close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №________
г. Москва
«__» _____ 2015 года
Акционерное общество «31 Государственный проектный институт специального строительства»
(АО «31 ГПИСС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Александра
Михайловича
Климова,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
Стороны,
и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________________________________________________, действующего на основании
________________________________, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор заключен на основании проведенного открытого запроса предложений в электронной форме
(Протокол №_____ от «___»________201_ года).
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукцию, именуемую в
дальнейшем «Товар», в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к Договору.
1.2.
Наименование/ассортимент, качество, количество и стоимость Товара определяется в
Спецификациях (Приложении № 1) к Договору.
1.3.
Товар не должен находится под арестом, и должен быть свободным от требований и притязаний
третьих лиц.
1.4.
Товар не должен быть ранее использованным, Заказчик должен быть первым пользователем Товара.
1.5.
Товар по качеству и комплектности должен соответствовать своему функциональному
предназначению. Товар должен иметь сертификат соответствия (при наличии данного требования в
соответствии с законодательством РФ).
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИНЯТИЯ ТОВАРОВ
2.1.
В рамках исполнения Договора стороны назначают ответственных лиц:
2.1.1. Со стороны Поставщика назначается _____, тел. _____, электронная почта _____.
2.1.2. Со стороны Заказчика назначается _____, тел. _____, электронная почта _____.
2.2.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику на
условиях, указанных в Договоре и Спецификации (Приложение № 1) к Договору.
2.3.
Место поставки Товара:143900, Московская обл. г. Балашиха, мкр. им. Ю. Гагарина.
2.4.
Срок поставки Товара: в течение __ (__________) рабочих дней с момента поступления
предварительной оплаты за Товар.
2.5.
Поставка Товара оформляется товарной накладной по унифицированной форме (далее -ТОРГ-12),
которую подписывает уполномоченный представитель Заказчика, действующий на основании Устава
или доверенности. ТОРГ -12 оформляется Поставщиком и передается Заказчику одновременно с
передачей Товара.
2.6.
Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара, а к Заказчику переходит
право собственности на Товар в момент подписания уполномоченными представителями Сторон
ТОРГ-12, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в п.2.4. Договора.
2.7.
Заказчик вправе не принимать Товар в случае установлении недостачи до полного объема Товара,
передаваемого Поставщиком в ТОРГ-12.
2.8.
При обнаружении несоответствия качества, количества или комплектности товаров, Заказчик
приостанавливает приемку и незамедлительно направляет Поставщику письменный вызов
уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товаров и составления
совместного акта об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей (по унифицированной форме ТОРГ-2).
2.9.
В случае отказа Поставщика от направления своего представителя для участия в приемке и
составления совместного ТОРГ-2 либо не прибытия представителя Поставщика для участия в
приемке товаров и составления совместного ТОРГ-2 в трехдневный срок, без учета времени
необходимого для проезда, Заказчик имеет право в одностороннем порядке продолжить приемку
товаров и составить соответствующий акт ТОРГ-2. Такой акт будет считаться обязательным для
Поставщика и достаточным для предъявления претензионных требований.
2.10. В случае, если выявленное несоответствие по качеству, комплектности или количеству произошло
по доказанной вине Поставщика, то последний обязуется устранить обнаруженные дефекты или
заменить дефектные части и (или) произвести допоставку товаров за свой счет в согласованные с
1.1.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.1.
Заказчиком сроки, учитывающие технологический цикл изготовления товаров и время, необходимое
на поставку или ремонт. При этом гарантийный срок на товары увеличивается на то количество
времени, которое было затрачено Поставщиком на удовлетворение претензий Заказчика.
Заказчик вправе отказаться от получения товаров при невозможности доукомплектовать товары,
устранить несоответствие по количеству, качеству.
Претензии по качеству (кроме скрытых недостатков), количеству, комплектности, маркировке,
поставленных товаров направляются Поставщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
составления акта.
Претензии по скрытым недостаткам поставленных товаров направляются Поставщику в течение в
гарантийного срока (если гарантийный срок установлен) с момента получения товаров Заказчиком.
В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику
требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ.
В случае поставки Товара, не соответствующего условиям о комплектности, Заказчик вправе
предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ.
Гарантийный срок на Товар определяется в паспорте завода изготовителя, сертификате качества
соответствия и иных документах, предусмотренных законодательством РФ.
Упаковка товара должна соответствовать типу товара и обеспечивать сохранность товара во время
транспортировки.
Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменной форме об изменении
адресов и отгрузочных реквизитов, предусмотренных Договором.
Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции, а также право собственности на
продукцию переходит на Заказчика в момент подписания Сторонами ТОРГ-12.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора определяется как суммарная стоимость всего поставленного Товара и определяется в
Спецификации (Приложение № 1) к Договору по итогам открытого запроса предложений и утверждена
Протоколом заседания закупочной комиссии по размещению заказов для нужд АО «31 ГПИСС» № ____
от «___» ______201_ года. Заказчик оставляет за собой право выбрать не весь объем предполагаемой к
поставке продукции в виду отсутствия дальнейшей необходимости в закупаемой продукции либо
отсутствия финансирования.
Цена устанавливается в валюте РФ (российских рублях), в том числе НДС 18 %.
В случае, если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения или иную необходимо
указать основание, определяющее освобождения от НДС.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, погрузки, разгрузки, транспортные услуги,
доставки товара до места, указанного в п. 2.3 Договора, а также все налоги и сборы, финансовые риски,
инфляционные ожидания и иные риски Поставщика, связанные с исполнением Договора.
Основанием оплаты за Товар является выставленный Поставщиком Счет и направленный Заказчику,
надлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами ТОРГ-12.
Заказчик обязуется произвести расчеты за поставленный Товар в течении 10 (Десяти) рабочих дней с
момента подписания Сторонами ТОРГ-12 при условии получения Счета от Поставщика в срок,
установленный в п. 3.4. Договора.
В случае отсутствия документов, указанных в. п.п. 2.5, 4.3. Договора, оплата за Товар Заказчиком не
производится.
Расчеты производятся в валюте РФ (российских рублях) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, либо иным путем, не запрещенным законодательством Российской
Федерации.
Датой надлежащего исполнения Договора в части оплаты за Товар считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
В случае, применения Поставщиком общей системы налогообложения Поставщик обязуется выставить и
передать Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня отгрузки Товара. Счетфактура должна быть оформлена в соответствии с законодательством РФ, в частности ст. 169 НК РФ.
Поставщик обязуется, произвести сверку расчетов по Договору путем подготовки и подписания акта
сверки взаимных расчетов (со стоимостными показателями). Акт сверки взаимных расчетов должен быть
подписан Генеральным директором и Главным бухгалтером или уполномоченным на это действие лицом
(при наличии доверенности), с печатью организации. Акт сверки взаиморасчетов передается Заказчику
надлежащим образом в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Заказчик
обязуется рассмотреть акт сверки взаиморасчетов расчетов, оформить его и направить Поставщику.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ТАРА
Поставщик обязуется принимать необходимые меры для сохранения качества Товара, исходя из
конкретных условий его хранения и транспортировки с учетом свойств и состояния, а также иных
условий, которые могут повлиять на качественные характеристики данного Товара.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, СанПиН, Технических
регламентов. Соответствие Товара требованиям ГОСТа, ТУ, Технических регламентов должно
удостоверяться сертификатами соответствия с приложением протоколов сертификационных
испытаний. Копии сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов или санитарноэпидемиологических заключений должны быть заверены производителем либо органом, выдавшим
этот сертификат (заключение), либо нотариально (при наличии данного требования в соответствии с
законодательством РФ).
Поставщик обязан дополнительно к первичным бухгалтерским документам ТОРГ-12 предоставлять
Заказчику следующие документы о качестве Товара:
Сертификат соответствия на Товар и руководство по эксплуатации на Товар на русском языке и иные
необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Поставщик подтверждает, что гарантия качества на поставляемый Товар соответствует сроку,
установленному производителем в гарантийном талоне, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с
момента поставки Товара Заказчику.
5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством РФ, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства РФ и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения
в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими
работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством РФ, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства
РФ и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем.
Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют
их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск
деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
Указанное в настоящем разделе условия являются существенным условиями Договора в
соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.8.
6.9.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.3.
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
К Конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Поставщиком от
Заказчика, равно как полученная в соответствии с условиями Договора в устной и письменной форме,
на любых материальных, электронных или иных носителях информации, а также показанная
визуально с использованием какого-либо оборудования информации (далее – Конфиденциальная
информация).
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры
для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации сторон. Стороны настоящим
соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случая
вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств
непреодолимой силы или в силу требований законодательства РФ, вступивших в силу решений суда
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной
власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия:
Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с
которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и
сроках такого раскрытия;
Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо
в силу применения положений законодательства РФ, вступивших в законную силу решений судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной
власти и управления.
С даты заключения Договора Поставщик обязуется не разглашать полученную от Заказчика
Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет
использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной
предметом Договора.
Заказчик будет соблюдать столь же высокую степень сохранения полученной информации во
избежание разглашения или использования этой информации, какую Поставщик соблюдал бы в
разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации.
Конфиденциальная информация не будет считаться таковой при условии, что одна Сторона не будет
иметь никаких обязательств перед другой Стороной в отношении данной информации, в следующих
случаях:
является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или
намеренного действия другой Стороны;
легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения условий Договора;
разрешена к выпуску с письменного согласия одной из Сторон.
Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти должна осуществляться с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны.
Поставщик несет полную ответственность перед Заказчиком за убытки, которые могут возникнуть в
результате разглашения Конфиденциальной информации, произошедшей по вине Поставщика и в
нарушение условий Договора, в том числе, Поставщик несет безусловную ответственность за
действия всех своих сотрудников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации
третьим лицам, даже в случае увольнения таких сотрудников к моменту разглашения
Конфиденциальной информации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В случае недопоставки или поставки Товара, не соответствующего условиям Договора по качеству,
ассортименту и комплектности, а также срокам поставки Заказчик вправе потребовать от
Поставщика:
уплаты штрафа в размере 5% от общей стоимости Договора, указанной в п.3.1 Договора;
уплаты неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости не поставленных (недопоставленных)
товаров за каждый просроченный день с момента получения предварительной оплаты от Заказчика;
уплаты неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости некачественных (некомплектных) товаров за
каждый день просрочки их замены (устранения дефектов).
В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе требовать от Поставщика проценты на сумму
предоплаты, в соответствии со ст. 395 ГК РФ с момента получения предварительной оплаты Товара
Поставщиком.
Если поставка не была произведена в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от
такой поставки.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.1.
10.2.
Штрафные санкции, указанные в разделе 7 Договора начисляются исключительно по письменному
требованию Сторон. При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение условий Договора
размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (Нулю).
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
уполномоченными представителями Сторон.
При возникновении споров в связи с Договором, они разрешаются Сторонами в претензионном
порядке.
Все претензии по выполнению Договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и
направляться друг другу заказным письмом или вручаться под расписку.
Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ о результатах ее рассмотрения в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и
направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под расписку.
При не поступлении ответа на претензию в установленный срок или не достижении соглашения
между Сторонами заинтересованная Сторона обращается для разрешения спора в Арбитражном суде
по месту нахождения Заказчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошли вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть
обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предвидеть и
избежать.
Форс-мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и
другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия,
чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного
самоуправления и др.
Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате форс-мажорных
обстоятельств.
Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства не позволяют исполнить обязательства, обязана в
течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента наступления, а также прекращения форс-мажорных
обстоятельств, уведомить надлежащим образом другую Сторону о наступлении, предполагаемом
сроке действия и прекращении названных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении,
должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.
Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательств в течение 2 (Двух)
последовательных месяцев, то Договор может быть расторгнут любой из Сторон с обязательным
письменным уведомлением другой Стороны. При этом Договор будет считаться расторгнутым по
истечению 7 (Семи) календарных дней с даты отправки уведомления о расторжения Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до момента исполнения всех
обязательств по Договору Сторонами.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон или в
случае, предусмотренном в п.9.3. Договора.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в срок, предусмотренный Договором, а также в случае нарушения сроков поставки Товара Заказчик
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор путем направления Поставщику письменного
уведомления заказной корреспонденцией с извещением о вручении.
Со дня получения Поставщиком уведомления, предусмотренного п. 9.3, действие Договора
прекращается и Договор считается расторгнутым.
В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по
фактически отгруженному Заказчику Товару.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Любые изменения или дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и
являются неотъемлемой частью Договора.
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и
банковских реквизитов. Неисполнение сторонами настоящего пункта лишает их права ссылаться на
то, что предусмотренные Договором уведомления или платеж не были произведены надлежащим
образом.
Все сообщения и уведомления должны направляться в письменной форме. Датой направления
почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства места
отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления уведомления или сообщения
по телетайпу, телефаксу, или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне.
10.4. Условия Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами
в процессе исполнения Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.5. Поставщик обязан воздерживаться от публичных и непубличных высказываний, суждений и оценок
в отношении деятельности Заказчика.
10.6. После подписания Договора все ранее имеющиеся договоренности, соглашения и заявления сторон
устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют
свою юридическую силу.
10.7. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру каждой из Сторон.
10.8. Плательщиком и грузополучателем Товаров по Договору является: «26 ЦНИИ - филиал АО «31 ГПИСС».
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д.19 стр. 1.
Фактический адрес: 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. имени Ю.А. Гагарина.
ИНН: 7704730704/ КПП: 500143001
ОГРН: 1097746425370
ОКПО: 37566512
Банковские реквизиты:
Р/с - 40702810600190000587 в ОАО «Банк ВТБ» г. Москва
К/с - 30101810700000000187
БИК: 044525187».
11. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
Сокращенное наименование
АО «31 ГПИСС»
Юридический (факт.) адрес: 119121 г. Москва,
Юридический (факт.) адрес:
Смоленский бульвар, д.19, стр.1
ИНН:
ИНН: 7704730704
КПП:
КПП: 770401001
ОГРН:
ОГРН: 1097746425370
Банковские реквизиты:
р.с. Банковские реквизиты:
к.с. –
р.с. - 40702810200020000455 в ОАО «Банк ВТБ» г.
БИК:
Москва
к.с. - 30101810700000000187
ОКПО:
БИК: 044525187
ОКАТО:
ОКПО: 07795572
Тел./факс:
ОКТМО: 45383000
10.3.
От ПОСТАВЩИКА:
Должность:
От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор
____________________/И.О. Фамилия/
_________________________/А.М. Климов/
М.П.
М.П.
Приложение № 1
к Договору № ________
от «__» _______ 201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование товаров
Колво
Ед.
изм.
ГОСТ/ТУ
Цена за единицу в руб.
с НДС
Сумма в руб.
с НДС
В том числе НДС 18%:
ИТОГО:
От ПОСТАВЩИКА:
Должность:
От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор
____________________/И.О. Фамилия/
_________________________/А.М. Климов/
М.П.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа