close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЦЕН) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Уважаемые господа!
Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова».
Место нахождения Заказчика: 163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17.
Почтовый адрес Заказчика: 163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17, кабинет 1514.
Адрес электронной почты Заказчика: [email protected]
Телефон/факс Заказчика: (8182) 21-89-03.
Информация о предмете запроса котировок (цен): заключение договора на поставку
презентационного оборудования в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к форме
котировочной заявки) (далее – Товар).
Место поставки Товара:
ул. Набережная Северной Двины 17
ул. Набережная Северной Двины 22
ул. Набережная Северной Двины 54/1
ул. Смольный Буян 7
пр. Ломоносова 39/1
пр. Ломоносова 58
ул. Воронина 34
Место монтажа Товара:
ул. Набережная Северной Двины 17
ул. Набережная Северной Двины 22
ул. Набережная Северной Двины 54/1
ул. Смольный Буян 7
пр. Ломоносова 39/1
пр. Ломоносова 58
ул. Воронина 34
Начальная (максимальная) цена договора: 1 922 000,00 рублей (один миллион девятьсот двадцать
две тысячи рублей 00 копеек).
Дата начала подачи котировочных заявок: с «27» февраля 2015 г.
Дата, время окончания подачи котировочных заявок: «18» марта 2015 г. до 10.00 часов.
Дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок (цен): «19»
марта 2014 г.
Место рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок (цен):
163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17, кабинет 1514.
Порядок формирования цены договора:
Цена Договора включает в себя стоимость поставки и монтажа Товара, с учетом транспортных
расходов по доставке Товара Заказчику, включая доставку по адресу осуществления монтажа,
погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, стоимость расходных материалов для проведения монтажа,
проведения обучения не менее 2 (двух) представителей Заказчика по работе с установленным Товаром и
его обслуживанию в месте монтажа, эксплуатационную, техническую и методическую документацию на
русском языке и языке производителя, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
Сроки поставки (доставки и разгрузки) Товара: с момента заключения договора в течение 20
(двадцати) рабочих дней, с правом досрочной поставки Товара по согласованию с Заказчиком.
Срок установки (монтажа) Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
Поставщиком от Заказчика уведомления о готовности рабочего места к проведению монтажа.
Условия поставки и монтажа Товара: единовременно, по согласованию с Заказчиком, с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00 (время московское) в рабочие дни Заказчика (понедельник – пятница). Поставленный Товар
и монтаж должен соответствовать техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к котировочной
заявке).
Срок и порядок оплаты:
Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в следующем порядке:
100% оплата после поставки, монтажа, проведения обучения сотрудников Заказчика по работе с
установленным Товаром в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании подписанных Сторонами
1
товарной накладной, акта выполненных (монтажных) работ по выставленному Поставщиком счету (счёт
– фактуре).
Оплата производится безналичным расчетом, посредством перечисления денежных средств в
рублях на расчетный счет Поставщика.
Размер обеспечения исполнения договора: не установлено.
Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа: Участником закупки может
быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с Положением о закупках, а также документации о закупке:
- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся
предметом закупки;
- отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае если участник размещения заказа относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», такой участник
представляет в составе заявки информацию в виде декларации соответствия (форма декларации
Приложение № 2 к форме котировочной заявки).
Участник размещения заказа в составе заявки представляет документ, подтверждающий
полномочия физического лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа юридического лица. При отсутствии указанного документа котировочная заявка будет отклонена.
Котировочная заявка и техническое задание, и иные приложения к котировочной заявке,
оформленные в соответствии с требованиями настоящего извещения, направляются участником
размещения заказа оператору электронной площадки в форме электронного документа. Заявка на участие
в запросе котировок (цен) должна быть составлена на русском языке. Документы на иностранном языке,
входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны сопровождаться точным переводом на
русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами
Российской Федерации. В случае отсутствия перевода документов в составе заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме Участник будет отклонен.
Место и порядок подачи котировочных заявок, подачи запросов о разъяснении положений
извещения о проведении запроса котировок:
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку на участие в запросе
котировок (цен) в электронной форме, внесение изменений в которую не допускается, в любой момент с
момента размещения в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, электронной площадке
www.otc-tender.ru и на сайте Заказчика www.narfu.ru извещения о проведении запроса котировок (цен) в
электронной форме до указанных в настоящем извещении даты и времени окончания срока подачи заявок
на участие в запросе котировок.
Котировочная заявка и прилагаемые к заявке документы подаются исключительно через
электронную площадку в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, в соответствие с
регламентом ЭТП http://otc-tender.ru
Поданные иным способом заявки и документы к рассмотрению не принимаются.
Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок (цен) в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику заявку на
участие в запросе котировок (цен) в электронной форме.
2
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок (цен) в
электронной форме подана только одна заявка, или до участия в запросе котировок (цен) Единой
комиссией по размещению заказов допущена заявка только одного участника, или не подана ни одна
заявка, запрос котировок (цен) в электронной форме признается несостоявшимся.
Любой заинтересованный участник размещения заказа вправе направить в адрес электронной
площадки, на которой проводится запрос котировок (цен) в электронной форме, запрос о разъяснении
положений извещения о проведении запроса котировок (цен) в срок не позднее, чем за два рабочих дня до
дня окончания подачи котировочных заявок. В сроки, установленные регламентом, оператор электронной
площадки направляет запрос Заказчику.
Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса через оператора электронной
площадки о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок (цен) размещает
разъяснения (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на
разъяснения) на сайте Заказчика www.narfu.ru и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.
При необходимости Заказчик может продлить срок подачи котировочных заявок.
Заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок (цен) в любое время до окончания
срока приема котировочных заявок.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок:
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении
наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в
проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого
поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
Заключение Договора:
– Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок передает победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в
котировочной заявке;
– Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через
двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Не позднее 7 (семи) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок победитель запроса котировок должен направить в адрес
Заказчика следующие документы:
 подписанный договор;
 котировочная заявка;
 техническое задание;
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности);
 доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную
печатью участника (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо;
 оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня
размещения в единой информационной системе и (или) на сайте Заказчика, на электронной площадке
извещения о проведении закупки; выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за
один месяц до дня размещения в единой информационной системе и (или) на сайте Заказчика, на
электронной площадке извещения о проведении закупки;
 нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства ОГРН, ИНН (для
юридических лиц), свидетельства ОГРНИП, ИНН (для индивидуальных предпринимателей);
 копии бухгалтерской отчетности за два предшествующих календарных года (для субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух
3
календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации), заверенные
участником размещения заказа (в случае, если участник размещения относится к субъектам малого и
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
 копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных
года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение
менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации) по форме,
утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса
Российской Федерации (в случае, если участник размещения относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
– не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок Договор подписывается Заказчиком.
Участник размещения заказа, подавший котировочную заявку в электронной форме, и признанный
победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться от заключения договора. При не
предоставлении Заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный извещением о
проведении запроса котировок, подписанного договора, такой участник размещения заказа признается
уклонившимся от заключения договора.
В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик
вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса котировок был
присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса
котировок, и по цене договора, предложенной таким участником в котировочной заявке.
Приложение: – форма котировочной заявки (Приложение № 1);
– техническое задание (Приложение № 1 к форме котировочной заявки);
– декларация соответствия (Приложение № 2 к форме котировочной заявке), в случае, если, в
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», участник размещения заказа относится к
субъектам малого и среднего предпринимательства);
– проект договора (Приложение № 2).
Председатель Единой комиссии по размещению заказов ________________ С.В. Климовский
4
Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок (цен) в электронной форме
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата
Кому: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17, кабинет 1514, Лукиной Ирине Александровне
Уважаемые господа!
Мы, нижеподписавшиеся,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица, должность уполномоченного лица, основание для осуществления действий от имени
юридического лица-участника размещения заказа) ФИО, место жительства, (для физических лиц),ИНН/КПП, ОГРН, банковские реквизиты участника размещения
заказа, телефон, адрес электронной почты, контактное лицо)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
предлагаем осуществить поставку презентационного оборудования в соответствии с техническим
заданием (Приложение № 1) (далее – Товар).
Место поставки Товара:
ул. Набережная Северной Двины 17
ул. Набережная Северной Двины 22
ул. Набережная Северной Двины 54/1
ул. Смольный Буян 7
пр. Ломоносова 39/1
пр. Ломоносова 58
ул. Воронина 34
Место монтажа Товара:
ул. Набережная Северной Двины 17
ул. Набережная Северной Двины 22
ул. Набережная Северной Двины 54/1
ул. Смольный Буян 7
пр. Ломоносова 39/1
пр. Ломоносова 58
ул. Воронина 34
Цена поставки Товара включает в себя стоимость поставки и монтажа Товара, с учетом
транспортных расходов по доставке Товара Заказчику, включая доставку по адресу осуществления
монтажа, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, стоимость расходных материалов для проведения
монтажа, проведения обучения не менее 2 (двух) представителей Заказчика по работе с установленным
Товаром и его обслуживанию в месте монтажа, эксплуатационную, техническую и методическую
документацию на русском языке и языке производителя, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет: ______________ (_________________) руб.
___ коп.
Сроки поставки (доставки и разгрузки) Товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
заключения договора, с правом досрочной поставки Товара по согласованию с Заказчиком.
Срок установки (монтажа) Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения
договора и получения Поставщиком от Заказчика уведомления о готовности рабочего места к проведению
монтажа.
Условия поставки и монтажа Товара: единовременно, по согласованию с Заказчиком, с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00 (время московское) в рабочие дни Заказчика (понедельник – пятница). Поставленный
Товар и монтаж должен соответствовать техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к
котировочной заявке).
Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в следующем порядке:
100% оплата после поставки, монтажа, проведения обучения сотрудников Заказчика по работе с
установленным Товаром в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании подписанных Сторонами
товарной накладной, акта выполненных (монтажных) работ по выставленному Поставщиком счету (счёт –
фактуре).
Оплата производится безналичным расчетом, посредством перечисления денежных средств в рублях
на расчетный счет Поставщика.
5
Подавая данную котировочную заявку, мы даем согласие на заключение договора на поставку
презентационного оборудования в соответствии с техническим заданием путем включения условий
нашей котировочной заявки в проект договора, являющегося приложением № 2 к извещению о
проведении запроса котировок (цен) в электронной форме, а также гарантируем достоверность
представленной нами информации в заявке.
Настоящей заявкой на участие в запросе котировок (цен) сообщаем, что в отношении
__________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе
котировок (цен) информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в закупке юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
Также, мы подтверждаем отсутствие сведений о нас в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приложение: 1) техническое задание (Приложение № 1);
2) декларация соответствия (Приложение № 2 к котировочной заявке), в случае, если,
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», участник размещения заказа относится к
субъектам малого и среднего предпринимательства);
3) документ, подтверждающий полномочия физического лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица;
4) иные документы на усмотрение Участника.
________________________________________
___________________
(ФИО, должность уполномоченного лица)
М.П.
(подпись)
6
Приложение № 1
к котировочной заявке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку презентационного оборудования
1. Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова».
2. Наименование и характеристики Товара: Требования, устанавливаемые Заказчиком, к описанию
участниками размещения заказа поставляемого товара, являющегося предметом закупки, его
функциональных и качественных характеристик (потребительских свойств), его безопасности:
Участник размещения заказа должен указать модель и фирменное наименование (при наличии)
предлагаемого товара, наименование компании-производителя и страну происхождения, а также
предоставить таблицу с указанием соответствия предлагаемого товара требованиям технического
задания.
Таблица №1 – Стоимость поставляемого товара.
Производитель,
Цена за
Кол№
Товарный знак,
Наименование Товара
единицу,
во,
Сумма, руб.
п/п
Модель, Страна
руб.
шт.
происхождения
1
Мультимедийный проектор
16
Настенно-потолочный экран для
2
16
проектора
Кронштейн потолочный для
3
16
проектора
Люк
настольный
4
16
коммутационный
5
Настенная акустическая система
16
6
Презентер
16
ИТОГО:
В т.ч. НДС:
Таблица № 2 - Требования к поставляемому товару.
№
п/п
1
Наименование
товара
Технические и функциональные характеристики Товара,
установленные Заказчиком
Мультимедийны
й проектор
Класс устройства: портативный, широкоформатный;
Тип устройства: LCD;
Проекционное расстояния: не менее 0.7 м, и не более 14.7 м;
Размеры изображения по диагонали: не менее 0,63 м, но не
более 7,62 м;
Отношение расстояния к размеру изображения: 1:3:1-2:2:1;
Разрешение: не менее 1280*800;
Наличие функции энергосбережения;
Наличие функции автоматического включения/выключения;
Наличие функции передачи содержания через сеть;
Наличие функции контроля и управления через локальную
сеть (LAN);
Срок службы лампы: не менее 8000 часов в экономичном
режиме;
Контрастность: не менее 3000:1;
Световой поток (яркость): не менее 3100 люмен;
Наличие функции ручной и автоматической коррекции
трапецеидальных искажений;
Поддерживаемые системы вещания: PAL, SECAM, NTSC;
Поддерживаемые форматы входного сигнала (не менeе): 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i;
Технические и
функциональные
характеристики
Товара,
предлагаемые
Участником
7
2
3
4
5
6
Входы: не менее 2 VGA, не менее 1 HDMI, не менее 1 SVideo, не менее 1 композитного, не менее 1 компонентного,
не менее 1 аудио mini jack, не менее 1 аудио RCA;
Выходы: не менее 1 VGA, не менее 1 аудио mini jack;
Интерфейсы: не менeе 1 USB не ниже 2.0 (тип A), не менее
1USB не ниже 2.0 (тип B), не менее 1 RS-232;
Коммуникации: Ethernet;
Управление: RS-232;
Встроенные громкоговорители: не менее 1 x 10 Вт;
Уровень шума при работе: не более 35 дБ;
Потребление энергии в режиме ожидания не более 0,4Вт;
Вес не более 3 кг;
Тип исполнения: настенно-потолочный;
Тип конструкции: рулонный;
Тип покрытия: белый, матовый;
Настенный
Ширина: не менее 203 см;
экран
для
Высота: не менее 152 см;
проектора
Соотношение сторон: 4:3;
Эффективный угол обзора: не менее 160 градусов;
Набор креплений к стене должен входить в состав комплекта.
Тип: кронштейн для мультимедийного проектора;
Расстояние до потолка (регулируемое): не менее 460 мм, но
не более 670 мм;
Кронштейн
Наличие возможности укладки электропроводки внутри
потолочный для
штанги крепежа;
проектора
Регулировка наклона: не менеe, чем 25°;
Вращение: не менее, чем на 360°;
Выдерживаемая нагрузка проектора: не менее 23 кг.
Тип исполнения: настольное, скрытое;
Материал исполнения: сталь, алюминий;
Разъёмы: не менее 1 розетки 220 В, не менее 1 HDMI, не
менее 1 VGA, не менее 1 RJ-45, не менее 1 аудио разъёма;
В комплект поставки должен входить кабель HDMI (15
Люк настольный
метров, версия не ниже 1.4), кабель VGA, силовой кабель для
коммутационны
подключения оборудования (ВВГнг LS 3х2,5), витая пара
й
(медный четырехпарный кабель категории не ниже 5е, типа
неэкранированная витая пара, тип оболочки LSZH. Длина
кабеля не менее 100 м), кабель-каналы для укладки кабелей и
проводов (напольное исполнение с разделителем), розетка
силовая (2P+E белая, накладного исполнения).
Тип: активная, фазоинверторного типа;
Акустическое излучение: монополярная;
Количество полос: не менее 2;
Мощность: не менее 50 Вт;
Максимальная мощность: не менее 80 Вт;
Диапазон воспроизводимых частот: не ниже 60 Гц – не выше
Настенная
23000 Гц;
акустическая
Интерфейсы: не менее 2 линейных входов, не менее 1
система
балансного входа;
Тип излучателей: динамические;
ВЧ-излучатель: не менее 12.5 мм;
НЧ-излучатель: не менее 133 мм;
Вес: не более 7 кг;
Набор креплений к стене должен входить в состав комплекта.
Тип: презентационное устройство, лазерное, оптическое;
Тип беспроводной связи: радиоканал;
Радиус действия беспроводной связи: не менее 15 метров;
Презентер
Интерфейс подключения: USB;
Наличие беспроводной связи;
Количество клавиш: не менее 5;
Источник питания мыши: не более 2 батареек AAA.
8
Всё оборудование должно быть смонтировано в аудиториях Заказчика по следующим адресам:
ул. Набережная Северной Двины 17
4 аудитории;
ул. Набережная Северной Двины 22
2 аудитории;
ул. Набережная Северной Двины 54/1
4 аудитории;
ул. Смольный Буян 7
2 аудитории;
пр. Ломоносова 39/1
1 аудитория;
пр. Ломоносова 58
1 аудитория;
ул. Воронина 34
2 аудитории.
Заказчик оставляет за собой право изменить адрес установки оборудования без изменения
требований к монтажу.
В каждой аудитории должны быть смонтированы мультимедийный проектор, настенный экран
для проектора, кронштейн потолочный для проектора, люк настольный коммутационный, настенная
акустическая система. Презентер передается Заказчику при сдаче смонтированного оборудования.
Размещение оборудования, а также трассы прокладки кабелей и их исполнение согласовывается с
Заказчиком.
Система должна иметь возможность работать в следующем режиме: отображение информации
производится с ноутбука или ПК, предоставляемого Заказчиком, через VGA и HDMI и audio –
интерфейсы.
Монтаж должен быть осуществлен следующим образом:
Все коммутационные кабеля должны быть проложены в кабель-каналах, разделив при этом
электрические и сигнальные кабеля. Трассы прокладки необходимо согласовать с Заказчиком.
Коммутационный лючок должен быть смонтирован в стол, предоставляемый Заказчиком. В лючке
должны присутствовать интерфейсы для подключения 220, RJ-45, HDMI, VGA, audio.
Стол, в который будет смонтирован лючок, должен быть закреплен Подрядчиком к полу
аудитории. Прокладка электрических и сигнальных кабелей к столу осуществляется в напольном коробе
с разделителем. Прокладка электрокабеля должна быть выполнена в отдельной секции. Прокладка
кабелей внутри стола от пола до лючка осуществляется в кабель-каналах.
Проектор и аудиосистема должны быть подключены к электросети университета. При отсутствии
точки подключения рядом с ними, необходимо выполнить подключение к распределительной коробке
или другой точке подключения питания в аудитории из материалов Подрядчика. Точку подключения
согласовать с Заказчиком. Подключение необходимо производить кабелем типа ВВГнг LS 3х2,5 в
пластиковом кабель-канале. Расстояние от проектора и аудиосистемы до точки подключения не
превышает 15 метров. Розетка устанавливается не далее, чем на расстоянии 1 м от подключаемого
оборудования.
Подключение проектора к коммутационному лючку выполняется при помощи HDMI и VGA
кабелей, размещенных в пластиковом кабель-канале. Расстояние от проектора до лючка по стенам не
превышает 15 метров. Аудиосистема подключается к лючку аудиокабелем. Комплект поставки должен
содержать все необходимые кабеля для подключения ноутбука через коммутационный лючок. Ноутбук
предоставляется Заказчиком.
Проектор и разъем RJ-45 в коммутационном лючке должны иметь возможность быть
подключенными к локальной сети университета. Для этого от проектора и лючка в кабель каналах до
точки выхода из аудитории должны быть проложены советующие кабеля типа неэкранированная витая
пара, медный четырехпарный кабель категории не ниже 5е, тип оболочки LSZH. Остатки кабеля должны
быть аккуратно забухтованы в районе точки выхода из аудитории. Один конец кабеля должен быть
подключен к лючку и проектору соответственно, второй конец может быть оставлен свободным, его
подключение и оконцовка не требуется.
Дополнительные требования к поставляемому товару:
1.
Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не
восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не выставочным образцом),
заводской сборки, свободной от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть
предметом спора или залога. Применение комплектующих и расходных материалов,
предлагаемых к поставке совместно и/или в составе товара, не должно оказывать влияние на
объем и сроки гарантийного обслуживания поставляемых товаров, устанавливаемые
производителем (дилером, дистрибьютором).
2.
Весь поставляемый товар должен быть серийного производства, оригинальным
(фирмы-производителя). В случае поставки импортной продукции, она должна быть официально
предназначена для поставки в Российскую Федерацию, обладать возможностью технической
9
поддержки в авторизованных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к
расширенным сервисам по технической поддержке, ремонта и послегарантийного обслуживания
производителем.
3.
Товар должен соответствовать требованиям, установленным документацией о
котировке в электронной форме, к качеству, количественным и техническим характеристикам, а
также должен соответствовать требованиям к безопасности, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требованиям к размерам, упаковке, срокам поставки
продукции и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара
потребностям Заказчика, предусмотренным настоящим техническим заданием, к сроку и объему
предоставления гарантии качества продукции.
4.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в
соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов,
утвержденных в отношении данного вида товара, и требованиями Заказчика.
5.
Качество поставляемого товара подтверждается наличием документов, обязательных
для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ
(сертификат соответствия и т.п.).
6.
Каждая единица товара должна поставляться с комплектом эксплуатационной
документации на русском языке и языке производителя (руководство пользователя, паспорт),
документами по гарантийному сопровождению. Состав и содержание эксплуатационной
документации должны быть достаточны для обслуживания товара квалифицированными
специалистами Заказчика.
7.
Товар должен комплектоваться соединительными кабелями, шнурами питания и
иными компонентами, требуемыми для обеспечения работоспособности Товара, его подключения
и настройки, которые должны быть включены в поставку.
8.
Весь товар, подключаемый к сети электропитания, должен комплектоваться
силовыми кабелями, имеющими разъем европейского стандарта с заземлением. Цена
предлагаемых к поставке товаров должна включать в себя стоимость всех таких компонентов.
9.
Все товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей их
повреждение, порчу. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при отгрузке, перевозке и
хранении. В каждую упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием номера договора,
номера коробки, наименования товар, количества изделий в упаковке, Заказчика, адреса и
наименования поставщика.
10.
Гарантийный срок на поставляемый Товар - не менее 12 (двенадцати) месяцев с
момента поставки товара, но не менее срока установленного производителем; гарантийный срок
на мультимедийный проектор - не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки товара,
но не менее срока установленного производителем;
11.
Год выпуска Товара: не ранее 2014года.
Везде, где по тексту настоящего извещения, включая все приложения к нему, имеется указание на
товарные знаки, допускается использование эквивалентных товаров, если иное не предусмотрено
документацией.
Параметры эквивалентности: при использовании эквивалентных товаров - такие товары:
1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам товарам,
указанным в техническом задании;
2) не должны относиться к более низкому классу товаров по общепринятой классификации
(должны относиться к тому же или более высокому классу товаров);
3) должны соответствовать размерам и типам, указанным в техническом задании, в нормативных
документах и иметь соответствующее обозначение (указывается в заявке).
Техническое задание должно быть заполнено без слов «не менее», «не более», «не ранее» и «или
эквивалент». Необходимо конкретно указывать характеристики, параметры, марку, модель,
производителя товара и гарантию. В противном случае заявка будет отклонена.
10
При указании эквивалентного техническому заданию Заказчика товара участник предлагает
подробные технические параметры предложенного товара.
Цена договора: _______ (_________________) руб. ___ коп.
(ФИО, подпись уполномоченного лица)
(подпись)
М.П.
(обязательно, в случае подачи заявки юридическим лицом)
11
Приложение № 2 к
форме котировочной заявки
Декларация соответствия*
Настоящим подтверждаем, что __________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
относится к субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и сообщаем о себе следующую информацию:
№
п/п
Показатель (условие) отнесения Участника размещения
заказа к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства
Значение
соответствующего
показателя Участника
размещения заказа
Сведения об учредителях: соответствие участника
1
требованиям части 1 статьи 4 федерального закона № 209 ФЗ**
Размер средней численности работников за
2
предшествующий календарный год***
Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость
3активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный
год***
*сведения заполняются участниками размещения заказа в случае, если он относится к субъектом
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
**участник делает ссылку на соответствующий п.п. и часть статьи 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
***участник указывает размер соответствующего показателя.
_______________________________________
(ФИО, должность уполномоченного лица)
М.П.
___________________
(подпись)
12
Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок (цен) в электронной форме
Проект
Договор поставки с монтажом №_______
г. Архангельск
«___»__________ 20__ г.
Настоящий договор (далее – Договор) заключен между федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», именуемым в дальнейшем
«Заказчик», в лице первого проректора Л.Н. Шестакова, действующего на основании доверенности от
02.04.2014 года № 01-637, с одной стороны, и _____________________________, именуемым в
дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с итогами __________________________ (протокол __________________ от
____________ 2014 г. № ________), проведенного Заказчиком, Поставщик обязуется для нужд Заказчика
осуществить поставку и произвести монтаж презентационного оборудования (далее - «Товар»), на
условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставку и монтаж Товара на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество и характеристики Товара указаны в Техническом задании
(Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве
собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.
1.4. Место поставки Товара:
ул. Набережная Северной Двины 17
ул. Набережная Северной Двины 22
ул. Набережная Северной Двины 54/1
ул. Смольный Буян 7
пр. Ломоносова 39/1
пр. Ломоносова 58
ул. Воронина 34
Место монтажа Товара:
ул. Набережная Северной Двины 17
ул. Набережная Северной Двины 22
ул. Набережная Северной Двины 54/1
ул. Смольный Буян 7
пр. Ломоносова 39/1
пр. Ломоносова 58
ул. Воронина 34
Условия поставки Товара: единовременно, по согласованию с Заказчиком, с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00 (время московское) в рабочие дни Заказчика (понедельник – пятница).
1.5. Срок поставки (доставки и отгрузки): в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
заключения договора, с правом досрочной поставки Товара по согласованию с Заказчиком.
1.6. Срок выполнения монтажа: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
Поставщиком от Заказчика уведомления о готовности рабочего места к проведению монтажа.
2. Цена по Договору и порядок расчетов
2.1. Общая цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, определена протоколом
_____________________ от «___» _________ 2014 г. № ____, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение № 2) и составляет ___ (_______) руб., в том числе НДС 18 процентов
______________ (________________)1.
2.2. Цена поставки и монтажа Товара, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора, включает в
себя транспортные расходы по доставке Товара Заказчику, включая доставку по адресу осуществления
монтажа, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, стоимость расходных материалов для проведения
1
Если НДС не облагается, делается ссылка на соответствующую статью Налогового кодекса РФ.
13
монтажа, проведения обучения не менее 2 (двух) представителей Заказчика по работе с установленным
Товаром и его обслуживанию в месте монтажа, эксплуатационную, техническую и методическую
документацию на русском языке и языке производителя, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену поставки и монтажа Товара в
течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению
Сторон без изменения предусмотренных Договором количества поставляемого и устанавливаемого
Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.
2.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
100% оплата после поставки, монтажа, проведения обучения сотрудников Заказчика по работе с
установленным Товаром в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании подписанных Сторонами
товарной накладной, акта выполненных (монтажных) работ по выставленному Поставщиком счету (счёт
– фактуре).
2.5. Оплата производится безналичным расчетом в рублях. Товарная накладная на поставленный
Товар, акт выполненных (монтажных) работ, счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств
Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены и представлены Поставщиком Заказчику в
сроки и порядке, установленном гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации.
2.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
3. Качество Товара
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ и иной документации заводаизготовителя, действующим на момент поставки. Соответствие качества Товара ГОСТ, ОСТ, ТУ и иной
документации завода-изготовителя должно быть подтверждено паспортом или сертификатом качества.
3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе по своему
выбору:
- инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в
случае ее оплаты;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
настоящего Договора.
3.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли
после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и
хранению Товара, либо вины третьих лиц, либо непреодолимой силы.
4. Обязательства Сторон
4.1. Поставщик имеет право:
4.1.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные организации, и др.);
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. Осуществить доставку, отгрузку, передачу и монтаж Товара на условиях, в порядке и в сроки,
определяемые Сторонами в настоящем Договоре.
4.1.2. Поставщик за 48 (сорок восемь) часов до даты поставки и монтажа Товара обязан сообщить
Заказчику о планируемой отгрузке и монтаже. Сообщение должно содержать: наименование
транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия Товара на место назначения.
Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных
средств связи, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения.
4.2.3. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации,
регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, объему и качеству,
на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре;
4.2.4. Предоставить техническую документацию, необходимую для использования Товара на
русском языке одновременно с передачей Товара.
4.2.5. Выполнить монтаж Товара, провести обучение сотрудников Заказчика по работе с Товаром, в
соответствии с Техническим заданием.
4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения
обязательств по настоящему Договору;
4.2.7. Представить Заказчику подписанную товарную накладную, акт выполненных (монтажных)
работ и счет-фактуру. Обязанность Поставщика передать товар считается исполненной с момента
подписания сторонами товарной накладной. Обязанность Поставщика по монтажу товара считается
исполненной с момента подписания акт выполненных (монтажных) работ.
4.2.8. В течение 15 рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика уведомления о
готовности рабочего места к проведению монтажа провести монтаж Товара, обучение не менее 2 (двух)
14
представителей Заказчика по работе с установленным Товаром и его обслуживанию в месте монтажа.
При этом монтаж должен выполняться российскими сервис-инженерами, сертифицированными фирмой
изготовителем Товара, с обязательным предоставлением соответствующих сертификатов.
4.2.9. После выполнения монтажа и обучения по работе с установленным Товаром сотрудников
Заказчика подписать акт выполненных (монтажных) работ.
4.2.10. Провести обучение не менее 2-х специалистов Заказчика на месте установки Товара.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставки Товара по Договору без
вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика;
4.3.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения условий по настоящему
Договору.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Принять поставленный и установленный Товар Поставщиком в порядке, предусмотренном
настоящим Договором;
4.4.2. Оплатить поставленный и установленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
4.4.3. Передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;
4.4.4. Направить Поставщику уведомление о готовности к приемке Товара и проведению монтажа.
5. Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Поставка товара осуществляется в следующие этапы:
1 этап – доставка и отгрузка Товара Поставщиком осуществляется по адресу, указанному в
пункте 1.4. Договора, по количеству тарных мест при отсутствии нарушения целостности заводской
упаковки.
При отгрузке товара Заказчик осуществляет:
- проверку товара по количеству тарных мест;
- проверку наличия/отсутствия внешних повреждений заводской упаковки;
- проверку полноты и правильности оформления документации Поставщика на предмет
соответствия условиям настоящего Договора.
Отгрузка Товара на первом этапе осуществляется в течение срока, предусмотренного пунктом
1.5. Договора, и оформляется подписанием Сторонами акта отгрузки Товара (по форме Заказчика), при
этом подписание Заказчиком акта отгрузки Товара свидетельствует только о принятии указанного
количества тарных мест и целостности заводской упаковки и не означает приемку Товара по
количеству, качеству, ассортименту и комплектности.
2 этап – сдача и приемка Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности
производятся Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Поставщика, прибывшего
для сдачи-приемки Товара.
Сдача и приемка Товара на втором этапе осуществляется в течение срока, предусмотренного
пунктом 4.2.8 Договора после получения Поставщиком от Заказчика уведомления о готовности к
приемке Товара.
При приемке Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности Заказчик
осуществляет:
- проверку соответствия количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям
Договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах;
- рассмотрение экспертных заключений специализированных организаций, если проведение
экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;
- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также
получает разъяснения по представленным документам и материалам.
Сдача-приёмка Товара оформляется подписанием Сторонами товарной накладной.
5.2. Монтаж поставленного Товара осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика
уведомления о готовности рабочего места к проведению монтажа, в течение срока, указанного в п. 1.6.
и п.4.2.8 настоящего Договора.
По окончанию Монтажа Заказчик детально производит осмотр предъявленного к сдаче
установленного Товара на предмет соответствия произведенного монтажа Товара технологическим
15
условиям, содержащимся в Техническом задании (Приложение № 1), соответствия качества
произведенного монтажа, а также на предмет сохранения внешнего вида и целостности
установленного Товара, после чего Стороны подписывают акт выполненных (монтажных) работ.
5.3. При выявлении несоответствия или недостатков при отгрузке, приемке и монтаже Товара
Сторонами незамедлительно оформляется акт о выявленных недостатках, перечисляющий
несоответствия и недостатки и устанавливающий сроки их устранения. Акт отгрузки Товара, товарная
накладная и акт выполненных (монтажных) работ в этом случае подписываются Сторонами после
устранения несоответствий и недостатков.
5.4. Товар не соответствующий Договору и Техническому заданию (Приложение №1) по
количеству, качеству, ассортименту и комплектности считается не поставленным.
5.5. При обнаружении недостатков Товара после его поставки Заказчик обеспечивает
сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 рабочих дней уведомляет об этом
Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара
и/или недостатках монтажа, сроках устранения выявленных недостатков.
В случае если Поставщик не явится для подписания акта о выявленных недостатках в течение 5
дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о
выявленных недостатках и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки. Товарная
накладная в этом случае подписывается Сторонами после устранения недостатков.
5.6. При выявлении несоответствия или недостатков Товара после его монтажа, Сторонами
незамедлительно оформляется акт о выявленных недостатках, перечисляющий недостатки
и устанавливающий сроки их устранения. Акт выполненных (монтажных) работ в этом случае
подписывается Сторонами после устранения недостатков.
5.7. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара
переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере ставки
рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от цены непоставленного Товара за каждый день просрочки
Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую оплате Поставщиком по Договору на сумму
неустойки, в случае просрочки Поставки Товара Поставщиком, уведомив об этом Поставщика.
6.3. Поставщик отвечает за соблюдение правил техники безопасности при установке (монтаже) и
пусконаладке Товара и несет риск повреждения или гибели Товара в ходе установки (монтажа) и
пусконаладке.
6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в
полном объёме.
6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от
Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Товара;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 20 рабочих дней с даты подписания
соответствующего Акта;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар
денежной суммы, направив Поставщику уведомление об этом за 10 дней до даты предполагаемого
расторжения Договора;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
настоящего Договора.
При предъявлении Заказчиком требования о замене Товара, не соответствующего условию о
качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение 40 рабочих дней
с даты подписания соответствующего Акта
6.6. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Товара в течение 20 рабочих дней с даты подписания соответствующего
Акта.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании
оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:
16
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектное;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной
суммы, направив Поставщику уведомление об этом за 10 дней до даты предполагаемого расторжения
Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:
- несоответствия поставки Товара требованиям настоящего Договора и технического задания;
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены;
- просрочки поставки Товара более чем на 30 рабочих дней.
6.8. Поставщик обязуется предоставить контактный телефон, по которому Заказчик может
информировать квалифицированный персонал Поставщика или его представителя о недостатках в работе
Товара: __________________________.
6.9. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось не возможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность
выполнения своих обязательств по Договору, в течение трех календарных дней письменно извещает
другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Договору с указанием причин
неисполнения.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего
Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Архангельской области в установленном
законом порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента
выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.
8.2. Прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но
не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора,
если таковые имели место при исполнении условий Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
9.3. При исполнении Договора изменение его условий и расторжение Договора допускается по
соглашению Сторон исключительно в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и
настоящим договором.
9.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения
настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной
почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При
этом Сторона-отправитель должна удостовериться в получении Стороной-адресатом направленного
сообщения, предупреждения или заявления.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Протокол ______________№____ от «__» _____________2014 года (Приложение № 2);
- Спецификация (Приложение № 3);
- Акт отгрузки товара (Приложение № 4);
- Акт выполненных (монтажных) работ по договору (Приложение № 5).
10. Платежные реквизиты и адреса Сторон
10.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух
рабочих дней уведомить об этом друг друга.
Заказчик:
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет
Поставщик:
_________________________________
_________________________________
17
имени М.В. Ломоносова»
Адрес: 163002, г. Архангельск, наб. Северной
Двины, 17
Тел./факс (8182) 21-89-20/ 28-76-14
ОГРН 1022900517793
ИНН/КПП 2901039102/290101001
р/с № 40503810804004000022
Отделение №8637 Сбербанка России,
г. Архангельск
БИК 041117601,
к/с 30101810100000000601
_________________________________
_________________________________
_________________________________
______________________/ Л.Н. Шестаков /
м.п.
_________________________/___________/
м.п.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
18
Приложение № 3
к Договору № ____ от «__» _______ 201_г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ2
№
п/п
Наименование Товара
Товарный знак,
Производитель,
Модель, Страна
происхождения
Цена за ед.,
руб.
Колво,
шт.
Сумма,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
…
Итого:
В т.ч. НДС:
2
Заказчик:
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»
Поставщик:
_________________________________
______________________/______________/
м.п.
_________________________/___________/
м.п.
Приложение № 3 к Договору - Спецификация заполняется победителем закупки при заполнении проекта договора
19
Приложение № 4
к Договору на поставку товара с монтажом
№__ от «__»_________2014 г.
ФОРМА
А К Т №___
отгрузки партии товара
_________________________________________________________________________
(организация, адрес, номер телефона)
__________________________________________________________________________
(структурное подразделение)
Акт составлен на сновании договора _______________________ №____ от «__» __________2014 г.
«__» _________ 201_ г.
Место отгрузки товара ______________________________________________________________________
Настоящий акт составлен комиссией, которая установила:
«___» _____________201_ г.
по сопроводительным документам
(наименование, номер, дата)
отгрузку товара.
Грузоотправитель
(наименование, адрес, номер телефона)
Поставщик
(наименование, адрес, номер телефона)
Способ доставки
(вид транспортного средства)
№
Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра
Количество отгруженной тары
Заключение о причинах и месте образования недостачи товара
Все члены комиссии ознакомлены с правилами отгрузки товара и предупреждены об
ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
Правильность количества отгруженной тары и ее состояния подтверждаем:
Председатель комиссии
(место работы,
(подпись)
(расшифровка подписи)
должность)
Члены комиссии:
(место работы, должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(место работы, должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(место работы, должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
20
Заключение комиссии
Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)
Документ, удостоверяющий полномочия
№
выдан «
(место работы, должность)
Акт с приложением на
Главный бухгалтер
»
(подпись)
листах получил
(подпись)
«
»
г.
(фамилия, имя, отчество)
(расшифровка подписи)
г.
21
Приложение № 5
к Договору на поставку товара с монтажом
№__ от «__»_________2014 г.
ФОРМА
АКТ
выполненных (монтажных) работ по договору
________________________________________________
(наименование)
г. Архангельск
«___» ___________ 2014 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет», именуемый
в дальнейшем Заказчик, в лице первого проректора по образованию и науке Шестакова Леонида
Николаевича, действующего на основании доверенности № _______ от __________ 201_ г., с одной
стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________, действующего на основании __________________ с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Приемка выполненных (монтажных) работ по договору на поставку товара с монтажом № ___
от _________ 201_ г. осуществлена Заказчиком путем детального осмотра предъявленного Поставщиком
к сдаче смонтированного Товара (партии Товара) на предмет соответствия произведенного монтажа
Товара (партии Товара) технологическим условиям, содержащимся в Техническом задании (Приложение
№__), соответствия качества произведенного монтажа, а также на предмет сохранения внешнего вида и
целостности смонтированного Товара (партии Товара).
2. Работы по монтажу выполнены Подрядчиком полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам выполненных (монтажных) работ не имеет/либо если есть претензии к работе
поставленного оборудования, перечислить и указать сроки их устранения.
3. Поставщиком проведен инструктаж и ознакомление с работой (либо обучение) ___ -х
специалистов Заказчика по работе с установленным Товаром (партией Товара) на месте его установки
(либо по месту нахождения Поставщика).
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
Заказчик
Поставщик
___________________________________
_____________________ (______________)
М.П.
_____________________ (______________)
М.П.
22
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа