close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
П ри ло ж ен ие № 2
к тендерной документации
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ №
г. Санкт-Петербург
г.
«___» ________ 2015
Закрытое акционерное общество «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» (ЗАО «ЛСРБазовые»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на
основании ____________________________, с одной стороны, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению комплексного
берегового технического обслуживания, ремонту и установке радионавигационного оборудования судов,
для подготовки флота ЗАО «ЛСР-Базовые» к навигации 2015 года, а так же в течении всего периода
навигации в соответствии с Правилами Российского речного Регистра ( ПССП. Часть IV, п.19.3.7), с выдачей
соответствующих сертификатов (далее – Работы).
2.2.Место проведения Работ по настоящему Договору определяется технологическими особенностями
обслуживания и ремонта. Оборудование, требующее стендовых проверок или ремонта в заводских
условиях обслуживается по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская д.3. Остальные Работы производятся
на борту соответствующего судна в месте его дислокации.
2.3. Качество Работ должно соответствовать требованиям РРР. Гарантийные обязательства
распространяются на каждый вид ремонтных работ оборудования указанного в приложении № 1 на весь
навигационный период работы флота, но не менее 6 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ,
при соблюдении требований и условий, изложенных в Инструкциях по эксплуатации и паспортах на
оборудование.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Объем выполняемых Исполнителем Работ по настоящему Договору определяется на основании Заявок
Заказчиа.
2.2. Стоимость выполняемых Исполнителем Работ определяется Тарифными Ставками на услуги по
проверке штурманского оборудования, оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации и его
технического обслуживания. (Приложение №1 к настоящему Договору), а так же стоимостью сменнозапасных частей, блоков и расходных материалов.
2.3. В случае возникновения дополнительных Работ, не указанных в Приложении № 1, их стоимость, объем
и сроки выполнения согласовываются Сторонами, и оформляются отдельными дополнительными
соглашениями к данному Договору.
2.4. Окончательная стоимость работ определяется в соответствии с фактически произведенными объемами
выполненных Работ, подтвержденными Сторонами. Сервисный Рапорт согласовывается и подписывается
Сторонами, после чего составляется «Акт на выполненные работы», фиксирующий окончательную
стоимость работ, согласно Сервисному Рапорту, которая подлежит оплате согласно п. 4.1 Договора.
Протоколы согласования стоимости работ с момента их подписания Сторонами являются неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Оплата работ, согласованных и утвержденных в соответствии с настоящим Договором, производится
Заказчиком путем перечисления, на расчетный счет Исполнителя, следующим образом:
4.2.1. Сменно запасные части оплачиваются в течение 10 рабочих дней с момента подписания Акта
выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015
ЗАО «ЛСР-Базовые»
Адрес местонахождения: Российская Федерация,188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево д.12. Почтовый
адрес: Российская Федерация, 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 19, лит. А. т. (812) 777-7745 ИНН 4703124060 КПП 470301001
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» Р/с 40702810655200002190 К/с 30101810500000000653 БИК 044030653
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
4.2.2. Оплата проведенных Работ производится в течение 90 рабочих дней с момента подписания Акта
выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Исполнителю радионавигационное оборудование судов РЭБ флота, необходимое для
выполнения Работ.
5.1.2. Обеспечить доступ на суда к радионавигационному оборудованию.
5.1.3. Осуществить приемку выполненных Исполнителем Работ.
5.1.4. Заказчик оставляет за собой право передачи заявки другой обслуживающей компании, если поданная
заявка не будет подтверждена в течение суток.
5.1.5. Принять и своевременно оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Провести Работу на судах РЭБ флота согласно полученных заявок, и выдать соответствующие
сертификаты.
5.2.2. Передать Заказчику Работу «принятую к сведению» СЗФ РРР.
5.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не
противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при
обнаружении:
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения Работы;
• иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.5. Обеспечить предотвращение повреждений и причинения любого ущерба зданиям, сооружениям и
коммуникациям, сетям и магистралям на месте выполнения Работ и прилегающей территории. Возместить
стоимость ущерба, причиненного вине Исполнителя или субподрядчиков, привлеченных Исполнителем.
5.2.6. Исполнитель при выполнении Работ несет ответственность за соблюдение его работниками и
работниками субподрядчиков установленных правил техники безопасности, противопожарной и
экологической безопасности.
При возникновении несчастных случаев по вине Исполнителя, произошедших с его персоналом,
персоналом Заказчика либо сторонними лицами, находящимися на месте выполнения Работ, вся полнота
ответственности ложится на Исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и
судебным искам, а также всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями и при несчастных
случаях со смертельным исходом.
5.2.7. В случае привлечения Исполнителем к выполнению ремонтных Работ по настоящему Договору
субподрядчиков, всю полноту ответственности за выполненные ими ремонтные Работы несет
Исполнитель. Привлечение субподрядчиков осуществляется при согласовании с Заказчиком
6.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТЫ
6.1. Заявки на Работы принимаются Исполнителем в рабочие дни с 09.00 - 17,00 по телефону :_________с
обязательным дублированием заявки по эл.почте ___________ с информацией о наименовании прибора, с
подробным описанием характера неисправности, местонахождении судна, продолжительностью стоянки, а
в
выходные
и
праздничные
дни
на
мобильный
телефон
ответственного
лица
Исполнителя_______________________________ с обязательной последующей отправкой заявки в
ближайший рабочий день на эл.почту ______________.
6.2. Срок выполнения заявки, определяется временем стоянки судна, согласовывается Сторонами и должен
производиться, по возможности, избегая простоя судна. В случае невозможности исполнения заявки
Исполнитель, немедленно должен информировать об этом Заказчика. Заказчик оставляет за собой право
передачи заявки другой обслуживающей компании, если поданная заявка не будет подтверждена в течение
суток.
Страница | 2
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
6.3. После окончания выполнения Работ по каждой заявке, Исполнитель направляет Заказчику
оформленные и согласованные Сервисный Рапорт и два экземпляра Акта выполненных работ. Заказчик в
5-ти дневный срок со дня получения Работы обязан ее рассмотреть, подписать Акт выполненных работ и
один его экземпляр направить Исполнителю.
6.4. В случае несвоевременного и некачественного выполнения Работы Заказчик вправе отказаться от ее
приёмки, о чем составляется двухсторонний Протокол с указанием перечня необходимых доработок и
сроков их выполнения.
6.5. В случае, если у Заказчика появятся замечания и претензии к уже принятой Работе, то они должны
быть предъявлены Исполнителю в течение 30-ти дней с момента их обнаружения. Замечания Заказчика
должны быть устранены Исполнителем в течение 15-ти дней с момента предъявления претензии.
6.6. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты Работы, если она не соответствует
качеству, установленному Договором.
6.7. Если в процессе выполнения Работы выявляется неизбежность получения отрицательного результата
или нецелесообразность ее дальнейшего выполнения, Исполнитель обязан приостановить выполнение
Работы, поставив письменно об этом в известность Заказчика в течение 1 дня после принятия решения о
приостановлении Работы. В этом случае Стороны обязаны в 5-ти дневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности дальнейшего продолжения Работы.
6.8. В случае оплаты Заказчиком Работы в полном объёме, но не представлении им своевременно Акта
выполненных работ, Работа считается выполненной.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств
форс-мажора), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. К таковым
обстоятельствам относятся, обстоятельства непреодолимой силы природного характера (наводнение,
землетрясение, ураган и т.п.), а также военные действия, пожар, эпидемии, забастовки (кроме забастовок
персонала Исполнителя) и т.п.
В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить о наступлении и характере этих обстоятельств,
другую Сторону в письменном виде незамедлительно, в срок не более десяти календарных дней с момента
их наступления.
7.3. Письменное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы должно содержать полные данные о
наступлении и характере подобного рода обстоятельств, а также о возможных последствиях.
7.4. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы Стороной, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств, другой Стороны, влечет за собой утрату права
ссылаться на эти обстоятельства.
7.5. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены в Торговопромышленной палате г. Санкт - Петербурга.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут действовать более двух
календарных месяцев, то полномочные представители Исполнителя и Заказчика встретятся с целью
обсуждения дальнейшего взаимодействия, однако если в течение дополнительных двух календарных
месяцев Стороны не смогут договориться, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.В случае несоблюдения по вине «Исполнителя» сроков окончания работ (этапов работ), Заказчик
вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но
не более 10% от стоимости этих работ (этапов работ).
8.2.За просрочку платежей согласно указанным в п.4.1 настоящего Договора срокам, Исполнитель вправе
выставить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но
не более 10% от суммы просроченного платежа.
9.АРБИТРАЖ
Страница | 3
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут
разрешаться в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если в результате споров
и разногласий не будет достигнуто соглашение путем переговоров в течение 30 дней с момента их
возникновения.
9.2. При разрешении споров применяется действующее законодательство Российской Федерации.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года.
10.2. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут только на основании взаимного согласия
Сторон, что подтверждается соответствующими дополнительными соглашениями в письменной форме,
подписываемыми полномочными представителями Сторон.
Все Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», ИНН 4703124060/ КПП 470301001, ОГРН 1114703005273
Адрес (место нахождения юридического лица): Российская Федерация, 188686, Ленинградская область,
Всеволожский р-н, д. Разметелево д.12
Почтовый адрес (место нахождения) юридического лица: Российская Федерация, 199155, г. СанктПетербург, проспект КИМа, д 19, лит. А, тел-н 777-77-45
р/с 40702810655200002190 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 90334638
ОКВЭД 14.21, 14.11, 27.70, 29.52, 45.11.1, 45.11.2, 45.21.1, 51.53.24, 60.24, 61.20.2, 63.11, 63.40, 74.20.2
ОКАТО 41212839001; ОКТМО 41612439; ОКОГУ 49014; ОКФС 16; ОКОПФ 67
_______________ / ________________ /
м.п.
Страница | 4
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
Тарифные Ставки на услуги
проверки штурманского оборудования,
оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации и его технического обслуживания.
Приложение №1 к Договору № ________
г. Санкт-Петербург
январь 2015г.
Произвести проверку:
№ П/П
Наименование работ/ услуг, перечня основных разделов
проекта
Стоимость
Аварийно-спасательное РНО:
1
Проверка АРБ с выдачей сертификата
2
Проведение БТО АРБ (пятилетняя проверка)
3
Проверка РЛО
4
Замена источника питания (батареи) в РЛО, АРБ, замена
гидростата в АРБ
Гирокомпасы:
5
Техническое обслуживание (ввод в эксплуатацию) г/к Navigat X
Mk2
6
Техническое обслуживание (вывод из эксплуатации) г/к Navigat X
Mk2
7
Техническое обслуживание (ввод в эксплуатацию) г/к Вега-М
8
Техническое обслуживание (вывод из эксплуатации) г/к Вега-М
9
Проверка оптических пеленгаторов к гирокомпасам
8
Ремонт ТПГ-6М
Страница | 5
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
9
Профилактический ремонт прибора СГ-1
10
Замена счетчика моточасов
11
Замена усилителя УС-55
12
Ремонт агрегата АМГ-500
13
Замена двигателя АД-32ВМ
Командно-вещательная установка
14
Восстановление КВУ Ока под требования РРР.
Прочее радионавигационное оборудование
15
Проверка АИС с выдачей акта проверки
16
Ремонт АИС
17
Монтаж, пусконаладка АИС
18
Проверка магнитных компасов с выдачей сертификатов
19
Капитальный ремонт магнитного компаса КМ-100
20
Установка гироинтерфейса ADPS-101
21
Проверка радио и навигационного оборудования с выдачей акта
технической проверки для РРР (РСИ) для судов с оборудованием
ГМССБ
22
Проверка радио и навигационного оборудования с выдачей акта
технической проверки для РРР (РСИ) для судов без оборудования
ГМССБ
23
Монтаж, пусконаладка эхолота FE-700
24
Проект на установку эхолота FE-700 согласованный в РРР
25
Монтаж, пусконаладка радиостанции Гранит 2Р-24
26
Проект на установку радиостанции Гранит 2Р-24 согласованный в
РРР
Срочные работы, вызванные экстренным отказом оборудования.
27
Будние дни, рабочее время (Normal hours, weekdays) (09.00 - 18.00)
Руб/час
Страница | 6
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
28
Будние дни, нерабочее время (Overtime, weekdays) (18.00 -09.00)
Руб/час
29
Выходные, праздничные дни (Weekend)(пт. 17.00 - пн. 09.00)
Руб/час
Транспортные расходы:
30
31
В пределах С.Петербурга: (за одно посещение судна)
Руб/км
За пределами С.Петербурга (Ленинградская обл.)
Руб/км:
Время простоя или ожидания из расчета 50% часовой ставки на
проведение ремонтных работ
ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «ЛСР-Базовые»
Фактический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пр. Кима,
д.19, лит. А
Юридический адрес: 188686, Ленинградская область,
Всеволожский р-н, д. Разметелево д.12
ИНН 4703124060 КПП 470301001
Р/сч. 40702810655200002190
Банк: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1114703005273 ОКПО 90334638
_______________ / _____________ /
м.п.
Страница | 7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа