close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № ___________
Нижегородская область,
г. Кстово
« ___ » ___________ 20__ года
Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника филиала Кстовская база производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудованием Лукоянова Александра Николаевича, действующего
на основании доверенности № 21-19/426 от 20.12. 2013 года, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель», в лице _______________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые
»Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы
по техническому обслуживанию, замене сменных элементов и реагентов, проведение плановопредупредительных работ водоочистительной установки инвентарный номер Б 14291908579 и
куллеров в количестве 3-х единиц.
1.2. Объем, содержание и стоимость работ определяются в Калькуляции (Приложение № 1
к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Сроки выполнения работ согласовываются сторонами в Графике на проведение работ
(Приложение № 2 к настоящему договору), которое является неотъемлемой частью настоящего
договора.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.
Общая
сумма
договора
составляет
_______________
руб.
(___________________________), без учета НДС.
2.2. Оплата выполненных Исполнителем работ производится Заказчиком в рублях
Российской Федерации, на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета, в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки
выполненных работ.
2.3. Датой оплаты по настоящему договору считается дата платежного поручения с
отметкой банка о списании денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику отчетные документы (акт сдачиприемки выполненных работ) до 04 (четвертого) числа месяца следующего за отчетным месяцем
выполнения работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить работы в полном объеме с высоким качеством, согласно требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и согласно Калькуляции (Приложение № 1
к настоящему договору), в срок, согласованный сторонами в Графике на проведение работ
(Приложение № 2 к настоящему договору).
3.1.2. Обеспечить в процессе проведения работ собственными силами и за свой счет
систематическую уборку рабочей площадки от мусора, а также вывоз его с рабочей площадки, с
оплатой экологических сборов, установленных для этой местности и по завершении работ сдает
рабочую площадку Заказчику по акту.
3.1.3. Соблюдать на территории Заказчика все необходимые меры противопожарной
безопасности, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны
окружающей среды в течение всего срока проведения Работ
3.1.4. Своими силами и средствами получить все необходимые допуски, разрешения и
лицензии на право производства всех работ по Договору, требуемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1
3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки,
если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора,
ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.1.6. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения
работ привлеченными им субподрядчиками, обеспечивает за свой счет немедленное
исправление некачественной работы, выполненной субподрядчиком.
3.1.7. В течение 12 (Двенадцати) месяцев Исполнитель берет на себя ответственность за
поставленные и установленные запасные части и, в случае выхода их из строя, за исключением
выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, осуществляет их замену за свой счет
и своими силами в течение срока, согласованного с Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату по договору, согласно статьи 2 настоящего
договора.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Во всякое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки
выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта сдачиприемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки
выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения. Недостатки устраняются Исполнителем за свой счет.
5. Ответственность сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных
настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере
0,15% от стоимости невыполненных Исполнителем работ за каждый день просрочки, но не более
10% такой стоимости. Начисление пени производиться по письменному требованию Заказчика с
даты указанной в требовании.
5.3. При обнаружении Заказчиком недостатков, допущенных Исполнителем в выполненных
им работах, недостатки устраняются Исполнителем за свой счет, а оплата выполненных с
недостатками объемов производится Заказчиком после устранения Исполнителем выявленных
недостатков по ценам, согласованным сторонами в Приложениях № 1, № 2 к настоящему
договору.
5.4. За задержку устранения дефектов и недоделок более чем на 1 месяц со дня
подписания акта о выявлении дефектов, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере
0,1% от договорной цены за каждый день просрочки до фактического устранения дефектов.
5.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих
обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Исполнитель
возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.
5.6. Оплата или удержание неустойки не освобождают стороны от их обязательств и
ответственности по Договору.
5.7. В случае каких-либо изменений у Исполнителя в цепочке собственников Исполнителя,
включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя
последний обязуется в течение 5 (Пяти) дней с момента таких изменений известить об этом
Общество (АО «Транснефть – Верхняя Волга»). Исполнитель обязуется в течение 5 дней
предоставить Обществу (ОАО «Верхневолжскнефтепровод») сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных).
6. Условия конфиденциальности.
2
6.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать
его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три) года с момента
прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и
законным требованиям лиц, указанных в п.6.4 настоящего договора.
6.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются
все получаемые Исполнителем и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения договора
сведения и документы, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут
опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо
стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Стороны не должны без предварительного письменного согласия другой стороны
использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации настоящего
договора.
6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае разглашения
условий настоящего Договора третьим лицам, сторона, разгласившая условия настоящего
договора, обязана возместить все убытки (в том числе упущенную выгоду) другой стороне по
договору в связи с нарушением прав последнего.
6.4. Не считается разглашением условий настоящего договора сообщение части его условий
субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым
органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам, в соответствии с
действующим законодательством.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение явилось следствием
форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а
также война или военные действия, крупномасштабные забастовки) при условии, что эти
обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон
своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форсмажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после наступления
таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия форс-мажорных
обстоятельств будут служить справки, выдаваемые региональными представительствами ТорговоПромышленной Палаты РФ.
7.3. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на период форсмажора и устранения его последствий.
7.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев,
Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков
исполнения обязательств по договору, либо о расторжении договора.
7.5. При расторжении договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят
взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент прекращения настоящего договора.
8. Общие условия
8.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
8.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые
обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами
в форме дополнения или изменения к Договору.
3
8.3. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению
Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по
устранению таких препятствий и соответствующей компенсацией нанесенного ущерба.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего договора или в
связи с ним, Сторонами предусматривается претензионный порядок урегулирования споров.
Сторона, у которой возникли основания для предъявления претензии, должна предъявить
претензию в письменном виде с приложением обосновывающих документов. Сторона,
получившая претензию, обязана дать ответ в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
ее получения.
9.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров все споры по настоящему
договору передаются на рассмотрение арбитражного суда Нижегородской области.
10. Вступление договора в силу и срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу с 01.01.2015г. и действует до 31 декабря 2015г.
включительно, а в части взаимных обязательств сторон до их полного исполнения.
10.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
11. Перечень приложений к договору
11.1. Порядок выполнения работ по Договору, права и обязанности Сторон при его
исполнении установлены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора:
Приложение № 1– Калькуляция на обслуживание водоочистной установки и 3-х куллеров на
Кстовской базе ПТО и КО в 2015г.;
Приложение № 2– График на проведение работ по обслуживанию водоочистной установки и
3-х куллеров Кстовской Базы ПТО И КО в 2015г.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
_______________________________________
Юридический адрес:
_______________________________________
Почтовый адрес:
________________________________________
Тел./факс: ______________________________
Банковские реквизиты:
________________________________________
Р/с № __________________________________
К/сч № _________________________________
БИК ____________________________________
ИНН ____________________________________
КПП____________________________________
АО "Транснефть – Верхняя Волга" (Кстовская
база ПТО и КО филиал)
Юр.адрес:
603600,
г.Н.Новгород,
пер.Гранитный, д.4/1
Факт. адрес (почтовый адрес): 607650,
Нижегородская область, Кстовский район,
промышленная зона
Тел: (83145) 5-22-40; факс (83145) 3-80-76
Банковские реквизиты:
ОАО Банк ВТБ г.Москва
р/с № 40702810000060001096
к/с № 30101810700000000187
БИК 044525187
ИНН 5260900725;
КПП 525002002;
Должность
руководителя____________________________
Начальник
Кстовской базы ПТО и КО
_______________________ _______________
_____________________Лукоянов А.Н.
«______»________________20__г.
м.п.
«______»______________ 20__г.
м.п.
4
Приложение № 1 к договору № _______
от ___________20___г.
Калькуляция на обслуживание водоочистной установки и 3-х куллеров
на Кстовской базе ПТО и КО в 2015г.
№
п/п
1
2
Наименование работ
Объем работ по планово-предупредительному
ремонту:
уголь активированный Euragua BLC L012х40
верхний колпачок 1"
трубка водоподъемная без колпачка 1"
кран шаровой НР-ВР 1" (бабочка) 307
переходник А-2752-2С 4"-2 1/2"
соединитель ("американка") 1"
дренаж шестилучевой в сборе для корпусов
14"
чаша к фильтру SK06Т-1В
прокладка колбы F76S
кран шаровой НР-ВР1/2 для Honeywell F76S
переходник для крана фильтра Honeywell F76S
расходные материалы
сменная сетка AF11S-1D
монтажные и пусконаладочные работы
Проведение технического обслуживания (без
учета сменных элементов):
проверка на отсутствие непредусмотренных
нагрузок на оборудование
контроль давления на входе и выходе
водоочистного оборудования
проверка
состояния
уплотнительных
прокладок, узлов крепления трубопроводов и
подтяжка резьбовых соединений и обжимных
муфт, проверка на отсутствие механических
повреждений и дефектов на оборудовании
контроль напряжения эл.сети
очистка системы от грязи и пыли
проверка и корректировка текущего времени
на управляющих клапанах
принудительная
промывка
(регенерация)
фильтра
корректировка технологических процессов
промывка фильтра BWT (Honeywell) в ручном
режиме
чистка фильтра с демонтажем фильтрующего
элемента
чистка муфтового фильтра грубой очистки
Ед.
изм.
Примечание
(требования к
выполнению работ,
услуг)
Объем
л
шт
шт
шт
шт
шт
250
2
2
4
2
4
шт
шт
шт
шт
шт
к-т
шт
2
1
1
1
1
1
1
ТО
11
5
3
4
5
контроль работы источника UV-излучения
чистка кварцевой трубки UV-стерилизатора,
помывка,
чистка
и
обеззараживание
ультрафиолетового стерилизатора UV12GPM
замена сменных элементов, заливка реагента
контроль работы импульсного расходомера и
поступающего сигнала
контроль работы насосов-дозаторов
контроль узла ввода реагента
контроль дозы реагента, подаваемой насосомдозатором
контроль и корректировка работы насосного
оборудования
контроль работы реле давления по заданным
параметрам
контроль давления в гидроаккумуляторе
контроль ниппеля и других элементов
воздушной полости на утечки
контроль
работоспособности
запорнорегулировочной арматуры
проверка работы поплавкового выключателя
проверка работы соленоидов
обеззараживание
водоочистного
оборудования
проверка запорно-регулировочных устройств и
линии перелива
техническое обслуживание трех диспенсеров,
замена сменных элементов
Замена повысительного насоса.
Насос Nocchi MULTINOX-OR-120/60м (Италия)
Р=1,3 КВт, Q=6.0м3/ч, Н=60м.
Сменные элементы и реагент:
замена реагента (гипохлорит натрия товарный
19% (канистра 30 л.)
замена
сменного
элемента
в
ультрафиолетовом стерилизаторе UV 12GPM,
кварцевого чехла, блока питания
замена картриджа SC 20 ВВ (3 замены в год)
замена картриджей и сменного элемента в 3-х
куллерах по 2 картриджа и сменный элемент (2
замены в год)
Техническое
обслуживание
насосного
оборудования
шт
1
шт
12
шт
шт
1
6
к-т
2
ТО
2
6
Приложение № 2 к к договору № _______
от ___________20___г.
ГРАФИК
на проведение работ по обслуживанию водоочистной установки
и 3-х куллеров Кстовской базы ПТО и КО
в 2015 году
Виды работ
Техническое
обслуживание
установки
Б 149291908579
Плановопредупредительный
ремонт
(замена
загрузки
в
двух
напорных фильтрах)
Замена
повысительного
насоса
замена реагента
Замена
элементов
сменных
Техническое
обслуживание
насосного
оборудования
Замена картриджей и
сменного элемента в
3-х куллерах по 2
картриджа и сменный
элемент
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ППР
ППР
реагент
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
реагент
1 шт
картридж
SC 20 ВВ
(2 шт)
сменный
элемент УФ12GPM,
блок, чехол
картридж
SC 20 ВВ
(2 шт)
ТО
картридж
SC 20 ВВ
(2 шт)
ТО
замена
картриджей и
сменных
элементов
(3 к-та)
замена
картриджей
и сменных
элементов
(3 к-та)
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа