close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на проведение текущего ремонта
змеевиков обогрева резервуаров пожарной воды
ЛПДС «Староликеево» Горьковского РНУ
г. ________
«___» _________20___ года
Организационно-правовая форма каждого Общества – Заказчика по договору
«Наименование общества – Заказчика по договору», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Ф.И.О. представителя Заказчика по договору, действующего на
основании ________________, с одной стороны, и организационно-правовая форма
Общества – Подрядчика по договору «Наименование общества – Подрядчика по
договору», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Ф.И.О. представителя
Подрядчика по договору, действующего на основании _________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ,
составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг,
подписываемый Сторонами.
1.2. «Гарантийный срок» или «гарантийный период эксплуатации» - период
времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет
устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг,
выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству
РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
1.3. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами.
1.4. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований
нормативных документов к качеству и полноте работ.
1.5. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами
документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и
составляющий неотъемлемую часть Договора.
1.6. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми
Приложениями и Дополнениями к нему.
1.7. «ЗИП» - запасные части и принадлежности, конструктивно входящие в состав
электродвигателей, используемые при выполнении работ по Договору.
1.8. «Материалы» - запасные части, материалы и изделия, используемые при
выполнении работ по Договору.
1.9. «Нормативные документы» - нормативные документы Российской
Федерации, ОАО «АК «Транснефть», заводов-изготовителей (производителей)
электродвигателей, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или
характеристики в отношении организации и производства выполняемых Работ по
1
текущему ремонту змеевиков обогрева резервуаров пожарной воды Горьковского РНУ
системы ОАО «АК «Транснефть».
1.10. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические
лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или
части Работ.
1.11. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на
совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан
письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объема
предоставленных ему полномочий.
1.12. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, и в
дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
1.13. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому
обслуживанию, ремонту транспортных средств и спецтехники, выполняемых
Подрядчиком в соответствии с Договором, проведение иных неразрывно связанных с
предметом договора работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.
1.14. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные
материалы, необходимые для выполнения Работ, за исключением ЗИП.
1.15. «Ремонт» - комплекс операций по восстановлению исправного технического
состояния электродвигателей или их составных частей.
1.16. «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в
силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих
обязательства Сторон в Гарантийный срок.
1.17. «Стоимость работ по Договору» - денежная сумма, оговоренная в ст. 3
Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в
ст. 4 Договора.
1.18. «Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик.
1.19. «Субподрядчик» - лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой
части Работ по Договору, согласованное Заказчиком.
1.20. «Текущий ремонт» - комплекс операций, выполняемых для устранения
неисправностей змеевиков обогрева резервуаров пожарной воды, в том числе по
результатам диагностики технического состояния.
1.21. «Транспортное средство и спецтехника» - наземное механическое
устройство на колесном или гусеничном ходу, предназначенное для перевозки людей,
грузов или оборудования, выполнения грузоподъемных, землеройных и строительных
работ.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
1.22. «Электродвигатель» - электрическая машина, в которой электрическая
энергия преобразуется в механическую.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя проведение работ по
текущему ремонту змеевиков обогрева резервуаров пожарной воды Горьковского РНУ
филиала АО «Транснефть Верхняя - Волга», в соответствии с требованиями и условиями
настоящего договора.

выполнение Работ по текущему ремонту змеевиков обогрева резервуаров
пожарной воды;

устранение выявленных дефектов/недостатков;
2

сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.
2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ
по Договору выполняет за свой счёт все Работы и услуги в объеме, определенном в п. 2.1
Договора.
2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные
соглашения к Договору в письменной форме.
Статья 3. Стоимость работ по Договору
3.1. Предельная стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику,
составляет ______________ (_____________________) рублей, в том числе НДС (18 %) в
сумме _________ (___________________) рублей. Стоимость работ по Договору включает
в себя цену работ по текущему ремонту змеевиков обогрева резервуаров пожарной воды,
цену запасных частей и материалов, необходимых для выполнения Подрядчиком работ
по договору. Работы по Договору выполняются в рамках предельной стоимости работ,
указанной в настоящем пункте. Работы, стоимость которых выходит за рамки предельной
стоимости работ по Договору, выполняются и, соответственно, оплачиваются только при
условии составления и подписания Сторонами соответствующего дополнительного
соглашения.
3.2. Указанная в п. 3.1 Стоимость Работ, определенных Договором, может
изменяться в случаях, предусмотренных в п.п. 3.3 и 15.1 Договора.
3.3. Если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной
власти Российской Федерации/субъектов Российской Федерации будут введены,
отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за
собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Работ по Договору может быть
соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное
соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) дней, следующих за датой
вступления в законную силу соответствующего нормативного правового акта.
3.4. Стоимость ремонта змеевиков обогрева резервуаров пожарной воды
рассчитана с учетом, оставленных у Подрядчика б/у деталей, образовавшихся в процессе
ремонта змеевиков обогрева резервуаров пожарной воды.
3.5. Стоимость работ по текущему ремонту змеевиков обогрева резервуаров
пожарной воды, запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ,
определена Сторонами в Приложении № 2 «Стоимость работ по текущему ремонту
змеевиков обогрева резервуаров пожарной воды».
3.6. Окончательная стоимость работ по Договору определяется в соответствии с
Актами сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
Статья 4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется Заказчиком в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой предоставления
Подрядчиком надлежащим образом оформленных счет-фактуры и счета на оплату и
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных
средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны
самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ
3
5.1. Сроки выполнения работ (начальный и конечный) определяются Сторонами в
оформляемых и подписываемых ими Актами сдачи-приемки. При этом в Актах сдачиприемки указываются: наименование и реквизиты Сторон, перечень выполняемых
работ, услуг, применяемых запасных частей и материалов с указанием их единицы
измерения, количества, стоимости за единицу, суммы, ставки НДС.
5.2. Сроки выполнения работ не могут превышать:
- по текущему ремонту – 60 (шестидесяти) календарных дней;
5.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести
изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по
согласованию Сторон в письменной форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в ст. 3 Договора, Подрядчик:
6.1. Выполняет все работы и услуги, являющиеся предметом Договора,
указанными в п. 2.1 настоящего Договора и перечисленными в заказ-нарядах, в
соответствии Нормативными документами, эксплуатационными документами на
транспортные средства и спецтехнику, иными условиями Договора, а также
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые
отклонения от требований Нормативных документов, в том числе не влияющие на
технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
6.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и
услуг, сертификатов и паспортов на запасные части и материалы.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора,
назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода
выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное
уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О.
Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия. В течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней, следующей за датой подписания Договора, представляет
Заказчику список лиц с указанием всех разрешительных документов и допусков по
охране труда и электробезопасности.
6.3. Выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и сроки,
предусмотренные в настоящем Договоре, приложениях к нему и заказ-нарядах.
6.4. Принимает от Заказчика для проведения работ и передаёт Заказчику после
проведения работ, ремонтируемые змеевики обогрева резервуаров пожарной воды по
Акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в
соответствии со статьей 19 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты
(недостатки) в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора
и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств по Договору.
6.6. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество
выполненных работ.
6.7. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных
документов ведет техническую отчетную документацию.
4
6.8. До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика.
6.9. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в
целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения
окружающей среды, безопасности работающих.
Соблюдает в течение всего срока действия Договора все необходимые меры
противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны
окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
документами ОАО «АК «Транснефть», обеспечивает соблюдение работниками,
привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о
пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика (при
проведении технического обслуживания и ремонта на территории Заказчика).
Уделяет должное внимание планированию и осуществлению своей деятельности с
учетом выполнения требований российского законодательства, международных
договоров, стандартов и правил в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности и определить ответственных лиц за обеспечение выполнения
данных требований и выполнения мероприятий по энергоэффективности.
Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица
Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами
Подрядчика и ОАО «АК «Транснефть» по всем вопросам, связанным с охраной труда,
охраной окружающей среды и промышленной безопасностью.
6.10. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет
Стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в
нерабочее время, не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента уведомления
ответственного представителя Подрядчика телефонограммой Заказчика, регистрируемой
Заказчиком в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика.
Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах должно
быть направлено Подрядчику также в письменном виде.
6.11. Несет ответственность за сохранность объектов, переданных Заказчиком и
оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Подрядчиком
Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по
Договору.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан
подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
7.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке,
предусмотренном ст. 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные
Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
7.2. Осуществляет контроль за сроками и качеством работ, ведение
соответствующего учета.
7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора,
назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода
выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Подрядчику официальное
уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О.
Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия.
5
7.4. Осуществляет приемку выполненных Работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Материалы
8.1. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет все материалы,
необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.
Статья 9. Оборудование
9.1. Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору приобретает
всё оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет его техническое
обслуживание и ремонт.
9.2. Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для
предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и
удовлетворять требованиям нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 10. Привлечение Субподрядчиков
10.1. Подрядчик для выполнения любой части Работ по Договору имеет право
привлечь Субподрядчиков.
10.2. Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлекаемых
Субподрядчиках не позднее, чем за два дня до начала производства работ.
10.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки
выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
Статья 11. Учетная документация
11.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего
числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
11.2. Первичная учетная документация включает в себя:
 акты сдачи-приемки выполненных работ;
 счет-фактуры на выполненные работы;
 счета на оплату выполненных работ.
Статья 12. Контроль качества выполнения работ
12.1. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соблюдением в процессе
выполнения работ по текущему ремонту змеевиков обогрева резервуаров пожарной
воды, требований, установленных в Нормативных документах.
12.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ
требованиям законодательства и Нормативных документов Заказчика.
12.3. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять и
контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные
6
результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо
обязательств по Договору.
Статья 13. Предотвращение повреждений и ущерба
13.1. Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения
предотвращения нанесения ущерба Заказчику своими действиями, техническими
средствами и персоналом.
13.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных
во время выполнения Работ существующих объектов и прочих коммуникаций, покрытий
дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей
среде, благоустройству, если этот вред нанесен в результате его действий (при
проведении технического обслуживания и ремонта на территории Заказчика).
13.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных
претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком
своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае
возникновения таковых -примет на себя оплату убытков, издержек и расходов,
возникших у третьей стороны.
13.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по
ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении
Подрядчиком правил производства работ при проведении технического обслуживания и
ремонта на территории Заказчика.
Статья 14. Сдача-приемка выполненных Работ
14.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту сдачи-приемки
выполненных работ.
14.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ,
счет на оплату и счет-фактуру с сопроводительным письмом в срок не позднее 3 (Трёх)
календарных дней, следующих за датой завершения Работ.
14.3. Все документы, переданные посредством факсимильной или иной связи,
если они надлежащим образом оформлены, подписаны уполномоченными
представителями Сторон, и позволяют установить Сторону, от которой эти документы
исходят, считаются действительными до получения оригиналов, что не отменяет
необходимости обмена оригиналами данных документов. Оригиналы документов
направляются в пятидневный срок с момента их подписания.
14.4. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ,
последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым
был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт сдачи – приемки
выполненных работ Заказчику в течение 3 (Трёх) дней от даты устранения замечаний.
14.5. Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим
законодательством и Нормативными документами.
14.6. Дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ определяет
момент перехода к Заказчику рисков случайной гибели и/или случайного повреждения
результатов выполненных работ.
7
РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 15. Внесение изменений в состав Работ
15.1. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в
объем работ. Соответствующее изменение стоимости оформляется дополнительным
соглашением к Договору.
Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком
составляется расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который
согласуется Заказчиком. Данный расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с
п.п. 17.4, 17.5 Договора, является основанием для формирования дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
Статья 16. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
16.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 2 (Двух)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения Работ и услуг;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их
завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.
16.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 16.1, в
течение разумного срока не заменит непригодные или недоброкачественные
Материалы, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет
других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих их годности, Подрядчик
вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.
16.3. Подрядчик:
 не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 16.1;
 либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в
пункте 16.2;
 либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика
о прекращении Работ,
не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований
ссылаться на указанные обстоятельства.
16.4. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения
дополнительных работ, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала
выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или на
исключение ряда работ.
16.5. Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан
Сторонами.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 17. Гарантии
8
17.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных материалов
поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих
Нормативных документов, действующих в системе магистрального нефтепроводного
транспорта ОАО «АК «Транснефть».
17.2. Продолжительность гарантийного срока для Материалов, запасных частей, и
Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет:
- для текущего ремонта – 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ;
17.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств по Договору змеевик обогрева резервуара не может
эксплуатироваться, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии,
сформированной согласно п. 17.7 настоящего Договора, и эксплуатация была
остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
17.4. Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты
Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в
целом.
17.5. Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная
настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы,
выполненные в рамках Договора.
17.6. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо
неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания, произведенного самим
Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
17.7. При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает
Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об
обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика для
осмотра выявленных дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В
случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от
подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный
Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с
даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с
даты отправления заявления по почте или факсу.
17.8. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному
требованию Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами
и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов,
являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в
случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
17.9. Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации змеевиков обогрева
резервуаров пожарной воды в связи с допущенными дефектами в Работах начинает
отсчитываться с момента возобновления эксплуатации.
17.10.
Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о
выявленных дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая
дата его устранения.
17.11.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных
дефектах (далее – Акт), не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то
Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки
собственными силами или силами других лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение
30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты
9
Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных
Заказчиком счета и калькуляции затрат.
17.12.
После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в
Акте, составляется Акт устранения недостатков.
Статья 18. Ответственность Сторон и санкции
18.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 5.2.) Подрядчик уплачивает
Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в
срок Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
18.2. В случае просрочки оплаты выполненных Работ по с Актами сдачи-приемки
Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
18.3. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение
условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба
по настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего
требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование
(претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату
получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за
нарушение условий договорных обязательств.
18.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.5. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления оригиналов
надлежаще оформленных (подписанных) актов сдачи-приемки работ, указанного в п.
14.2 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об
уплате неустойки из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости
работ, в отношении которых своевременно не представлены Акты сдачи-приемки работ,
за каждый день просрочки их предоставления.
Статья 19. Обстоятельства непреодолимой силы
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
19.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 19.1 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным
подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы
будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской
Федерации.
19.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 19.1, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
10
19.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более трех месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения
альтернативных способов исполнения Договора.
Статья 20. Урегулирование споров. Арбитраж
20.1. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров и (или) в
претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них
направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их
поступления.
20.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между
ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора, данный спор, при
невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на
окончательное рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.
Статья 21. Расторжение Договора
21.1. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
21.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей
статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 20 (Двадцать) дней до
предполагаемой Даты расторжения Договора.
21.3. При расторжении Договора, результат работ передается Заказчику, который
оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с ценами по Приложению
№ 2 к Договору.
Статья 22. Особые условия
22.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
22.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за
собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно
подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
22.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют
силу.
22.4. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему
исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее
разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать
нанесенный ущерб другой Стороне.
22.5. Подрядчиком предоставлена Закакзчику информация по форме приложения
№ 3 к настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу:
http://www.transneft.ru/customers/237) о цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с
приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в
представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в
11
состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих
документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме приложения № 3 к
настоящему договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения,
либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до
заключения настоящего договора.
22.6. Если какие-либо поля формы приложения № 3 к настоящему договору
(кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например,
ОГРН), юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения
договора» в редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения
договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается
представленной ненадлежащим образом.
22.7. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом
представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15
дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом все исполненное
по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если
предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено
ввиду расторжения договора.
22.8. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной
Подрядчиком информации по форме приложения № 3 к настоящему договору, включая
содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы
государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную
информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик,
предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 3 к настоящему
договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных
данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных
данных на их раскрытие (хранение и обработку в информационных системах и/или без
их использования), как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены
(будут получены).
22.9. Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
Статья 23. Условия конфиденциальности
23.1. Условия настоящего Договора считаются конфиденциальными. Условия
Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия
как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три) года с момента
прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным
и законным требованиям лиц, указанных в п. 23.5 настоящего Договора.
23.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора
конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, размера и
условий оплаты, а также иные получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в
процессе исполнения Договора сведения и документы, за исключением тех, которые без
участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в
официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без
участия Сторон.
23.3. Одна Сторона не должна без предварительного письменного согласия другой
Стороны использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях
реализации настоящего Договора.
12
23.4. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить
защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения и
публикации.
23.5. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части
его условий в соответствии с законодательством судье, прокурору или следователю в
рамках находящихся на рассмотрении дел, налоговым органам, а также иным органам,
в соответствии с действующим законодательством.
Статья 24. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
24.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
«_»________ 20__ года, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами
обязательств по Договору.
24.2. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр - для Заказчика,
другой экземпляр - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 25. Меры по противодействию коррупции
25.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны
обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования международного и
российского антикоррупционного законодательства.
25.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного
вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод)
работников другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость
действий или решений Сторон при исполнении обязательств по Договору.
25.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать
нарушение при исполнении обязательств по настоящему Договору требований
международного и российского антикоррупционного законодательства эта Сторона
обязуется уведомить о таких нарушениях другую Сторону путем направления ей
письменного уведомления с приложением подтверждающих эти нарушения материалов.
Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно
запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая
Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения
такого уведомления.
25.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях
исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору.
Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности)
надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего
Договора информации о коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие
негативных последствий для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию коррупции.
Статья 26. Приложения к Договору
26.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
26.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
26.3. Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Ведомость объёмов работ.
Приложение 2. Стоимость работ по текущему ремонту змеевиков обогрева
резервуаров пожарной воды руб, без НДС.
13
Приложение 3. Форма предоставления сведений о цепочке собственников
Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные
органы Подрядчика.
Статья 27. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Организационно-правовая форма Общества – Заказчика по договору «Наименование общества
– Заказчика по договору»
Адрес местонахождения: ___________________________________________________.
Почтовый адрес: __________________________________________________________.
Тел.: __________________. Факс: __________________.
Банковские реквизиты:
Р/с № ________________________ в _____________________________.
К/с № ___________________________________________________________.
БИК __________,
ИНН ______________, КПП ________________, ОГРН__________.
«ПОДРЯДЧИК»
Организационно-правовая форма Общества – Подрядчика по договору «Наименование
общества – Подрядчика по договору»
Адрес местонахождения: ___________________________________________________.
Почтовый адрес: __________________________________________________________.
Тел.: __________________, Факс: __________________.
Банковские реквизиты:
Р/с № ________________________ в _____________________________.
К/с № ________________________________________________.
БИК __________,
ИНН ______________, КПП ________________, ОГРН__________.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Заказчика:
От имени Подрядчика:
__________________(_____________)
________________ (_____________)
14
Приложение №1
к договору от «____» ________ 20___
№_______________________________
Ведомость объемов работ
№п/п
1
2
Наименование работ
Разборка трубопровода ДУ-50 по длине окружности стенки
внутри резервуара РВС №5
Устройство трубопровода Ду-50 по длине окружности стенки
внутри резервуара РВС №5
Грунтовка трубопровода за два прохода
3
4
Примечание
Силами Заказчика
Силами Заказчика
Силами Подрядчика
Разборка трубопровода ДУ-50 по длине окружности стенки
внутри резервуара РВС №6
Устройство трубопровода Ду-50 по длине окружности стенки
внутри резервуара РВС №6
Силами Подрядчика
Грунтовка трубопровода за два прохода
Силами Подрядчика
Силами Подрядчика
5
6
7
8
9
Разборка трубопровода ДУ-50 по длине окружности стенки
внутри резервуара РВС №7
Устройство трубопровода Ду-50 по длине окружности стенки
внутри резервуара РВС №7
Грунтовка трубопровода за два прохода
Силами Подрядчика
Силами Подрядчика
Силами Заказчика
Гидравлические испытания трубопроводов
10
11
Силами Заказчика
Разборка трубопровода ДУ-50 по длине окружности стенки
внутри резервуара РВС №5
Силами Заказчика
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Заказчика:
От имени Подрядчика:
__________________(_____________)
________________ (_____________)
15
Приложение № 3
к договору от «____» ___________ 20___
№______________________________________________
Стоимость работ по текущему ремонту змеевиков обогрева резервуаров пожарной
воды
№
п/п
Объект
1.
СЛПДС
Наименование
работ
Ед. измерения
Кол-во
Стоимость
работ
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Заказчика:
От имени Подрядчика:
__________________(_____________)
________________ (_____________)
16
Приложение № 3
к договору от «____» ___________ 20___
№______________________________________________
Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей –
физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика *
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в
настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Заказчику, а также последним в органы
государственной власти.
Информация о
подтверждающих
документах
Руководитель/
участник/
акционер/
собственник/
бенефициар
Серия, №
документа,
удостоверяющего
личность (для
физических лиц)
Адрес регистрации
ОГРН
№
п/п
Наименование/
Ф.И.О.
Информация о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров
(в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических
лиц)
ИНН
Иные существенные
условия
Срок действия
Цена
(млн. руб.)
Предмет договора
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия, и иные существенные
условия договора)
№ и дата
Серия, №
документа,
удостоверяющего
личность
руководителя
Ф.И.О. руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
Наименование Подрядчика
(ИНН, вид деятельности)
______________________
(должность руководителя Подрядчика)
______________________
(Ф.И.О.)
___________________
(подпись), (М.П.)
* Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены
соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Заказчика:
От имени Подрядчика:
___________________(_____________)
__________________ (______________)
17
Сведения
о составе
исполнительных
органов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа