close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
на выполнение работ
по проведению технического освидетельствования ______
город Нижний Новгород
«___» _________ 20_ года
ООО «Верхневолжскнефтепровод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее
по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.
ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ
1.1. В рамках настоящего Договора, Стороны принимают следующие термины
и их толкование:

Договору.

договору.
«Работы» - комплекс работ, выполняемых Исполнителем по настоящему
«Технический отчет» - результат Работ Исполнителя по настоящему

«Технический акт» - документ, оформляемый Сторонами в подтверждение
выполнения Подрядчиком Работ на объекте в соответствии с требованиями
Технического задания, и не являющийся финансовым документом для взаиморасчетов.

«Техническое задание» - документ, в котором Стороны согласуют
наименование Объекта, его технические характеристики в части, относящейся к
выполнению Работ, срок начала и окончания Работ, срок выдачи Технического отчета и
иные условия, обязательные к применению Исполнителем при выполнении Работ.

«Экспертиза промышленной безопасности» - оценка соответствия объекта
экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности,
результатом которой является Заключение, подписанное руководителем подрядной
организации, а в случае привлечения субподрядных экспертных организаций –
руководителем субподрядной экспертной организации.

Все термины, используемые в настоящем Договоре, (включая
Дополнительные соглашения и Приложения):

во множественном числе, включают значение в единственном числе и
наоборот, в зависимости от контекста;

с заглавной буквы, имеют значение, определенное в настоящем Договоре;

обозначающие лица или Стороны, включают в себя названия предприятий,
компаний или организаций, являющихся юридическими лицами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Работ по
техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности участков
магистральных газопроводов.
2.2.
Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а Заказчик принять и
оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Календарного
плана к нему (приложение №2 к настоящему Договору).
2.3. Стороны согласовали, что результатом Работ является Технический отчет,
разработанный в соответствии с требованиями Технического задания (приложение №1 к
настоящему Договору) и Заключение экспертизы промышленной безопасности на
обследуемый объект.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. При исполнении настоящего Договора Заказчик и Исполнитель
руководствуются Техническим заданием, необходимой технической документацией и
нормативно-правовыми актами РФ, ОАО «АК «Транснефть».
3.2. Календарный план, фиксирующий сроки выполняемых Работ оформляются
Сторонами на основе Технического задания.
3.3. В случае если в процессе исполнения настоящего Договора возникнет
необходимость внесения корректировок (изменений) в объем Работ (перечень объектов),
Стороны действуют в порядке, предусмотренном ст. 9 настоящего Договора.
3.4. В случае введения в действие ОАО «АК «Транснефть» новой технической
документации, затрагивающей исполнение обязательств Сторон по настоящему
Договору, а также внесения изменений в ранее действующую, если это влечет за собой
необходимость корректировки порядка, сроков, объемов и стоимости выполнения Работ,
Заказчик и Исполнитель согласовывают соответствующие изменения в Дополнительном
соглашении к настоящему Договору.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения Работ устанавливаются Сторонами в календарном плане
к настоящему Договору в соответствии с техническим заданием.
4.2. Согласованные в календарном плане сроки выполнения Работ могут быть
изменены только на основании письменного обоюдного соглашения Сторон об
изменении Договора путем подписания дополнительного соглашения за исключением
случаев, установленных п. 4.3. настоящего Договора.
4.3. Сроки выполнения Исполнителем Работ по настоящему Договору
продлеваются в случаях:
- несвоевременного предоставления Заказчиком предусмотренных Техническим
заданием исходных данных для выполнения Работ, а также несвоевременной подготовки
объекта к началу выполнения работ;
- согласования сторонами в установленном порядке сроков и видов
дополнительных работ, не предусмотренных Техническим заданием;
- приостановки Заказчиком Работ согласно письменного указания в случае
необходимости изменения их объема (ст. 9. Договора) или по иным предусмотренным
действующим законодательством РФ основаниям.
В установленных в настоящем пункте Договора случаях сроки выполнения Работ
соразмерно продлеваются на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по
настоящему Договору или период приостановки работ до их возобновления.
5. ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Договорная стоимость работ по результатам проведенного конкурса
составляет _________________________ (______________________________) рублей, в
том числе НДС _________________________ (______________________________) рублей.
5.2. Договорная стоимость работ, включает в себя все расходы Исполнителя,
связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.
5.3. Оплата Работ по техническому освидетельствованию и экспертизе
промышленной безопасности участков магистральных газопроводов в местах
пересечений с проектируемыми участками магистрального нефтепровода по
соответствующему Дополнительному соглашению производится Заказчиком:
5.3.1. оплата работ, выполненных Исполнителем по Договору, производится
Заказчиком в течение 30 (Тридцати) банковских дней, следующих за датой подписания
Сторонами акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного Исполнителем
оригинала счета-фактуры, но не ранее 29-го числа месяца, следующего за месяцем
выставления счета-фактуры.
5.4. Денежные
обязательства
по
настоящему
Договору
считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.5. Если после вступления в силу настоящего Договора органами
государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), либо
органами местного самоуправления будут введены или отменены налоги, сборы,
пошлины и это обосновано повлечет за собой изменение размеров затрат Исполнителя,
то Договорная стоимость Работ может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о
чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
5.6. Исполнитель обязан выставить Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти)
дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель:
6.1. До начала выполнения работ рассматривает представленное Заказчиком
Техническое задание и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения
согласовывает его, либо (в случае наличия замечаний) возвращает его Заказчику для
доработки.
6.2. Приступает к выполнению работ после согласования Технического задания и
подписания настоящего Договора.
6.3. До даты начала Работ обязан иметь весь комплект разрешительных
документов на право проведения работ, предусмотренных Отраслевыми регламентами.
6.4. При выполнении Работ соблюдает требования, порядок и сроки выполнения
работ, предусмотренные настоящим Договором.
6.5. Осуществляет контроль за техническим состоянием используемого
диагностического оборудования.
6.6. Несет все расходы, связанные с возникновением какого-либо ущерба,
возникшего в результате ненадлежащего состояния диагностического оборудования.
6.7. Производит техническое обслуживание и ремонт диагностического
оборудования своими силами, связанного с его нормальным износом, необходимость в
которых возникает в период действия настоящего Договора. Стоимость указанного
ремонта включена в стоимость Работ по настоящему Договору.
6.8. Назначает должностных лиц, действующих на основании доверенности,
ответственных за проведение Работ на Объектах. При этом все документы,
оформленные ими (должностными лицами), считаются оформленными Исполнителем, а
врученные им (должностным лицам) документы считаются врученными Исполнителю.
6.9. По результатам проведения Работ качественно и в сроки, установленные
соответствующим календарным планом, представляет Заказчику Технический отчет и
Заключение экспертизы промышленной безопасности.
6.10. Обеспечивает сопровождение заключений промышленной безопасности при
регистрации в территориальных органах Ростехнадзора, выдачу зарегистрированных
экспертных заключений Заказчику.
6.11. Выполняет Работы в полном соответствии с требованиями действующих
нормативных документов к предприятиям и персоналу, выполняющим Работы, с
использованием при их (Работ) выполнении сертифицированного, технически
исправного и отрегулированного оборудования.
6.12. Обеспечивает оформление, заполнение и учет документов (программ
диагностических работ, планов, графиков, протоколов, актов, списков и т.д.), обязательных
к применению и использованию при выполнении Работ на Объекте.
6.13. На
основании
письменного
запроса
Заказчика
осуществляет
консультирование по любым техническим вопросам, касающимся аспектов выполнения
Работ, а также опыта проведения вида Работ и расшифровки полученных данных в рамках
срока действия настоящего Договора. При этом ответ Исполнителя на соответствующий
запрос Заказчика должен быть вручен последнему в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты его поступления Исполнителю.
6.14. Соблюдает при проведении Работ установленные правила и нормы по охране
труда, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, требования по
безопасному проведению Работ на Объектах.
6.15. Перед началом Работ все работники Исполнителя обязаны ознакомиться под
роспись с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов, правил пожарной
безопасности и другими требованиями, выполнение которых на объекте производства
работ является обязательным в соответствии с нормативными и локальными
документами.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
В соответствии с настоящим Договором Заказчик:
7.1. Представляет Исполнителю Техническое задание на выполнение Работ на
Объекте в установленные Отраслевыми регламентами сроки.
7.2. В случае получения замечаний к Техническому заданию Заказчик в
течение 5 (пяти) дней обязан внести соответствующие изменения и повторно
представить Техническое задание Исполнителю, либо в случае не согласия с
полученными замечаниями направляет мотивированный отказ.
7.3. Предоставляет Исполнителю техническую документацию, необходимую для
проведения Работ, гарантирует достоверность предоставляемой информации.
7.4. Организует рассмотрение технических и технологических вопросов,
связанных с исполнением настоящего Договора.
7.5. Принимает, рассматривает в сроки и на условиях настоящего Договора
Технический отчет и подписывает акт приемки выполненных работ, либо предоставляет
мотивированный отказ от приемки работ.
7.6. Оплачивает Исполнителю стоимость Работ в размере и порядке,
предусмотренных ст. 5. настоящего Договора.
7.7. Назначает должностных лиц, действующих на основании доверенности,
ответственных за проведение Работ на Объектах. При этом все документы,
оформленные ими (должностными лицами), считаются оформленными Заказчиком, а
врученные им (должностным лицам) документы считаются врученными Заказчику.
7.8. Обеспечивает все необходимые и достаточные меры для исключения
аварийных ситуаций во время проведения Работ.
7.9. Создает комиссии для совместного определения причин аварий, и величины
убытков, связанных с авариями на Объектах по причине наличия Дефектов в течение 3
(Трех) лет с момента представления Технического отчета, при условии, если данные
Дефекты Исполнитель должен был обнаружить и отразить в Техническом отчете.
7.10. Исполняет иные права и обязанности, предусмотренные настоящим
Договором.
8.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
8.1. Приемка Работ Исполнителя осуществляется Заказчиком после
выполнения Работ на Объекте, согласованного Сторонами в календарном плане.
8.2. После выполнения Работ по Объекту сдача-приемка работ осуществляется
Сторонами в следующем порядке:
8.2.1. Исполнитель в согласованный в календарном плане срок предоставляет
Заказчику результат работ в виде Технического отчета (Заключения экспертизы
промышленной безопасности) и Технического акта.
8.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения рассматривает
представленные Исполнителем результаты Работ (Технический отчет, акт приемки
выполненных работ и счет-фактуру), и:
в случае отсутствия замечаний к результатам работ Заказчик подписывает
акт приемки выполненных работ, либо
в случае обнаружения недостатков и/или несоответствия данных,
содержащихся в представленных документах Отраслевым регламентам и фактически
выполненным Работам, направляет Исполнителю письменный отказ от их подписания с
перечнем замечаний.
8.3. Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика и повторно направить
Заказчику результаты выполненных работ. При этом сроки устранения замечаний
Заказчика не могут превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем
замечаний Заказчика.
8.4. После устранения недостатков Заказчик проводит приемку результатов
выполненных Работ в порядке, предусмотренном п.п. 8.2.-8.3. настоящего Договора.
9.
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ
9.1. При необходимости изменить объем Работ по Объектам, указанным в данном
Договоре или Дополнительных соглашениях к нему, Стороны действуют в порядке,
предусмотренном настоящей Статьей.
9.2. Заказчик, инициирующий изменение объемов или сроков Работ направляет
Исполнителю письменное уведомление о намерении отказаться от выполнения Работ по
определенному Объекту с указанием причин в срок не позднее, чем за 17 (Семнадцать)
календарных дней до начала планового выполнения Работ. При этом уведомление
Заказчика должно содержать указания по изменению сроков и объемов выполнения
Работ.
9.3. В случае прекращения Работ по указанным в настоящей Статье причинам
Исполнитель обязан остановить работы в момент получения уведомления и передать
Заказчику результаты Работ, выполненных на дату прекращения данного обязательства.
9.4. Заказчик обязан
принять выполненные Исполнителем этапы Работ на
момент внесения изменений в соответствующие обязательства и возместить
произведенные им обоснованные расходы, подтвержденные документарно.
10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. При этом ущерб,
понесенный одной из Сторон в результате нарушения обязательств другой Стороной
подлежит возмещению на основании обоснованного расчета.
10.2. При выполнении диагностических работ каждый случай повреждения или
отказа используемых при проведении Работ Приборов, а также простоя персонала
Исполнителя устанавливается Исполнителем и Заказчиком в соответствии с настоящим
Договором (Дополнительным соглашением) и оформляется двусторонним актом.
10.3. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на
себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой
Стороны соразмерно продлеваются.
10.4. В случае неисполнения, либо частичного исполнения какой-либо Стороной
обусловленных настоящим Договором обязательств, иная Сторона вправе
приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему или сроку
неисполненного обязательства виновной Стороны. При этом Сторона, приостановившая
исполнение своего обязательства не несет ответственности за последствия
неисполнения виновной Стороной своего обязательства.
10.5. Предъявление Сторонами неустойки (пени) и (или) иных санкций за
нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков
или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего
требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное
требование (претензия) не являются по настоящему Договору документом,
определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных
санкций за нарушение условий настоящего Договора.
10.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от
исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
10.7. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.8. Стороны несут ответственность за неправомерные виновные действия своего
персонала во время проведения Работ, приведшие к ситуации, когда данные, указанные в
Техническом отчете, оказались неверными и (или) недостаточными. В этом случае
дополнительные Работы осуществляется за счет виновной Стороны.
10.9. Ответственность Исполнителя:
10.9.1. В случае нарушения по вине Исполнителя сроков выполнения Работ
(начало и/или окончание Работ, предоставления результатов Работ) по настоящему
Договору, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о выплате неустойки
(пени) в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости
диагностического обследования Объекта, указанной в Дополнительном соглашении, за
каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) стоимости Работ, по
которым предъявляются претензии Заказчиком.
10.9.2. В случае некачественного выполнения диагностических Работ,
выявленных в течение 3 (трех лет) с момента предоставления Технического отчета,
Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об устранении недостатков в
выполненных работах по диагностике Объекта за счет Исполнителя и потребовать
возмещение убытков.
10.9.3. Исполнитель несет ответственность за возможные срывы сроков
производства работ в случае прекращения допуска работника(ов) Исполнителя на
объект по причине грубого или неоднократного нарушения данным работником
требований пропускного и внутриобъектового режимов или других требований
безопасности. При этом Исполнитель обязан принять к такому работнику(ам) меры
воздействия, предусмотренные законодательством.
10.9.4. После оформления Заказчиком наряда-допуска на работы повышенной
опасности и проведения инструктажа, ответственность за соблюдение персоналом
Исполнителя требований безопасности проведения Работ, противопожарной и
экологической безопасности при выполнении диагностического обследования Объекта
несет Исполнитель.
10.9.5. Исполнитель не несет ответственности за:
- возникновение любых экстремальных (аварийных) ситуаций при проведении
Работ, не связанных впрямую с деятельностью персонала Исполнителя;
- любые повреждения Объекта, приборов, арматуры или механизмов,
произошедших во время проведения Работ не по вине Исполнителя;
10.9.6. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления надлежаще
оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты Заказчик вправе предъявить
Исполнителю требование об уплате неустойки из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая
процента) от суммы оплаты за каждый день просрочки
10.10. Ответственность Заказчика:
10.10.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ по
настоящему Договору, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование о выплате
Исполнителю неустойки (пени) в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти
процентов) от суммы платежа, по которым предъявляются претензии Исполнителем.
11.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. При возникновении ситуаций (инцидентов), приводящих к невыполнению
обязательств одной из Сторон (нанесении ущерба одной из Сторон) Стороны обязаны
создать комиссию по расследованию причин инцидента в соответствии с требованиями
Отраслевых регламентов.
11.1.1. Потерпевшая Сторона определяет величину ущерба и в пятидневный срок
от даты окончания расследования инцидента выставляет претензию виновной Стороне.
Обязательным приложением к претензии является расчет суммы ущерба и копии
подтверждающих факт и размер ущерба документов. Претензия рассматривается
виновной Стороной в сроки, указанные в п. 11.2. настоящего Договора.
11.1.2. В случае не достижения согласия о причинах инцидента Стороны
действуют в порядке, предусмотренном п. 11.4. настоящего Договора.
11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с
применением обязательного досудебного претензионного порядка. При этом претензии
рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты их поступления.
11.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с
применением обязательного досудебного претензионного порядка, они подлежат
разрешению в порядке, установленном п. 11.4. настоящего Договора.
11.4. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между
ними экономического спора, вытекающего из/или связанного с настоящим Договором,
данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования,
передается на рассмотрение Арбитражному суду по месту нахождения Заказчика.
12.
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
12.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений, Приложений к
нему, конфиденциальны, не подлежат разглашению и передаче третьим лицам. Если
иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также
все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора,
сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут
опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных)
источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.
12.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган
конфиденциальных сведений по их законному требованию.
12.3.
Конфиденциальные
сведения
не
подлежат
разглашению
и
распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего
Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
12.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники, без предварительного согласия другой Стороны не информировали
третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему, а также о сведениях и
информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего
Договора.
13.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
13.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.1. настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления (3 рабочих дня) известить о них в письменном
виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
так же официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная
компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
13.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 13.2. настоящего Договора, то она обязана возместить другой
Стороне понесенные последней убытки.
13.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 13.1.
настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и
их последствия.
14.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___»
________ 20___ года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, – до полного их исполнения. В случае нарушения одной из Сторон своих
обязательств срок действия настоящего Договора продлевается на срок до момента
исполнения обязательств Сторонами в полном объеме.
14.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по письменному
соглашению Сторон, если они совершены в письменной форме и подписаны
надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
14.3. Ни одна из Сторон не вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем порядке.
14.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по
решению суда по заявлению одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
15.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Любая из Сторон вправе передать право (требование), принадлежащее
ему на основании настоящего Договора, третьему лицу в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
15.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Факсимильные сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если у
отправителя имеется отчет о доставке сообщения с отметкой факсимильного аппарата и
данное сообщение одновременно с этим направлено адресату заказным письмом или
доставлено нарочным по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под
расписку соответствующими должностными лицами.
15.3. Все Приложения настоящего Договора являются его неотъемлемыми
частями.
15.4. Настоящий Договор составлен на ______ (________) листах в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.5 Исполнителем предоставлена Заказчику информация по форме приложения
№ 4 к настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу:
http://www.nalog.ru/html/spravka.zip) о цепочке собственников Исполнителя, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с
приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в
представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в
состав исполнительных органов Исполнителя, с приложением подтверждающих
документов Исполнитель обязуется представлять Заказчику по форме приложения № 4 к
настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные
изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней
произошли до заключения настоящего Договора.
15.6. Если какие-либо поля формы приложения № 4 к настоящему Договору
(кроме поля: «Номер и дата заключения соглашения») не заполнены соответствующими
сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
15.7. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом
представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за
3 (трех) дней, по истечении которых соглашение считается расторгнутым. При этом, все
исполненное по настоящему Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного,
подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не
может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
15.8. Исполнитель согласен на раскрытие предоставленной информации по
форме приложения № 4 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней
персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и
предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие
документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию по
форме приложения № 4 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования
законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что
необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это
предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены (будут получены).
15.9. Условия, изложенные в пунктах 15.5 - 15.8, являются существенными.
15.8. Нижеуказанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Техническое задание
Календарный план
Калькуляция
Форма
предоставления
сведений
о
цепочке
собственников контрагента, включая бенефициаров
16.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
______________________________
_____________________ / ___________ /
______________________________
_____________________ / ___________ /
Приложение №2
к договору №__________
от «___» _______ 20__г.
Календарный план
проведения работ по техническому освидетельствованию и экспертизе
промышленной безопасности
№п/п
Наименование
Дата начала
выполнения
работ
Дата окончания
выполнения
работ
Дата выдачи
отчета Заказчику
Заказчик:
Исполнитель:
______________________________
_____________________ / ___________ /
______________________________
_____________________ / ___________ /
Приложение №3
к договору №__________
от «____»________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
__________
"____"____________20___г.
__________
"____"____________20___г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на производство земляных и зачистных работ по экспертизе промышленной
безопасности и освидетельствованию технического состояния магистральных
газопроводов в местах пересечений с проектируемыми участками
магистрального нефтепровода
№
п/п
Наименование работ
1
Тех. освидетельствование
2
Земляные и зачистные работы
3
Общая стоимость
4
Общая стоимость с учетом снижения
на _____% стоимости работ
Стоимость всего с НДС, руб.
Приложение № _ к Договору от «____» ___________ 20___ №_______
Форма предоставления ведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя1
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных,
содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их
предоставления Заказчику, а также последним в органы государственной
власти.
Информация о
подтверждающих
документах
______________________
(должность руководителя Исполнителя)
______________________
«___»_________20___
(Ф.И.О.)
1
Руководитель/
участник/
акционер/
собственник/
бенефициар
Серия, № документа,
удостоверяющего
личность (для
физических лиц)
Наименование/
Ф.И.О.
Адрес регистрации
Информация о цепочке собственников Исполнителя, включая Сведени
бенефициаров (в том числе конечных собственников,
яо
выгодоприобретателей - физических лиц)
составе
исполнительных
органов
ИНН
ОГРН
Иные существенные
условия
Срок действия
Цена (млн. руб.)
Предмет договора
Договор (реквизиты,
№
предмет, цена, срок
п/п
действия, и иные
существенные условия
договора)
№ и дата
Серия, № документа,
удостоверяющего
личность
руководителя
Ф.И.О. руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ИНН
ОГРН
Наименование Исполнителя (ИНН, вид
деятельности)
(М.П.)
___________________
(подпись)
Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы
не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа