close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РАЗДЕЛ V
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______ЛОТ-1
на поставку дизельного топлива транспортом поставщика на I квартал 2015года.
(подлежащий заключению с победителем или единственным участником запроса предложений)
г. Красноярск
“____” __________ 2014г.
Организатор процедуры запроса предложений - Муниципальное предприятие г.
Красноярска “Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7”, именуемое в
дальнейшем “Покупатель”, в лице генерального директора Оськина Александра Васильевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель (или единственный участник)
запроса предложений - _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в лице ____________________________________,
действующего на основании ___________с другой стороны, руководствуясь протоколом
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме от “__” _______
2014г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется доставить своим транспортом и передать
Покупателю по месту его нахождения, а Покупатель - принять на своем складе и оплатить
дизельное топливо, далее по тексту – товар, характеристики которого определены в Закупочной
документации и согласованы сторонами в пункте 1.3. настоящего Договора.
1.2. Исполнение по настоящему договору будет осуществляться Поставщиком отдельными
партиями в течение периода I квартала 2015 г. и на условиях поставки (сроки и объемы), которые
будут впоследствии согласовываться сторонами по мере поступления заявок от Покупателя.
1.3. Характеристика поставляемого Товара:
Наименование
товара:
Дизельное
топливо ЕВРО
сорт Е
(межсезонное)
Дизельное
топливо ЕВРО
сорт 2 (зимнее)
Соответствие качества товара требованиям
ГОСТ и Технического регламента.
Соответствие ГОСТ Р-52368-2005
(ЕН590:2009), соответствие требованиям,
установленным техническим регламентом
«О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и топочному мазуту»,
утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27.02.2008 года
№118.
Количество
поставляемого
по договору
товара,
в 1000
(тысячах)
литрах:
500
360
Место
приемки
товара:
Период
поставки:
Отгрузка
товара с
доставкой на
склад
Покупателя
с 01.01.2015г. по
31.03.2015г.
включительно
1.4. Совокупный объем поставленного по договору товара не должен превышать его
количества, согласованного сторонами в пункте 1.3. договора. При этом Покупатель оставляет за
собой право в соответствии со своими потребностями выбрать не весь объем поставки, а закупить
товар у Поставщика в меньшем количестве, чем предусмотрено условиями договора.
1.5. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого по настоящему договору товара
соответствует ГОСТ и Техническому регламенту, указанным в пункте 1.3. настоящего договора, и
подтверждается действующими сертификатами качества и безопасности, выданные заводомизготовителем, а так же иными документами, предусмотренными в этой связи законодательством
РФ.
1.6. Поставляемый по настоящему договору товар принадлежат Поставщику на праве
собственности, не находиться под залогом, не состоит под арестом и не является предметом исков
со стороны третьих лиц.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор заключается сторонами сроком на 3 (три) месяца и действует на
период: с 01 января 2015 г. по 31 марта 2015 г. включительно.
2.2. По истечении срока, установленного в пункте 2.1., настоящий договор прекращает свое
действие.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Товар по настоящему Договору поставляется партиями в пределах количества и
ассортимента, указанных в пункте 1.3. настоящего Договора. При этом датой поставки товара
считается дата фактической отгрузки товара на склад Покупателя.
3.2. В случае необходимости поставки очередной партии товара Покупатель не менее чем за 2
(два) рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки товара (т.е. приемки товара на складе
Покупателя) оформляет заявку, содержащую указание на количество и ассортимент товара, а
также сроки и объем поставки. При этом сформированная заявка по усмотрению Покупателя
направляется Поставщику по факсимильной связи, электронной почте либо подается в устной
форме по телефону.
3.3. Поставщик рассматривает заявку в течение 1 (одного) рабочего дня с момента ее
получения. По окончании указанного срока поставщик обязан согласовать заявку Покупателя и в
тот же день направить ему соответствующее уведомление по факсимильной связи или
электронной почте, в котором Поставщик обязан прописать предельные сроки поставки товара.
3.4. В случае невозможности для Поставщика своевременно поставить товар Покупателю на
условиях согласованной ранее заявки, немедленно известить об этом Покупателя и согласовать с
ним новый срок поставки. При этом новые сроки поставки не должны превышать предельные
сроки поставки товара, указанные в Закупочной документации и составляющие 2 (два) рабочих
дня.
3.5. Приемка Покупателем каждой партии товара производиться по месту нахождения его
склада нефтепродуктов, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.169А.
При этом все работы, связанные с отгрузкой поставленной партии товара с транспорта
Поставщика на склад Покупателя, осуществляются силами и за счет Поставщика.
3.6. Покупатель при приемке партии товара обязан проверить товар на предмет его
соответствия по количеству и ассортименту, оговоренных в заявке Покупателя, в том числе
убедиться в надлежащем качестве поставленного товара путем проверки, руководствуясь пунктом
3.7. договора, наличия обязательных по договору сопроводительных документов, после чего
принять товар согласно пункту 3.8. договора.
3.7. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится при отгрузке его
Покупателю вместе с документами, предусмотренными законодательством РФ, в присутствии
уполномоченных представителей Сторон. При этом Поставщик в подтверждение соответствия
качества поставленного товара условиям настоящего договора обязуется предоставить
Покупателю сертификаты качества и безопасности либо иные документы, свидетельствующие о
надлежащем качестве товара. Без предоставления Поставщиком указанных документов
Покупатель вправе отказаться от приемки поставленного товара.
3.8. Обязательства Поставщика по поставке партии товара Покупателю считаются
выполненными с момента подписания товарной накладной на поставленную партию товара
уполномоченными представителями сторон. При этом право собственности на товар, а так же
риски случайной гибели товара, переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки
товара Покупателем.
4. ПРЕТЕНЗИИ
4.1. По факту обнаружения Покупателем на момент приемки несоответствия поставленного
товара условиям согласованной заявки по ассортименту, Покупатель вправе не принять
поставленный товар и отнести понесенные в этой связи расходы на счет Поставщика. При этом
указанные действия Покупателя не могут быть расценены Поставщиком как отказ Покупателя от
исполнения своих договорных обязательства, вследствие чего настоящий договор не может быть
расторгнут Поставщиком по данному основанию. В этом случае Покупатель вправе предъявить
Поставщику претензию с требованием о замене поставленного товара, не соответствующего
условию об ассортименте, на товар, соответствующий такому условию.
4.2. В случае обнаружения Покупателем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
приемки партии товара факта несоответствие поставленного товара условиям настоящего
договора (по качеству) и/или условиям согласованной заявки (по ассортименту и/или количеству)
Покупатель обязан известить Поставщика любым доступным способом (телефон, факс,
телеграмма, электронной почтой и т.п.) в течение суток с момента обнаружения недостатков.
Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть по месту отгрузки поставленного
товара Покупателю, указанному в пункте 3.5. настоящего договора, в срок не позднее 48 (сорока
восьми) часов следующих с момента получения уведомления.
По данному факту Покупателем и Поставщиком составляется акт, в котором сторонами
фиксируются обнаруженные несоответствия. Указанный акт в день его составления
подписывается уполномоченными представителями сторон.
В случае отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания акта,
составленного в его присутствии, в указанном акте делается соответствующая запись, а, в случае
отсутствия уполномоченного представителя Поставщика при составлении акта (о чем так же
делается запись) последний по усмотрению Покупателя может быть составлен повторно в течение
последующих 3 (трех) рабочих дней с привлечением независимой экспертной организации,
испытательной лаборатории или уполномоченного государственного органа. При этом
Покупатель на следующий день после дня составления акта представляет его копию нарочно либо
направляет ее по факсимильной связи или электронной почте Поставщику, который в случае
своего несогласия с его содержанием обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней
следующих за днем получения акта представить либо направить Покупателю свои
мотивированные возражения в письменной форме с обязательным приложением подтверждающих
позицию Поставщика документов. По истечении оговоренного периода данный акт считается
согласованным Поставщиком по умолчанию и впоследствии не может быть им оспорен по
существу. При этом указанный акт становится доказательством подтверждающим факт
несоответствия поставленного товара условиям настоящего договора и/или условиям
согласованной сторонами заявки и служит основанием для предъявления Поставщику претензии.
4.3. В случае наличия между сторонами в процессе составления акта, указанного в пункте 4.2.
договора, спора по поводу качества и/или причин возникновения недостатков товара, проводится
независимая товарная экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении (о чем в акте
делается соответствующая запись). Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее
результатам установлено ненадлежащее качество поставленного товара, Поставщик обязуется
возместить Покупателю все расходы, понесенные последним на ее проведение в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя с
приложением оригинала или заверенной копии экспертного заключения.
4.4. В случаях отсутствия между сторонами спора, оговоренного в пункте 4.3. договора, а так
же в случаях, указанных в пунктах 4.1. и 4.2. договора, Поставщик обязуется устранить за свой
счет выявленные сторонами недостатки поставленного товара путем его замены на товар,
соответствующий по качеству и ассортименту условиям настоящего договора, либо допоставки
недостающего количества товара в следующие сроки:
 не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты передачи товара Покупателю, если несоответствие
поставленного Товара было обнаружено Покупателем в момент приемки Товара;
 не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты составления и подписания акта уполномоченными
представителя сторонам, и/или
 не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Поставщиком акта, составленного в
присутствии его уполномоченного представителя, отказавшего подписывать указанный акт,
либо составленного в отсутствии последнего, но с привлечением независимой экспертной
организации, испытательной лаборатории или уполномоченного государственного органа.
5. ЦЕНА ТОВАРА. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
5.1. Цена поставки товара (цена договора) определена по итогам проведения процедуры запроса
предложений на электронной торговой площадке оператора “ОТС-TENDER” (или в случае
признания закупочной процедуры несостоявшейся – по цене предложения, указанной в заявке
единственно-подавшего или единственно-допущенного Комиссией участника) и согласована
сторонами договора в следующем размере:
Товар:
Дизельное топливо ЕВРО сорт Е
(межсезонное)
Дизельное топливо ЕВРО сорт 2
(зимнее)
Итоговая совокупная стоимость
поставки товара по договору:
Цена за единицу поставляемого
товара,
в рублях за 1000 (тысячу) литров:
Цена поставки товара
(цена договора),
в рублях:
5.2. Цена поставки товара (цена договора), указанная в пункте 5.1. договора, является полной,
включает в себя стоимость доставки товара до склада Покупателя, акциз, НДС, иные налоговые
отчисления и обязательственные платежи, в том числе дополнительные затраты Поставщика
понесенные в связи с проведением работами по отгрузке товара Покупателю.
5.3. Цена каждой партии Товара указывается в товарной накладной, оформленной на эту
партию Товара, а также в выставляемом Поставщиком счете-фактуре.
5.4. Оплата поставленной партии товара производиться Покупателем с отсрочкой платежа в
срок не позднее ____ (_____________________________) календарных дней следующих за днем
подписания сторонами товарной накладной.
5.5. Расчеты производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный
счет Поставщика. При этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
5.6. Цена поставки товара (цена договора), а так же цена за единицу товара, согласованные
сторонами в пункте 5.1. договора, являются максимальными и не могут быть скорректированы в
сторону их повышения независимо от изменения конъюнктуры рынка в период действия
настоящего договора.
5.7. В том случае если, Покупателем в процессе проведения мониторинга цен товарного рынка
будет установлен факт устойчивого снижения за период исполнения условий договора (т.е. за
период, истекший с начала действия договора) среднерыночной цены поставляемого по
настоящему договору товара, то цена товара (цена договора), независимо от воли сторон,
подлежит обязательной корректировке в сторону ее уменьшения на величину пропорционального
снижения среднерыночной цены товара, произошедшей за указанный период.
6. ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Каждая из сторон договора обязуются соблюдать правила пожарной безопасности при
приемке/отгрузке поставленного товара и нести ответственность за их невыполнение в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны договора обязуются ежемесячно производить сверку расчетов с составлением акта
сверки. При этом Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении отчетного месяца
направляет Поставщику оформленный со своей стороны акт сверки, подписанный руководителем
и главным бухгалтером. Поставщик обязан рассмотреть полученный от Покупателя акт сверки в
течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем получения, подписать и направить один
экземпляр Покупателю.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Каждая из сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору ущерб другой стороне, обязана возместить другой стороне
причиненные убытки, включая неполученные доходы.
7.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, установленного пунктом 5.4. настоящего
Договора, Поставщик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль
целых одна десятая процента) от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного в заявке Покупателя,
последний вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от цены не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств
по настоящему договору.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор не может быть расторгнут сторонами досрочно и в одностороннем
порядке, за исключением случая, если в ходе исполнения договора Покупателем будет
установлено, что:
 поставщик не соответствует требованиям Закупочной документации, предъявляемым к
участникам, либо Поставщик представил при подаче своей заявки недостоверные сведения
и/или документы, которые позволили ему на незаконном основании быть допущенным к
участию в процедуре запроса предложений;



поставщик неоднократно (два и/или более раза) нарушал свои договорные обязательства,
предусмотренные пунктами 3.3 и 3.4 договора;
поставщик необоснованно (т.е. без причин признанных Покупателем уважительными)
отказывается выполнять свои договорные обязательства, предусмотренные пунктом 4.4.
договора, либо неоднократно (два и/или более раза) и в существенной степени (просрочка
составляет более 3 (трех) рабочих дней) нарушал сроки выполнения своих обязательств,
предусмотренных пунктом 4.4. договора;
поставщик не соответствует требованиям Закупочной документации на предмет
исполнения последним договорных условий, за нарушение которых Покупателю
предоставляется право расторгнут договор с Поставщиком в одностороннем порядке.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего
Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности
урегулировать спорные вопросы путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Стороны вправе изменять и дополнять условия настоящего договора. Все изменения и
дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются
уполномоченными представителями Сторон и с момента подписания являются его неотъемлемой
частью. При этом изменение сторонами существенных условий договора (предмет и цена
договора, цена за единицу товара, срок действия договора, условия платежей и обязательства
сторон) становиться возможным только в том случае, если такие изменения ведут к
обоснованному улучшению условий договора для Покупателя по сравнению с условиями текущей
редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.
9.3. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные условиями настоящего
договора, регулируются требованиями Закупочной документации, Положением “О закупке
товаров (работ, услуг) для нужд Муниципального предприятия г. Красноярска “Красноярское
пассажирское автотранспортное предприятие №7”, а так же нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9.5. В случае прекращения действия настоящего договора его положения сохраняют свою силу
для обязательств, возникших на его основе и не исполненных сторонами в период его действия.
9.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
Покупатель:
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
МП г. Красноярска “КПАТП-7”
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.169А
ИНН 2451000198
Р/с 40702810300600024219
К/с 30101810900000000762
Новосибирский филиал ОАО “Банк Москвы”, БИК
045004762
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель
МП г. Красноярска КПАТП-7
Поставщик
__________________ А.В. Оськин
“__” ___________ 2014г.
________________
“__” __________ 2014г.
М.П.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа