close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ № 05/15
Московская область
г. Мытищи
«06» 02. 2015 г.
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и инвестиций администрации
городского поселения Мытищи» (Управление капитального строительства и инвестиций администрации городского
поселения Мытищи), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карандашова Дмитрия Рифатовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
Общество с ограниченной ответственностью «КАТЕРИНА» (ООО «КАТЕРИНА»), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице генерального директора Кошелева Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Московской области на основании результатов осуществления закупки путем
проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокола подведения итогов аукциона в электронной форме
№ 0148300015814000351-3-08/2015 от 23.01.2015 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту дорог в г.Мытищи (№ 2-2015), в соответствии с Техническим
заданием (приложение N 1 к Контракту) (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы осуществляются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), наименованием и количеством
выполняемых работ (Приложение №1.1. к Техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Сроки выполнения работ определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) и Графиком
производства работ (Приложение № 2.1. к Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2), подписанными
Сторонами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
1.4. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны соответствовать требованиям государственных
стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим
данный вид деятельности.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта установлена Протоколом согласования контрактной стоимости работ (Приложение № 3),
являющимся неотъемлемой частью Контракта. Заказчик оплачивает выполненные работы в соответствии с утвержденным
Сторонами Протоколом согласования контрактной стоимости работ (Приложение № 3). Цена Контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и
Федеральным законом N 44-ФЗ.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, и все расходы, которые он
понесет в связи с выполнением работ по Контракту, в том числе на приобретение оборудования, материалов, механизмов,
инструментов, техники и т.п., на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости
работ/услуг сторонних организаций и третьих лиц, другие обязательные платежи, которые необходимо выплатить при
исполнении Контракта.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема
работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Мытищи Мытищинского
муниципального района Московской области путем перечисления стоимости выполненных и принятых в установленном
порядке работ (за вычетом налоговых платежей (если Контракт заключается с физическим лицом) на банковский счет
Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик
обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения расчетного счета в письменной форме, а также посредством
факсимильной связи/электронной почты сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет
Подрядчика, несет Подрядчик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в
размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.6. Оплата Цены Контракта за выполненные работы производится Заказчиком на основании надлежащим образом
оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных
работ и затрат в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, при условии
предоставления комплекта документов, указанного в п. 4.1. Контракта.
1
В случае привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ субподрядной организации оплату
выполненных субподрядной организацией работ Заказчик вправе производить напрямую субподрядной организации. Данное
условие об оплате работ субподрядных организаций должно быть отражено в договоре/ах субподряда.
2.6.1. Оплата выполненных субподрядной организацией работ производится Заказчиком в порядке, установленном для
расчетов с Подрядчиком, с учетом условий, указанных в п. 2.6.2. Контракта.
2.6.2. Для оплаты Заказчиком выполненных субподрядной организацией работ непосредственно субподрядной организации
Подрядчик представляет в адрес Заказчика следующие документы:
-подписанный представителями Сторон Акт о приемке выполненных работ, указанный в п.4.1. Контракта, - в отношении
предусмотренных Контрактом работ, выполненных субподрядчиком;
- подписанный представителями Подрядчика и субподрядчика акт о приемке выполненных работ, выполненных
субподрядчиком и предусмотренных Контрактом;
-распорядительное письмо Подрядчика относительно непосредственной оплаты Заказчиком субподрядчику стоимости
работ, выполненных по Актам о приемке выполненных работ, с указанием реквизитов платежа;
-копию договора/ов субподряда.
2.7 Датой сдачи выполненных работ по Контракту считается дата, указанная в Акте о приемке выполненных работ,
подписанном Сторонами. Работы считаются принятыми, если Акт о приемке выполненных работ подписан представителями
обеих Сторон.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение
денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения
Контракта и (или) по объему работ, предусмотренных Контрактом.
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки с
осуществлением перечисления суммы неустойки в соответствии с п.7 Контракта в доход местного бюджета, на основании
платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление
неустойки.
2.11. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10
(десять) процентов предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ при изменении потребности в работах, на
выполнение которых заключен Контракт. При выполнении дополнительного объема таких работ, по согласованию с
Подрядчиком, Заказчик вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему выполняемых работ, но не
более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с
уменьшением объема выполняемых работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) и Графиком
производства работ (Приложение № 2.1 к Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2)), утвержденными
Сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и Стороны подписывают
График производства работ в рамках сроков, предусмотренных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2).
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим
Контрактом порядке.
3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в
том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Для сдачи-приемки выполненных работПодрядчик предоставляет Заказчику с приложением Описи передаваемых
документов с обязательным указанием реквизитов, количества экземпляров каждого передаваемого документа и листов в
составе каждого передаваемого документа:
- в 4 (четырех) экземплярах исполнительную документацию, в том числе подписанные акты на скрытые работы;
оригиналы или заверенные Подрядчиком копии паспортов и сертификатов на материалы и оборудование (в 2 (два) экз.);
журналы производства работ КС-6.
- Акт о приемке выполненных работ на бумажном носителе (форма КС-2) – в 4-х экз.,
- справку о стоимости выполненных работ и затрат на бумажном носителе (форма КС-3) – в 4-х экз.,
- счет на оплату выполненных работ на бумажном носителе (в 1 экз.);
- счет-фактуру на бумажном носителе (в 1 экз.), оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса
Российской Федерации (если Подрядчик является плательщиком НДС).
4.2. Для проверки соответствия результата выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим
Контрактом, Заказчик своими силами, либо с привлечением экспертов/экспертных организаций проводит экспертизу
выполненных по Контракту работ.
2
4.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта,
Заказчик принимает решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ своими силами, либо привлечении
экспертов/экспертных организаций на основании контракта, заключаемого в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
4.2.2. В случае принятия решения о привлечении в порядке, установленном Законом №44-ФЗ, экспертов/экспертных
организаций для проведения экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренный Контрактом срок приемки работ
продлевается на период проведения мероприятий по определению эксперта/экспертной организации и осуществления
экспертизы.
4.2.3. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы выполненных по Контракту работ своими силами
экспертиза проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы
результатов выполненных работ своими силами.
4.2.4. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных
материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящихся к условиям исполнения Контракта,
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан письменно почтой, а также посредством факсимильной связи/электронной
почты, предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения
в отношении выполненных работ.
4.2.5. По итогам проведения экспертизы результата работ по Контракту оформляется заключение.
4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы Заказчик рассматривает
результаты и осуществляет приемку выполненных работ (подписывает Акт о приемке выполненных работ), либо направляет
Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
4.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании заключения по итогам
экспертизы в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в
указанный Заказчиком срок, устранить выявленные недостатки и (или) произвести доработки за свой счет.
По итогам устранения недостатков и (или) проведения доработки результата выполненных работ Подрядчик составляет
письменный отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.
4.5. По итогам устранения недостатков и (или) проведения доработки результата выполненных работ Подрядчик
передает Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект исполнительной
документации, указанный в п.4.1. Контракта (с учетом требований к порядку сдачи и количеству комплектов документов), отчет
об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке
выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах.
4.6. По результатам рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней документации, представленной в соответствии
с п. 4.5. Контракта, Заказчик принимает решение о принятии выполненных работ и подписывает Акт о приемке выполненных
работ в связи с устранением Подрядчиком недостатков и (или) проведением доработки результата выполненных работ в
надлежащем порядке и в установленные сроки, либо проведении повторной экспертной проверки в соответствии с п.4.2.
Контракта.
Повторная экспертиза проводится по правилам, установленным разделом 4 настоящего Контракта для проведения
первичной экспертизы результата работ по Контракту.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и
материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы
в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В случае обнаружения в ходе выполнения работ по Контракту нарушений, недостатков, в течение 2 (двух) рабочих
дней после обнаружения таких недостатков, сообщать о них в письменной форме Подрядчику.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим
Контрактом.
5.2.3. При обнаружении Заказчиком или уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и
стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей
Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту
в соответствии с порядком сдачи-приемки выполненных работ, установленным разделом 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
3
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих
специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом Подрядчик несет
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту.
Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в исполнительной документации,
представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего
Контракта.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Надлежащим образом выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и
представить Заказчику исполнительную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта, предусмотренную п.4.1.
Контракта. Надлежащим образом исполнять гарантийные обязательства по Контракту.
5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного
срока, за свой счет.
5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности,
являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего
срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 1 (одного) дня со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса
почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.6. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить
поврежденные сети за свой счет.
5.4.7. По обращению Заказчика, обеспечить личную явку уполномоченного представителя Подрядчика для
представления разъяснений в отношении выполненных работ, при обнаружении Заказчиком или уполномоченными
контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту о приемке
выполненных работ.
5.4.8. По обращению Заказчика, обеспечить личную явку уполномоченного представителя Подрядчика для составления
акта о выявлении в период гарантийного срока недостатков/дефектов в выполненных работах.
5.4.9. Предоставлять Заказчику по его требованию, полную информацию о ходе работ на Объекте в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения такого требования.
5.4.10. Надлежащим образом вести и оформлять необходимую техническую и исполнительную документацию (включая
акты скрытых работ) и предоставлять ее Заказчику по его первому требованию для ознакомления.
5.4.11. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2
Контракта.
6.2. Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются Подрядчиком в соответствии с
законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют 24 месяца с момента подписания акта о
приемке выполненных работ.
6.3. Если в гарантийный период обнаружатся недостатки, дефекты, недоделки, брак выполненных работ,
препятствующие нормальной эксплуатации отремонтированных по Контракту объектов дорожно-мостового хозяйства,
Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, дефекты, недоделки, брак за свой счет и в согласованные сроки без
каких-либо компенсаций со стороны Заказчика.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, дефекты, недоделки, брак, а также для согласования
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения недостатков, дефектов, недоделок, брака.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, фиксирующего недостатки, дефекты, недоделки, брак,
Заказчик составляет односторонний акт.
6.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации отремонтированных по Контракту объектов дорожно-мостового
хозяйства будут выявлены материалы поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества, декларациям
соответствия, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.
4
6.5. Подрядчик возмещает материальный ущерб третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения
работ, а также возмещение материального ущерба причиненного третьим лицам во время гарантийного срока, возникший
вследствие некачественно выполненной работы.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта и Приложений к нему.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе
потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по
оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены
Контракта.
За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере
176 233,62 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч двести тридцать три руб. 62 коп.).
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту,
определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  Д П ,
где:
C Ц Б - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К =
ДП
ДК
 100% ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным
0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение и/или неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, установленных
Контрактом, является фиксированным и составляет 440 584,04 руб. (Четыреста сорок тысяч пятьсот восемьдесят четыре руб.
04 коп.).
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
5
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что
просрочка исполнения/неисполнение соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.
7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных
в представленных документах, указанных в пункте 4.1 Контракта, несет Подрядчик.
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения,
неоказания) объема работ (услуг) и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных
денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.
7.7. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными
организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.
7.8. С момента подписания настоящего Контракта и до его окончания, Подрядчик несет ответственность за
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и тротуаров в безопасном
для движения состоянии, либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении пешеходов и
автотранспорта, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог и тротуаров в случае, если
пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения пешеходов и автотранспорта.
7.9. Стороны констатируют, что в рамках настоящего Контракта Подрядчик является надлежащим ответчиком во всех
случаях, предусмотренных КоАП РФ, законодательством Российской Федерации, Московской области, в том числе касающихся
нарушений ГОСТов, СНиПов, регламентирующих работы по настоящему Контракту и иных вопросов, контроль за которыми
отнесен к компетенции органов надзора, в том числе ГИБДД, Госадмтехнадзора Московской области.
7.10. При не исполнении Подрядчиком в установленный срок мероприятий по предписаниям, выданным Заказчиком
по результатам проведения проверок, Заказчик вправе устранить нарушения в работе Подрядчика своими силами с взысканием
понесенных расходов в полном размере с Подрядчика.
7.11. В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту
денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов необоснованного
завышения сметной стоимости и/или неверного применение расценок и/или нецелевого расходования средств и/или
завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинению ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает
Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в
течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика указанного в ст.14 настоящего Контракта.
7.12. Подрядчик обязан возместить Заказчику, убытки причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Контракту.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством;
- в судебном порядке;
- по соглашению Сторон.
8.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных
п. 15 ст.95 Закона № 44-ФЗ:
8.2.1. Установление факта несоответствия Подрядчика требованиям, установленным к участникам размещения заказа
соответствующей документацией, результатом размещения которой является заключение настоящего Контракта:
8.2.1.1. Установления факта несоответствия Подрядчика требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего
Контракта.
8.2.1.2. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения
арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.1.3. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.1.4. Установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период., при условии, что Подрядчик не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.1.5. Установления факта внесения сведений о Подрядчике в предусмотренный Законом № 44-ФЗ реестр
недобросовестных поставщиков.
8.2.2. Установления факта предоставления Подрядчиком недостоверной информации о своем соответствии
требованиям, указанным в пп. 8.2.1.1. – 8.2.1.5 п. 8.2. настоящего Контракта, что позволило Подрядчику стать участником
закупки, по результатам которой заключен настоящий Контракт.
8.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о наступлении событий, указанных в пп. 8.2.1.1. – 8.2.1.5 п. 8.2. настоящего
Контракта в течение 5 (Пяти) дней с момента их наступления.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
6
8.4.1. Установления факта предоставления недостоверных (ложных) сведений, содержащихся в документах,
представленных Подрядчиком на этапе размещения закупки, результатом которого является заключение настоящего
Контракта.
8.4.2. При нарушении Подрядчиком существенных условий Контракта.
8.4.3. Задержка Подрядчиком сроков начала выполнения работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение
№ 2) и Графиком производства работ (Приложение № 2.1. к Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2), более
чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
8.4.4. Наличия двух и более претензий в адрес Подрядчика по качеству выполняемых работ.
8.4.5. Нарушения Подрядчиком сроков окончания работ и Графиком производства работ (Приложение № 2.1. к
Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2), предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2), более
чем на 5 (пять) дней.
8.4.6. Непредоставления Подрядчиком документов, подтверждающих качество товара, происхождение товара, а также
иных документов на товар, предусмотренных действующим законодательством РФ, регламентирующим данный вид
деятельности (в случае поставки Подрядчиком товара (материала), для выполнения работ).
8.4.7. Если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работы, или с
иными недостатками, которые делают его не пригодными для предусмотренного в Контракте использования, и отступления в
работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были
устранены либо являются существенными и неустранимыми.
8.4.8. Если во время выполнения или приемки работ станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком
в назначенный срок этого требования Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.
8.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством, в т.ч.:
8.5.1. В случае нарушения Заказчиком более двух раз срока/-ов приемки выполненных работ, установленных настоящим
Контрактом, без предъявления мотивированного отказа в приеме выполненных работ.
8.5.2. В случае нарушения Заказчиком более двух раз срока/-ов оплаты работ, выполненных и принятых в
установленном настоящим Контрактом порядке.
8.6. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта
осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями ст.95 Закона № 44-ФЗ.
8.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем
проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Московской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать
письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.9. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.10. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов,
которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 2 683 760,64 руб. (Два
миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят руб. 64 коп.), определенную в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, что составляет 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита).
Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает
при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту.
9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту,
соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена банковская гарантия,
не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
9.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового
платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени,
предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком
всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком
7
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
Подрядчиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения
Контракта.
9.6. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно
времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение
Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением
настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в
добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть передана Стороне в письменном виде.
Претензия в письменном виде направляется Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Стороны, указанному в Контракте, либо передается представителю Стороны под роспись о получении оригинала претензии.
11.3.2. Сторона должна дать письменный ответ по существу предъявленной претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.3. Датой получения претензии считается дата ее получения представителем Стороны под роспись о получении
оригинала претензии, либо дата получения Стороной претензии, указанная в уведомлении о вручении претензии, направленной
по почте.
11.3.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее
полный и обоснованный расчет.
11.3.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому
и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
12.Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015 г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в
пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
его подписания обеими Сторонами.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре
контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня их подписания обеими Сторонами.
8
13.Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме
по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, либо передаются
представителю Стороны под роспись о получении оригинала уведомления, а также могут быть переданы Стороне с
использованием факсимильной связи или электронной почты.
В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
В случае передачи уведомлений представителю Стороны под роспись, уведомления считаются полученными
Стороной в день получения уведомления представителем Стороны.
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в печатном виде на бумажном носителе в 3 (Трех)
экземплярах (Заказчик – 2 экз., Подрядчик – 1 экз.).
13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
13.4. Все приложения, поименованные в Контракте, являются его составной и неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 к Контракту – Техническое задание
- Приложение № 1.1. к Техническому заданию к Контракту – Наименование и количество выполняемых работ
- Приложение № 2 к Контракту – Календарный план выполнения работ
- Приложение № 2.1 к Контракту – График производства работ
- Приложение № 3 к Контракту – Протокол согласования Контрактной стоимости работ
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является
основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
14.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
Управление капитального строительства и инвестиций
администрации городского поселения Мытищи
Юридический адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д. 36/7
УФК по Московской области (Управление капитального
1.
строительства и инвестиций администрации городского
поселения Мытищи)
л/с 03483201010
2.
Отделении 1 Главного управления Центрального банка
3.
Российской Федерации по Центральному федеральному
4.
округу г. Москва (краткое наименование: Отделение 1 Москва)5.
БИК 044583001
ИНН получателя: 5029168943
КПП получателя: 502901001
6.
Расчетный счет получателя: 40204810100000002290
7.
ПОДРЯДЧИК
ООО «КАТЕРИНА»
Юр. адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104,
корп. 3
р/с 40702810638250011933 в Сбербанке России ОАО
г.Москва в Московском банке Сбербанка России ОАО г.
Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 69718805
ОКАТО 45290578000
ИНН 7722737244
КПП 772201001
Директор
Генеральный директор
_________________ Д.Р. Карандашов
_________________ А.Е.Кошелев
М.П. «_____»_____________2015 г.
М.П. «_____»_____________2015 г.
9
Приложение № 1
к Контракту
от «_____»__________2015_г. №_______
ЗАКАЗЧИК:
Директор Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства и инвестиций администрации
городского поселения Мытищи»
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «КАТЕРИНА»
____________ Д.Р. Карандашов
М.П. «______»_____________2015г.
__________________А.Е.Кошелев
М.П. «_____»_____________2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту дорог в г. Мытищи (№2-2015)
1. Общие сведения о заказчике:
1.1. Наименование заказчика: Управление капитального строительства и инвестиций администрации городского поселения Мытищи;
1.2. Местонахождение заказчика: г. Мытищи Московской области, Новомытищинский пр-т, д. 36/7, стр.2;
1.3. Режим рабочего времени: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время
установлено с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу - с 8.00 до 16:00. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен
с 13 до 14 часов. Подрядчик должен учитывать этот график при взаимодействии с заказчиком;
1.4. Экспертиза результатов оказания услуг: в соответствии с частью 3 статьи 94 §7 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N
44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться экспертными организациями на основании контрактов, заключенных в
соответствии с настоящим Федеральным законом, а также заказчиком своими силами.
2. Общие сведения о закупке:
2.1. Способ определения поставщика: открытый аукцион в электронной форме.
2.2. Обоснование выбранного способа определения поставщика: с целью реализации программы, в соответствии с ч. 5 ст. 24
Закона N 44-ФЗ и Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», в качестве способа определения
Подрядчика на выполнение работ выбран открытый аукцион в электронной форме. При этом способе закупки возрастает заинтересованность
в получении заказа со стороны потенциальных Подрядчиков, экономия средств за счет повышения конкуренции посредством проведения
открытого аукциона в электронной форме, обеспечивается гласность и прозрачность осуществления закупки.
2.3. Сведения об объекте заказчика: выполнение работ по ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства г. Мытищи Московской
области.
2.4. Место выполнения работ: Московская область, городское поселение Мытищи:
- Октябрьский пр-т
- проезд вдоль д.15 к .1,2 по ул. Индустриальная
2.5. Сведения об особенностях объекта заказчика: Все работы, выполняемые согласно настоящего Муниципального контракта и
Технического задания, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности.
2.6. Цель закупки: Обеспечение своевременного и качественного капитального и текущего ремонта объектов дорожно-мостового
хозяйства, предусмотрена в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство городского поселения Мытищи в 2014-2018 годах"
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Мытищи в 20142018 годах» (в соответствии с п. 1 ст. 13 Закона N 44-ФЗ).
2.7. Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской
области.
2.8. Нормативно-правовая база: Настоящее техническое задание подготовлено на основании следующих документов:
- Конституции РФ;
- законодательных актов РФ в сфере стандартизации;
- указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Председателя Правительства РФ, регламентирующих вопросы
осуществления закупок;
- правовых актов федеральных органов исполнительной власти (министерств, комитетов, служб, агентств и др.) как общеотраслевого,
так и ведомственного характера;
- правовых актов органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ и их территориальных образований,
регламентирующих вопросы осуществления закупки;
- правовых актов нормативного и инструктивного характера, методических документов учреждений, организаций и предприятий;
- государственных стандартов;
- унифицированных систем документации;
- общероссийских классификаторов;
- нормативных документов по организации управленческого труда и охране труда;
- нормативных документов, устанавливающих требования к товарам, работам, услугам, которые являются предметом закупки;
- законодательных актов субъектов РФ и правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти субъектов РФ";
10
2.9. Информация о нормировании закупки: Начальная (максимальная) цена муниципального контракта является предельной ценой
и включает в себя: все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, и все расходы на перевозку, страхование, в том числе уплату
налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые
необходимо выплатить при исполнении Контракта.
3. Требования к объекту закупки:
3.1. Наименование и обоснование объекта закупок: выполнение работ по ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства г.
Мытищи Московской области.
Срок выполнения работ в соответствии с условиями Контракта.
3.2. Наименование и объем выполняемых работ:
В соответствии с Приложением № 1.1 к настоящему Техническому заданию, в соответствии с Локальным сметным расчетом (раздел III.I.
ДОАЭФ).
3.3. Требования к применяемым материалам (товарам) качеству, техническим характеристикам и безопасности выполняемых
работ:
Необходимые товары (материалы) для выполнения работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленные, без
замененных составных частей) если не указано иное. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны
соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании. Качество предлагаемых Участником к применению товаров
(материалов) должно соответствовать характеристикам, приводимым в настоящем Техническом задании.
Все применяемые при выполнении работ товары (материалы) должны быть разрешенными к применению на территории Российской
Федерации. Если в период гарантийного срока на Объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан
своими силами и без увеличения стоимости выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и конструктивных слоев.
Контроль качества производится путем визуального и инструментального обследования, выявленные недостатки исправляются по первому
требованию Заказчика и (или) его уполномоченного лица (ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных
дорог» п. 1.8). Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдении техники безопасности.
Все работы, выполняемые согласно настоящему Контракту и Техническому заданию, должны соответствовать требованиям
государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующем
данный вид деятельности, в т.ч: ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; Методические рекомендации по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования, утв. Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС; СП 78.13330.2012 “Автомобильные
дороги”; СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”; ВСН 19-89 “Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог”;
ГОСТ 9128-2009 “Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон”. Технические условия; ГОСТ 12801-98 “Материалы
на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства”. Методы испытаний; ГОСТ Р 52128-2003 “Эмульсии
битумные дорожные”. Технические условия; ГОСТ 8267-93 “Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ”. Технические
условия; ГОСТ 8269.0-97 “Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ”.
Методы физико-механических испытаний; ГОСТ 8736-93 “Песок для строительных работ”. Технические условия; ГОСТ 8735-88 “Песок для
строительных работ”. Методы испытаний; ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.»; ГОСТ
Р 52129-2003 “Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей”. Технические условия; ГОСТ Р 52056-2003
“Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС”. Технические условия; ГОСТ 31015-2002 «Смеси
асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные». Технические условия; ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые бетонные и
железобетонные. Технические условия; ГОСТ 8020-90«Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных,
водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»; ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных
колодцев». Технические условия; Постановлением Правительства Москвы от 27.06.04 г. № 514-ПП «О повышении качества почвогрунтов в
городе Москве.
Организовать безопасное ведение дорожных работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ». Обустроить ремонтную площадку: расстановка знаков в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по
организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» (п. 5.1 - 5.4), перемещение транспорта, мешающего проведению
ремонтных работ. Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдении техники безопасности.
Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и
другие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством РФ.
Работы выполняются в сухую погоду при температуре не ниже +10.При фрезеровании асфальтобетонного покрытия используется
фрезеровальная машина (дорожная фреза). Обработка асфальтобетонного покрытия ведется в продольном направлении. Ровность
обработанной поверхности замеряется 3-х метровой рейкой, зазор между рейкой и обработанной поверхностью не должен превышать 2-х
сантиметров. Ровность обработанной поверхности должна соответствовать СП 78.13330.2012.Непосредственно после обработки покрытия
дорожной фрезой поверхность обрабатывается вращающимися щетками или вакуумным агрегатом до полного удаления и сбора
незакрепленных частиц асфальта. Начало работ по укладке асфальтобетонной смеси должно производиться в течение 24-х часов после
фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия, без технологических промежутков.
Основание для укладки покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси за 1-6 часа
поверхность обрабатывается битумной эмульсией, жидким или вязким битумом. Розливы битумной эмульсии по отфрезерованной
поверхности должны оформляться актом на скрытые работы.
Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012. Температура смеси при
уплотнении должна соответствовать значениям таблицы 9СП 78.13330.2012. Укладка ведется сопряженными полосами, непрерывно.
Требования к качеству выполнения работ по устройству асфальтобетонных слоев из горячих асфальтобетонных смесей. Ровность
покрытия: Не более 5% измерений просветов под трехметровой рейкой могут превышать 5 мм. Не должно быть просветов более 10 мм.
Поперечный уклон: Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах -0,015, +0,030. Остальные в пределах 0,010.
Толщина асфальтобетонных слоев: Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах до -10 мм. Остальные в
пределах -5 мм. Водонасыщение переформованных образцов асфальтобетона: Все результаты измерений должны быть более нижнего
предела и не должны превышать верхнего предела, установленного ГОСТ 9128-2009. Водонасыщение вырубок из покрытия: все результаты
не должны превышать предела, установленного ГОСТ 9128-2009.
Коэффициент уплотнения асфальтобетона: Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного СП
78.13330.2012.Предел прочности на сжатие асфальтобетона при 50°С: Все результаты измерений не должны быть менее предела,
11
установленного ГОСТ 9128-2009.Водостойкость: Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного ГОСТ 91282009.
Гарантийный срок ремонта - 2 (два) года с даты подписания сторонами акта сдачи-приёма работ.
Если в период гарантийного срока на объекте обнаружится дефекты, допущенные по вине Подрядчика - превышения суммарной площади
ямочности20м2/1000 м2, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости выполнить работы по восстановлению
асфальтобетонного покрытия и конструктивных слоев.
Контроль качества производится путем визуального и инструментального обследования с последующим лабораторным испытанием
кернов по асфальтобетонному покрытию (СП 78.13330.2012«Автомобильные дороги» п.12.5.2), выявленные недостатки исправляются по
первому требованию Заказчика и (или) его уполномоченного лица (ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте
автомобильных дорог» п. 1.8).
Заполнять журнал производства работ в соответствии с требованиями Приложения 4 ВСН 19-89 «Правила приемки работ при
строительстве и ремонте автомобильных дорог».
Проводить пооперационную сдачу работ с обязательным подписанием акта на скрытые работы по всем технологическим операциям, с
предоставлением на материалы сертификатов и паспортов (ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных
дорог» п. 4. 5, приложение 5 п. 2, 3).
По завершению работ Подрядчик представляет исполнительную документацию, предусмотренную разделом 4 Контракта.
5. Условия выполнения работ:
5.1. Заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения.
5.2. Заказчиком назначаются уполномоченные лицами по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами условий настоящего
Контракта. Копия приказа о назначении уполномоченного лица передается Подрядчику. Заказчик вправе изменить уполномоченных лиц,
направив Подрядчику копию документа, подтверждающего их полномочия.
5.3. Подрядчик передает Заказчику в установленные сроки исполнительную документацию с приложением Описи передаваемых
документов с обязательным указанием реквизитов, количества экземпляров каждого передаваемого документа и листов в составе каждого
передаваемого документа: в том числе подписанные акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование,
журналы КС-6, документы в соответствии с приказом МФ РФ от 15.12.2010 г. № 173н (в т.ч. ОС-3).
5.4. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
5.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие
своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных
недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Заместитель директора Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства и инвестиций
администрации городского поселения Мытищи»
______________/А.К. Жуков/
12
Приложение № 1.1
К Техническому заданию
к Контракту
от «_____»__________2015_ г. №_______
Наименование и количество выполняемых работ:
Ремонт асфальтобетонного покрытия Октябрьского пр-та

Снятие асфальтобетонного покрытия фрезами толщиной до 80 мм– 5295м2

Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью молотков отбойных – 22,8м3

Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии –33п. м.

Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) – 3,8395т

Устройство выравнивающего слоя из горячих асфальтобетонных смесей марка II тип В коэффициентом водостойкости более
0,85средней толщиной 30 мм – 401,5т

Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) – 1,6455т

Устройство асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичной смеси наибольшим зерном 10-15 мм толщиной 60 мм – 5485м2

Демонтаж чугунных люков – 2шт.

Разборка кирпичной кладки горловин колодцев - 0,1м3

Установка опор из плит и колец – 0,2м3 с применением плит ПП-10 (2шт.)

Установка люка с использованием демонтированного – 2шт.

Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью молотков отбойных – 2,1м3

Разборка щебеночного основания – 2,73м3
 Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см с использованием КО-Ч (3шт.) и ОП-1К (1,26м3)
– 3шт.

Установка люка – 3шт.
 Устройство отмостки на щебеночном основании т. 22см из асфальтобетонной смеси марка II тип В – 10,5м2

Снятие асфальтобетонного покрытия фрезами толщиной до 110 мм– 63,0м2

Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) – 0,044т

Устройство асфальтобетонного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей марка II тип Б толщиной 110мм – 63,0м2

Снятие наносного грунта с обочин – 74,0м3

Устройство укрепительных полос из песчано-гравийной смеси толщиной 10см – 658,0 м2

Погрузка мусора – 59,87т

Перевозка мусора – 1602,55т

Организация утилизации строительного мусора – 34,66м3

Организация утилизации замусоренного грунта – 74,03м3
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда вдоль д.15 к.1, 2 по ул. Индустриальная

Разборка бортовых камней на бетонном основании –28п. м.

Разработка грунта вручную – 9,16м3

Устройство подстилающего слоя из песка – 3,8м3

Установка бортового камня БР 100.30.15 – 95п. м.

Подготовка почвы с внесением земли растительной т.5см – 43,5м2

Снятие асфальтобетонного покрытия фрезами толщиной до 80 мм– 2200м2

Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью молотков отбойных – 44,0м3

Разработка грунта экскаваторами на глубину 43см – 48,2м3

Устройство подстилающего слоя из песка – 22,4м3

Устройство основания из щебня марки 800 фракции 20-40мм т. 15см – 112,0м2

Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии –35п. м.

Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) – 2,0034т

Устройство выравнивающего слоя из горячих асфальтобетонных смесей марка II тип В коэффициентом водостойкости более
0,85средней толщиной 30 мм – 209,5т

Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) – 0,8586т

Устройство асфальтобетонного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей марка II тип Д толщиной 50мм – 2862,0м2
Тротуар

Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью молотков отбойных – 5,04м3

Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) – 0,0784т

Устройство асфальтобетонного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей марка II тип Г толщиной 50мм – 112,0м2


Погрузка мусора – 130,78т
Перевозка мусора – 602,26т
13


Организация утилизации замусоренного грунта – 57,32м3
Организация утилизации строительного мусора – 51,9м3
Заместитель директора Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства и инвестиций
администрации городского поселения Мытищи»
______________/А.К. Жуков/
14
Приложение № 2
к Контракту
от «_____»__________2015_ г. №_______
ЗАКАЗЧИК:
Директор Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства и инвестиций администрации
городского поселения Мытищи»
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «КАТЕРИНА»
____________ Д.Р. Карандашов
М.П. «______»_____________2015г.
__________________А.Е.Кошелев
М.П. «_____»_____________2015 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование работ
Ремонту дорог в г.Мытищи (№ 2-2015), в т.ч. в соответствии с
условиями Контракта и Приложений к нему
Срок начала
работ
Срок окончания
работ
15.04.2015
30.09.2015г.
15
Приложение № 2.1.
к Календарному плану выполнения работ к Контракту
от «_____»__________2015__ г. №_______
ЗАКАЗЧИК:
Директор Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства и инвестиций администрации
городского поселения Мытищи»
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «КАТЕРИНА»
____________ Д.Р. Карандашов
М.П. «______»_____________2015г.
__________________А.Е.Кошелев
М.П. «_____»_____________2015 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
(технологического процесса выполнения работ)
№ п/п
1.
Наименование работ (этапа работ)
Срок начала работ
(этапа работ)
Срок окончания
работ (этапа работ)
Октябрьский пр-т
1.1.
2.
Проезд вдоль д. 15 к.1,2 по ул. Индустриальная
2.1.
16
Приложение № 3
к Контракту
от «_____»__________2015__ г. №_______
ЗАКАЗЧИК:
Директор Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства и инвестиций администрации
городского поселения Мытищи»
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «КАТЕРИНА»
____________ Д.Р. Карандашов
М.П. «______»_____________2015г.
__________________А.Е.Кошелев
М.П. «_____»_____________2015 г.
ПРОТОКОЛ
согласования контрактной стоимости работ
Цена Контракта* составляет 8 811 680 руб. 77 коп. (Восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч
шестьсот восемьдесят рублей 77 копеек), в т.ч. НДС 18 %.
* Расходы на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций
и третьих лиц и других обязательных платежей, включены в стоимость вышеуказанных работ.
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа