close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«УТВЕРЖДАЮ»
МРСК
ЦЕНТРА И
ПРИВОЛЖЬЯ
Открытое акционерное общество
Филиал «МАРИЭНЕРГО»
424006 г. Йошкар-Ола
ул. Панфилова д. 39 а.
Телефон (8362) 68-13-59, 42-13-00
Факс (8362) 41-28-80
e - mail [email protected]
www.mari.elektra.ru
МРСК
Заместитель
генерального
директора
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» директор филиала «Мариэнерго»
______________________В.И.Котиков
«03» сентября 2012
03.09.2012г.№ 26-20/5207
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по
ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
Согласовано:
Начальник департамента логистики и МТО
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Заместитель директора по безопасности
В.А.Суворов
С.В. Хлусов
О.Е.Самойлов
Начальник департамента правового обеспечения
Начальник отдела финансов
Е.Ф.Попова
О.С. Михеева
Начальник управления капитального строительства
Начальник отдела логистики
Е.И.Афанасьев
О.В. Дерябина
г. Йошкар-Ола
2012 год
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
2
Содержание
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................................... 4
1.1
Общие сведения о процедуре запроса предложений ........................................... 4
1.2
Правовой статус процедур и документов .............................................................. 5
1.3
Обжалование ............................................................................................................... 5
1.4
Особые положения в связи с проведением запроса предложений через систему
«B2B-MRSK» ........................................................................................................................... 6
1.5
Прочие положения ..................................................................................................... 7
2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .............................................................................................................................................. 8
3.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА........................................................................................................................................................ 26
4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. .............................................................................. 42
4.1. Общий порядок проведения запроса предложений ........................................... 42
4.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений ..................... 42
4.3. Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам ..... 42
4.4. Подготовка Предложений ....................................................................................... 42
4.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям .......................................................................................................................... 45
4.6. Подача Предложений и их прием .......................................................................... 49
4.7. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов ........................... 50
4.8. Оценка Предложений и проведение переговоров .............................................. 50
4.9
Переторжка (регулирование цены) ...................................................................... 55
4.10 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя ..................................................................................................... 56
4.11 . Рассмотрение Предложений участников. Подведение итогов. Определение
Победителя открытого запроса предложений ................................................................ 56
4.12 Проведение преддоговорных переговоров. ......................................................... 56
4.13 Подписание Договора .............................................................................................. 57
4.14 Уведомление Участников запроса предложений о результатах ..................... 57
4.15 Изменение и отзыв Предложений ......................................................................... 58
4.16 Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе
предложений.......................................................................................................................... 58
4.17 Альтернативные предложения .............................................................................. 58
5
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................ 59
5.1. Письмо о подаче оферты ......................................................................................... 59
5.2
Техническое предложение на выполнение работ ............................................... 62
5.3
Сводный расчет стоимости работ ......................................................................... 64
5.4
Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в
исполнении) ........................................................................................................................... 65
5.5
Протокол разногласий по проекту Договора ...................................................... 66
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
2 из 99
3
5.6
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком ....................................................................................... 68
5.7
Анкета Участника .................................................................................................... 70
5.8
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров72
5.9
Справка о материально-технических ресурсах.................................................. 74
5.10. Справка о кадровых ресурсах................................................................................ 76
5.11. Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора
запроса предложений ........................................................................................................... 78
5.12. Справка об участии в судебных разбирательствах ........................................... 80
5.13. Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
82
5.14. Список аффилированных лиц для АО................................................................. 83
5.15. Матрица содержания предложения Форма матрицы содержания предложения
86
4.10. Согласие на обработку персональных данных .................................................. 99
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
3 из 99
4
1.
Общие положения
1.1
Общие сведения о процедуре запроса предложений
Организатор, являющийся Заказчиком открытого запроса предложений
– ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго»: 424006, Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а (контактное лицо – Черемных
Анна Геннадьевна (8362) 68-11-85, [email protected] (далее Организатор), копией Уведомления и Закупочной документацией (далее –
Документации) о проведении, опубликованными на электронной торговой
площадке www.b2b-mrsk.ru (далее — Система) в разделе «Открытые запросы
цен/предложений», и официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
www.mrsk-cp.ru в разделе «Закупки» вкладка «Извещения и документация по
закупкам» «03» сентября 2012 года, пригласило юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – Подрядчики) к участию в процедуре
открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право
заключения Договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ, согласно технического задания на выполнение работ (Раздел 2).
Для справок обращаться к Организатору запроса предложений - контактное лицо Черемных
Анна Геннадьевна (8362) 68-11-85, [email protected]
Запрос предложений проводится на основании распоряжения ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» филиала «Мариэнерго» от «03» сентября 2012 года № 107
Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки
относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора,
который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений,
приведен в разделе 0. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем,
а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4.1. Формы
документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения,
приведены в разделе 5.
Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению
Организатора. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений,
прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ
(раздел 2), в проект Договора (раздел 0), в требования к Участникам и порядку
подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 4.5), могут быть
внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены
в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам
каждого из этапов по решению Организатора также могут быть проведены
переговоры с одним или несколькими Участниками Организатор также вправе
отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной
процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не
вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Организатор
также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов,
не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
4 из 99
5
1.2
Правовой статус процедур и документов
Запрос предложений проводится в соответствие с «Положением о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным решением
Совета Директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Протокол № 93 от «27»
декабря 2011 г.
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса
предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданскоправовых обязательств.
Опубликованное в соответствии с пунктом 1 Уведомление вместе с настоящей Документацией
по запросу предложений, являющейся его неотъемлемой частью, являются
приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в
соответствии с этим
Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться
Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право
разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по
мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой
право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что
Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер
твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые
сторонами договоренности.
При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы
с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
a) Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем
(по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу
предложений, ни в Предложении Победителя);
b) Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация
по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
c) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с
данным запросом предложений.
Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и
настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам запроса предложений,
действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и
зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект
Договора как ее часть) и Предложение победителя будут считаться приоритетными
по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
1.3
Обжалование
До заключения договора, разногласия направляются в Центральную конкурсную комиссию. О
получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦКК
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
5 из 99
6
незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку и Совет
Директоров. На время рассмотрения разногласий в ЦКК процедура проведения
закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных
препятствий юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц,
производивших закупку, ЦКК заказчика в течение 10 дней со дня получения таких
разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:
a) обоснование мотивов принятия решения;
b) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае
полного или частичного разрешения разногласий.
ЦКК вправе принять одно или несколько из следующих решений:
c) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству
принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате
незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если
оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения
нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦЗО вправе
предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении
договора после его заключения;
d) признать заявление участника необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого запроса
предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками
своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка,
обращения в ЦКК заказчика, разрешаются в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика, в соответствии с документами, определяющими его
правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи
искового заявления.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.4
Особые положения в связи с проведением запроса предложений через систему
«B2B-MRSK»
Для участия в запросе предложений Участники должны быть зарегистрированы в системе
«B2B-MRSK» в качестве полноправных Участников данной системы, т.е. должны
заключить соответствующий Договор с оператором системы в соответствии с
правилами, условиями и в порядке регистрации, указанными на официальном сайте
системы «B2B-MRSK» (www.b2b-mrsk.ru), а также зарегистрироваться в
установленном правилами системы «B2B-MRSK» порядке в качестве Участника
данного запроса предложений.
Участники запроса предложений должны подать Предложения, состоящие из заполняемых
форм и документов, подаваемых в электронном виде с использованием ЭТП B2BMRSK. Не предоставление Участником в составе своего Предложения документов
и форм приведенных в п. 4.4.1 может служить основанием для его отклонения.
Правила проведения процедур запроса предложений через систему «B2B-MRSK»
определяются регламентами ее работы и соглашением Участника с оператором
данной системы.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
6 из 99
7
1.5
Прочие положения
Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств,
независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от
Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление
этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в
случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.
Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы, условия,
технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации.
Никакие претензии к Организатору не будут приниматься на том основании, что
Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации,
запрашиваемой в Документации, или же подача предложения, не отвечающего
требованиям Документации, представляют собой риск для Участника и может
привести к отклонению его Предложения.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
7 из 99
8
2.
Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
(наименование работ)
производственных отделений «Йошкар-Олинские электрические сети», «Сернурские
электрические сети» филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Йошкар-Ола
2012 г.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
8 из 99
9
1.
Месторасположение и характеристика объектов
Ремонт трансформаторов производится на базе подрядчика.

Доставку трансформаторов на ремонт и из ремонта осуществляет подрядчик.
2. Объемы и сроки выполнения работ
Планируемое количество трансформаторов, подлежащих ремонту, приведено в таблице №1.
Тип
Группа
Кол-во тр-ов
трансформатора сложности всего(ЙЭС+
ремонта
СЭС), шт
Ориентировочная
номенклатура
работ и материалов
1
ТМ-30/10(6)
1
1 (1+0)
Согласно прил. 1.1
к ТЗ
2
ТМ-63/10(6)
1
2 (2+0)
Согласно прил. 1.2
к ТЗ
3
ТМ-100/10(6)
1
2 (2+0)
Согласно прил. 1.3
к ТЗ
4
ТМ-160/10(6)
1
5 (2+3)
Согласно прил. 1.4
к ТЗ
5
ТМ-160/10(6)
2
3 (0+3)
Согласно прил. 1.5
к ТЗ
6
ТМ-250/10(6)
1
1 (1+0)
Согласно прил. 1.6
к ТЗ
7
ТМ-250/10(6)
2
4 (0+4)
Согласно прил. 1.7
к ТЗ
ИТОГО
Таблица №1.
Срок
исполнения
В течении 45 дней
с момента передачи
подрядчику
В течении 45 дней
с момента передачи
подрядчику
В течении 45 дней
с момента передачи
подрядчику
В течении 45 дней
с момента передачи
подрядчику
В течении 45 дней
с момента передачи
подрядчику
В течении 45 дней
с момента передачи
подрядчику
В течении 45 дней
с момента передачи
подрядчику
18 (8+10)
Ориентировочный объем работ и расхода материалов при ремонте приведен в приложениях
№№ 1.1-1.7 к настоящему техническому заданию.
Объем работ по ремонту конкретного трансформатора определяется после его вскрытия
Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика, по фактическому выявлению дефектов,
с обязательным составлением «Акта приема-передачи трансформатора в ремонт»,
подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
Подрядчик осуществляет ремонт в течение 45 дней с момента передачи в ремонт.
Ремонт ТМ 10/0,4 кВ должен быть выполнен в соответствии с действующими в отрасли
нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, объемами и нормами испытаний и др.),
технологическими картами, инструкциями по ремонту и эксплуатации заводов изготовителей.
3. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании.
При выполнении работ используется материально-технические ресурсы и оборудование
подрядчика. Электротехническая продукция должна быть новой (ранее неиспользованной),
качественной, исправной, иметь год выпуска не ранее 2012 года, соответствовать ГОСТ, ТУ,
иметь сертификаты на соответствие.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
9 из 99
10
Обмотки ВН и НН восстанавливаются подрядчиком или приобретаются готовые.
Запасные части и дополнительные материалы для производства ремонта Подрядчик
обеспечивает в объёме, определённом настоящим техническим заданием (приложения №1.11.7 к настоящему техническому заданию “Потребность в основных материалах, изделиях,
конструкциях, оборудовании”).
Применение материалов, изделий, конструкций, оборудования, запчастей, не
предусмотренных настоящим техническим заданием, предварительно согласовывается с
Заказчиком.
4. Дополнительные (прочие) условия.
Расчёт стоимости ремонта оборудования должен быть выполнен на основании справочников
«Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям
функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» 2003г.
часть 6, 13.
5. Необходимые требования к подрядной организации:
5.1. Квалификация персонала:
Инженерно-технического персонала не менее 3-х человек;
Квалифицированных специалистов не менее 8 человек:
электрослесарь 3-го разряда – 3 чел.;
электрослесарь 5-го разряда – 2 чел.;
электрослесарь 6-го разряда – 1 чел.;
электромонтер 3-го разряда – 1 чел.;
электрогазасварщик – 1 чел.
5.2. Наличие спецтехники и оборудования по ремонту трансформаторов:
Оборудование для восстановления изоляции провода;
Оборудование для изготовления обмоток трансформатора;
Оборудование для дегазации, сушки и регенерации трансформаторного масла;
Оборудование для сушки обмоток и активной части трансформатора
Оборудование для проведения полного комплекса испытаний трансформатора;
Автокран не менее 1 шт.
Бортовой автомобиль не менее 1шт.
5.3. Требования к подрядной организации в части:
- опыта проведения аналогичных работ– не менее 3 лет;
- выполнения и соблюдения технологии работ;
- соблюдения правил охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
- соблюдения правил контроля и приёмки работ;
- гарантии на выполненные работы
изложены в типовом договоре, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
10 из 99
11
Приложение № 1.1 к техническому заданию
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
Номенклатура работ на единицу оборудования
по ремонту ТМ-30/10(6) по 1 гр. сложности
№
п/п
1
1
Наименование работ
2
Ремонт силовых масляных трансформаторов по 1 гр.сложности
ТМ-30(25)/10(6).
Со сменой обмоток.
Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие
(установка) обмоток и главной изоляции. Ремонт или замена
переключающих
устройств.
Сушка
активной
части.
Восстановление
антикоррозионных
покрытий
внутренних
поверхностей оборудования (узлов). Сборка, заливка маслом,
испытания.
Ремонт вводов.
Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих
элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных
деталей, замена уплотнений. Сборка.
2
3
Ремонт бака трансформатора.
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака.
Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин,
замена уплотнений
Ремонт расширителя по 1 гр. сложности (диаметр расширителя
200 мм.).
Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание
поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений,
ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры.
Сборка, испытания.
Ед.
изм.
3
Кол-во
4
шт
1
шт
7
шт
1
шт
1
5
Ремонт лакокрасочного покрытия оборудования.
Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение
краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные
плоские, цилиндрические, конические и сферические поверхности.
(с нанесением температурных меток на расширительном бачке).
10 м2
0,5
6
Сушка и очистка трансформаторного масла.
тонна
0,19
4
Потребность в материалах на единицу оборудования
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
11 из 99
12
при ремонте ТМ-30/10(6) по 1 гр. сложности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Наименование материалов
Краска ПФ-115 серая
Уайт спирит
Электроды
Ветошь
Шкурка
Набивка графитная
Лента КИП
Трубка линкосиновая ТЛВ
Резина полосовая 20 и полоса ИРП 1233
Лак бакелитовый
Стекло маслоуказательное в сборе
Обмотка ВН 4-40-6-10/0,4кВ
Обмотка НН 4-40-0,4/10-6кВ
Электрокартон
Флюс по А 1 ВАМИ
Кольца уплотнительные под изолятор (ТУ-38605147-95) для
трансформаторов 25-160 кВА
Масло трансформаторное
Изолятор ИПТ 6-10 кВ
Изолятор ИПТ-1
Тринатрийфосфат
Зажим контактный НН к ТМ-100(М12)
Газ аргон
Стеклоткань
Селикагель КСКГ (ГОСТ 3956-76)
Селикагель-индикатор КСМГ(ГОСТ 8984-75)
Реечный переключ.ПТРЛ (для ПБВ) (I max =16A)
Бумага кабельная КМ-120
Шпилькиввода ВН М12
Шпильки ввода НН М12
Гайка лат. ГОСТ 591670 (покрыт В-Ви) М12*1,75
Гайка лат. ГОСТ 591570 (покрыт В-Ви) М12*1,75
Шайба лат. ГОСТ 11371-68(покрытие В-Ви)
Болт М10*35
Шайба М10
Растворитель
Ед. изм.
кг.
кг.
кг.
кг.
м2
кг.
м.
м.
Кол-во
1
1
0.4
2
0.4
0.2
30
5
кг
кг.
шт.
шт.
шт.
кг.
кг.
к-т
5.00
0.5
1
2
1
3
0.05
7
тн.
шт.
шт.
кг.
шт.
м3
м2
кг.
кг.
шт.
0.19
2
2
3
2
0.75
0.3
5
0.1
1
кг
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кг.
кг.
кг.
0.5
2
2
2
2
4
1.7
0.1
0.4
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
12 из 99
13
Приложение № 1.2 к техническому заданию
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
Номенклатура работ на единицу оборудования
по ремонту ТМ-63/10(6) по 1 гр. сложности
№
п/п
1
1
Наименование работ
2
Ремонт силовых масляных трансформаторов по 1 гр.сложности
ТМ-63/10(6).
Со сменой обмоток.
Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие
(установка) обмоток и главной изоляции. Ремонт или замена
переключающих
устройств.
Сушка
активной
части.
Восстановление
антикоррозионных
покрытий
внутренних
поверхностей оборудования (узлов). Сборка, заливка маслом,
испытания.
Ремонт вводов.
Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих
элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных
деталей, замена уплотнений. Сборка.
2
3
Ремонт бака трансформатора.
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака.
Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин,
замена уплотнений
Ремонт расширителя по 1 гр. сложности (диаметр расширителя
250 мм).
Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание
поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений,
ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры.
Сборка, испытания.
Ед.
изм.
3
Кол-во
4
шт
1
шт
7
шт
1
шт
1
5
Ремонт лакокрасочного покрытия оборудования.
Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение
краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные
плоские, цилиндрические, конические и сферические поверхности.
(с нанесением температурных меток на расширительном бачке).
10 м2
0,73
6
Сушка и очистка трансформаторного масла.
тонна
0,2
4
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
13 из 99
14
Потребность в материалах на единицу оборудования
при ремонте ТМ-63/10(6) по 1 гр. сложности
№
п/п
Ед. изм.
кг
Кол-во
1.40
Уайт спирит
Электроды
кг
кг
2.00
0.40
4
Ветошь
кг
2.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Шкурка
Набивка графитная
Лента КИП
Трубка линоксиновая ТЛВ
Резина полосовая 20 и полоса ИРП 1233
Лак бакелитовый
Стекло маслоуказательное в сборе
Обмотка ВН 4-63- 6-10/0,4 кВ
Обмотка НН 4-63-0,4/10-6 кВ
м2
кг
м
м
кг
кг
шт
шт
шт
0.40
0,2
30.00
5.00
6.00
0.50
1
2
1
14
Электрокартон
кг
3
15
Флюс по А1 ВАМИ
кг
0.05
16
Кольца уплотнительные под изолятор (ТУ-38605147-95) для
трансформаторов 25-1000 кВА
к-т
7
17
Масло трансформаторное
тн
0,2
18
Изоляторы ИПТ 6-10 кВ
шт
2
19
Изоляторы ИПТ-1
шт
2
20
Тринатрийфосфат
кг
3
21
Зажим контактный НН к ТМ-63 (М 12)
шт
2
22
Газ аргон
м3
0.75
23
Стеклоткань
м2
0,3
24
Селикагель КСКГ (ГОСТ 3956-76)
кг
5
25
Селикагель-индикатор КСМГ(ГОСТ 8984-75)
кг
0.1
26
Реечный переключ.ПТРЛ (для ПБВ) (I max =16A)
шт
1
27
Бумага кабельная КМ-120
кг
0.5
28
29
Шпилька ввода ВН М12
Шпилька ввода НН М12
шт
шт
2
2
30
Гайка лат. ГОСТ 591670(покрыт. О-Ви) М 12*1,75
шт
2
31
Гайка лат. ГОСТ 591570(покрыт. О-Ви) М 12*1,75
шт
2
32
Шайба лат. 12 ГОСТ 11371-68(покрытие О-Ви)
шт
4
1
2
3
Наименование материалов
Краска ПФ-115 серая
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
14 из 99
15
33
Болт М 10х35
кг
1.7
34
Шайба М 10
кг
0.1
35
Растворитель
кг
0.4
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
15 из 99
16
Приложение № 1.3 к техническому заданию
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
Номенклатура работ на единицу оборудования
по ремонту ТМ-100/10(6) по 1 гр. сложности
№
п/п
1
1
Наименование работ
2
Ремонт силовых масляных трансформаторов по 1 гр.сложности
ТМ-100/10(6).
Со сменой обмоток.
Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие
(установка) обмоток и главной изоляции. Ремонт или замена
переключающих
устройств.
Сушка
активной
части.
Восстановление
антикоррозионных
покрытий
внутренних
поверхностей оборудования (узлов). Сборка, заливка маслом,
испытания.
Ремонт вводов.
Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих
элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных
деталей, замена уплотнений. Сборка.
2
Ед.
изм.
3
Кол-во
4
шт
1
шт
7
шт
1
шт
1
5
Ремонт бака трансформатора.
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака.
Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин,
замена уплотнений
Ремонт расширителя по 1 гр. сложности (диаметр расширителя
250 мм).
Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание
поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений,
ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры.
Сборка, испытания.
Ремонт лакокрасочного покрытия оборудования.
Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение
краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные
плоские, цилиндрические, конические и сферические поверхности.
(с нанесением температурных меток на расширительном бачке).
10 м2
0,73
6
Сушка и очистка трансформаторного масла.
тонна
0,23
3
4
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
16 из 99
17
Потребность в материалах на единицу оборудования
при ремонте ТМ-100/10(6) по 1 гр. Сложности
№
п/п
Ед. изм.
кг
Кол-во
1.40
Уайт спирит
Электроды
кг
кг
2.00
0.40
4
Ветошь
кг
2.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Шкурка
Набивка графитная
Лента КИП
Трубка линоксиновая ТЛВ
Резина полосовая 20 и полоса ИРП 1233
Лак бакелитовый
Стекло маслоуказательное в сборе
Обмотка ВН 4-100- 6-10/0,4 кВ
Обмотка НН 4-100-0,4/10-6 кВ
м2
кг
м
м
кг
кг
шт
шт
шт
0.40
0,2
30.00
5.00
6.00
0.50
1
2
1
14
Электрокартон
кг
3
15
Флюс по А1 ВАМИ
кг
0.05
16
Кольца уплотнительные под изолятор (ТУ-38605147-95) для
трансформаторов 25-160 кВа
к-т
7
17
Масло трансформаторное
тн
0,23
18
Изоляторы ИПТ 6-10 кВ
шт
2
19
Изоляторы ИПТ-1
шт
2
20
Тринатрийфосфат
кг
3
21
Зажим контактный НН к ТМ-100 (М 12)
шт
2
22
Газ аргон
м3
0.75
23
Стеклоткань
м2
0,3
24
Селикагель КСКГ (ГОСТ 3956-76)
кг
5
25
Селикагель-индикатор КСМГ(ГОСТ 8984-75)
кг
0.1
26
Реечный переключ.ПТРЛ (для ПБВ) (I max =16A)
шт
1
27
Бумага кабельная КМ-120
кг
0.5
28
29
Шпилька ввода ВН М12
Шпилька ввода НН М12
шт
шт
2
2
30
Гайка лат. ГОСТ 591670(покрыт. О-Ви) М 12*1,75
шт
2
1
2
3
Наименование материалов
Краска ПФ-115 серая
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
17 из 99
18
31
Гайка лат. ГОСТ 591570(покрыт. О-Ви) М 12*1,75
шт
2
32
Шайба лат. 12 ГОСТ 11371-68(покрытие О-Ви)
шт
4
33
Болт М 10х35
кг
1.7
34
Шайба М 10
кг
0.1
35
Растворитель
кг
0.4
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
18 из 99
19
Приложение № 1.4 к техническому заданию
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
Номенклатура работ на единицу оборудования
по ремонту ТМ-160/10(6) по 1 гр. сложности
№
п/п
1
1
Наименование работ
2
Ремонт силовых масляных трансформаторов по 1 гр.сложности
ТМ-160/10(6).
Со сменой обмоток.
Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие
(установка) обмоток и главной изоляции. Ремонт или замена
переключающих
устройств.
Сушка
активной
части.
Восстановление
антикоррозионных
покрытий
внутренних
поверхностей оборудования (узлов). Сборка, заливка маслом,
испытания.
Ремонт вводов.
Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих
элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных
деталей, замена уплотнений. Сборка.
2
3
Ремонт бака трансформатора.
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака.
Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин,
замена уплотнений
Ремонт расширителя по 1 гр. сложности (диаметр расширителя
250 мм).
Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание
поверхностей, заваривание мест течи, замена дефектных
уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя,
арматуры. Сборка, испытания.
Ед.
изм.
3
Кол-во
4
шт
1
шт
7
шт
1
шт
1
5
Ремонт лакокрасочного покрытия оборудования.
Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение
краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные
плоские, цилиндрические, конические и сферические поверхности.
(с нанесением температурных меток на расширительном бачке).
10 м2
1,2
6
Сушка и очистка трансформаторного масла.
тонна
0,3
4
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
19 из 99
20
Потребность в материалах на единицу оборудования
при ремонте ТМ-160/10(6) по 1 гр. сложности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Наименование материалов
Краска ПФ-115 серая
Уайт спирит
Электроды
Ветошь
Шкурка
Набивка графитная
Лента КИП
Трубка линоксиновая ТЛВ
Резина полосовая 20 и полоса ИРП 1233
Лак бакелитовый
Стекло маслоуказательное в сборе
Обмотка ВН 4-160- 6-10/0,4 кВ
Обмотка НН 4-160-0,4/10-6 кВ
Электрокартон
Флюс по А1 ВАМИ
Кольца уплотнительные под изолятор (ТУ-38605147-95) для
трансформаторов 25-1000 кВА
Масло трансформаторное
Изоляторы ИПТ 6-10 кВ
Изоляторы ИПТ-1
Тринатрийфосфат
Зажим контактный НН к ТМ-160 (М 12)
Газ аргон
Стеклоткань
Селикагель КСКГ (ГОСТ 3956-76)
Селикагель-индикатор КСМГ(ГОСТ 8984-75)
Реечный переключ.ПТРЛ (для ПБВ) (I max =16A)
Бумага кабельная КМ-120
Шпилька ввода ВН М12
Шпилька ввода НН М12
Гайка лат. ГОСТ 591670(покрыт. О-Ви) М 12*1,75
Гайка лат. ГОСТ 591570(покрыт. О-Ви) М 12*1,75
Шайба лат. 12 ГОСТ 11371-68(покрытие О-Ви)
Болт М 10х35
Шайба М 10
Растворитель
Ед. изм.
кг
кг
кг
кг
м2
кг
м
м
кг
кг
Кол-во
2,00
3.00
0.40
2.50
0.80
0,2
30.00
5.00
7.00
0.50
шт
шт
шт
кг
кг
1
2
1
3
0.05
к-т
тн
шт
шт
кг
шт
м3
м2
кг
кг
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
кг
кг
кг
7
0,3
2
2
3
2
0.75
0,3
5
0.1
1
0.5
2
2
2
2
4
1.7
0.1
0.4
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
20 из 99
21
Приложение № 1.5 к техническому заданию
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
Номенклатура работ на единицу оборудования
по ремонту ТМ-160/10(6) по 2 гр. сложности
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Кол-во
1
2
3
4
1
Ремонт силовых масляных трансформаторов по 2гр.сложности
ТМ-100/10.
Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток.
Разборка трансформатора. Осмотр и ремонт активной части (без
разборки). Сборка, заливка маслом, испытания.
шт
1
шт
7
шт
1
шт
1
шт
2
10 м2
1,2
тонна
0,3
2
Ремонт вводов.
Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих
элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных
деталей, замена уплотнений. Сборка.
Ремонт бака трансформатора.
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака.
Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин,
замена уплотнений
Ремонт расширителя по 2 гр. сложности (диаметр расширителя
250 мм).
Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена
дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя,
воздухоосушителя. Сборка, испытания.
Ремонт радиаторов прямотрубных, двухрядных по 1 гр.
сложности.
Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой
изношенных деталей, замена дефектных уплотнений, очистка
внутренних поверхностей, обезжиривание, заварка мест течи,
ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Расстояние между
центрами патрубков радиаторов – 900 мм.
3
4
5
Ремонт лакокрасочного покрытия оборудования.
Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение
краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные
плоские, цилиндрические, конические и сферические поверхности.
(с нанесением температурных меток на расширительном бачке).
6
Сушка и очистка трансформаторного масла.
7
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
21 из 99
22
Приложение № 1.6 к техническому заданию
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
Номенклатура работ на единицу оборудования
по ремонту ТМ-250/10(6) по 1 гр. Сложности
№
п/п
1
1
Наименование работ
2
Ремонт силовых масляных трансформаторов по 1 гр.сложности
ТМ-250/10(6)
Со сменой обмоток.
Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие
(установка) обмоток и главной изоляции. Ремонт или замена
переключающих
устройств.
Сушка
активной
части.
Восстановление
антикоррозионных
покрытий
внутренних
поверхностей оборудования (узлов). Сборка, заливка маслом,
испытания.
Ремонт вводов.
Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих
элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных
деталей, замена уплотнений. Сборка.
2
3
Ремонт бака трансформатора.
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака.
Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин,
замена уплотнений
Ремонт расширителя по 1 гр. сложности (диаметр расширителя
250 мм).
Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание
поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений,
ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры.
Сборка, испытания.
Ед.
изм.
3
Кол-во
4
шт
1
шт
7
шт
1
шт
1
5
Ремонт лакокрасочного покрытия оборудования.
Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение
краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные
плоские, цилиндрические, конические и сферические поверхности.
(с нанесением температурных меток на расширительном бачке).
10 м2
1,8
6
Сушка и очистка трансформаторного масла.
тонна
0,37
4
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
22 из 99
23
Потребность в материалах на единицу оборудования
при ремонте ТМ-250/10(6) по 1 гр. сложности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Наименование материалов
Краска ПФ-115 серая
Уайт спирит
Электроды
Ветошь
Шкурка
Набивка графитная
Лента КИП
Трубка линоксиновая ТЛВ
Резина полосовая 20 и полоса ИРП 1233
Лак бакелитовый
Стекло маслоуказательное в сборе
Обмотка ВН 4-250- 6-10/0,4 кВ
Обмотка НН 4-250-0,4/10-6 кВ
Электрокартон
Флюс по А1 ВАМИ
Кольца уплотнительные под изолятор (ТУ-38605147-95) для
трансформаторов 25-1000 кВА
Масло трансформаторное
Изоляторы ИПТ 6-10 кВ
Изоляторы ИПТ-1
Тринатрийфосфат
Зажим контактный НН к ТМ-250 (М 16)
Газ аргон
Стеклоткань
Селикагель КСКГ (ГОСТ 3956-76)
Селикагель-индикатор КСМГ(ГОСТ 8984-75)
Реечный переключ.ПТРЛ (для ПБВ) (I max =16A)
Бумага кабельная КМ-120
Шпилька ввода ВН М12
Шпилька ввода НН М16
Гайка лат. ГОСТ 591670(покрыт. О-Ви) М 16*2,0
Гайка лат. ГОСТ 591570(покрыт. О-Ви) М 12*1,75
Шайба лат. 12-16 ГОСТ 11371-68(покрытие О-Ви)
Болт М 10х35
Шайба М 10
Растворитель
Ед. изм.
кг
кг
кг
кг
м2
кг
м
м
кг
кг
Кол-во
2,00
3.00
0.4
2.50
0.80
0,2
30.00
5.00
7.50
0.50
шт
шт
шт
кг
кг
1
2
1
3
0.05
к-т
тн
шт
шт
кг
шт
м3
м2
кг
кг
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
кг
кг
кг
7
0,37
2
2
3
2
0.75
0,3
5
0.1
1
0.5
2
2
2
2
4
2,15
0,13
0,57
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
23 из 99
24
Приложение № 1.7 к техническому заданию
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
Номенклатура работ на единицу оборудования
по ремонту ТМ-250/10(6) по 2 гр. сложности.
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Кол-во
1
2
3
4
1
Ремонт силовых масляных трансформаторов по 2гр.сложности ТМ-250/10(6)
Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток. Разборка
трансформатора. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка,
заливка маслом, испытания.
шт
1
2
Ремонт вводов.
Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов,
изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений.
Сборка.
шт
7
3
Ремонт бака трансформатора.
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест
трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений
шт
1
4
Ремонт расширителя по 2 гр. сложности (диаметр расширителя 250 мм).
Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных
уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя. Сборка,
испытания.
шт
1
5
Ремонт радиаторов по 2 гр. Сложности.
Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей , замена
дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.
шт
2
6
Ремонт термосифонного фильтра по 2 гр. сложности.
Разборка, осмотр, дефектация, заварка мест течи, очистка поверхностей сеток,
замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.
шт.
1
10 м2
1,8
тонна
0.37
Ремонт лакокрасочного покрытия оборудования.
Очистка,
обеспыливание,
обезжиривание
поверхностей.
Нанесение
краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные плоские,
цилиндрические, конические и сферические поверхности. (с нанесением
температурных меток на расширительном бачке).
7
8
9
Сушка и очистка трансформаторного масла.
шт
1
Испытание трансформаторного масла
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
24 из 99
25
Потребность в материалах на единицу оборудования
при ремонте ТМ-250/10(6) по 2 гр. сложности
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Наименование материалов
Краска ПФ-115 серая
Уайт спирит
Электроды
Ветошь
Шкурка
Набивка графитная
Лента КИП
Трубка линоксиновая ТЛВ
Резина полосовая 20мм*8мм
Лак бакелитовый
Стекло маслоуказательное в сборе
Электрокартон
Флюс по А1 ВАМИ
Кольца уплотнительные под изолятор (ТУ-38605147-95) для
трансформаторов 25-1000 кВА
Масло трансформаторное
Изоляторы ИПТ 6-10 кВ
Изоляторы ИПТ-1
Тринатрийфосфат
Зажим контактный НН к ТМ-250 (М 16)
Газ аргон
Стеклоткань
Селикагель КСКГ (ГОСТ 3956-76)
Селикагель-индикатор КСМГ(ГОСТ 8984-75)
Реечный переключ.ПТРЛ (для ПБВ) (I max =16A)
Бумага изоляционная КВ-120 толщ.0,12мм
Шпилька ввода ВН М12
Шпилька ввода НН М16
Гайка лат. ГОСТ 591670(покрыт. О-Ви) М 16*2,0
Гайка лат. ГОСТ 591570(покрыт. О-Ви) М 12*1,75
Шайба лат. 12-16 ГОСТ 11371-68(покрытие О-Ви)
Болт М 10х35
Шайба М 10
Растворитель
Ед.
изм.
кг
кг
т
кг
п. м.
кг
м
м
кг
кг
Колво
2
3
0,0004
2.5
0,8
0,2
30
5
7,5
0.5
шт
кг
кг
1
3
0,05
к-т
тн
шт
шт
кг
шт
м3
м2
кг
кг
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
кг
кг
кг
7
0.37
2
2
3
2
0,75
0,3
5
0,1
1
0,5
2
2
2
2
4
2,15
0,13
0,57
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
25 из 99
26
3. Проект Договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
г. Йошкар-Ола
«____» __________201_г.
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя
Генерального директора – директора филиала «Мариэнерго» открытого акционерного
общества «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья»
Котикова Виктора Иосифовича, действующего на основании Доверенности от 01.12.2011г.
б/н, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
______________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», по результатам __________________, проведенного «___» ________
года, (Протокол ПДКК № _____ от ________ года) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие
виды подрядных работ: ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ для нужд филиала
«Мариэнерго». Перечень трансформаторов и номенклатура работ, указаны в Техническом
задании Заказчика (Приложение №1).
1.2. При выполнении работ согласно п.1.1 настоящего договора используются
материально–технические ресурсы, оборудование и средства Подрядчика, включая
спецтехнику. Применение материалов, изделий, конструкций, оборудования, запчастей, не
предусмотренных техническим заданием и настоящим договором, предварительно
согласуется с Заказчиком. По согласованию Сторон Подрядчик вправе использовать для
выполнения работ материалы Заказчика. Передача Заказчиком Подрядчику материалов и
возврат оставшихся материалов по окончанию работ оформляются актами передачи
материалов.
1.3. Дата начала работ: «1» апреля 2013 г.
1.4. Дата окончания работ: «30» апреля 2013 г.
1.5. Техническое задание Заказчика (Приложение №1), сводный расчет стоимости работ,
локальные сметы с №__ по № ___ (Приложение №2), перечень информации (Приложение №
5), согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6) являются неотъемлемыми
частями настоящего договора. Локальная смета составляется на единицу трансформатора по
типу и мощности и является основанием для включения в сводный расчет стоимости работ.
Объем работ по ремонту и типы ремонтируемых трансформаторов, указанные в сметах
являются ориентировочными и служат основанием для расчета стоимости работ.
Общее количество трансформаторов, количество по номенклатуре, объем работ и
расход материалов на ремонт по типам трансформаторов приведенных в Техническом задании
Заказчика (Приложение №1) являются ориентировочными, определенными на основании
среднестатистических данных прошлых лет.
Фактическое количество и типы ремонтируемых трансформаторов определяются по
необходимой потребности Заказчика в ремонте. Фактический объем работ по ремонту
конкретного трансформатора определяется после его вскрытия Подрядчиком в присутствии
представителя Заказчика, по фактическому выявлению дефектов, с обязательным
составлением «Акта приема-передачи трансформатора в ремонт» (Приложение №3),
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
26 из 99
27
подписываемого уполномоченными представителями Сторон. При этом стоимость материалов
и поправочный индекс к базовым ценам не должны превышать значений, которые указаны в
локальных сметах (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.6. В случае изменения стоимости за единицу ремонтируемого трансформатора в
меньшую сторону вследствие уменьшения фактического объема работ, количества и
стоимости материалов, заключения дополнительного соглашения к настоящему договору не
требуется.
1.7. В исключительных случаях в случае изменения стоимости за единицу ремонтируемого
трансформатора в большую сторону по причине не соответствия фактически выявленных
объёмов работ запланированным в Техническом задании Заказчика (Приложение №1),
необходимо заключение дополнительного соглашения с обоснованием причины и
приложением новой локальной сметы, выполненной на основании «Акта приема-передачи
трансформатора в ремонт» (Приложение №3).
2. Цена договора
2.1. С целью заключения договора, Заказчик рассматривает сметную документацию,
выполненную в ПК "Smeta.ru" и представленную, на бумажном носителе и в электронном
виде в формате ПК "Smeta.ru" (с расширением файла*.sob*). Ориентировочная стоимость
работ по настоящему договору определена по результатам ________________, проведенного
«___» _______ года (Протокол конкурсной комиссии № от ____
_______года),
подтверждается сводным расчетом стоимости работ, локальными сметами с №__ по №___
(Приложение №2) и составляет ________ (__________________) рубль, ____ копеек, в том
числе НДС ________ (__________________) рубль, ____ копеек.
2.2. Стоимость работ определяется согласно справочнику «Базовые цены на работы по
ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования
конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ред. 2003 г. с поправочным
индексом к базовым ценам, утвержденным Заказчиком.
2.3. Общая стоимость работ, с учётом условий п.1.6, не должна превышать стоимости работ
по договору, указанных в п. 2.1.
3.
Порядок оплаты
3.1. С целью подписания «Актов о приемке выполненных работ», Заказчик рассматривает
документацию (форма КС–2), выполненную в ПК "Smeta.ru" и представленную, на бумажном
носителе и в электронном виде в формате ПК "Smeta.ru" (с расширением файла*.sob*). Оплата
по настоящему договору производится Заказчиком после подписания «Акта о приемке
выполненных работ» (форма КС–2) за полностью отремонтированный трансформатор и
накопительной «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС–3) в течение
25 (двадцати пяти) банковских дней.
3.2. Окончательный расчёт производится Заказчиком за фактически выполненные
Подрядчиком работы не позднее 25 (двадцати пяти) банковских дней после полного
окончания работ (включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков), после
подписания Сторонами «Акта приема-передачи трансформатора из ремонта» (Приложение
№4), «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС–2), «Справки о стоимости
выполненных работ и затрат» (форма КС–3) и «Акта о приеме–сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по форме №ОС–3.
4. Сроки исполнения обязательств
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
27 из 99
28
4.1. Подрядчик выполнит работы по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ,
предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в соответствии с определенным по
результатам вскрытия объемом работ, отраженном в «Акте приема-передачи трансформатора
в ремонт» (Приложение №3), в сроки не позднее 60 дней с момента передачи трансформатора
в ремонт.
4.2. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами
своих обязательств, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их
исполнения.
4.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных, пунктом
4.1. настоящего договора, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
5. Обязательства сторон
5.1 Подрядчик обязан:
5.1.1 Своими силами и средствами выполнить капитальный ремонт силовых трансформаторов
6-10 кВ в соответствии с определенным по результатам вскрытия объемом работ, отраженном
в подписываемом уполномоченными представителями Сторон акте «Акте приема-передачи
трансформатора в ремонт» (Приложение №3) и сдать результат работ в сроки,
предусмотренные п. 4.1 настоящего договора. Работы выполнить в соответствии с
действующими в отрасли нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД, типовыми проектами
РОСЭП и др.), типовыми технологическими картами, инструкциями по ремонту и
эксплуатации заводов изготовителей оборудования.
5.1.2 В согласованный с Заказчиком срок устранить за свой счет недостатки и скрытые
дефекты в работе, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в результате приемки
работы, а также в течение гарантийного срока с составлением двухстороннего акта.
5.1.3 Обеспечить соответствие технического состояния отремонтированного объекта
(оборудования) требованиям действующих нормативно–технических документов (правилам,
стандартам, регламентам и др.).
5.1.4 При нарушении Подрядчиком качества и сроков выполнения работ, предусмотренных
Техническим заданием Заказчика (Приложение №1) и п. 4.1 настоящего договора, а также
сроков устранения недостатков, предусмотренных п. 5.1.2, уплатить пени в размере 0,1% от
цены соответствующего этапа за каждый день просрочки с момента наступления срока
исполнения обязательства в случае полного или частичного письменного признания
Подрядчиком требований (претензий), предъявленных Заказчиком, либо в случае отказа в их
признании, а равно отсутствия такого признания – при наличии вступившего в законную силу
решения суда о взыскании штрафных санкций. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика
от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему договору.
5.1.5 В случае инициативы Подрядчика по досрочному началу работ – письменно согласовать
с Заказчиком такую возможность.
5.1.6 Нести ответственность за повреждение электрических сетей Заказчика, произошедшее
вследствие действий Подрядчика, и недоотпуск электроэнергии, вызванный данными
повреждениями.
5.1.7 Нести ответственность за убытки, причиненные третьим лицам в ходе исполнения
настоящего договора.
5.1.8 В полном объеме возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду),
возникшие в результате:
 повреждения имущества Заказчика (в том числе объектов электросетевой
инфраструктуры) в связи с не соблюдением Подрядчиком действующих нормативно
технических документов;
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
28 из 99
29
 не надлежащего исполнения настоящего договора (некачественного ремонта
оборудования) проявившегося в период действия гарантийного срока;
 не соблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате
отстранения от работы персонала Подрядчика.
Возмещение убытков производится на основании соответствующей претензии Заказчика
в течение 15 дней с момента ее получения Подрядчиком. Достаточным подтверждением факта
повреждения имущества Заказчика Подрядчик признает наличие соответствующего «Акта
расследования», утвержденного специально созданной для этого из числа работников
Заказчика комиссией.
Достаточным подтверждением размера реального ущерба, причиненного Заказчику
повреждением его имущества, Подрядчик признает «Акт приема–передачи работ по
восстановлению (изготовлению) поврежденного имущества» или иные первичные
бухгалтерские документы, устанавливающие сумму расходов Заказчика на восстановление
всех нарушенных прав.
Достаточным подтверждением размера упущенной выгоды в виде неполучения оплаты услуг
по передаче электроэнергии в связи с повреждением Подрядчиком имущества Заказчика
Подрядчик признает расчет, выполненный Заказчиком на основании данных о количестве
передаваемой электрической энергии за аналогичный период при сравнимых обстоятельствах
и на основании составляющей Заказчика в установленном тарифе на передачу электроэнергии.
5.1.9 Организовать процесс управления претензиями Заказчика в соответствии с требованиями
ISO 10002:2007. Обеспечить результативность и эффективность процесса управления
претензиями Заказчика, связанными с Поставкой и Услугами, включая планирование,
разработку, производство, обслуживание и улучшение.
5.1.10 Предварительно согласовав с Заказчиком, вправе передать на субподряд объем работ по
стоимости, не превышающий 25% от стоимости заключенного договора с Заказчиком. Объем
работ передаваемый на субподряд должен быть указан в коммерческом предложении,
представленном Подрядчиком для участия в конкурсных процедурах.
5.1.11 Представить Заказчику копии договоров с субподрядчиком с указанием объектов,
объема выполнения работ и иных обязанностей субподрядчика перед Заказчиком, которые
должны соответствовать аналогичным обязательствам Подрядчика перед Заказчиком.
5.1.12 Представить Заказчику необходимые сопроводительные письма и списки персонала (в
том числе персонала субподрядчика) согласно п.12.3, 13.1.1 Межотраслевых правил по охране
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ–016–2001).
Персонал Подрядчика, осуществляющий ремонт, должен быть обучен, аттестован, обладать
необходимыми знаниями и квалификацией, иметь опыт проведения указанных работ не менее
трех лет. При выполнении работ (части работ) субподрядными организациями персонал
субподрядных организаций должен удовлетворять вышеуказанным требованиям.
5.1.13 Ежемесячно представлять на бумажном и электронном носителях в производственные
отделения филиала Заказчика оформленные со своей стороны «Акты о приемки выполненных
работ» (форма КС–2) и накопительной «Справки о стоимости выполненных работ и затрат»
(форма КС– 3) до 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца.
5.1.14 По окончанию ремонта возвратить Заказчику, переданный в соответствии с п. 5.2.3
комплект технической документации.
5.1.15 Иметь лицензии на все виды указанных работ (подлежащих обязательному
лицензированию).
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
29 из 99
30
5.1.16 До начала работ представить Заказчику документы, подтверждающие осуществление
Подрядчиком (субподрядчиком) функций внутреннего контроля соблюдения требований
безопасности, включая вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.17 Передать на склад Заказчика материалы, полученные в ходе проведения ремонтных
работ, замены оборудования и провода.
5.1.18 Резерв на непредвиденные расходы допускается включать в сводный расчет стоимости
работ (отдельной позицией, а не в локальные сметы) в размере не более 3%. При закрытии
актов выполненных работ непредвиденные работы, возникшие в отчетный период,
закрываются отдельным документом «Акт о приемке выполненных работ в счет
непредвиденных расходов» (форма КС-2) и включается отдельной строкой, накопительно, в
«Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). При этом сумма
непредвиденных расходов по договору не должна превышать запланированный резерв в
сводном расчете стоимости работ.
5.1.19 В течение 15 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего договора
предоставить в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго» информацию
согласно приложению № 5 «Перечень информации», с приложением сканер-копий
подтверждающих документов (учредительные документы контрагента, выписка из ЕГРЮЛ,
выписка из реестра акционеров, паспортные данные); письменное согласие на обработку
персональных данных лица, указанного в предоставляемой информации, согласно
приложению №6 «Согласие на обработку персональных данных».
В случае не предоставления вышеуказанной информации или предоставления недостоверной
информации, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго» как сторона по
договору вправе по своему усмотрению отказаться в одностороннем и внесудебном порядке
от дальнейшего исполнения договора путем направления Подрядчику соответствующего
уведомления. В этом случае договор будет считаться расторгнутым с момента получения
Подрядчиком указанного уведомления.
В случае каких-либо изменений сведений, Подрядчик обязуется предоставить информацию об
указанных изменениях в соответствии с приложением №5 «Перечень информации» в течение
7 (семи) календарных дней с момента возникновения таковых.
5.2 Заказчик обязан:
5.2.1 Принять результат работы в течение 5 дней с момента получения письменного
уведомления Подрядчика или дать мотивированный отказ от приема результата работ.
5.2.2 Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в
размерах и в сроки, установленные договором.
5.2.3 Заказчик обязан предоставить Подрядчику техническую документацию на конкретный
трансформатор: технический паспорт трансформатора, составленный по установленной
форме, или формуляр, копии протоколов заводских испытаний или технической
характеристики, заводские инструкции, протоколы испытаний (приемо–сдаточные, после
капитальных и текущих ремонтов), в т.ч. протоколы испытаний комплектующих частей,
вводов. Настоящий договор является основанием для передачи Подрядчику вышеуказанной
технической документации.
5.2.4 Заказчик имеет право изменить дату начала выполнения работ, письменно уведомив
Подрядчика за 10 дней до даты начала работ.
5.3 Стороны обязаны выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего договора.
6. Порядок сдачи и приемки работ.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
30 из 99
31
6.1 Приемка работ, выполненных в отчетном периоде, производится двусторонней
комиссией с участием уполномоченных представителей Сторон в соответствии с
требованиями действующих нормативно–технических документов, с составлением: «Актов
приема-передачи трансформатора из ремонта» (Приложение №4), протоколов испытаний и
измерений,
«Актов
о
приеме–сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов основных средств» (форма №ОС–3),
а также с
предоставлением и передачей паспортов и сертификатов на установленное вновь или
заменённое оборудование, запасные части и оформляется «Актом о приемке выполненных
работ» (форма КС–2), подписываемым обеими Сторонами. Одновременно с актом (форма КС–
2), Подрядчиком предоставляется «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
(форма КС–3), подписываемая обеими Сторонами. По окончании работ Подрядчик передает
Заказчику исполнительную документацию по выполненным работам.
6.2 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания «Акта о приемке выполненных
работ» (форма КС–2), Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых
доработок, сроками их выполнения.
6.3 После окончательного выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика,
подписанный со своей стороны «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС–2) и
«Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС–3), подписанные со своей
стороны. Заказчик в течение 8 (восьми) рабочих дней согласовывает и направляет по одному
экземпляру подписанного со своей стороны акта (форма КС–2) и справки (форма КС–3).
6.4 На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок 36 месяцев с
момента приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все
конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.
6.5 Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств в случае нарушения Заказчиком
правил эксплуатации отремонтированного оборудования.
7.Действие непреодолимой силы.
7.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку
выполнения или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать.
7.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.4 Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор
может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой
стороне.
8.Порядок разрешения споров.
8.1 Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке.
Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих
заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней с
момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не
придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд республики Марий Эл.
8.2 В части не урегулированной настоящим договором, отношения Сторон регламентируются
действующим законодательством РФ.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
31 из 99
32
9.Конфиденциальность.
9.1 Информация, полученная в результате заключения и исполнения настоящего договора,
может раскрываться третьим лицам, только в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Использование Подрядчиком указанной информации не
может осуществляться каким–либо образом, влияющим или способным существенно
затронуть права и интересы Заказчика.
9.2 Указание любой из Сторон настоящего договора в своих материалах о существовании
между Сторонами договорных отношений не является нарушением условия о неразглашении
информации.
9.3 Условия конфиденциальности настоящего договора сохраняются в течение 3 (трех) лет с
даты прекращения договора.
10. Прочие условия.
10.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2 В случае увеличения общей стоимости договора, определенной в п. 2.1 настоящего
договора, такие изменения оформляются дополнительным соглашением только при наличии
соответствующего решения центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» и при условии увеличения цены договора не более чем на 50%. В случае
увеличения стоимости ремонта единицы ремонтируемого трансформатора в соответствии с п.
1.7 настоящего договора такие изменения оформляются дополнительным соглашением, в этом
случае решение центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» не
является обязательным.
10.3 Уступка права требования по настоящему договору без письменного согласования
Заказчика не допускается.
10.4 В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов каждая из Сторон
обязана известить об этом другую сторону не позднее 2–х календарных дней с момента
внесения изменений.
10.5 Персонал подрядной организации может быть привлечен для выполнения неотложных,
аварийно–восстановительных работ, специфика которых соответствует предмету договора, с
последующим заключением дополнительного соглашения к настоящему договору.

11. Приложения
11.1 Техническое задание Заказчика – Приложение №1;
11.2 Сводный расчет стоимости работ, локальные сметы с №1 по №15– Приложение

№2;
11.3 Акт приема-передачи трансформатора в ремонт - Приложение №3;
11.4 Акт приема-передачи трансформатора из ремонта - Приложение №4.

11.5 Перечень информации - Приложение № 5.

11.6 Согласие на обработку персональных данных - Приложение № 6.
12.Юридические адреса, местонахождение, платежные реквизиты и подписи сторон
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
32 из 99
33
Директор
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Адрес: 603950,г.Нижний Новгород
Ул.Рождественская,д.33
Получатель филиал «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Адрес:424006,республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола,ул.Панфилова,39А
ИНН/КПП 5260200603/121502001,
Банк получателя: Филиал ГПБ (ОАО)
г. Нижний Новгород,
Р/сч 40702810900012501999
к/сч 30101810700000000764
БИК 042202764, ОКПО 81296703, ОГРН
1075260020043
Заместитель генерального директора директор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
__________________
__________________В.И. Котиков
«___» _______________ 201 г.
«___» _______________ 201 г.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
33 из 99
34
Приложение № 1
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
(Раздел 2)
Техническое задание
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
34 из 99
Приложение № 2
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
Сводный расчёт стоимости работ
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
№ п/п
№ локальной сметы
1
2
1
2
…
1
2
…
Наименование локальной сметы
3
ПО Йошкар-Олинские электрические сети
Сметная стоимость руб., без
НДС
4
Итого
ПО Сернурские электрические сети
3
4
…
3
4
…
Итого
ПО Горномарийские электрические сети
5
6
5
6
Итого
Итого по локальным сметам без НДС
Трудоемкость по сметам
Командировочные расходы (общие трудозатраты по локальным сметам : 8час. х (норму суточных+ затраты на проживание))
Итого с учетом командировочных расходов
Непредвиденные расходы 3%
Итого по локальным сметам с учетом непредвиденных расходов без НДС
НДС 18%
Всего по договору с учетом НДС 18%
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
Приложение №3 к договору подряда
№______ от «___» _________ 201 г.
Акт приема-передачи силового трансформатора в ремонт
от «______»________________ 20___г.
Согласно договора №_______ от ___________ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и
______________________________________________________________________________.
Тип, марка:____________________________________________________________________
Заводской номер:________________________ Инвентарный номер:___________________
Год выпуска:____________________________
Наименование РЭС:____________________________________________________________
Наименование производственного отделения:______________________________________
Прилагается следующая техническая документация:
1
Копия (оригинал) паспорта трансформатора (при наличии)
2
Акт дефектации трансформатора (при наличии)
Внешнее
состояние
и
комплектность
трансформатора:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ржавый, грязный, нет стекла маслоуказателя, мятый корпус и т.д.)
В результате визуального осмотра произведенного «_______» _________ 20___г. вскрытого в заводских
условиях трансформатора установлено:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
и определен обязательный объем предстоящего ремонта:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Замена обмоток НН, кол-во обмоток, шт.
Замена обмоток ВН, кол-во обмоток, шт.
Замена уплотнительной резины, (да/нет)
Ремонт переключающего устройства ПВБ, (да/нет)
Замена переключающего устройства ПВБ, (да/нет)
Ремонт вводов, шт.
Замена вводов, шт.
Замена шпильки вывода 0,4 кВ, шт.
Замена шпильки ввода 6/10 кВ, шт.
Ремонт бака, (да/нет)
Ремонт расширителя трансформатора, (да/нет)
Ремонт радиаторов, шт.
Наружная окраска трансформатора (с нанесением температурных меток на
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
37
12.1
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.4
18.5
18.6
19
20
21
расширительном бачке), м2
Цвет:________________________________
Замена масла, т
Сушка и очистка масла, т
Замена силикагеля, (да/нет)
Замена масломерного стекла, (да/нет)
Испытания:
Измерение сопротивление изоляции обмоток, (да/нет)
Испытание изоляции повышенным напряжением, (да/нет)
Измерение сопротивления обмоток по постоянному току
Проверка коэффициента трансформации
Проверка группы соединения обмоток
Измерение потерь холостого хода
Химический анализ трансформаторного масла
Сдал:
представитель Заказчика:
_____________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
_____________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
Принял:
представитель Подрядчика:
_____________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
_____________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
37 из 99
38
Приложение №4 к договору подряда
№______ от «____» _______ 201 г.
Акт приема-передачи силового трансформатора из ремонта
от «______»________________ 201 г.
Согласно договора №_______ от _______ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и
___________________________.
Тип, марка:____________________________________________________________________
Заводской номер:________________________ Инвентарный номер:___________________
Год выпуска:____________________________
Наименование РЭС:____________________________________________________________
Наименование производственного отделения:______________________________________
Прилагается следующая техническая документация:
1
Копия (оригинал) паспорта трансформатора (при наличии)
2
Акт выполненных работ
3
Протокол испытаний трансформатора в соответствии с РД 34.45-51.300-97
4
Протокол испытаний трансформаторного масла
5
Технические паспорта или сертификаты, удостоверяющие
материалов, деталей, применяемых для производства работ
качество
Внешнее
состояние
и
комплектность
трансформатора:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(качество покраски, сборки, комплектность.)
Перечень выполненных работ при капитальном ремонта трансформатора.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Замена обмоток НН, кол-во обмоток, шт.
Замена обмоток ВН, кол-во обмоток, шт.
Замена уплотнительной резины, (да/нет)
Ремонт переключающего устройства ПВБ, (да/нет)
Замена переключающего устройства ПВБ, (да/нет)
Ремонт вводов, шт
Замена вводов, шт
Замена шпильки вывода 0,4 кВ, шт.
Замена шпильки ввода 6/10 кВ, шт.
Ремонт бака, (да/нет)
Ремонт расширителя трансформатора, (да/нет)
Ремонт радиаторов, шт.
Наружная окраска трансформатора (с нанесением температурных меток на
расширительном бачке), м2
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
38 из 99
39
13.1
14
15
16
17
18
19
20
Цвет:________________________________
Замена масла, т
Сушка и очистка масла, т
Замена силикагеля, (да/нет)
Замена масломерного стекла, (да/нет)
Сдал:
представитель Подрядчика:
_____________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
_____________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
Принял:
представитель Заказчика:
_____________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
_____________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
39 из 99
Приложение № 5 к договору подряда
от «____» ________ 201 г. №_______
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
_______Я,____________________________________________________________________,
ФИО полностью
____________________________________________________________________________________________
Должность
_____________________________________________________________________________
паспортные данные (серия и номер документа удостоверяющего его личность)
_____________________________________________________________________________,
даю согласие Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» (далее - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), юридический адрес:
603950 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 с участием Открытого акционерного
общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний», юридический
адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, на обработку в документальной и (или)
электронной форме, на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, нижеследующих моих персональных
данных: фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность работника
(учредителя, участника).
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя Правительства РФ
В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 «О раскрытии контрагентами информации о
собственниках» - сбор и предоставление информации в Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» о полной цепочке
собственников, включая конечных бенефициаров по заключенным/действующим в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» договорам для её последующей передачи третьей стороне: Минэнерго
России, ФНС России, Росфинмониторинг.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня
его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручения Председателя
Правительства РФ; либо до истечения сроков хранения предоставленной информации,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва
настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по
следующему адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а.
Подпись субъекта персональных данных: ___________________________.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
40 из 99
Приложение №6 к Договору №
От «__»_________2012г.
Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
наименование орг анизации представившей информацию
наименование участнака
№ п.п.
ИНН
ОГРН
наименов
ание
краткое
1
2
3
4
Заказчик:
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
код
ОКВЭД
5
Серия и
номер
документ
ФИО
а,
руководит
удостовер
еля
яющего
личность
6
7
информация о це почке собстве нников участника, включая бе не фициаров (в том числе
коне чных)
№
ИНН
ОГРН
8
9
10
серия и
номер
документ
адрес
Наименов
а,
ание/ФИ регистрац
удостовер
ии
О
яющего
личность
11
12
руководит информац
ия о
ель/участ
ник/акцио подтверж
нер/бенеф дающих
документ
ициар
ах
13
Подрядчик:
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
41 из 99
14
15
4. Общий порядок проведения запроса предложений.
4.1.
Общий порядок проведения запроса предложений
4.1.1. Запрос предложений проводится в следующем порядке:
a) Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.2),
осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;
b) Предоставление Документации по запросу предложений подрядчикам
(подраздел 4.2.1), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;
c) Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Организатором
Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4),
повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
d) Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6), повторяется на каждом из этапов
Запроса предложений;
e) Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов (подраздел 4.7.1),
повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
f)
Оценка Предложений (подраздел 4.8), повторяется на каждом из этапов Запроса
предложений;
g) Переторжка (регулирование цены) (подраздел 4.9), повторяется на каждом из
этапов Запроса предложений по необходимости;
h) Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя (подраздел 4.10), повторяется на каждом из этапов
Запроса предложений;
i)
Подписание Договора (подраздел 4.13), осуществляется однократно в течение всей
процедуры Запроса предложений;
j)
Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.14),
осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.
4.2.
Публикация Уведомления о проведении запроса предложений
4.2.1.
Копия Уведомления о проведении запроса предложений и Закупочной документации
опубликованы в порядке, указанном в пункте 1.1.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора никаких
последствий.
4.2.2.
4.3.
Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам
4.3.1.
4.3.2.
Подрядчики должны получить Документацию по запросу предложений в порядке,
указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.
Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие
этапы (пункт 0), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников
дополнительно.
4.4.
Подготовка Предложений
4.4.1.
4.4.1.1.
Общие требования к Предложению
Участник должен подготовить Предложение, включающее:
1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации (подраздел 5.1);
2. Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел 5.2);
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
42 из 99
4.4.1.2.
4.4.1.3.
4.4.1.4.
4.4.1.5.
4.4.1.6.
4.4.1.7.
4.4.1.8.
3. Сводный расчет стоимости работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.3);
4. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться нормами
действующего законодательства Российской Федерации. Не предоставление Участником
сметной документации в соответствии свыше изложенными требованиями, может являться
основанием для отклонения предложений без рассмотрения по существу.
Сметные расчеты должны быть
подготовлены в соответствии с требованиями,
приведенными в Методических указаниях (Приложение 1 к Закупочной документации );
5. Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении),
приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.4);
6. Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика и протокол
разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации (подраздел 5.5);
7. План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиком (подраздел 5.6);
8. Анкета Участника (подраздел 5.7);
9. Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
оказываемых договоров (подраздел 5.8);
10. Справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках
выполнения Договора (подраздел 5.9);
11. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора
(подраздел 5.10);
12. Письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений
(подраздел 5.11);
13. Справку об участии в судебных разбирательствах (подраздел 5.12)
14. Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) (подраздел
5.13)
15. Список аффилированных лиц для АО (подраздел 5.14)
16. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей
Документации (подраздел 4.5.3);
На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 0) в случае их
проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к
ним, могут измениться.
Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого
требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по
существу.
Разбиение лота на части, то есть подача Предложения на часть лота по отдельным его
позициям или на часть объема лота не допускается. В случае нарушения этого
требования Предложение такого Участника запроса предложений отклоняется без
рассмотрения по существу.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае
оригинал доверенности прикладывается к Предложению.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника.
Требования пунктов 4.4.1.5 и 4.4.1.6 не распространяются на нотариально заверенные
копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги)
должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с
помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты.
Информационные конверты должны размещаться после последней страницы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
43 из 99
4.4.1.9.
4.4.1.10.
4.4.1.11.
4.4.1.12.
Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих
юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в
информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы
промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения;
информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный
конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг,
брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны
быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение
или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из
нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи
включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию
страниц.
Участник должен подготовить 1 электронную копию Предложения (4.16)
Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с
каждым исправлением.
4.4.2. Требования к сроку действия Предложения
4.4.2.1.
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90
календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия
поступивших на запрос предложений конвертов с Предложениями (пункт 4.7.1).
4.4.2.2.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
Предложения.
4.4.3. Требования к языку Предложения
4.4.3.1.
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке за исключением нижеследующего.
4.4.3.2.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке,
могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод
этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях —
апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и
оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на
основании перевода.
4.4.3.3.
Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
4.4.4. Требования к валюте Предложения
4.4.4.1.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.
4.4.4.2.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением
сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала
при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих
сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного
Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его
установления.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
44 из 99
4.4.5. Начальная (максимальная) цена
4.4.5.1 Начальная (максимальная) цена закупки, договора: 1 396 910,00 (Один миллион триста
девяносто шесть тысяч девятьсот десять рублей 00 коп) с НДС
4.4.5.2 . Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение только на том
основании, что предложенная Участником цена превышает установленную начальную
(максимальную) цену
4.4.6. Разъяснение Документации по запросу предложений
4.4.6.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений
настоящей Документации и Уведомления с момента публикации закупки. Запросы на
разъяснение должны подаваться через Систему.
4.4.6.2. Организатор с момента публикации закупки ответит на любой вопрос, который он
получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложения через
Систему. С ответом можно будет ознакомиться в Системе, при этом копия ответа (без
указания источника запроса) будет опубликована в разделе «Разъяснения, вносимые в
уведомление и документацию по закупкам» на официальном сайте Организатора
закупки.
4.4.6.3. Организатор оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос,
полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору ответить
на него в разумное время до установленного срока подачи Предложений.
4.4.7. Внесение изменений в Документацию и продление срока приема Предложений
4.4.7.1. Изменения, вносимые в Документацию, Уведомление о проведении конкурентной
процедуры, разъяснения положений Документации размещаются Организатором на
официальном сайте и в Системе не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия
решения о внесении изменений, осуществляется согласно правил и регламента системы.
4.4.7.2. Продление срока приема Предложений, при внесении изменений в Документацию,
Уведомление, осуществляется согласно правил и регламента Системы.
4.4.7.3. Все Участники запроса предложений, официально получившие настоящую
Документацию, незамедлительно (автоматически) уведомляются о сути таких
изменений при помощи функционала (сообщений) Системы, в соответствии с
правилами и регламентами Системы.
4.5.
Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям
4.5.1. Обязательные требования к Участникам
4.5.1.1.
Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может либо любое юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, а также объединение этих лиц, способное
на законных основаниях
выполнять работы. Дополнительные требования к
генеральным подрядчикам и порядку подтверждения их соответствия установленным
требованиям приведены в пункте 4.5.4. Участник запроса предложений должен быть
пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или
предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и
обладающим правами участника Системы.
4.5.1.2.
На последующих этапах Запроса предложений (пункт 0), в случае их проведения,
требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным
требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.
4.5.1.3.
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре, Участник должен отвечать
следующим требованиям:
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
45 из 99
иметь квалифицированный персонал – административно-технический персонал не менее 3-х
человек, электрослесарь 3-го разряда – 3 чел., электрослесарь 5-го разряда – 2 чел., электрослесарь
6-го разряда – 1 чел., электромонтер 3-го разряда – 1 чел., электрогазасварщик – 1 чел.
 иметь опыт проведения аналогичных работ – не менее 3 лет;
 выполнять и соблюдать технологию работ;
 соблюдать правила охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
 соблюдать правила контроля и приёмки работ;
 иметь гарантии на выполненные работы
Участник должен иметь в собственности либо в аренде спец. Технику и оборудование:
 Оборудование для восстановления изоляции провода;
 Оборудование для изготовления обмоток трансформатора;
 Оборудование для дегазации, сушки и регенерации трансформаторного масла;
 Оборудование для сушки обмоток и активной части трансформатора
 Оборудование для проведения полного комплекса испытаний трансформатора;
 Бригадный автомобиль не менее 1шт.
1. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном
порядке, а также, в соответствии с главой 6.1. Градостроительного кодекса РФ,
состоять в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, иметь допуск к выполнению работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства);
2. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность
Участника не должна быть приостановлена;
3. Участник не должен иметь отрицательных отзывов о работе от предыдущих
Заказчиков.
4.5.2. Желательные требования к Участникам:
4.5.2.1.
Кроме того, к Участникам запроса предложений предъявляются следующие
желательные требования:
1. Участник должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации.
4.5.2.2.
Несоответствие Участника запроса предложений желательным требованиям не будет
являться критерием для отклонения Предложения участника, однако при выборе
Победителя при прочих равных условиях предпочтение будет отдаваться Участникам,
соответствующим обязательным и желательным требованиям.
4.5.3. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
4.5.3.1.
В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения
следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным
требованиям:
1. заверенную Участником копию Устава (Учредительного договора, Положения) и изменений
к нему;
2. нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или оригинал с указанием сведений, что участник не находится в
состоянии реорганизации или ликвидации, выданную не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема Предложений;
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
46 из 99
3.
4.


5.
оригинал справки в произвольной форме о действующем составе органов управления
участника;
оригинал справки в произвольной форме о наличии группы лиц (в соответствие с ФЗ «О
защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ ст.9);
для ООО: заверенный Участником список аффилированных лиц;
для АО: заверенный Участником список аффилированных лиц, согласно формы 16;
оригинал гарантийного письма об обязанности предоставления со стороны участника всех
изменений вносимых в учредительные документы в течение 7 календарных дней с
момента внесения таковых, в период действия договора;
6. заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего
Предложение, а также его право на заключение Договора по результатам процедуры. Если
Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее
доверенность;
7. заверенные Участником копии документов о правах юридического (физического) лица на
имущество (если Участник является собственником имущества);
8. заверенные Участником копии договоров аренды спецтехники (если Участник арендует
спецтехнику);
9.
действующие аттестационные документы на электротехническое оборудование
подтверждающие прохождение обязательной аттестации электротехнического оборудования,
технологий, изделий и материалов отечественного и зарубежного производства
предлагаемого Подрядчиком. Рекомендуемые аттестационные центры: ОАО «НИИЦ МРСК»,
ОАО «НТЦ Электроэнергетики». Данные аттестационные центры не являются
обязательными, Подрядчик имеет право аттестовать электротехническое оборудование,
технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства в других
аккредитованных центрах, однако при выборе победителя может отдаваться предпочтение
Подрядчикам которые аттестовали электротехническое оборудование в вышеперечисленных
центрах;
10. оригинал справки из банков либо налогового органа о наличии у контрагента всех
действующих расчетных счетов;
11. копию банковской карточки с образцами подписей должностных лиц, которым
предоставлено право подписи договора. В случае, если лицо подписывает договор на
основании доверенности – доверенность с образцом подписи доверенного лица;
12. оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки Департаментом
безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на предмет благонадежности,
подписывается должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
юридического лица;
13. оригинал письма о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2 к
Закупочной Документации) представленного лицом, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица, предоставляется только на бумажном носителе,
подача документа в составе Предложения в Системе не требуется;
14. надлежащим образом заверенные копии балансов вместе с отчетами о прибылях и
убытках за последние 2 года и отчетный период текущего года. В случае применения
упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить:
 копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за полный предыдущий год и за завершившийся
отчетный период текущего года, поданной в установленном порядке в ИФНС РФ по месту
регистрации Участника;
 копию книги доходов и расходов за соответствующие периоды;
 копию свидетельства о переводе на упрощенную систему налогообложения;
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
47 из 99
15. заверенные Участником копии разрешения компетентного органа юридического лица на
совершение крупной сделки, на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными
документами юридического лица;
16. проект Договора с указанием суммы договора, формы оплаты;
17. заверенную Участником, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
18. заверенную Участником копию справки о состоянии задолженности по уплате налогов и
других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания
приема Предложений;
19. надлежащим образом заверенную копию паспорта, выписку из ЕГРИП (в случае, если
контрагентом является индивидуальный предприниматель)
20. заверенные Участником копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность, выданное в установленном порядке саморегулируемой
организацией, в которой должен состоять Участник в соответствии с п. 6.1.
Градостроительного кодекса РФ.;
21. документальное подтверждение квалификации сотрудников (копии удостоверений с
отметкой по группе безопасности и разряда);
22. отзывы о работе Участника, данные контрагентами, а также рекомендательные письма и
другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров и подтверждения
деловой репутации (в случае наличия);
23. информация о собственниках Участника по форме 5.13
24. иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его
соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями,
разъясняющими цель предоставления этих документов.
4.5.3.2. В случае, если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан
представить все документы, предусмотренные п.4.5.3.1 настоящей документации. В
случае если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех
или иных документов не возможно – Участник обязан представить справку с
объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ,
близкий по содержанию к запрашиваемому.
4.5.3.3. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
4.5.3.4. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый
документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку,
объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую
заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию или о
предоставлении требуемого документа на бумажном носителе в срок не позднее 3–х.
дней с момента вскрытия конвертов.
4.5.3.5. Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов может
служить основанием для отклонения предложения.
4.5.4.
Участие генеральных подрядчиков
4.5.4.1. Привлечение субподрядных организаций возможно в объеме не более 50 % от суммы
договора.
4.5.4.2. Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых
им субподрядчиков (т.е. выполняющий более 5% объема работ:
a)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчик;
b)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью
выполнения работ;
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
48 из 99
c)
отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений
(подраздел 4.5).
4.5.4.3.
Генеральный подрядчик также должен доказать Организатору, что у него имеется
продуманная схема управления Договором и субподрядчиками.
4.5.4.4.
Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа
генеральных подрядчиков, однако, не имеет при этом право самостоятельно принимать
участие в данной процедуре Запроса предложений.
4.5.4.5. В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
a)
в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал;
составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на
привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости
возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения этих работ;
b)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие
каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 4.5.3);
c)
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении
объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиком по
установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме).
4.5.4.6.
Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в
процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится,
что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся
субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить
Договор.
4.5.4.7.
Организатор имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.
4.6.
Подача Предложений и их прием
4.6.1. Подача предложений осуществляется в электронном виде через торговую площадку
Системы в соответствии с Регламентом Системы «b2b-MRSK», а так же на бумажном
носителе путем направления Предложения Организатору по адресу, указанному в
пункте п.4.6.9. Дата начала подачи Предложений – с момента публикации открытого
запроса предложений.
4.6.2. Подача предложений в Системе: Участники запроса предложений подают свои
Предложения через торговую площадку Системы в соответствии с правилами и
регламентами, действующими в Системе. Предложения должны быть поданы в
электронный сейф Организатора с использованием реализованных в системе средств
защиты информации.
4.6.3. Организатор заканчивает принимать Предложения в Системе в 11:00 (время
московское) «14» сентября 2012 года.
4.6.4. Подача Предложений на бумажном носителе (оригинал Предложения): кроме
предоставления Предложения через торговую площадку Системы, Участник запроса
предложений должен предоставить оригинал Предложения на бумажном носителе.
4.6.5. Участникам закупки следует учесть, что Предложения, подаваемые через торговую
площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.
4.6.6. Перед подачей оригинал и электронная копия Предложения должны быть надежно
запечатаны в конверт (пакеты, ящики и т.п.), обозначаемый «Оригинал», который
запечатывается во внешний конверт, обозначаемый словами «Предложение».
4.6.7. На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом
1.1;

полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый
адрес;
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
49 из 99


предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.
слова «Не вскрывать до 11:00 (время московское) 14 сентября 2012 года.
Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии».
4.6.8. Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на
внешнем конверте не следует указывать адрес Участника запроса предложений.
4.6.9. Участники запроса предложений должны обеспечить доставку оригиналов
Предложений по адресу Организатора: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Панфилова, д. 39а, каб. 406-а. Ответственный сотрудник за прием Предложений –
Черемных Анна Геннадьевна (8362) 68-11-85, [email protected].
Участникам рекомендуется предварительно позвонить по телефону (8362) 68-11-85,
либо по внутреннему 11-85 из проходной. В случае направления Предложения через
курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или
курьера о настоящем порядке доставки Предложений.
4.6.10. Организатор начинает принимать Предложения с момента объявления запроса
предложений.
4.6.11. Организатор заканчивает принимать Предложения в 11:00 (время московское) 14
сентября 2012 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока,
будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин
опоздания.
4.6.12. Организатор выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с
указанием времени получения.
4.6.13. Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы, в
случае их проведения будут доведены до сведения Участников дополнительно
4.7.
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов
4.7.1. Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших
конвертов через торговую площадку Системы и оригиналы на бумажном носителе
начиная с 11:00 (время московское) 14 сентября 2012 года по адресу: 424006,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а, каб. 406-а, в присутствии
не менее чем двух членов Постоянно действующей Конкурсной комиссией (далее
ПДКК). Публичная процедура вскрытия предложений на бумажном носителе не
предусмотрена.
4.7.2. В ходе данной процедуры ПДКК вскрывает каждый полученный конверт и оглашает
следующие сведения, основываясь на материалах Предложения:
 наименование и адрес Участника запроса предложений;
 общую цену Предложения;
 иные сведения, которые ПДКК считает нужным огласить.
4.7.3. По ходу процедуры вскрытия ПДКК ведет соответствующий протокол, в котором
отражена вся информация, оглашенная Закупочной комиссией.
4.8.
Оценка Предложений и проведение переговоров
4.8.1. Общие положения
4.8.1.1 Оценка Предложений осуществляется ПДКК и иными лицами (экспертами и
специалистами), привлеченными ПДКК.
4.8.1.2 Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2), проведение при
необходимости переговоров и оценочную стадию (пункт 4.8.5).
4.8.1.3 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы, в случае
их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу
предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот
этап.
4.8.2. Отборочная стадия
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
50 из 99
4.8.2.1 В рамках отборочной стадии ПДКК проверяет:

правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям
настоящей Документации по существу;

соответствие Участников запроса предложений требованиям настоящей
Документации (правоспособность, квалификация);

соответствие технического предложения на предлагаемые работы (услуги)
требованиям настоящей Документации;

соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей
Документации;

соответствие предложения, поданного в Системе, предложению, поданному на
бумажном носителе.
4.8.2.2 Требования, по которым устанавливаются обязательные критерии оценки:
№
Суть требования, включаемого в
закупочную документацию
1
Правильность оформления
предложения и порядка его
представления
2
Правоспособность предприятия для
заключения и исполнения Договора, в
т.ч. отсутствие процедуры банкротства
предприятия.
3
Устойчивое финансовое состояние
предприятия, в т.ч. отсутствие
задолженностей по налоговым и иным
платежам в бюджет.
4
Наличие опыта выполнения
аналогичных договоров
5
Достаточность материальнотехнических ресурсов для исполнения
договора.
6
Представление технического
предложения на выполнение работ,
услуг в рамках выполнения договора
Условие соответствия установленному
требованию
Своевременное представление Предложения,
соблюдение
требований
к
составу,
оформлению и порядку ее представления.
Представление
всех
регистрационных
документов.
Отсутствие
ограничений
правоспособности
(внешнее
управление,
банкротство и т.п.). Отсутствие взаимной
аффилированности с каким-либо другим
участником закупочной процедуры (понятие
аффилированного лица согласно ст. 4 закона
РФ от 22.03.1991 № 948-1) – во избежание
возможности ценового сговора Участников.
Отсутствие
аффилированности
с
представителями Организатора (во избежание
возможности
влияния
на
результаты
закупочной процедуры).
Отсутствие существенных задолженностей по
платежам в бюджет. Участник не должен
являться неплатежеспособным или банкротом,
находится в процессе ликвидации, на
имущество Участника в части, существенной
для исполнения договора, не должен быть
наложен арест, экономическая деятельность
Участника не должна быть приостановлена.
Наличие опыта аналогичных договоров
(справка, заполненная по приведенной в
документации форме).
Наличие в собственности, либо на основании
иных прав (аренды, хозяйственного ведения,
оперативного
управления)
материальнотехнических ресурсов, необходимых для
исполнения договора (справка, заполненная
по приведенной в документации форме).
Соответствие технического предложения
предмету закупки и техническому заданию
Документации. Соответствие объемов и
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
51 из 99
№
Суть требования, включаемого в
закупочную документацию
подряда.
7
Наличие разрешающих документов на
осуществление видов деятельности,
связанные с выполнением договора,
право на заключение которого является
предметом закупки.
8
Достаточность свободных кадровых
ресурсов (основного
производственного персонала) для
исполнения договора.
9
Согласие субподрядной организации и
ее соответствие требованиям
Закупочной документации по
квалификационным критериям
пропорционально объемам работ, на
которую планируется привлечение
субподрядчика (при привлечении
субподрядных организаций).
10
Обоснованность цены предложения
11
Соблюдение сроков выполнения работ
по договору
14
Соблюдение условий оплаты по
договору
15
Наличие и существенность
предложений по изменению условий
договора
Условие соответствия установленному
требованию
перечня
выполняемых
работ,
услуг,
технических характеристик и спецификации
каждого вида оборудования и материалов,
предусмотренных к поставке при выполнении
договора подряда, проектной документации.
Соблюдение
гарантийного
срока
на
выполнение работ.
Наличие разрешающих документов (допусков
СРО,
выданных
саморегулируемыми
организациями
в
соответствии
с
Градостроительным
Кодексом
РФ
и
Федеральным
законом
№315
«О
саморегулируемых
организациях»)
на
осуществление
видов
деятельности,
приложений к ним; наличие в этих
документах
видов
деятельности,
соответствующих предмету договора.
Наличие трудовых ресурсов основных
категорий (руководители, специалисты,
и
вспомогательный персонал) в объёмах,
достаточных для выполнения заявленных
работ.
Наличие двустороннего предварительного
соглашения
между
Участником
и
субподрядчиком о намерении заключить
договор
при
присуждении
контракта
Участнику, с указанием распределения
объемов работ между Участником и
привлекаемым субподрядчиком. Соответствие
субподрядчика
квалификационным
требованиям Закупочной документации в
части
наличия
производственного
квалифицированного
персонала,
опыта
работы, правоспособности и финансовой
устойчивости, с учетом объемов и видов
работ, для выполнения которых планируется
привлечение субподрядчика.
Предоставление локальных и сводного
сметных расчетов
Соответствие предлагаемого Участником
срока выполнения работ, установленному в
Закупочной документации.
Соответствие условий оплаты требованиям
документации.
Согласие с условиями типового договора,
указанными в документации. В случае
наличия желательных либо обязательных
требований
по
изменению
договора,
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
52 из 99
№
Суть требования, включаемого в
закупочную документацию
Условие соответствия установленному
требованию
указанными в протоколе разногласий юридические
обоснования
и
аргументированные разъяснения причин их
наличия. Приемлемость условий Участника
для Заказчика.
4.8.2.3 В рамках отборочной стадии ПДКК может запросить Участников запроса
предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе
представления отсутствующих документов. При этом ПДКК не вправе запрашивать
разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
4.8.2.4 При проверке правильности оформления предложений ПДКК вправе не обращать
внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо
предложения. ПДКК с письменного согласия Участника также может исправлять
очевидные арифметические и грамматические ошибки. При проверке соответствия
поданных Предложений на бумажном носителе и в электронном виде через Систему в
случае наличия расхождений Организатор может запросить Участников привести в
соответствие поданные предложения, либо оставляет за собой право отклонить
данные Предложения.
4.8.2.5 По результатам проведения отборочной стадии ПДКК отклоняет Предложения,
которые:
4.8.2.5.1 в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей
Документации;
4.8.2.5.2 поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают требованиям
настоящей Документации;
4.8.2.5.3 поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей
документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные
сведения об Участнике или о предлагаемой им работе (услуге);
4.8.2.5.4 содержат предложения, не соответствующие установленным условиям
настоящей Документации;
4.8.2.5.5 поданные Участниками запроса предложений, которые не согласились с
предложениями ПДКК по исправлению очевидных арифметических или
грамматических ошибок в их Предложении.
4.8.2.5.6 В случае непредставления сметного расчета в составе Предложения
обосновывающего стоимость предложения.
4.8.2.6 В случае, если подавшие предложения Участники удовлетворяют любому из
следующих условий:
В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица
(юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из
компаний превышает 50%;
Одна из компаний владеет более чем 50% другой;
Исполнительный орган один и тот же,
то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между
собой лиц, и от них должно быть представлено одно единое предложение, в
противном случае ПДКК имеет право отклонить все поступившие от данной группы
лиц предложения.
4.8.2.7 Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов в (п.
4.5.3) и (п. 4.5.1) может служить основанием для отклонения Предложения, без
рассмотрения по существу.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
53 из 99
4.8.3 Особенности оценки Предложений объединений
4.8.3.1 При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти
параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в
наличии хотя бы у одного члена объединения.
4.8.4 Проведение переговоров (при необходимости)
4.8.4.1 По результатам отборочного этапа Организатор направляет Участникам уведомления о
времени и месте проведения дальнейших переговоров, при необходимости. Переговоры
проводятся в отдельности с каждым из приглашенных Участников. По решению ПДКК
переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров
устанавливает Организатор.
4.8.4.2 На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника, уполномоченные от
его имени представлять интересы Участника в переговорах и заявлять окончательные для
Участника условия исполнения договора.
4.8.4.3 Переговоры могут проводиться по любому положению предложения Участника, в т.ч.:
- надежность Участника (деловая репутация Участника: опыт выполнения аналогичных
договоров, отзывы и рекомендации контрагентов по договорам поставки; наличие
необходимых ресурсов для выполнения договора: материально-технические и кадровые
ресурсы; финансовое состояние участника);
- технические аспекты выполнения договоров поставки в соответствии с предметом закупки;
- коммерческие условия выполнения договоров поставки в случае их присуждения по
результатам закрытых запросов цен;
- иные вопросы, имеющие, по мнению ПДКК, значение в связи с исполнением договора и
договоров поставки.
4.8.4.4 Все достигнутые в ходе переговоров договоренности протоколируются, после чего протокол
подписывается представителями обеих сторон. После завершения переговоров Участники
обязаны представить документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей
(если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы).
4.8.5 Оценочная стадия
4.8.5.1 В рамках оценочной стадии ПДКК оценивает и сопоставляет Предложения, которые
по результатам отборочного этапа не были отклонены, при этом экспертами
производится оценка предложений по установленным критериям, определяющим
качество предложения Участника и проводит их предварительное ранжирование по
степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным
Регламентом ПДКК исходя из следующих критериев:
4.8.5.1.1 Коммерческие (договорные) условия предложения:
- Цена предложения
- Отклонение стоимости предложения Участника от планируемой стоимости
- Условия осуществления платежей (условия оплаты)
4.8.5.1.2 Квалификация участника
- Оценка опыта выполнения аналогичных работ
- Оценка материально-технических ресурсов
- Оценка квалификации сотрудников
4.8.5.2 Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его
значимости устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
Наименование критериев оценки
Весовой
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
54 из 99
коэффициент
Коммерческие условия
Квалификация участника
1.
2.
40 %
60 %
4.8.5.3 Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении
переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое
(4.9.2).
4.9
Переторжка (регулирование цены)
4.9.1 Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам
возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем
снижения первоначальной (указанной в предложении цены) (далее - процедура
переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения
без изменений.
4.9.2 Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения
принимает ПДКК самостоятельно согласно нормам настоящей Документации.
Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные
участниками в предложениях, по мнению ПДКК значительно завышены, либо
Организатором после вскрытия конвертов (подраздел 4.7.1) до определения Победителя
запроса предложений будет получена просьба о проведении переторжки от одного из
Участников, чье предложение заняло место не ниже четвертого в предварительной
ранжировке предложений.
4.9.3 Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, при ее
проведении на нее в обязательном порядке приглашаются участники, предложения
которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по
четвертое. Остальные участники запроса предложений, чьи предложения не были
отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по решению ПДКК в
любом составе.
4.9.4 Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного
ранжирования не отклоненных предложений. При этом результаты оценки
предложений по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться
участникам переторжки; если результаты оценки участников по неценовым критериям
сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам запроса предложений,
приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.
4.9.5 В переторжке может участвовать любое количество участников из числа
приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе
не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее
объявленной ценой.
4.9.6 Переторжка проводиться в Системе в соответствии с действующими правилами и
регламентами. Если участник запроса предложений решил не участвовать в переторжке
или не указал цену для переторжки в отведенное ему время, то этот участник останется
участником запроса предложений, но в этом случае ПДКК будет принимать во
внимание ту цену, которую этот участник указал в своем Предложении, своевременно
поступившем в сейф Организатора запроса предложений.
4.9.7 Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену,
обязаны представить Организатору в течение 2-х дней откорректированные с учетом
новой цены, полученной после переторжки, оригиналы документов, определяющие их
коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за
собой изменение иных условий предложения либо предложения кроме ценовых.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
55 из 99
4.9.8 Предложения участника запроса предложений по повышению цены не
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке.
4.9.9 После проведения переторжки ПДКК производит необходимые подсчеты в
соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе
переторжки, при оценке Предложений и построении итоговой ранжировки
предложений. Предложения участников, приглашенных на переторжку, но в ней не
участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по
первоначальной цене.
4.9.10 Участие в переторжке не расценивается Организатором запроса предложений как
нарушение требований пункта 4.4.1.3
4.10 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя
4.10.1 ПДКК на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по
проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной
процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора:
4.10.1.1.1 в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется
существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение
полностью удовлетворит Организатора, Организатор определит данного
Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 4.13); процедура
Запроса предложений на этом будет завершена;
4.10.1.1.2 в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика
полностью, ПДКК вправе принять решение о проведении дополнительных этапов
Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;
4.10.1.1.3 если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для
улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших
этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении
процедуры Запроса предложений.
4.10.2 Решение ПДКК оформляется протоколом заседания комиссии.
4.11. Рассмотрение Предложений участников. Подведение итогов. Определение
Победителя открытого запроса предложений
4.11.1 Рассмотрение Предложений и подписание протокола по рассмотрению конкурентных
предложений и подведению итогов открытого запроса предложений состоится в 11 час.
00 мин. (по московскому времени) 03 октября 2012г. по адресу: Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 39А. Организатор вправе, при необходимости, изменить
данный срок в меньшую сторону.
4.11.2 ПДКК на своем заседании определяет Победителя запроса предложений, как Участника
запроса предложений, Предложение которого заняла первое место в итоговой
ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика.
4.11.3 Решение ПДКК по определению Победителя, или признании открытого запроса
предложений не состоявшимся, оформляется протоколом по рассмотрению
конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений.
4.11.4 Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его
Победителем.
4.12 Проведение преддоговорных переговоров.
4.12.1 По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о проведении запроса
предложений, настоящей Закупочной документации и Предложении Победителя
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
56 из 99
запроса предложений, Стороны имеют право вступить в преддоговорные переговоры. В
частности, в процессе преддоговорных переговоров по взаимному согласию Сторон:
- в тексте Проекта Договора могут быть внесены изменения, не влияющие на цену
заявки Победителя запроса предложений, в частности, Заказчик оставляет за собой
право в процессе согласования Договора вместо одного Договора представить 2 или
более Договоров на общую сумму, равную цене предложения Победителя;
- на основе Технических требований (п.2 закупочной документации) и Предложения
Победителя запроса предложений согласовываются тексты Приложений к Договору.
4.12.2 Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных
переговоров.
4.13 Подписание Договора
4.13.1 Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 20 календарных
дней с момента определения победителя запроса предложений.
4.13.2 В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными
документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение,
утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора
компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров,
Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого
согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.13.1 срок отсчитывается
после получения такого согласования (одобрения, утверждения).
4.13.3 По всем вопросам, не нашедшим отражение в уведомлении о проведении запроса
предложений, настоящей Документации и Предложении Победителя, стороны имеют
право вступить в переговоры. В частности, в процессе преддоговорных переговоров по
взаимному согласию сторон:
- в текст проекта договора могут быть внесены изменения, в частности, Заказчик
оставляет за собой право в процессе согласования Договора вместо одного Договора
представить 2 или более Договоров на общую сумму, равную цене предложения
Победителя;
- на основе Технических требований (п.2 Документации) и Предложения Победителя
согласовываются тексты Приложений к Договору.
4.13.4 Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных
переговоров.
4.13.5 Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 0.
4.14 Уведомление Участников запроса предложений о результатах
4.14.1 Организатор запроса предложений незамедлительно после подписания Протокола по
рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса
предложений, направит с использованием функционала Системы всем Участникам
запроса предложений уведомление о результатах.
4.14.2 Организатор публикует копии протокола по рассмотрению конкурентных предложений
и подведению итогов открытого запроса предложений, на своем официальном сайте
www.mrsk-cp.ru и в системе «B2B-mrsk», не позднее трех дней с даты подписания
протокола.
4.14.3 Если между подписанием протокола и договора изменится победитель (например,
вследствие отказа), участники извещаются о новом победителе в том же порядке.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
57 из 99
4.15 Изменение и отзыв Предложений
4.15.1 Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданное Предложение
при условии, что его соответствующее обращение поступит к Организатору запроса
предложений до истечения срока окончания приема Предложений. Обращения об
изменении или отзыве Предложения, полученные с нарушением указанного срока или
порядка, рассматриваться не будут.
4.15.2 Участники, которые предоставили конверт с Предложением в письменной (бумажной)
форме по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 39А, должны
подготовить соответствующие документы, указанные в пунктах 4.4.1. и 4.5.3.1
4.15.3 В случае изменения Предложения Участники готовят следующие документы в
письменной форме:
а)
обращение к Организатору запроса предложений с просьбой об изменении
Предложения на бланке Участника;
б)
перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального
Предложения, которых данные изменения касаются;
с)
новые версии документов, которые изменяются.
4.15.4 В случае отзыва Предложения Участник должен подготовить соответствующее
обращение на бланке Участника в письменной (бумажной) форме.
4.15.5 Обращение об изменении или отзыве Предложения подготовленное в письменной
(бумажной) форме вместе со всеми прилагающимися документами и их копиями
должно быть запечатано в конверты, оформленные в соответствии с пунктом 4.4. На
внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение
Предложения» или «Отзыв Предложения».
4.15.6 Если Организатор запроса предложений не получит сведения об изменениях или отзыве
Предложений данные изменения или отзыв будут считаться неполученными вовремя и
не будут учитываться.
4.16 Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе предложений
4.16.1 Участник запроса предложений также должен подготовить электронную копию
Предложения на участие в запросе предложений.
4.16.2 Электронная копия Предложения должна быть представлена на flash – носителе USB,
компакт-диске CD-R или CD-RW (допускается также DVD±R или DVD±RW). Диск
должен быть вложен в отдельный информационный конверт, подшиваемый в состав
оригинала Предложения на участие в запросе предложений.
4.16.3 В состав электронной копии Предложения должны входить все документы, входящие в
состав оригинала Предложения.
4.16.4 Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов
документов: Portable Document Format (*.pdf). Все файлы не должны иметь защиты от
их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны
быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ в каком
файле находится.
4.16.5 Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным
версиям документов.
4.16.6 Электронная копия предложения предназначена для ускорения процесса оценки и
сопоставления заявок на участие в Запросе предложений.
4.17 Альтернативные предложения
Подготовка и подача Участниками альтернативных предложений, касающихся отдельных
элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего запроса
предложений не предусмотрены.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
58 из 99
5
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
5.1.Письмо о подаче оферты
5.1.1. Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
/НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ/
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на электронной
торговой площадке www.b2b-mrsk.ru (далее — Система) в разделе «Запросы цен/предложений», и
официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «Закупки»
вкладка «Извещения и документация по закупкам» от «__» _______ 2012 года, и Закупочную
документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_______________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ
________________________________________________________________________,
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сметой
расходов и Графиком оплаты выполнения работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к
настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на следующих
условиях
Итоговая стоимость предложения
Без НДС
кроме того НДС, руб.
итого с НДС, руб.
_________________________________
(итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС)
_________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Начало выполнения работ, услуг: ___________________________________
Окончание выполнения поставок, работ, услуг: _____________________________.
Условия оплаты: _________________________________________.
Настоящее Конкурентное предложение имеет правовой статус оферты и действует до
«____»_______________________года.
Настоящее Конкурентное предложение дополняется следующими документами, включая
неотъемлемые приложения:
1.
2.
Письмо о подаче оферты — на ____ л;
Техническое предложение — на ____ л;
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
59 из 99
Протокол разногласий по проекту Договора)— на ____ л;
Анкета Участника — на ____ л;
……
Документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям — на ____ л.
____________________________________
3.
4.
5.
6.
запроса
предложений
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
60 из 99
5.1.2.
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
Инструкции по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает
письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами
документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и юридический адрес.
Участник должен указать стоимость предложения в рублях, раздельно без НДС,
величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости
выполнения поставок, работ (услуг) (графа «Итого»). Цену следует указывать в
формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион
двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять
коп.)».
Участник должен указать срок действия предложения (предложения) согласно
требованиям закупочной документации.
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о
подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого
предложения.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
закупочной документации.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
61 из 99
5.2
Техническое предложение на выполнение работ
5.2.1 Форма Технического предложения на выполнение работ
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение на выполнение работ ________
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
(Здесь Участник запроса предложений в свободной форме приводит свое техническое
предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с
требованиями разделов 2 и3 ).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
62 из 99
5.2.2 Инструкции по заполнению
5.2.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.2.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.2.2.3 Цена единицы и общая стоимость в таблице № 1 должны включать все таможенные
пошлины, налоги (в т. ч. НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и
страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку, согласно требованиям разделов 2
и 3.
5.2.2.4 В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом
предлагаемых условий Договора (раздел 0). Участник вправе указать, что он согласен
на проект Технического задания, изложенного в разделе 2 Документации по запросу
предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).
5.2.2.5 Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для
подготовки приложений № 1 – 4 к Договору. В этой связи в целях снижения общих
затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное
предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными
изменениями включить в Договор.
5.2.2.6 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
63 из 99
5.3 Сводный расчет стоимости работ
5.3.1.
Форма сводного сметного расчета
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Сводный расчёт стоимости работ
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
№ п/п
1
№
локальной
сметы
2
1
2
…
1
2
…
Наименование локальной сметы
3
ПО Йошкар-Олинские электрические сети
Сметная
стоимость руб., без
НДС
4
Итого
ПО Сернурские электрические сети
3
4
…
3
4
…
Итого
ПО Горномарийские электрические сети
5
6
5
6
Итого
Итого по локальным сметам без НДС
Трудоемкость по сметам
Командировочные расходы (общие трудозатраты по локальным сметам : 8час. х
(норму суточных+ затраты на проживание))
Итого с учетом командировочных расходов
Непредвиденные расходы 3%
Итого по локальным сметам с учетом непредвиденных расходов без НДС
НДС 18%
Всего по договору с учетом НДС 18%
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
____________________
____________________
М. П.
М. П.
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
64 из 99
5.4
Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении)
5.4.1 Форма «Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении»
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении)
Наименование и адрес Участника: ______________________________________
№
п/п
Сроки
выполнения
Заказчик
(год и месяц
(наименование,
Описание договора (объем и
начала
адрес, контактное
состав поставок, работ
выполнения - год лицо с указанием
(услуг), описание основных
и месяц
должности,
условий договора)
планируемого
контактные
окончания
телефоны)
выполнения)
Общая, в т.ч.:
1.
Договор 1
2.
Договор 2
Стоимость
договора,
рублей с
НДС
Исполнение
договора, %
Количество привлеченного основного персонала рабочих
специальностей
Наименования
Собственного,
Субподрядных
привлеченных
чел.
организаций, чел
субподрядных
организаций
….
ИТОГО за полный год
ИТОГО
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
65 из 99
5.5 Протокол разногласий по проекту Договора
5.5.1
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта проекта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/п Договора (раздел 3)
формулировки
Участника
обоснование
1.
2.
3.
…
№
п/п
1.
№ пункта проекта
Договора (раздел 3)
«Желательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
66 из 99
5.5.2 Инструкции по заполнению
5.5.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.5.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.5.2.3 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или
предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких
требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова
«Согласны с предложенным проектом Договора».
5.5.2.4 В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора,
Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол
разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить
обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь
считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать
Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые
он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет
отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.
5.5.2.5 Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 0.
5.5.2.6 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора
предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к
Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны
будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации
по запросу предложений и Предложении Победителя.
5.5.2.7 В любом случае Участник должен иметь в виду что:
5.5.2.7.1
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет
отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
5.5.2.7.2
в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по
подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и
Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных
переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
5.5.2.8 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
67 из 99
5.6
5.6.1
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиком
Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиком
Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________
№
п/п
Наименование работ
Наименование
организации,
выполняющей
данный объем
работ
Стоимость работ
в денежном
выражении,
руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимости
работ
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы,
таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение
этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
68 из 99
5.6.2 Инструкции по заполнению
5.6.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным
подрядчиком (подраздел 4.5.4).
5.6.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.6.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.6.2.4 В данной форме генеральный подрядчик указывает:

перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и
процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;

сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в
соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел Error! Reference source not
found.).
5.6.2.5 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
69 из 99
Анкета Участника
5.7
5.7.1
Форма Анкеты Участника
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике
(заполняется Участником)
1.
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей с указание долей)
3.
Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных).
Информация предоставляется согласно поручения
Председателя Правительства РФ В.В. Путина от
28.12.2011 № ВП-П13-9308
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ИНН Участника
19.
20.
21.
22.
Телефоны Участника (с указанием кода города)
23.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника
с указанием должности и контактного телефона
КПП
ОКАТО
ОКПО
ОГРН
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
Код региона
Код города
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета Участника в банке, телефоны банка,
прочие банковские реквизиты)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и
контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
70 из 99
5.7.2 Инструкции по заполнению
5.7.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.7.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.7.2.3 Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5.7.2.4 В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
5.7.2.5 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
71 из 99
5.8
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
5.8.1
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1.
2.
Сроки выполнения
Заказчик
(год и месяц начала (наименование,
Описание договора
выполнения - год и адрес, контактное
(объем и состав
месяц фактического лицо с указанием поставок, работ (услуг),
или планируемого
должности,
описание основных
окончания
контактные
условий договора)
выполнения)
телефоны)
Договор 1
Договор 2
…
ИТОГО за полный 2010 год
Сумма,
рублей
Сведения о
рекламациях
Х
…
ИТОГО за полный 2011 год
ИТОГО за период 2012 год
Х
3.
4.
…
ИТОГО
Х
* Пример заполнения. Участник должен указать фактически выполненные по договору объемы работ,
поставок.
* Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные
контрагентами.
____________________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
72 из 99
5.8.2 Инструкции по заполнению
5.8.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.8.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.8.2.3 В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных
договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям
разделов 2 и 0.
5.8.2.4 Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник
может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом
характеризует его опыт.
5.8.2.5 Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный
факт.
5.8.2.6 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
73 из 99
5.9
5.9.1
Справка о материально-технических ресурсах
Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Местонахожд
ение
Право
собственности
или иное
право
(хозяйственно
го ведения,
оперативного
управления)
Предназначен
ие (с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
74 из 99
5.9.2. Инструкции по заполнению
5.9.2.1. Участник запроса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением
к которому является данная справка.
5.9.2.2. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.9.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые
Участник конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе
выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения
условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной
обработки данных и тому подобное).
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
75 из 99
5.10. Справка о кадровых ресурсах
5.10.1. Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала,
привлекаемого для выполнения работ по договору
Штатный персонал
Генподрядчик
В т.ч. для
Общая
работ по
численность
данному
договору
Субподрядчик 1
В т.ч. для
Общая
работ по
численность
данному
договору
Субподрядчик 2
В т.ч. для
Общая
работ по
численность
данному
договору
исполняющий функции
ответственного
руководителя работ
(группа по
электробезопасности V)
административнотехнический персонал
(мастер)
ремонтный
персонал
(электромонтеры)(группа
по
электробезопасности
III, IV).
Прочие специальности (в
том числе экспедиторы,
водители, грузчики,
охранники и т.д.)
ИТОГО:
*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно
штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению
для выполнения работ по данному договору.
____________________________________
(подпись, М.П)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
76 из 99
5.10.2. Инструкции по заполнению
5.10.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.10.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.10.2.3. В таблице - 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии
персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного
персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.
5.10.2.4. В случае наличия в предмете запроса предложений требуемых работ, заполняются
таблицы 3,4. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не
требуется».
5.10.2.5. В таблице 5 указываются сведения только о персонале по охране труда, с приложением
всех соответствующих документов (документов об аттестации по охране труда, журналов
аттестации по охране труда и т.д.).
5.10.2.6. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов
6-10 кВ
77 из 99
5.11. Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или
Организатора запроса предложений
5.11.1. Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора
запроса предложений
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами,
являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.}
Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений} а именно:
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему
по мнению связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть
расценены как аффилированность};
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между
данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как
аффилированность};
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
78 из 99
5.11.2. Инструкции по заполнению
5.11.2.1. Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное Информационное письмо.
5.11.2.2. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.11.2.3. Участники запроса предложений должен заполнить приведенное выше
информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть
признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса
предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего
Предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса
предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер
аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором
запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений.
5.11.2.4. При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что
сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности
между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными
с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией,
подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы
непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть
признано постоянно действующей конкурсной комиссией существенным нарушением
условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение Предложения такого
Участника.
5.11.2.5. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
79 из 99
5.12. Справка об участии в судебных разбирательствах
5.12.1.
Форма Справки об участии в судебных разбирательствах
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты.
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование Участника _____________________________
Наименование организации,
(другой стороны),
истец/ответчик, основание и
предмет иска
Год
Оспариваемая сумма
(текущая стоимость,
рублей)
____________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника запроса
предложений
_________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
80 из 99
5.12.2. Инструкции по заполнению:
5.12.2.1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
5.12.2.2. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому
является данная справка.
5.12.2.3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.12.2.4. Участник должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца
за последние три года. Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в
таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
81 из 99
5.13. Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
5.13.1. Форма информации о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
Приложение 12 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
наименование орг анизации представившей информацию
наименование участнака
№ п.п.
ИНН
ОГРН
наименов
ание
краткое
1
2
3
4
код
ОКВЭД
5
Серия и
номер
ФИО
документ
руководит
а,
еля
удостовер
яющего
личность
6
7
информация о це почке собстве нников участника, включая бе не фициаров (в том числе
коне чных)
№
ИНН
ОГРН
8
9
10
серия и
номер
Наименов
адрес
документ
ание/ФИ регистрац
а,
О
ии
удостовер
яющего
личность
11
12
руководит информац
ель/участ
ия о
ник/акцио подтверж
нер/бенеф дающих
ициар
документ
ах
13
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
82 из 99
14
15
5.14. Список аффилированных лиц для АО
5.14.1. Форма списка аффилированных лиц для АО
Приложение
№
4
к
Положению
о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
–
на
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного
лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)
Дата “
”
20
г.
(подпись)
М.П.
(И.О. Фамилия)
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
83 из 99
Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
2
Место нахождения юридического Основание (основания), Дата наступлелица или место жительства
в силу которого лицо
ния основания
физического лица (указывается
признается аффилиро(оснований)
только с согласия физического
ванным
лица)
3
4
5
Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
по
№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
84 из 99
5.15. Матрица содержания предложения Форма матрицы содержания предложения
5.15.1. Форма матрицы содержания предложения
начало формы
Приложение 14 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Форма матрицы содержания предложения
Наименование и адрес участника: _______________________
Стоимостные характеристики
Наименование
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Стоимость в Текущих ценах, в
руб.
Стоимость оказания услуг
ВСЕГО без НДС
Прочие расходы
ВСЕГО без НДС
В том числе:
Командировочные расходы
Перевозка рабочих
И т.д.
…..
Итого (общая сумма предложения) без НДС
НДС
Всего с НДС
Договорные условия
Условия оплаты
График оказания услуг
Срок гарантийного обслуживания
Документы, подтверждающие соответствие
Организатора
Информация о договорных
условиях
Участника
требованиям
Информация о
представленных документах
(да/нет)
Письмо о подаче оферты (форма 1)
Техническое предложение (форма 2)
Сводный расчет стоимости работ по форме и в соответствии инструкциями,
приведенными в настоящей Документации (форма 3)
Справка о текущей загруженности (форма 4)
Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика и
протокол разногласий к проекту Договора (форма 5)
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком (форма6)
Анкета Участника (форма 7)
Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
оказываемых договоров (форма 8)
Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)
Справка о кадровых ресурсах (форма 10)
Письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности (форма 11)
Справку об участии в судебных разбирательствах (форма 12)
Информация о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров)
(форма 13)
Список аффилированных лиц для АО (форма 14)
Согласие на обработку персональных данных
Заверенную Участником копию Устава (Учредительного договора,
Положения) и изменений к нему
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
86 из 99
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
26
27
28
Нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц
оригинал справки в произвольной форме о действующем составе органов
управления участника
оригинал справки в произвольной форме о наличии группы лиц (в
соответствие с ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ ст.9);
для ООО: заверенный Участником список аффилированных лиц;
для АО: заверенный Участником список аффилированных лиц, согласно
(формы 16)
оригинал гарантийного письма об обязанности предоставления со стороны
участника всех изменений вносимых в учредительные документы в течение
7 календарных дней с момента внесения таковых, в период действия
договора
заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания
учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие
полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на
заключение Договора по результатам процедуры. Если Предложение
подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или
нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы
на лицо, выдавшее доверенность
заверенные Участником копии документов о правах юридического
(физического) лица на имущество (если Участник является собственником
имущества);
заверенные Участником копии договоров аренды спецтехники (если
Участник арендует спецтехнику)
действующие
аттестационные
документы
на
электротехническое
оборудование подтверждающие прохождение обязательной аттестации
электротехнического оборудования, технологий, изделий и материалов
отечественного и зарубежного производства предлагаемого Подрядчиком.
Рекомендуемые аттестационные центры: ОАО «НИИЦ МРСК», ОАО «НТЦ
Электроэнергетики». Данные аттестационные центры не являются
обязательными, Подрядчик имеет право аттестовать электротехническое
оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и
зарубежного производства в других аккредитованных центрах, однако при
выборе победителя может отдаваться предпочтение Подрядчикам которые
аттестовали
электротехническое оборудование в вышеперечисленных
центрах
оригинал справки из банков либо налогового органа о наличии у
контрагента всех действующих расчетных счетов
копию банковской карточки с образцами подписей должностных лиц,
которым предоставлено право подписи договора. В случае, если лицо
подписывает договор на основании доверенности –
доверенность с
образцом подписи доверенного лица
оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки
Департаментом безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на
предмет благонадежности в произвольной форме, подписывается
должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от
имени юридического лица
оригинал письма о согласии на обработку персональных данных
представленного лицом, имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица, предоставляется только на бумажном носителе,
подача документа в составе Предложения в Системе не требуется
заверенные Участником копию свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией, в
которой должен состоять Участник в соответствии с п. 6.1.
Градостроительного кодекса РФ
надлежащим образом заверенные копии балансов вместе с отчетами о
прибылях и убытках за последние 2 года и последний отчетный период
текущего года
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
87 из 99
29
30
31
32
33
34
проект Договора с указанием суммы договора, формы оплаты
заверенную Участником копию справки о состоянии задолженности по
уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема
Предложений
надлежащим образом заверенную копию паспорта (в случае, если
контрагентом является индивидуальный предприниматель)
Документальное подтверждение квалификации сотрудников (копии
удостоверений с отметкой по группе безопасности и разряда)
заверенную Участником, копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе
отзывы о работе Участника, данные контрагентами, а также
рекомендательные письма и другие документальные доказательства
выполнения аналогичных договоров и подтверждения деловой репутации (в
случае наличия)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.15.2. Инструкции по заполнению
5.15.2.1. Данная форма заполняется Участником по результатам подготовки предложения (с
приложением данной информации на электронном носителе (дискета должна быть вложена во
внутренний конверт с оригиналом предложения))
5.15.2.2. Если какой-либо из документов отсутствует – должно быть приложено письменное
обоснование отсутствия справки или документа.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
88 из 99
Приложение 1 к Закупочной документации
Требования, предъявляемые к участникам закупочных процедур при формировании сметной
документации с целью заключения договоров подряда на ремонтные работы
«Ремонт трансформаторов 6-10 кВ»
1. Основные требования к составлению сметной документации
1.1
Требования к составлению сметной документации, выполняемой на основании справочников
«Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям
функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», 2003 г. ЗАО «ЦКБ
Энергоремонт»
Сметная стоимость ремонта силовых трансформаторов 6-10 кВ в сметной документации должна быть
рассчитана по действующим справочникам «Базовых цен на работы по ремонту энергетического
оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и
техперевооружению» и Дополнений к ним - часть 6 «Работы по ремонту трансформаторов и реакторов»
и часть 13 «Работы по ремонту антикоррозионных покрытий».
Сметная стоимость замены масляных выключателей на вакуумные рассчитывается с применением
расценок части 5 «Работы по ремонту электрооборудования» (с учетом 7 дополнений) на демонтаж и
монтаж вакуумных выключателей, и части 8 «Работы по ремонту и наладке средств и систем
технологического контроля, автоматического регулирования защиты, сигнализации, электроавтоматики,
телемеханики и связи» (с учетом 7 дополнений) - на устройство РЗА;
При текущем ремонте силовых трансформаторов расчёт стоимости работ необходимо производить
по расценкам раздела 0106 «Ремонт и замена узлов трансформаторов» и раздела 0301 «Техническое
обслуживание трансформаторов» сборника «Базовых цен на работы по ремонту энергетического
оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и
техперевооружению» часть 6 и Дополнений к нему. При этом состав работ должен соответствовать
набору работ указанному в ТЗ.
По отдельным видам оборудования, ремонт которых отсутствует в сборниках ВУЕР-2000/2011 ред.
2011 г. локальные сметы допускается рассчитывать по справочнику базовых цен часть 5 «Работы по
ремонту электрооборудования».
1.1.1
В себестоимости «Базовых цен» учтены: основная заработная плата производственных
рабочих; дополнительная заработная плата рабочих; страховые взносы; накладные расходы по
отношению к основной заработной плате рабочих, в том числе: расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования; цеховые расходы; общезаводские расходы; сметная прибыль исходя из рентабельности к
себестоимости.
 основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе
заработной платы по действующему тарифу и доплат по премиальной системе согласно
действующему положению о премировании на предприятии. В основную заработную плату
производственных рабочих не включаются доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо
тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда1, доплата по районному коэффициенту,
надбавка за непрерывный стаж работы для районов Крайнего Севера и местностей
приравненных к ним, вознаграждение за выслугу лет, премии за перевыполнение объемов
работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.
 доплаты по премиальной системе включают премии стимулирующего характера за
производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта
энергооборудования.
1
При расчете поправочного индекса по части 13, 14 «Базовых цен» в основной заработной плате производственных
рабочих учитываются доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
89 из 99
 страховые взносы (ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ) и средства на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний принимаются по установленным законодательством нормам обязательных
отчислений органам государственного страхования, пенсионного фонда, медицинского
страхования и страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных
рабочих.
 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – амортизация оборудования и
транспортных средств; эксплуатация оборудования кроме расходов на текущий ремонт;
текущий ремонт оборудования и транспортных средств; внутризаводские перемещения
грузов; износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов; прочие расходы.
 цеховые расходы – содержание аппарата управления цеха; содержание прочего цехового
персонала; амортизация зданий, сооружений и инвентаря; содержание зданий, сооружений и
инвентаря; текущий ремонт зданий сооружений и инвентаря; испытания, опыты и
исследования, рационализация и изобретательство; охрана труда; износ малоценного и
изнашивающегося инвентаря; непроизводительные расходы; прочие расходы.
 общезаводские расходы – заработная плата аппарата управления предприятием;
командировки и перемещения; содержание пожарной, военизированной и сторожевой
охраны; содержание прочего общезаводского персонала; амортизация основных средств;
содержание и текущий ремонт ЗиС и инвентаря общезаводского назначения; производство
испытаний, опытов, исследований, содержание общезаводских лабораторий и т.п.; охрана
труда; подготовка кадров; сборы и отчисления; непроизводительные расходы; прочие
расходы.
 затраты на применение необходимых по технологии производства работ ручных и
электрических лебедок, за исключением части 21, где приведен раздел 01 «Средства
механизации, оснастка и леса».
В себестоимости «Базовых цен» всех частей кроме 19, установленных на работы по ремонту
конкретных узлов оборудования, учтены затраты, соответствующие условиям выполнения этих работ.
1.1.2
В «Базовых ценах» не учтены: стоимость материалов и запасных частей, доплата за
выполнение работ в тяжелых и особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда (кроме частей
13, 14 «Базовых цен»), доплата по районному коэффициенту. В соответствующих «БЦ» всех частей не
учтены затраты на содержание и эксплуатацию стационарных кранов и стационарных компрессорных
установок.
1.1.3
Поправочный индекс к базовым ценам ( i ) – должен быть обоснован расчётом на основе
месячной тарифной ставки производственного рабочего соответствующего разряда, указанного в
руководящем документе (сборнике) с накладными расходами и прибылью, и не должен превышать
индекса, утвержденного Заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» в отчётном периоде.
1.1.4
К вред. – коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями
труда, должен быть подтверждён результатами аттестации рабочих мест филиалов (доплата в % к
тарифной ставке).
1.1.5
К район. – районный коэффициент к заработной плате применяется согласно постановления
Совета Министров СССР от 23.09.1988 № 1114 и Постановления Государственного комитета СССР по
труду и социальным вопросам от 17.10.1988 № 546/25-5.
1.1.6
Стоимость материалов принимается в соответствии с прайс-листами компанийпоставщиков (с указанием в локальной смете названия поставщика, даты прайс-листа, наличия НДС в
стоимости материала), с исключением из текущей стоимости НДС. При этом транспортные и
заготовительно-складские расходы учитываются в итогах локальной сметы, в размере не превышающем
8%.
1.1.7
Доплата единовременного вознаграждения за выслугу лет не применяется.
1.1.8
Командировочные расходы и затраты на проживание рассчитываются, исходя из
трудозатрат, полученных из локальных смет, с оплатой суточных не более 300 руб. в сутки (размер
суточных дополнительно согласовывается с заказчиком) и оплатой проживания не более 550 руб. в
сутки при предоставлении счетов-фактур, а в отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, 12
рублей в сутки, согласно Постановления Правительства РФ № 729 от 02.10.02г. Командировочные
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
90 из 99
расходы указываются в сводном расчете стоимости работ, исходя из общей трудоемкости работ в целом
по объекту. В этом случае, составляется расшифровка трудозатрат по договору отдельным приложением
к сметам, исходя из трудоемкости по каждой смете (Приложение А).
1.1.9
Затраты на перебазировку грузоподъемных механизмов, не учтённые в себестоимости
«Базовых цен»2, допускается включать в размере до 50% (включительно) от объёма товарной продукции
(т.е. стоимости работы без учета материалов) за вычетом, затрат указанных в п.1.2.8.
1.1.10
Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала п.1.2.8 и затраты на
перебазировку грузоподъемных механизмов п.1.2.9 в сумме не должны превышать 50% (включительно)
от объёма товарной продукции (т.е. стоимости работы без учета материалов), согласно п.23 общих
указаний сборника «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных
условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» часть 6.
1.1.11
Резерв на непредвиденные расходы допускается включать в размере не более 3%. Данные
затраты не включаются в локальную смету, а отражаются в сводном расчете стоимости работ отдельной
позицией.
1.1.12
Налог на добавленную стоимость (НДС) в локальных сметах не начисляется, а включается
в сводный расчёт стоимости работ в размере, установленном Налоговым кодексом РФ.
1.2
Локальные сметы, выполненные на основании индивидуальных расценок, разработанных
подрядной организацией, к проверке не принимаются.
1.3
Во всех локальных сметах чётко и ясно заполняются графы «Обоснование», «Шифр
работы», «Наименование работ», обоснование поправочных коэффициентов в соответствии с
нормативным сборником. Все позиции в локальных сметах должны быть обоснованы ТЗ.
1.4
Объёмы работ в локальных сметах включаются в единицах измерения, принятых в
нормативных сборниках.
1.5
В случае наличия более одной локальной сметы составляется сводный расчет стоимости
работ, представляющий собой сумму локальных смет с учётом непредвиденных расходов и налога на
добавленную стоимость (Приложение Б).
1.5.1
Образцы выходных форм локальных смет носят обязательный характер и изменению не
подлежат (Приложение В).
2. Основные принципы формирования (снижения) цены предложения по объектам
ремонтной программы Претендентами для участия в конкурсных торгах
2.1 Сметный расчет, выполненный участником конкурса, в соответствии с разделом 1 должен входить в
состав закупочный документации.
2.2 Стоимость работ в предложении претендента не должна превышать плановой (предельной) цены
закупки.
2.3 Индексы-дефляторы в сметы претендентов не включаются, при этом стоимость в предложении
претендента в обязательном порядке, должна учитывать резерв на непредвиденные расходы в размере
3%.
2.4 Снижение стоимости в предложении претендента по отношению к плановой (предельной) стоимости
этих работ, при сохранении объемов выполняемых работ, достигается:
 исключением коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ (Ку, Кз и т.д.);
 уменьшением или исключением затрат, связанных с командированием рабочих;
 уменьшением или исключения затрат, завязанных с ежедневной перевозкой рабочих
(Кд);
 уменьшением стоимости основных материалов в текущих ценах;
 уменьшением нормы накладных расходов и нормы сметной прибыли;
2
В «Базовых ценах» по ремонту силовых трансформаторов учтены цены на эксплуатацию автокранов
используемых при ремонте трансформаторов и не учтены затраты по их перебазировке до места производства
работ, а так же по доставке оборудования, применяемого при ремонте трансформаторов.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
91 из 99
 снижением индексов цен для сметно-нормативных баз и т.д. Исключение составляют
затраты, оговоренные в п.2.3.
2.5 Претендент прикладывает к сметам сопроводительную записку по форме (Приложение Г), в
которой указывает параметры, оказывающие влияние на изменение сметной стоимости.
3. Состав сметно-договорной документации при заключении договоров подряда
3.1.
Основанием для заключения договора является протокол заседания конкурсной комиссии,
при этом сумма договора должна соответствовать сумме, указанной в протоколе.
3.2.
Существенные условия заключаемого договора должны соответствовать решению
конкурсной комиссии.
3.3.
Комплект документов, являющийся неотъемлемой частью договора, должен в себя
включать:

ТЗ на выполнение работ;

график проведения работ;

сметную документацию.
3.4.
Локальные сметы с расшифровками дополнительных расходов и сводный расчёт стоимости
работ включаются в состав договора подряда, в качестве приложения со ссылкой на него в тексте
договора, и являются его неотъемлемой частью.
4. Основные требования к составлению актов выполненных работ
4.1.
При закрытии актов выполненных работ по одному договору не допускается повторяющаяся
нумерация.
4.2.
В наименовании актов выполненных работ должны быть ссылки на номера локальных смет.
4.3.
Не допускается закрытие актов выполненных работ, не соответствующих локальным сметам
по составу работ. Сумма по актам выполненных работ не должна превышать сумму локальной сметы.
4.4.
В случае наличия дополнительных расходов в локальных сметах (командировочных
расходов, затрат на перебазировку и т.д.) при закрытии актов выполненных работ необходимо
прикладывать подтверждающие документы о фактических расходах: приказ руководителя по
организации о направлении в командировку, авансовый отчёт, путевой лист на перебазировку техники.
4.5.
При подписании актов выполненных работ Подрядчика, расходы на привлечение
субподрядной организации для командировок, перевозки рабочих, перебазировки техники и
инструмента компенсируются Заказчиком на основании подтверждающих документов первичной
бухгалтерской отчётности субподрядной организации, при условии наличия в тексте договора
информации о привлечении субподрядной организации.
4.6.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации
дополнительных затрат, связанных:
 с уточнением объемов работ;

с ошибками в локальных сметах, включая арифметические, выявленные после утверждения
сметной документации;

с дополнительными затратами, требующими согласования с Заказчиком.
4.7.
При закрытии актов выполненных работ непредвиденные работы, возникшие в отчетный
период, закрываются отдельным документом «Акт о приемке выполненных работ в счет
непредвиденных расходов» (форма КС-2) и включается отдельной строкой, накопительно, в «Справку о
стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). При этом сумма непредвиденных расходов по
договору не должна превышать запланированный резерв в сводном расчете стоимости работ.
4.8.
При закрытии актов выполненных работ стоимость материалов, не учтённых расценками,
включенная в локальные сметы согласно прайс-листам компаний-поставщиков, в акты выполненных
работ включается по фактической стоимости материалов с предоставлением копий счетов-фактур и
указанием номера, даты счёта-фактуры и названия поставщика и товарных накладных. При этом, если
стоимость материала в счёте-фактуре больше стоимости, указанной в локальной смете, принимается
стоимость согласно локальной смете, без указания обоснования (т.е. без ссылки на счёт-фактуру или
прайс-лист). Во всех случаях, счета-фактуры должны быть обязательным приложением к акту
выполненных работ.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
92 из 99
4.9.
Затраты подрядчика, связанные с перебазировкой грузоподъёмных механизмов, в актах
выполненных работ подтверждаются фактическими расходами (расчетами) с указанием марки
автомобиля, занятого перевозкой бригады, стоимости маш-час. данного автомобиля (средняя по
региону) и времени нахождения в пути туда и обратно.
Командировочные расходы подрядчика, при закрытии
актов выполненных работ должны
рассчитываться, не исходя из трудозатрат по сметам, а согласно фактическим расходам, и должны быть
подтверждены обосновывающими документами (приказ руководителя о направлении работника в
командировку, авансовый отчёт, счет или счет-фактура на проживание и т.д.) при этом сумма
фактических расходов не должна превышать, суммы указанной в сводном расчет стоимости работ.
Оплата командировочных расходов подрядчика неучтенных в смете, в счет непредвиденных затрат не
допускается
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
93 из 99
Приложение А
(обязательное)
Образец расшифровки трудозатрат по договору
Расшифровка трудозатрат по договору
№ п/п
1
№
сметы
2
Наименование сметы
Трудоемкость, чел.-ч.
3
4
Итого по договору
ПОДРЯДЧИК
____________________
М. П.
ЗАКАЗЧИК
____________________
М. П.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
94 из 99
Приложение Б
(обязательное)
Образец сводного расчета стоимости работ
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
Сводный расчёт стоимости работ
на ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ
№ п/п
1
№
локальной
сметы
2
1
2
…
1
2
…
Наименование локальной сметы
Сметная
стоимость руб.,
без НДС
4
3
ПО _______________ электрические сети
Итого
ПО _______________ электрические сети
3
4
…
3
4
…
Итого
ПО _______________ электрические сети
5
6
…
5
6
…
Итого
Итого по локальным сметам без НДС
Трудоемкость по сметам
Командировочные расходы (общие трудозатраты по локальным сметам : 8час. х
(норму суточных+ затраты на проживание))
Итого с учетом командировочных расходов
Непредвиденные расходы 3%
Итого по локальным сметам с учетом непредвиденных расходов без НДС
НДС 18%
Всего по договору с учетом НДС 18%
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
____________________
____________________
М. П.
М. П.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
95 из 99
Приложение В
(обязательное)
Образец выходной формы локальной сметы составленной
по справочникам «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования,
адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и
техперевооружению» 2003 г. в условиях электрических сетей.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
"___" ____________20 г.
"___" ____________20 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
Ремонт трансформаторов
(наименование работ и затрат,наименование объекта)
Cметная стоимость: 44.76 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 202.1 чел.-ч.
Смета составлена по сборникам "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям
функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" 2003 г.
№
п/п
Обоснование
1
Наименование работ и затрат
Ед. измер
Кол.-во
Базовая цена
3
4
5
Цена единицы
6
Ремонт
и
замена
силовых
масляных
трансформаторов. Трансформаторы, трехфазные
двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ,
переключаемые без возбуждения. Мощность
трансформатора 6300 кВА. Группа работ 2
шт.
1
30 342.00
2
Общая
стоимость
Затр. Труд раб
единич
всего
7
8
9
36 810.91
202.10
202.10
1 работы
1
БЦРЭО РАО ЕЭС 06-01-010123-02 Поправка:
БЦ ч.5, 6 п.16 ОП (доплата к тар.став.4%)
Поправка: БЦ ч.6 п.17 ОП Козп)*1,011)*1,2
Итого по разделу:
1 работы
202.10
36 810.91
Трудозатраты рабочих
202.10
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
96 из 99
Итого в базовых ценах
36 811.00
Индекс к базовым ценам
1.20
Итого в текущих ценах с учётом индекса по разделу 1
44 173.00
2 материалы
1
прайс лист ООО Энергокомплект с НДС на
15.11.2009 года
Итого по разделу:
Электроды 106,79:1,18=90,50
кг
2 материалы
6
90.50
543.00
543.00
ТЗР %
8.00
ТЗР
43.00
Итого материалов с учётом ТЗР по разделу 2
Итого по смете:
586.00
БЦ ремонт в условия электрических сетей
Итого по разделу 1, 2
44 760.00
Затраты на проживание в сутки
550.00
Суточные расходы
300.00
Командировочные расходы
21 473.00
Проезд бригады (расчёт обоснование №....)
0.00
Автоуслуги (расчёт обоснование №....)
0.00
Итого
66 233.00
Составил:
Проверил:
Примечание: НДС включается в локальную смету при наличии одной сметы по договору
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ
97 из 99
Приложение Г
(обязательное)
Образец сопроводительной записки претендента
Сопроводительная записка
к сметной документации
Наименование работ________________________
Подрядчик__________________________________
№ п/п
Наименование
параметра
1
1
2
3
2
Коэффициенты,
учитывающие
условия выполнения
работ
(Ку, Кз и т.д.)
Командировочные
расходы
Затраты связанные с
перевозкой (Кд)
Изменение параметра
Уменьшение
Увеличени
е
3
4
Да
Да
Текущая стоимость
материалов
Да
Да*
5
6
7
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индексы цен
Да
Да
Да
Да*
8
Т.д. - расшифровать
Кз
-
ФИО)
Величина
Кд
пересчитывается,
исходя
из
фактического места
нахождения
ремонтных
баз
подрядчика
*
Составляется
ресурсная
ведомость
материалов,
цена
которых
выше
предельной
*Действующие
индексы 4 кв. 2011
года (например, для
ФЕР)
тел.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту
силовых трансформаторов 6-10 кВ
98 из 99
5
Например,
исключить
Да
4
Составил:______________(Должность,
Утвердил: _______________(Руководитель, ФИО)
М.п.
Примечание
4.10.
Согласие на обработку персональных данных
Приложение 2 к Закупочной документации
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО полностью
_____________________________________________________________________________________
______
Должность
__________________________________________________________________________
паспортные данные (серия и номер документа удостоверяющего его личность)
____________________________________________________________________________,
даю согласие Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» (далее - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), юридический адрес:
603950 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 с участием Общества с ограниченной
ответственностью «Сенал», юридический адрес: 603086 г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная,
14а, оф. 313; Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний», юридический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, на
обработку в документальной и (или) электронной форме, на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
N 152-ФЗ, нижеследующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; серия и номер
документа, удостоверяющего личность работника (учредителя, участника).
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя Правительства РФ
В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 «О раскрытии контрагентами информации о
собственниках» - сбор и предоставление информации в Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» о полной цепочке
собственников, включая конечных бенефициаров по заключенным/действующим в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» договорам для её последующей передачи третьей стороне: Минэнерго
России, ФНС России, Росфинмониторинг и т.д.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня
его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручения
Председателя Правительства РФ; либо до истечения сроков хранения предоставленной
информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
отзыва настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по
следующему адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
Подпись субъекта персональных данных: ___________________________.
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых
трансформаторов 6-10 кВ
99 из 99
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа