close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № _____
г. Новотроицк
«_» 2015 г.
государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1»
города Новотроицка (ГАУЗ «ГБ № 1» г.Новотроицк), далее именуемое «Покупатель», в лице
главного врача Перегудова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО «»), далее именуемое «Поставщик», в лице
директора , действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Приложении № 1 к
Договору («Спецификация товара») (далее - товар).
1.2. Наименование, единица измерения, количество (объем), цена, производитель товара,
согласовывается
сторонами в «Спецификации товара» (Приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не
заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц.
1.4. Не заказанный в заявке Покупателем товар не поставляется и не оплачивается.
1.5. Заявка предоставляется Покупателем Поставщику устно по телефону, с обязательным
подтверждением в письменной форме или посредством факсимильной связи. Покупатель вправе с
согласия Поставщика, до дня исполнения заказа, внести изменения в представленную им заявку.
1.6. При заключении Договора Покупатель устанавливает требования к Поставщику:
-соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
-не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки
в целях участия в закупках;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год;
-показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны
свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;
-отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
- отсутствие у руководителя и главного бухгалтера участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики;
1.7. Документы на товар
1.7.1. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на товар:
-регистрационное удостоверение в количестве 1 экземпляр (для каждого вида товара);
-счет-фактуру, товарную накладную в 2 экземплярах на каждую партию товара (один экземпляр
возвращается Поставщику после подписания);
1.7.2. Счет-фактура товарная накладная и другие документы на товар передаются
Покупателю одновременно с товаром.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ
2.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.
2.2. Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать требованиям
установленным законодательством РФ. Остаточный срок годности товара на дату поставки
должен быть не менее 80% от срока годности установленного производителем на данный вид
товара.
2.4. Передача товара ненадлежащего качества
2.4.1. Получив товар ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику
требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление
Покупателя о недостатках поставленного товара, без промедления не заменит поставленный товар
товаром надлежащего качества.
2.4.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому
передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения расходов на устранение недостатков товара.
2.4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар
денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий
Договору.
2.5. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества,
если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения
правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств
непреодолимой силы.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет …… Общая стоимость включает
в себя сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей,
таможенное оформление, доставку, расходы по упаковке расходы по гарантийным обязательствам
и т.д.
3.2. Стоимость товара и общая стоимость настоящего Договора является неизменной.
3.3. В случае не полной выборки Товара Покупателем, расчеты производятся по
фактически поставленному Товару без применения штрафных санкций.
3.4. Проценты на сумму отсрочки (кредита) оплаты товара не начисляются и не
уплачиваются.
3.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными
поручениями. Покупатель осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 60 ( шестьдесят) календарных дней с момента
осуществления поставки Товара (подписания соответствующих накладных) на основании
выставленного счета-фактуры Поставщика.
3.6. Товар, проданный в кредит, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не
считается находящимся в залоге у Поставщика.
3.7. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и
некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм
впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо до их замены.
3.8. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки
4.1.1. Период поставки товара: ______________ Период поставки может быть продлен.
Поставка осуществляется отдельными партиями, согласно поданным заявкам Покупателя в
течение 3 (трех) календарных дней с момента подачи заявки.
4.1.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу: 462356,
Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Уметбаева д.19.
4.1.3.
Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки
принадлежит Поставщику.
4.1.4. Доставка осуществляется за счет средств Поставщика.
4.1.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент
вручения товара Покупателю (подписания товарных накладных).
4.1.6. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка
которых просрочена.
4.2. Тара (упаковка)
4.2.1. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для
него тару (упаковку).
4.2.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
4.2.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.
4.2.4. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
4.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.
4.4. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с
момента вручения ему товара.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора.
5.2. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора
не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя
принять товар или отказаться от исполнения Договора.
5.3. Правила приемки
5.3.1. Приемку осуществляют уполномоченные лица сторон.
5.3.2. О дате начала доставки товара и предполагаемом сроке прибытия в место
назначения Поставщик извещает Покупателя не позднее одного рабочего дня до начала доставки
с указанием вида транспортного средства и его регистрационного номера.
5.3.3. Осмотр и проверка товара по наименованию, количеству, цене, качеству
осуществляются в месте доставки Покупателю в день вручения товара.
5.3.4. Порядок приемки Товара по количеству и качеству проводится Покупателем, в
соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 от 15.06.1965г., «Инструкцией
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966г. (в редакции Постановлений Госарбитража СССР
от 29.12.1973г. № 81 от 14.11.1974г. № 98, с изменениями внесенными Постановлением Пленума
ВАС РФ от 22.10.1997г. № 18).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Взыскание неустойки (штрафов, пеней)
6.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
6.1.2. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного товара Покупатель
вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере стоимости такого товара.
6.1.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки или не полной поставки
указанной в заявке, Покупатель вправе требовать уплаты пени начиная со дня следующего после
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере не менее
чем одна трехсотая, действующей на дату уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от стоимости недопоставленного товара.
6.1.4. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать
уплаты Покупателем пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.1.5. Предъявление сторонами неустоек за нарушение условий Договора, взыскание
неустоек, не освобождает стороны от выполнения их обязательств. Штрафы, пени подлежат
начислению (выплате, взысканию) в порядке, установленном действующим законодательством РФ
только на основании судебных актов либо письменных соглашений сторон о признании сумм
штрафных санкций должником.
6.2. Форс-мажор
6.2.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязанностей контрагентов стороны, не исполнившей или ненадлежащее
исполнившей сои обязательства, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие
у стороны, не исполнившей или ненадлежащее исполнившей свои обязательства необходимых
денежных средств.
6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или
одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из
сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).
7.2.
Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
7.3. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
7.4. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда только в следующих случаях:
- при существенном нарушении Договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.
7.5. Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет
для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении Договора.
7.6. В случае нарушения выполнения Поставщиком условий Договора установленных
п.1.2, п.10.3 настоящего договора Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке,
направив уведомление Поставщику, внести в Договор изменения. Указанное нарушение
признается сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ).
7.7. Договор считается измененным в одностороннем внесудебном порядке с момента
получения одной стороной уведомления об изменении Договора от другой стороны.
7.8. Договор может быть изменен, если по согласованию сторон изменяется
предусмотренное договором количество товара, цена товара, сроки и период поставки.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. В случае нарушения Поставщиком обязанности предусмотренной п.1.3., п.4.1.1., п.2.3.
настоящего договора Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику. Указанное нарушение признается
сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ).
8.2. Если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не
принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя
принять товар или отказаться от исполнения Договора. Если Покупатель отказывается оплатить
товар, Поставщик вправе потребовать его оплаты и отказаться от исполнения Договора.
8.3. При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым через
10 дней с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.
8.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более чем на 3 календарных дня
или более 3 раз в период действия Договора Покупатель вправе потребовать расторжения
Договора. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
8.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товара более чем на 30 календарных
дней или более 3 раз в период действия Договора Поставщик вправе потребовать расторжения
Договора. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
8.6. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора, если в ходе исполнения Договора установлено несоответствие
Поставщика
предъявляемым требованиям, указанным в п.1.6. настоящего Договора.
8.7.Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив об
этом Поставщика за 10 дней до такого расторжения. При этом стороны соглашаются, что в таком
случае оплате подлежит только фактически поставленный товар.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Претензионный порядок
9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную
претензию.
9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий
Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в ней обстоятельства.
9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 календарных дней с момента
получения претензии.
9.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд.
9.1.5. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом
Оренбургской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
подписания. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Уведомления, требования и иные документы, связанные с Договором, должны
направляться сторонами любым из следующих способов:
-нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться
распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату
его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
-заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.3. Стороны письменно уведомляют друг друга о любых изменениях своего правового
статуса, включая изменения данных о государственной регистрации, банковских реквизитах и
адресах сторон.
10.4. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны только после
подписания уполномоченными сторонами Дополнительного соглашения.
10.5. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
10.6. Приложения к Договору:
Приложение № 1 Спецификация товара
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Покупатель»
ГАУЗ «ГБ № 1» г.Новотроицка
«Поставщик»
Главный врач
________________________ А.В.Перегудов
_______________________
м.п.
м.п.
Приложение № 1
к Договору поставки
№ от
Спецификация товара
№
п/п
Наименование товара
Ед. изм
Кол-во.
Цена за ед., руб.
с/без НДС
Сумма,
руб. с/без
НДС
1
2
3
Итого:
1. Период поставки: ______________
2. Срок поставки товара в течение 3 календарных дней с момента получения заявки от
Покупателя.
«Покупатель»
Главный врач ГАУЗ «ГБ № 1»
г.Новотроицка
«Поставщик»
____________________ А.В.Перегудов
_________________________
м.п.
м.п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа