close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
ФИЛИАЛ «ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Утверждаю:
Заместитель директора по общим вопросам
филиала «Иркутское РНУ»
ООО «Востокнефтепровод»
_____________________Ю.В. Бурцев
«____» __________2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
ПО ЛОТУ № У-00691.05.73.14
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г. Тулун»
Вид деятельности / вид программы
Заказ/ объект
Статья БДР
Статья БДС
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ТС
_______________В.Ю. Смирнов
«_____»____________2013 г.
Специалист 1 кат. по ЭБ СБ ООО «ВСМН»
_______________Д.Д. Хулугуров
«_____»____________2013 г.
Специалист по проведению торгов
_______________С.А. Ковалев
«_____»____________2013 г.
г. Ангарск 2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Извещение о закупке ……………………..………………..…….…..……………………..3
2. Техническая часть документации о закупке……………….…….…..….…….…..5
3. Инструкция для Участника закупки……………..…….……..…..…….….…….….…31
4. Типовой договор…………………..….……….……………….……..……………………….65
1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
филиала «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод»
по лоту № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун».
(закупка в электронной форме)
Закупка осуществляется в соответствии с правилами ОАО «Единая электронная торговая
площадка» (www.com.roseltorg.ru).
Настоящим, филиал «Иркутское РНУ» Общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы» («Востокнефтепровод»), место нахождения (почтовый адрес): 665832,
Иркутская область, г. Ангарск, 7 мр/он, д.2, адрес электронной почты: [email protected] ,
номер контактного телефона заказчика 8 (3955) 699-548, (далее – Заказчик) осуществляет закупку:
1. Способ закупки:
Открытый запрос котировок
2. Номер и наименование лота:
№ У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
3. Наличие предварительного
квалификационного отбора (ПКО):
Без предварительного квалификационного отбора
4. Информация об организаторе закупки:
- полное наименование:
- сокращенное наименование:
- адрес проведения процедур по закупке:
- контактный телефон:
- факс:
Общество с ограниченной ответственностью «ВосточноСибирские магистральные нефтепроводы» филиал
«Иркутское Районное Нефтепроводное Управление»
ООО «Востокнефтепровод»
филиал «Иркутское РНУ»
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 мр/он, д.2
8 (3955) 699-548
8 (3955) 508-215
- адрес сайта для размещения информации о
закупке:
www.vostoknefteprovod.ru / www.zakupki.gov.ru
- адрес электронной почты:
[email protected]
5. Информация о заказчике:
- полное наименование:
- сокращенное наименование:
- адрес местонахождения:
- почтовый адрес:
- адрес электронной почты:
- контактный телефон:
6. Информация о предмете договора:
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы» филиал «Иркутское Районное
Нефтепроводное Управление»
ООО «Востокнефтепровод»
филиал «Иркутское РНУ»
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 мр/он, д.2
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 мр/он, д.2
[email protected]
8 (3955) 699-548
Согласно документации о закупке
7. Место выполнения работ (оказания услуг), поставки товара:
Территория подрядной организации в г.Тулун
8. Начальная (максимальная) цена договора
(лота):
921 104,98 руб. без учета НДС (сумма по лоту является
фиксированной)
9. Срок подачи организациями материалов
на ПКО (при наличии)
без ПКО
10. Срок предоставления документации о
закупке
до 21-00 ч. (время Иркутское) 10.01.2014 г.
11. Место предоставления документации о
закупке
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 мр/он, д.2
12. Порядок предоставления документации о
закупке
13. Размер платы за предоставление
документации о закупке
14. Порядок внесения платы за
предоставление документации о закупке
В соответствии с инструкцией участника закупки
Не предусмотрен
Без взимания платы
(необходимая документация размещена на сайте
www.zakupki.gov.ru )
15. Сроки внесения платы за предоставление
документации о закупке
Не предусмотрена
16. Место вскрытия конвертов с заявками на
участие в закупке
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 мр/он, д.2
17. Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупке
18. Место рассмотрения заявок на участие в
закупке и подведения итогов закупки
19. Дата рассмотрения заявок на участие в
закупке и подведения итогов закупки
20.Право Организатора закупки изменять
условия закупки, в том числе и отказа от ее
проведения
до 17-00 ч. (время Иркутское) 13.01.2014 г.
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 мр/он, д.2
до 20.01.2014 г.
В любое время, уведомив потенциальных участников через
сайт www.vostoknefteprovod.ru / www.zakupki.gov.ru
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 616 от 21.06.2012 «Об
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме» закупка по данному лоту проводится в электронной форме.
Подача заявок осуществляется в форме электронного документа в соответствии с
"Руководством пользователя", которое размещается в открытой части
Автоматизированной системы Оператора ОАО "Единая электронная торговая
площадка" (www.com.roseltorg.ru)
Документация предоставляется на электронную торговую площадку www.com.roseltorg.ru
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Номер и название лота:
№ У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г. Тулун»
1. Объем работ (услуг): Выполнение полного объема работ по техническому обслуживанию и
ремонту для обеспечения технически исправного состояния автомобилей марок УАЗ, ПАЗ, КамАЗ,
Урал, по заявкам Заказчика с использованием оборудования, запасных частей и расходных
материалов Подрядчика.
2. Требования к результату работ (услуг): Работы должны быть выполнены в соответствии с
требованиями следующих нормативных и методических документов:
- Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
АТС (Постановление Правительства РФ № 290 от 11.04.2001г.);
- Сервисной книжкой на АТС;
- Инструкциями по эксплуатации АТС;
- Сервисной литературой фирмы-производителя АТС;
- Сборником нормативов трудоемкости по ремонту и обслуживанию АТС.
3. Сроки выполнения работ (оказания услуг): с 20 января по 31 декабря 2014 года.
4. Место проведения работ: Территория подрядной организации в г.Тулун.
5. Критерии оценки заявок участников:
- стоимость основных операций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей,
указанных Участниками в Приложениях 1-4 к данному разделу;
- способность Участника выполнять контрольно-диагностические, смазочно-заправочные,
электротехнические, слесарные, монтажно-демонтажные, жестяно-сварочные работы, а также ремонт
рулевой системы, ремонт двигателей, покраску автомобилей на территории сервисного центра,
расположенного в г.Тулун;
- Участник закупки должен обладать финансовыми и другими материальными возможностями,
надежностью, опытом выполнения аналогичных видов работ и репутацией, необходимыми для
исполнения условий договора;
- в соответствии с пунктами 9.9.5 и 9.9.6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг
ООО «Востокнефтепровод» (расположенного по адресу www.vostoknefteprovod.ru- раздел «Закупки»
- «Положение о закупках» - документ «Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО
«Востокнефтепровод» (новая редакция, действует с 09.07.2012г.);
- в соответствии с пунктами 2.12.1 - 2.12.6 «Инструкции для Участника закупки по подготовке
заявки на участие в закупке (запрос котировок) на выполнение работ, оказание услуг ООО
«Востокнефтепровод».
- Предельно-допустимая стоимость 1-го нормо-часа выполнения работ по ремонту автомобилей УАЗ,
ПАЗ составляет: 850,00 руб. (без НДС).
- Предельно-допустимая стоимость 1-го нормо-часа выполнения работ по ремонту автомобилей
КамАЗ, Урал, составляет: 1 000,00 руб. (без НДС).
Приложение № 1
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей УАЗ различных модификаций
№ п/п
Содержание работы
1. Техническое обслуживание
1.1. Контрольно-диагностические работы
1.1.1.
Двигатель - замер компрессии в цилиндрах
1.1.2.
Двигатель - регулировка зазоров клапанов
1.1.3.
Подвеска - проверка работы
Подвеска передняя - проверка углов установки
колес
Рулевое управление - проверка состояния
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
Тормоза - проверка эффективности (на стенде)
Тормоза передние и задние - проверка состояния
1.1.7.
(при снятых колесах)
Шкворни поворотного кулака - проверка
1.1.8.
состояния и регулировка затяжки
1.2. Смазочно-заправочные работы
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.3.
Двигатель - замена масла
Двигатель - замена масла (с промывкой системы
смазки)
Задний (для УАЗ-469Б - задний или передний
мост) - замена масла
Карданная передача - смазка подшипников
крестовин
Карданная передача - смазка шлицевых
соединений
Коробка передач и раздаточная коробка замена масла
Ось рычагов переключения раздаточной коробки
- смазка
Передняя подвеска - смазка
Подшипники вала рулевого управления и шлицы
карданного вала рулевого управления - смазка
Привод выключения сцепления - смазка
Система охлаждения - замена охлаждающей
жидкости
Ступица переднего колеса - замена смазки (при
снятом колесе)
Шкворни поворотных кулаков - смазка
Регулировочные работы
1.3.1.
Клапаны - регулировка зазоров
1.3.2.
Колесо - проверка и балансировка
1.3.3.
Момент зажигания - регулировка
Подвеска передняя - проверка и регулировка
1.3.4.
углов установки колес
Подшипники ступицы переднего колеса 1.3.5.
регулировка (за одну ступицу)
1.3.6.
Привод выключения сцепления - регулировка
Рулевое управление - проверка и регулировка
1.3.7.
свободного хода рулевого колеса
1.4. Прочие работы по обслуживанию
Воздушный фильтр - замена фильтрующего
1.4.1.
элемента
1.4.2.
Воздушный фильтр - очистка и промывка деталей
Гидравлический привод включения сцепления 1.4.3.
прокачка системы
Ст-ть 1-го
н*ч работ,
руб.*
Трудоемкость,
н*ч
Ст-ть, руб.*
Двигатель - очистка и промывка деталей системы
вентиляции картера
Фильтр грубой очистки топлива - очистка и
1.4.5.
промывка фильтра
Фильтр тонкой очистки топлива - замена
1.4.6.
фильтрующего элемента
2. Ремонт
1.4.4.
2.1.
Двигатель
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.1.2.8.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.5.
2.1.5.1.
2.1.5.2.
2.1.5.3.
2.1.5.4.
2.1.5.5.
2.1.5.6.
2.1.5.7.
Блок цилиндров
Втулки распределительного вала - замена в блоке
цилиндров
Гильза цилиндра - хонингование
Гильза цилиндров или прокладка гильзы - снятие и
установка (за 1 шт.)
Гильзы цилиндров - расточка и хонингование (за
1 шт.)
Гильзы цилиндров - расточка и хонингование (за
4 шт.)
Крышка привода распределительного механизма
- снятие и установка (при снятом радиаторе)
Вал коленчатый и маховик
Вал коленчатый - шлифовка и доводка шатунных
и коренных шеек
Вал коленчатый в сборе и вкладыши коренных
подшипников - снятие и установка (на снятом
двигателе)
Вал коленчатый в сборе и вкладыши коренных
подшипников - снятие и установка (при снятых:
картере двигателя, масляном насосе, крышке
блока и картере сцепления)
Венец зубчатый маховика - замена (на снятом
маховике)
Маховик - снятие и установка (при снятом
сцеплении)
Набивка сальника заднего подшипника - замена
(на снятом двигателе)
Подшипник коленвала - замена (при снятом
сцеплении)
Шестерня вала коленчатого - снятие и установка
(при снятой крышке распределительных
шестерен)
Вал распределительный и привод
Вал распределительный - снятие и установка (на
снятом двигателе)
Головка цилиндров
Головка цилиндров - снятие и установка
Головка цилиндров - фрезеровка нижней
плоскости
Двигатель в сборе
Двигатель - замена шпильки крепления картера
(за 1 шт.)
Двигатель - замена шпильки на блоке (за 1 шт.)
Двигатель - замена шпильки с восстановлением
резьбового соединения
Двигатель в сборе - снятие и установка (без
коробки передач и раздаточной коробки)
Двигатель в сборе с коробкой передач и
раздаточной коробкой - перестановка
оборудования, коробки передач и сцепления
Двигатель в сборе с коробкой передач и
раздаточной коробкой - снятие и установка
Двигатель с электрооборудованием в сборе и с
коробкой передач в сборе - разсоединение (на
снятом двигателе с КПП в сборе)
2.1.6.
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.6.3.
2.1.6.4.
2.1.6.5.
2.1.6.6.
Клапаны
Втулка направляющая впускного или выпускного
клапана - замена (при снятых деталях клапана)
Детали клапанного механизма (клапан, пружины,
сухари, тарелка) - снятие и установка на одном
клапане (на снятой головке цилиндров)
Клапаны - шлифовка (комплект)
Оси коромысел, коромысла, пружины - снятие и
установка (на снятой головке цилиндров)
Седло клапана - замена (при снятых деталях
клапана)
Седло клапана - шлифовка (за 1 шт.)
2.1.6.7.
Толкатели клапана - замена
Штанга толкателя или гидротолкатели - снятие и
2.1.6.8.
установка (при снятой крышке коромысел)
2.1.7.
Насос масляный
2.1.7.1.
Валик привода масляного насоса - замена
Насос масляный в сборе - снятие и установка (на
2.1.7.2.
снятом двигателе)
2.1.8.
Подвеска двигателя
2.1.8.1.
Опора двигателя задняя - снятие и установка
2.1.8.2.
Опора передняя - снятие и установка
2.1.9.
Поршни и шатуны
Вкладыши шатунного подшипника - замена
2.1.9.1.
комплекта
Вкладыши шатунного подшипника - замена
2.1.9.2.
комплекта на 1 шатун (при снятом масляном
картере)
2.1.9.3.
Втулка шатуна - замена
2.1.9.4.
Кольца поршневые - замена (на снятом поршне)
Поршень или шатун - снятие и установка (на
2.1.9.5.
снятом двигателе)
2.1.10.
Фильтр масляный
2.1.10.1.
Фильтр масляный - замена
2.1.11.
Маслоприемник
Маслоприемник и масляный насос в сборе 2.1.11.1.
снятие и установка (при снятом масляном
картере)
2.2. Система питания
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.3.
Бак топливный в сборе - снятие и установка
Карбюратор
2.2.3.1.
2.2.4.
Карбюратор в сборе - снятие и установка
Топливный насос
2.2.4.1.
2.3.
Акселератор
Валик привода дроссельной заслонки - снятие и
установка
Педаль привода дроссельной заслонки в сборе снятие и установка
Рычаг тяги дроссельной заслонки - снять и
установить рычаг
Тяга (рычаг) соединения педали дроссельной
заслонки с валиком - снятие и установка
Тяга ручного управления приводом, дроссельной
заслонки в сборе - снятие и установка
Бак топливный
Насос топливный в сборе - снятие и установка
Система выпуска газов
2.3.1.
Глушитель
2.3.1.1.
2.4.
Глушитель - снятие и установка
Система охлаждения
2.4.1.
Бачок расширительный
2.4.1.1.
2.4.2.
Бачок расширительный - снятие и установка
Вентилятор
2.4.2.1.
Вентилятор или шкив - снятие и установка
2.4.2.2.
Ремни вентилятора - снятие и установка
2.4.3.
Водяной насос
Насос водяной или прокладка - снятие и
2.4.3.1.
установка
2.4.4.
Радиатор
2.4.4.1.
Подушка радиатора - замена (1 шт.)
2.4.4.2.
Радиатор - снятие и установка
2.4.5.
Трубопроводы и шланги
2.4.5.1.
2.5.
Шланг радиатора отводящий - снятие и установка
Сцепление
2.5.1.
Сцепление в сборе
Диск сцепления нажимной и ведомый - снятие и
2.5.1.1.
установка
Подшипник выключения сцепления - замена (при
2.5.1.2.
снятой коробке передач)
2.5.2.
Механизм и привод управления сцеплением
Главный цилиндр привода сцепления в сборе 2.5.2.1.
снятие и установка
Педаль сцепления и тормоза с кронштейном в
2.5.2.2.
сборе - снятие и установка
Трубка или шланг гидропривода сцепления 2.5.2.3.
снятие и установка
2.5.2.4.
Цилиндр привода - снятие и установка
2.6. Коробка передач
2.6.1.
Коробка передач
Коробка передач в сборе - снятие и установка
2.6.1.1.
(для УАЗ со снятием раздаточной коробки)
2.6.2.
Механизм переключения передач
Механизм переключения передач в сборе 2.6.2.1.
снятие и установка (на снятой коробке передач)
2.7. Раздаточная коробка
2.7.1.
Раздаточная коробка
Раздаточная коробка в сборе - снятие и
2.7.1.1.
установка (при снятой коробке передач)
Сальник вала привода заднего или переднего
2.7.1.2.
моста - замена
Шестерня привода спидометра (ведущая) - снятие
2.7.1.3.
и установка (на снятой раздаточной коробке)
2.8. Передача карданная трансмиссии
2.8.1.
Карданная передача
Карданный вал в сборе - снятие и установка ((1
2.8.1.1.
шт.) при снятом силовом агрегате)
2.8.1.2.
Крестовина вала карданного - замена
2.9.
Мост передний
2.9.1.
2.9.1.1.
2.9.2.
Мост передний ведущий в сборе
Мост передний в сборе - снятие и установка
Поворотные кулаки переднего моста
Кулак поворотный переднего моста - снятие и
2.9.2.1.
установка
2.9.2.2.
Муфта отключения переднего моста - снятие и
установка
Опора шаровая - снятие и установка (при снятом
2.9.2.3.
шарнире)
Рычаг (накладка) поворотного кулака - снятие и
2.9.2.4.
установка
2.9.2.5.
Шарнир поворотного кулака - снятие и установка
Шкворень поворотного кулака - снятие и
2.9.2.6.
установка
2.10. Мост задний
2.10.1.
Мост задний в сборе
Мост задний с тормозами в сборе - снятие и
2.10.1.1.
установка
2.10.2.
Главная передача
2.10.1.2.
2.11.
Сальник ведущей шестерни - замена
Подвеска
2.11.1.
Амортизаторы задние
2.11.1.1.
Амортизатор в сборе - снятие и установка
2.11.1.2.
Втулка - замена
2.11.1.3.
Поперечная тяга - снятие и установка
2.11.1.4.
Продольная штанга - снятие и установка
2.11.1.5.
Стремянка рессоры - замена
2.11.2.
Подвеска задняя
2.11.2.1.
Рессора задняя в сборе - снятие и установка
2.11.3.
Подвеска передняя
Пружина, опора пружины, подушка опоры
2.11.3.1.
пружины - снятие и установка
2.11.3.2.
Рессора передняя в сборе - снятие и установка
2.12.
Колеса и ступицы
2.12.1.
Ступицы передних колес
Подшипник внутренний - замена (на снятой
2.12.1.1.
ступице)
Подшипник наружный - замена (на снятой
2.12.1.2.
ступице)
2.12.1.3.
Ступица в сборе - снятие и установка
2.12.2.
Колеса
2.12.2.1.
Гайка колеса - замена
2.12.2.2.
Колесо в сборе - замена диска, камеры и шины
2.12.2.3.
Колесо в сборе - снятие и установка
2.13.
Управление рулевое
2.13.1.
Рулевое управление в сборе
2.13.1.1.
Замена масла в системе ГУР
2.13.1.2.
Замена фильтра
Механизм рулевого управления в сборе - снятие
и установка
Насос гидроусилителя - снятие и установка
2.13.1.3.
2.13.1.4.
2.13.1.5.
Ремень ГУР - снятие и установка
Управление рулевое с гидроусилителем - снятие и
2.13.1.6.
установка
2.13.2.
Рулевой механизм
2.13.2.1.
Карданный вал РУ - снятие и установка
2.13.2.2.
Сошка рулевого управления - снятие и установка
2.14.
Тормоза
2.14.1.
2.14.1.1.
2.14.2.
Привод стояночного тормоза
Тормоз стоянки в сборе - снятие и установка
Гидровакуумный усилитель тормозов
2.14.2.1.
2.14.3.
2.14.3.1.
2.14.4.
2.14.4.1.
2.14.4.2.
2.14.4.3.
2.14.4.4.
2.14.5.
Клапан управления усилителем в сборе - снятие и
установка
Регулятор давления тормозов
Регулятор давления тормозов - снятие и
установка
Тормоза задние
Барабан тормозной - снятие и установка
Колодки - снятие и установка (комплект на 1
колесо)
Тормоз в сборе - снятие и установка
Цилиндр колесный - снятие и установка
Тормоза передние
2.14.5.1.
Колодки - снятие и установка
2.14.5.2.
Тормозной барабан - снятие и установка
2.14.5.3.
Цилиндр колесный - снятие и установка
2.14.6.
Усилитель вакуумный
Усилитель вакуумный с главным цилиндром в
2.14.6.1.
сборе - снятие и установка
2.14.7.
Цилиндр главный гидротормозов
Цилиндр главный тормоза в сборе - снятие и
2.14.7.1.
установка
2.15. Электрооборудование
2.15.1.
Генератор
2.15.1.1.
Генератор в сборе - снятие и установка
2.15.2.
Стартер
2.15.2.1.
Стартер - снятие и установка
2.16. Рама
2.16.1.
Рама в сборе
2.16.1.1.
Рама в сборе - снятие и установка
2.16.2.
Бампер передний
2.16.2.1.
Буфер в сборе - снятие и установка
2.16.3.
Бампер задний
2.16.3.1.
Бампер (буфер) в сборе - снятие и установка
2.17. Тяги рулевые
2.17.1.
Тяги рулевые
2.17.1.1.
Наконечник рулевой тяги - снятие и установка
Тяга сошки с наконечниками в сборе - снятие и
2.17.1.2.
установка
2.18. Отопление
2.18.1.
Отопитель
2.18.1.1.
Отопитель кузова в сборе - снятие и установка
2.18.1.2.
Радиатор в сборе - снятие и установка
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Приложение № 2
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и ремонту
автобусов ПАЗ различных модификаций
№ п/п
Содержание работы
1. Нормативная часть
1.1.
Постовые работы
1.1.1.
Двигатель
1.1.1.1.
Снять двигатель
1.1.1.2.
Установить двигатель
1.1.2.
1.1.3.3.
Мост передний
Снять и установить наконечник рулевой тяги
(отрегулировать схождения)
Снять и установить продольную рулевую тягу
Снять поворотный кулак (при снятой ступице с
тормозным барабаном) левый
Снять поворотный кулак (при снятой ступице с
тормозным барабаном) правый
Установить поворотный кулак (при снятой ступице с
тормозным барабаном) левый
Установить поворотный кулак (при снятой ступице с
тормозным барабаном) правый
Колеса и ступицы и рулевое управление
Снять и установить гидравлический усилитель
рулевого управления
Снять и установить ступицу заднего колеса с
тормозным барабаном и отрегулировать
подшипники (при снятых колесах)
Снять насос гидроусилителя рулевого управления
1.1.3.4.
Снять переднюю ступицу с тормозным барабаном
1.1.3.5.
Снять рулевой механизм в сборе с сошкой
Установить насос гидроусилителя рулевого
управления
Установить переднюю ступицу с тормозным
барабаном и отрегулировать подшипники (при
снятом колесе)
Установить рулевой механизм в сборе с сошкой
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.
1.1.2.6.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.6.
1.1.3.7.
1.1.3.8.
1.1.4.
Ножные тормоза
1.1.4.1.
Снять гидровакуумный (вакуумный) усилитель
1.1.4.2.
Снять главный тормозной цилиндр
1.1.4.3.
Снять и установить барабан ручного тормоза
1.1.4.4.
Снять и установить главный тормозной цилиндр
Снять и установить колесный цилиндр переднего
тормоза
Снять и установить тормозной барабан заднего
тормоза (при снятых колесах)
Снять и установить тормозной барабан переднего
тормоза (при снятом переднем колесе)
Снять и установить тормозные колодки заднего
тормоза (при снятом тормозном барабане)
Снять и установить тормозные колодки переднего
тормоза (при снятой ступице)
1.1.4.5.
1.1.4.6.
1.1.4.7.
1.1.4.8.
1.1.4.9.
1.1.4.11.
Снять и установить тормозные колодки ручного
тормоза (при снятом тормозном барабане)
Снять колесный цилиндр заднего тормоза
1.1.4.12.
Удалить воздух из тормозной системы
1.1.4.10.
Ст-ть 1-го
н*ч работ,
руб.*
Трудоемкость
, н*ч
Ст-ть, руб.*
1.1.4.13.
Установить гидровакуумный (вакуумный) усилитель
Установить главный тормозной цилиндр и
1.1.4.14.
прокачать тормоза
Установить колесный цилиндр заднего тормоза
1.1.4.15.
(прокачать тормоз)
1.1.5.
Подвеска автомобиля
1.1.5.1.
Заменить стремянку передней рессоры
1.1.5.2.
1.1.5.4.
Снять и установить амортизатор задней подвески
Снять и установить амортизатор передней
подвески
Снять и установить заднюю рессору
1.1.5.5.
Снять и установить переднюю рессору
1.1.5.6.
Снять и установить стремянку задней рессоры
1.1.5.3.
1.1.6.
Система питания
1.1.6.1.
Снять и установить воздушный фильтр
1.1.6.2.
Снять и установить топливный бак
1.1.6.3.
Снять топливный насос
1.1.6.4.
Установить топливный насос
1.1.7.
Система выпуска газов
1.1.7.1.
1.1.8.
Снять и установить глушитель
Система охлаждения
1.1.8.1.
Заменить термостат
1.1.8.2.
Снять и установить водяной насос
1.1.8.3.
Снять радиатор
1.1.8.4.
Установить радиатор
1.1.9.
Сцепление
1.1.9.1.
Отрегулировать сцепление
1.1.9.2.
Снять и установить бачок гидропровода
Снять и установить главный цилиндр привода
выключения сцепления
Снять и установить рабочий цилиндр привода
выключения сцепления
Снять и установить сцепление
1.1.9.3.
1.1.9.4.
1.1.9.5.
1.1.10.
1.1.10.1.
1.1.11.
Коробка передач
Снять и установить коробку передач
Вал карданный
1.1.11.1.
Снять и установить карданный вал
1.1.11.2.
Снять и установить промежуточный карданный вал
1.2.
Электротехнические работы
1.2.1.
Электрооборудование
1.2.1.1.
Заменить лампу фары
1.2.1.2.
Заменить свечу зажигания
1.2.1.3.
Снять и установить генератор
1.2.1.4.
Снять и установить стартер
1.2.1.5.
Снять фару
1.2.1.6.
Установить фару
2. Цеховые работы
2.1.
Слесарные работы по ремонту агрегатов
2.1.1.
2.1.1.1.
Двигатель
Заменить коленчатый вал в сборе с маховиком
2.1.1.2.
2.1.1.4.
Заменить комплект распределительных шестерен
Испытать головку блока цилиндров водой под
давлением
Притереть клапан
2.1.1.5.
Произвести холодную обкатку двигателя
2.1.1.6.
Разобрать и собрать двигатель
2.1.1.7.
Снять и установить клапан
2.1.1.8.
Снять и установить шатунно-поршневую группу
2.1.1.3.
2.1.2.
Сцепление
2.1.2.1.
2.1.3.
Разобрать и собрать сцепление и отрегулировать
Коробка передач
2.1.3.1.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.5.
2.1.5.1.
2.1.6.
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.7.
2.1.7.1.
Разобрать и собрать коробку передач
Мост задний
Разобрать и собрать задний мост с тормозами в
сборе
Мост передний
Разобрать и собрать передний мост с рулевыми
тягами и тормозами в сборе
Колеса и ступицы
Заменить тормозной диск (барабан) и шпильки
ступицы заднего колеса
Заменить тормозной диск (барабан) и шпильки
ступицы переднего колеса
Рулевое управление
Испытать работу гидроусилителя
2.1.7.2.
Испытать работу насоса гидроусилителя
Разобрать и собрать гидравлический усилитель
2.1.7.3.
рулевого управления
Разобрать и собрать карданный вал рулевого
2.1.7.4.
управления
Разобрать и собрать насос гидроусилителя
2.1.7.5.
рулевого управления
2.1.7.6.
Разобрать и собрать рулевой механизм
Разобрать и собрать рулевую колонку с колесом в
2.1.7.7.
сборе
2.2. Слесарные работы по ремонту электрооборудования
2.2.1.
Электрооборудование
2.2.1.1.
Разобрать и собрать генератор
2.2.1.2.
Разобрать и собрать стартер
2.2.1.3.
Разобрать и собрать фару
2.3.
Станочные работы
2.3.1.
2.3.1.1.
Токарные, шлифовальные, фрезерные и слесарные работы
Расточить тормозной барабан заднего тормоза
2.3.1.2.
Расточить тормозной барабан переднего тормоза
Срубить фрикционные накладки, сверлить и
зенковать отверстия накладок и приклепать к
2.3.1.3.
колодкам (2 шт.) накладки заднего (правого или
левого) тормоза
2.3.1.4.
Хонинговать гильзы цилиндров двигателя
Шлифовать коренные и шатунные шейки
2.3.1.5.
коленчатого вала двигателя
Шлифовать коренные и шатунные шейки
2.3.1.6.
коленчатого вала компрессора
2.4. Медницкие работы
2.4.1.
Радиатор
Запаять трещину в верхнем и нижнем бачке
2.4.1.1.
радиатора длиной до 5 см.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
Испытать радиатор под давлением и установить
места течи
Разобрать и собрать радиатор системы охлаждения
2.4.2.
Масляный радиатор
Испытать радиатор под давлением и установить
2.4.2.1.
места течи
2.4.2.2.
Разобрать и собрать масляный радиатор
2.4.3.
Радиатор отопителя
Испытать радиатор под давлением и установить
2.4.3.1.
места течи
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Приложение № 3
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей (шасси) КамАЗ различных модификаций
№ п/п
Содержание работы
1. Нормативная часть
1.1.
Постовые работы
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.1.8.
1.1.1.9.
1.1.1.10.
Двигатель
Заменить и отрегулировать вкладыши шатуна (при
снятом поддоне картера двигателя)
Заменить и отрегулировать вкладыши шейки
коленчатого вала (при снятом поддоне картера
двигателя)
Заменить комплект поршневых колец поршня с
подгонкой по канавкам поршня и по цилиндру при
снятых головке цилиндров и поддоне картера
двигателя)
Заменить шпильку крепления головки блока
цилиндров (при снятой головке блока цилиндров)
Снять головку блока цилиндров с клапанами
Снять и установить масляный насос (при снятом
поддоне картера двигателя)
Снять и установить масляный радиатор (при снятом
оперении)
Снять и установить поршень с шатуном (при снятых
головке цилиндров и поддоне картера)
Снять и установить фильтр центробежной очистки
масла
Снять подушку задней опоры двигателя левую
1.1.1.11.
Снять подушку задней опоры двигателя правую
1.1.1.12.
Снять подушку передней опоры двигателя
1.1.1.13.
1.1.1.16.
Снять силовой агрегат
Установить головку блока цилиндров с клапанами
левую
Установить головку блока цилиндров с клапанами
правую
Установить подушку задней опоры двигателя левую
1.1.1.17.
Установить подушку задней опоры двигателя правую
1.1.1.18.
Установить подушку передней опоры двигателя
1.1.1.19.
Установить силовой агрегат
1.1.1.14.
1.1.1.15.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.
1.1.2.6.
1.1.2.7.
1.1.2.8.
1.1.3.
1.1.3.1.
Мост передний
Снять и установить наружную полуось (на
автомобилях повышенной проходимости)
Снять и установить передний мост без рессор,
прокачать тормоза (колеса сняты)
Снять и установить поворотный кулак (при снятой
ступице) левый
Снять и установить поворотный кулак (при снятой
ступице) правый
Снять и установить тягу рулевой трапеции
поперечную и отрегулировать схождение колес
Снять и установить тягу рулевой трапеции
продольную
Снять передний ведущий мост без рессор (колеса
сняты)
Установить передний ведущий мост без рессор
(колеса сняты)
Мост задний / средний
Заменить сальник ведущей конической шестерни
Ст-ть 1-го
н*ч работ,
руб.*
Трудоемкост
ь, н*ч
Ст-ть, руб.*
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.3.4.
1.1.3.5.
1.1.4.
Снять и установить задний мост в автомобилях с
колесной формулой
Снять и установить полуось
Снять и установить редуктор на автомобилях с
колесной формулой
Снять и установить средний мост (колеса сняты)
Седельное устройство
1.1.4.1.
Заменить стремянку седельного устройства
1.1.4.2.
Снять и установить седельное устройство
1.1.5.
Рама
1.1.5.1.
Снять и установить буксирный прибор
1.1.5.2.
Снять и установить передний бампер
1.1.6.
Рулевое управление
Заменить шланг высокого или низкого давления
1.1.6.1.
гидроусилителя рулевого управления
Снять и установить карданный вал рулевого
1.1.6.2.
управления
1.1.6.3.
Снять насос гидроусилителя рулевого механизма
1.1.6.4.
Снять рулевой механизм в сборе с рулевой стойкой
Установить насос гидроусилителя рулевого
1.1.6.5.
механизма
Установить рулевой механизм в сборе с рулевой
1.1.6.6.
стойкой
1.1.7.
Подвеска автомобиля
1.1.7.1.
Заменить стремянку задней рессоры
1.1.7.2.
Заменить стремянку передней рессоры
1.1.7.3.
Снять и установить амортизатор передней подвески
1.1.7.4.
1.1.7.7.
Снять и установить балансир задней подвески
Снять и установить заднюю рессору (на автомобилях
с колесной формулой 6х4)
Снять и установить реактивную штангу задней
подвески
Снять переднюю рессору
1.1.7.8.
Установить переднюю рессору
1.1.7.5.
1.1.7.6.
1.1.8.
1.1.8.1.
1.1.8.2.
1.1.8.3.
1.1.8.4.
Тормоза
Заменить пружину передних тормозов (при снятой
ступице)
Снять и установить гибкий шланг
Снять и установить задний тормозной
энергоаккумулятор
Снять и установить компрессор
1.1.8.5.
Снять и установить регулятор тормозных сил
1.1.8.6.
Снять и установить тормозной кран
1.1.8.7.
Снять и установить тормозную камеру переднюю
1.1.8.8.
1.1.8.11.
Снять и установить тормозную трубку
Снять и установить тормозные колодки задних
тормозов (при снятой ступице)
Снять и установить тормозные колодки передних
тормозов (при снятой ступице)
Снять и установить тройной защитный клапан
1.1.8.12.
Снять и установить тягу педали тормоза
1.1.8.13.
Снять и установить ускорительный клапан
1.1.8.9.
1.1.8.10.
1.1.9.
Колеса и ступицы
Снять для автомобилей повышенной проходимости
1.1.9.1.
заднюю ступицу и отрегулировать подшипники
Снять и установить заднюю ступицу с тормозным
1.1.9.2.
барабаном и отрегулировать подшипники (при
снятых колесах и полуоси)
1.1.9.3.
1.1.9.4.
1.1.9.5.
1.1.9.6.
1.1.9.7.
1.1.9.8.
1.1.10.
1.1.10.1.
Снять и установить наружное заднее колесо
Снять и установить наружное и внутреннее заднее
колесо
Снять и установить переднее колесо
Снять и установить переднюю ступицу с тормозным
барабаном и отрегулировать подшипники (при
снятом колесе)
Установить для автомобилей повышенной
проходимости заднюю ступицу и отрегулировать
подшипники
Установить для автомобилей повышенной
проходимости переднюю ступицу и отрегулировать
подшипники
Система питания
1.1.10.3.
Снять и установить воздушный фильтр двигателя
Снять и установить топливный насос высокого
давления (ТНВД)
Снять и установить топливоподкачивающий насос
1.1.10.4.
Снять и установить фильтр грубой очистки топлива
1.1.10.5.
Снять и установить фильтр тонкой очистки топлива
1.1.10.6.
Снять и установить форсунку
1.1.10.7.
Снять топливный бак
1.1.10.8.
Установить топливный бак
1.1.10.2.
1.1.11.
Система выпуска газов
1.1.11.1.
Заменить прокладку фланца трубы глушителя
1.1.11.2.
Снять и установить глушитель
1.1.12.
Система охлаждения
1.1.12.1.
Заменить подушку подвески радиатора
1.1.12.2.
Заменить термостат
1.1.12.3.
Заменить шланг радиатора отводящий
1.1.12.4.
Заменить шланг радиатора подводящий
Снять и установить водяной насос (при снятом
радиаторе)
Снять и установить радиатор
1.1.12.5.
1.1.12.6.
1.1.13.
Сцепление
Отрегулировать сцепление (при снятой коробке
1.1.13.1.
передач)
Снять и установить сцепление при снятой коробке
1.1.13.2.
передач
1.1.14. Коробка передач
Снять и установить коробку передач с двигателем
1.1.14.1.
(дополнительной коробкой МАЗ) в сборе
1.1.15. Раздаточная коробка
1.1.15.1.
Заменить сальник вала привода моста
1.1.15.2.
Снять и установить раздаточную коробку
1.1.16.
1.1.16.1.
1.2.
Коробка отбора мощности
Снять и установить коробку отбора мощности
Электротехнические работы
1.2.1.
Электрооборудование
1.2.1.1.
Заменить лампу фару
1.2.1.2.
Снять и установить генератор
1.2.1.3.
Снять и установить задний фонарь
1.2.1.4.
Снять и установить реле-регулятор
1.2.1.5.
Снять и установить стартер
1.2.1.6.
Снять и установить фару
Снять и установить центральный переключатель
света
Снять и установить электродвигатель отопителя
1.2.1.7.
1.2.1.8.
1.2.2.
Приборы
1.2.2.1.
Снять и установить спидометр
1.2.2.2.
Снять и установить щиток приборов
2. Цеховые работы
2.1.
Слесарные работы по ремонту агрегатов
2.1.1.
2.1.1.1.
Двигатель
Разобрать и собрать двигатель (8 цилиндров)
2.1.2.
Тормоза
2.1.2.1.
Испытать работу компрессора
Разобрать и собрать головку блока компрессора с
притиркой клапанов
Разобрать и собрать компрессор
Разобрать и собрать регулятор давления,
отрегулировать
Разобрать и собрать регулятор тормозных сил,
проверить работу
Разобрать, собрать и испытать работу
энергоаккумулятора
Сцепление
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.4.
Разобрать и собрать сцепление и отрегулировать
Коробка передач
2.1.4.1.
Разобрать и собрать делитель
2.1.4.2.
Разобрать и собрать коробку передач
2.1.4.3.
Снять и установить делитель
Снять и установить масляный насос (при снятом
2.1.4.4.
вторичном вале)
2.1.5.
Раздаточная коробка
2.1.5.1.
2.1.6.
2.1.6.1.
2.1.7.
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.1.7.3.
2.1.7.4.
2.1.7.5.
2.1.7.6.
2.1.7.7.
Разобрать и собрать раздаточную коробку передач
Валы карданные
Заменить крестовину карданного вала
Мост задний, средний и ведущий передний
Разобрать и собрать балансир
Разобрать и собрать задний мост с тормозами в
сборе
Разобрать и собрать передний ведущий мост с
тормозами в сборе
Разобрать и собрать реактивную штангу
Разобрать и собрать редуктор среднего моста с
дифференциалом
Разобрать и собрать средний мост с тормозами в
сборе
Разобрать и собрать центральный редуктор
2.1.8.
Мост передний
Разобрать и собрать передний мост с рулевыми
2.1.8.1.
тягами и тормозами в сборе
2.1.8.2.
Разобрать и собрать поперечную рулевую тягу
2.1.8.3.
2.1.9.
Разобрать и собрать продольную рулевую тягу
Колеса и ступицы
Заменить тормозной барабан (диск) и шпильки
2.1.9.1.
ступицы заднего моста
2.1.9.2.
2.1.9.3.
2.1.10.
2.1.10.1.
Заменить тормозной барабан (диск) и шпильки
ступицы переднего колеса
Заменить шпильки крепления полуоси на ступицы
Рулевое управление
2.1.10.4.
Испытать работу гидроусилителя
Разобрать и собрать карданный вал рулевого
управления
Разобрать и собрать насос гидроусилителя рулевого
управления
Разобрать и собрать рулевой механизм
2.1.10.5.
Разобрать и собрать рулевую колонку
2.1.10.2.
2.1.10.3.
2.2.
Слесарные работы по ремонту электрооборудования
2.2.1.
Электрооборудование
2.2.1.1.
Разобрать и собрать генератор
2.2.1.2.
2.2.1.4.
Разобрать и собрать задний фонарь
Разобрать и собрать переключатель указателей
поворота
Разобрать и собрать стартер
2.2.1.5.
Разобрать и собрать стеклоочиститель
2.2.1.3.
2.2.1.6.
Разобрать и собрать фару
Разобрать и собрать центральный переключатель
2.2.1.7.
света
Разобрать и собрать электродвигатель
2.2.1.8.
стеклоочистителя и проверить работу
2.3. Слесарные работы по ремонту приборов системы питания
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.6.
2.4.
Системы питания
Отрегулировать работу топливного насоса высокого
давления
Отрегулировать работу форсунки
Разобрать и собрать топливный насос высокого
давления (на 8)
Разобрать и собрать топливный насос, испытать на
стенде
Разобрать и собрать фильтр-отстойник топлива
Разобрать и собрать форсунку
Станочные работы
2.4.1.
Токарные, шлифовальные, фрезерные и слесарные работы
2.4.1.1.
Обточить накладки колодок (после замены)
2.4.1.2.
Расточить гильзу блока цилиндров компрессора
2.4.1.3.
Расточить тормозной барабан заднего тормоза
2.4.1.4.
Расточить тормозной барабан переднего тормоза
Срубить фрикционные накладки, сверлить и
зенковать отверстия накладок, приклепать к
2.4.1.5.
колодкам накладки заднего правого или левого
тормоза
2.4.1.6.
Хонинговать гильзы блока цилиндров компрессора
Шлифовать коренные и шатунные шейки
2.4.1.7.
коленчатого вала компрессора
2.4.1.8.
Шлифовать фаски клапана
Шлифовать шейки распределительного вала
2.4.1.9.
двигателя
2.5. Медницкие работы
2.5.1.
Радиатор
Испытать радиатор под давлением и установить
2.5.1.1.
места течи
2.5.1.2.
Разобрать и собрать радиатор системы охлаждения
2.5.2.
Масляный радиатор
2.5.2.2.
Испытать радиатор под давлением и установить
места течи
Очистить и промыть масляный радиатор раствором
2.5.2.3.
Разобрать и собрать масляный радиатор
2.5.2.1.
2.5.3.
Радиатор отопителя
Испытать радиатор под давлением и установить
2.5.3.1.
места течи
2.5.3.2.
Отпаять и припаять бачок радиатора
2.5.3.3.
Очистить и промыть радиатор отопителя от накипи
2.5.4.
Топливный бак
Изготовить и припаять заплату размером до 100 кв.
2.5.4.1.
см.
Испытать топливный бак под давлением и установить
2.5.4.2.
места течи
2.5.4.3.
Промыть топливный бак раствором и горячей водой
2.5.5.
2.5.5.1.
Разные медницкие работы
Очистить и заменить трубку
2.5.5.2.
Развальцевать конец тормозной трубки и опаять
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Приложение № 4
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей (шасси) Урал – 4320, 5557, 5323, 6367, 6368 и их модификаций
№ п/п
Содержание работы
1. Работы при техническом обслуживании
Замена фильтрующего элемента фильтра грубой
1.1.
очистки топлива
Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой
1.2.
очистки топлива
Замена бумажного фильтрующего элемента
1.3.
масляного фильтра
Снять форсунки с двигателя и провести их
1.4.
техническое обслуживание
Снятие ТНВД и проведение его технического
1.5.
обслуживания
Проверьте и при необходимости отрегулируйте
1.6.
заднюю опору коробки передач
1.7.
Подтянуть крепление:
1.7.1.
силового агрегата во всех точках
1.7.2.
ТНВД к двигателю
1.7.3.
корпуса привода вентилятора
1.7.4.
турбокомпрессора к картеру маховика
1.7.5.
картера сцепления к картеру маховика
1.7.6.
передних и задних опор силового агрегата
1.7.7.
1.7.10.
радиатора
воздушного фильтра и шланговых соединений
системы впуска воздуха
систем впуска воздуха и выпуска отработавших
газов
гаек крепления головок цилиндров
1.7.11.
муфты привода
1.7.12.
верхней крышки коробки передач
1.7.8.
1.7.9.
1.7.13.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
стартера к двигателю
Подтянуть гайки крепления головок цилиндров, с
последующей регулировкой клапанных зазоров
Проверка и при необходимости регулировка
зазоров в приводе клапанов
Демонтаж технологической сетки между насадком
и соединительной трубой впускных коллекторов
двигателя с сохранением уплотнительной
прокладки
Проверка установочного угла опережения
впрыска топлива
Проверка натяжения приводных ремней:
1.12.1.
насоса рулевого управления
1.12.2.
водяного насоса
1.12.3.
генератора
1.12.4.
компрессора
1.13.
1.15.
Проверка герметичности впускного тракта
Проверить свободный ход муфты выключения
сцепления
Регулировка свободного хода педали сцепления
1.16.
Проверка полного хода педали сцепления
1.17.
Проверить момент затяжки крепления стартера
1.18.
Регулировка подшипников валов раздаточной
1.14.
Ст-ть 1-го н*ч
работ, руб.*
Трудоемк
ость, н*ч
Ст-ть, руб.*
коробки
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.22.1.
Регулировка подшипников шкворней поворотных
кулаков
Регулировка главных передач ведущих мостов
Проверка зазоров в крестовинах карданных
валов
Подтянуть крепление:
1.22.3.
фланцев карданных валов
рычага, верхней и нижних крышек поворотных
кулаков и фланцев шаровых опор;
главной передачи к картеру моста
1.22.4.
промежуточной опоры к балке
1.22.5.
клиньев фиксации пальцев передних рессор
1.22.6.
ушков передних рессор
1.22.7.
ушков передней и задней рессор
1.22.8.
стремянок передних рессор
1.22.9.
стремянок задних рессор
1.22.10.
стремянок ушков передних рессор
1.22.11.
стремянки ушка задней рессоры
1.22.12.
пальцев реактивных штанг
1.22.13.
кронштейнов верхних реактивных штанг
1.22.14.
1.22.17.
кронштейнов балансира к поперечине рамы
кронштейнов балансиров задней подвески к
пятой поперечине
кронштейнов балансиров передней подвески к
лонжеронам и усилителям лонжеронов рамы
корпуса буксирного прибора к поперечине
1.22.18.
оси балансира к кронштейнам балансира
1.22.19.
стяжки задних кронштейнов передних рессор
1.22.20.
осей балансиров передней и задней подвесок
оси балансиров в сборе передней и задней
подвесок к кронштейнам балансиров
кронштейнов верхних реактивных штанг к
балкам мостов передних и задних подвесок, к
кронштейну балансира передней подвески
передних кронштейнов передних рессор к
нижней полке лонжерона
задних кронштейнов передних рессор к
усилителям лонжеронов
задних кронштейнов задних рессор к нижней
полке лонжерона
крышек крепления пальца передней рессоры
крышек переднего кронштейна задней
рессоры
стремянок крепления опорных кронштейнов
передних рессор
стремянок крепления ушка передней рессоры
1.22.2.
1.22.15.
1.22.16.
1.22.21.
1.22.22.
1.22.23.
1.22.24.
1.22.25.
1.22.26.
1.22.27.
1.22.28.
1.22.29.
1.22.30.
1.22.31.
1.22.32.
1.22.33.
1.22.34.
1.22.35.
1.22.36.
болта крепления ушка передней рессоры
кронштейнов передней и задней подвески к
раме
колес
седельного устройства к надрамнику и раме
(для седельных тягачей)
поперечины буксирного прибора (при работе с
прицепом)
надрамника к раме (для а/м 5557, 55571 и
мод.)
боковые и нижние болты крепления кузова
автобуса к основанию шасси
крепление дверного и лестничного блока
автобуса
крепление щитка приборов и переговорного
1.22.38.
устройства автобуса
Проверка состояния резьбы на крюке и гайке
1.23.
буксирного прибора
1.24.
Проверка состояния рамы
1.22.37.
1.25.
1.26.
1.27.
Промывка фильтра насоса рулевого управления
Проверить герметичность гидропривода рулевого
управления
Подтянуть крепление:
1.27.1.
пальцев рулевых тяг
1.27.2.
усилительного механизма
1.27.3.
картера рулевого механизма
1.27.4.
гаек крепления карданных вилок рулевого вала
1.27.5.
кронштейна маятникового рычага
1.27.6.
гайки оси маятникового рычага
1.28.
Проверка состояния шин, колес
1.29.
Проверка крепления колес
1.30.
Проверка свободного хода рулевого колеса
1.31.
Проверка схождения передних колес
1.32.
Подтяжка крепления:
1.32.1.
рулевого механизма
1.32.2.
усилительного механизма
1.32.3.
кронштейна маятникового рычага
1.32.4.
оси маятникового рычага
1.32.5.
ограничителя качания мостов
1.32.6.
гайки стяжного болта наконечника штока
1.32.7.
карданных вилок рулевого вала
1.32.8.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
пальцев рулевых тяг
Промывка фильтра насоса рулевого управления
Отрегулировать зазор между колодками и
барабанами рабочих тормозов.
Проверка свободного хода педали тормоза
Разобрать тормозную камеру стояночного
тормоза, очистить и смазать цилиндр, поршень,
шток, манжету
Проверка хода штока тормозной камеры
Проверить герметичность пневматических
трубопроводов системы тормозов
Очистить поверхность батареи от пыли и грязи,
прочистить вентиляционные отверстия в пробках
аккумуляторных батарей
Проверка уровня электролита в аккумуляторных
батареях
Проверка плотности электролита в
аккумуляторных батареях
Проверка надежности крепления и контакта
наконечников проводов с выводами
аккумуляторных батарей
Проверка и при необходимости регулировка фар
Проверка надежности крепления пучков
электропроводов
Проверка состояния изоляции электропроводов и
их крепления
Проверка плотности присоединения и чистоты
наконечников проводов к клеммам стартера
Проверка давления на выходе из обеих секций
тормозного крана
1.48.
Проверка работы одинарного защитного клапана
1.49.
Проверка работы тройного защитного клапана
1.50.
Проверка работы четвертого защитного клапана
1.51.
Проверка работы регулятора тормозных сил
Проверка величины давления на соединительной
головке однопроводного привода
Проверка величины давления на соединительной
питающей головке
Проверка работы сигнализации неисправности
рабочей тормозной системы
Проведение ТО тормозов (на мостах производства
КНР)
Разборка пневмоцилиндров вспомогательного
тормоза, смазка поршня и внутренней
поверхности цилиндра
Разборка пневмоусилителя сцепления, смазка
поршня и внутренней поверхности цилиндра
Проверка состояния резиновых чехлов на:
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.
1.58.
1.58.1.
задних фонарях
1.58.2.
боковых повторителях
1.58.3.
выключателе аккумуляторных батарей
1.58.4.
выключателях сигнала торможения
1.58.5.
датчика уровня топлива
1.58.6.
выключателя вспомогательного тормоза
1.59.
Подтянуть крепление:
1.59.1.
кронштейнов аккумуляторных батарей к раме
источника высокого напряжения
1.59.2.
предпускового подогревателя двигателя
Проверка крепления картера коробки отбора
1.60.
мощности к коробке передач
Подтянуть болты крепления верхней крышки
1.61.
коробки передач
1.62.
Проверка крепления:
1.62.1.
кабины
1.62.2.
платформы
1.62.3.
оперения
1.62.4.
кронштейнов передних, задних опор рессоры
1.62.5.
подвески кабины
1.63.
1.64.
1.65.
1.66.
1.67.
1.68.
1.69.
1.70.
1.71.
1.72.
Проверьте состояние резиновых подушек
Промывка фильтра сливной магистрали
масляного бака самосвальной установки (для
Урал-5557 и их модификаций)
Слить отстой из гидроцилиндра подъема
платформы (для Урал-5557 и их модификаций)
Проверка фиксации платформы на надрамнике
(для Урал-5557 и их модификаций)
Проверка работы пружинных захватов (для Урал5557 и их модификаций)
Проверка и при необходимости регулировка угла
опрокидывания платформы
Наполнить смазкой полость подшипников
натяжного устройства привода компрессора
Очистка и смазка деталей воздухораспределителя
коробки передач
Очистка и смазка манжеты поршня и стенки
цилиндра переключения демультипликатора
Снять колодки рабочих тормозов, очистить и
смазать оси и втулки колодок
1.75.
Снять и обслужить пневмоусилители с главными
тормозными цилиндрами
Разборка, промывка и сборка колесных
цилиндров
Смазать шкворни поворотных кулаков
1.76.
Смазка верхних подшипников шкворней
1.77.
Смажьте:
1.73.
1.74.
1.77.1.
механизм переключения передач
1.77.2.
1.77.4.
муфту выключения сцепления
подшипники вала вилки выключения
сцепления
втулку вала вилки выключения сцепления
1.77.5.
полость подшипников натяжного устройства
1.77.6.
пальцы передних рессор
1.77.7.
пальцы передних и задних рессор
1.77.8.
шарниры реактивных штанг
1.77.9.
шарниры рулевых тяг
1.77.3.
1.77.10.
шарниры усилительного механизма
втулки буксирного прибора (при работе с
1.77.11.
прицепом)
шлицевое соединение карданного вала
1.77.12.
рулевого управления
1.77.13.
шлицевые соединения карданных валов
Смазка шлицевых соединений карданных валов
1.78.
привода переднего и заднего мостов
Смазка шлицевых соединений карданных валов
1.79.
привода среднего и заднего мостов
Смазка игольчатых подшипников карданных
1.80.
валов приводов мостов и рулевого управления
Смазка вала промежуточного привода сцепления
1.81.
и тормозного крана
1.82.
Проверить уровень масла:
1.82.1.
в катере рулевого управления
1.82.2.
в картере раздаточной коробки
1.82.3.
в промежуточной опоре карданного вала
1.82.4.
в главных передачах ведущих мостов
1.82.5.
в ступицах балансирных подвесок
1.82.6.
в ступицах задней балансирной подвески
в корпусах поворотных кулаков переднего
1.82.7.
моста
в баке гидравлической системы самосвальной
1.82.8.
установки
Замена тормозной жидкости и прокачка
1.83.
гидропривода тормозов
Замена смазки в корпусах поворотных кулаков
1.84.
переднего ведущего моста
Замена смазки в ступицах задней балансирной
1.85.
подвески
Замена смазки в ступицах балансирной подвески
1.86.
(для а/м 5323 и мод.)
Замена смазки в гидросистеме рулевого
1.87.
управления
Замена смазки в ступицах колес (с последующей
1.88.
регулировкой подшипников ступиц)
1.89.
Замена смазки в ступицах колеса передней оси
Замена смазки в шлицевом соединении
1.90.
карданного вала рулевого управления
Замена смазки в колесных цилиндрах рабочего
1.91.
тормоза
1.92.
Замена смазки в манжетах подкачки шин
1.93.
Заменить масло:
1.93.1.
1.93.2.
1.93.3.
1.93.4.
1.93.5.
1.93.6.
в системе смазки двигателя
в коробке передач (с промывкой картера,
сетки и магнита)
в раздаточной коробке
в главных передачах ведущих мостов
в главных передачах и колесных редукторах
среднего и заднего мостов
в ступицах балансиров задней подвески
1.93.7.
в картере рулевого механизма
в гидравлической системе рулевого
1.93.8.
управления
Проверка уровня масла в картере коробки
1.94.
передач
Проверить уровень масла в насосе гидросистемы
1.95.
опрокидывания кабины
Проверка уровня масла в масляном баке
1.96.
системы гидроусилителя руля
Проверка уровня масла в корпусах поворотных
1.97.
кулаков переднего ведущего моста (при
необходимости довести до нормы)
2. Работы при ремонте
2.1.
ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
2.1.1.
Замена подушки передней опоры двигателя
2.1.2.
Замена подушки задней опоры двигателя
2.1.3.
Замена подушек промежуточных опор двигателя
Замена кронштейна передней подвески
2.1.4.
двигателя
2.1.5.
Замена кронштейна задней подвески двигателя
Замена кронштейнов промежуточной подвески
2.1.6.
двигателя
2.2.
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.5.
2.5.1.
2.6.
2.6.1.
2.6.
2.6.1.
2.7.
Замена масляного радиатора
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Замена основного бака
ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Замена наконечников тяги
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Замена воздушного фильтрующего элемента
СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ
Замена глушителя
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена привода сцепления
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
2.7.1.
Замена РК
Текущий ремонт РК (разборка, промывка,
2.7.2.
замена дефектных деталей)
2.7.3.
Замена привода спидометра(шестерни)
Замена манжеты фланца РК при снятом
2.7.4.
карданном вале
2.8.
КАРДАННЫЕ ВАЛЫ
2.8.1.
Замена карданного вала переднего
2.8.2.
Замена среднего карданного вала
2.8.3.
Замена промежуточного карданного вала
2.8.4.
2.9.
Замена крестовины при снятом карданном вале
ПЕРЕДНИЙ МОСТ
2.9.1.
Замена переднего моста
2.9.2.
Регулировка подшипников шкворней
2.9.3.
Замена редуктора переднего моста
2.9.4.
Замена полуоси
2.9.5.
Замена подшипников передней опоры
Ремонт шаровой опоры (разборка, дефектовка,
2.9.6.
сборка, в том числе замена подшипников)
2.10. ЗАДНИЙ, СРЕДНИЙ МОСТ
Замена заднего моста со снятием и установкой
2.10.1.
колес
Замена среднего моста со снятием и установкой
2.10.2.
колес
2.10.3. Замена редуктора моста
2.10.4.
2.11.
2.11.1.
2.12.
2.12.1.
2.13.
2.13.1.
2.13.2.
2.13.3.
2.14.
Замена полуоси
РАМА
Замена рамы
БУКСИРНЫЙ ПРИБОР
Замена буксирного крюка
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена передней рессоры
Замена листов рессоры передней (со снятием
рессоры)
Замена стремянки передней рессоры
АМОРТИЗАТОР
2.14.1.
Замена амортизатора
2.14.2.
Замена втулки амортизатора
2.14.3.
Сварка кронштейна амортизатора
2.14.4.
2.15.
2.15.1.
2.16.
Замена кронштейна амортизатора
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена задней рессоры
ОСЬ БАЛАНСИРНОЙ ПОДВЕСКИ
2.16.1.
Замена оси балансира в сборе
2.16.2.
Проточка оси балансира
2.16.3.
Замена балансира в сборе
2.16.4.
Перепрессовка втулок балансира
2.16.5.
Замена манжеты балансира
Замена кронштейнов оси балансира со снятием
2.16.6.
и установкой
2.17. РЕАКТИВНЫЕ ШТАНГИ
2.17.1.
Замена верхней реактивной штанги
2.17.2.
Замена нижней реактивной штанги
2.17.3.
Замена шарниров реактивной штанги
2.17.4.
Замена кронштейна реактивной штанги
2.18.
2.18.1.
2.19.
ТЯГИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Замена наконечника тяги рулевой трапеции
КОЛЕСА И СТУПИЦЫ
2.19.1.
Замена колеса в сборе со ступицей
2.19.2.
Замена колеса
2.20.
2.20.1.
СТУПИЦА КОЛЕСА
Замена ступицы в сборе с барабаном
2.20.2.
2.21.
2.21.1.
Замена тормозного барабана при снятой ступице
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
Замена откидного кронштейна запасного колеса
2.21.2.
Сварка основания держателя
Текущий ремонт редуктора подъема лебедки
2.21.3.
запасного колеса
2.22. МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.22.1.
Замена рулевого механизма
2.22.2.
Регулировка рулевого механизма
Замена манжеты вала сошки рулевого
2.22.3.
механизма (при снятой сошке)
Замена манжеты вала управления рулевого
2.22.4.
механизма
2.23. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И ВАЛ С КАРДАННЫМИ ШАРНИРАМИ
2.23.1.
Замена рулевого колеса
2.23.2.
Замена крестовины вала
2.23.3.
Замена крестовины вала на снятом вале
2.24.
2.24.1.
2.25.
2.25.1.
2.26.
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
Замена гидроусилителя
НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Замена насоса
ТРУБОПРОВОДЫ И ШЛАНГИ
2.26.1.
Замена трубки высокого или низкого давления
2.26.2.
Пайка, сварка трубки
2.26.3.
Развальцовка, пайка трубки
2.27.
ТОРМОЗА В СБОРЕ
2.27.1.
Замена рабочего тормоза в сборе
2.27.2.
Замена тормозного барабана
2.27.3.
Расточка тормозного барабана
2.27.4.
Переклепка накладок колодок
2.27.5.
Замена рабочего тормозного цилиндра
2.28.
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ТОРМОЗОВ
Замена усилителя пневматического с главным
2.28.1.
тормозным цилиндром
Замена главного тормозного цилиндра (при
2.28.2.
снятом пневмоусилителе)
2.29. ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА
2.29.1.
Замена тормозного крана
2.29.2.
Замена регулятора давления
2.29.3.
Замена тройного защитного клапана
2.29.4.
Замена трубки к среднему или заднему мосту
Замена трубок к колесным тормозным
цилиндрам
Прокачка тормозного цилиндра
2.29.5.
2.29.6.
2.30.
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
2.30.1.
Замена стояночного тормоза
2.30.2.
Замена тормозного барабана
Замена тормозных колодок (при снятом
карданном вале)
Переклепка накладок колодок
2.30.3.
2.30.4.
2.31.
КОМПРЕССОР
2.31.1.
Замена компрессора
2.31.2.
Замена головки компрессора
2.32.
ГЕНЕРАТОР
2.32.1.
Замена генератора
2.32.2.
Текущий ремонт генератора
2.33.
СТАРТЕР
2.33.1.
Замена стартера
2.33.2.
Замена втягивающего реле на снятом стартере
2.33.3.
Текущий ремонт стартера
2.33.4.
Замена реле стартера
2.34.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
2.34.1.
Замена электродвигателя отопителя
2.34.2.
Замена реле разного назначения
2.35.
2.35.1.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
Замена электромагнитного клапана
2.36.
ПРИБОРЫ, ДАТЧИКИ ПРИБОРОВ
Установка механического указателя давления
2.36.1.
масла
2.36.2. Замена троса спидометра
2.36.3.
2.36.7.
Замена датчика указателя уровня топлива
Замена датчика указателя температуры
охлаждающей жидкости
Замена указателя давления масла
Замена указателя температуры охлаждающей
жидкости
Замена указателя уровня топлива
2.36.8.
Замена указателя тока
2.36.9.
Замена спидометра
2.36.4.
2.36.5.
2.36.6.
2.37.
2.37.1.
2.38.
2.38.1.
СИСТЕМА НАКАЧКИ ШИН
Замена колесного крана накачки шин
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ КАБИНЫ
Замена радиатора отопителя
2.38.2. Пайка радиатора
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
3. Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в закупке (конкурс,
аукцион, запрос предложений, запрос котировок) на выполнение работ, оказание услуг ООО
«Востокнефтепровод»
1. Общие положения
1.1 Предмет закупки
1.1.1 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение полного
комплекса работ и услуг, включая поставку материалов и оборудования согласно разделительной ведомости
поставки между Заказчиком и Подрядчиком, включая испытания, сдачу объектов в эксплуатацию и
исполнение обязательств в гарантийный период, по объектам лота.
- Подробное описание предмета закупки, характеристика района выполнения работ (оказания
услуг), объемы работ, услуг, спецификации материалов и оборудования приведены в Технической части
документации о закупке.
1.2 Условия финансирования
- 1.2.1 Финансирование работ (услуг) осуществляет Заказчик.
2. Условия и порядок проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок)
2.1. Подготовка проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок).
2.1.1. Организатор закупки вправе до вскрытия заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), провести конференции с Участниками закупки, на которых доводятся
разъяснения условий проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), требований
документации о закупке. К участию в конференции приглашаются все Участники закупки, получившие к этому
моменту документацию о закупке.
2.2. Дата, время и место представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок)
2.2.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок),
подписанная уполномоченным лицом Участника закупки, должна быть представлена до истечения срока,
указанного в извещении о закупке.
Подача заявок осуществляется в форме электронного документа в соответствии с "Руководством
пользователя", которое размещается в открытой части Автоматизированной системы Оператора ОАО "Единая
электронная торговая площадка" (www.com.roseltorg.ru).
2.3. Продление срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.3.1. Продление срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) может быть осуществлено по усмотрению Заказчика. Участник закупки,
представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) к моменту извещения о продлении срока представления заявок, имеет право до
истечения нового срока вносить изменения в свою заявку на участие в конкурсе (аукционе).
2.4 Плата за предоставление документации о закупке
2.4.1 Заказчик устанавливает плату за предоставление документации о закупке. Размер платы за
предоставление документации о закупке предусматривается в извещении о проведении закупки, либо в
приглашении.
2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе)
2.5.1.Участник закупки может представить в качестве обеспечения своей заявки на участие в
конкурсе (аукционе) документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(аукционе). Денежная сумма подлежит перечислению организатору закупки не позднее срока представления
заявки. В графе «назначение платежа» платежном поручении указывается: «Для обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе) по лоту № (наименование лота).
2.5.2 В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(аукционе), Организатор закупки предоставляет участнику конкурса (аукциона) форму «Подтверждение
согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе» (форма 2.1). Каждый Участник закупки,
подающий заявку на участие в конкурсе (аукционе), подписывает и заверяет печатью форму «Подтверждение
согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе)».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе) применяется для обеспечения исполнения
обязанности Участника закупки по заключению договора, по предоставлению откорректированного по
результатам второго этапа конкурса заявки, по предоставлению банковской гарантии исполнения условий
договора, по отзыву своей заявки на участие в закупке.
2.5.3. Размер обеспечения определяется в зависимости от цены заявки на участие в конкурсе
(аукционе) согласно приведенной ниже таблице.
Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе) без учета НДС,
Размер обеспечения, руб.
млн. руб.
Свыше 1,0 до 10,0 включительно
30 000
Свыше 10,0 до 30,0 включительно
150 000
Свыше 30,0
250 000
2.5.4. Сумма обеспечения может быть удержана в следующих случаях:
- Участник закупки отзовет свою заявку на участие в закупке в течение 60 дней с даты,
определенной для вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке;
- Участник закупки, уведомленный о признании его победителем закупки в течение срока
действия заявки на участие в конкурсе, откажется подписать договор, в отношении которого объявлен
конкурс (аукцион);
- Участник закупки не представляет в течение 2 рабочих дней откорректированную по результатам
пошагового понижения стоимости заявку на участие в конкурсе (аукционе);
- Участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий договора в срок,
предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка.
2.5.7 Организатор закупки осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в закупке
Участникам закупки, не признанным Победителями закупки по итогам проведения закупки, в течение 10
рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного обращения Участника;
2.5.8 Организатор закупки осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в закупке
Победителю закупки не ранее чем через 10 рабочих дней с даты подписания Победителем договора, на
основании соответствующего письменного обращения Победителя
2.6. Представление и прием заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
2.6.1 Участник закупки может представить только одну заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) либо самостоятельно, либо в составе коллективной заявки.
Участник закупки, представивший больше одной заявки, отстраняется от участия в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) по всем заявкам.
2.6.2 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) с
комплектом документов, подготовленным в соответствии с требованиями настоящей инструкции, должна быть
представлена до истечения срока и по адресу, указанному в извещении.
2.6.3 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должна
быть предоставлена посыльным либо по почте с сопроводительным письмом. В приложении к
сопроводительному письму следует указать перечень всех предоставляемых документов.
В случае предоставлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) посыльным необходимо при себе иметь доверенность на право ее предоставления.
2.6.4 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок),
полученные после установленного срока их предоставления, возвращаются Участникам закупки (в
нераспечатанном виде).
В случае отправки Заявки на участие в конкурсе по почте Участник закупки принимает на себя
ответственность за ее предоставление в срок, указанный в Извещении.
2.7. Дата и место вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.7.1 Процедура вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок) состоится во время и по адресу, указанному в
извещении. В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия конвертов Участники
закупки извещаются (письменно) дополнительно.
2.7.2 На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать не более двух представителей от
каждого из Участников закупки, при условии предъявления доверенности от организации на право
присутствия на процедуре вскрытия.
2.8 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе или внесения изменений
2.8.1 Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок), вправе изменить или отозвать поданную им заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) (времени,
указанном в извещении о закупке).
2.9 Представление коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
2.9.1 В случае представления коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) от объединений юридических лиц с указанием лидера ответственность по
всем обязательствам и рискам, возникающим в процессе конкурса (аукциона, запроса предложений,
запроса котировок), несет лидер, представляющий заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.9.2 К коллективной заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) прилагается Соглашение между участниками с распределением видов и объемов работ, услуг по
исполнителям и указанием одного из участников Соглашения в качестве полномочного представителя
(лидера) для заключения и реализации договора.
2.9.3 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) от
объединений юридических лиц, в которых не указаны конкретные исполнители работ, услуг, к рассмотрению
не принимаются.
2.10. Срок действия заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок)
2.10.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должна
быть действительна в течение 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками, указанной в
извещении о закупке на официальном сайте.
Если срок представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) продлевается, и Участник закупки представляет свою заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) в течение продленного срока, то заявка должна быть
действительна в течение 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок), указанной в извещении о закупке на официальном
сайте об изменении срока предоставления заявки.
2.11. Право собственности на документацию и конфиденциальность
2.11.1 Все представленные заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются Участникам закупки за
исключением обеспечения, указанного в пункте 2.4
2.11.2 Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют
они заявку на участие конкурсе или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом.
2.11.3 Заказчик, Организатор закупки и Конкурсная комиссия обязаны соблюдать
конфиденциальность информации, содержащейся в заявке на участие в конкурсе Участника закупки.
2.11.4 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
возвращаются Участнику закупки (в нераспечатанном виде) в случае отзыва заявки Участником закупки до
истечения срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок).
2.12 Внесение изменений в документацию о закупке
2.12.1. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения
положений такой документации размещаются Заказчиком, Организатором закупки на официальном сайте не
позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений. В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены
позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15
дней.
2.12 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок)
2.12.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям документации
о закупке и принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.12.2 С целью обеспечения качественного выполнения работ, оказания услуг устанавливаются
следующие требования к Участникам закупки:
- Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном
порядке;
- в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он
не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто
конкурсное производство;
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги, для выполнения
которых он привлекается;
- обладание Участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если, в связи с исполнением договора, Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период:
- отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед организациями системы
«Транснефть», неисполненных обязательств, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев,
неисполненных судебных решений;
- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены
уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к
предмету закупки;
- Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал, способный
оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном документацией о закупке;
- Участник закупки должен иметь в собственности (либо частично в аренде) достаточную для
выполнения работ, услуг технику и оборудование;
- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется ФАС
России.
2.12.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) Конкурсная комиссия не допускает к дальнейшему участию в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) Участников закупки в случае:
- не предоставления установленных документацией о закупке документов;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) требованиям документации о закупке;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.12.2 настоящей инструкции;
- установления недостоверности сведений, предоставленных Участниками закупки;
- превышение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в том числе попозиционное;
- непредоставления информации в отношении всей цепочки собственников, включая
бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.
2.12.4 Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее
просроченную задолженность перед организациями системы «Транснефть», неисполненные обязательства,
срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, не исполненные судебные решения.
2.12.5 Конкурсная комиссия имеет право потребовать от Участника закупки письменных
разъяснений по представленной заявке, дополнительных сведений и других документов. При отсутствии
ответов от Участника закупки. Конкурсная комиссия имеет право принять решение на основании имеющихся
документов.
Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять условия
представленной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.12.6 Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик.
Организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке
производственных возможностей Участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с
оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок).
2.13. Оценка заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
2.13.1 Оценка заявок Участников закупки в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) осуществляются в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в документации о
закупке.
2.14 Право Конкурсной комиссии
2.14.1 Конкурсная комиссия оставляет за собой право выбрать победителем любого Участника
закупки, предложившего лучшие условия выполнения работ, услуг по совокупности критериев, указанных в
документации о закупке.
2.14.2. В случае, если все участники закупки участвующие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) превысили начальную (максимальную) цену договора (цену лота)
Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки и провести повторный конкурс (аукцион, запрос
предложений, запрос котировок).
2.14.3 В случае несоответствия заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) Участников закупки требованиям документации о закупке только в части превышения
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) Организатор закупки вправе принять решение о
допуске Участника закупки к процедуре пошагового понижения стоимости (при проведении конкурса,
аукциона).
2.14.4 При выборе подрядных организаций, исполнителей работ, услуг путем проведения конкурса
(аукциона, запроса предложений, запроса котировок) предпочтение отдается Участникам закупки,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, либо иностранным компаниям, заявившим
наибольший уровень участия российских предприятий в качестве субподрядчиков.
2.15.Действия по итогам конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок)
2.15.1 В течение двух рабочих дней после утверждения результатов конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок), Конкурсная комиссия направляет Победителю закупки письменное
уведомление о признании его Победителем закупки с приглашением к заключению договора на условиях,
содержащихся в документации о закупке и его заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) и направляет уведомления остальным Участникам закупки.
2.15.2 В случае не подписания Победителем закупки договора в срок, установленный в извещении
о закупке, Победителем признается следующий Участник закупки или конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок) признается несостоявшимся.
2.15.3 После проведения 2-го этапа конкурса (аукциона) Победитель закупки обязан не позднее 2х рабочих дней с момента принятия решения по результатам конкурса (аукциона) предоставить в Конкурсную
комиссию откорректированную заявку на участие в конкурсе (аукционе) по результатам пошагового
понижения стоимости.
3. Требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
3.1. Язык и денежные единицы заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.1.1 Все документы, имеющие отношение к заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), и вся переписка по конкурсу (аукциону, запросу предложений, запросу
котировок) ведется на русском языке.
3.1.2 Все денежные расчеты должны быть представлены в рублях Российской Федерации или
пересчитаны в рубли РФ по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на день
оформления.
3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок)
3.2.1 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) состоит из
двух частей: Коммерческой и Квалификационно-технической.
3.2.2. Документы каждой части заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени Участника закупки (в
случае подписи заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) в
соответствии с "Руководством пользователя" ОАО "Единая электронная торговая площадка"
(www.com.roseltorg.ru).
3.2.3 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не должны
содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений в отношении объемов
работ, услуг, условий, основных конструктивных решений и технологических требований, предусмотренного
срока выполнения работ, оказания услуг, а также указанной цены заявки.
3.2.4. Таблицы и формы в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) должны быть заполнены по всем графам.
3.2.5 При подготовке заявки на участие в конкурсе (аукционе) колонтитулы и примечания к формам
Инструкции удаляются. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена. В
формы, которые Участник закупки не применяет, должна быть внесена запись: "Форма не применяется по
причине".
3.2.7 Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок), несет Участник закупки.
3.3. Документы, составляющие заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.3.1.
Коммерческая часть:
- заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по форме 1;
- приложение 1 к форме 1 (в случаях, если Лот состоит из нескольких объектов) - используется при
оформлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- подтверждение согласия с условиями договора - по форме 2 используется при оформлении
заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- график выполнения работ, услуг - по форме 3 используется при оформлении заявки на участие в
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- расчет цены заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) по форме 4;
3.3.2.
Квалификационно-техническая часть:
- соглашение между участниками коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) (в случае подачи коллективной заявки на участие в конкурсе);
- договор (Протокол. Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми
субподрядчиками;
3.3.3 При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений (запроса котировок) в
составе документов предоставляются следующая информация и формы:
- общие данные Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 5;
- заверенные Участником закупки копии учредительных документов организации (устав,
свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя, приказ о назначении
главного бухгалтера с подписью назначаемого сотрудника, карточка с образцами подписи и печати, договор
об учреждении (при наличии));
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за три
месяца до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений в соответствии с
извещением/приглашением, а также копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных
предпринимателей).
- перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности (форма 6) и Перечень разрешительных документов на право выполнения работ,
являющихся предметом закупки Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 6а);
- ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения работ,
являющихся предметом закупки, сертификаты, свидетельства Участников закупки и субподрядчиков (в случае
их привлечения);
- сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года - по форме 7;
- копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией;
- оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской
задолженности на конец прошедшего календарного года или иная расшифровка кредиторской задолженности
по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода и на конец прошедшего
календарного года.
- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Участника закупки просроченной
задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную дату;
- реестр открытых счетов в финансовых учреждениях (банках), с указанием валюты;
- справка (и) из обслуживающего (их) банка (ов) об отсутствии задолженностей по картотеке № 2,
кредиторской задолженности, о движении денежных средств на расчетном счете с начала текущего года.
- документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период (письменное подтверждение Участника закупки);
- опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объему работ, услуг за последние три
года по форме 8, с обязательным приложением отзывов Заказчиков;
- сведения о персонале, имеющимся в организации в т.ч. предполагаемом для выполнения работ,
услуг по предмету закупки – по форме 9;
- перечень, машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки – по форме 10;
- список субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 11;
- договор (Протокол, Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми
субподрядчиками;
- ведомость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (на бумажном носителе, а
также на электронном носителе (в формате разработки)) – по форме 12;
- сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества выполняемых
работ, включая лаборатории – по форме 13;
- сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах ОАО «АК «Транснефть»
и организаций системы «Транснефть» - по форме 14;
- перечень документов по охране труда и охране окружающей среды – по форме 15;
- документы, подтверждающие, что в отношении Участника закупки не проводится процедура
банкротства (справка из Арбитражного суда), Участник закупки не находится в процессе ликвидации (выписка
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении Участника закупки не назначено административное приостановление
деятельности (справка из федеральной службы судебных приставов) или письменное подтверждение
Участника закупки по всем рассматриваемым случаям, дата выдачи которого не превышает 30 суток с даты
приема заявки на участие в запросе предложений;
- документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период (письменное подтверждение Участника закупки);
- сведения
в отношении
всей
цепочки
собственников,
включая бенефициаров
(в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
контрагента - по форме 16;
- документы, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников
Участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о
лицах, входящих в исполнительные органы контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы;
- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных – по форме 17.
3.4. Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
3.4.1 Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
должна включать все затраты Участника закупки, связанные с обязательствами по выполнению всех видов
работ и услуг по предмету конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), а также уплату всех
налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе НДС.
3.4.2 Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
определяется в ценах, планируемых на период действия договора в соответствии с условиями закупки и
указывается с точностью до копеек. Расчет цены выполняется по форме 4.
3.4.3 Стоимость работ, услуг рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав
Лота, с учетом всех подготовительных и других работ. В итоговую стоимость работ, услуг по каждому объекту
должны войти, с учетом предмета лота, затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и
затраты, а также все налоги и пошлины.
3.4.4 Перечень и объемы работ, услуг, основные и прочие затраты в обязательном порядке
принимаются Участником закупки в соответствии с выданным в составе документации о закупке Графиком
выполнения работ (форма 3), услуг Заказчика и уточняются с учетом опыта выполнения аналогичных работ,
услуг.
3.4.5 При расчете цены необходимо предусматривать следующее:
- использование местных строительных материалов по ценам, действующим на текущий момент
времени и представленным потенциальными поставщиками, с выделением транспортных и заготовительноскладских расходов;
- принятый уровень ставки работников (руб./час) с учетом дополнительных выплат. Полная ставка
возмещения оплаты труда должна включать в себя также отчисления на социальное страхование;
- при определении стоимости одного машино-часа должны быть учтены действующие нормы
амортизации при эксплуатации технических средств, расход горюче-смазочных материалов, затраты на
текущий ремонт и замену или восстановление быстроизнашивающихся частей и т. д;
- другие сведения, приведенные в примечаниях к форме 4.
3.5. Разъяснения по заполнению заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.5.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по
форме 1
Заявка подается от имени организации, приславшей уведомление о намерении участвовать в заявке
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по форме 1. В форме
указывается полное наименование организации, юридический адрес, номер и наименование лота (в полном
соответствии с извещением о закупке на официальном сайте).
3.5.2. Подтверждение согласия с условиями договора (форма 2) Участник закупки должен
подтвердить согласие с Общими условиями договора.
3.5.3
График выполнения работ, услуг (форма 3)
Наименования работ, услуг, единицы измерения и физические объемы заполняются в строгом
соответствии с выданным в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) графиком выполнения работ, услуг, утвержденным Заказчиком. Указывается продолжительность
выполнения всех видов работ, услуг, включая поставку материалов и оборудования.
3.5.4 Расчет цены заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) (форма 4) Порядок определения цены приведен в разделе 3.4.
3.5.5 Анкета участника (субагента) (форма 5)
Указывается полное наименование организации, ее почтовый и местонахождения фактический
адреса, e-mail, Web-сайт, банковские реквизиты, номер документа о регистрации и дата выдачи, размер
уставного капитала, основной вид деятельности, распределение собственности (акций).
Форма 5 заполняется также по каждому субподрядчику, а в случае подачи коллективной заявки - по
каждому участнику коллективной заявки.
3.5.6 Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности (форма 6) и перечень разрешительных документов на право выполнения работ,
являющихся предметом конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок) Участника закупки и
субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 6а)
Представляются сведения об имеющихся свидетельствах о допуске к работам с указанием их
регистрационных номеров, свидетельств и сертификатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми
законом и требованиями к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть», видов деятельности, сроков
действия, разрешенных территорий деятельности.
Форма 6 заполняется также по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику.
Форма 6а - заполняется по каждому объекту, входящему в состав лота. В случае наличия сертификата
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и/или МС ИСО 9001 прилагается копия.
Приложение к форме 7
Ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения работ, услуг,
являющихся предметом в конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), свидетельств и
сертификатов в соответствии с требованиями закона и требованиями, предъявляемыми к подрядным
организациям ОАО «АК «Транснефть». Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной заявки.
В случае привлечения субподрядных организаций Участник закупки должен иметь разрешение на
осуществление функций Генерального подрядчика. Субподрядные организации должны иметь свидетельства о
допуске к видам работам, заявленным в Форме 11.
Перечень лицензий (с указанием необходимых видов деятельности), свидетельств, сертификатов,
требующихся для выполнения работ, услуг на объектах, являющихся предметом в конкурса (аукциона,
запроса предложений, запроса котировок)
Все генподрядные и субподрядные организации в системе ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с
видом выполняемых СМР или предоставляемых услуг, должны иметь действующие разрешительные
документы из следующего перечня:
1. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (СРО) на виды работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Основание: «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
В обязательном порядке требуется в свидетельстве СРО отметка о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов (не требуется только в том случае, если объект
строительства не относится к объектам магистральных трубопроводов и не находится на их территории).
2. Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Требуется при производстве работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Лицензия должна иметь Приложение на разрешенные виды деятельности, в котором в обязательном
порядке должны быть отражены виды работ, выполняемые по объекту строительства.
3. Подтверждение наличия лабораторий.
3.1. Свидетельство об аттестации Лаборатории Неразрушающего Контроля (далее - «ЛНК»)
Независимого органа по аттестации Системы экспертизы промышленной безопасности.
Требуется в следующем случае: производство работ по осуществлению неразрушающего контроля.
Свидетельство должно иметь Приложение, в котором в обязательном порядке должно быть отражено:
- перечень объектов, на которых разрешено проведение НК;
- применяемые виды и методы неразрушающего контроля.
Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ «Об утверждении Правил аттестации и основных
требований к лабораториям неразрушающего контроля» от 02.06.2000 № 29 (Зарегистрировано в Минюсте
РФ от 25.07.2000 № 2324).
В соответствии с пунктом 1.7 ОР-25.160.40-КТН-002-09 аттестация ЛНК, допускаемых к работам на
объектах ОАО «АК «Транснефть» проводится НОАЛ ОАО ЦТД «Диаскан».
3.2. Электролаборатория. Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации
электролаборатории.
Требуется в следующем случае: производство работ по наладке, диагностике, испытании и т.д.
электротехнического оборудования и электросетей.
Основание: Приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 N 996 «Об утверждении Положения об Управлении
энергетического надзора».
4. Свидетельства аттестации Национального аттестационного комитета по сварочному производству
(НАКС).
Требуются в следующем случае: производство сварочных работ при изготовлении, монтаже, ремонте
и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.
Основание: Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
В соответствии с РД-03.120.10-КТН-001-11 установлены дополнительные требования к
аттестационным центрам, осуществляющим аттестацию сварочного производства на объектах ОАО «АК
«Транснефть».
4.1.
Свидетельство
Национального
аттестационного
комитета
по
сварочному
производству (НАКС): об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03. постановление
Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 103).
Применяемые на объекте строительства технологии сварки (наплавки) в обязательном порядке
должны соответствовать области распространения свидетельства (группе технических устройств, способам
сварки (наплавки).
4.2. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочномупроизводству (НАКС) об
аттестации сварочного оборудования, применяемого на объекте строительств (РД 03-614-03, постановление
Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 102).
4.3. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об
аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-61303, постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 101).
5. Разрешение Ростехнадзора на применение взрывчатых материалов.
Требуется в следующем случае: производство буровзрывных работ с применением взрывчатых
материалов.
Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ от 28.04.2003 № 28 «Об утверждении Положения о
порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и
проведение взрывных работ» (РД 13-537-03).
6. Лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами (утилизация,
складирование, перемещение твердых бытовых и промышленных отходов).
Требуется в следующем случае: производство работ по утилизации, складированию и перемещению
твердых бытовых и промышленных отходов (при демонтаже ЖБР, линейной части МН, и т.п.).
В случае выполнения специальных работ могут потребоваться дополнительные разрешительные
документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все разрешительные документы должны иметь сроки действия в соответствии со сроками
выполнения работ, услуг по объектам строительства.
Перечень аттестационных центров по аттестации сварочных технологий и сварочного оборудования
Аттестационный
учебный
центр
АУЦ
ОАО Наименование Аттестационного центра САСа
«Транснефть»
СУР-11АЦ. Головной аттестационный центр НАКС
Тюменского региона (г. Тюмень)
АУЦ ОАО «Сибнефтепровод» (г.Тюмень)
СУР-ЗАЦ
Сургутский аттестационный центр по сварочному
АУЦ
ОАО
«Магистральные
Центральной Сибири» (г. Томск)
нефтепроводы
АУЦ
ОАО
«Транссибирские
трубопроводы»
магистральные
АУЦ
ОАО
«Урало-Сибирские
нефтепроводы» (г. Уфа)
магистральные
АУЦ
ОАО
«Северо-западные
нефтепроводы» (г. Казань)
магистральные
АУЦ
ОАО
«Верхневолжские
магистральные
нефтепроводы» (г. Нижний Новгород)
АУЦ
ОАО
«Приволжские
нефтепроводы» (г. Самара)
магистральные
АУЦ ОАО «Магистральные трубопроводы «Дружба» (г.
Брянск)
АУЦ ОАО «Черномортранснефть» г. Новороссийск
АУЦ ОАО «Северные магистральные
нефтепроводы»
АУЦ «Балтнефтепровод»
(г. С.Петербург)
производству (г. Сургут)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов» ВНИИСТ (г. Москва)
ЗСР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Западно-Сибирского
региона НАКС (г. Томск)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
ЗСР=-2АЦ
ЗАО
«Центр
технической
безопасности и
диагностики «»Полисервис»( г. Омск)
ЗСР-1АЦ
ООО «Омский аттестационный центр»
(г. Омск)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
БР-ГАЦ
Головной аттестационный центр НАКС республики
Башкортостан (г. Уфа)
ПР-ГАЦ
Головной
аттестационный
центр
КГТУ-КАИ
Приволжского региона НАКС (г. Казань)
МР-7АЦ «Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ» (г. Москва)
ВВР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Верхнее-Волжского
региона НАКС. (г. Нижний Новгород)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ ( г. Москва)
СВР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Средне-Волжского
региона НАКС (г. Тольятти)
МР-ЗАЦ
Аттестационный центр по сварочному производству
Брянской области (г. Брянск)
ЦР ГАЦ
Головной аттестационный центр Центрального
региона НАКС (г. Воронеж)
МР-7АЦ «Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
ЮР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Южного региона
НАКС (г. Ростов-на-Дону)
СЗР-ГАЦ
«Региональный Северо-западный Межотраслевой
Аттестационный центр НАКС» (г. С.Петербург)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов» ВНИИСТ (г. Москва)
Перечень аттестационных центром САСа, которым поручается проведение аттестации сварочных
технологий и сварочного оборудования, применяемых на объектах ОСТ:
АЦСТ-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский учебно-научный центр».
344010. г. Ростов-на-Дону пр. Нагибина, З.стр.А:
АЦСТ-5 Аттестационный центр «Сварка-Тех-Сервис», 450071. Россия.Башкортостан, г. Уфа, 71. ул.
Лесотехникума, 92/3;
АЦСТ-7 АНО «Региональный Северо-западный межотраслевой аттестационный центр», 195251, г. СПетербург, ул. Политехническая,29 Хим. корп., к.50;
АЦСТ-9 Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона
НАКС», 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14;
АЦСТ-11 Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 628400, г. Сургут 8-й
промузел;
АЦСТ-16 ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис». 644105, г. Омск, ул.
Пристанционная, 17;
АЦСТ-17 ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона», 603050, Н.Новгород, ул.
Алексеевская,26;
АЦСТ-19 ООО Аттестационный центр «Сплав». 153007, г. Иваново, ул. Фрунзе,31;
АЦСТ-24 Аттестационный центр «Центр ДиС-Сварка Приволжского региона», 420088. г. Казань, ул. 2-я
Азинская, 7а;
АЦСТ -26 Аттестационный центр «Сварка Трубопроводов». 105058. Москва. Окружной пр-д, 19;
АЦСТ -27 «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона НАКС». 660014, г.
Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 31;
АЦСТ048 «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона НАКС», 634028, г. Томск, ул.
Савиных,7;
АЦСТ-57 ООО НПЦ «Сварка и контроль», 243400, Брянская обл., г. Почел, ул. Брянская, 100;
АЦСО-1 АНО «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования, технологий и
материалов Приволжского региона», 420087, г. Казань, ул. Родина, 18а;
АЦСО-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский учебно-научный центр»,
344010. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина,3 стр.А;
АЦСО-5 Аттестационный центр «Сватка-Тех-Сервис», 450071. г.Уфа,71, ул. Лесотехникума,92/3;
АЦСО-8 «Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона
НАКС», 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14;
АЦСО-10 Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 628400, г. Сургут, 8-й
промузел, ЗАО «Сургутнефтехиммонтаж»;
АЦСО-13 ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис»», 644105, г. Омск, ул.
Пристанционная, 17;
АЦСО-14 ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона», 603050 г. Н. Новгород,
ул. Алексеевская,26;
АЦСО-16 АНО «Региональный Северо-западный межотраслевой аттестационный центр», 195251 г.
Санкт-Петербург, ул. Политехническая,29 Хим. корп., к.50;
АЦСО-17 ООО Аттестационный центр «Сплав», 153007 г. Иваново, ул. Фрцунзе,31;
АЦСО-21 Аттестационный центр «Сварка трубопроводов», 105058, г. Москва, Окружной пр-д, 19;
АЦСО-22 «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона НАКС», 660014, г. Красноярск,
пр. Красноярский рабочий.31;
АЦСО-38 «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона НАКС», 634028 г. Томск, ул.
Савиных,7;
АЦСО -47 ООО НПЦ «Сварка и контроль», 243400 Брянская обл., г. Почел, ул. Брянская, 100.
3.5.7 Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года (форма 7)
Представляются сведения о финансовом состоянии Участника закупки за последний отчетный период
текущего года и за три предшествующих ему календарных года с указанием внеоборотных и оборотных
активов, собственного капитала и краткосрочных обязательств (по статьям баланса), а также годового объема
выполненных работ и объема работ, выполненных собственными силами, в тыс. руб.
Форма 7 заполняется также по каждому Участнику коллективной заявки и субподрядчику,
привлекаемому для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на
участие в конкурсе Участника закупки.
Приложение к форме 7
Представляются копии бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
текущего года и за три предшествующих ему календарных года с подтверждением об их получении налоговой
инспекцией.
3.5.8 Опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объекту работ, услуг за последние
три года (форма 8)
Представляются сведения о работах (услугах), выполненных Участником закупки за последние 3 года
по работам, аналогичным по характеру и объему работ, услуг предмету конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок), сведения о текущей загрузке. В форме необходимо указать наименование
объекта, параметры объекта, наименование заказчика, период выполнения работ, услуг; объем работ (услуг)
по проекту в тыс. руб. особые условия выполнения работ, услуг.
3.5.9 Сведения о персонале, имеющемся в организации, в т.ч. предполагаемом для выполнения
работ, услуг по предмету закупки (форма 9)
Представляются сведения о численности и квалификации инженерно-технического персонала
Участника закупки, в том числе руководителей и специалистов по направлениям и профессиям, с указанием
общей численности персонала, имеющегося в организации.
Представляются сведения о численности рабочего персонала Участника закупки, предполагаемого
для выполнения работ, услуг по заявленному Лоту с указанием разряда (класса).
Форма 9 заполняется по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому
для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в
конкурсе.
3.5.10 Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки (форма 10)
Представляются сведения об имеющихся в организации основных машинах и механизмах.
Представляются сведения по основным строительным машинам и оборудованию Участника закупки,
предполагаемым для выполнения работ, услуг по заявленному Лоту, с указанием типа, марки, года выпуска,
технических характеристик, состояния, права владения. Если строительные машины и оборудование
арендованы, то прилагается ксерокопия договора на аренду техники.
Форма 10 заполняется по каждой единице технике построчно.
Форма 10 заполняется по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому
для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в
конкурсе.
3.5.11 Список субподрядчиков (форма 11)
Представляется перечень привлекаемых субподрядных организаций с указанием видов и стоимости
работ, услуг в % от цены заявки на участие в конкурсе. К перечню в обязательном порядке прилагается
Договор (Протокол, Соглашение) о намерениях, подписанный Подрядчиком и привлекаемым (и)
субподрядчиком (ками). Если привлечение субподрядчиков не предполагается, в форму следует внести
запись: «Субподрядчики не привлекаются».
3.5.12 Ведомость материалов и оборудования, поставляемых подрядчиком (Форма 12).
При подготовке заявки в случае отсутствия материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком,
отсутствия необходимости привлечения лабораторий, должны быть внесены, соответственно, записи
«Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются»
(форма 14).
Заполняется пообъектно в соответствии со спецификациями, представленными в Технической части
заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок). В случае отсутствия в
Технической части документации о закупке ведомости материалов и оборудования, поставляемых
Заказчиком, всю поставку берет на себя Подрядчик.
В случае отсутствия поставки подрядчика, в форму следует внести запись: «Поставка подрядчика
отсутствует».
Заказчик обязуется поставить только те материалы и оборудование, которые предусмотрены в
«Графике материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком» в сроки, указанные в этом «Графике». В
случае если «График поставки материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком» не предусматривает
поставки материалов и оборудования Заказчиком, то необходимые материалы и оборудование
приобретаются и поставляются на объект Подрядчиком.
3.5.13 Сведения о материально- техническом обеспечении служб контроля качества выполняемых
работ, включая лаборатории (форма 13)
Предоставляются:
- перечень применяемых лабораторий, оборудования и приборных комплексов, их технические
характеристики и количество;
- информация по составу и квалификации персонала лаборатории неразрушающего контроля;
- ксерокопии документов по аккредитации или аттестации лабораторий и персонала.
Форма 13 заполняется по каждому субподрядчику, в случае привлечения его служб для контроля
качества выполняемых работ.
3.5.14 Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах организаций
системы «Транснефть» и инвестиционных проектах ОАО «АК «Транснефть» (форма 14).
Представляется перечень претензий (в случае наличия таковых). Если претензии отсутствуют, в форму
следует внести запись: "Претензии не выставлялись".
3.5.15 Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды в соответствии (Формой
15).
3.5.16 Информация о цепочке собственников претендента (Форма 16).
Предоставляется информация в соответствии с Примечаниями к форме. Документы,
подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников Участника закупки, включая
бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы.
3.5.17 Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (Форма 17).
Форма 1. Заявка на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Председателю Конкурсной комиссии
ООО «Востокнефтепровод»/
филиала ООО «Востокнефтепровод»
Изучив документацию о закупке,(полное наименование, юридический адрес Участника закупки)
предлагает выполнить полный комплекс работ, услуг по предмету конкурса (аукциона) по Лоту №
№ У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
наименование лота согласно извещению/ /наименование Заказчика
в соответствии с техническим заданием (проектной документацией) за сумму, указанную в форме 4,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), с учетом всех налогов пошлин и сборов и в сроки в соответствии с
графиком выполнения работ, услуг (форма 3), являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
Мы обязуемся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не отзывать свою заявку на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), в течение этого срока заявка
остается в силе и в любой момент может начать реализовываться.
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Приложение 1 к Форме 1
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Наименование объекта
Сроки окончания работ, услуг
Стоимость объекта, руб.
Итого по лоту без учета НДС
НДС
Итого по лоту (с учетом НДС):
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Форма 2. Подтверждение согласия с условиями договора
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун».
Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия выполнения работ
(оказания услуг) по объекту (ам), входящему (им) в состав Лота № У-00691.05.73.14 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун».
и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями, указанными в
документации о закупке, без каких-либо оговорок.
Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в документацию о закупке и в
случае признания Победителем закупки обязуется заключить договор на выполнение работ (оказание
услуг) по Лоту № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун».
в соответствии с условиями договора, указанными в документации о закупке, и договорной ценой,
указанной в заявке на участие в закупке.
____________________________ ______________________
(наименование должности)
(подпись)
______________________
(Ф.И.О.)
М.П.
«______» _____________ 20____г.
Форма 3 График выполнения работ, услуг
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Наименование
работ, услуг
ед. физ.
изм объем
ы
сроки
производства
работ
начало Окончание
20 __ год
январь
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей в г.
Тулун
январь
февраль март
апрель
май
июнь
декабрь
Заполняется в строгом соответствии с графиком производства работ, услуг, утвержденным Заказчиком
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
июль
август
сентябрь. октябрь ноябрь
декабрь
Форма 4 Расчет цены заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Наименование
работ и затрат
1
Объект:_____
Наименование
работ
в
соответствии
с
графиком
Заказчика
Стоимость
оборудования
поставки
подрядчика
ВСЕГО
ПО
ОБЪЕКТУ ___:
НДС:
ИТОГО по объекту
№ ____
Объект:_____
Наименование
работ
в
соответствии
с
графиком
Заказчика
Стоимость
оборудования
поставки
подрядчика
ВСЕГО
ПО
Единица
измерения
Количество
2
3
Стоимость
материалов
и
конструкций,
поставки
подрядчика),
руб.
4
Трудозатраты
на
строительство,
чел/ч
Оплата
труда
рабочих,
руб.
Время
работы
машин,
маш./ч
5
6
7
Затраты
на
эксплуатацию машин,
руб.
Всего В т.ч. зарплата
механизаторов
8
9
Накладные
расходы,
руб.
Сметная
прибыль,
руб.
Стоимость
работ,
всего,
руб.
10
11
12
ОБЪЕКТУ ___:
НДС:
ИТОГО по объекту
№ ____
ИТОГО по Лоту,
включая НДС
Все затраты на временные здания и сооружении, прочие работы и затраты, налоги и пошлины учтены в итоговой стоимости работ по лоту и дополнительно
выставляться не будут.
Примечания к Форме 4
1.* Стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав Лота, с учетом всех подготовительных и других работ. Перечень
работ, основных и прочих затрат, заполняется Участником закупки в соответствии с графиком выполнения работ, услуг Заказчика и проектной
документации. В итоговую стоимость работ по каждому объекту должны войти затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, а
также все налоги и пошлины.
2.Объемы работ принимаются Участником закупки в соответствии с технической частью документации о закупке и графиком выполнения работ, услуг
Заказчика, выданного в составе документации о закупке.
3. Затраты на мобилизацию и демобилизацию включаются в строку "Перебазирование строительно-монтажных организаций" раздела 5 "Прочие работы и
затраты".
4. Графа 4 "Стоимость материалов и оборудования (поставки Подрядчика)" - включает стоимость материалов с учетом транспортных расходов.
5. Графа 6 "Оплата труда" - включает затраты на основную и дополнительную заработную плату рабочих, выполняющих соответствующие работы.
Распределение оплаты труда по видам работ производится путем умножения трудозатрат (чел/час.) на среднюю базовую тарифную ставку.
6. Графы 8 и 9 "Затраты на эксплуатацию машин" включают амортизационные отчисления, затраты на восстановление быстроизнашивающихся частей, на
все виды ремонта, техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы и зарплату механизаторов.
7. Графа 10 "Накладные расходы". Накладные расходы исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии с "Методическими указаниями по
определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (МДС 81-34.2004) по видам работ и с учетом действующих на момент
составления нормативных документов.
8. Графа 11 "Сметная прибыль". Сметная прибыль в строительстве исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии с методическими указаниями
по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 по видам работ и с учетом действующих на момент составления нормативных
документов.
(дата)
(подпись, печать)
Форма 5. Анкета участника (субподрядчика)
Участник__________
_______________________________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Общие сведения о компании-клиенте и руководстве:
Полное наименование
Основной государственный регистрационный
номер
ИНН
БИК
КПП
ОКОНХ
Адрес местонахождения в соответствии с
учредительными документами
Фактический адрес
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Филиалы: (наименование, адрес)
Дочерние и юридически зависимые предприятия
(наименование, адрес)
Уставный капитал:
Распределение собственности (акций):
% юридические лица (указать наименование)
физические лица
госсобственность
Телефоны
Факс
WWW
E-mail
ФИО руководителя (полн.)
ФИО главного бухгалтера
(полн.)
ФИО (полн.)
Должность
Контактное лицо
Телефон
Факс
E-mail
ОКПО
Дата регистрации
Организационноправовая форма
предприятия
Орган государственной
регистрации
Дата и номер лицензии,
наименование
выдавшего ее органа
Данные о лицах,
имеющих право подписи
Руководитель
Главный бухгалтер
Заместители
Должность__________________________________
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
Должность_________________________________
ФИО______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
1. История компании и производственная деятельность:
Год создания
Общее описание хозяйственной
деятельности компании (виды деятельности)
Наличие лицензий (наименование, №, срок
действия)
Постоянный штат (кол-во чел.)/
в т.ч. администрация
2. Сведения о финансовом состоянии и имуществе компании:
1.1.1.1. Чистые активы,
тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности за
предшествующий год
Обеспеченность собственными средствами в
предшествующем году, тыс. руб.
П р и м е ч а н и е - Участник гарантирует достоверность представленных данных.
Организатор конкурса (аукциона) имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.
«____»______________201_г.
(подпись, печать)
_____________________
_____________________
(ФИО, должность)
Форма 6. Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Регистрационный
номер лицензии
1
Орган,
выдавший
лицензию
2
Вид деятельности
3
Сведения о наличии сертификата ГОСТ Р ИСО Номер,
9001 и/или МС ИСО 9001
выдачи
(дата)
Срок действия
4
дата
Разрешенные
территории
деятельности
5
Сертификация в стадии
оформления
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечания.
1
2
Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе и субподрядчику,
привлекаемому для выполнения работ, услуг
К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам),
свидетельств и сертификатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подрядным
организациям ОАО «АК «Транснефть» Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной
заявки.
Форма 6а. Перечень разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом
конкурса (аукциона) Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения)
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Вид работ по
проекту
1
Необходимость
лицензий
(свидетельств о
допуске к
работам),
разрешений
сертификатов, и
другой разрешительной
документации по
виду работ (+/-)
2
Наличие лицензий
(свидетельств о
допуске к работам),
разрешений
Срок действия
сертификатов, и
другой
разрешительной
документации по виду
работ, (+/-)
Разрешенные
территории
деятельности
3
5
4
Примечания.
Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе и субподрядчику,
привлекаемому для выполнения работ по каждому объекту, входящему в состав лота.
2 К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам),
свидетельств и сертификатов и других разрешительных документов, необходимых для выполнения
работ по данному объекту.
1
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
Форма 7. Сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний отчетный период текущего
года
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
№
строк
баланса
Показатель
Наименование показателей
1
2
Годовой объем выполненных работ
(оказанных услуг)
190
290
490
590
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
690
Краткосрочные обязательства
(610 + 620
+ 660)
Краткосрочные обязательства
(заемные средства + кредиторская
задолженность + прочие
краткосрочные пассивы)
20__ г.
20__ г.
20__ г.
3
4
5
(дата)
Отчетный период
текущего года
6
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. К форме должны быть приложены ксерокопии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и
отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за 20__,20__,20__ год, подтвержденные
налоговой инспекцией.
2. Если в организации ведется учет по упрощенной системе налогообложения, то прилагаются
налоговые декларации за 200_,200_,200_ год, подтвержденные налоговой инспекцией.
Форма 8. Опыт работы за последние 3 года
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Наименование выполненных работ
(оказанных услуг), реализованных
проектов по тематике,
соответствующей предмету конкурса
(аукциона)
Заказчик
(наименование
организации)
1
2
(дата)
Период
выполнения работ
(оказания услуг),
Объем выполненных
реализации
работ (оказанных услуг),
проектов,
тыс. руб.
осуществления
поставок
3
4
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Форма 9. Сведения об имеющемся персонале, в т.ч. предполагаемом для выполнения работ (оказания услуг)
по предмету конкурса (аукциона)
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
В т.ч. предполагаемый для
выполнения работ (оказания услуг)
по предмету конкурса (аукциона)
Общая
численность
Опыт работ
персонала,
Численность,
в
чел.
должности,
чел
лет (мес.)
Категории персонала
1
Инженерно-технический персонал, всего
в т.ч.:
Руководители (расписать руководящий
состав)
Начальники отделов и служб (расписать
начальников отделов и служб)
2
3
Разряд
(класс)
4
5
Специалисты по направлениям
деятельности всего,
В том числе (указать специалистов или
иных сотрудников в целом по отделам
и/или службам):
ИТОГО:
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
В т.ч. занятого
на других
объектах в
период
выполнения
работ
(оказания
услуг) по
предмету
конкурса
(аукциона),
чел.
6
Форма 10. Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации и в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Всего, В т.ч. предполагаемые для
Наименование,
Год
Основная
шт. выполнения работ по предмету
тип, марка
№
закупки,
вып техническая
п/п
уска характеристика
1
2
3
4
5
Машины для подготовительных и земляных работ
Состояние
Количество по
предмету закупки, шт.
6
7
В т.ч. занятые на других
объектах в период
выполнения работ по
предмету закупки
8
ИТОГО:
Грузоподъемные машины и механизмы
ИТОГО:
Сварочное оборудование
ИТОГО:
Машины и оборудование для производства очистных, изоляционных и специальных работ
ИТОГО:
Машины и оборудование для производства общестроительных работ
ИТОГО:
Транспортные средства
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование для прокладки кабелей связи
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование для строительства ВЛ и сооружений ЭХЗ
ИТОГО:
Оборудование и приборы, применяемые для пусконаладочных работ
ИТОГО:
Прочее оборудование
ИТОГО:
Всего единиц техники
__________________ дата ________________ (подпись, печать) _________________________________ (Ф.И.О.,
должность)
Примечание: 1. Заполняется по каждой единице техники построчно.
2. Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе),
субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ, услуг, составляющих более 30% от
стоимости работ (услуг)
Форма 11. Список субподрядчиков (соисполнителей)
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Адрес места
нахождения,
Наименование субподрядной
юридический
№ п.п. организации (организацииадрес
соисполнителя)
субподрядчика
(соисполнителя)
1
2
3
Вид работ,
выполняемых
субподрядчиком
(соисполнителем)
4
Стоимость
Работ, выполняемых
субподрядчиком
(соисполнителем),
в % от цены заявки
на участие в
закупке
5
Примечание:
К форме в обязательном порядке прилагается Договор (Протокол, Соглашение) о намерениях, подписанный
Подрядчиком (исполнителем) и привлекаемым (ми) субподрядчиком (ами) (соисполнителем (ями)).
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
Форма 12. Ведомость материалов и оборудования, поставляемых подрядчиком, исполнителем
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Наименование материалов и
оборудования
Тип, марка,
характеЕд. изм.
ристика
1
2
3
Объем
поставляемой
продукции
4
Стоимость
франко-площадка
всего, руб.
Поставщик
ед.,
руб.
5
6
7
Объект №
Материалы
Оборудование
ИТОГО по Объекту, без
НДС:
Объект №
Материалы
Оборудование
ИТОГО по Объекту. без НДС:
Примечание:
При отсутствии материалов поставки Подрядчика делается пометка: «Материалы и оборудование,
поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются»
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ________________________________________
ФОРМА 13. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЛУЖБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ ЛАБОРАТОРИИ
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/НАИМЕНОВАНИЕ ЗП СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ/
/НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА/
№ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ЛАБОРАТОРИИ*,
П/П ТИП, МАРКА
1
ГОД ВЫПУСКА
2
3
(ДАТА)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4
(ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ)
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ)
Примечание:
1.Форма заполняется по каждой единице оборудования (лаборатории) построчно.
2. Форма заполняется также по каждому субподрядчику, в случае
привлечения его служб для контроля качества выполняемых работ.
3. При наличии сертификата прилагается ксерокопия.
*- указать номер документов по аккредитации или аттестации лаборатории.
ВСЕГО, ЕДИНИЦ
5
Форма 14. Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах организаций системы
«Транснефть»
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
Наименование объекта,
№ п/п (ОАО, ООО «ОСТ»)
1
2
(дата)
Год, в котором
выставлена
претензия
3
Краткое
содержание
претензии
4
Удовлетворена/не
удовлетворена
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
5
Форма 15. Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды
Участник ________________________________________
Лот № У-00691.05.73.14 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун»
1.
2.
3.
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Форма 16 Информация о цепочке собственников претендента
Наименование контрагента
ОАО "АБЦ"
ИНН
777777777
ОГРН
55555555555
КОД ОКВЭД
45.ХХХХХ
Фамилия, имя, отчество руководителя
Петров Петр Петрович
Серия и номер документа, удостоверяющего
1010101010
личность руководителя
N
п/п*
ИНН
ОГРН
Наименование/ФИО
Адрес регистрации
Серия и номер
документа,
удостоверяющего
его личность (для
физического лица)
Руководитель
/ участник/
акционер/
бенефициар
Информация о
подтверждающих
документах
(Наименование,
реквизиты и т.д.)
Учредительный
договор от 21.11.2008
Учредительный
договор от 21.11.2009
Учредительный
договор от 21.11.2010
Учредительный
договор от 21.11.2011
Устав, приказ №1 от
01.01.2001
Выписка из реестра от
26.12.2011
Выписка из реестра от
26.12.2012
Выписка из реестра от
26.12.2013
Учредительный
договор от 21.11.2008
1231333 123132123
Иванов Иван Иванович
Москва, ул. Арбат д.1, кв.1.
4545454545
Участник
1
3
1234567 123456791
Москва, ул. Московская д.1,
2
ЗАО "ЭЮЯ"
Участник
8
0
кв.1.
1234567 123456588
Москва, ул. Московская д.1,
2.1
Захаров Захар Захарович
4504586548
Руководитель
8
9
кв.1.
1234111 234526357
Москва, ул. Московская д.1,
2.2
ОАО "КЛМ"
Участник
1
4
кв.2.
2.2.
1235555 635497854
Москва, ул. Московская д.1,
Тарасов Тарас Тарасович
4504586548
Руководитель
1
7
6
кв.3.
2.2.
1234156 352738495
Москва, ул. Московская д.1,
Васильев Василий Васильевич
4501258456
Акционер
2
7
8
кв.3.
2.2.
3455679 654332875
Москва, ул. Московская д.1,
Прохоров Прохор Прокопьевич
7700545684
Акционер
3
2
4
кв.4.
2.2.
5673022 332425637
Москва, ул. Московская д.1,
Кириллов Кирилл Кириллович
4505525252
Акционер
4
3
4
кв.5.
1231231 147147147
3
Сидоров Сидор Сидорович
Москва, ул. Тверская д.1, кв.1.
2525252525
Акционер
2
1
Примечание:
1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)
2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного
собственника (пример 2.2.2)
Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера.
1
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Форма 17
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество,
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,
____________________________________________________________________________________________
___________,
наименование органа, выдавшего документ
зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________________________________,
действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансовохозяйственной деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения случаев
конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия
контрагентами компаний с государственным участием информации в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими
документами обеспечения, даю свое согласие:
ООО «Востокнефтепровод» (665734, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,
д.14), филиалы ООО «Востокнефтепровод»;
ОАО «АК «Транснефть» (119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.57);
Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23);
Федеральной службе по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) (место нахождения:
107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1);
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) (107996, Москва, ул.
Щепкина, д.42)
на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение)
моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации и проживания;
- ИНН;
- сведения о месте работы;
- должность;
- серия, номер документа, удостоверяющего личность;
а также на их передачу между указанными лицам и последующую обработку указанными лицами.
Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной информационной системы,
так и без использования таковой.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.
Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего письменного
заявления в __________________________________________________________________________;
(наименование, местонахождение)
_______________________/__________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___»__________________ 20___ г.
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на техническое обслуживание и ремонт автомобилей в г.Тулун
г. Ангарск
«___» ________ 20___года
Общество с ограниченной ответственностью «000» (ООО «000»), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании
__________________, с одной стороны, и ООО «Востокнефтепровод», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на
основании _____________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, а по
отдельности – Сторона, заключили Договор о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов.
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ,
составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за
отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.2. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает
собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего
качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему
законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
1.3. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами, указанная в
правом верхнем углу первой страницы договора.
1.4. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований договора,
приложений к нему, нормативных документов к качеству и полноте работ.
1.5. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ,
определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в
Договор, и составляющий
неотъемлемую часть Договора.
1.6. «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ, не указанные в
настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной форме.
1.7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и
Дополнениями к нему.
1.8. «Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении работ по Договору.
1.9. «Объект» - автотранспорт филиала Иркутское РНУ, на котором выполняются Работы и
услуги согласно условиям Договора.
1.10.
«Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические лица,
привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.
1.11. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от
его имени действий в соответствии с Договором.
1.12. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по ремонту Объекта, согласно
технического задания приложение 1, в том числе оказание консультаций по устранению всех
возникающих неисправностей в работе Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с
Договором, проведение иных неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и в
течение Гарантийного срока.
1.13. «Нормативные документы» - нормативные документы РФ, ООО «Востокнефтепровод»,
ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики в
отношении организации и производства выполняемых Работ.
1.14. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные материалы и
прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте.
1.15. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.16. «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в
Гарантийный срок.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг по
Объекту в соответствии условиями настоящего Договора, включая:

выполнение Работ, указанных в приложении 1;

устранение дефектов/недостатков;

сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.
2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по
Договору выполнит за свой счёт и своими силами все Работы и услуги в объеме, определенном в
пункте 2.1. Договора и приложениями.
2.3. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности.
2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные соглашения к
Договору в письменной форме.
Статья 3. Стоимость работ по Договору
3.1. Стоимость нормо-часа выполнения работ по настоящему договору составляет
(________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (________________________)
рублей _____ копеек, и включает все накладные расходы.
3.2. Общая (максимальная) стоимость работ по Договору составляет __________
(________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС __________
(________________________) рублей _____ копеек.
3.3. Стоимость ремонта автомобилей определяется в соответствии с Приложением № 2 к
Договору.
Статья 4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней,
следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и
предоставления Заказчику оригинала счета.
4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с
расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все
расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ
5.1. Срок ремонта определяется на основании заказ-наряда, который должен быть
передан Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) дней, после приемки автомобиля в ремонт.
Подрядчик приступает к выполнению работ только после подписания заказ-наряда, лицом,
уполномоченным на заключение договора от лица Заказчика.
5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в
сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в
письменной форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
6.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанные в п. 2.1
настоящего Договора, в соответствии с Приложением 1, Нормативными документами,
Эксплуатационными документами на обслуживаемое оборудование, иными условиями Договора, а
также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения
от требований договора и Нормативных документов, в том числе не влияющие на технологию и
качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
6.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации.
6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора назначает
ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по
настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное уведомление в письменной
форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность,
полномочия и срок их действия.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора,
представляет Заказчику список ответственных за выполнение работ лиц с указанием всех
разрешительных документов и допусков по охране труда и электробезопасности. Лица,
ответственные за проведение работ повышенной опасности, перед фактическим допуском к работе
проходят проверку знаний норм и правил промышленной безопасности в комиссии Заказчика.
6.4. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в соответствии со
статьей 18 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты (недостатки) в выполненных им
Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.5. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных работ.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
6.6. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных документов
ведет техническую отчетную документацию.
6.7. До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика и компетентных
органов власти и управления.
6.8. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях
сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды,
безопасности работающих.
6.9. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет
стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в нерабочее время,
не позднее 3 (трёх) часов с момента уведомления ответственного представителя Подрядчика на
Объекте телефонограммой Заказчика, регистрируемой Заказчиком в порядке, предусмотренном
локальным нормативным актом Заказчика. Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в
выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также в письменном виде.
6.10. Несет полную материальную ответственность за утрату или повреждение
оборудования и иного имущества, переданных Заказчиком и оказавшихся во владении
Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.11. Обеспечивает возврат Заказчику в течение 10 дней по окончании работ лома
цветного металла и других демонтированных материалов, образующихся в результате работ.
6.12. Подрядчик при заключении настоящего договора обязуется представить в ООО
«Востокнефтепровод»
информацию путем надлежащего оформления приложения № 3 к
настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе
конечных собственников и выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную
информацию. Изменения к представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и
лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих
документов Подрядчик обязуется представлять в ООО «Востокнефтепровод» по форме приложения
№ 3 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения.
Надлежащим образом оформленное Приложение № 3 «Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)», является обязательной и
неотъемлемой частью настоящего договора.
Если какие-либо поля приложения № 3 к настоящему Договору не заполнены
соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены в ООО
«Востокнефтепровод», последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по
истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если
это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором
встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Подрядчик согласен на раскрытие ООО «Востокнефтепровод» предоставленной Подрядчиком
информации по форме приложения № 3 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней
персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти, ОАО «АК
«Транснефть» и предоставляет ООО «Востокнефтепровод» право передавать данную информацию и
подтверждающие документы указанным органам и ОАО «АК «Транснефть». Подрядчик, предоставляя
ООО «Востокнефтепровод» информацию по форме приложения № 3 к настоящему Договору,
обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик
подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это
предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены.
Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
7.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном
Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или
Дополнительными соглашениями к нему.
7.2. Осуществляет приемку выполненных Работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Материалы
8.1. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все Расходные
материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.
Статья 9. Оборудование
9.1. Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет на Объект
и хранит все оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет его ремонт и
техническое обслуживание.
9.2. Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для предполагаемого
назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и удовлетворять требованиям
нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 10. Режим работы
10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается
Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
 безусловного исполнения технического задания Приложение 1;
 доступности ответственных представителей Подрядчика для приема телефонограмм в
соответствии с п. 6.9. Договора.
Статья 11. Наряды-допуски
11.1. Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на
взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в
установленном порядке.
11.2. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими
Нормативными документами.
Статья 12. Учетная документация
12.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего числа
каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
12.2. Первичная учетная документация включает в себя:
 акты сдачи-приемки выполненных работ;
 счет-фактуру на выполненные работы (услуги);
 заказ-наряд.
Статья 13. Контроль качества выполнения работ
13.1. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в
процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию требований, установленных в
Нормативных документах.
13.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ
требованиям договора, законодательства и Нормативных документов Заказчика.
13.3. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять
контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные результаты
осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по
Договору.
Статья 14. Предотвращение повреждений и ущерба
14.1. Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения предотвращения
нанесения ущерба своими действиями, техническими средствами и персоналом объектам,
опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим
коммуникациям.
14.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время
выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения,
связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации
вреда, причиненного окружающей среде, благоустройству, если этот вред нанесен в результате его
действий.
14.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных
претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых - примет на
себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
14.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по
ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Подрядчиком
правил производства работ.
Статья 15. Сдача-приемка выполненных Работ
15.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту сдачи-приемки
выполненных работ. Форма акта сдачи - приемки выполненных Работ приведена в приложении.
15.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы акта сдачи-приемки выполненных
работ, заказ-наряды и счета-фактуры с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего
числа текущего месяца.
15.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта
сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт
сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных
Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ,
последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был
получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику в течение 3 дней от даты
устранения замечаний.
15.4. Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим
законодательством и Нормативными документами.
РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 16. Внесение изменений в состав Работ
16.1. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить техническое задание
(Приложение 1) изменения. Изменения технического задания и соответствующее изменение
стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору.
16.2. Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком составляется
расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который согласуется Заказчиком.
Данный расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с п.п. 17.3, 17.4 Договора, является
основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение
Стоимости работ по настоящему Договору.
Статья 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
17.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных
дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов;
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ и услуг;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в
срок.
17.2. Подрядчик:
 не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1,
 либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении Работ - не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
17.3. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения
дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по Договору, Подрядчик
обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на
производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.
17.4. Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан Сторонами.
17.5. Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с п. 17.3
Договора, является основанием для подготовки соответствующего дополнительного соглашения.
Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ после подписания дополнительного
соглашения.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 18. Гарантии
18.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных материалов поставки
Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих Нормативных документов,
действующих в системе ОАО «АК «Транснефть». Гарантии качества распространяются, в том числе,
на Материалы, поставки Подрядчика, используемые при выполнении работ по Договору на срок,
определенный изготовителем, подтверждаемый документально.
18.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями,
предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть
удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной согласно п. 18.6 настоящего
Договора, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный
сроку остановки.
18.3. Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты Заказчиком
по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в целом.
18.4. Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная настоящим
Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках
Договора.
18.5. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо неправильной
эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта Объекта, произведенного самим
Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
18.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию для
расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов
с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных
дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия
Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о
выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой
давности начинается с даты вручения указанного письменного извещения Подрядчику либо с даты
отправления по почте или факсу.
18.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами и за свой счет
выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием
нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно
выполнить отдельные виды работ.
18.8. Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными
дефектами в Работах начинает отсчитываться с момента возобновления эксплуатации Объекта.
18.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных
дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
18.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не
устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без ущемления
своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других
лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления
соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов)
на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
18.11. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте,
составляется Акт устранения недостатков.
Статья 19. Ответственность Сторон и санкции
19.1. За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику по его
требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день
просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.2. В случае просрочки оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику по
его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
19.3. За нарушение срока, указанного в п. 6.4, Подрядчик уплачивает Заказчику по его
требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами (недостатками) за каждый
день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.4. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему
Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об
их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему
Договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде
неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
19.5. Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо Субподрядчика
правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии, инцидента или несчастного
случая на опасном производственном объекте, ограничить доступ виновному лицу на объект до
устранения вышеуказанных нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для
невыполнения условий п. 2.1 Договора. Заказчик в течение одного рабочего дня письменно
уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.
19.6. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы
20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой
силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
20.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 20.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная ТорговоПромышленной Палатой Российской Федерации.
20.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 20.1, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Статья 21. Урегулирование споров. Арбитраж
21.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора
или в связи с ним, урегулируются в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются,
и ответ на них направляется в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой их
поступления.
21.2. При не урегулировании споров и разногласий в претензионном порядке, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
Статья 22. Особые условия
22.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
22.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена
Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
22.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
22.4. Передача прав и обязанностей по договору, уступка прав требования может быть
произведена только по письменному согласованию другой Стороны.
Статья 23. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
23.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31.12.2014г., окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по
нему.
23.2. Договор составлен в двух экземплярах: один экз. - для Заказчика, другой экз. - для
Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 24. Приложения к Договору
24.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
24.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
24.3. Перечень Приложений к Договору.
Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены.
Приложение № 3. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Приложение № 4. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Статья 25. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы»
(ООО «Востокнефтепровод»)
Подрядчик:
Подписи сторон:
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
/_____________/
М.П.
/_____________/
М.П.
Приложение №1
к договору № ______________
от «____» ___________ 2014 г.
Техническое задание
на проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей в г.Тулун
Цель работы: Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей по
заявкам Заказчика с использованием запасных частей и расходных материалов
Подрядчика.
Объект:
Автотранспорт марки УАЗ, ПАЗ, КамАЗ, Урал.
Состав объекта: Автомобили УАЗ, ПАЗ, КамАЗ, Урал различных модификаций.
Объем работ: Выполнение полного объема работ по техническому обслуживанию и ремонту для
обеспечения технически исправного состояния автомобилей, по заявкам Заказчика
с использованием оборудования, запасных частей и расходных материалов
Подрядчика.
Срок выполнения работ – с 20 января по 31 декабря 2014 года.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных и
методических документов:
- Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту АТС
(Постановление Правительства РФ № 290 от 11.04.2001г.);
- Сервисной книжкой на АТС;
- Инструкциями по эксплуатации АТС;
- Сервисной литературой фирмы-производителя АТС;
- Сборником нормативов трудоемкости по ремонту и обслуживанию АТС.
Начальник ТС
В.Ю. Смирнов
Приложение №2
к договору № ______________
от «____» ___________ 2014 г.
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от _______________, лице _______________, действующего
на
основании
________________,
от
ООО
«Востокнефтепровод»,
в
лице
________________________, действующего на основании ________________, удостоверяем,
что сторонами достигнуто соглашение на выполнение комплекса работ, указанных в статье 2
настоящего Договора на сумму в размере _______________________ (_____________________)
рублей, в том числе НДС (18%) в сумме ____________ (_________________________________)
рублей.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
_____________________/______________/
М.П.
_____________________/______________/
М.П
Приложение №3
к договору № ______________
от «____» ___________ 2014 г.
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Сведения о составе
исполнительных органов
Информация о
подтверждающих
документах
Руководитель/участник/ак
ционер/бенефициар
Серия, № документа,
удостоверяющего его
личность (для физических
лиц)
Ф.И.О.
Наименование/
ОГРН
ИНН
Серия, № документа,
удостоверяющего
личность руководителя
Ф.И.О. руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
№ п/п
Адрес регистрации
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
Информация о контрагенте
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления в ООО
«Востокнефтепровод», а также последним в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть»
______________________________
(должность руководителя контрагента)
_______________________________
(Ф.И.О.)
___________________
(подпись)
(М.П.)
Приложение №4
к договору № ______________
от «____» ___________ 2014 г.
ФОРМА АКТА
сдачи-приемки выполненных работ
«____» ______________ 20__ г.
Заказчик: ________________________________________________________.
Подрядчик: ______________________________________________________.
Подрядчик, в лице __________________________________________, действующего на
основании
______________,
с
одной
стороны,
и
Заказчик
в
лице
___________________________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что работы по этапу выполнены в полном объеме,
согласно договора подряда №_________ от «__» __________ 20__г.
Объект: ____________________________________________________
Работы выполнены в период с «__»___ 20__г. по «__» ___ 20__г.
Цена выполненных работ по этапу составляет:
___________________________________________________________________.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Подрядчика,
один у Заказчика.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
_____________________/______________/
М.П.
_____________________/______________/
М.П
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа