close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
№ 331/47-15 от 30 сентября 2014 г.
ОАО «Волжский подводник»
на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве,
реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть»
при реализации инвестиционных программ и программ технического
перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта
на объекте Программы ТПРиКР 2015г.
АО «Транснефть-Верхняя Волга»:
.
Подрядчик: ОАО «Волжский подводник»
2014 г
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
СТАТЬЯ 1.
СТАТЬЯ 2.
СТАТЬЯ 3.
СТАТЬЯ 4.
СТАТЬЯ 5.
СТАТЬЯ 6.
СТАТЬЯ 7.
СТАТЬЯ 8.
СТАТЬЯ 9.
СТАТЬЯ 10.
СТАТЬЯ 11.
СТАТЬЯ 12.
СТАТЬЯ 13.
СТАТЬЯ 14.
СТАТЬЯ 15.
СТАТЬЯ 16.
СТАТЬЯ 17.
СТАТЬЯ 18.
СТАТЬЯ 19.
СТАТЬЯ 20.
СТАТЬЯ 21.
СТАТЬЯ 22.
СТАТЬЯ 23.
СТАТЬЯ 24.
СТАТЬЯ 25.
СТАТЬЯ 26.
СТАТЬЯ 27.
СТАТЬЯ 28.
СТАТЬЯ 29.
СТАТЬЯ 30.
СТАТЬЯ 31.
СТАТЬЯ 32.
СТАТЬЯ 33.
СТАТЬЯ 34.
СТАТЬЯ 35.
Определение и толкование терминов.............................................................................................. 3
Предмет Контракта .......................................................................................................................... 10
Контрактная цена ............................................................................................................................. 12
Порядок и условия платежей ........................................................................................................... 12
Сроки и порядок выполнения Работ .............................................................................................. 16
Принятие Подрядчиком условий Контракта .................................................................................. 17
Обязательства Подрядчика ............................................................................................................. 18
Обязательства Заказчика ................................................................................................................ 27
Поставка Материалов и Оборудования ......................................................................................... 30
Риски и контроль качества Материалов и Оборудования ........................................................... 35
Строительная техника и расходные материалы ........................................................................... 36
Рабочая документация .................................................................................................................... 36
Проект производства работ ............................................................................................................ 36
Режим работы ................................................................................................................................... 37
Привлечение Субподрядчиков ........................................................................................................ 37
Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ ................... 38
Учетная документация. .................................................................................................................... 39
Скрытые работы ............................................................................................................................... 40
Контроль качества выполнения Работ ........................................................................................... 41
Предотвращение повреждений и ущерба ..................................................................................... 42
Сдача-приемка ................................................................................................................................. 43
Охрана и содержание Объекта ....................................................................................................... 44
Порядок изменения Контрактной цены и Рабочей документации............................................. 45
Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика ................................... 51
Гарантийный срок ............................................................................................................................ 52
Страхование ...................................................................................................................................... 55
Ответственность Сторон и санкции ................................................................................................ 57
Патентные права и условия конфиденциальности ....................................................................... 63
Форс-мажорные обстоятельства .................................................................................................... 63
Урегулирование споров. Арбитраж ................................................................................................ 64
Расторжение Контракта .................................................................................................................. 64
Особые условия ................................................................................................................................ 65
Приложения к Контракту ................................................................................................................. 66
Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта ........................................................... 67
Реквизиты Сторон ............................................................................................................................ 68
2
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
г. Нижний Новгород
« 30 » сентября 2014 г.
Акционерное общество «Транснефть-Верхняя Волга» (далее по тексту АО «ТранснефтьВерхняя Волга»), в лице Генерального директора Левина Юрия Леонидовича действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Волжский подводник» (далее по тексту ОАО
«Волжский подводник»), в лице Генерального директора Груздева Александра Алексеевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой
стороны,
совместно
именуемые
«СТОРОНЫ»,
заключили
настоящий
Контракт
о
нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
СТАТЬЯ 1.
Определение и толкование терминов
В Контракте используются следующие термины:
1.1. «Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией» –
подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком документ о
завершении Работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям Контракта (форма
КС-14, указанная в Приложении 32 или Акт приемки в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом Объекта (Ф-36);
1.2. «Акт приемки законченного строительством Объекта» – подписанный Сторонами
документ о завершении Работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям
Контракта (форма КС-11, указанная в Приложении 31);
1.3. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС2, указанная в Приложении 29), составляемый Подрядчиком на основании «Журнала учета
выполненных работ» (форма КС-6а утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99
№ 100, Приложение 16) и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный
период, подписываемый Сторонами;
1.4. «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и
демонтаже зданий и сооружений» - первичный учетный документ (форма М-35, указанная в
Приложении 15), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Представителями Заказчика
и Подрядчика в трех экземплярах, являющийся основанием для оформления оприходования
материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений,
пригодных для использования при производстве работ;
1.5. «Акт допуска Подрядчика (Субподрядчика) к производству Работ» - акт,
выдаваемый Подрядчику Заказчиком в соответствии с Регламентами Заказчика для
выполнения Работ Подрядчиком на Объекте;
1.6. «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения,
устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и
завершения Работ, предусмотренные в Рабочей документации;
3
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
1.7. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных Работ и услуг, указанный в
строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Приложения 2 «График
выполнения работ» и Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов
финансирования»;
1.8. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает
собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или
ненадлежащего качества Работ и услуг, и/или Материалов и Оборудования поставки
Подрядчика, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему
законодательству Российской Федерации третьими лицами и являющихся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;
1.9. «График выполнения работ» - календарный план выполнения Работ,
сформированный с учетом их объединения по принадлежности к этапам в соответствии с
технологией и сроками производства Работ, с указанием объемов, сроков выполнения
Работ и помесячной разбивки объемов Работ;
1.10. «Грузоперевозчик» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору перевозки груза обязанность перевезти вверенный
грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз уполномоченному на его
получение лицу;
1.11. «Дата завершения работ на Объекте» - дата подписания Сторонами Акта
приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) или Акта
приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36);
1.12. «Дата вступления Контракта в силу» - дата подписания (заключения) Контракта
Сторонами;
1.13. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей
документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;
1.14. «Документация о закупке» – комплект документов, разрабатываемых
Заказчиком, содержащих информацию о технических, организационных и иных
характеристиках предмета закупок, об условиях и процедуре проведения закупки и о
требованиях к заявке;
1.15. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами
документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Контракт, и
составляющий неотъемлемую часть Контракта;
1.16. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ по дополнительным
и измененным рабочим чертежам, внесенным в состав Рабочей документации и
утвержденным Заказчиком «в производство Работ»;
1.17. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный
документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а утверждена Постановлением
Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100, Приложение 16), оформляемый Подрядчиком,
подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о приемке
4
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
выполненных работ (форма КС-2, указанная в Приложении 29) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3, указанная в Приложении 30), заполняемый с
учетом Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов
финансирования»;
1.18. «Завод - изготовитель» организация, осуществляющая производство
(изготовление, сборку и т.д.) Материалов и Оборудования;
1.19. «Заявка на участие в закупке» - комплект документов, составленный
участником закупки в соответствии с требованиями Документации о закупке,
подтверждающий согласие на участие в процедуре закупки и содержащий предложение
заключить договор в отношении предмета закупки;
1.20. «Инвестор» - юридическое лицо, заключившее с Заказчиком инвестиционный
договор на выполнение Работ по Контракту, осуществляющее финансирование данного
Объекта – Акционерное общество «Транснефть-Верхняя Волга» (АО «Транснефть-Верхняя
Волга»), Юридический адрес: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, переулок Гранитный, дом
4/1, Почтовый адрес: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, переулок Гранитный,
дом
4/1,
ОГРН
1025203014748,
ИНН
5260900725/КПП
526001001,
Р/с
40702810000060001096 в ОАО Банк ВТБ г. Москва, К/с 30101810700000000187, БИК
044525187). Инвестор является собственником законченного строительством Объекта;
1.21. «Исполнительная документация» – текстовые и графические материалы,
отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение
объектов строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта по мере завершения определенных Рабочей документацией работ,
включая исполнительную геодезическую документацию, оформленная в соответствии с
действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными
стандартами (ГОСТ) и Регламентами Заказчика;
1.22. «Конструкторская документация» - графические и текстовые документы,
которые в совокупности или в отдельности определяют состав и устройство изделия
(Материалов и Оборудования) и содержат необходимые данные для его разработки,
изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации;
1.23. «Контракт» - настоящий Контракт, заключенный Сторонами, со всеми
Приложениями и Дополнениями к нему;
1.24. «Контрактная цена» - денежная сумма, оговоренная в Статье 3 Контракта,
которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им всех
обязательств по Контракту. Контрактная цена определена на основании утвержденной
Заказчиком «в производство работ» Рабочей документации;
1.25. «Материалы и Оборудование» - строительные материалы, конструкции и
изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося
Объекта;
1.26. «Материалы и Оборудование поставки Заказчика» - строительные материалы,
конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав
5
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Объекта и поставляемые Заказчиком согласно Приложению 6 «График поставки Материалов
и Оборудования Заказчиком»;
1.27. «Материалы и Оборудование поставки Подрядчика» – поставляемые
Подрядчиком в счет Контрактной цены строительные материалы, конструкции и изделия,
Материалы и Оборудование, передаваемые в резерв, оборудование, требующее монтажа, а
также оборудование, не требующее монтажа;
1.28. «Материалы и Оборудование, передаваемые в резерв» - материалы и
оборудование, определенные Рабочей документацией, поставляемые Подрядчиком в счет
Контрактной цены для формирования Заказчиком или Инвестором запаса оборудования,
запасных частей и материалов, предназначенных для обеспечения проведения работ по
техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования и
сооружений объектов МН;
1.29. «Месячный объем» - физический объем Вида работ, указанный в каждом
отдельном месяце выполнения Вида работ по Контракту, согласно Приложению 2 «График
выполнения работ»;
1.30. «Надзорные органы Российской Федерации» – органы, осуществляющие в
пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических
нормативов и других регулятивных норм, введенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
1.31. «Объект» - здания, помещения, наружные установки, соо ружения, территория,
открытая площадка, оборудование, участок линейной части строящейся трубопроводной
системы и другие объекты организации системы «Транснефть», на которых выполняются
Работы и услуги согласно условиям Контракта;
1.32. «Оборудование, не требующее монтажа (ОНМ)» - оборудование, которое не
требует для его ввода в эксплуатацию предварительной сборки или установки на опоры,
фундаменты;
1.33. «Оборудование, требующее монтажа» - оборудование, которое может быть
введено в эксплуатацию только после сборки его отдельных частей или установки на
фундаменты и опоры;
1.34. «Оборудование складов» - материалы, оборудование и технические средства, с
помощью которых обеспечивается выгрузка, хранение и отгрузка к местам производства
Работ Материалов и Оборудования. Оборудование складов должно обеспечивать
выполнение Работ в соответствии с требованиями техники безопасности при выполнении
погрузо-разгрузочных и иных работ;
1.35. «Общий журнал работ» - документ, отражающий последовательность
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения
о строительном контроле и государственном строительном надзоре (РД-11-05-2007 «Порядок
6
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»).
1.36. «Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или
их уполномоченными Представителями;
1.37. «Организация по строительному контролю» - юридическое лицо, обладающее
соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для
осуществления строительного контроля за качеством строительства, объемами выполняемых
Подрядчиком работ,
действующее на основании заключенного с Заказчиком
соответствующего договора. Обязательность действий и решений Организации по
строительному контролю для Подрядчика, а также порядок ее деятельности установлены
настоящим Контрактом и Регламентами Заказчика;
1.38. «Организация по авторскому надзору» – разработчик Рабочей документации,
действующий на основании заключенного с Заказчиком соответствующего договора,
осуществляющий надзор за обеспечением соответствия выполняемых строительномонтажных работ на объекте решениям, принятым в Рабочей документации. Обязательность
действий и решений Организации по авторскому надзору для Подрядчика, а также порядок
ее деятельности установлены настоящим Контрактом и Регламентами Заказчика;
1.39. «Организации системы «Транснефть» (ОСТ) – организации, осуществляющие на
основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с
транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов и/или любую
из таких функций как: обеспечение работоспособности (эксплуатации); финансовой
стабильности; безопасности; социального и/или информационного обеспечения
деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в
таких организациях ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются
учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем 20
процентами долей (акций и т.п.);
1.40. «Отраслевые сметные нормативы» - нормативы, устанавливающие порядок
сметного ценообразования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов магистрального трубопроводного транспорта;
1.41. «Персонал Подрядчика» – работники Подрядчика и/или физические лица,
привлеченные Подрядчиком на основе гражданско-правового договора для выполнения
Работ или их части;
1.42. «Площадка
складирования»
–
прирельсовые/базисные
склады,
организованные вблизи железнодорожных станций или пристаней в местах поступления труб
и трубных изделий, а также крупногабаритного и/или тяжеловесного оборудования,
необходимого для выполнения Работ на объектах трубопроводной системы ОАО «АК
«Транснефть». Расстояние от площадки хранения МТР поставки Заказчика до места
производства Работ с их использованием не должно превышать расстояния,
предусмотренного проектом организации строительства (ПОС);
7
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
1.43. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на
совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом (в том числе лица от
Организации по Авторскому надзору и Организации по строительному контролю,
закрепленные за Объектом). Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о
назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.44. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на
совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом. Подрядчик обязан
письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме
предоставленных ему полномочий;
1.45. «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии
с действующими нормативными документами и Регламентами Заказчика для принятия
Объекта в эксплуатацию с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (по форме КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом Объекта (по форме Ф-36);
1.46. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Контракту и
являющийся неотъемлемой частью Контракта;
1.47. «Работы и услуги», «Работы» - весь комплекс работ и услуг по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с
Контрактом и Рабочей документацией;
1.48. «Рабочая документация» - комплект документации по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту Объекта, состоящий из технической и сметной части.
Техническая часть – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей
строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и
сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, проект
организации строительства (ПОС), а также другая документация в объеме, необходимом для
производства Работ на Объекте и утвержденная Заказчиком «в производство Работ».
Сметная часть – комплект смет (локальные сметы, объектные сметы и др.) на Работы,
выполняемые по Контракту;
1.49. «Рабочая комиссия» - комиссия по приемке от Подрядчика Заказчиком
законченного строительством Объекта с оформлением Акта приемки законченного
строительством Объекта (по форме КС-11);
1.50. «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» помесячное распределение по видам работ с учетом их объединения по принадлежности к
этапам в соответствии с технологией и сроками производства, сформированное по сметной
структуре затрат с применением соответствующего Тендерного коэффициента по каждому
виду работ (затрат);
1.51. «Регламенты Заказчика» - нормативно-технические документы (регламенты,
инструкции, положения и т.д.) Заказчика, Инвестора и ОАО «АК «Транснефть»,
устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой
продукции (работ, услуг) на объектах организаций системы «Транснефть»;
8
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
1.52. «Сезонные и прочие Работы, выполняемые после ввода Объекта в
эксплуатацию» - сезонные и прочие Работы и услуги, указанные в Приложении 2 «График
выполнения работ», не влияющие на эксплуатационные характеристики, надежность и
безопасность Объекта, которые по решению Заказчика могут быть выполнены после
оформления Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией
(КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф36);
1.53. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими
работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после
выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.54. «Срок выполнения Работ» - период времени, установленный Контрактом, в
течение которого Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные Контрактом, и
сдать их результат Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и
действующим законодательством Российской Федерации;
1.55. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36);
1.56. «Срок действия Контракта» - период времени с Даты вступления Контракта в
силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, включающий
обязательства Сторон в Гарантийный срок;
1.57. «Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик;
1.58. «Стационарный склад» – склад, на котором организовано хранение
номенклатуры МТР поставки Заказчика, необходимой для строительства Объекта.
Расстояние от стационарного склада хранения МТР поставки Заказчика до места
производства работ с их использованием не должно превышать расстояния,
предусмотренного ПОС;
1.59. «Строительная площадка» - пригодный для выполнения Работ в рамках
Контракта земельный участок, переданный Подрядчику на период выполнения Работ до
сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта приемочной
комиссией (КС-14) или Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом
Объекта (Ф-36);
1.60. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин,
механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления,
инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения
Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в
состав Объекта;
1.61. «Страховщик» - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления на основании лицензии
страховой деятельности;
9
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
1.62. «Строительный контроль» - процесс установления соответствия качества Работ и
услуг, а также Материалов и Оборудования установленным требованиям Рабочей
документации, Регламентов Заказчика и иных нормативно – технических документов;
1.63. «Субподрядчик» - любая организация, указанная Подрядчиком в Заявке на
участие в закупке и Приложении 5 к Контракту или привлеченная Подрядчиком по
предварительному письменному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части
Работ по Контракту;
1.64. «Тендерный коэффициент» - коэффициент, рассчитанный как отношение
стоимости, предложенной Победителем конкурса в соответствие с заявкой на участие
в закупке, к расчетной стоимости по Рабочей документации;
1.65. «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа
машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение
определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.66. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих
к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта),
определяемого качественно.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
СТАТЬЯ 2.
Предмет Контракта
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению в счет Контрактной цены Работ и услуг по строительству Объекта
11-КР-001-00019 «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в
соответствие с нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга,
основная и резервная нитки, Ду1000, 1930-1938км.» в соответствии с Контрактом и
Рабочей документацией, включая:

выполнение строительно-монтажных Работ, в том числе сооружение/демонтаж
Временных зданий и сооружений;

поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ
и услуг по Контракту (за исключением Материалов и Оборудования, входящих
в поставку Заказчика и указанных в Приложении 6);

хранение Материалов и Оборудования поставки Заказчика на собственных и/или
арендованных складах и площадках складирования;

вывозку на Объект от мест складирования Материалов и Оборудования поставки
Заказчика;

проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних
организаций.

приведение технического состояния конструкций дорог, задействованных
Подрядчиком в транспортных операциях строительства, к состоянию,
соответствующему началу строительства Объекта.
10
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»

проведение испытаний и пропуск диагностических приборов;

выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное
опробование согласно Рабочей документации;

формирование и предоставление Заказчику исполнительной документации;

устранение дефектов, допущенных Подрядчиком в ходе производства Работ;

выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их
целевым назначением на всей площади, представленных Заказчиком участков;

передача Подрядчиком рекультивированных на всей площади проведения Работ
участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с
оформлением Акта приема-передачи в порядке, установленном Основными
положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы;

сдачу Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта
(форма КС-11);

сдачу Объекта (совместно с Заказчиком) по Акту приемки законченного
строительством Объекта Приемочной комиссией (форма КС-14) или Акту приемки
в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) и
выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;

выполнение иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;

охрану Объекта (строительной площадки производства работ).
2.2. Для обеспечения поставки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а
также Материалов и Оборудования поставки Заказчика в части позиций, определенных в
Приложении 6 к Контракту (указание Подрядчика в качестве исполнителя работ в столбце
№ 9 Приложения 6), Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет
Контрактной цены следующих Работ и услуг:

аренда тупиков, складов, площадок на железной дороге на подачу и уборку
вагонов, платформ, контейнеров;

приемка от Грузоперевозчиков Материалов и Оборудования;

выгрузка, перевалка, складирование, хранение Материалов и Оборудования;

раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат собственникам в
порожнем состоянии с оформлением необходимых перевозочных документов;

транспортировка Материалов и Оборудования от железнодорожных станций
выгрузки до строительных площадок, площадок хранения, складов;

иных работ и услуг, необходимых для обеспечения поставки на Объект Материалов
и Оборудования поставки Подрядчика и поставки Заказчика.
11
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
2.3. Подрядчик в установленные Контрактом сроки и в пределах Контрактной цены
выполнит за свой риск, своими силами и силами согласованных Заказчиком Субподрядных
организаций, все Работы и услуги в объеме, определенном в пунктах 2.1 и 2.2 Контракта.
2.4. После окончания Работ Объект будет принадлежать на праве собственности
АО «Транснефть-Верхняя Волга».
СТАТЬЯ 3.
Контрактная цена
3.1. Контрактная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Подрядчику, составляет
72 165 049,62 руб. (Семьдесят два миллиона сто шестьдесят пять тысяч сорок девять рублей
62 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 11 008 227,91 руб. (Одиннадцать миллионов
восемь тысяч двести двадцать семь рублей 91 копейка).
3.2. Контрактная цена сформирована с учетом сроков выполнения Работ,
определенных Контрактом.
3.3. Контрактная цена не включает стоимость Материалов и Оборудования поставки
Заказчика, указанных в Приложении 6 «График поставки Материалов и Оборудования
Заказчиком».
3.4. В Контрактную цену включены причитающиеся Подрядчику вознаграждение и
стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ и услуг, указанных в
пунктах 2.1 и 2.2 Контракта и выполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с
Контрактом.
3.5. Контрактная цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по
уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении настоящего Контракта. Подрядчик
является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Размер Контрактной цены может быть изменен в ходе исполнения Контракта в
порядке, оговоренном в Статье 23 Контракта.
3.7. Договоры с субподрядными организациями их формы и условия являются
исключительной прерогативой Подрядчика, какие-либо претензии со стороны субподрядных
организаций к Заказчику не принимаются.
СТАТЬЯ 4.
Порядок и условия платежей
4.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик перечисляет Подрядчику аванс
в размере 30% (тридцати процентов) от Контрактной цены, что составляет 21 649 514,89
руб. (Двадцать один миллион шестьсот сорок девять тысяч пятьсот четырнадцать рублей 89
копеек), в том числе НДС (18%) 3 302 468,37 руб. (Три миллиона триста две тысячи
четыреста шестьдесят восемь рублей 37 копеек), в течение 30 (Тридцати) календарных дней
с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов (но не ранее 27-го
числа месяца оплаты и не ранее 45 (Сорока пяти) дней до начала производства Работ по
Контракту):

счета на оплату на сумму аванса в соответствии с Приложением 1 «Распределение
Контрактной цены и График объемов финансирования»;
12
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный
счет аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.
4.2. Подрядчик вправе при заключении Контракта полностью отказаться от
авансирования по настоящему Контракту, направив соответствующее обращение
Заказчику. Подрядчик также вправе в процессе исполнения Контракта полностью отказаться
от авансирования по настоящему Контракту, о чем Стороны на основании письменного
обращения Подрядчика вносят соответствующие изменения в Контракт путем подписания
Дополнительного соглашения к Контракту.
4.2.1. Подрядчик вправе при заключении и в процессе исполнения Контракта
уменьшить размер авансирования по Контракту, о чем Стороны на основании письменного
обращения Подрядчика вносят соответствующие изменения в Контракт путем подписания
Дополнительного соглашения к Контракту.
4.2.2. Заказчик вправе на основании письменного обращения Подрядчика принять
решение о выплате Подрядчику дополнительного аванса с учетом, что общая сумма
перечисляемых Подрядчику авансов не должна превышать 50% (Пятьдесят процентов) от
Контрактной цены и при условии, что с учетом выплаты дополнительного аванса общая
сумма незасчитанного аванса будет составлять не более 30% (Тридцать процентов) от
Контрактной цены.
4.3. Сумма аванса засчитывается Сторонами ежемесячно в соответствии
с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» с
учетом следующего:
 начало засчитывания выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ
производится с первого месяца выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2
«График выполнения работ»;
 засчитывание 100% выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ
производится не позднее 2 (Двух) месяцев до завершения Работ по Контракту согласно
Приложению 2 «График выполнения работ», при условии, что Работы по Контракту
выполняются более 2 (Двух) месяцев.
4.4. Погашение аванса за текущий месяц производится датой подписания справки по
форме КС-3 (товарной накладной ТОРГ-12) на сумму, указанную в разделе
«Финансирование» Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов
финансирования» в соответствующем периоде. Если сумма, указанная в справке по форме
КС-3 (товарной накладной ТОРГ-12), меньше чем сумма, указанная в разделе
«Финансирование» Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов
финансирования», то погашение аванса производится на всю сумму, указанную в справке
по форме КС-3 (товарной накладной ТОРГ-12), а остаток незасчитанного аванса подлежит
удержанию в следующем месяце.
4.5. Оплата стоимости выполненных Работ, поставленных Материалов и
Оборудования, производится Заказчиком в пользу Подрядчика с учетом засчитанной суммы
аванса в порядке, указанном в пунктах 4.3 и 4.4 Контракта. В случае, если Сторонами
13
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
согласован отказ Подрядчика от аванса, оплата стоимости выполненных Работ,
поставленных Материалов и Оборудования, производится Заказчиком в пользу Подрядчика
без засчитывания аванса.
По выполненным Работам, поставленным Материалам, Оборудованию Стороны
ежемесячно составляют Соглашение об определении Работ (поставок материалов), в счет
которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в
т.ч. реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление авансовых платежей),
которые были засчитаны в счет оплаты выполненных Работ, поставленных Материалов,
Оборудования, реквизитов договора (спецификации), первичного учетного документа,
которым были оформлены выполнение Работ или поставка Материалов, Оборудования,
стоимости выполненных Работ, поставленных Материалов, Оборудования. Форма указанного
соглашения является Приложением 27 к Контракту.
4.6. Исполнение всех денежных обязательств Заказчика перед Подрядчиком по
Контракту осуществляется при условии предоставления Подрядчиком копий заключенных
договоров страхования в соответствии со Статьей 26 Контракта и документов,
подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договорами страхования.
4.7.
Подрядчик
обязан
возвратить
Заказчику
незасчитанный
аванс
(за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ) в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты завершения Работ на объекте (по Приложению 2 «График
выполнения работ») и/или в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты расторжения Контракта
и/или с даты получения письменного требования Заказчика в соответствии со Статьей 31
Контракта.
4.8. Заказчик вправе в счет оплаты за выполненные Работы в соответствии со
Статьей 4 Контракта осуществлять платежи в соответствии с распорядительными письмами
Подрядчика, составленными по типовой форме, указанной в Приложении 19
«Распорядительное письмо на перечисление денежных средств третьим лицам (Типовая
форма)». Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить оригиналы
распорядительных писем в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения
соответствующего письменного запроса Заказчика.
4.9. Опережение Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в Приложении 2
«График выполнения работ» не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика
оплачивать выполненные Работы сверх объема финансирования, установленного в
Приложении 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в
отчетном месяце.
4.10. Оплата выполненных согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и
принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих
дней (но не ранее 27-го числа месяца оплаты по Объекту программы ТПР и КР), следующих
за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании
подписанных уполномоченными представителями Сторон:

Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) (Приложение 16);
14
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»

Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, при этом
выполненные Работы должны быть подтверждены Организацией по строительному
контролю, а Акт о приемке выполненных работ – принят (подписан) полномочным
сотрудником/работником Представителя Заказчика;

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3);

Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика за
отчетный месяц (Приложение 9);

Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и
демонтаже основных средств (форма М-35 (Приложение 15));

Реестра смонтированного Оборудования поставки Заказчика (Приложение 10);

Реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика (Приложение 11);

Ведомости Оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Приложение 12).
4.11. Оплата поставленного Подрядчиком Оборудования, не требующего монтажа,
материалов и оборудования, передаваемых в резерв, согласно Приложению 8
«Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ),
материалов и оборудования, передаваемых в резерв» осуществляется Заказчиком в течение
30 (Тридцати) рабочих дней (но не ранее 27-го числа месяца оплаты по Объекту программы
ТПР и КР), следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, счетафактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными
представителями Сторон:

Товарной накладной» (форма ТОРГ-12);

Ведомости учета поставленных Подрядчиком оборудования, не требующего
монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв, за
отчетный месяц (Приложение 13).
4.12. Заказчик оплачивает последний платеж за выполненные Подрядчиком Работы в
течение 30 (тридцати) рабочих дней (но не ранее 27-го числа месяца оплаты по Объекту
программы ТПР и КР) с даты предоставления Заказчику Подрядчиком копий заключенных
договоров страхования в соответствии со Статьей 26 Контракта, документов,
подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договорами страхования и
подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов по Контракту.
Стороны договорились, что обязательство Заказчика по перечислению. Последнего
платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика вернуть Заказчику
давальческие Материалы в установленный срок (пункт 7.17 Контракта). В случае
неисполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчик вправе приостановить
перечисление платежа в размере стоимости невозвращенных давальческих Материалов до
даты их передачи Заказчику и/или их реализации Подрядчику в соответствии с пунктом 7.17
Контракта.
15
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
4.13. Датой платежа по настоящему Контракту является дата отметки банка на
платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно
несут все расходы, связанные с платежами.
4.14. Подрядчик обязан ежегодно до окончания срока действия Контракта оформлять
и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Контракту по состоянию на 31
марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Контракта направляется Подрядчиком
Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по
Контракту.
При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием
задолженности Подрядчика по полученным, но не засчитанным в счет выполненных Работ,
поставленных Материалов, Оборудования авансам, а также с отдельным указанием
задолженности Заказчика за выполненные, но не оплаченные Работы, поставленные
Материалы, Оборудование.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан
подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику
4.15. Заказчик в расчетно-платежном документе на оплату поставленных материалов,
Оборудования, выполненных Работ, оказанных услуг указывает точные реквизиты счета
Подрядчика на оплату поставленных материалов, Оборудования, выполненных Работ,
оказанных услуг.
СТАТЬЯ 5.
Сроки и порядок выполнения Работ
5.1. Работы, предусмотренные
Контрактом по Объекту, должны быть начаты
Подрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и полностью
завершены не позднее 01 июня 2015г.
5.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить
основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за
исключением случаев, оговоренных в пунктах 5.3, 5.6 и Статьях 24, 29 Контракта.
5.3. В случае, если задержка выполнения Подрядчиком Работ по Контракту вызвана
причинами, зависящими от Заказчика, в том числе в части обязательств Заказчика по
предоставлению Подрядчику документации, состав которой определен в Приложении 22
«Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику для разработки ППР»,
задержки передачи Заказчиком документов, необходимых для производства работ в
соответствии с «Графиком передачи документации Заказчиком Подрядчику для производства
работ» (Приложение 24), а также задержки поставки Материалов и Оборудования,
относящихся к поставке Заказчика в соответствии с Приложением 6 «График поставки
Материалов и Оборудования Заказчиком» (при условии исполнения Подрядчиком
требований Статьи 24 Контракта), сроки выполнения работ по Контракту корректируются
соразмерно времени произошедшей задержки. Изменение сроков выполнения работ
оформляется подписанием Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к
Контракту.
16
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о невозможности своевременного
выполнения работ в установленный срок из-за обстоятельств, указанных в настоящем
пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь заключения Дополнительного соглашения,
устанавливающего новые сроки выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или
им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4. Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика пересмотреть сроки
производства работ по отдельным этапам (видам) Работ без изменения Срока завершения
Работ по Контракту, определенного в пункте 5.1 Контракта, и без увеличения Контрактной
цены. В случае пересмотра сроков производства работ по отдельным этапам (видам) Работ
Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Контракту.
5.5. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных Работ
Подрядчик приступает к выполнению таких Работ после подписания Заказчиком
соответствующего Дополнительного соглашения к Контракту. До подписания
Дополнительного соглашения Сторонами Подрядчик вправе приступить к выполнению
дополнительных Работ только при условии получения от Заказчика письменного уведомления
с подтверждением необходимости их производства и предварительным согласованием
стоимости Работ. Приемка выполненных дополнительных Работ производится после
подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.
5.6. Заказчик вправе принять решение о вводе Объекта в эксплуатацию с
оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией
(форма КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом
Объекта (форма Ф-36) с переносом на более поздний период сроков выполнения
Подрядчиком отдельных Сезонных и прочих Работ, не влияющих на эксплуатационные
характеристики, надежность и безопасность Объекта. В случае принятия Заказчиком
указанного решения Стороны оформляют Дополнительное соглашение к Контракту о
внесении соответствующих изменений в Приложение 1 «Распределение Контрактной цены и
График объемов финансирования» и Приложение 2 «График выполнения Работ». Сдачаприемка Работ, выполняемых поcле ввода Объекта в эксплуатацию, осуществляется по
«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), Акту о приемке выполненных работ
(форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) и Акта
приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
5.7. Не позднее 25 числа месяца, предшествующего началу производства работ,
Стороны подписывают уточненный график производства работ, составленный с учетом
остановок нефтепровода и снижением режимов работы.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
СТАТЬЯ 6.
Принятие Подрядчиком условий Контракта
6.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Контракту в
соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
6.2. Подрядчик до подписания настоящего Контракта в полном объеме получил всю
документацию, указанную в Приложении 22 «Перечень документации, передаваемой
17
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Заказчиком Подрядчику для разработки ППР», в том числе Рабочую документацию по
Объекту.
6.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен
со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы,
риск и трудности выполнения Работ.
6.4. Подрядчик изучил все материалы Рабочей документации, Контракта, Регламенты
Заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на
сроки, стоимость и качество Работ. Никакая другая работа Подрядчика не является
приоритетной в ущерб Работам по Контракту.
6.5. Подрядчик принимает сформированную Заказчиком редакцию Приложения 1 к
Контракту «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования».
СТАТЬЯ 7.
Обязательства Подрядчика
В счет Контрактной цены, указанной в Статье 3 Контракта, Подрядчик:
7.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Контракта, в
соответствии с Приложением 3 «Перечень Рабочей документации», Приложением 8
«Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ),
материалов и оборудования, передаваемых в резерв», Приложением 2 «График выполнения
работ», Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов
финансирования», сформированных в соответствии с условиями Контракта, требованиями
Регламентов Заказчика, в том числе с требованиями Порядка формирования перечня работ
для распределения контрактной цены к контрактам на выполнение строительно-монтажных
работ по объектам инвестиционных проектов и объектам программ технического
перевооружения, капитального ремонта магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов
организаций системы «Транснефть» (ОР-91.010.20-КТН-277-10), а также требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые
отклонения от Рабочей документации, требований Регламентов Заказчика, в том числе не
влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
7.2. Подрядчик самостоятельно, в рамках отдельного договора, обеспечивает
получение необходимых для выполнения работ действующих нормативно-технических
документов ОАО «АК «Транснефть» в организации, которой переданы права на
распространение
нормативно-технических
документов
ОАО
«АК
«Транснефть».
Реестродержателем нормативно-технической базы ОАО «АК «Транснефть» является
ООО «НИИ ТНН» (115419 г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9 строение 5,
www.niitnn.ru).
7.3. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации.
7.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в
силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с
18
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Заказчиком хода выполнения Работ, поставки Материалов и Оборудования поставки
Подрядчика на Объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В
уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика
должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении
Представителей.
В случае изменений в составе Представителей, Подрядчик обязан в течение одного
дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях с приложением подтверждающих
документов.
7.5. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке,
оговоренном в Статье 13 Контракта, Проект производства Работ (ППР) с указанием
очередности и сроков их выполнения. Подрядчик разрабатывает ППР в соответствии с
действующими нормативными документами, включая Регламенты Заказчика.
7.6. Начинает производство строительно-монтажных Работ на Объекте в сроки,
согласованные в Контракте, письменно уведомив о начале Работ Заказчика.
7.7. Ежемесячно в срок до 24 (Двадцать четвертого) числа текущего месяца
разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:
7.7.1. Месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц по форме
Приложения 4;
7.7.2. График поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком на следующий
месяц по форме Приложения 7.
7.8. Представляет Заказчику:
7.8.1. Ежесуточно не позднее 16:00 часов (местного времени) информацию о ходе
выполнения Работ в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения работ,
подписанную ответственным Представителем в письменном и электронном виде. По
письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том
числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и
Оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым
Подрядчиком Работам;
7.8.2. По запросу Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней разрабатывает и
предоставляет мероприятия, графики производства строительно-монтажных работ и графики
поставок Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также обеспечивает
предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух)
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
7.9. В соответствии с Проектом организации строительства обеспечивает в счет
Контрактной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и
коммуникаций, требуемых для выполнения Работ и услуг, их содержание и ремонт.
19
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
7.10. В счет Контрактной цены своими силами и средствами обеспечивает
сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для
выполнения Работ и услуг, размещение Персонала Подрядчика и Представителей Заказчика
по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
соответствии с требованиями и письменными указаниями Заказчика о количестве и местах
размещения Штабов или Строительных участков Заказчика согласно Приложению 17
«Требования к помещениям, предоставляемым Подрядчиком Заказчику на Строительной
площадке», а также круглосуточно предоставляет доступ Представителям Заказчика на
Объекте к технологической связи Подрядчика.
7.11. В случае необходимости производства работ по вырубке леса Подрядчик обязан
выполнить данные работы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, обеспечить сохранность вырубленной древесины до момента ее реализации
территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, при этом оформление разрешительных документов на право вырубки леса в
обязанности Подрядчика не входит.
7.12. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих
Регламентов Заказчика и нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную
документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке
Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке
выполненных работ.
7.13. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами
правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных
дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости
получает в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на
перемещение негабаритных и опасных грузов.
7.14. В счет Контрактной цены своими силами и средствами строит инженерные
сооружения, обеспечивающие безопасность переездов в соответствии с Проектом
организации строительства, а также приводит техническое состояние конструкций дорог,
задействованных Подрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию
соответствующему началу строительства Объекта, отраженному в соответствующих актах и
приложениях к ним.
7.15. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ собственными
силами и в счет Контрактной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора
с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи
за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов
образующихся в результате производственной деятельности.
20
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
7.16. По завершении Работ в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за
датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной
комиссией (форма КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным
ремонтом Объекта (форма Ф-36), вывозит со Строительной площадки все собственное
оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по
согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и
оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем
экологическим требованиям и санитарным нормам.
7.17. В срок не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты завершения
Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией направляет
Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных, пусконаладочных работ на Объекте. В течение указанных 15 (Пятнадцати) рабочих дней
Подрядчик обязан вернуть Заказчику неиспользованные давальческие материалы с
оформлением Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика
(Приложение 9), Реестра смонтированного оборудования поставки Заказчика (Приложение
10) и накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15, указанная в Приложении 34)
с пометкой «давальческие» (при этом неиспользованные давальческие материалы
возвращаются по месту их получения от Заказчика, если иное дополнительно не определено
Сторонами). В случае не возврата неиспользованных давальческих материалов в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
окончания установленного срока для возврата неиспользованных давальческих материалов
возместить Заказчику стоимость утраченных материалов по фактической учетной стоимости,
сформировавшейся у Заказчика, с оформлением соглашения о возмещении убытков.
7.18. Оформляет и передает Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней,
следующих за датой окончания испытаний/пуско-наладочных работ каждого узла/части
Объекта и/или Объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания/сдачиприемки пуско-наладочных работ по установленной СНиП форме.
7.19. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за
свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия
Контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств по Контракту, действий третьих лиц (за исключением действий
третьих лиц, возникших в Гарантийный срок).
7.20. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные
материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Контракту) в строгом
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.21. В течение Гарантийного срока несет ответственность за поставленные и
установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из
строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации,
производит их замену своими силами и в счет Контрактной цены в течение срока,
согласованного Заказчиком.
21
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
7.22. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами
Ростехнадзора, своевременное ведение и хранение Исполнительной документации по
Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, Организациям,
осуществляющим Авторский надзор и Строительный контроль, для контроля всю текущую
Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и
иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
7.23. Предъявляет Организации по строительному контролю законченные
технологические операции предшествующего технологического этапа и получает
разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического
этапа.
Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций
последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного
Организацией по строительному контролю.
7.24. Производит все Работы только в пределах строительной площадки. В случае
самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким
участкам, в том числе выполнение строительно-монтажных работ на таких участках,
Подрядчик за свой счет обеспечивает удовлетворение требований собственников,
землепользователей, землевладельцев, арендаторов об оплате за пользование земельными
участками, возмещение причиненных убытков и упущенной выгоды.
7.25. Обязуется проводить мероприятия по сохранению земельного участка,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
7.26. До начала строительства получает от Заказчика согласованную с местными
органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему
перевозки механизмов, Материалов и Оборудования.
7.27. Обеспечивает доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни
Представителям Заказчика, представителям надзорных органов.
7.28. Приемо-сдаточная документация формируется Подрядчиком с соблюдением
требований нормативной документации и требований к формированию приемо-сдаточной
документации на объектах ОАО «АК «Транснефть» (ОР-91.010.30-КТН-266-10) в виде
прошитых, пронумерованных и скрепленных его печатью книг.
7.29. В срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала работы Рабочей Комиссии на
Объекте предоставляет Представителю Заказчика (Организации по строительному контролю)
1 (Один) экземпляр (оригинал) (помимо комплекта, оговоренного в пункте 7.12 Контракта)
Исполнительной документации для проверки и получает заключение о правильности
оформления и комплектности в объеме, соответствующем действующим нормативным
документам Российской Федерации и Регламентам Заказчика.
7.30. Подрядчик обязан в процессе выполнения Работ оформлять в двух экземплярах
следующие документы, один подлинный экземпляр которых ежемесячно в срок до 25 числа
каждого месяца передается Заказчику:
22
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
 акты о результатах проверки изделий на соответствие технической документации с
приложением оригиналов паспортов и сертификатов на изделия;
 акты освидетельствования скрытых работ с исполнительными схемами;
 акты испытаний;
 заключения неразрушающего контроля с радиографическими плёнками;
 схемы раскладки труб.
7.31. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.
7.32. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке
Материалов и Оборудования поставки Заказчика и Подрядчика, в том числе поставленных
Заказчиком, но ставших невостребованными при внесении корректировок в Рабочую
документацию (исключение из Рабочей документации, изменение технических
характеристик Материалов и/или Оборудования), Строительной техники и расходных
материалов в течение Срока выполнения Работ по Контракту до сдачи Объекта по Акту
приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14) или
Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36).
7.33. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в
целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей
среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный Персонал
Подрядчика, обученный по вопросам охраны труда.
7.34. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной
безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности
дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации
законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего Срока
действия Контракта.
7.35. Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от
лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами
Подрядчика и Регламентами Заказчика, в том числе по всем вопросам, связанным с
охраной труда и охраной окружающей среды.
7.36. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и
Оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований
к охране окружающей среды и безопасности строительных работ за исключением случаев,
когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при их приемке.
7.37. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и
происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Контракта, включая, но не
ограничиваясь:

авариях (в течение 2 (Двух) часов);

в течение суток - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести
по форме 1 «Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном
23
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
случае, несчастном случае со смертельным исходом) Приложения № 1 к
Постановлению Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от
24.10.2002 г. № 73 «Положение о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве», а в течение недели после окончания
расследования предоставлять копии материалов специального расследования
несчастных случаев;

хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех)
часов);

арестах и/или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах,
влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы
власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающихся Объекта и
взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Контракту (в течение 24
(Двадцати четырех) часов);

иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации
(СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).
7.38. Устраняет по поручению Заказчика и за его счет на основании заключенного
Дополнительного соглашения к Контракту дефекты и недостатки, за которые Подрядчик не
несет ответственности, по согласованным Сторонами стоимости и срокам устранения
дефектов и недостатков.
7.39. Обеспечивает страхование Объекта и ответственности в соответствии со Статьей
26 Контракта.
7.40. Подрядчик обязан обеспечить проведение производственного экологического
мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию
выполняемых строительно-монтажных работ решениям в Рабочей документации согласно
действующему законодательству Российской Федерации, за исключением мониторинга
водного объекта, на который получено решение о предоставлении в пользование водного
объекта согласно пункту 2 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации.
7.41. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую и
иную культурную ценность Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
По объектам, представляющим археологическую ценность, Подрядчик обязан в счет
Контрактной цены выполнить все действия в соответствии с Рабочей документацией,
Контрактом и гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе привлечь
субподрядные организации с лицензиями, иными разрешающими документами на право
производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность, а также
оплатить все сборы, неразрывно связанные с оформлением и проведением Работ.
7.42. В случае принятия компетентным органом управления Подрядчика либо другим
лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том
24
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
числе соответствующим судом) решения о ликвидации Подрядчика, то Подрядчик обязан в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия такого решения передать Заказчику
все права и обязанности выгодоприобретателя по Договору страхования Объекта.
7.43. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незасчитанный аванс (за
невыполненные Подрядчиком и/или не принятые Заказчиком объемы работ) в течение
3 (Трех) рабочих дней с даты получения Подрядчиком в соответствии со Статьей 31
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке либо с
даты расторжения Контракта по Соглашению Сторон, либо по иным основаниям.
7.44. Подрядчик обязан обеспечить строгое соблюдение Персоналом Подрядчика
требований действующей на Объекте Заказчика Инструкции о пропускном и
внутриобъектовом режимах, разработанной в соответствии с Руководством по организации
охраны объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» (РД-13.310.00-КТН026-09).
7.45. Для оформления пропусков и определения порядка допуска на
эксплуатирующиеся Объекты и в охранную зону действующих нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и инженерных коммуникаций Подрядчик обязан:

не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до начала выполнения Работ
представить Заказчику списки Персонала Подрядчика с копиями удостоверений
личности (паспортов), разрешениями на привлечение иностранных рабочих,
копиями миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на
территории субъектов Российской Федерации для иностранных рабочих, а также
указать сроки и время выполнения Работ;

при выполнении работ более 3 (Трех) месяцев, дополнительно представить
фотографию на каждого работника размером 3х4 для оформления временного
пропуска с фотографией;

не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала выполнения Работ представить
Заказчику перечень автотракторной техники с указанием ее регистрационных
номеров, оборудования и инструмента, используемых Подрядчиком в ходе работ.
В рабочие дни обеспечить прибытие Персонала Подрядчика на КПП Объекта за
30 (Тридцать) минут до начала рабочей смены для осуществления охраной процедуры
допуска на Объект установленным порядком.
При возникновении необходимости проведения работ в нерабочее время или
выходные дни, если это не оговорено заранее, не позднее 12 (Двенадцати) часов дня,
предшествующего дню проведения работ, Заказчику подается заявка с указанием времени
начала и окончания работ и списка Персонала Подрядчика, которые будут осуществлять
Работы.
Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до начала Работ на Объекте Подрядчик
направляет свой персонал на Объект для ознакомления с действующей на нем Инструкцией
о пропускном и внутриобъектовом режиме - под роспись.
25
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Заказчик обязан ознакомить Персонал Подрядчика с особенностями пропускного и
внутриобъектового режимов, проверить их знание перед допуском на Объект.
Работник Подрядной организации, допустивший нарушение Инструкции о пропускном
и внутриобъектовом режимах, не допускается на Объект до принятия к нему мер
воздействия со Стороны Подрядчика.
7.46. В течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления
Контракта в силу, Подрядчик предоставляет Заказчику отгрузочные реквизиты для доставки
Материалов и Оборудования поставки Заказчика, а также копии заключенных Подрядчиком
договоров (включая приложения и дополнительные соглашения) на приемку, перевалку,
хранение и доставку Материалов и Оборудования. В течение срока выполнения Работ и услуг
на Объекте Подрядчик обязан, по письменному запросу Заказчика, в течение 3 (Трех)
рабочих дней, следующих за датой получения (вручения) такого запроса, представлять
Заказчику копии заключенных Подрядчиком дополнительных договоров (включая
приложения и дополнительные соглашения) на приемку, перевалку, хранение и доставку
Материалов и Оборудования.
7.47. До начала производства соответствующих работ согласно Приложению 2
«График выполнения работ» Подрядчик направляет к Заказчику уполномоченных
представителей для получения документов, указанных в пункте 8.3 Контракта.
7.48. Подрядчик в счет Контрактной цены обеспечивает разработку Конструкторской
документации на Материалы и Оборудование, определенные Рабочей документацией и
поставляемые Подрядчиком, и обеспечивает ее согласование с Заказчиком.
7.49. В случае предъявления Заказчику привлеченными им организациями,
осуществляющими Строительный контроль за производством подводно-технических работ и
внутритрубную диагностику трубопровода требований по оплате простоя бригад
специалистов, произошедшего по причинам, зависящим от действий (бездействий)
Подрядчика,
Подрядчик
компенсирует
Заказчику
предъявленную
указанными
организациями сумму за простой бригад. Каждый случай простоя оформляется актом,
подписываемым Заказчиком, Подрядчиком и организациями, осуществляющими
Строительный контроль за производством подводно-технических работ и внутритрубную
диагностику трубопровода, в котором указываются причины возникновения простоя.
7.50. Подрядчик обязан соблюдать требования Федерального закона Российской
Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса».
7.51. Подрядчик обязуется при проведении земляных работ на объектах ОСТ в
охранной зоне магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов применять
экскаваторы и бульдозеры, оснащенные системами видеофиксации рабочей зоны,
отвечающими требованиям нормативных документов, действующих в организациях системы
«Транснефть».
26
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
СТАТЬЯ 8.
Обязательства Заказчика
По Контракту Заказчик:
8.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке,
предусмотренном Статьей 4 Контракта, а также производит иные платежи, предусмотренные
Контрактом и/или Дополнительными соглашениями к нему.
8.2. На основании переданной Подрядчику утвержденной «в производство работ»
сметной части Рабочей документации по Объекту и Графика производства работ
(Приложение 2) формирует Приложение 1 «Распределение Контрактной цены и График
объемов финансирования».
8.3. До начала производства соответствующих работ Подрядчиком согласно
Приложению 2 «График выполнения Работ», обеспечивает передачу Подрядчику
необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а
именно:
 геодезическую разбивочную основу;
 об отводе земельных участков под строительство, включая площадки под выгрузку,
складирование Материалов и Оборудования в соответствии с Рабочей документацией;
 разрешение на строительство;
 согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;
 технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям
на период выполнения Работ;
 копии действующих нормативно-технических документов Заказчика и Инвестора,
отраслевых сметных нормативов, используемых при разработке сметной части Рабочей
документации по Объекту, а также реестра нормативно-технических документов ОАО «АК
«Транснефть», необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком Контракта.
8.4. Оформляет допуск на работы на Объекте, осуществляет координацию Работ,
контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.
8.5. До подписания Контракта передает Подрядчику документацию, указанную в
Приложении 22 «Перечень документации, передаваемой Заказчиком для разработки ППР», в
том числе Рабочую документацию. Перечень переданной Рабочей документации
указывается в Приложении 3 к Контракту.
8.6. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала производства работ Подрядчиком
согласно Приложению 2 «График выполнения Работ», передает Строительную площадку по
Акту готовности и передачи объекта для производства работ.
8.7. Обеспечивает проведение вводного и первичного инструктажей по месту
производства Работ на Объекте с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на
рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа».
27
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
8.8. Ведет претензионную работу, связанную с несоответствием принятых
Подрядчиком от Грузоперевозчика Материалов и Оборудования поставки Заказчика
(Приложение 6) сопроводительным документам.
8.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в
силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте,
а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об Организациях,
осуществляющих Авторский и Строительный контроль за производством Работ на Объекте. В
уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок
полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
8.10. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, Оборудования, не
требующего монтажа, Материалов и Оборудования, передаваемых в резерв, а также
приемку законченного строительством Объекта.
8.11. Подготавливает и представляет Приемочной комиссии всю необходимую
документацию в соответствии со СНиП 3.01.04-87 и Регламентами Заказчика.
8.12. Исполняет свои обязанности по поставке Материалов и Оборудования в сроки
согласно Приложению 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком».
8.13. Заказчик осуществляет информационно-диспетчерское сопровождение по
поставке трубы, фасонных изделий, Материалов и Оборудования поставки Заказчика, на
всех этапах производства/изготовления и поставки Грузоперевозчиками, в том числе с
предоставлением Подрядчику:

информации о промежуточной готовности трубы, фасонных изделий, прочих
Материалов и Оборудования поставки Заказчика;

сведений о фактической дате отгрузки трубы, фасонных изделий, прочих
Материалов и Оборудования поставки Заказчика.
Информация предоставляется Заказчиком Подрядчику в электронном виде с
периодичностью два раза в неделю (первый и четвертый дни недели) на письменно
указанный Подрядчиком электронный адрес.
8.14. Организует проведение строительного контроля и авторского надзора.
8.15. Заказчик обязан принять и оплатить все затраты по переадресации
вагонов/платформ при перевозке Материалов и Оборудования поставки Заказчика по
железным дорогам Российской Федерации, необходимость в которой возникла у Заказчика,
при этом Подрядчик оплачивает затраты по переадресации вагонов/платформ,
необходимость в которой возникла у Подрядчика.
8.16. По позициям Материалов и Оборудования поставки Заказчика, определенным в
Приложении 6 к Контракту (указание Заказчика в качестве исполнителя работ в столбце № 9
Приложения 6), Заказчик собственными силами и за свой счет выполняет следующие
Работы и услуги:
28
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»

оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами
складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов,
платформ, контейнеров; с владельцами транспортных компаний на
транспортировку Материалов и Оборудования от железнодорожных станций
выгрузки до прирельсовых складов; с владельцами площадок складирования и
складских помещений на перевалку, складирование и ответственное хранение
Материалов и Оборудования;

выгрузку, складирование, хранение Материалов и Оборудования на прирельсовых
складах, а также уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от
мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с
последующей утилизацией;

раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат в порожнем состоянии с
оформлением перевозочных документов согласно инструкционным письмам
собственников вагонов согласно Устава железнодорожного транспорта
Российской Федерации и правил перевозок грузов в Российской Федерации;

иные работы и услуги, необходимые для обеспечения поставки на Объект
Материалов и Оборудования.
8.17. Заказчик в течение 3 (Трех) календарных дней выдает по требованию
Подрядчика доверенность на право получения Материалов и Оборудования, входящих в
поставку Заказчика, с указанием перечня получаемых Подрядчиком Материалов и
Оборудования и срока действия доверенности.
8.18. За 10 (Десять) календарных дней до сооружения Временных зданий и
сооружений, необходимых для размещения Представителей Заказчика согласно
Приложению 17 «Требования к помещениям, предоставляемым Подрядчиком Заказчику на
Строительной площадке», письменно сообщает Подрядчику о количестве и местах
размещения Штабов или Строительных участков Заказчика.
8.19. До начала строительства обеспечивает Подрядчика согласованную с местными
органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему
перевозки механизмов, Материалов и Оборудования.
8.20. До начала строительства обеспечивает Подрядчика разрешительной
документации на получение водного объекта в пользование и выполнение компенсационных
мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов.
8.21. Получает решение о предоставлении водного объекта в пользование согласно
п.2.ст.11 Водного кодекса Российской Федерации.
8.22. Производит компенсационные мероприятия по воспроизводству водных
биоресурсов (оплата за воспроизводство рыбных запасов).
8.23. Каждая Сторона согласна на раскрытие другой Стороной информации о цепочке
собственников
каждой
Стороны,
включая
бенефициаров
(в
том
числе
конечных
собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в
29
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
исполнительные
органы
каждой
Стороны,
включая
соответствующие
сведения
о
юридических лицах и персональные данные физических лиц (наименование, ИНН, ОГРН,
ФИО, серия и № документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации единоличного
исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, собственников
(включая бенефициаров) - физических лиц), а также о номере и дате заключения договора,
его предмете, цене, сроке действия, иных существенных условиях (форма для раскрытия
информации размещена в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip)
путем предоставления указанной информации и подтверждающих ее документов в органы
государственной власти. Каждая Сторона подтверждает, что необходимое согласие
соответствующих лиц на раскрытие их персональных данных в порядке и объеме,
предусмотренном настоящим пунктом, каждой стороной получено (будет получено).
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
СТАТЬЯ 9.
Поставка Материалов и Оборудования
9.1. Подрядчик в счет Контрактной цены поставляет на строительную площадку все
Материалы и Оборудование, необходимые для выполнения Работ и услуг по Контракту (за
исключением Материалов и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в
Приложении 6). Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть
сертифицированы и входить в состав «Реестра основных видов продукции, закупаемой ОАО
«АК «Транснефть» («Реестр ОВП»). Поставка Подрядчиком технологически сложных
конструкций, Оборудования и Материалов (в том числе: запорной арматуры, сборных
металлических конструкций и т.д.) не входящих по номенклатуре в «Реестр ОВП»,
согласовывается с Заказчиком в обязательном порядке. Реестр основных видов продукции,
закупаемой ОАО «АК «Транснефть», предоставляется Заказчиком Подрядчику после
поступления письменного запроса от Подрядчика.
9.2. Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком
Заводы-изготовители Материалов и Оборудования, а также тип и марку технологически
сложных конструкций, оборудования и материалов в том числе, Запорной арматуры,
сборных металлических конструкций и т.д. Кроме того, Подрядчик обязуется не менее чем за
15 (Пятнадцать) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить
Заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей для возможности
осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых Материалов и Оборудования
на Заводах-изготовителях.
9.3. Подрядчик своими силами и в счет Контрактной цены для обеспечения поставки
Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также Материалов и Оборудования
поставки
Заказчика
в
части
позиций,
определенных
в
Приложении
6
к Контракту (указание Подрядчика в качестве исполнителя работ в столбце № 9 Приложения
6), производит:
30
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»

оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами
складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов,
платформ, контейнеров; с владельцами транспортных компаний на
транспортировку Материалов и Оборудования от железнодорожных станций
выгрузки до строительных площадок и площадок хранения, складов; с владельцами
портов, площадок складирования и складских помещений на перевалку,
складирование и ответственное хранение Материалов и Оборудования;

приемку от Грузоперевозчиков Материалов и Оборудования. В случае
установления несоответствия груза данным, указанным в перевозочных
документах, Подрядчик обязан принять груз на ответственное хранение, а также
по Материалам и Оборудованию поставки Заказчика оформить и предоставить
Заказчику для ведения претензионной работы, все необходимые документы,
подтверждающие данные обстоятельства в соответствии с транспортным
законодательством. Непредставление данных документов в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента установления несоответствия Заказчику лишает
Подрядчика права ссылаться на несоответствие принятых от Грузоперевозчика
Материалов и Оборудования поставки Заказчика (по наименованию, массе,
комплектности и т.д.);

выгрузку, складирование, хранение Материалов и Оборудования, а также уборку
(очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных
средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией в
соответствии с условиями пункта 7.15 Контракта;

раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат в порожнем состоянии с
оформлением перевозочных документов согласно инструкционным письмам
собственников вагонов, согласно Устава железнодорожного транспорта
Российской Федерации и правил перевозок грузов в Российской Федерации.

обеспечивает Грузоперевозчиков необходимыми материалами для крепления и
складирования Материалов и Оборудования;

иные работы и услуги, необходимые для обеспечения поставки на Объект
Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и поставки Заказчика.
9.4. Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня с момента приемки
Материалов и Оборудования поставки Заказчика и получения сопроводительных документов
передать материально-ответственному Представителю Заказчика, участвующему в приемке
на месте получения Материалов и Оборудования в соответствии с пунктом 9.9,
сопроводительные документы к Материалам и Оборудованию поставки Заказчика.
В случае утери указанных документов Подрядчиком Подрядчик обязуется в течение
10 (Десяти) календарных дней получить и передать материально-ответственному
Представителю Заказчика нотариально заверенные копии сопроводительных документов.
31
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
9.5. Заказчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования в соответствии с
Приложением 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком» и несет
ответственность за качество поставляемых Материалов и Оборудования и сроки поставки.
9.6. Приемка Подрядчиком поставляемых Заказчиком Материалов и Оборудования
осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляется Акт приемапередачи (с указанием претензий) в соответствии:
 с формой, принятой Регламентами Заказчика;
 с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от 15.06.1965 № П-6
в части, не противоречащей Контракту и Гражданскому Кодексу Российской
Федерации.
9.7. При приемке, транспортировке, складировании и хранении Материалов и
Оборудования, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель),
порчу и/или повреждения в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и другой
нормативной документацией. В случае утраты, порчи и/или повреждения Материалов и
Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества
продукции осуществляется за счет Подрядчика.
9.8. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен
извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки Материалов и Оборудования, а
Подрядчик обеспечивает их своевременную приемку в соответствии с пунктом 9.9
Контракта.
9.9. Все Материалы и Оборудование, поставляемые в соответствии с Контрактом (как
Заказчиком, так и Подрядчиком), подлежат обязательному входному контролю с участием
Представителей Подрядчика, Заказчика, Организации по строительному контролю, Заводаизготовителя (требование по присутствию представителей Завода-изготовителя указывается
Заказчиком письменно), кроме того, в случаях предусмотренных Законодательством
Российской Федерации – с участием Представителей Предприятия Грузоперевозчика. В
отчёте о ходе поставки материалов и оборудования Подрядчиком (Приложении 14) по
оборудованию, в части которого необходимо проводить приемо-сдаточные испытания на
заводах-изготовителях с участием представителей Заказчика, а также технологический
контроль
за
процессом
производства
(строительный
контроль),
указывается
соответствующая информация в столбце «Примечание». Вызов представителей Заказчика
производится не менее чем за 10 дней до даты проведения приемочных испытаний.
Входной контроль Материалов и Оборудования, поставляемых Заказчиком, осуществляется
при их приеме Подрядчиком от Грузоперевозчика в течении 24 часов с момента разгрузки.
Входной контроль поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования осуществляется
при их доставке на строительную площадку. Входной контроль Запорной арматуры
проводится в соответствии с требованиями Регламентов Заказчика.
9.10. Подрядчик в лице ответственного за поставку Материалов и Оборудования
еженедельно (каждый понедельник до 14:00 по местному времени) направляет Заказчику с
сопроводительным письмом «Отчет о ходе поставки Подрядчиком Оборудования и
32
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Материалов» на бумажном носителе и в электронном виде по форме Приложения 14 «Отчет
о ходе поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком (Типовая форма)».
9.11. Подрядчик несет имущественную ответственность за допущенные по его вине:

простой вагонов, платформ, контейнеров сверх установленных нормативов после
их подачи под выгрузку (в случае, если Подрядчик является Грузополучателем
Материалов и Оборудования и/или выполняет Работы и услуги определенные
пунктом 9.3 Контракта);

сверхнормативное хранение грузов на территории железнодорожной станции
разгрузки;

утрату порчу и/или повреждение принятых Материалов и Оборудования поставки
Заказчика при выгрузке, транспортировке и хранении;
9.12. Подрядчик поставляет Оборудование, не требующее монтажа, материалы и
оборудование, передаваемые в резерв, в сроки, по стоимости согласно Приложению 8
«Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ),
материалов и оборудования, передаваемых в резерв» и условиями настоящего Контракта.
9.13. Подрядчик обязан обеспечить передачу Заказчику паспортов или сертификатов
качества на поставляемое Оборудование, не требующее монтажа и поставляемые
материалы и оборудование, передаваемые в резерв. При необходимости Подрядчик
предоставляет техническую документацию, разрешение Ростехнадзора Российской
Федерации и другие документы.
9.14. В случае если использование определенного вида Оборудования, не
требующего монтажа, поставляемого по настоящему Контракту, требует лицензирования
либо получения специальных разрешений (регистрации), Подрядчик обязан дополнительно
предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные оригинальные документы,
необходимые Заказчику для надлежащей регистрации Оборудования, не требующего
монтажа, в государственных органах Российской Федерации (ГИБДД, Ростехнадзор, МВД,
МЧС, ГИМС, ГРСИ и т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов
указывается в Спецификации на поставку ОНМ.
9.15. Затраты по возврату Подрядчику Оборудования, не требующего монтажа,
материалов и оборудования, передаваемых в резерв, не принятых Заказчиком по причине
неправильного или неполного оформления документов, а также убытки из-за
несвоевременной поставки указанных материалов и Оборудования, не требующих монтажа,
относятся на счет Подрядчика.
9.16. Подрядчик не вправе производить досрочную поставку Оборудования, не
требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, без
предварительного письменного согласия с Заказчиком.
9.17. Заказчик вправе изменить отгрузочные реквизиты, согласованные Сторонами в
Спецификации на поставку ОНМ, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, за
33
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки путем направления
письменного уведомления Подрядчику.
9.18. Заказчик вправе, в период действия настоящего Контракта, вносить изменения
и дополнения в согласованный перечень производителей Оборудования, не требующего
монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв.
9.19. Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование,
передаваемые в резерв, отгружаются в упаковке, соответствующей характеру поставляемой
продукции, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем. Подрядчик
обязан передать Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование,
передаваемые в резерв, в таре и/или упаковке, обеспечивающих его сохранность при
обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка должна обеспечивать полную
сохранность Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования,
передаваемых в резерв, от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке
различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного
хранения, а также предохранения ее от атмосферных влияний до момента передачи
Заказчику Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования,
передаваемых в резерв.
9.20. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) Оборудования, не
требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, должен быть
вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается
перечень упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного
упаковочного листа в водонепроницаемом пакете, должна быть прикреплена снаружи
каждого контейнера.
9.21. Маркировка Оборудования, не требующего монтажа, материалов и
оборудования, передаваемых в резерв, должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и Регламентам Заказчика, быть четко нанесена на
каждое упаковочное место несмываемой краской, на русском языке. Места, требующие
особого обращения с Оборудованием, не требующим монтажа, материалами, и
оборудованием, передаваемыми в резерв, должны быть дополнительно промаркированы
следующим образом: “Верх”; “Осторожно”; “Не кантовать”; “Огнеопасно”.
9.22. Оборудование, не требующего монтажа,
передаваемые в резерв, должны:
материалы и оборудование,

соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических условий, и
основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере магистрального
нефтепроводного транспорта, а также Регламентам Заказчика;

подтверждаться
удостоверениями
качества
изготовителя,
документацией, установленной для данного вида продукции.

качество Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования,
передаваемых в резерв, поставляемых по настоящему Контракту,
подтверждается:
технической
34
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
 оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией
сертификата соответствия продукции, выданного органами по сертификации,
аккредитованными Госстандартом Российской Федерации;
 паспортом качества производителя продукции. Приемка Оборудования, не
требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, по
качеству, количеству производится Заказчиком в соответствии с условиями
настоящего Контракта, Гражданского кодекса Российской Федерации и
Регламентами Заказчика.
9.23. Претензии в отношении количества поставленного Оборудования, не
требующего монтажа, Материалов и Оборудования, передаваемых в резерв, предъявляются
Заказчиком Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты приемки
Заказчиком.
9.24. Претензии в отношении качества поставленного Оборудования, не требующего
монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, предъявляются Заказчиком
Подрядчику в течение всего срока действия Гарантийного срока согласно условиям
Контракта.
9.25. Подрядчик в счет Контрактной цены обязан принять от Заказчика на
ответственное хранение по акту приема-передачи (форма МХ-1, указанная в Приложении
35) поставленное Оборудование, не требующее монтажа, поставленные материалы и
оборудование, передаваемые в резерв. Передача Оборудования, не требующего монтажа,
материалов и оборудования, передаваемых в резерв, на ответственное хранение
Подрядчику осуществляется в момент оформления между Заказчиком и Подрядчиком на
данные материалы и Оборудование, не требующее монтажа, товарной накладной (ТОРГ-12).
Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование, передаваемые в
резерв, переданные на хранение Подрядчику, возвращаются Заказчику по акту о возврате
товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма МХ-3, указанная в
Приложении 36) при подписании акта приемки законченного строительством объекта по
форме КС-11 или раньше на основании письменного обращения Заказчика.
СТАТЬЯ 10.
Риски и контроль качества Материалов и Оборудования
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и
Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов
и Оборудования (включая Материалы и оборудование поставки Заказчика) с момента их
передачи Подрядчику до даты подписания Сторонами Акта приемки законченного
строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14) или Акта приемки в
эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) несет Подрядчик.
10.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не
позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования,
представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта,
сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком
35
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ и услуг, их соответствие
требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.
СТАТЬЯ 11.
Строительная техника и расходные материалы
11.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные
материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и
складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
11.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для
проведения Работ, должны соответствовать требованиям Рабочей документации и
нормативных документов Российской Федерации.
11.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной
для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
11.4. Подрядчик обеспечивает в счет Контрактной цены свою производственную
деятельность горюче-смазочными и расходными материалами (в том числе кислород,
пропан и т.д.).
РАЗДЕЛ 4. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СТАТЬЯ 12.
Рабочая документация
12.1 . Заказчик до подписания Контракта передает Подрядчику 2 (Два) экземпляра
Рабочей документации, утвержденной им «в производство работ», в составе документации,
определенной Приложением 24.
12.2.Перечень переданной Подрядчику Рабочей документации указывается в
Приложении 3 к Контракту.
12.3. Один из 2 (Двух) переданных Подрядчику экземпляров Рабочей документации
должен постоянно храниться у Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время
предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Организации по авторскому
надзору и Организации по строительному контролю.
12.4. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или
расхождений в Рабочей документации, Подрядчик должен совершить действия в
соответствии со Статьей 24 Контракта.
12.5. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему
Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим
лицам (за исключением лиц, указанных в пункте 12.3) или опубликована им без
предварительного письменного согласия Заказчика.
СТАТЬЯ 13.
Проект производства работ
13.1. Подрядчик в счет Контрактной цены до начала производства работ согласно
сроков, установленных в Приложении 2 «График выполнения работ», обеспечивает
разработку и согласование Проекта производства работ (ППР) в соответствии с
действующими нормативными документами, включая Регламенты Заказчика.
36
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
13.2. Для разработки ППР Заказчик передает Подрядчику документацию в
соответствии с Приложением 22 «Перечень документации, передаваемой Заказчиком
Подрядчику для разработки ППР».
13.3. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование
в Надзорные органы Российской Федерации ППР и ППРк (Проект производства работ с
применением грузоподъемных механизмов) на отдельные виды работ для получения
разрешения на их выполнение.
РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
СТАТЬЯ 14.
Режим работы
14.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается
Подрядчиком самостоятельно по согласованию с Заказчиком, но с учетом:
 соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
 безусловного исполнения Графика выполнения работ (Приложение 2).
СТАТЬЯ 15.
Привлечение Субподрядчиков
15.1. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список всех
субподрядчиков, выполняющих строительно-монтажные работы и осуществляющих
изготовление и поставку материалов, конструкций и оборудования, с указанием
выполняемых ими работ.
15.2. В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно
согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков и/или Изготовителей
Материалов и Оборудования, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее
заявленным) Субподрядчиков и/или Изготовителей Материалов и Оборудования. При этом
Заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании привлечения Субподрядчиков
если в заявке на участие в закупке в рамках проведенных Заказчиком конкурсных процедур
по выбору подрядной организации Подрядчик заявил о выполнении всего комплекса Работ
без привлечения Субподрядных организаций. При замене и/или привлечении новых
Субподрядчиков Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к
Контракту.
15.3. При замене Субподрядчиков, привлечении новых (дополнительно к ранее
заявленным), Подрядчик обеспечивает прохождение процедур допуска Субподрядных
организаций к производству работ на Объекте в соответствии с порядком, указанным в
Статье 16 Контракта.
15.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки
выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
15.5. Подрядчик не вправе привлекать на субподряд организации, письменно не
согласованные с Заказчиком.
15.6. В период действия Контракта по письменному запросу Заказчика Подрядчик
обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения (вручения) такого
37
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
запроса, представить Заказчику заверенные Подрядчиком копии субподрядных контрактов
со всеми приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений).
15.7. Заказчик вправе предъявлять любому из Субподрядчиков требования,
связанные с нарушением договоров, заключенных с Подрядчиком. Субподрядчики не
вправе предъявлять Заказчику требования, связанные с настоящим Контрактом.
СТАТЬЯ 16.
работ
Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства
16.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет Общий и
специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007.
16.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ и услуг только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений
производится Заказчиком на основании Акта допуска подрядной организации к
производству работ.
16.3. Допуск Подрядчика к производству работ оформляется отдельно для каждой
подрядной организации (Подрядчика и всех привлекаемых им субподрядчиков) в порядке,
установленном Регламентами Заказчика.
16.4. Для прохождения процедуры допуска к производству работ Подрядчик
оформляет и представляет Заказчику документацию в соответствии с Графиком передачи
документации Подрядчиком Заказчику для допуска к производству работ (Приложение 23).
16.5. Подрядчик получает от Заказчика документы необходимые для производства
работ в соответствии с Графиком передачи документации Заказчиком Подрядчику для
производства работ (Приложение 24).
16.7. Оформление документации и освидетельствование производства работ
осуществляется
в
соответствии
с
Графиком
оформления
документации
и
освидетельствования производства работ, выполняемых Подрядчиком согласно
Приложению 25.
16.8. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку
знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг, ознакомленный под
роспись с Регламентами Заказчика.
16.9. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика,
выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами
аттестации сварщиков», утвержденным Ростехнадзором, а также в соответствии с
требованиями ОАО «АК «Транснефть» имеющий удостоверение на право производства
соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству
газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки, сварочное оборудование и
сварочные материалы должны быть аттестованы.
16.10. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на
взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска по
установленной форме.
38
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
16.11. Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков определяется
соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или
места Работ оформляется новый наряд-допуск.
СТАТЬЯ 17.
Учетная документация.
17.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику не позднее последнего
числа каждого месяца учетную документацию, которая включает в себя:
 журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (Приложение 16);
 акт приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанный Организацией по
строительному контролю;
 справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
 ведомость переработки давальческих материалов по форме Приложения 9;
 реестр смонтированного оборудования с указанием его марки, количества (по
форме Приложения 10 и Приложения 11), акты приема-передачи Оборудования
Заказчиком Подрядчику в монтаж, акты о приемке смонтированного
оборудования;
 счет и счет-фактуру на выполненные работы (услуги);
 акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и
демонтаже зданий и сооружений по форме М-35 (по форме Приложения 15).
 ведомость оборудования
Приложения 12).
Заказчика,
монтаж
которого
начат
(по
форме
 товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет, счет-фактуру на поставленное
Оборудование, не требующее монтажа, поставленные материалы и оборудование,
передаваемые в резерв;
 ведомость учета поставленных Подрядчиком Оборудования, не требующего
монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв (по форме
Приложения 13).
Количество экземпляров представляемой документации устанавливается Заказчиком
путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.
В счетах на оплату выполненных работ (услуг), поставленных Оборудования,
материалов, отражается стоимость выполненных работ (услуг), поставленных Оборудования,
материалов, сумма засчитанного в счет оплаты стоимости выполненных работ (услуг),
поставленных Оборудования, материалов авансового платежа с указанием реквизитов
соответствующего платежного поручения, а также сумма, полагающаяся к доплате за
выполненные работы (услуги), поставленные Оборудование, материалы.
Счета-фактуры на выполненные работы (услуги), поставленные Оборудование,
материалы, оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации. В счете-фактуре, помимо указания реквизитов платежного
39
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
поручения в строке 5 счета-фактуры на соответствующий авансовый платеж, дополнительно
указывается сумма засчитанного в счет оплаты стоимости выполненных работ (услуг),
поставленных Оборудования, материалов, авансового платежа. Сумма засчитанного
авансового платежа может быть указана как в строке 5 счета-фактуры, так и отдельной
таблицей, справочно, в качестве дополнительного реквизита счета-фактуры
17.2. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной
документации (в том числе о состоянии взаимных расчетов между Подрядчиком и
Субподрядчиками), предварительно, за 10 (Десять) календарных дней до этого передав
Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком
порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно
требуемую Заказчиком документацию.
17.3. Передача Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования,
передаваемых в резерв, оформляется подписанием Сторонами товарной накладной на
указанные товарно-материальные ценности, составленной по форме ТОРГ-12, указанной в
Приложении 28. После передачи Заказчику товарно-материальных ценностей, указанных в
настоящем пункте, Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру в соответствии с
действующим законодательством. Право собственности на Оборудование, не требующее
монтажа, материалы и оборудование, передаваемые в резерв Заказчика, переходит от
Подрядчика к Заказчику в момент подписания Заказчиком товарной накладной по форме
ТОРГ-12.
17.4. Стороны обязуются в период действия настоящего Контракта ежеквартально
оформлять акты сверок по давальческим материалам, переданным Заказчиком Подрядчику
в переработку.
СТАТЬЯ 18.
Скрытые работы
18.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством
последующих работ.
Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала
приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ,
подлежащих закрытию. Копия уведомления в адрес Заказчика о необходимости проведения
приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, передается Подрядчиком
организациям по Авторскому надзору и Строительному контролю. Дата приемки Скрытых
работ назначается Заказчиком. К уведомлению в адрес Заказчика о необходимости
проведения приемки выполненных работ должны быть приложены документированные
результаты операционного контроля проводимого службой контроля качества строительного
подрядчика.
18.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть
направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.
40
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
18.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости
приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право
составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество
Скрытых работ несет Подрядчик.
18.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком,
либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик,
согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную
часть Скрытых Работ.
18.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными
лицами в соответствии с порядком, установленным соответствующими нормативными
документами.
18.6. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы,
подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для
исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три)
рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен
Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества
согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При
наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может
быть увеличен.
СТАТЬЯ 19.
Контроль качества выполнения Работ
19.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества
всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Контракту, в
соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем
Подрядчик проверяет:
19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических
операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические
операции;
19.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими
картами и регламентами;
19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов
требованиям Рабочей документации, технологической и нормативной документации.
19.2. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в
процессе строительства требований, установленных в Рабочей документации и
распространяющейся на объект нормативной документации.
19.3. Подрядчик обязан обеспечить своевременное и с соответствующим качеством
оформление Исполнительной документации.
19.4. Подрядчик обязан обеспечить входной контроль Материалов и Оборудования.
Результаты входного контроля должны быть документированы.
41
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
19.5. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и
указанных в предписаниях Организации по строительному контролю, других контролирующих
органов нарушений и своевременно представлять отчет об их устранении.
19.6. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества
в соответствии с требованиями Госстандарта Российской Федерации.
19.7. Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям
законодательства, Рабочей документации, нормативной документации.
19.8. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность
работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию
характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом
осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от
Контракту.
проверять ход выполнения
специалистов, технические
положительные результаты
каких-либо обязательств по
19.9. Подрядчик обязан иметь службу контроля качества строительства. Документация
на службу контроля качества строительства Подрядчика должна храниться на месте
производства работ. Представители Заказчика, Авторского надзора и Строительного
контроля вправе осуществлять проверки документов по службе контроля качества
строительства.
19.10. Подрядчик обеспечивает контроль за выполненными работами, включая
неразрушающий контроль, инструментами и приборами, соответствующими по своим
техническим параметрам требования нормативно-технических документов и регламентов
Заказчика.
СТАТЬЯ 20.
Предотвращение повреждений и ущерба
20.1.Подрядчик предпримет все меры согласно Рабочей документации для
обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим
промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и
прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда,
причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. В
процессе выполнения работ на объекте Подрядчик обеспечивает сохранность законченных
строительством участков линейной части магистрального нефтепровода/ магистрального
нефтепродуктопровода и предпринимает все меры для обеспечения защиты от
механических повреждений уложенного и проверенного внутритрубной инспекцией
трубопровода, а также кабеля связи, кабеля системы обнаружения утечек и контроля
активности.
20.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во
время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а
также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в
результате его действий при несоблюдении требований Рабочей документации.
42
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
20.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных
претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему Контракту при выполнении Работ и услуг, а в случае
возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у
третьей стороны.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Контракту при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не
ограничиваются:

нарушение границ землеотвода, земель сельскохозяйственного назначения, земель
лесного фонда, земель иных категорий;

загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на
прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое
загрязнение в соответствии с пунктом 20.2 Контракта.
20.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по
ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении
Подрядчиком правил производства работ в охранной зоне нефтепровода и коммуникаций
Заказчика и/или сторонних организаций.
СТАТЬЯ 21.
Сдача-приемка
21.1. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (календарный месяц)
осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), Акту о приемке
выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работах и затратах
(форма КС-3) в соответствии с порядком, изложенным в ОР-91.200.00-КТН-047-10 «Порядок
подтверждения объемов и качества строительно-монтажных работ, выполняемых
строительными организациями на объектах ОАО «АК «Транснефть».
Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ за отчетный
период подписанный Представителем Организации по строительному контролю, в том числе
в электронном виде формата Microsoft Excel (версия не выше 2003 года), Справку о
стоимости выполненных работ и затратах Подрядчик предоставляет Заказчику с
сопроводительным письмом в срок не позднее последнего числа текущего месяца.
21.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика
Журнала учета выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан
направить Подрядчику подписанный Журнал учета выполненных работ и Акт о приемке
выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком
Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний
обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен
отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и Акт
Заказчику.
43
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
21.3. Приемка законченного строительством Объекта производится в соответствии с
действующим законодательством, строительными нормами и правилами, нормативными
документами Ростехнадзора, Регламентами Заказчика.
21.4. Приемка законченного строительством Объекта оформляется Актом приемки
законченного строительством Объекта по форме КС-11, Актом приемки законченного
строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС-14 или Актом приемки в
эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).
21.5. Дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством
Объекта приемочной комиссией (форма КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию
законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) определяет момент перехода к
Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или
случайного повреждения Объекта.
21.6. Заказчик не позднее последнего числа месяца подписания Акта приемки
законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14) или Акта
приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36)
направляет на подписание Подрядчику «Акт о приемке-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (типовая форма
первичной учетной документации по учету основных средств по форме ОС-3, указанной в
Приложении 33). Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней подписывает этот Акт и
направляет его Заказчику.
СТАТЬЯ 22.
Охрана и содержание Объекта
22.1. От начала Работ до подписания Сторонами Акта приемки законченного
строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14) или Акта приемки в
эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) Подрядчик несет
полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов и Оборудования,
Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, а
также переданных ему Материалов и Оборудования поставки Заказчика.
22.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам
по вине Подрядчика причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта
и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные
убытки и упущенную выгоду.
22.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания Сторонами
Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14)
или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф36) принимает на себя Заказчик.
22.4. В случае случайной гибели или повреждения Объекта Подрядчик за счет средств,
полученных от Страховой компании в качестве страхового возмещения, и/или за счет
собственных средств обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки,
согласованные Сторонами в Дополнительном соглашении к Контракту. Подрядчик не несет
ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс44
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
мажоpных обстоятельств, оговоренных в Статье 30 Контракта. В этом случае Подрядчик за
счет средств, полученных от Страховой компании в качестве страхового возмещения, и/или
за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки,
согласованные Сторонами в Дополнительном соглашении к Контракту.
РАЗДЕЛ 6. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 23.
Порядок изменения Контрактной цены и Рабочей документации
23.1. Размер Контрактной цены может быть пересмотрен в сторону увеличения или
уменьшения по соглашению Сторон, путем заключения Дополнительных соглашений к
Контракту, с учетом требований, в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим
Контрактом, в том числе в следующих случаях:
 по результатам торгов по выбору субподрядной организации, при этом Стороны
заключают дополнительное соглашение по форме Приложения 18;
 если после вступления настоящего Контракта в силу органами государственной
власти Российской Федерации/субъектов Российской Федерации будут введены,
отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины и это обоснованно повлечет
за собой изменение размеров затрат Подрядчика;
 при внесении изменений в Рабочую документацию в части изменения
технических решений проекта, изменения оборудования, изменения трассы,
расположения объекта, состава зданий и сооружений, изменений вызванных
уточнениями данных инженерно-геологических условий, выявленными в процессе
производства работ, изменения основных конструктивных решений, вызывающих
необходимость в проведении дополнительных работ или исключении работ и др.;
 в случае возникновения необходимости перераспределения обязанностей Сторон
в части поставки Материалов и Оборудования;
 в случае возникновения необходимости перераспределения обязанностей Сторон
при производстве Работ, выполняемых Подрядчиком и собственными силами
Заказчика (в том числе Работ, выполняемых в соответствии с пунктами 2.2, 8.16 и
9.3 Контракта), если Стороны не договорились об иной форме оплаты данных
Работ;
 в случае необходимости внесения изменения в Рабочую документацию по
результатам рассмотрения проекта экспертными и надзорными органами,
которые повлекли изменение сметной стоимости Объекта;
 в случае выявления по результатам контрольных обмеров несоответствия (в
сторону уменьшения) объемов фактически выполненных Работ;
 в случае удорожания стоимости Материалов и Оборудования, поставляемых
Подрядчиком, с учетом требований, изложенных в пункте 23.15 Контракта.
23.2. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами
Заказчика порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными
45
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
для Подрядчика, в том числе изменения, связанные с необходимостью выполнения
дополнительных Работ, исключения невыполняемых Работ.
23.3. По инициативе Подрядчика в Рабочую документацию могут быть внесены
изменения в случаях:
23.3.1. Когда исполнение Подрядчиком проектных решений (в т.ч. относительно
способов производства работ, транспортной схемы перевозки (в т.ч. вывозки,
перемещения) Материалов и Оборудования (в т.ч. инертных материалов), строительства
вдольтрассовых проездов и т.п.), предусмотренных утвержденной Заказчиком «в
производство работ» Рабочей документацией, невозможно по независящим от Подрядчика
причинам, т.е. не является следствием вины Подрядчика (в том числе при необходимости
выполнения работ, не включенных в Рабочую документацию, способ и начало производства
которых были предварительно согласованы с Заказчиком и по которым будет выполнена
корректировка Рабочей документации).
23.3.2. Возможного возникновения негативных последствий при эксплуатации
Объекта в случае реализации технических решений, предусмотренных Рабочей
документацией.
23.3.3. Выявления Подрядчиком необходимости выполнения дополнительных Работ,
необходимость которых вызвана обеспечением исполнения утвержденных Рабочей
документацией проектных решений.
23.3.4. Выявления Подрядчиком объемов работ, предусмотренных Рабочей
документацией и Контрактом, выполнение которых не требуется исходя из объективных
причин (геологические и температурные изменения, изменения гидрологических условий,
фактические транспортные схемы перевозки и т.д.).
23.3.5. Выявления Подрядчиком ошибок в Рабочей документации без увеличения
Контрактной цены.
23.3.6. Когда предлагаемые Подрядчиком изменения в Рабочую документацию
(в том числе относительно способов производства работ, транспортной схемы перевозки (в
том числе вывозки, перемещения) Материалов и Оборудования (в том числе инертных
материалов), строительства вдольтрассовых проездов и т.п.) не связаны с невозможностью
исполнения проектных решений по вине Заказчика, предусмотренных утвержденной «в
производство работ» Рабочей документацией и не влияют на технические и качественные
характеристики Объекта, его надежность и безопасность, не приводят к увеличению сроков
строительства Объекта и не препятствуют введению Объекта в эксплуатацию в
установленные Контрактом сроки, а также не приводят к увеличению Контрактной цены.
При этом корректировка Рабочей документации в соответствии с данными
предложениями Подрядчика осуществляется за счет Подрядчика с учетом требований,
изложенных в пункте 23.8 Контракта
23.4. При наступлении событий, указанных в пункте 23.3, Подрядчик обязан
письменно известить Заказчика в срок за 30 (Тридцать) календарных дней до начала
производства соответствующих Работ.
46
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
23.5. Подрядчик направляет в адрес Заказчика обращение о корректировке Рабочей
документации по форме в соответствии с Приложением 20 к Контракту и с приложением
документов, указанных в Приложении 20 к Контракту, в том числе с приложением сметного
расчета стоимости выполнения данных работ (на бумажном носителе и в электронном виде
в формате разработки «Гранд-смета»), выполненного с применением Отраслевых сметных
нормативов в порядке и в уровне цен в соответствии с пунктом 23.17, а также
сравнительный анализ представленной стоимости данных работ относительно стоимости,
предусмотренной Контрактом, по форме Приложения 26.
Подрядчик не приступает к выполнению работ без письменного согласования
Заказчика.
25.6. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней рассматривает обращение
Подрядчика, в том числе запрашивает (при необходимости) у Подрядчика дополнительные
материалы и документы, и направляет Подрядчику соответствующее решение о
согласовании или отказе.
25.7. В случае установления Заказчиком факта выполнения Подрядчиком работ без
соблюдения требований, указанных в подпункте 23.3.6., Заказчик вправе потребовать
соответствующего изменения Контрактной цены, если стоимость выполненных Подрядчиком
работ меньше стоимости, предусмотренной Контрактом.
При этом, стоимость выполненных Подрядчиком работ рассчитывается Заказчиком
самостоятельно в соответствии с Отраслевыми сметными нормативами.
23.8. Внесение изменений в Рабочую документацию
с пунктом 23.3.6 Контракта осуществляется с учетом следующего:
в
соответствии
- Заказчик по результатам рассмотрения и согласования обращения Подрядчика о
внесении изменений в Рабочую документацию направляет Подрядчику на согласование
соответствующий проект технического задания проектной организации о корректировке
Рабочей документации;
- Подрядчик в течение 3 (Трех) календарных дней обязан рассмотреть, согласовать
направленный Заказчиком проект технического задания или направить в адрес Заказчика
мотивированные возражения. Мотивированные возражения Подрядчика на проект
технического задания подлежат рассмотрению Заказчиком в течение 5 (Пяти) календарных
дней;
- на основании представленной Заказчику проектной организацией оферты договора
(дополнительного соглашения) о корректировке Рабочей документации по согласованному
Сторонами техническому заданию Стороны оформляют Соглашение о компенсации
Подрядчиком затрат Заказчика по корректировке Рабочей документации по форме,
указанной в Приложении 21 к Контракту;
47
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
- после оформления между Сторонами Соглашения о компенсации Подрядчиком
затрат Заказчика по корректировке Рабочей документации и 100% предварительной
компенсацией Подрядчиком данных затрат, Заказчик обеспечивает заключение с проектной
организацией (дополнительного соглашения) о корректировке Рабочей документации по
согласованному Сторонами техническому заданию;
- в случае если корректировка Рабочей документации в соответствии
с подпунктом 23.3.6 Контракта может привести к срыву сроков выполнения Работ по
Контракту, в том числе по вине проектной организации, Заказчик вправе в любое время
отказаться от корректировки Рабочей документации, потребовать от Подрядчика выполнять
условия Контракта в соответствии с ранее принятыми проектными решениями, а также в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения о компенсации Подрядчиком
затрат Заказчика по корректировке Рабочей документации с возвратом Подрядчику ранее
выплаченной компенсации в полном объеме.
23.9. Подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения
дополнительных работ, не учтенных в Рабочей документации и Контракте, не вправе
требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения
причиненных этим убытков.
23.10. Если при внесении изменений в Рабочую документацию в соответствии с
пунктами 23.2 и 23.3 объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен,
Контрактная цена Работ и услуг подлежит уменьшению с оформлением Сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения (в том числе в случаях, если применение
измененных технических решений (подпункт 23.3.6 Контракта) приводит к удешевлению
выполнения данных работ).
23.11. В случае если Подрядчик отказывается от подписания дополнительного
соглашения об уменьшении размера Контрактной цены, Заказчик вправе расторгнуть
Контракт в одностороннем порядке, с оплатой выполненных Подрядчиком работ на момент
передачи уведомления об уменьшении размера Контрактной цены.
23.12. Подрядчик за 30 (Тридцать) календарных дней до начала работ по этапу (виду)
Работ не предупредивший Заказчика о превышении Контрактной цены, обязан выполнить
Контракт, сохраняя право на оплату этапа (вида) работ по цене, определенной в Контракте.
23.13. Откорректированная Рабочая документация передается Подрядчику в порядке,
установленном Статьей 12 Контракта.
23.14. На основании откорректированной Рабочей документации Стороны обязаны
внести в Контракт соответствующие изменения.
23.15. Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика принять решение об
изменении Контрактной цены в случае удорожания стоимости Материалов и Оборудования,
поставляемых Подрядчиком, относительно стоимости данных Материалов и Оборудования,
указанной в Приложении 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов
финансирования», которое нельзя было предусмотреть при заключении Контракта. При
этом, величина удорожания стоимости Материалов и Оборудования определяется
48
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Заказчиком путем анализа общей стоимости Материалов и Оборудования, выделенных в
отдельные позиции Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов
финансирования», общей фактической стоимости данных Материалов и Оборудования,
подтвержденной заверенными копиями соответствующих первичных документов,
представленных Подрядчиком и стоимость таких Материалов и Оборудования не должна
превышать их рыночную стоимость.
Удорожание стоимости отдельных позиций Материалов и Оборудования,
поставляемых Подрядчиком, не является основанием изменения Контрактной цены.
23.16. Если по результатам контрольных обмеров выявлено несоответствие (в сторону
уменьшения) объемов фактически выполненных Работ объемам, предусмотренным Рабочей
документацией и Контрактом, Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения. Работы
по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом, надлежащим
доказательством, фиксирующим факт нарушения, является Акт о контрольных обмерах
фактически выполненных Работ, составленный Заказчиком с привлечением представителей
организаций по строительному контролю и авторскому надзору и представителей
Подрядчика. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их
отказа от подписания Акта, действительным считается Акт о контрольных обмерах,
подписанный Заказчиком, представителями организаций по строительному контролю и
авторскому надзору.
В случае невозможности устранения выявленных нарушений Контрактная цена
подлежит соответствующей корректировке (в сторону уменьшения), о чем Стороны
подписывают Дополнительное соглашение к Контракту и оформляют соответствующие
первичные документы.
23.17. При внесении изменений в Рабочую документацию, вызывающих
необходимость в проведении дополнительных Работ или исключении Работ, стоимость таких
Работ определяется на основании представленного Подрядчиком (на бумажном носителе и
в электронном виде в формате разработки «Гранд-смета») и согласованного Заказчиком и
проектным институтом сметного расчета стоимости дополнительных (исключаемых) работ с
учетом следующих принципов:
23.17.1. Стоимость дополнительных работ определяется:
23.17.1.1. По объектам со сроком строительства до 12 месяцев (включительно)
в уровне цен, в котором определена сметная стоимость Объекта по Рабочей документации
в порядке определенном Отраслевыми сметными нормативами с учетом применения
действующих на момент формирования Рабочей документации соответствующих
ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости, выпускаемых Министерством
регионального развития Российской Федерации и индексов-дефляторов, выпускаемых
Министерством экономического развития Российской Федерации по отрасли
«Строительство»;
49
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
23.17.1.2. По объектам со сроком строительства более 12 месяцев:
- в отношении изменений в Рабочей документации, связанных с необходимостью
выполнения работ по строительству новых подобъектов (зданий, сооружений, дорог,
и т.п.), не учтенных в Рабочей документации на момент заключения контракта, в уровне цен
на середину строительства данных подобъектов в порядке, определенном отраслевыми
сметными нормативами с учетом применения действующих на момент формирования
проектно-сметной документации соответствующих ежеквартальных индексов изменения
сметной стоимости, выпускаемых Министерством регионального развития Российской
Федерации и индексов-дефляторов, выпускаемых Министерством экономического развития
Российской Федерации по отрасли «Строительство»;
- в отношении остальных изменений в Рабочей документации в уровне цен,
в котором определена сметная стоимость Объекта по Рабочей документации в порядке
определенном Отраслевыми сметными нормативами с учетом применения действующих на
момент формирования Рабочей документации соответствующих ежеквартальных индексов
изменения сметной стоимости, выпускаемых Министерством регионального развития
Российской
Федерации
и
индексов-дефляторов,
выпускаемых
Министерством
экономического развития Российской Федерации по отрасли «Строительство».
23.17.2. Невыполняемые объемы работ исключаются из контракта по стоимости
определенной на основании утвержденной Заказчиком «в производство работ» Рабочей
документации, на основании которой была сформирована Контрактная цена, в порядке
определенном Отраслевыми сметными нормативами.
23.17.3. Размер лимитированных затрат определяется
23.17.3.1. При объеме дополнительных (исключаемых) работ менее 10% от
первоначальной стоимости работ учтенных локальной сметой:
- лимитированные сметные затраты подрядчика (затраты на временные здания и
сооружения, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время и затраты
добровольное страхование строительно-монтажных рисков), начислять на строительномонтажные работы (гр.4, 5 ССР) в соответствии с ведомостью сметной стоимости
на дополнительные (исключаемые) работы (по нормативу, учтенному в первоначальном
утвержденном сводном сметном расчете) с учетом коэффициента 0,7 к нормативу
по каждому виду затрат;
- прочие работы и затраты подрядчика (а именно затраты по перевозке
автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, затраты,
связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и
специальных строительных работ, затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым
методом, затраты на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных
электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии отпускаемой энергосистемой
России, затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с
одной стройки на другую), не начислять.
50
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
23.17.3.2. При объеме дополнительных (исключаемых) работ 10 % и более
от первоначальной стоимости работ учтенных локальной сметой:
- лимитированные сметные затраты подрядчика (затраты на временные здания и
сооружения, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время и затраты
добровольное страхование строительно-монтажных рисков), начислять на строительномонтажные работы (гр.4, 5 ССР) в соответствии с ведомостью сметной стоимости
на дополнительные (исключаемые) работы (по нормативу, учтенному в первоначальном
утвержденном сводном сметном расчете) с учетом коэффициента 0,7 к нормативу
по каждому виду затрат;
- прочие работы и затраты подрядчика, (а именно затраты по перевозке
автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, затраты,
связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и
специальных строительных работ, затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым
методом,
затраты
на
разницу
в
стоимости
электроэнергии,
получаемой
от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии отпускаемой
энергосистемой России, затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных
организаций
с
одной
стройки
на
другую),
начислять
на строительно-монтажные работы по нормативу в процентах, определенному
как отношение стоимости каждого вида прочих работ и затрат к стоимости строительномонтажных работ (графы 4,5 ССР без учета стоимости материалов поставки Заказчика)
по итогу глав 1-7 первоначально утвержденного сводного сметного расчета с учетом
коэффициента 0,7 к нормативу по каждому виду затрат;
При изменении первоначальной стоимости работ на основании корректировки
стоимости материально-технических ресурсов, прочие работы и затраты подрядчика не
начислять.
При определении 10 % барьера для начисления прочих работ и затрат подрядчика, (а
именно затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и
монтажных организаций, затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения
строительных, монтажных и специальных строительных работ, затраты, связанные
с осуществлением работ вахтовым методом, затраты на разницу в стоимости
электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению
со стоимостью электроэнергии отпускаемой энергосистемой России, затраты, связанные
с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую),
не учитывается стоимость дополнительных работ на изменение стоимости материалов
и оборудования, стоимость дополнительной поставки оборудования.
СТАТЬЯ 24.
Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
24.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
51
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
 непригодности или недоброкачественности
Материалов и Оборудования;
предоставленных
Заказчиком
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения Работ и услуг;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их
завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ;
 в случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или
расхождений в Рабочей документации.
24.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение
со Стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1, в течение
согласованного Сторонами срока не заменит непригодные или недоброкачественные
Материалы и Оборудование, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или
не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, влекущих за собой
нарушение сроков выполнения Работ и ухудшающих качество Работ и услуг, Подрядчик
вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.
24.3. Подрядчик не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в
пунктах 24.1,

либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в
пункте 24.2,

либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении работы,
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.
24.4. При выявлении Подрядчиком необходимости выполнения дополнительных
работ, не предусмотренных Рабочей документацией и Контрактом, Подрядчик обязан в
течение 3 (Трех) календарных дней уведомить об этом Заказчика.
Подрядчик не приступает к выполнению дополнительных работ без письменного
согласования Заказчика, оформляемого в порядке, установленным пунктом 5.5 Контракта.
24.5. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в том числе конечных), предоставлять Заказчику сведения об указанных
изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменений.
РАЗДЕЛ 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
СТАТЬЯ 25.
Гарантийный срок
25.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ, а также Материалов и
Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих
нормативных документов, действующих в системе ОАО «АК «Транснефть».
52
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
25.2. Продолжительность Гарантийного срока на результат Работ, выполняемых по
настоящему Контракту, составляет 2 (Два) года от даты подписания Сторонами Акта приемки
законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в
эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).
Продолжительность Гарантийного срока для Материалов и Оборудования,
поставляемых Подрядчиком, определяется в соответствии с требованиями Рабочей
документации на основании сроков, установленных паспортами и сертификатами на
Материалы и Оборудование, но не менее 2 (Двух) лет от даты подписания Сторонами Акта
приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) или Акта
приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).
Гарантийный срок на Сезонные и прочие Работы, выполняемые после ввода Объекта
в эксплуатацию, в соответствии с пунктом 5.6 Контракта, составляет 2 (Два) года от даты
подписания Сторонами последнего Акта выполненных работ (КС-2) на Сезонные и прочие
Работы, выполняемые после ввода Объекта в эксплуатацию.
25.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Контракту Объект в целом или его часть (подобъект) не может
эксплуатироваться в соответствии с
требованиями, предусмотренными нормативнотехнической и Рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим
актом Комиссии, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок на Объект или
соответствующую его часть (подобъект) продлевается на срок, равный сроку их остановки.
25.4. Если в соответствии с настоящим Контрактом результат Работ, Материалы и
Оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение срока исковой
давности начинается от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного
строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию
законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).
25.5. Требования к качеству результата выполненных работ, а также Материалов и
Оборудования поставки Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом,
распространяются на все составляющие результата работы, выполненных в рамках
Контракта.
25.6. Подрядчик несет ответственность за допущенное им самовольное занятие
земельных участков третьих лиц и причиненный при этом ущерб в течение 3 (Трех) лет от
даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта
приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).
25.7. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа
либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и
Оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или
привлеченными Заказчиком третьими лицами, либо, вследствие проектных решений,
53
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
результат реализации которых не обеспечил эксплуатации МН в соответствии с
действующими нормативными документами.
25.8. При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию
для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении
дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра
выявленных дефектов, подписания Акта о выявленных дефектах и установления сроков их
устранения. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их
отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах,
подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности
начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно
Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.
25.9. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все
работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения
Подрядчиком обязательств по Контракту, включая замену дефектного Оборудования и
Материалов поставки Подрядчика либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно
выполнить отдельные виды работ.
25.10. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный
срок, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров
эксплуатации Объекта Заказчик может в разумный срок после такой замены или
восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием
устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия
параметров Объекта требованиям Контракта.
25.11. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение
Гарантийного срока выявятся:

недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования
поставки Подрядчика, либо

несоответствия Материалов и Оборудования поставки Подрядчика требованиям
Рабочей документации, нормативным документам, действующим в системе
ОАО «АК «Транснефть», полностью или частично, либо

несоответствия Материалов и Оборудования поставки Подрядчика проектным и
техническим характеристикам, установленным Рабочей документацией на данные
Материалы и Оборудование,
то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводахизготовителях), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты
путем исправления либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на
доброкачественные Материалы и Оборудование.
54
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
25.12. Гарантийный срок в отношении новых Материалов и Оборудования,
поставленных взамен дефектных, а также на результат работ по их замене, начинает
отсчитываться вновь с даты их замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в
целом или его частей (подобъектов), в связи с допущенными дефектами – с момента
возобновления эксплуатации Объекта в целом или его соответствующей части (подобъекта).
25.13. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена Актом о выявленных
дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и
предполагаемая дата его устранения.
25.14. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания Акта о
выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного
дефекта и его характера является Акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
25.15. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки
(дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование
поставки Подрядчика, то Заказчик вправе заменить Материалы и Оборудование и устранить
дефекты и недоделки собственными силами или силами других привлеченных организаций.
В этом случае Заказчик вправе возместить свои затраты (на основании плановой
калькуляции затрат, составленной с учетом необходимой замены Материалов и
Оборудования и необходимых к выполнению объемов работ) по устранению недостатков
(дефектов) путем предъявления требования об оплате затрат непосредственно Подрядчику,
который обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты предъявления
соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков
(дефектов) на основании представленных Заказчиком счета на оплату и калькуляции затрат.
При этом Заказчик самостоятельно определяет порядок и сроки устранения недостатков
(дефектов) или замены таких Материалов и Оборудования поставки Подрядчика.
25.16. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки
результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок либо
являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения
Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
25.17. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте о
выявленных дефектах, составляется акт устранения недостатков.
25.18. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической
эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.
СТАТЬЯ 26.
Страхование
26.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту,
в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до даты начала Работ заключает за свой счет
на срок действия Контракта Договор страхования Объекта со Страховщиком, согласованным
с Заказчиком (соответствующая Анкета - Заявление по страхованию строительно-монтажных
рисков должна быть заполнена по форме, предоставляемой Страховщиком).
55
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Договор страхования Объекта должен включать в себя:
26.1.1. Страхование строительно-монтажных рисков Объекта на общую сумму
(согласно пункту 26.4. Контракта) Контрактной цены и стоимости Материалов и
Оборудования поставки Заказчика (согласно Приложению 6), находящихся на Строительной
площадке, от утраты/гибели и/или повреждения в результате любых внезапных и
непредвиденных событий (страхование на условиях «All Risks/от всех рисков»);
26.1.2. Страхование Объекта на общую сумму (согласно пункту 26.4. Контракта) Контрактной
цены и стоимости Материалов и Оборудования поставки Заказчика (согласно Приложению
6) в течение установленного настоящим Контрактом Гарантийного срока (оговорка MR004
полисных условий CAR/EAR мюнхенского перестраховочного общества);).
26.1.3. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим
лицам при проведении Работ с лимитом ответственности не менее 10 % стоимости
Контракта, но не более 175 000 000 рублей;
26.1.4. Договор страхования Объекта также должен включать следующие условия:
26.1.4.1. Возмещение расходов на расчистку территории от обломков (остатков)
имущества по каждому страховому случаю в размере 20 % от суммы ущерба, но не более
175 000 000 рублей;
26.1.4.2. Возмещение дополнительных расходов на услуги профессиональных
консультантов (инженеров, архитекторов, сюрвейеров и иных специалистов), в соответствии
с их профессиональными шкалами оплаты труда, но не более 7 000 000 рублей по каждому
страховому случаю;
26.1.4.3. Следующие
перестраховочного общества:
оговорки
полисных
условий
CAR/EAR
мюнхенского
- покрытие ущерба по взаимной ответственности (оговорка MR002);
- расширенное покрытие ущерба в течение Гарантийного срока (оговорка MR004);
- страхование принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных Объектов
контрактных работ (оговорка MR116);
- страхование ошибок в проектировании (оговорка MR115) – без ограничений по
страховой сумме;
- оговорка о 72-х часах;
- оговорка об автоматическом восстановлении страховой суммы без оплаты
дополнительной премии.
26.2. В качестве подтверждения страхования рисков предусмотренных подпунктами
26.1.1 и 26.1.3 Контракта Подрядчик обязан выдать Заказчику не позднее 20 (Двадцати)
рабочих дней до даты начала Работ копии договора страхования и документа(ов),
подтверждающего оплату страховых платежей. При невыполнении данного условия Заказчик
вправе не допускать Подрядчика на Объект.
В качестве подтверждения страхования рисков предусмотренных подпунктом
56
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
26.1.2 Контракта Подрядчик обязан выдать Заказчику не позднее 20 (Двадцати)
календарных дней с даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством
Объекта приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом Объекта (Ф-36), копии договора страхования и документа (ов),
подтверждающего оплату страховых платежей.
26.3. Выгодоприобретателем по договору страхования Объекта является Подрядчик.
26.4. Общая страховая сумма Объекта составляет 72 165 049,62 руб. (Семьдесят два
миллиона сто шестьдесят пять тысяч сорок девять рублей 62 копейки).
26.5. При увеличении сроков выполнения Работ и услуг и/или Контрактной цены
и/или стоимости Материалов и Оборудования поставки Заказчика, Подрядчик обязан до
окончания срока действия ранее заключенного Договора страхования Объекта, заключить:
- либо новый Договор страхования Объекта (на условиях, указанных в пункте 26.1
Контракта) с учетом изменений Контракта (по срокам выполнения Работ и услуг или
Контрактной цены и/или стоимости Материалов и Оборудования поставки Заказчика);
- либо Дополнительное соглашение к ранее заключенному в соответствии с пунктом
26.1 Контракта Договору страхования Объекта, с учетом изменений Контракта (по срокам
выполнения Работ и услуг или Контрактной цены и/или стоимости Материалов и
Оборудования поставки Заказчика);
и предоставить Заказчику вышеуказанный Договор страхования Объекта или
Дополнительное соглашение к ранее заключенному Договору страхования Объекта не
позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего
Дополнительного соглашения к ранее заключенному Контракту.
26.6. Страхование Объекта не освобождает Подрядчика от обязанности принять все
необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
СТАТЬЯ 27.
Ответственность Сторон и санкции
27.1. Ответственность Подрядчика:
27.1.1. В случае, если Подрядчик допустил нарушение выполнения Месячного объема
по виду Работ согласно Приложению 2 «График выполнения работ» по причинам, зависящим
от Подрядчика, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Заказчик вправе
предъявить Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования,
установленной Банком России на дату предъявления требования, от стоимости
невыполненного Месячного объема по виду Работ, в отношении которого допущено
нарушение, за каждый день просрочки согласно Приложению 1 «Распределение
Контрактной цены и График объемов финансирования».
Расчет суммы неустойки производится с даты, следующей за датой окончания срока
выполнения вида Работ в каждом месяце, установленных в Приложении 2 «График
выполнения работ», до даты фактического выполнения просроченного Месячного объема
вида Работ. Дата выполнения просроченного объема вида Работ подтверждается Актом о
приемке выполненных работ (форма КС-2).
57
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в пределах срока
исковой давности, установленного действующим законодательством.
Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в
последующем(их) месяце(ах), неустойка в размере, указанном в настоящем пункте, должна
быть уплачена по каждому месяцу отдельно.
В случае завершения Подрядчиком выполнения Работ по Контракту и подписания
Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме КС14) в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение 2), и в надлежащем
качестве, все уплаченные Подрядчиком штрафные санкции в соответствии с настоящим
пунктом за срыв сроков выполнения видов работ возвращаются ему Заказчиком в полном
объёме за вычетом следующих расходов:
 расходов, понесенных Заказчиком в связи с ненадлежащим исполнением
Подрядчиком своих обязательств по Контракту;
 фактически оплаченных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации налогов и сборов с полученных в рамках настоящего
Контракта пеней и штрафов.
27.1.2. В случае предъявления Заказчиком требований об уплате неустойки за
нарушение Месячных объемов по видам Работ согласно Приложению 2 «График выполнения
работ» в соответствии с подпунктом 27.1.1 Контракта при условии, что общая стоимость
сорванного объема выполнения вида Работ по Контракту на дату предъявления претензии
составляет менее 10% (Десяти процентов) от общей стоимости данного вида Работ, который
должен быть выполнен Подрядчиком на указанную дату согласно Приложению 1
«Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», Подрядчик:
 вправе отсрочить уплату неустойки на 30 (Тридцать) календарных дней, направив
соответствующее обращение Заказчику;
 освобождается от ответственности в случае устранения в течение 30 (Тридцати)
дней допущенных нарушений Месячных объемов по видам Работ, за которые
предъявлены претензии.
27.1.3. В случае задержки Подрядчиком срока завершения Работ по Объекту в
целом, указанного в пункте 5.1 Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в
размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от Контрактной цены за каждый день
просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от Контрактной цены.
28.1.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов
надлежаще оформленных счетов-фактур, указанных в пункте 17.1 настоящего Контракта,
Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик
обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента)
от стоимости объема Работ, указанного в Справке о стоимости выполненных работ и затрат
(КС-3) за отчетный месяц за каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от
58
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
стоимости объема Работ, указанного в Справке о стоимости выполненных работ и затрат
(КС-3) за отчетный месяц.
27.1.5. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления оригиналов
надлежаще оформленных счетов-фактур при получении авансовых сумм в соответствии со
Статьей 4 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об
уплате неустойки из расчета 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы аванса за
каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от суммы аванса.
27.1.6. В случае, если Заказчиком и/или Организацией по строительному контролю
будет установлен факт повреждения существующих промышленных объектов, близлежащих
трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и
других сооружений, а также причинения вреда, окружающей среде, в т.ч. зеленым
насаждениям, водотокам, почве и пр., Заказчик вправе остановить производство работ, а
Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
27.1.7. В случае обнаружения несанкционированного переезда техники Подрядчика
через действующий (принадлежащий Заказчику) или строящийся трубопровод, Заказчик
имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100 000 (Сто
тысяч) рублей за каждый установленный факт такого нарушения.
27.1.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков поставки Оборудования, не
требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, установленных
в настоящем Контракте, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате
неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,01 % (Ноль
целых одна сотая процента) от стоимости недопоставленного Оборудования, не требующего
монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, за каждый день просрочки,
но не более 5 % (Пяти процентов) от стоимости недопоставленного Оборудования, не
требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв.
27.1.9. Если Подрядчик допустил самовольное занятие земельных участков третьих
лиц, в том числе возвел капитальные объекты и выполнил иные Работы на земельных
участках третьих лиц, Подрядчик за свой счет возмещает ущерб, вызванный
вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.
27.1.10. В случае если Подрядчик допустил нарушение требований Регламента по
пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика,
Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленного Федеральным Законом
Российской Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ.
27.1.11. В случае нарушения сроков возврата аванса, предусмотренных пунктами 4.7
и 7.43 настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 %
(Ноль целых пять сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день
просрочки, но не более 5% от суммы аванса.
27.1.12. В случае, если Подрядчик своевременно не выполнил уборку (очистку)
железнодорожных вагонов, платформ или контейнеров, которыми были доставлены
59
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Материалы и Оборудование поставки Заказчика, в соответствии с пунктом 9.3, и/или
утилизацию отходов и мусора в соответствии с пунктом 7.15, что привело к штрафным
санкциям к Заказчику, то Подрядчик возмещает данные штрафные санкции в полном
объеме.
27.1.13. В случае невыполнения Подрядчиком требований нормативных документов
в части складирования, перевозки и хранения Материалов и Оборудования поставки
Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч)
рублей за каждое нарушение, указанное в предписании Представителей Заказчика и/или в
предписании Организации по строительному контролю.
27.1.14. В случае необоснованного непринятия Подрядчиком в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты раскредитования железнодорожных вагонов Материалов и
Оборудования поставки Заказчика, он обязан уплатить Заказчику пеню в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому обязательству, но не более
100 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение
27.1.15. В случае, если Заказчик откажется от исполнения Контракта в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 32.1, Подрядчик, кроме
обязательств, указанных в пункте 32.2, обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 5 %
(Пяти процентов) от Контрактной цены.
27.1.16. Подрядчику запрещается выполнение СМР в случае отсутствия
представителей строительного контроля на объекте производства работ в соответствии с
графиком осуществления контроля.
27.1.17. В случае отсутствия специалистов строительного контроля на объекте
производства работ Подрядчик обязан в течение 1 часа поставить в известность о данном
факте Заказчика.
27.1.18. За выполнение строительно-монтажных работ Подрядчиком в отсутствие
специалистов строительного контроля, Подрядчик должен заплатить неустойку в размере 0,5
% от стоимости работ, выполненных в отсутствие строительного контроля.
27.1.19. В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику в соответствии с
подпунктом 7.7.1 Контракта месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение 4)
на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ в соответствии
с подпунктом 7.8.1, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль
целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с
Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в
месяце нарушения за каждый день просрочки, но не более 1 % (Одного процента) от общей
месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение
Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения.
27.1.20. В случае привлечения для выполнения Работ Субподрядчиков, не
согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктами 15.1 и 15.2 настоящего
Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая
процента) от Контрактной цены за каждый факт несогласования Субподрядчика.
60
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
27.1.21. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,01 % (Ноль целых
одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с
Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в
месяце нарушения в случае:
 отсутствия Исполнительной документации на выполненные работы более 3 (Трех)
календарных дней;
 невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники
безопасности в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного
Заказчиком срока);
 невыполнения Подрядчиком требований Заказчика, Организации по авторскому
надзору и/или предписаний Организации по строительному контролю о
приостановке производства Работ на Объекте по замечаниям, связанным с
допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от
требований Рабочей документации.
Уплата штрафов производится Подрядчиком по каждому нарушению отдельно.
27.1.22. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч)
рублей за каждый выявленный Заказчиком, либо Организацией по авторскому надзору, либо
Организацией по строительному контролю дефект/недостаток, при этом Подрядчик не
освобождается от обязанности выполнения работ по устранению дефекта/недостатка.
Уплата штрафов производится Подрядчиком по каждому нарушению отдельно.
27.1.23. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без
разрешения Заказчика или Организации по строительному контролю, Подрядчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной
стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной
цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения за каждое нарушение.
27.1.23. В случае непредставления графиков и/или отчетов, указанных в подпунктах
7.7.2, 7.8.2, пункте 9.10 Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в
соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов
финансирования» в месяце нарушения за каждый день просрочки, но не более 1% (Одного
процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1
«Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце
нарушения.
27.1.24. В случае задержки предоставления Подрядчиком Заказчику на срок более 10
(Десяти) календарных дней копий субподрядных контрактов, договоров поставки и иных
договоров, заключаемых в целях исполнения Контракта, со всеми приложениями и с учетом
Дополнительных соглашений (изменений) в соответствии с пунктом 15.6 Контракта,
Заказчик вправе приостановить действие Контракта в одностороннем порядке и
потребовать уплаты пени в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки, но
не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение.
61
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
27.1.25. В случае поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком с нарушением
требований пунктов 9.1 и 9.2 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения является Акт,
составленный Заказчиком, с привлечением представителей Организации по строительному
контролю.
27.1.26. В случае если Подрядчик допустил производство земляных работ в охранной
зоне магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, без оснащения экскаваторов
и бульдозеров исправными системами видеофиксации рабочей зоны, в соответствии с п.п.
7.57 Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования об уплате штрафа в
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждую единицу техники, осуществляющую
производство указанных работ без систем видеофиксации рабочей зоны.
27.2. Ответственность Заказчика:
27.2.1. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 4
Контракта, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Подрядчик вправе потребовать
от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы
задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20 %
(двадцати процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.
27.2.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом,
оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.
Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить
эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением обязательств убытки.
27.2.3. Предъявления Сторонами требований об оплате неустоек/пени и/или иных
санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного
ущерба по Контракту производится письменно путём направления соответствующего
требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование
(претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в
виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Контрактных обязательств.
27.2.4. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не
освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.
27.2.5. Общая сумма штрафных санкций и неустоек, предъявляемых Сторонами по
Контракту не должна превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от Контрактной цены.
27.2.6. В остальном, что не предусмотрено
Контрактом, Стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с действующим законодательством.
62
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
СТАТЬЯ 28.
Патентные права и условия конфиденциальности
28.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не
разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года
с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по
обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 28.4 настоящего
Контракта.
28.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными
являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения
Контракта сведения за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут
опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках,
либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика
использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации
Контракта.
28.3. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона,
причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения
патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его
по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
28.4. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий
Субподрядчикам, Организациям по авторскому надзору, налоговым органам, органам
архитектурно-строительного надзора, а также иным органам обязанность предоставления
информации которым предусмотрена в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 29.
Форс-мажорные обстоятельства
29.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием
действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые
беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят
взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных
обстоятельств.
29.2.Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форсмажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после
наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форсмажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в
будущем.
Возникновение форс-мажорных
компетентным органом власти.
обстоятельств
должно
быть
подтверждено
63
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
29.3. Срок действия Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора
и устранения его последствий.
29.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех)
месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении
сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.
СТАТЬЯ 30.
Урегулирование споров. Арбитраж
30.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
Контракта или в связи с ним, регулируются с применением претензионного порядка. При
этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней, следующих за датой их поступления.
30.2. При не урегулировании споров и разногласий с применением претензионного
порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Подрядчика.
30.3. В случае неоплаты Подрядчиком признанных претензионных требований
Заказчика либо непредставления Подрядчиком в установленный срок мотивированного
документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе
удержать сумму претензионных требований до их урегулирования из суммы оплаты за
выполненные и принятые Работы.
СТАТЬЯ 31.
Расторжение Контракта
31.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке
полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде в случаях:
31.1.1. когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения
Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 2), более чем на
30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
31.1.2. если Подрядчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от сроков,
установленных «Графиком выполнения работ» (Приложение 2) не приступил к выполнению
работ;
31.1.3. когда Подрядчик:
 лишается разрешения на выполнение Работ и услуг;
 не предоставляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней от установленного
срока документы, подтверждающие заключение договоров страхования и оплату
страховых премий, оговоренные в Статье 26 Контракта;
 не представляет в установленный срок сведения и документы, оговоренные в
пунктах 6.6 – 6.9 Контракта.
31.1.4. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации и настоящим Контрактом.
31.2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, оговоренным в пункте 31.1, вручается Подрядчику за 20 (Двадцать)
64
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
календарных дней до даты одностороннего расторжения Контракта.
В этом случае Подрядчик обязан:
- в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления об
одностороннем отказе от исполнения Контракта прекратить выполнение Работ и услуг на
Объекте, сдать Заказчику фактически выполненные объемы работ по Контракту в порядке,
установленном Статьями 17 и 21 Контракта;
- не позднее даты расторжения Контракта, указанной в Уведомлении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, передать Заказчику по актам Рабочую и
Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование поставки Заказчика, вывезти со
Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные
материалы, а Заказчик обязан на основании акта сверки взаиморасчетов Сторон оплатить
Подрядчику часть Контрактной цены, включая стоимость поставленных Материалов и
Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном
соглашении к Контракту;
- возвратить сумму аванса, перечисленную Заказчиком, в срок не позднее
3 (Трех) рабочих дней с момента получения Уведомления об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, а также возместить Заказчику возникшие убытки.
31.3. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику
Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
оговоренным в пункте 31.1, а также возмещение понесенных Подрядчиком в этот период
убытков Заказчиком не производятся.
31.4. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям, указанным в
пункте 31.1 вправе с даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для
завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.
31.5. В случае Расторжения Контракта по соглашению Сторон, порядок прекращения
обязательств Сторон по Контракту определяется в Соглашении о расторжении Контракта.
СТАТЬЯ 32.
. Особые условия
32.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые
обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена
Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.
32.2. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные
соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Контракту, теряют
силу, за исключением обязательств, принятых Подрядчиком в Конкурсной заявке.
32.3. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
65
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
32.4. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему
исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные
меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный
ущерб другой Стороне.
32.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке переуступить Инвестору все свои
права и обязанности по настоящему Контакту, о чем Подрядчик должен быть уведомлен в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты такой переуступки.
32.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки
законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в
эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) Стороны оформляют к
Контракту Дополнительное соглашение, в котором подтверждают объем и стоимость
фактически выполненных работ по Контракту, а также отсутствие взаимных претензий в
указанной части.
СТАТЬЯ 33.
Приложения к Контракту
33.1. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
33.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.
33.3. Перечень Приложений к Контракту:
Приложение 1.
Приложение 2.
Приложение 3.
Приложение 4.
Приложение 5.
Приложение 6.
Приложение 7.
Приложение 8.
Приложение 9.
Приложение 10.
Приложение 11.
Приложение 12.
Приложение 13.
Приложение 14.
Приложение 15.
Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования.
График выполнения работ.
Перечень Рабочей документации.
Месячно-суточный график выполнения работ (Типовая форма).
Список субподрядчиков.
График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком.
График поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком (Типовая
форма).
Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего
монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв.
Ведомость переработки давальческих материалов поставки заказчика
(Типовая форма).
Реестр смонтированного оборудования поставки Заказчика (Типовая
форма).
Реестр смонтированного оборудования поставки Подрядчика (Типовая
форма).
Ведомость оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Типовая
форма).
Ведомость учета поставленных Подрядчиком оборудования, не
требующего
монтажа
(ОНМ),
материалов
и
оборудования,
передаваемых в резерв (Типовая форма).
Отчет о ходе поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком
(Типовая форма).
Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при
разборке и демонтаже зданий и сооружений
66
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
Приложение 16.
Приложение 17.
Приложение 18.
Приложение 19.
Приложение 20.
Приложение 21.
Приложение 22.
Приложение 23.
Приложение 24.
Приложение 25.
Приложение 26.
Приложение 27.
Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а).
Требования к помещениям, предоставляемым Заказчику Подрядчиком
для организации Штаба строительства на Строительной площадке.
Дополнительное соглашение по результатам субподрядных торгов
(типовая форма).
Распорядительное письмо на перечисление денежных средств третьим
лицам (Типовая форма).
Обращение о корректировке Рабочей документации (Типовая форма).
Соглашение о компенсации Подрядчиком затрат Заказчика по
корректировке рабочей документации (Типовая форма).
Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику для
разработки ППР.
График передачи документации Подрядчиком Заказчику для допуска к
производству работ.
График передачи документации Заказчиком Подрядчику для
производства работ.
График оформления документации и освидетельствования производства
работ, выполняемых Подрядчиком.
Сравнительный анализ стоимости выполнения видов работ (Типовая
форма).
Соглашение об определении работ (поставок материалов), в счет
которых уплачен аванс (часть аванса).
Приложение 28.
Товарная накладная.
Приложение 29.
Акт о приемке выполненных работ.
Приложение 30.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат.
Приложение 31.
Акт приемки законченного строительством объекта.
Приложение 32.
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией.
Приложение 33.
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств.
Приложение 34.
Накладная на отпуск материалов на сторону.
Приложение 35.
Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение.
Приложение 36.
Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение».
СТАТЬЯ 34.
Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта
34.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
34.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по
Контракту.
34.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для
Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
67
АО «Транснефть-Верхняя Волга», «Приведение участков ППМН с ненормативной глубиной залегания в соответствие с
нормативными требованиями. ППМН Сургут-Полоцк через р.Ветлуга.»
СТАТЬЯ 35.
Реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Наименование организации: АО «Транснефть – Верхняя Волга»
Юридический адрес: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, переулок Гранитный, дом 4/1.
Почтовый адрес: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, дом 4/1. ГСП 1504
Тел: 8 /831/ 438-22-00
Факс: 8/831/ 438-22-05
Электронная почта: [email protected]
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810000060001096 в ОАО Банк ВТБ г. Москва
К/с № 30101810700000000187
БИК 044525187; ИНН 5260900725; КПП 525350001
ОГРН 1025203014748
«ПОДРЯДЧИК»
Наименование организации: ОАО «Волжский подводник»
Юридический адрес: 603152, г. Н.Новгород, ул. Ларина, 19 А.
Почтовый адрес: 603152, г. Н.Новгород, ул. Ларина, 19 А
Тел: 8 (831) 437-77-63; МАТС (6636) 20-84
Факс: 8 (831) 437-77-79; МАТС (6636) 20-98
Электронная почта: [email protected]
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810700060001176 ОАО Банк ВТБ г.Москва
К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525187 ИНН 5250000820 КПП 525350001
ОГРН 1025201982520
ПОДПИСИ СТОРОН:
Генеральный директор
АО «Транснефть – Верхняя Волга»
__________________________ /Ю.Л. Левин/
Генеральный директор
ОАО «Волжский подводник»
__________________________
/А.А. Груздев/
68
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа