close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на приобретение стройматериалов
г.Петропавловск-Камчатский
« ___ » _________ 2015 г.
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 5
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю"
(далее - ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю), выступающее от
имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд,
именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице
____________________________________________________ действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________
(_____________________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
___________ _________________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,
руководствуясь:
протоколом ________________________ № ____ от «___»______2015 г.,
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик в рамках исполнения государственного оборонного заказа
обязуется передать Государственному заказчику, ___________________ в
количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки
(приложение № 1), отгрузочной разнарядкой (приложение № 2) и планом графиком
поставки товара (приложение № 4) которые являются неотъемлемой частью
Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату
товара согласно условиям Контракта.
1.2. Грузополучателем Государственного заказчика является ФКУ ИК-5 УФСИН
России по Камчатскому краю, указанное в отгрузочной разнарядке (приложение №
2) и уполномоченное Государственным заказчиком на приемку товара и
предъявление претензий к Поставщику по вопросам неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий Контракта (далее – Грузополучатель).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Государственный заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок
товара в соответствии с Контрактом.
2.1.2. Обеспечить приемку товара Грузополучателем, указанным в
отгрузочной разнарядке (приложение № 2), в соответствии с условиями раздела 5
Контракта.
2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела
3 Контракта.
2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить
Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения
Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании
подписанных Поставщиком и Грузополучателем без замечаний актов приемапередачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком
форме «Акт приема-передачи товара» (приложение № 3).
2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик имеет право:
2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за
осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в
приемке товара по количеству и качеству.
2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара,
установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте,
в ходе приемки товара.
2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и
безопасности, показателям содержащимся в нормативных документах, и
настоящем Контракте.
2.2.4. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения
убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и
качестве товара.
2.2.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в
соответствии с пунктами 7.1., 7.3-7.7., 7.10. Контракта.
2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения
о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае
расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением
Поставщиком условий Контракта.
2.2.7. Произвести возврат банковской гарантии в течение 10 банковских дней
после исполнения всех условий по Государственному контракту.
2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика
и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара
в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. Контракта.
2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства,
нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и
условиям Контракта.
2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности
соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических
2
документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не
обремененный правами третьих лиц.
2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта и
в отгрузочной разнарядке (приложение № 2).
2.3.5. Передать Грузополучателю товар в комплекте с относящейся к нему
документацией, перечисленной в пункте 4.4. Контракта.
2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы
в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.7. Контракта.
2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях,
предусмотренных разделом 6 Контракта.
2.3.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве
товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом
6.6. Контракта.
2.3.9. Осуществлять раздельный учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности по Контракту.
2.3.10. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля за
исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
2.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
2.3.12. Предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения
Государственного контракта путем внесения денежных средств на расчетный счет
Государственного заказчика или безотзывной банковской гарантией, выданной
банком в количестве 10% от суммы Государственного контракта. Способ
обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного
аукциона самостоятельно.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями
Контракта.
2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно
пунктов 7.1, 7.2. Контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей _____ копеек и
включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные
расходы, расходы на страхование, налогов, сборов и другие обязательные платежи,
взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению
Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных
условий исполнения Контракта.
3.3. Оплата поставленной продукции, производится безналичным расчетом, в
течение 10 банковских дней с момента поставки продукции на склад и
предоставления документов на оплату.
3
3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в
день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1
(одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному
заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в
Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, качественный
товар, предусмотренный Предметом контракта, в количестве, по цене, адресу и в
сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), отгрузочной
разнарядкой (приложение № 2) и планом-графиком поставки товара (Приложение
№4).
4.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно
по письменному согласованию с Государственным заказчиком.
4.3. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки,
Поставщик в письменной форме извещает Государственного заказчика по адресам,
указанным в отгрузочной разнарядке (приложение № 2) о готовности товара к
поставке и о дате поставки товара. Доставка товара осуществляется силами
Поставщика.
4.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику
относящуюся к товару документацию:
счет;
счет – фактуру;
товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х
экземплярах (по одному для Поставщика и Государственному заказчику) с печатью
Поставщика;
оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо
их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
документ,
подтверждающий
качество
поставляемой
продукции
(удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт
качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)),
оформленный производителем в соответствии с требованиями (указываются
конкретные реквизиты предусмотренные техническим документом) или его копия,
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
акт приема – передачи товара, составленный по прилагаемой форме
(приложение № 3), подписанный Поставщиком.
4.5. В случае, если документы, указанные в пункте 4.4 Контракта, не переданы
Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар
считается не поставленным и приемке не подлежит.
4.6. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается
исполненным с момента подписания Государственным заказником без замечаний
акта приема – передачи товара, составленного по прилагаемой форме (приложение
№ 3), по факту приемки товара.
4
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на
Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим
свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.
4.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с
момента поставки товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.
5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ
5.1. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест)
производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей
требованиям законодательства и условиям Контракта. Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6.
5.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара
считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта
приема – передачи товара по форме, предусмотренной (приложением № 3), по
факту приемки товара.
5.3. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом,
приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный
заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта
приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям
законодательства и условиям Контракта.
5.4. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара
Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные
вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара
ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении
убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или
поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению
Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения
соответствующего требования Государственного заказчика.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует:
соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства
Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и
условиям Контракта.
6.2. Поставщик осуществляет безвозмездную замену, при поставке товара
ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.
6.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных
дней
с
момента
получения
Поставщиком
письменного
требования
Государственного
заказчика
(Грузополучателя)
о
замене
товара
5
несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на
транспортировку товара.
6.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период
срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Государственному контракту в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. N 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом».
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штраф начисляются за
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, в размере 2,5 процента цены контракта, а
именно:
_________руб._____коп.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Если Поставщик допустил просрочку исполнения обязательства по поставке товара
(просрочку поставки товара) Заказчик вправе взыскать с Поставщика пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
6
просроченного к поставке товара за каждый день просрочки исполнения
обязательства до фактического исполнения обязательства по поставке товара или
до момента расторжения Контракта.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом.
За ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер
штрафа составляет 10 процентов цены контракта, а именно:
_________руб._____коп.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.5. Неустойки, за неисполнение обязательств Поставщиком, удерживаются
Заказчиком при окончательном расчете (за исключением гарантийного
обязательства).
7.6. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций сторона, нарушившая
свои обязательства или условия контракта, возмещает нанесенные этим другой
стороне реальные убытки, в части не покрытой неустойкой.
7.7. При реорганизации или ликвидации юридического лица, выступающего в
качестве Стороны по Государственному контракту, все его обязательства
переходят к правопреемнику.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до подписания
обеими Сторонами товарной накладной без претензий и замечаний в порядке,
установленном настоящим Государственному контракту, несет Поставщик.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение,
наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные
действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и
управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств
по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не
зависеть от воли Сторон.
7
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без
промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой
форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены
данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на
возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения
обязательств.
8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить
обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно
направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а
тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или
несвоевременным извещением.
8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных
обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной
палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего
финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства и их последствия.
8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают
действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут
переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных
способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения контракта в размере 10 %
начальной цены контракта указанной в извещении об осуществлении закупки, а
именно 19978 рублей 15 копеек
9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет
9.3. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения
Контракта, они подлежат возврату на счет Поставщика в течение 10 (десяти)
банковских дней после истечения срока действия Контракта и исполнения
Поставщиком всех обязательств по контракту.
10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде
дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
10.2 Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим
основаниям:
10.2.1. по соглашению Сторон;
8
10.2.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном
нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2.3. государственный заказчик вправе принять решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта в соответствии с ГК РФ.
10.2.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям
Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара
надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного
заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
10.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения
Контракта.
10.4. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской
Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по
Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство
прекращается полностью или в соответствующей части.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются
Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения
Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Камчатского края в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий
направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую
претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и
сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в
письменной форме.
11.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени
Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением
(ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и
качеству товара.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных
реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1
(одного) рабочего дня в письменной форме.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а
исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником
Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены
Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому
9
Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на
тех же условиях.
12.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок до «____»
_________ 201___ г. (но не позднее 15 рабочих дней после оплаты товара
Государственным заказчиком) Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в
произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями
Сторон.
12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – ведомость поставки;
Приложение № 2 – отгрузочная разнарядка;
Приложение № 3 – акт приема – передачи товара (форма);
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «31» декабря 2015 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных
обязательств – до их полного исполнения.
10
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ
РЕВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА
Государственный заказчик
Поставщик
ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Камчатскому краю
Место нахождения:
г. Петропавловск- Камчатский
Место нахождения:
ул. Вулканная 70
Фактическое место нахождения:
индекс
Фактическое место нахождения:
Индекс 683006
г. Петропавловск- Камчатский
тел.
факс
ул. Вулканная 70
тел. /факс 8(4152) 201-811
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с 40105810200000000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Камчатскому краю
л/сч 03381253740
в УФК по Камчатскому краю
КПП 410101001
ИНН
ИНН 4100008829
БИК
БИК 043002001
КПП
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
________________________________
___________________ И.О. Фамилия
___________________________
_________________________
Фамилия
М.П.
М.П.
И.О.
11
Приложение № 1 к Государственному
контракту на поставку товаров для
государственных нужд
от _____________№_________
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
Поставщик – ____________________________________
Государственный заказчик – _______________________
№
п/п
Наименование товара
Нормативный
документ (ГОСТ и др.)
Ед. изм.
Кол-во
Согласно
документации
л
450
1.
краска водоэмульсионная белая
глянцевая
2.
краска половая (красно-коричневая)
Согласно
документации
л
400
3.
эмаль (белая)
Согласно
документации
л
350
4.
шпаклевка
Согласно
документации
кг
300
5.
побелка
Согласно
документации
кг
300
Цена за
единицу
товара, руб.
Цена контракта с
руб.
12
6.
фанера 6 мм 1525 Х1525
Согласно
документации
шт
30
7.
двп 3 мм 1200 Х 2400
Согласно
документации
шт
15
Итого: числом (прописью) рублей __ копеек
Контактные телефоны Грузополучателя: ________________, Государственного заказчика: ________________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
________________________________________
ПОСТАВЩИК
____________________________________
_______________________________________
____________________________________
___________________________ И.О. Фамилия
М.П.
________________________ И.О. Фамилия
М.П.
Приложение № 2 к Государственному
контракту на поставку товаров для
государственных нужд
от _____________№_________
13
ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА
№
п/п
1
Грузополучатель,
Кол-во,
Сумма,
адреса, реквизиты
ед. изм.
руб.
ФКУ ИК-5 УФСИН
России по Камчатскому
краю г. ПетропавловскКамчатский,
улица
Вулканная 70
Срок поставки
До 30 апреля 2015 ода
Шт
Кг
л
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
________________________________
ПОСТАВЩИК
______________________________________
________________________________
___________________ И.О. Фамилия
___________________________
_________________________ И.О. Фамилия
М.П.
М.П.
14
Приложение № 3 к Государственному контракту на поставку
товаров для государственных нужд
от _____________№_________
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______
г. _______________
«____» ____________________ 20___ г.
(дата составления акта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представитель Грузополучателя в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с
другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а грузополучатель Государственного заказчика принял и оприходовал товар, указанный в
нижеприведенной таблице:
№
п/п
Наименование товара
Нормативный документ (ГОСТ и
др.)
Ед.
изм.
Кол-во
Цена за единицу,
руб.
Сумма, руб.
Срок
годности
товара
№, дата акта
приема товара
грузополучателя*
1.
Итого: сумма числом (прописью)
Сопроводительные документы:
товарная накладная от ______ № _______;
счет-фактура от _______ № _______;
счет от ______ № _______;
документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;
документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;
15
_________________________________________;
__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).
Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю , 3-й экземпляр –
Поставщику.
от Грузополучателя
от Поставщика
___________________________________________
___________________________________
___________________________________________
_____________________________________
___________________________ / ______________ /
____________________ / _____________/
«_______» ______________ 20_______ г.
«_______» ______________ 20_______ г.
М.П.
М.П.
* заполняется Грузополучателем
ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
__________________________________
ПОСТАВЩИК
______________________________________
________________________________
___________________ И.О. Фамилия
___________________________
_________________________ И.О. Фамилия
М.П.
М.П.
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа