close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
пос. Всеволодо-Вильва
" __ " _______ 2015 г.
Администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения, именуемая в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и.о. главы администрации Всеволодо-Вильвенского
городского поселения Акиньшина Александра Викторовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________________________,именуемое в
дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _______________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно
именуемые «СТОРОНЫ» в соответствии с протоколом от ____________ заключили
настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по зимнему содержанию муниципальных
автомобильных дорог, дорожных сооружений на них и объектов внешнего благоустройства
на территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения (далее – Работы), согласно
перечню автомобильных дорог, дорожных сооружений на них и объектов внешнего
благоустройства. Виды работ по содержанию автомобильных дорог, дорожных сооружений на
них и объектов внешнего благоустройства (Приложение 2) и Техническому заданию
(Приложение 1), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта и сдать их
результат ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить их по цене и на
условиях, определенных настоящим Контрактом.
1.2. Расчет и обоснование цены контракта указаны в Приложении 3 к Контракту,
составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет _______________ (___________) рублей _______копеек.
Указанная цена (стоимость) Контракта является твердой и не может изменяться в
процессе его исполнения.
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
ПОДРЯДЧИКА, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.3. Оплата работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, на
основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ КС-2, справки
КС-3 и выставленных счетов – фактур, в течение 15 календарных дней с момента подписания.
Предоплата (аванс) не предусматривается.
2.4. В случае изменения расчетного счета ПОДРЯДЧИКА, он обязан в однодневный
срок в письменной форме сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением ЗАКАЗЧИКОМ
денежных средств на указанный в Контракте счет ПОДРЯДЧИКА, несет ПОДРЯДЧИК.
2.5. При нарушении ПОДРЯДЧИКОМ отдельных условий настоящего Контракта,
ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке, после направления предупреждения и
составления Акта, понизить уровень оплаты в соответствии со шкалой коэффициентов
снижения оплаты оказанных услуг (Приложение №3).
2.6. ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке удержать из оплаты,
причитающейся ПОДРЯДЧИКУ, денежные средства:
- в размере штрафных санкций, возложенных на ЗАКАЗЧИКА контролирующими
органами за некачественное выполнение (невыполнение) работ по настоящему контракту;
- в размере сумм, присужденных ЗАКАЗЧИКУ по судебным решениям по спорам,
возникшим вследствие некачественного выполнения (невыполнения) работ по настоящему
контракту.
2.7. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае
отсутствия бюджетного финансирования.
2.8. Работы, оказанные с изменением или отклонением от условий контракта и не
принятые Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ, оплате не подлежат.
3. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему
Контракту: с 01 марта 2015 г. до 31 октября 2015 г., в строгом соответствии с Техническим
заданием.
Работы по содержанию участков улично-дорожной сети в нормативные сроки,
утвержденные ГОСТ Р 50597-93, с момента окончания снегопада или метели до момента
завершения работ и с момента обнаружения зимней скользкости на дорогах до полной
ликвидации.
3.2. Работа считается выполненной после подписания Акта о приемке выполненных
Работ ЗАКАЗЧИКОМ.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Обязанности ПОДРЯДЧИКА:
4.1.1. Выполнить все обязательства по настоящему Контракту в соответствии с
действующими нормативными документами, Техническим заданием (Приложение №1) и
утвержденной сметой с надлежащим качеством, в сроки, установленные п. 3.1 настоящего
Контракта, и сдать их результат ЗАКАЗЧИКУ.
Момент окончания снегопада или метели и момент обнаружения зимней скользкости
на дорогах определяется ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно с обязательным занесением
соответствующих записей в Журнале учета, который ведется ответственными лицами и
хранится в диспетчерской ПОДРЯДЧИКА, с предоставлением журнала ЗАКАЗЧИКУ по его
требованию.
Момент окончания снегопада или метели и момент обнаружения скользкости могут
также определяться с момента поступления соответствующих уведомлений от ответственных
лиц ЗАКАЗЧИКА, ГИБДД, автотранспортных предприятий, граждан.
4.1.2. Обеспечить постоянное и бесперебойное движение автотранспорта по дорогам
согласно перечню (Приложение №2) и Технического задания (Приложение №1);
4.1.3. Обеспечивать безопасность дорожного движения (осуществлять деятельность,
направленную на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных
происшествий, снижение тяжести их последствий) на дорогах. Участвовать в расследованиях
дорожно-транспортных происшествий на закрепленном участке дорог;
4.1.4. Обеспечить требуемый уровень качества содержания дорог в соответствии с
требованиями;
4.1.5. ПОДРЯДЧИК обязан безвозмездно исправлять по требованию ЗАКАЗЧИКА все
выявленные ЗАКАЗЧИКОМ недостатки в разумный срок, установленный ЗАКАЗЧИКОМ,
если в процессе выполнения работы ПОДРЯДЧИК по своей вине допустил отступление от
условий контракта, ухудшившее качество работы.
4.1.6. ПОДРЯДЧИК обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих
ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, поставить об этом в
известность ЗАКАЗЧИКА в срок не позднее 1 рабочего дня с момента возникновения данных
обстоятельств, для согласования срока выполнения работ.
4.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ оперативные указания
ЗАКАЗЧИКА или его правомочного представителя по вопросу очередности объектов
уборки, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не
представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.8. ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять ЗАКАЗЧИКУ на утверждение акты
выполненных работ до 29 числа месяца, в котором выполнялись работы.
4.1.9. ПОДРЯДЧИК несет полную материальную ответственность, в том числе
судебную, перед ЗАКАЗЧИКОМ и третьими юридическими и физическими лицами в случаях:
-повреждения на территории поселения по вине ПОДРЯДЧИКА инженерных
коммуникаций (объектов), принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве
третьим лицам;
-нарушения по вине ПОДРЯДЧИКА содержания охранных зон, инженерных
коммуникаций (объектов), в том числе зон обслуживания опор уличного освещения,
принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве третьим лицам;
-травматизма или аварий, причинения ущерба, произошедших по причине отступлений
ПОДРЯДЧИКОМ от требований настоящего Контракта.
Права ПОДРЯДЧИКА:
4.2.1. ПОДРЯДЧИК вправе требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты работ надлежащего
качества и выполненных им с соблюдением сроков, установленных настоящим Контрактом.
4.2.2. Вносить предложения и получать консультации ЗАКАЗЧИКА по вопросам,
касающимся выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.2.3. ПОДРЯДЧИК исполнении настоящего Контракта может привлечь по
согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ субподрядные организации, что в свою очередь не снимает с
ПОДРЯДЧИКА ответственности за выполнение обязательств перед ЗАКАЗЧИКОМ.
4.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
4.3.1. Обеспечить ПОДРЯДЧИКУ доступ к месту выполнения Работ.
4.3.2. Осуществлять контроль за ходом, объемами и качеством работ, выполняемой
ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Контракту, в любое время на соответствии требованиям
действующих нормативных документов, технических норм и правил и условиями настоящего
Контракта.
4.3.2. В ходе осуществления контроля за качеством и объемами работ и при приемке
работ (промежуточной, окончательной) по настоящему контракту ЗАКАЗЧИК обязан:
-требовать качество выполнения всего объема работ в соответствии с действующими
нормами и правилами, техническими условиями;
-требовать своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ.
4.3.3. Принять выполненные ПОДРЯДЧИКОМ Работы в соответствии с разделом 5
настоящего Контракта.
4.3.4. Оплатить ПОДРЯДЧИКУ за фактически выполненные работы надлежащего
качества в соответствии с подписанными актами о приемке выполненных работ, в
установленные настоящим Контрактом сроки.
4.3.
Права ЗАКАЗЧИКА:
4.4.1. ЗАКАЗЧИК имеет право осуществлять контроль за соответствием качества
выполняемых работ нормативно-технической документации, производить проверку качества
выполняемых работ по настоящему контракту в любое время с участием представителя
ПОДРЯДЧИКА.
В том случае, если надлежаще уведомленный представитель ПОДРЯДЧИКА не
явился, обследование объектов производится в его отсутствие. В указанном случае акты
подписываются ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке и имеют силу как, если бы они
были подписаны обеими сторонами, при этом ПОДРЯДЧИК не вправе оспаривать акты,
подписанные в одностороннем порядке ЗАКАЗЧИКОМ, при условии, что ЗАКАЗЧИК
своевременно уведомил ПОДРЯДЧИКА о неисполнении им обязательств, принятых на себя
настоящим Контрактом. Способ уведомления (письмо, телефонограмма, телефон)
ПОДРЯДЧИКА о предстоящей проверке выполнения обязательств, определяется
ЗАКАЗЧИКОМ. Транспорт для объезда проверяемых территорий предоставляет
ПОДРЯДЧИК.
4.4.2. Получать от ПОДРЯДЧИКА документацию и информацию, связанную с
выполнением Контракта.
4.4.3. За ненадлежащее исполнение договорных обязательств по содержанию дорог.
ЗАКАЗЧИК имеет право выдавать уполномоченному представителю ПОДРЯДЧИКА
предписания и распоряжения об устранении недостатков в течении 12 часов.
4.4.5. В судебном порядке требовать расторжения настоящего Контракта и
возмещения причиненных убытков, если ПОДРЯДЧИК не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта, либо выполняет Работу настолько медленно, что
окончание работы к установленному сроку становиться невозможным.
4.4.6. При применении к ЗАКАЗЧИКУ материальной ответственности, в том числе
судебной, со стороны третьих юридических или физических лиц, связанной с причинением
вреда вследствие аварий, травматизмом, причинением ущерба и другими причинами,
возникшими в результате отступлений ПОДРЯДЧИКОМ от требований по содержанию дорог
Всеволодо-Вильвенского городского поселения, а также иных условий Контракта,
ЗАКАЗЧИК вправе эту ответственность возложить на ПОДРЯДЧИКА согласно пункту 4.1.9.
настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Прием и оценка выполненных Работ определяется в соответствии с требованиями
Технического задания.
5.2. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на сеть автодорог, обслуживаемую
ПОДРЯДЧИКОМ, который осуществляет систематический контроль качества выполняемых
работ по содержанию автодорог.
5.3. Оценку уровня содержания участков автомобильных дорог проводят
представители ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА. Дата проведения проверки назначается в
любой день. Требования к уровню содержания автомобильных дорог определяются
принадлежностью к эксплуатационным группам автодорог в соответствии с «Руководством
по оценке уровня содержания автомобильных дорог» (ОДМ 218.0.000 – 2003). По
результатам проверок составляется акт.
ПОДРЯДЧИК готовит документы, необходимые для проведения работ по оценке
уровня содержания дорог, согласно перечню исполнительной и производственнотехнической документации.
5.4. Приемка выполненных работ производится по факту выполнения работ
представителями ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА на основании предоставленных
ПОДРЯДЧИКОМ актов выполненных работ КС-2 и справки о выполненных работах КС-3, в
соответствии с действующим законодательством при подтверждении объемов работ
производственной и исполнительной документацией, а также соблюдения уровня требований
к качеству содержания и обеспечения безопасности движения.
5.6. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу
юридического лица вследствие ненадлежащего выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих
обязательств по настоящему Контракту подлежит возмещению ПОДРЯДЧИКОМ в порядке и
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Результаты Работ должны соответствовать требованиям соответствующих
нормативных актов к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения.
6.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за некачественное выполнение Работ.
6.3. Контроль за качеством и объемами работ выполняется ЗАКАЗЧИКОМ в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов, технических норм и
правил и условиями настоящего контракта. Любые отклонения от обязательных требований,
предъявляемых к работе по настоящему контракту, являются недостатками в работе.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Контракту СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за действия третьих лиц, в случае привлечения
для выполнения Работ по настоящему Контракту.
7.3. ПОДРЯДЧИК несет ответственность и обязанность возмещения ущерба,
причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного исполнения
обязательств по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены
после передачи результатов выполненных Работ), иных нарушений условий настоящего
Контракта, требований действующего законодательства.
7.4. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных Контрактом, ЗАКАЗЧИК направляет
ПОДРЯДЧИКУ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
7.4.1. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных контрактом, ЗАКАЗЧИК требует уплаты
неустойки (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.4.2. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа рассчитывается в фиксированной сумме в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом» (далее - Постановление ПравительстваРФ от 25.11.2013 № 1063).
ЗАКАЗЧИК вправе удержать штрафы и неустойки, установленные настоящим
Контрактом, из суммы, подлежащей к оплате в соответствии с п. 3.1. настоящего Контракта.
7.5. Предъявление претензий за нарушение условий настоящего Контракта,
предусматривающих уплату ПОДРЯДЧИКОМ неустоек (штрафов, пеней), производится
ЗАКАЗЧИКОМ в письменном виде не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Контракта.
7.6. ПОДРЯДЧИК обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
претензии от ЗАКАЗЧИКА направить в его адрес уведомление о признании либо отклонении
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. В случае признания ПОДРЯДЧИКОМ требований ЗАКАЗЧИКА, предъявленных им
в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Контракта, ПОДРЯДЧИК в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента принятия такого решения обязан перечислить признанные им
суммы неустоек (штрафов, пеней)на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.
7.8. В случае отклонения ПОДРЯДЧИКОМ претензии ЗАКАЗЧИКА, возникшие
разногласия разрешаются СТОРОНАМИ путем переговоров. При невозможности разрешения
разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Пермского
края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных Контрактом, ПОДРЯДЧИК вправе
потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа рассчитывается в фиксированной сумме в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.
ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если просрочка
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой СТОРОНЫ, а также в случае
отсутствия у ЗАКАЗЧИКА финансирования на эти цели.
7.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту СТОРОНЫ несут также иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
7.12. Условия освобождения СТОРОН от ответственности:
7.12.1 СТОРОНА освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажет, что это произошло по
вине другой СТОРОНЫ.
7.12.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Контракта "форс-мажор" означает
событие, находящееся вне разумного контроля СТОРОНЫ и приводящее к тому, что
выполнение СТОРОНОЙ ее обязательств по настоящему Контракту становится невозможным
или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и
включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные
беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные
метеорологические условия, забастовки, локауты, или другие события в промышленности (за
исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в
промышленности находятся под контролем СТОРОНЫ, стремящейся предотвратить форсмажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.12.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или
преднамеренным действием СТОРОНЫ или соисполнителей, агентов или сотрудников
СТОРОНЫ, события, которые СТОРОНА могла бы предусмотреть при должном прилежании,
чтобы учесть их при заключении настоящего Контракта и предотвратить или контролировать
их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.
7.12.4. СТОРОНА, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно
уведомить другую СТОРОНУ о возникновении такого события, виде и возможности
продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден
соответствующими компетентными органами.
7.12.5. СТОРОНА, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих
обязательств по настоящему Контракту, а также уведомить другую СТОРОНУ о
восстановлении нормальных условий.
7.12.6. СТОРОНЫ должны принять все разумные меры для сведения к минимуму
последствий любого события форс-мажора.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЗАИМНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
8.1. В своих взаимоотношениях СТОРОНЫ стремятся избегать споров и разногласий, а
в случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не
достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.
Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является
обязательным. СТОРОНА, получившая претензию, обязана ответить на нее в 10-дневный
срок.
8.2. Требования, предъявляемые СТОРОНАМИ друг другу, должны быть
удовлетворены в 10-дневный срок, если настоящим Контрактом, законом или самим
требованием не установлен более длительный срок.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания СТОРОНАМИ и
действует до фактического исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, по решению
суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Соглашение о
расторжении настоящего Контракта совершается в той же форме, что и Контракт. СТОРОНА
пожелавшая расторгнуть настоящий Контракт, должна не менее чем за 10 (десять) дней
направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой СТОРОНЕ.
Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по
почте России.
9.3. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в
Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой СТОРОНЫ на
предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в 30-дневный срок с
момента направления предложения о расторжении настоящего Контракта.
9.4. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение
настоящего Контракта одной из СТОРОН, то другая СТОРОНА вправе требовать возмещения
убытков, понесенных расторжением настоящего Контракта.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
СТОРОН. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.3 Настоящий Контракт имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего Контракта:
Приложение №1: Техническое задание на выполнение работ по зимнему содержанию
муниципальных автомобильных дорог, дорожных сооружений на них и объектов внешнего
благоустройства на территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения
Приложение №2: Перечень автомобильных дорог, дорожных сооружений на них и объектов
внешнего благоустройства. Виды работ по содержанию автомобильных дорог, дорожных
сооружений на них и объектов внешнего благоустройства.
Приложение №3: Перечень показателей снижения оплаты при отступлении от допустимого
уровня содержания участков автомобильных дорог в зимний период.
10.4. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).
Изменения в настоящий Контракт могут быть внесены по соглашению СТОРОН на
основании статей 34 и 95 Закона о контрактной системе, и оформляются в виде
дополнительного соглашения к настоящему Контракту в письменном виде и подписанного
СТОРОНАМИ.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Администрация
Всеволодо-Вильвенского
городского поселения,
Юридический адрес: 618334,
Пермский край, г. Александровск, пос.
Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 5
Почтовый адрес: 618334,
Пермский край, г. Александровск, пос.
Всеволодо-Вильва, ул.Лоскутова, 5
тел./факс(34274) 63717
ИНН 5911046930, КПП 591101001
Р/с № 40204810400000000346 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю, г. Пермь,
л/с № 03563003980, БИК 045773001
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
____________________ /А.В. Акиньшин/
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
_____________________ /
М.П.
/
Приложение №1
к Проекту муниципального контракта
№ _______ от __________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по зимнему содержанию муниципальных автомобильных
дорог, дорожных сооружений на них и объектов внешнего благоустройства на
территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения 2015 г.
1. Требования к объему работ:
№
Ед.
Наименование
Кол.
пп
изм.
1
2
3
4
Раздел 1. Содержание п. Всеволодо-Вильва.
Зимний период
Дороги с переходным типом покрытия
1
Очистка дороги от снега
км
282,636
автогрейдером, снег уплотненный,
9*31.404
толщина слоя снега 300мм
2
Очистка дороги от снега плужными
км
282,636
снегоочистителями на базе трактора
9*31.404
55л.с, толщина слоя снега 300мм
3
Россыпь противогололедного
т.м2
252
материала комбинированной
9*7*4.0
дорожной машиной КМД-130
(ПГМ)
4
Пробег комбинированной дорожной
10км
3,6
машины без груза
9*4.0/10
5
6
7
8
Чистка и мойка плоского дорожного
знака со световозврощающей
поверхностью зимой
Очистка отверстий малых мостов и
труб от снега и льда (с откидкой на
расстояние до 3м и переходами на
другую сторону сооружения)
Разбрасывание рыхлого снега возле
стоек, тумб, мостов с откидкой
снега на расстояние до 3м
Пропуск воды в отдельных местах
Обоснование
5
СД-5-01-012
СД-5-01-010
СД-5-01-034
СД-5-01-037
шт
168
4*1*42
СД-4-01-054
м
592
2*8*37
СД-5-02-028
3,6
2*0.3*60
/10
1,4638
1*0,05*2
9,276
СД-5-02-029
59,58
9*6.62
СД-5-01-012
59,58
9*6.62
СД-5-01-010
17,577
9*7*0,27
9
СД-5-01-034
10м3
100м2
Раздел 2. Содержание п. Карьер-Известняк.
Дороги с переходным типом покрытия
9
Очистка дороги от снега
км
автогрейдером, снег уплотненный,
толщина слоя снега 300мм
10
Очистка дороги от снега плужными
км
снегоочистителями на базе трактора
55л.с, толщина слоя снега 300мм
11
Россыпь противогололедного
т.м2
материала комбинированной
дорожной машиной КМД-130
(ПГМ)
СД-5-01-045
Примечание
6
12
Пробег комбинированной дорожной
машины без груза
13
Очистка тротуаров и пешеходных
дорожек от снега механической
щеткой на тракторе 55-80
л.с.(прим.)
Пропуск воды в отдельных местах
14
10км
100 м2
100м2
0,2511
9*0,279/
10
310
10*(2700
+300+10
0)/100
0,3462
1/0,05*6,
924
СД-5-01-037
ВрСНиРс-05023-02
СД-5-01-045
Раздел 3. Содержание дорог п. Ивакинский Карьер
Дороги с переходным типом покрытия
Очистка дороги от снега
км
46,8
СД-5-01-012
автогрейдером, снег уплотненный,
9*5,2
толщина слоя снега 300мм
Очистка дороги от снега плужными
км
46,8
СД-5-01-010
снегоочистителями на базе трактора
9*5,2
55л.с, толщина слоя снега 300мм
Россыпь противогололедного
т.м2
35,973
СД-5-01-034
материала комбинированной
9*7*0,57
дорожной машиной КМД-130
1
(ПГМ)
Пробег комбинированной дорожной
10км
0,5139
СД-5-01-037
машины без груза
9*0,571/
10
2. Требования к качеству работ: в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 и ВСН 24-88, в
соответствии со шкалой коэффициентов снижения оплаты выполняемых работ (п. 5
Технического задания).
Предоставление гарантии качества работ:
- качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами,
техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ
3. Требования к безопасности работ: в соответствии с правилами безопасности при
дорожных работах СП 12-135-2003. и отраслевой типовой инструкцией ТИ РО-007-2003
4. Для объективного, реального анализа качества оказанных услуг руководствоваться
допустимыми значениями уровня зимнего содержания:
4.1. Минимальная ширина очищенной поверхности проезжей части.
4.2. Максимальная допустимая толщина слоя рыхлого снега на проезжей части.
4.3. Допустимая толщина уплотненного слоя снега на проезжей части.
4.4. Максимальный срок оказания услуг по снегоочистке и ликвидации зимней
скользкости.
4.5. Для дорог местного значения III категории с допускаемым перерывом движения,
устанавливаются следующие значения:
- ширина проезжей части – на всю ширину;
- толщина слоя рыхлого снега – 90 мм.;
- толщина слоя уплотненного снега – 50 мм.;
- срок проведения работ по снегоочистке и ликвидации скользкости –24-48 часов.
5. В случаях превышения установленных норм сумма оказанных услуг, представленная
к оплате подлежит уменьшению:
Шкала коэффициентов снижения оплаты оказанных услуг:
№
п/п
1.
Наименование
Ширина проезжей части дороги:
Коэффициент
- заужение до 1 м.
- заужение до 2 м.
- заужение более 2 м.
2.
3.
4.
5.
Толщина слоя рыхлого снега:
- превышение более 90 мм. (дороги III категории)
- превышение более 100 мм. (дороги III категории)
- превышение более 110 мм. (дороги III категории)
Толщина слоя уплотненного снега:
- превышение более 60 мм. (дороги III категории)
- превышение более 80 мм. (дороги III категории)
- превышение более 110 мм. (дороги III категории)
Срок проведения работ:
- превышение более 6 часов
- превышение более 8 часов
- превышение более 24 часов
Ликвидация скользкости:
- превышение более 6 часов
- превышение более 7 часов
- превышение более 8 часов
до 0,2
до 0,4
Услуги к оплате не
принимаются
до 0,2
до 0,4
Услуги к оплате не
принимаются
до 0,2
до 0,4
Услуги к оплате не
принимаются
до 0,1
0,15 – 0,20
до 0,3
0,05 – 0,1
0,15 – 0,20
0,25- 0,3
Приложение №2
к Проекту муниципального контракта
№ _______ от __________________
ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА
НИХ И ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА.
ВИДЫ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОРОЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ И ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА 2015 ГОД
№
п/п
1
1
2
3
Адрес объекта
2
м/р № 1 пос.
Всеволодо-Вильва
Ул. Свободы
(ПролетарскаяКуйбышева)
Ул. Советская
(ПролетарскаяКуйбышева)
Ул. Габова
(ПролетарскаяКуйбышева)
Единица измерения
Длина,
Ширина,
Площадь,
м
м
м2
3
4
5
Тип
покрытия
дорог
6
1628
8
13024
переходный
1824
8
14592
асфальт
1796
8
14368
а/
щебоночный
Виды работ
7
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
4
Ул. Розы Люксембург
924
8
7392
бетонно/
асфальтно/
щебеночный
5
Ул. Лоскутова
678
8
5424
асфальт
6
Ул. Станционная
739
8
5912
переходный
7
Ул. Ленина
(Свободы-Урицкого)
550
8
4400
а/
щебеночный
548
8
4384
а/
щебеночный
Расчистка от снега и льда
388
8
3104
переходный
Расчистка от снега и льда
543
8
4344
переходный
Расчистка от снега и льда
800
6
4800
переходный
Расчистка от снега и льда
30
7
210
переходный
Расчистка от снега и льда
150
2
300
асфальт
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
17
3,5
60
асфальт
Расчистка от снега и льда
8
9
10
11
12
13
14
Ул. Луначарского
(Свободы-Урицкого)
Ул. 1-ое Мая
(СоветскаяУрицкого)
Ул. Калинина
(Свободы-Урицкого)
Ул. Пильная
Дороги к гаражу и
складу
администрации
Пешеходные
тратуары
ул.Лоскутова (от ул.
Советская до ул.
Габова)
Территория,
прилегающая к
зданию библиотеки
ИТОГО
м/р № 1 пос.
Всеволодо-Вильва:
м/р№ 2 пос.
Всеволодо-Вильва
10465
85014
Ул. Пролетарская
Ул. Чкалова
Ул. Южная
Ул. Студенческая
Ул. Свободы
(леспромхоз до ул.
Пролетарская)
Переулок Лесной
Ул. Комсомольская
Ул. Габова
(леспромхоз до ул.
Пролетарская)
750
455
425
400
8
8
8
8
6000
3640
3400
3200
переходный
переходный
переходный
переходный
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
680
8
5440
переходный
Расчистка от снега и льда
350
428
8
8
2800
3424
переходный
переходный
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
700
8
5600
переходный
Расчистка от снега и льда
9
Ул. Урицкого
1993
8
15944
бетонно/
щебеночный
Расчистка от снега и льда
10
Ул. Карла Маркса
1417
8
11336
переходный
11
12
13
Ул. Коминтерна
Ул. Грибоедова
Ул. Толстого
Ул. Лоскутова (1
квартал в районе ул.
Коминтерна)
Ул. Ленина
(ж/дорога-Урицкого)
Ул. Луначарского
(ж/дорога-Урицкого)
Ул. 1-ое Мая
(ж/дорога-Урицкого)
Ул. Калинина
(ж/дорога-Урицкого)
Ул. Островского
Дороги по
прилегающей
территории ВВильвенского
кладбища
ИТОГО м/р № 2 пос.
Всеволодо-Вильва:
м/р№ 3 пос.
Всеволодо-Вильва
Дорога от переезда
ПК «Метил» до
переезда МПС
Ул. Октябрьская
Ул. Тимирязева
Ул. Шевченко
Ул. Полевая
Ул. Мичурина
Ул. Совхозная
Ул. Пушкина
Ул. Куйбышева
Ул. Гоголя
Ул. Советская
(КуйбышеваПушкина)
Ул. Свободы
(КуйбышеваПушкина)
Ул. Габова
(Куйбышева-
983
200
200
7
7
7
6881
1400
1400
переходный
переходный
переходный
450
6
2700
переходный
549
8
4392
переходный
Расчистка от снега и льда
547
6
3282
переходный
Расчистка от снега и льда
389
7
2723
переходный
Расчистка от снега и льда
362
7
2534
переходный
Расчистка от снега и льда
200
7
1400
переходный
Расчистка от снега и льда
100
7
700
переходный
Расчистка от снега и льда
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11578
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
88196
1000
8
8000
переходный
Расчистка от снега и льда
950
333
434
200
309
450
633
796
200
7
6
6
6
6
6
6
6
8
6650
1998
2604
1200
1854
2700
3798
4776
1200
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
200
8
1200
переходный
Расчистка от снега и льда
200
8
1600
переходный
Расчистка от снега и льда
200
7
1400
переходный
Расчистка от снега и льда
1
2
Пушкина)
Дорога от
железнодорожного
переезда «Метил» на
пос. Ивакинский
Карьер
Дорога от ул.
Станционная до ж/д
переезда
ИТОГО м/р № 3 пос.
Всеволодо-Вильва:
пос. КарьерИзвестняк
Ул. Лермонтова
Ул. Мичурина
3
14
15
1500
8
12000
переходный
Расчистка от снега и льда
333
7
2331
переходный
Расчистка от снега и льда
7738
53711
530
378
6
6
3180
2268
переходный
переходный
Ул. Пушкина
501
6
3006
переходный
4
Ул. Советская
600
8
4800
переходный
5
Ул. 8-ое Марта
451
8
3157
переходный
6
Ул. Юбилейная
400
7
2800
переходный
7
8
9
10
11
12
13
Ул. Октябрьская
Ул. 1-ое Мая
Ул. Труда
Переулок Труда
Ул. Строителей
Переулок Лесной
Ул. Северная
Ул. Максима
Горького
Ул.
Железнодорожная
Ул. Мира
Ул. Коммунальная
Переулок
Железнодорожный
Переулок Овражный
Ул.Некрасова
Ул. Вяткина
ИТОГО пос. КарьерИзвестняк:
Тротуары
Ул.
Железнодорожная
(пос. КарьерИзвестняк)
450
350
450
150
400
150
300
7
6
7
6
6
6
6
3150
2100
3150
900
2400
900
1800
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
450
7
3150
переходный
Расчистка от снега и льда
230
8
1840
переходный
Расчистка от снега и льда
200
450
6
7
1200
3150
переходный
переходный
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
100
6
600
переходный
Расчистка от снега и льда
100
300
484
6
6
7
600
1800
3388
переходный
переходный
переходный
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
1.
Ул. Юбилейная (пос.
Карьер-Известняк)
От ул. М.Горького до
ул. Гоголя
(пос.КарьерИзвестняк)
пос. Ивакинский
Карьер
Ул.Мира
7424
49339
900
3
2700
асфальт
100
3
300
асфальт
100
2
200
асфальт
1400
8
11200
асфальт
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
мероприятия
Расчистка от снега и льда,
противогололедные
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ул.Гагарина
Ул.Ленина
Ул.Матросова
Ул.Свердлова
Ул.Калинина
Ул.Кирова
Пер.Стадионный
ИТОГО:
п.Ивакинский Карьер
ВСЕГО
ПЕШЕХОДНЫЕ
ТРОТУАРЫ:
Дорожные знаки, 61
шт.
Водопропускные
трубы, малые мосты,
19 шт.
440
900
880
440
440
340
160
7
7
7
7
7
7
7
3080
6300
6160
3080
3080
2380
1120
5000
36400
1250
3500
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
мероприятия
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Расчистка от снега и льда
Приложение №3
к Проекту муниципального контракта
№ _______ от __________________
Перечень
показателей снижения оплаты при отступлении от допустимого уровня
содержания участков автомобильных дорог в зимний период
1.
Минимальная ширина очищенной поверхности проезжей части.
2.
Максимальная допустимая толщина слоя рыхлого снега на проезжей части.
3.
Допустимая толщина уплотненного слоя снега на проезжей части.
4.
Максимальный срок оказания услуг по снегоочистке и ликвидации зимней
скользкости.
Для дорог местного значения III категории с допускаемым перерывом движения,
устанавливаются следующие значения:
- ширина проезжей части – на всю ширину;
- толщина слоя рыхлого снега – 90 мм.;
- толщина слоя уплотненного снега – 50 мм.;
- срок проведения работ по снегоочистке и ликвидации скользкости –24-48 часов.
В случаях превышения установленных норм сумма оказанных услуг,
представленная к оплате подлежит уменьшению.
Шкала коэффициентов снижения оплаты оказанных услуг:
№
Наименование
п/п
1.
Ширина проезжей части дороги:
- заужение до 1 м.
- заужение до 2 м.
- заужение более 2 м.
2.
3.
4.
5.
Толщина слоя рыхлого снега:
- превышение более 90 мм. (дороги III категории)
- превышение более 100 мм. (дороги III категории)
- превышение более 110 мм. (дороги III категории)
Толщина слоя уплотненного снега:
- превышение более 60 мм. (дороги III категории)
- превышение более 80 мм. (дороги III категории)
- превышение более 110 мм. (дороги III категории)
Срок проведения работ:
- превышение более 6 часов
- превышение более 8 часов
- превышение более 24 часов
Ликвидация скользкости:
- превышение более 6 часов
- превышение более 7 часов
- превышение более 8 часов
Коэффицент
до 0,2
до 0,4
Услуги к оплате не
принимаются
до 0,2
до 0,4
Услуги к оплате не
принимаются
до 0,2
до 0,4
Услуги к оплате не
принимаются
до 0,1
0,15 – 0,20
до 0,3
0,05 – 0,1
0,15 – 0,20
0,25- 0,3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа