close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке
Способ закупки
Наименование,
место
нахождения,
почтовый
адрес, адрес электронной
почты, телефон заказчика
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
предусмотренная подпунктом 2 пункта 5.1. Положения о закупке
Заказчик
–
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси
Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: [email protected]
Телефон: (383) 328-0369
Предмет
договора
с
указанием характеристик,
иных
показателей,
определяющих предмет.
Количество
или
объем
товара, работы, услуги
Место,
сроки,
условия
поставки
товара,
выполнения работ, услуг
Начальная максимальная
цена договора (с порядком
ее формирования)
Выполнение работ по теме «Разработка концепции управления
состоянием инженерных сооружений в части земляного полотна»
Форма, сроки и порядок
оплаты
Оплата выполненных работ производится на основании Актов
сдачи-приемки работ, подписанных Исполнителем и Заказчиком в
соответствии с п. 3.1 Договора, и счетов Исполнителя в течение 10
(десяти) банковских дней с даты зачисления денежных средств на
расчетный счет Заказчика по этапу № 2 Календарного плана
Генерального договора, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Срок,
место,
порядок
предоставления
документации о закупке и
разъяснений к ней
Порядок,
место,
дата
подачи заявок на участие в
закупке
Требования к участнику
закупки
Не предоставляется
Место и дата рассмотрения
предложений
участников
закупки
и
подведение
итогов
Критерии и порядок оценки
и сопоставления заявок
(согласно проекту договора).
630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191
С момента заключения договора до 01..2015г. (согласно проекта
договора)
Цена: 498 000,00 рублей (Общая стоимость включает в себя,
стоимость работ, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других
необходимых платежей)
Заявки не подаются
- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном законом
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено
Федеральным законом
№ 223-ФЗ и Федеральным законом от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся
Оценка и сопоставление заявок не производится
Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект
договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
г. Новосибирск
« _»____________г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет
путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по
научной работе Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании
доверенности №2 от 03 марта 2014 года, с одной стороны, и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ)),
именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице проректора по научной работе Круглова
Валерия Михайловича, действующего на основании доверенности от 05 марта
2014 года № 63/14-ЮУ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании Федерального закона от 18.07.11 г. №223-ФЗ и подпункта 2 пункта 5.1
положения о закупке товаров, работ, услуг, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
выполнению работ по теме «Разработка концепции управления состоянием
инженерных сооружений в части земляного полотна» и передаче Заказчику их
результатов (далее – Работы).
1.2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
путей сообщения» (МГУПС (МИИТ)) привлекается в качестве соисполнителя по договору
№ 1034 (от 15.10.2014 г.) заключенному между Заказчиком и Открытым акционерным
обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») (далее – Генеральный
заказчик).
1.3. Содержание Работ, их результаты и требования к ним изложены в Техническом
задании (Приложение № 1).
1.4. Сроки выполнения Работ, их этапов определяются в Календарном плане
(Приложение № 2).
1.5. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть
пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на
выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Договора составляет – 498 000 (Четыреста девяносто восемь
тысяч) рублей, в включая НДС (18%) – 75 966 (Семьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.
2.2. Оплата выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки
работ, подписанных Исполнителем и Заказчиком в соответствии с п. 3.1 настоящего
Договора, и счетов Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Заказчика по этапу № 2 Календарного плана
Генерального договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3. Порядок сдачи и приемки Работ
3.1. По завершении Работ Исполнитель представляет Заказчику результаты
выполненных Работ, оформленные в соответствии с Техническим заданием, подписанный
со своей стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.
3.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от
Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт сдачиприемки или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по
своему усмотрению потребовать:
устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их устранения,
возмещения своих расходов на устранение недостатков,
соразмерного уменьшения
цены настоящего Договора, указав требование и сроки его выполнения в мотивированном
отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в п.
10.5 настоящего Договора.
3.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их
приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны
руководствуются п.3.3 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать
возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и
передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав, в предусмотренные
настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки.
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской
Федерации, требованиям, установленным государственными стандартами, другими
соответствующими нормативными документами, а также требованиям, обычно
предъявляемым к данному виду Работ.
4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые
создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до
получения письменных указаний от Заказчика.
4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет
в соответствии с абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Договора.
4.1.4. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему
Договору.
4.1.5. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к
Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные
с такими требованиями расходы и убытки.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить результаты Работ в установленный срок в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы.
4.4.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь
в его деятельность.
4.4.3. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в
случае, если в результате нарушения сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение
Работ утратило интерес для Заказчика.
4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора,
стороны обязуются известить друг друга в течение пяти рабочих дней с даты их
изменения.
5. Риск случайной гибели
Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для
выполнения Работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по
настоящему Договору несет Исполнитель.
6. Конфиденциальность
6.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в
течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика
информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей,
не связанных и выполнением обязательств по настоящему Договору.
6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг
другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о её конфиденциальности.
6.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов,
полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без
предварительного письменного согласия Заказчика.
7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за действия
привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.
7.2. В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 6
настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в
размере 1% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
предъявления Заказчиком соответствующего требования.
7.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных
Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в
соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в
размере 0,1% от цены этапа Работ, за каждый день прострочки в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.
7.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего
Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего Договора.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель
возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.
7.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть
взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов
Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных
санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному
требованию Заказчика.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену
Работ (этапа Работ) в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по
настоящему Договору с учетом НДС.
7.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают
Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго,
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными
бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок,
известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влияния на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем
пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на
обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения
обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой
силы.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем
отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с
даты получения претензии.
9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения
настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий,
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от
исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной
письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий
Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении
настоящего Договора.
10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказa от исполнения
настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически
понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения
Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания
соглашения о расторжении настоящего Договора.
10.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказa от исполнения
настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением
Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов работ
требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также
обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить
убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком
соответствующего требования.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
12. Прочие условия
12.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору
принадлежит Заказчику.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями.
12.4. К настоящему Договору прилагаются:
12.4.1. Техническое задание (Приложение № 1);
12.4.2. Календарный план (Приложение № 2).
13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения»
630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д. 191
ИНН 5402113155, КПП 540201001, ОКПО 01115969, ОКАТО 50401000000,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск,
БИК 045004001, р/с 40501810700042000002
КБК 00000000000000000130
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный
университет путей сообщения »
127994, Россия, г. Москва, ул. Образцова, дом 9, стр. 9
ИНН: 7715027733, КПП 771501001
УФК по г. Москве (МГУПС (МИИТ) л/с 20736У64400),
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г.МОСКВА 705,
р/сч. 405 018 106 000 020 000 79
БИК: 044583001, ОКТМО 45357000
Назначение платежа: КОСГУ 00000000000000000130
от Заказчика
от Исполнителя
_________________ С.А. Бокарев
__________________ В.М. Круглов
Приложение № 1
к Договору
от «____» __________2015 г.
№______
Техническое задание
Наименование Работ: «Разработка концепции управления состоянием инженерных
сооружений в части земляного полотна».
1.
Основание для проведения работ
Договор №1034 от 15.10.2013 г. и Дополнительного соглашения №1 от 31.12.2014 г.,
заключенный между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения» (СГУПС) и ОАО «РЖД».
2. Заказчик
Генеральный заказчик - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»);
Заказчик - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
(СГУПС).
3. Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения »
(МГУПС (МИИТ)).
4. Требования к Работам
Работа должна выполняться с учетом российского и мирового опыта организации систем
управления состоянием инженерных сооружений.
5. Содержание Работ
Концепция должна содержать:
- Краткое описание существующих конструкций и современного состояния земляного
полотна и его сооружений (объектов земляного полотна) на сети железных дорог ОАО «РЖД»;
- Описание существующей системы управления состоянием объектов земляного полотна
(организационной структуры, процессов планирования и выполнения надзорных мероприятий,
текущего содержания, ремонта и реконструкции объектов земляного полотна);
- Принципы, на которых должна быть основана методика оценки состояния объектов
земляного полотна;
- Основы расчета показателей надежности и оценки рисков объектов земляного полотна с
учетом их особенностей как протяженных объектов в соответствии с методологией УРРАН;
- Перечень действующих нормативных документов, регламентирующих систему
управления состоянием объектов земляного полотна, и предложения по их изменению и
переработке.
6. Форма представления результатов
По завершении Работ Заказчику представляются акты сдачи-приемки и отчетные
материалы в соответствии с Календарным планом на бумажном (2 экз.) и электронном носителях
(2 экз) в форме установленной Заказчиком.
от Заказчика
_________________ С.А. Бокарев
от Исполнителя
__________________В.М. Круглов
Календарный план
Наименование Работ: «Разработка концепции управления состоянием инженерных сооружений в части земляного полотна».
Наименование
основных этапов
Срок
выполнения
начало-окончание
(месяц, год)
Исполнитель
Расчетная
цена этапа
без НДС
(тыс. руб.)
Форма и вид
отчетности
1
2
3
4
5
6
1
Разработка
концепции
управления
состоянием инженерных сооружений в
части земляного полотна
Март 2015 г. –
МГУПС
422,03390
апрель 2015 г.
(МИИТ)
Концепция управления состоянием
инженерных сооружений в части
земляного полотна. Отчет на бумажном
(2 экз.) и электронном носителе (2 экз.).
№
п/п
Кроме того, НДС
75,96610
Всего
498,00000
от Заказчика
________________ С.А. Бокарев
от Исполнителя
_________________ В.М. Круглов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа