15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и
действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве
«Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами,
действующими на дату подачи искового заявления.
Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не
подлежат.
16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика,
компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком.
16.2. Подрядчик обязан предоставить информацию о полной цепочке собственников, включая конечных
бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов
стр. 14 из 49
(Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней с момента
подписания Договора.
В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Подрядчик обязан
предоставить соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов
(Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней с момента вступления
в силу изменений.
Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.
16.3. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
16.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ОАО «Янтарьэнерго» ИНН 3903007130, КПП 392550001
236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, тел./факс 53-19-79
Расч./сч. 40702810420100100669 в отделении № 8626 Сбербанка России
Корр./сч. 30101810100000000634, БИК 042748634
ПОДРЯДЧИК
ОАО «Янтарьэнерго»
стр. 15 из 49
Приложение №2
к договору №___
от «___» _____________2015 года
Расчет стоимости работ
по объекту «____________________________________»
№
п/п
Основание
Наименование работ
1 этап Разработка рабочей документации
1.
2.
Общая
стоимость работ
(руб.)
Локальная смета
№1
2 этап Строительно-монтажные работы, поставка оборудования
Локальная смета
№2
ИТОГО:
0,00
НДС 18 %:
0,00
Всего :
0,00
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Янтарьэнерго»
_______________
ПОДРЯДЧИК:
_______________
стр. 16 из 49
Приложение № 3
к договору №___
от «___» ____________2015 года
Календарный план выполнения работ по объекту:
- «___________________________________»;
№
п/п
Наименование этапа
Выполнение работ, в месяцах с момента подписания
Договора
1
2
I Этап:
3
4
….
5
1 Разработка рабочей документации
II Этап:
2
Строительно-монтажные работы,
поставка оборудования
Итого по этапам:
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Янтарьэнерго»
_______________
Итого:
0,00
НДС 18%:
0,00
Всего:
0,00
ПОДРЯДЧИК:
_______________
стр. 17 из 49
Приложение №
к договору №___
от «___» ____________2015 года
Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)
информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
наименование контрагента
№
п.
п.
ИНН
1
2
ОГРН
наименов
ание
краткое
Код
ОКВЭД
ФИ
Руководит
еля
Серия и
номер
докуме
нта,
удостов
еряюще
го
личност
ь
руковод
ителя
3
4
5
6
7
№
ИНН
ОГРН
Наименов
ание/ФИ
О
адрес
регист
рации
8
9
10
11
12
серия
и номер
докуме
нта,
удостов
еряюще
го
личност
ь (для
физ.лиц
)
13
руков
одите
ль/уча
стник/
акцио
нер/бе
нефиц
иар
14
информ
ация о
подтвер
ждающ
их
докуме
нтах
(наимен
ование,
реквизи
ты и
т.д.)
15
 Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного
участия которых составляет более 50%.
 При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об
акционерах, владеющих более 5 процентами акций.
стр. 18 из 49
Приложение № __
к Договору № __
от "___"_______2015г.
Информация о контрагенте
(Информация запрашивается исполнителем договора у контрагента)
Наименование контрагента
(контактная информация)
Название договора
1
2
Акционеры (участники) контрагента имеющие
совместно со своими аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих акций от уставного
капитала контрагента
Органы управления контрагента:
Совет директоров (наблюдательный совет) или иной
аналогичный орган:
состав
Исполнительный
орган
(единоличный,
коллегиальный):
состав
Управляющая организация (при наличии):
Совет директоров (наблюдательный совет) или иной
аналогичный орган и исполнительный орган:
состав
3
4
Балансовая стоимость активов контрагента по
бухгалтерскому балансу (форма №1 по ОКУД) на
последнюю отчетную дату
Сведения о представителе, уполномоченном на
подписание договора от имени контрагента: ФИО,
должность, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя.
стр. 19 из 49
4.
Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений
4.2.
Общий порядок проведения запроса предложений
4.2.1. Запрос предложений проводится в следующем порядке:
 Публикация Извещения о проведении запроса предложений (подраздел 4.3), осуществляется
однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;
 Предоставление Документации по запросу предложений подрядчикам (подраздел 4.4), может
повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;
 Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу
предложений, если необходимо (подраздел 4.5), повторяется на каждом из этапов Запроса
предложений;
 Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6), повторяется на каждом из этапов Запроса
предложений;
 Оценка Предложений (подраздел 4.7), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение
Победителя (подраздел 4.9), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
 Подписание Договора (подраздел 4.11), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса
предложений;
 Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.12), осуществляется
однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.
4.3.
Публикация Извещения о проведении запроса предложений
4.3.1. Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном
в пункте 1.
4.4.
Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам
4.4.1. Подрядчики должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в
Извещении о проведении запроса предложений, в соответствии с правилами системы электронной торговой
площадки.
4.5.
Подготовка Предложений
4.5.1. Общие требования к Предложению
4.5.1.1.
Участник должен подготовить Предложение, включающее:
Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
Документации по запросу предложений (форма 1);
Техническое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (форма 2);
График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
Документации по запросу предложений (форма 3);
Смету расходов (расчет стоимости работ) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (форма 4);
Информация о собственниках участника запроса предложений (включая конечных бенефициаров) по
форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений
(форма 10). (Внимание !!! Непредставление указанной формы является основанием для отклонения
предложения участника.
4.5.1.2. На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.3.) в случае их
проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут
измениться.
4.5.1.3. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все
Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
4.5.1.4. Порядок подготовки оригинала предложения на бумажном носителе (для победителя): Каждый
документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с
законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим
образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).
В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
стр. 20 из 49
Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это
возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные
(т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней
страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический
статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только
если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов
Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех
страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный
конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д.,
помещенных в информационные конверты, не производится.
Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или
упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и
информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется
прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную
нумерацию страниц.
Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти
исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью
уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов,
вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании
рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.
4.5.2. Требования к сроку действия Предложения
4.5.2.1. Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты
(подраздел 6.5). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 4.7.).
4.5.3. Требования к языку Предложения
4.5.3.1.
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением нижеследующего.
4.5.3.2.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть
представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык
(в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским
переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.
4.5.3.3.
Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
4.5.4. Требования к валюте Предложения
4.5.4.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в
российских рублях за исключением нижеследующего.
4.5.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных
средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам
будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса
валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его
установления.
4.5.5. Разъяснение Документации по запросу предложений
4.5.5.1. Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу
предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в
письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.
4.5.5.2. Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до
истечения срока приема Предложения (пункт 4.7.1). Если, по мнению Заказчика, ответ на данный вопрос
будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем
Участникам, официально получившим настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.4).
стр. 21 из 49
4.5.6. Продление срока окончания приема Предложений
4.5.6.1.
При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений,
установленный в подпункте 4.7.1. с уведомлением всех участников.
4.5.6.2.
Все Участники, официально получившие настоящую Документацию по запросу предложений
(подраздел 4.4), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи
(телефон, факс, электронная почта).
4.6.
Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
4.6.1. Требования к Участникам
4.6.1.1. Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может либо любое юридическое или
физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить требуемую
работу (коллективный участник). Дополнительные требования к генеральным исполнителям и порядку
подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 4.6.3. Дополнительные
требования к коллективным участникам и порядку подтверждения их соответствия установленным
требованиям приведены в пункте 4.6.4.
4.6.1.2. На последующих этапах Запроса предложений в случае их проведения, требования к Участникам и к
документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с
уведомлением всех участников.
4.6.1.3. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения
Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать следующим
требованиям:
 Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные
возможности (финансовые, кадровые, трудовые),
 Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора;
 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации,
на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен
арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.
 Участник не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
 Участник должен предоставить сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных).
4.5.1.4. Максимальная (предельная) цена составляет:
4.5.1.4.1. Цена предложения не должна превышать предельно установленную стоимость – 1 886,271 тыс. руб.
без НДС, в том числе:
- «Строительство КЛ 1кВ от ТП 13 до СПн с установкой СПн по ул. Ленина в г. Черняховске»:
Предельная стоимость разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту составляет – 607,416 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
- разработка рабочей документации – 86,339 тыс. руб. (без НДС),
- выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – 521,076 тыс. руб. (без НДС).
- «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 58 по ул. Калининградской в г. Черняховске»:
Предельная стоимость разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту составляет – 455,433 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
- разработка рабочей документации – 75,296 тыс. руб. (без НДС),
- выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – 380,137 тыс. руб. (без НДС).
- «Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 71-08 по ул. Ростовской в г. Черняховске»:
Предельная стоимость разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту составляет – 504,147 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
- разработка рабочей документации – 82,324 тыс. руб. (без НДС),
- выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – 421,824 тыс. руб. (без НДС).
- «Строительство КЛ 1кВ от ТП 106 до СПн с установкой СПн по ул. Тимирязева в г. Черняховске»:
Предельная стоимость разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту составляет – 319,275 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
- разработка рабочей документации – 59,233 тыс. руб. (без НДС),
- выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – 260,042 тыс. руб. (без НДС).
стр. 22 из 49
4.5.1.4.2. Стоимость выполняемых работ не должна превышать предельную стоимость по объекту, кроме
случаев предоставления Подрядчиком обоснования увеличения стоимости выполняемых работ.
4.6.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным
требованиям
4.6.2.1. В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы,
подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
 копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
 заверенную копию устава в действующей редакции;
 копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
 заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении
руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на
заключение соответствующего Договора по результатам процедуры открытого конкурса. Если Конкурсная
заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия
доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
 выписку из ЕГРЮЛ (дата выписки - не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания подачи заявок);
 оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых
договоров по установленной в настоящей Документации форме — Справка о перечне и годовых объемах
выполнения аналогичных договоров (форма 5),
 оригинал справки материально – технических ресурсах, по установленной в настоящей Документации
форме - Справка о материально – технических ресурсах (форма 6);
 оригинал справки о кадровых ресурсах по установленной в настоящей Документации – Справка о кадровых
ресурсах (форма 7);
 Анкету по установленной в настоящей Документации форме — Анкета Участника (форма 8);
 Информационное письмо о наличии у Участника открытого конкурса связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора (форма 9);
 Сведения в отношении всей цепочки собственников участника, включая бенефициаров (в том числе
конечных) (форма 10);
 Согласие Участника конкурса на обработку персональных данных участника и его конечных бенефициаров
в информационных системах ОАО «Янтарьэнерго» (форма 11);
 Согласие с проектом Договора (форма 12);
 План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями
(форма 13);
 План распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника (форма 14)
 Документ, декларирующий соответствие участника требованиям, установленным законодательством
(форма 15);
 Оригинал или заверенная участником копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с законодательством
Российской Федерации (код по КНД 1120101), выданной соответствующим подразделением ФНС РФ не
ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок;
 Заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица, отметкой «Копия верна» копии
балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последние два года и за завершившийся отчетный
период текущего года (бухгалтерские Формы 1,2) единым файлом в формате PDF, с последовательным
расположением страниц. Участник запроса предложений, находящийся на упрощенной системе
налогообложения (УСНО), предоставляет копию документа о возможности применения упрощенной
системы налогообложения, а также копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения за прошедший год и на последнюю отчетную дату.
Участник запроса предложений – индивидуальный предприниматель, уплачивающий единый налог на
вмененный доход (ЕНВД).
 График оплаты выполненных работ (форма 18).
 Если участником закупки, а также привлекаемыми ими субподрядными организациями, выступает субъект
малого и среднего предпринимательства, обязательным является предоставление следующих документов:
- анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства (по форме 16);
стр. 23 из 49
- бухгалтерская отчетность за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, - за период,
прошедшей со дня их государственной регистрации);
- копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух
календарных лет, - за период, прошедший со дня их государственной регистрации) по форме, утвержденной
Федеральной налоговой службой в соответствии с п. 3 ст. 80 Налогового кодекса РФ.
 Если участник, а также привлекаемые ими субподрядные организации, не являются субъектом
малого и среднего предпринимательства участнику необходимо сообщить об этом Заказчику процедуры
путем приложения информационного письма (форма 17) .
 иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления
этих документов (например, положительные отзывы об аналогичных работах на объектах).
4.6.2.2. В случае если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все
документы, предусмотренные п.4.6.2.1 настоящей документации. В случае, если в соответствии с
законодательством страны Участника представление тех или иных документов не возможно – Участник
обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный
документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.
4.6.2.3.
Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
4.6.2.4.
В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он
должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия
требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному
требованию.
4.6.3. Участие генеральных исполнителей
4.6.3.1. Генеральный исполнитель должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им
соисполнителей:
осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя;
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью оказания услуг;
отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.6).
4.6.3.2. Генеральный исполнитель также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема
управления Договором и соисполнителями.
4.6.3.3. Любая организация может являться соисполнителем у произвольного числа генеральных
исполнителей, а также имеет право самостоятельно принимать участие в данной процедуре Запроса
предложений.
4.6.3.4. Соисполнители не могут входить в состав коллективных Участников (подраздел 4.6.4). Каждый
генеральный исполнитель может подать только одно Предложение и не может быть соисполнителем у других
генеральных исполнителей, а также не может входить в состав коллективных участников (подраздел 4.6.4). В
случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций могут быть отклонены без
рассмотрения по существу.
4.6.3.5. В связи с вышеизложенным генеральный исполнитель готовит Предложение с учетом следующих
дополнительных требований:
в Предложение включается письмо от имени каждого соисполнителя (оригинал; составляется в произвольной
форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве соисполнителя, с указанием объема и
стоимости возлагаемых на него услуг, а также сроков оказания этих услуг;
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого соисполнителя
установленным требованиям (пункт 4.6.2);
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов услуг между генеральным
исполнителем и соисполнителями по установленной в настоящей Документации по запросу предложений
форме (6.12
План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и
соисполнителями (форма 13).
4.6.3.6. Предложение, которое подает генеральный исполнитель, может быть отклонено, если в процессе
данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или несколько
соисполнителей отказались от оказания услуг, а оставшиеся соисполнители, с точки зрения Заказчика, не
способны самостоятельно выполнить Договор.
стр. 24 из 49
4.6.4. Участие коллективных участников
4.6.4.1. Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать требованиям
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.6).
4.6.4.2. Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в данной
процедуре Запроса предложений, так и в рамках исполнения Договора;
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости выполняемых каждой
организацией, а также сроков выполнения оказания услуг;
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из
организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с Заказчиком;
в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение
Договора;
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая
платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе,
данная схема может быть изменена.
4.6.4.3. Любая организация может входить только в одного коллективного участника и не имеет права
принимать участие в данной процедуре Запроса предложений самостоятельно.
4.6.4.4. Организация, входящая в состав к.-л. коллективного участника, не имеет права принимать участие в
данной процедуре Запроса предложений в качестве генерального исполнителя или соисполнителей (подраздел
4.6.3). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций будут отклонены без
рассмотрения по существу.
4.6.4.5. В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Предложение с учетом следующих
дополнительных требований:
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации, составляющей
коллективного участника, установленным требованиям (пункт 4.6.2);
Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет
интересы коллективного участника;
в состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между
организациями, составляющими коллективного участника;
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов оказания услуг между
организациями, составляющими коллективного участника, по установленной в настоящей Документации по
запросу предложений форме (План распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника
(форма 14).
4.6.4.6. При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры
суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена
объединения.
4.6.4.7. Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в процессе данной
процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из состава коллективного участника
вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Заказчика, не способны
самостоятельно выполнить Договор.
4.6.
Подача Предложений и их прием
4.6.1 Подача заявок в электронном виде осуществляется в строгом соответствии с Правилами и регламентом
работы в информационно-аналитической и торгово-операционной системе «В2В- MRSK».
1.1.2 Размещение (подача коммерческих заявок) на торговой электронной площадке «В2В- MRSK»
происходит в виде сформированного электронного пакета коммерческого предложения;
1.1.3 При размещении (подачи) коммерческой заявки на торговой электронной площадке «В2В-MRSK»:

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть отсканирован и превращен в обычный файл (только
doc, xls, txt, zip, ipg, pdf).

документы, подтверждающие соответствие поставляемой продукции требованиям Заказчика и
являющиеся приложениями к настоящей документации (формы № 1-18) должны быть отсканированы
одним (отдельным) файлом;

документы, подтверждающие правоспособность участника сканируются одним (отдельным) файлом,
подкрепляются отдельной папкой;
стр. 25 из 49
Формирование электронного пакета предложения и загрузка его в электронный сейф Организатора запроса
предложений производится согласно Регламенту торговой электронной площадки «В2В- MRSK». Для
архивирования использовать только zip –архив.
1.1.4 Участнику, выбранному победителем запроса предложений необходимо в течение 3 рабочих дней,
после получения уведомления о признании его победителем, направить в адрес Организатора запроса
предложений (236000, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 214) оригинал своего Предложения.
Ответственное лицо Петрова Елена Владимировна, тел. (4012) 576-317, с проходной звонить по тел. 23-17. В
случае направления коммерческой заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя
курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки коммерческой заявки.
4.7.
Вскрытие поступивших на запрос предложений
4.7.1 Организатор запроса предложений заканчивает прием коммерческих заявок в электронном виде
в 13 часов 30 минут по московскому времени « 27 » марта 2015 года и начинает процедуру их вскрытия
в 14 часов 30 минут по московскому времени « 27 » марта 2015 года на электронной торговой площадке
«B2B-MRSK» в соответствии с правилами и Инструкциями по проведению закупочных процедур,
размещенными на сайте Системы «B2B- MRSK».
4.8.
Оценка Предложений и проведение переговоров
4.8.1. Общие положения
4.8.1.4. Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами
(экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.
4.8.1.5. Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2), проведение при необходимости
переговоров (пункт 4.8.3) и оценочную стадию (пункт 4.8.4).
4.8.1.6. Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 0), в случае их
проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на
последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.
4.8.2. Отборочная стадия
4.8.2.4. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее - Комиссия по запросу предложений)
проверяет:
правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу
предложений по существу;
соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации по запросу
предложений.
4.8.2.5. В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить Участников
разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При
этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы,
меняющие суть Предложения.
4.8.2.6. При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений вправе не
обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения.
Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные
арифметические и грамматические ошибки.
4.8.2.7. По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по запросу предложений имеет право
отклонить Предложения, которые:
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу
предложений;
поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в
представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им
продукции;
содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным
требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился
Участник.
стр. 26 из 49
4.8.2.8. Особенности оценки заявок объединений
4.8.2.9.
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры
суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена
объединения.
4.8.3. Проведение переговоров
4.8.3.4. После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из
Участников по любому положению его Предложения.
4.8.3.5. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает
Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания
полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;
ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной
рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.
4.8.3.6. Заказчик в ходе переговоров может предложить:
выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя (пункт 4.6.3) и привлечь в качестве
соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника (пункт 4.6.4).
Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в
дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.
4.8.4. Оценочная стадия
4.8.4.4. В рамках оценочной стадии Комиссия по запросу предложений оценивает и сопоставляет
Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 4.8.3) и проводит их ранжирование по степени
предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:
- стоимость работ
- срок выполнения работ
4.9.
Переторжка (регулирование цены)
4.9.1 Организатор запроса предложений предоставляет Участникам возможность добровольно и открыто
повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в заявке, цены — т.е.
проведение процедуры переторжки.
4.9.2 Переторжка, проводимая в электронном виде на торговой площадке «В2В-MRSK» проводится в
соответствии с Регламентом проведения переторжки в рамках проведения открытой процедуры в электронном
виде на торговой площадке «В2В-MRSK».
4.9.3 Организатор запроса предложений вправе заявить, о своем намерении воспользоваться правом
проведения переторжки.
4.9.4 Однако, организатор процедуры обладает полным правом решение не проводить переторжку, даже
если он предварительно указал в своем Уведомлении о запросе предложений, что он намерен воспользоваться
своим правом на проведение переторжки.
4.9.5 Организатор должен воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки, если комиссия
по проведению закупки полагает, что цены, заявленные Участниками в коммерческих заявках, могут быть
снижены.
4.9.6 Участники имеют право заявить в электронной форме цены для переторжки одновременно с отправкой
своих коммерческих заявок в электронный сейф Организатора запроса предложений.
4.9.7 После подготовки своей заявки Участники получают возможность заявить цену для переторжки
(загрузить файл для переторжки) с использованием специальных электронных файлов. При этом Участники
могут изменять или удалять свои цены для переторжки через редактирование файла с ценой для переторжки
вплоть до даты вскрытия конвертов.
4.9.8 Возможность приступить к процедуре переторжки у Организатора закупки появится только после даты
вскрытия конвертов. Организатор запроса предложений обязан ознакомиться с Коммерческими заявками,
поступившими от Участников данной закупки, провести первичную (предварительную) ранжировку. Лишь
после этого Организатор запроса предложений принимает решение о проведении или не проведении
переторжки.
4.9.9 В переторжке должно участвовать любое число из приглашенных Участников запроса предложений.
Переторжка может быть проведена после проведения предварительного ранжирования Коммерческих заявок.
При этом результаты оценки Коммерческих заявок по неценовым критериям могут как сообщаться, так и не
стр. 27 из 49
сообщаться Участникам переторжки. Решение о порядке проведения переторжки принимает комиссия по
проведению запроса предложений.
4.9.10 Необходимым условием возможности проведения Организатором запроса предложений процедуры
переторжки в электронном виде является объявление хотя бы одним Участником данного конкурса своей
цены для переторжки.
4.9.11 Организатор запроса предложений после изучения заявок Участников имеет право пригласить на
переторжку в электронной форме только тех Участников, чьи коммерческие заявки наиболее полно
соответствуют закупочной документации, занявших место не ниже четвертого в предварительной ранжировке
коммерческих заявок вне зависимости от того, кто еще из Участников объявил свои цены для переторжки.
4.9.12 Переторжка проводится только по одному параметру – по цене.
4.9.13 Переторжки на виртуальной электронной торговой площадке «B2B-MRSK» проводится в режиме
реального времени.
4.9.14 Участники, при проведении процедуры переторжки, имеют возможность ознакомиться только с
ценами, которые установились в результате проведения процедуры переторжки.
4.9.15 Если Участник решил не участвовать в переторжке или не указал цену для переторжки в отведенное
ему время, то этот Участник остается Участником процедуры, но к процедуре проведения переторжки
допущен не будет. В этом случае комиссия будет принимать во внимание ту цену, которую Участник указал в
своей заявке, своевременно поступившем в электронный сейф Организатора запроса предложений.
4.9.16 Переторжка на торговой электронной площадке «B2B- MRSK» проводится мгновенно. Система
автоматически снижает стоимость лота до отметки, указанной в файле с ценой для переторжки.
4.9.17 Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, оформляется протоколом и, будет
считаться окончательным предложением цены для каждого Участника запроса предложений.
4.9.18 Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий
Коммерческий заявки.
4.9.19 По окончании переторжки, комиссия по проведению открытой процедуры производит необходимые
подсчеты, в соответствии с ранее объявленными критериями и будет учитывать цены, полученные в ходе
переторжки при оценке Коммерческий заявок и построению итоговой ранжировки заявок. Коммерческие
заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении
итоговой ранжировки Коммерческих заявок по первоначальной цене.
4.9.20 Участие в переторжке не расценивается Организатором открытой процедуры как нарушение
требований пункта 4.4.2.
4.9.21 Участник, принявший участие в переторжке и снизивший свою цену, обязан дополнительно
представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы,
определяющие его коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за
собой изменение иных критериев Коммерческой заявки.
4.10. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение
Победителя
4.10.1. Комиссия по запросу предложений на своем заседании принимает решение либо по определению
Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной
процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора:
в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных
Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника
Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 4.11); процедура Запроса предложений на этом будет
завершена;
в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Комиссия по запросу
предложений вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении
изменений в условия Запроса предложений;
если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для улучшения Предложений Участников
не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о
прекращении процедуры Запроса предложений.
4.10.2. Решение Комиссии по запросу предложений оформляется протоколом заседания комиссии.
4.10.3. Рассмотрения предложений Участников закупки и подведение итогов закупки состоится не позднее 18
часов 00 минут (московского времени) « 27 » апреля 2015 года по адресу г. Калининград ул. Театральная 34,
каб. 313. Закупочная комиссия в особых случаях может изменить данный срок, как в большую, так меньшую
сторону.
стр. 28 из 49
4.11. Подписание Договора
4.11.1. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 30 дней, со дня подписания
итогового протокола.
4.11.2. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами
Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на
предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим
собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого
согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.11.1 срок отсчитывается после получения такого
согласования (одобрения, утверждения).
4.11.3. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.2.5.
4. 12 Уведомление Участников о результатах запроса предложений
4.12.1. В процессе проведения открытого запроса предложений Организатор публикует на интернет-сайте
ОАО «Янтарьэнерго», и на официальном сайте zakupki.gov.ru все протоколы отражающие ход процедуры не
позднее 3 (трех) дней с момента их подписания.
4.12.2. Победитель запроса предложений получает уведомление о признании его таковым, посредством
функционала ЭТП B2B-MRSK на следующий день после заседания закупочной комиссии по подведению
итогов регламентированной процедуры настоящего запроса предложений.
стр. 29 из 49
5.
Дополнительные инструкции по подготовке Предложений
5.5.
Статус настоящего раздела
5.5.1. Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и инструкции по подготовке
Предложений, приведенные в разделе 4.
5.5.2. В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 4 применяются требования
настоящего раздела.
5.5.3. В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те
требования, которые приведены последними.
5.6.
Подготовка электронного предложения на участие в запросе предложений
5.6.1. В состав электронной заявки должны входить документы, входящие в оригинал заявки.
5.6.2. Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов документов:
Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable Document
Format (*.pdf) и т.п. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их
содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно,
какой документ в каком файле находится.
5.6.3. Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным версиям документов.
5.6.4. Электронная версия предложения предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления
предложений на участие в запросе предложений.
стр. 30 из 49
6.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
6.5.
Письмо о подаче оферты (форма 1)
Форма письма о подаче оферты
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на интернет сайте
B2B MRSK от «__» __________2015 года, № _________и Документацию по запросу предложений,
и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:
________________________________________________________________________
(краткое описание оказываемых ус луг)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сметой расходов и
Графиком оплаты выполненных работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и
составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Стоимость без НДС, руб.
__________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
Кроме того НДС, руб.
___________________________________
Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
Условия оплаты ______________________.
Срок выполнения работ ________________.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________
года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) — на ____ листах;
2. График выполнения работ (форма 3) — на ____ листах;
3. Смета расходов (форма 4) — на ____ листах;
4. И т.д.
5. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
стр. 31 из 49
6.5.1. Инструкции по заполнению
6.5.1.4. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и
номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
6.5.1.5. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и
юридический адрес.
6.5.1.6. Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС
в соответствии со Сметой расходов (подраздел 6.4., графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в
формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб.
(Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
6.5.1.7. Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 4.5.2.1.
6.5.1.8. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.
6.5.1.9. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов
4.5.1.4 и 4.5.1.4.
стр. 32 из 49
6.2 Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)
6.2.1 Форма Технического предложения
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение на выполнение работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект
Технического задания на выполнение работ в соответствии с требованиями разделов 2 и 3).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора
стр. 33 из 49
6.3. График выполнения работ (форма 3)
6.3.1Форма Графика выполнения работ
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Начало выполнения работ: «___»____________________года.
Окончание выполнения работ: «___»____________________года.
№
п/п
Наименование этапа
Выполнение работ, в месяцах с момента подписания
Договора
1
2
I Этап:
3
4
….
5
1 Разработка рабочей документации
II Этап:
2
Строительно-монтажные работы,
поставка оборудования
Итого по этапам:
Итого:
0,00
НДС 18%:
0,00
Всего:
0,00
____________________________________
(подпись, М.П.)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкция по заполнению
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел
5.1).
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3. В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках
Договора, перечисленных в Таблице стоимости работ (подраздел 6.4).
4. График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления
проектами (типа Microsoft Project и т.п.).
5. График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в
целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График
выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить
в Договор.
стр. 34 из 49
6.4.Расчет стоимости работ (форма 4).
6.4.1.Форма Сметы расходов
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Расчет стоимости работ
по объекту «____________________________________»
№
п/п
Основание
Наименование работ
1 этап Разработка рабочей документации
1.
2.
Общая
стоимость работ
(руб.)
Локальная смета
№1
2 этап Строительно-монтажные работы, поставка оборудования
Локальная смета
№2
ИТОГО:
0,00
НДС 18 %:
0,00
Всего :
0,00
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
-Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
-Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
-В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой
статье (с НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.
-Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения №2 к Договору. В этой связи в целях
снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данную Смету
расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
стр. 35 из 49
5.5 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма № 5)
6.5.1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
Приложение 4 к оферте
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения (год
и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического или
планируемого
окончания выполнения,
для незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с
указанием должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях
по
перечисленн
ым
договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за целый год [указать год, например «2012»]
х
ИТОГО за целый год [указать год, например «2014»]
х
ИТОГО за 2012-2014гг.
х
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
-Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
-Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
-В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров,
сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов
-Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно
выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
-Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
стр. 36 из 49
5.6 Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)
6.6.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование Местонахо
ждение
Право
собственности
или иное право
(хозяйственного
ведения,
оперативного
управления)
Предназначен
ие (с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению



Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и
планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения
условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому
подобное).
стр. 37 из 49
5.7 Справка о кадровых ресурсах (форма 7)
6.7.1 Форма Справки о кадровых ресурсах
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Табл. Основные кадровые ресурсы
№
Фамилия, имя,
Образование (какое учебное
Должность
Стаж работы в данной
п/п
отчество
заведение окончил, год
или аналогичной
специалиста
окончания, полученная
должности, лет
специальность)
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
…
Специалисты, которые будут непосредственно привлечены в ходе выполнения Договора
…
Прочий персонал (в том числе рабочие и т.д.)
Таблица-2. Прочий персонал
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
_______________________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
o
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является
данная справка.
o
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно
привлечены Участником в ходе выполнения Договора.
o
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, рабочих и
прочего персонала, находящихся в штате Участника запроса предложений.
стр. 38 из 49
5.8 Анкета Участника (форма 8)
6.8.1 Форма Анкеты Участника
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике
Организационно-правовая форма и фирменное наименование
Участника
Учредители (перечислить наименования и организационно2.
правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
3.
юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
ИНН Участника
4.
КПП/ОКВЭД Участника
5.
Юридический адрес
6.
Почтовый адрес
7.
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
8.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
9.
расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
Телефоны Участника (с указанием кода города)
10.
Факс Участника (с указанием кода города)
11.
Адрес электронной почты Участника
12.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего
13.
право подписи согласно учредительным документам Участника, с
указанием должности и контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
14.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с
15.
указанием должности и контактного телефона
____________________________________
1.
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы




Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо
данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении
Договора.
стр. 39 из 49
6.9
Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 9)
6.9.1 Форма письма
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается
наименование Участника } связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися
{указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.}Заказчика {и/или
Организатора, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и
другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений} а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему связи
между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};
2.
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом
и Участником могут быть расценены как аффилированность};
_______________________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
 Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное
Информационное письмо.
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
 Участники должны заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по
его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника таких лиц
нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у {указывается
наименование Участника} НЕТсвязей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности
с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением
данного запроса предложений.
 При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии
связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицами так или иначе связанными
с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию,
спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений
может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса
предложений, и повлечь отклонение заявки такого Участника.
стр. 40 из 49
6.10. Форма предоставления информации участниками сведений в отношении всей цепочки его
собственников, включая бенефициаров (Форма 10)
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Информация о собственниках участника конкурса (включая конечных бенефициаров)
информация о цепочке собственников участника, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
наименование участника закупки
ФИО
Наимено№
Код
руков
ИНН ОГРНвание
п.п.
ОКВЭД одите
краткое
ля
Серия
и
номер
докуме
нта,
удосто
ИН
№
веряю
Н
щего
личнос
ть
руково
дителя
1
7
2
3
4
5
6
8 9
ОГР
Н
10
Наимеадрес
нование
регист
/
рации
ФИО
11
12
серия и
номер
документ
а,
удостовер
яющего
личность
(для
физ.лиц)
13
руково
дитель/
участн
ик/акц
ионер/
бенефи
циар
14
информаци
яо
подтвержда
ющих
документах
(наименование,
реквизиты и
т.д.)
15
 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
 Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля
прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.
 При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо
раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.
 Данная форма будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения
общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данную форму
следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
стр. 41 из 49
6.10.1. Согласие Участника закупочной процедуры на обработку персональных данных участника и его
конечных бенефициаров в информационных системах ОАО «Янтарьэнерго» (форма 11)
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
«____» _______________ 2013 г.
Настоящим _________________________________________________________________________,
(наименование участника)
зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________,
ИНН
________________________________,
КПП
______________________________,
ОГРН
_________________________,в лице ___________________________________________, действующего на
основании _________________________, дает свое согласие на совершение ОАО «Янтарьэнерго» действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении
персональных данных участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к
привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе
конечных бенефициаров, в том числе с использованием информационных систем ОАО «Янтарьэнерго», а
также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго
России, Росфинмониторинг России, ФНС России, ОАО «ФСК ЕЭС») и подтверждает, что получил согласие на
обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и
бенефициаров.*
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от
28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол
от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации
и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливноэнергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской
Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения
представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо отзыва настоящего согласия.
_________________________________
(подпись уполномоченного представителя)
должность)
М.П.
________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего,
стр. 42 из 49
6.11. Согласие участника с проектом Договора (форма 12)
6.11.1. Форма Согласия с проектом Договора
начало формы
Приложение ___ к письму о подаче оферты
«____»_____________ г. №__________
Согласие с проектом Договора
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
Настоящим подтверждаю, что участник ___________________________________________
(наименование участника)
согласен с проектом договора, представленным в составе настоящей Конкурсной документации.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 43 из 49
6.12
План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и
соисполнителями (форма 13)
6.12.1 Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и
соисполнителями
Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов оказания услуг
между генеральным исполнителем и соисполнителями
Наименование и адрес генерального исполнителями: ___________________________
№
Наименование услуг
Наименование
Стоимость услуг
п/п
организации,
в денежном
в % от общей
оказывающей
выражении,
стоимости
данный объем
руб. (без НДС) услуг
услуг
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица
может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
 Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не
привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не
привлекаются»
 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
 В данной форме генеральный исполнитель указывает:
- перечень оказываемых генеральным исполнителем и каждым соисполнителем услуг;
- стоимость услуг по генеральному исполнителю и соисполнителями в денежном и процентном выражении в
соответствии со Таблицей стоимости услуг);
- сроки оказания услуг для генерального исполнителя и каждого соисполнителя в соответствии с Графиком
оказания услуг
стр. 44 из 49
6.13
План распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника (форма 14)
6.13.1 Форма плана распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника
Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов оказания услуг
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№
Наименование услуг
Наименование
Стоимость услуг
п/п
организации,
в денежном
в % от общей
оказывающей
выражении,
стоимости
данный объем
руб. (без НДС) услуг
услуг
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица
может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
 Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке
коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не
принимают участие в закупке»
 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
 В данной форме лидер коллективного участника указывает:
- перечень оказываемых каждой организацией услуг;
- распределение стоимости услуг в денежном и процентном выражении в соответствии с Таблицей стоимости
работ между всеми организациями, входящими в коллективного участника;
- сроки оказания услуг отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в
соответствии с Графиком оказания услуг.
стр. 45 из 49
6.14. Документ, декларирующий соответствие
установленным законодательством (форма 15)
участника
размещения
заказа
требованиям,
Приложение 14 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Требования к участникам размещения заказа.
Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________
______________________________(указывается наименование участника размещения заказа):
1) не проводится ликвидация (для юридического лица);
2) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
3) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
4) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
5) отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и (или) в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и (или) в Реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
____________________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное
Информационное письмо.
2.
При составлении данного документа Участник должен учесть, что сокрытие любой информации
может быть признано Комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и
повлечь отклонение предложения такого Участника.
стр. 46 из 49
6.15.Анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства (форма № 16)
(Данная форма заполняется в случае, если участником закупки, а также привлекаемыми ими субподрядными
организациями выступает субъект малого и среднего предпринимательства)
Настоящим подтверждаем, что ___________________ (наименование участника) в соответствии с
законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от
24.07.2002 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»)
обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого/среднего (оставить
нужное) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
Нормативные
№
Показатель
показатели для
Подтверждающи
п/
Критерий отнесения
Участника
субъектов
й документ
п
закупки
малого/среднего
предпринимательства
1. Численность работников за
предшествующий
календарный год (определяется
с учетом всех работников, в том
числе работающих по договорам
гражданско-правового характера)
2. Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную
стоимость или балансовая
стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и
нематериальных активов) за
предшествующий календарный
год
3. Только для юридических лиц:
суммарная доля участия в
уставном (складочном)
капитале: РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
иностранных юридических лиц и
граждан, общественных и
религиозных организаций
(объединений)
4. Только для юридических лиц:
доля участия в уставном
(складочном) капитале,
принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами
малого и среднего
предпринимательства
стр. 47 из 49
6.16 Информационное письмо
предпринимательства (форма 17)
Форма документа
Участника,
не
являющегося
субъектом
малого/среднего
начало формы
Приложение 16 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Информационное письмо
Настоящим подтверждаю, что ________________________ (указывается наименование участника размещения
заказа) не относится к категории предприятий, являющихся субъектами малого/среднего
предпринимательства.
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 48 из 49
6.17. График оплаты выполненных работ (форма 18)
Форма графика оплаты выполненных работ
Приложение 17 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График оплаты выполненных работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№ п/п
Наименование этапа
Номер этапа в
графике
выполнения работ
Срок платежа
Сумма платежа,
руб. (с НДС)
1.
2.
3.
…
ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
х
х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкция по заполнению:
 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой
адрес.
 График оплаты оказания услуг должен быть подготовлен на основе Графика оказания услуг и должен
содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком
 График оплаты оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В
этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку
Договора данный График оплаты оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с
минимальными изменениями включить в Договор.
стр. 49 из 49
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа