close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
«УТВЕРЖДАЮ»
МРСК
Заместитель
ЦЕНТРА И
ПРИВОЛЖЬЯ
генерального
директора
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» директор филиала «Мариэнерго»
Филиал «МАРИЭНЕРГО»
424006 г. Йошкар-Ола
ул. Панфилова д. 39 а.
Телефон (8362) 68-13-59, 42-13-00
Факс (8362) 41-28-80
e - mail [email protected]
www.mari.elektra.ru
______________________В.И.Котиков
МРСК
«__» _____________ 2012
Документация по конкурентным переговорам
Открытые конкурентные переговоры с предварительным квалификационным отбором на
право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и
автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей для нужд
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
ТОМ 1
Согласовано:
Начальник департамента логистики и МТО
В.А.Суворов
Заместитель главного инженера по эксплуатации
С.В. Хлусов
Заместитель директора по безопасности
О.Е.Самойлов
Начальник департамента правового обеспечения
Е.Ф.Попова
Начальник отдела финансов
О.С. Михеева
Начальник управления капитального строительства
Е.И.Афанасьев
Начальник отдела логистики
О.В. Дерябина
г.Йошкар-Ола 2012г.
1
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Содержание
1.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 4
1.1
Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров ............................................ 4
1.2
Правовой статус документов ............................................................................................... 4
1.3
Обжалование ........................................................................................................................... 4
1.4
Особые положения в связи с проведением Переговоров через систему
«b2b- mrsk.ru» ......................................................................................................................... 5
1.5
Прочие положения ................................................................................................................. 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ................................... 7
2.1
Общий порядок проведения процедуры конкурентных переговоров ......................... 7
2.2
Публикация Приглашения о проведении открытых конкурентных
переговоров ............................................................................................................................. 7
2.3
Предоставление документации о проведении открытых конкурентных
переговоров ............................................................................................................................. 7
2.4
Подготовка Предложений .................................................................................................... 7
2.5
Требования к валюте Предложения ................................................................................... 8
2.6
Требования к языку Предложения ..................................................................................... 8
2.7
Начальная (Предельная) цена. ............................................................................................ 9
2.8
Внесение изменений в Документацию и продление срока приема
Предложений ........................................................................................................................... 9
2.9
Разъяснение Документации по открытым конкурентным переговорам ................... 9
2.10 Подача Предложений и их прием ....................................................................................... 9
2.11 Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе
предложений.......................................................................................................................... 11
2.12 Вскрытие поступивших на предварительный квалификационный отбор
конвертов ............................................................................................................................... 11
2.13 Место и дата рассмотрения Предквалификационных предложений
Участников: .......................................................................................................................... 12
2.14 Квалификационный отбор ................................................................................................. 12
2.15 Проведение 2 этапа переговоров (рассмотрение технико –
коммерческих предложений Участников) ...................................................................... 12
2.16 Требования к сроку действия Предложения .................................................................. 12
2.17 Вскрытие конвертов с Предложениями .......................................................................... 13
2.18 Проведение переговоров ..................................................................................................... 13
2.19 Подведение итогов переговоров. Определение Победителя ........................................ 14
2
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
2.20 Подписание договора........................................................................................................... 14
3.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ............................................................................................. 16
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ......................... 45
5.
4.1
Требования к Участникам ................................................................................................. 45
4.2
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям ............................................................................................ 45
4.3
Участие генеральных исполнителей ................................................................................ 47
4.4
Участие коллективных участников ................................................................................. 47
4.5
Обеспечение исполнения обязательств Участника в форме неустойки. .................. 48
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................................................ 49
5.1
Письмо об участии в конкурентных переговорах (форма 1) ....................................... 49
5.2. Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся
в исполнении)........................................................................................................................ 51
5.3. Протокол разногласий по проекту Договора.................................................................. 52
5.4
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком ....................................................................................... 54
5.5. Анкета Участника ................................................................................................................ 56
5.6. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров ........................ 58
5.7. Справка о материально-технических ресурсах ............................................................. 60
Справка о материально-технических ресурсах, используемых для
выполнения проектов, СМР, ПНР.................................................................................... 60
5.8. Справка о кадровых ресурсах ........................................................................................... 63
5.9. Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений
связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками
Заказчика или Организатора запроса предложений .................................................... 67
5.10. Справка об участии в судебных разбирательствах ....................................................... 69
5.11. Информация о собственниках участника (включая конечных
бенефициаров)....................................................................................................................... 71
5.12. Список аффилированных лиц для АО ............................................................................ 72
5.13. Матрица содержания предложения Форма матрицы содержания
предложения .......................................................................................................................... 74
3
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
1.
Общие положения
1.1
Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров
1.1.1
Организатор являющийся Заказчиком, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Мариэнерго»: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а
(контактное лицо –
Черемных Анна Геннадьевна (8362) 68-11-85,
[email protected] копией Приглашения и Закупочной документацией
(далее – Документации) о проведении, опубликованными на электронной торговой
площадке www.b2b-mrsk.ru (далее — Система) в разделе «Открытые конкурентные
переговоры», и официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrskcp.ru в разделе «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» «28»
сентября 2012 года, пригласило юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее — исполнители) к участию в процедуре открытых
конкурентных переговоров с предварительным квалификационным отбором (далее —
переговоры) на право заключения Договора на выполнение работ по системе учета
РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – филиала «Мариэнерго».
Для справок обращаться: [Черемных Анна Геннадьевна] тел. (8362)68-11-85, е-mail:
[email protected]
Порядок проведения конкурентных переговоров и участия в них, а также инструкции
по подготовке Предложений приведены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к
настоящей Документации по конкурентным переговорам). Проект Договора раздел 3.
Требования к участникам переговоров приведены в разделе 4. Формы документов,
которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в
разделе 5.
1.1.2
1.1.3
1.2
Правовой статус документов
1.2.1
Переговоры проводятся в соответствии с «Положением о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Протокол № 93 от «27» декабря 2011 г. с учетом изменений, утвержденных
протоколом заседания Советом директоров, выписка из протокола от 28.03.2012 №98).
Данная процедура конкурентных переговоров не является конкурсом, и ее проведение
не регулируется статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура
конкурентных переговоров не налагает на Организатора соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурентных
переговоров, должны решаться в претензионном порядке.
Организатор вправе отказаться от проведения конкурентных переговоров в любой
момент до подведения итогов процедуры (выбора Победителя), не неся при этом
никакой материальной ответственности перед Участниками.
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
Обжалование
1.3.1
До заключения договора разногласия направляются в Центральную конкурсную
комиссию (далее – ЦКК). О получении заявления о рассмотрении разногласий
ответственный секретарь ЦКК незамедлительно уведомляет председателя комиссии,
проводящей закупку и Совет Директоров. На время рассмотрения разногласий в ЦКК
4
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому
нет явных препятствий юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника
и лиц, производивших закупку, ЦКК заказчика в течение 10 дней со дня получения
таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:
a)
обоснование мотивов принятия решения;
b)
меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае
полного или частичного разрешения разногласий.
ЦКК вправе принять одно или несколько из следующих решений:
a)
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству
принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате
незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если
оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения
нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦКК вправе
предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении
договора после его заключения;
b)
признать заявление участника необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого конкурса,
в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками конкурса своих
обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦКК
заказчика, разрешаются в Третейском суде при некоммерческой организации - Фонд
«Права и экономика ТЭК» в соответствии с документами, определяющими его
правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового
заявления.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.4
Особые положения в связи с проведением Переговоров через систему «b2bmrsk.ru»
1.4.1
Для участия в Переговорах Участники должны быть зарегистрированы на электронной
торговой площадке www.b2b-mrsk.ru в качестве полноправных участников данной
системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором системы в
соответствии с правилами, условиями и в порядке регистрации, указанными на
официальном сайте системы www.b2b-mrsk.ru,. а также зарегистрироваться в
установленном правилами системы www.b2b-mrsk.ru, в качестве Участника данных
Переговоров.
Участники должны подать Предложения как в электронном виде на электронную
торговую площадку www.b2b-mrsk.ru, так и в бумажном виде. Не предоставление
Участником в составе своего Предложения документов и форм приведенных в п.4. ,
может служить основанием для ее отклонения.
Правила проведения процедур Переговоров через систему «B2B-MRSK» определяются
регламентами ее работы и соглашением Участника с оператором данной системы.
1.4.2
1.4.3
1.5
Прочие положения
1.5.1
Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств,
независимо от хода и результатов данных конкурентных переговоров.
5
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех
полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.
Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно
только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации или настоящей Документацией по конкурентным переговорам.
Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо
или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора,
вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве
стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по
определению Победителя.
Организатор вправе отклонить Предложение Участников, заключивших между собой
какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником, Предложение Участника будет отклонено от участия в
закупке на любом этапе его проведения.
6
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
2.
Порядок проведения конкурентных переговоров. Инструкции по подготовке
Предложений
2.1
Общий порядок проведения процедуры конкурентных переговоров
2.1.1
С учетом положений пункта 1.2.1 процедура конкурентных переговоров проводится в
следующем порядке:
1. Публикация Приглашения к участию в конкурентных переговорах;
2. Предоставление Документации по конкурентным переговорам;
3. Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Организатором
Документации по конкурентным переговорам, если необходимо;
4. Подача Предложений и их прием;
5. Проведение предварительного квалификационного отбора Участников и
приглашение к переговорам Участников, прошедших отборочную стадию;
6. Подготовка Участниками, прошедшими отбор, технико-коммерческих
предложений на переговоры (предварительной оферты);
7. Проведение переговоров с каждым из приглашенных Участников;
8. Подача окончательных оферт (технико-коммерческих предложений), с учетом
достигнутых в ходе переговоров договоренностей;
9. Оценка окончательных технико-коммерческих предложений;
10. Определение Победителя;
11. Подписание Договора;
12. Уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров.
2.2
Публикация Приглашения о проведении открытых конкурентных переговоров
2.2.1. Копия Приглашения о проведении открытых конкурентных переговоров и Закупочной
документации опубликованы в порядке, указанном в пункте 1.1.1.
2.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора никаких
последствий.
2.3
Предоставление документации о проведении открытых конкурентных
переговоров
2.3.1
Участники переговоров должны получить документацию через систему «В2В- mrsk.ru»
в порядке, указанном в Приглашении о проведении переговоров.
2.3.2
Начало выдачи документации осуществляется с момента объявления Переговоров на
Торговой площадке Системы.
2.3.3
2.3.4
Документация в электронной форме, скачиваемая участником с электронной доски
Торговой площадки, предоставляется организатором
переговоров участнику
БЕСПЛАТНО.
Организатор Переговоров отвечает за выполнение условий Приглашения и
документации только перед теми Участниками, которые зарегистрировались в качестве
Участника данной процедуры закупки на электронной торговой площадке «В2Вmrsk.ru».
2.4
Подготовка Предложений
2.4.1. Общие требования к Предложению
1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.1);
7
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
2. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться
нормами действующего законодательства Российской Федерации. Не предоставление
Участником сметной документации может являться основанием для отклонения
предложений без рассмотрения по существу.
Сметные расчеты должны быть подготовлены в соответствии с требованиями,
приведенными в
Методических указаниях (Приложение 1 к Закупочной
документации);
3. Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в
исполнении), приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.2);
4. Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика и протокол
разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.3);
5. План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком (подраздел 5.4);
6. Анкета Участника (подраздел 5.5);
7. Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
оказываемых договоров (подраздел 5.6);
8. Справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в
рамках выполнения Договора (подраздел 5.7);
9. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения
Договора (подраздел 5.8);
10. Письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений
(подраздел 5.9);
11. Справку об участии в судебных разбирательствах (подраздел 5.10)
12. Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
(подраздел 5.11)
13. Список аффилированных лиц для АО (подраздел 5.12)
14. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей
Документации (подраздел 4.2)
2.4.1. На последующих этапах данной процедуры открытых конкурентных переговоров в
случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их
формы и требования к ним, могут измениться.
2.5
Требования к валюте Предложения
2.5.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.
2.5.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением
сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с
переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты,
установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового
курса и даты его установления.
2.6
Требования к языку Предложения
2.6.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке за исключением нижеследующего.
2.6.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке,
могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен
8
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях —
апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и
оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на
основании перевода.
2.6.3.Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
Начальная (Предельная) цена.
2.7
2.7.1. В соответствии с Приглашением к участию в конкурентных переговорах, начальная
(предельная) цена: 50 448 840,00 рублей с НДС.
2.7.2. Организатор переговоров вправе отклонить Предложение только на том основании, что
предложенная Участником цена превышает установленную начальную (предельную)
цену.
Внесение изменений в Документацию и продление срока приема Предложений
2.8
2.8.1. Изменения, вносимые в Документацию, Приглашение о проведении конкурентной
процедуры, разъяснения положений Документации размещаются Организатором на
официальном сайте и в Системе не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня
принятия решения о внесении изменений, осуществляется согласно правил и
регламента системы.
2.8.2. Продление срока приема Предложений, при внесении изменений в Документацию,
Уведомление, осуществляется согласно правил и регламента Системы.
2.8.3. Все
Участники,
официально
получившие
настоящую
Документацию,
незамедлительно (автоматически) уведомляются о сути таких изменений при помощи
функционала (сообщений) Системы, в соответствии с правилами и регламентами
Системы.
Разъяснение Документации по открытым конкурентным переговорам
2.9
2.9.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений настоящей
Документации и Уведомления с момента публикации закупки. Запросы на
разъяснение должны подаваться через Систему.
2.9.2. Организатор с момента публикации закупки ответит на любой вопрос, который он
получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложения через
Систему. С ответом можно будет ознакомиться в Системе, при этом копия ответа (без
указания источника запроса) будет опубликована в разделе «Разъяснения, вносимые в
уведомление и документацию по закупкам» на официальном сайте Организатора
закупки.
2.9.3. Организатор оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос,
полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору
ответить на него в разумное время до установленного срока подачи Предложений.
2.10
Подача Предложений и их прием
2.10.1
Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого
требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по
существу.
9
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.7
2.10.8
2.10.9
2.10.10
2.10.11
2.10.12
2.10.13
2.10.14
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством
Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее —
уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к
Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные
копии документов.
Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги)
должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с
помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты.
Информационные конверты должны размещаться после последней страницы
Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих
юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются
в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы
промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения;
информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный
конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг,
брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны
быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение
или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит
из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи
включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию
страниц.
Участник должен подготовить 1 электронную копию Предложения
Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с
каждым исправлением.
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык
(в специально оговоренных случаях — апостилированный).
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях.
Подача предложений осуществляется в электронном виде через торговую площадку
Системы в соответствии с Регламентом Системы «b2b-MRSK», а так же на бумажном
носителе путем направления Предложения Организатору Дата начала подачи
Предложений – с момента публикации открытых конкурентных переговоров.
Организатор заканчивает принимать Предквалификационные предложения в
Системе в 11:00 (время московское) «15» октября 2012 года.
Подача Предложений на бумажном носителе (оригинал Предложения): кроме
предоставления Предложения через торговую площадку Системы, Участник должен
предоставить оригинал Предложения на бумажном носителе.
Участникам закупки следует учесть, что Предложения, подаваемые через торговую
площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.
Перед подачей оригинал и электронная копия Предложения должны быть надежно
запечатаны в конверт (пакеты, ящики и т.п.), обозначаемый «Оригинал», который
запечатывается во внешний конверт, обозначаемый словами «Предложение».
10
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.

полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;

предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.
2.10.16
слова «Не вскрывать до 11:00 (время московское) 15 октября 2012 года. Вскрывать
только на заседании Закупочной комиссии»
2.10.17
Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на
внешнем конверте не следует указывать адрес Участника.
2.10.18
Участники должны обеспечить доставку оригиналов Предложений по адресу
Организатора: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а,
каб. 406-а. Ответственный сотрудник за прием Предложений – Черемных Анна
Геннадьевна
(8362)
68-11-85,
[email protected].
Участникам
рекомендуется предварительно позвонить по телефону (8362) 68-11-85, либо по
внутреннему 11-85
из проходной. В случае направления Предложения через
курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или
курьера о настоящем порядке доставки Предложений
2.10.19
Организатор заканчивает принимать Предложения в 11:00 (время московское) "15"
октября 2012г. в 11:00 (часовой пояс).
2.10.20
При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема
Предложений, , с уведомлением об этом всех участников.
2.10.15
Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе предложений
2.11
2.11.1. Участник также должен подготовить электронную копию Предложения.
2.11.2. Электронная копия Предложения должна быть представлена на flash – носителе USB,
компакт-диске CD-R или CD-RW (допускается также DVD±R или DVD±RW). Диск
должен быть вложен в отдельный информационный конверт, подшиваемый в состав
оригинала Предложения на участие в открытых конкурентных переговоров.
2.11.3. В состав электронной копии Предложения должны входить все документы, входящие
в состав оригинала Предложения.
2.11.4. Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов
документов: Portable Document Format (*.pdf). Все файлы не должны иметь защиты
от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы
должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ
в каком файле находится.
2.11.5. Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным
версиям документов.
2.11.6. Электронная копия предложения предназначена для ускорения процесса оценки и
сопоставления заявок.
2.12
Вскрытие поступивших на предварительный квалификационный отбор
конвертов
2.12.1
Организатор закупки проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов через
торговую площадку Системы и оригиналы на бумажном носителе начиная с 11:00
(время московское) 15 октября 2012 года по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а, каб. 406-а, в присутствии не менее чем двух членов
Постоянно действующей Конкурсной комиссией (далее ПДКК).
11
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.12.6
В ходе данной процедуры ПДКК вскрывает каждый полученный конверт и оглашает
следующие сведения, основываясь на материалах Предложения:
Наименование и адрес Участника;
общую цену Предложения;
иные сведения, которые ПДКК считает нужным огласить.
По ходу процедуры вскрытия ПДКК ведет соответствующий протокол, в котором
отражена вся информация, оглашенная ПДКК.
2.13
Место и дата рассмотрения Предквалификационных предложений Участников:
2.13.1
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а, каб. 406-а 11:00
(время московское) 31 октября 2012г.
2.14
Квалификационный отбор
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
ПДКК проверяет:
a)
правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям
настоящей Документации по конкурентным переговорам по существу;
b)
соответствие Участников требованиям р. 3 настоящей Документации по
конкурентным переговорам;
ПДКК может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в
том числе представления отсутствующих документов, не меняющие сути Предложения.
При проверке правильности оформления Предложения ПДКК по конкурентным
переговорам вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые
не влияют на существо Предложения. ПДКК с письменного согласия Участника также
может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.
Организатор имеет право на проведение любого рода запросов или расследований по
проверке заявлений, документов и информации, предоставленных Участниками. При
предоставлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или
документов, приведенных в составе Предложения, Организатор имеет право удержать
обеспечение исполнения обязательств участника закупочной процедуры, и вправе
отклонить предложение такого участника.
2.15
Проведение 2 этапа переговоров (рассмотрение технико – коммерческих
предложений Участников)
2.15.1
На 2 этап переговоров допускаются участники, прошедшие предварительный
квалификационный отбор.
Участники подготавливают технико – коммерческие Предложения (предварительные
оферты), руководствуясь Документацией по конкурентным переговорам том 2.
2.15.2
2.16
Требования к сроку действия Предложения
2.16.1
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в технико –
коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90
календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
Предложения.
2.16.2
12
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
2.17
Вскрытие конвертов с Предложениями
2.17.1
Организатор Конкурентных переговоров проводит процедуру вскрытия поступивших
конвертов через торговую площадку Системы и оригиналов на бумажном носителе
начиная с 11:00 (время московское) 16 ноября 2012 года по адресу: 424006,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а, каб. 406-а, в присутствии
не менее чем двух членов ПДКК.
2.18
Проведение переговоров
2.18.1
2.18.2
2.18.3
2.18.4
2.18.5
2.18.6
По результатам предварительного рассмотрения Предложений Организатор направляет
Участникам уведомления о времени и месте проведения дальнейших переговоров.
Переговоры проводятся Организатором в отдельности с каждым из приглашенных
Участников в очной или заочной форме. По решению Организатора переговоры могут
проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает
Организатор.
При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам
содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
a)
любые переговоры между Организатор и Участником носят конфиденциальный
характер;
b)
ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой
технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим
переговорам, без согласия другой стороны.
На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника, уполномоченные
от его имени представлять интересы Участника в переговорах и заявлять окончательные
для Участника условия исполнения Договора.
Организатор в ходе переговоров может предложить:
a)
выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя (пункт
4.3) и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и
стороннюю организацию;
b)
объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.
Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо
последствий и участвовать в дальнейшей процедуре конкурентных переговоров
самостоятельно.
Все достигнутые в ходе переговоров договоренности между Участником и
Организатором протоколируются, после чего протокол подписывается представителями
обеих сторон.
После завершения переговоров Участники обязаны представить свои окончательные
технико-коммерческие предложения (окончательные оферты), с учетом достигнутых в
ходе переговоров договоренностей.
В окончательном технико-коммерческом предложении удельные стоимости
оборудования, работ, прочих затрат, не могут превышать аналогичный показатель,
предложенный участником в квалификационном технико-экономическом предложении,
принятом к оценке в ходе квалификационного отбора. Предлагаемые в окончательном
коммерческом предложении технические характеристики и функциональные
возможности системы (оборудования), должны соответствовать требованиям,
содержащимся в техническом задании и не могут быть хуже, предложенных участником в
квалификационном технико-экономическом предложении, принятом к оценке в ходе
квалификационного отбора. Иные существенные условия должны соответствовать
13
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
требованиям, содержащимся в проекте договора. В случае невыполнения данного
условия, предложение Участника признается несоответствующим требованиям.
2.18.7 Организатор конкурентных переговоров вправе отклонить Предложение Участника, в
случае не предоставления Участником окончательного технико-коммерческого
предложения (окончательные оферты).
2.18.8 Организатор конкурентных переговоров вправе отклонить Предложение Участника, не
принявшего участия в переговорах.
2.18.9
После получения Организатором окончательных технико-коммерческих предложений
Участников осуществляется их оценка исходя из следующих критериев:
a)
состав, содержание и структура стоимости работ, условия и график выполнения
работ, а также порядок их оплаты;
b)
технологические и организационно-технические предложения по выполнению
работ;
c)
квалификация, опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.
2.18.10
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти
параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в
наличии хотя бы у одного члена объединения.
2.19
Подведение итогов переговоров. Определение Победителя
2.19.1
По результатам проведения оценки Предложений Участников (окончательной оферты)
Организатор сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование. Победителем
признается Участник, занявший I место в итоговой ранжировке по степени
предпочтительности для Заказчика.
Место и дата подведения итогов конкурентных переговоров: 424006, Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а, каб. 406-а, 11 час. 00 мин. (время
московское) 14 декабря 2012г.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания ПДКК.
Участники незамедлительно уведомляются об итогах переговоров системой «B2Bmrsk.ru», согласно правилам данной системы.
2.19.2
2.19.3
2.19.4
2.20
Подписание договора
2.20.1
Договор по результатам проведения открытых конкурентных переговоров
подписываются между Заказчиком и Победителям в течение 20 дней со дня подписания
протокола о результатах процедуры закупки.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и
учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование
(одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях
договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием
акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только
после такого согласования (одобрения, утверждения). В случае признания Победителем
организации, заключение договора с которой требует предварительного одобрения
Советом директоров Заказчика как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров
Общества.
В случае, если Победитель конкурентных переговоров:
a)
не подпишет Договор в установленные Документацией по конкурентным
переговорам сроки;
b)
откажется от подписания Договора;
2.20.2
2.20.3
14
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Документацией по
конкурентным переговорам.
то он утрачивает статус Победителя, а Организатор имеет право удержать обеспечение
исполнения его обязательств (обеспечение Предложения) и выбрать иного Победителя
из числа остальных действующих Предложений.
Организатор после подписания Договора с Победителем направит всем Участникам
письменное уведомление, в котором укажет наименование и адрес Победителя,
подписавшего Договор, а также краткое изложение предмета и общей стоимости
Договора.
Решение ПДКК по выбору Победителя оформляется протоколом заседания ПДКК.
c)
2.20.4
2.20.5
15
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
3.
Проект Договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
г. ___________
«___»____________20__ г.
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице
заместителя генерального директора- директора филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Котикова Виктора Иосифовича, действующего на основании доверенности от 1
декакбря 201_ г. с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона»,
по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда Системы учета
РРЭ. Установка и автоматизация выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей, объявленной извещением от _____ № ______, на основании протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________
(указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), заключил
настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика
выполнить работы по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с
автоматизированным сбором данных(далее по тексту Договора – Система)и сдать результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием к
выполнению работ, являющимися Приложением №1 к настоящему Договору. Работы по
настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика.
1.3. Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в Приложении №1 и
Ведомости договорной цены (Приложение №2).
1.4. Объекты, на которых должна быть смонтирована Система, указаны в Приложении №4.
1.5. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 1.1. работ установлены графиком
производства работ (Приложение №3). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны
быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.
1.6. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.3., на основании Свидетельства о
допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).
1.7. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области
энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям,
инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер),
действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете,
утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре,
требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать,
согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в
отношении создаваемого результата работ.
2.
Сроки выполнения работ
2.1.
Начало выполнения работ –«1» января 2013 года.
Окончание выполнения работ – «30» октября 2013 года.
2.2.
Сроки выполнения конкретных этапов работ определяются Графиком производства работ
(Приложение №3) и согласованы Сторонами настоящего Договора.
16
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
2.3.
В случае просрочки исполнения Заказчикомобязательства, предусмотренногоп. 4.9.
Договора, сроки выполнения работ по Договору соразмерно продлеваются на срок просрочки.
3. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
3.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором,
Техническимитребованиями к выполнению работ, в соответствии с действующими СНиП,
требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации и сдать результат
работы Заказчику.
3.2. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком.
3.3.
Соблюдать требования, содержащиеся вПриложении №1 и других исходных данных для
выполнения работ по настоящему Договору, и вправе отступать от них только с письменного
согласия Заказчика.
3.4.
В случае обнаружения недостатков в разработанной документации по требованию
Заказчика безвозмездно доработать проектную документацию и возместить убытки, связанные с
допущенными недостатками.
3.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении
изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям
настоящего Договора, законодательству Российской Федерации и работы по первому этапу не
приняты Заказчиком.
3.6. В сроки, согласованные Сторонами, и за собственный счет устранять недостатки
разрабатываемой документации и выполняемых работ.
3.7. Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора,
приложениями к нему.
3.8. При производстве работ не нарушать права третьих лиц,связанные с использованием любых
патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а
также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц,
связанных с таким нарушением
3.8. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
3.8.1. Перед началом выполнения работ по второму, третьему, четвертому этапам
Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты или другие документы, подтверждающие
качество поставляемых оборудования и материалов, и оформляет необходимые документы для
производства работ (акт-допуск к производству работ и т.д.).
3.8.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о
содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи
нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности, с
предоставлением копий квалификационных удостоверений.
3.9. К началу выполнения работ провести психологический тренинг и инструктаж работников о
правилах поведения и способах урегулирования конфликтных ситуаций с владельцами
помещений, в которых будут выполняться работы.
3.10. В соответствии с условиями проектной документации поставить на место выполнения работ
необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, соответствующие установленным
законодательством и техническим требованиям, а также требованиям, установленным для них
условиями настоящего Договора.
3.11. При производстве работ по монтажу Системы Подрядчик самостоятельно производит
опломбировку приборов учета с помощью материалов, предоставляемых Заказчиком.
3.12. В случае если при производстве работ Подрядчиком по настоящему Договору будет нанесен
ущерб имуществу потребителей (нарушение лакокрасочного, обойного покрытия, снятие
штукатурки, облицовки со стен, долбление, сверление стен и т.д.), Подрядчик обязан за свой счет
17
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
устранить нанесенный ущерб путем проведения ремонтных работ, либо компенсации затрат
потребителю по согласованию с последним.
3.13. Обеспечить выполнение на месте проведения работ необходимых мероприятий по технике
безопасности.
3.14. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:

обстоятельств, при которых конечная цель, параметры и технические характеристики,
изложенные в Приложении №1, не будут достигнуты;

возможности наступления неблагоприятных для Заказчика последствий в результате
выполнения его указаний;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой
работы, а также способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых
работ.
При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после
незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные
на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого
ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
3.15. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае
нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.
3.16. Не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную
поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без
предварительного письменного согласия Заказчика.
3.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
3.18. Передать Заказчику права на использование программного обеспечения, входящего в состав
Системы, на условиях, согласованных Сторонами в отдельно заключаемых договорах.
3.19. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных
лиц (субподрядчиков).
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих
обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в приложении №
7.
Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация
должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика,
включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным
обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед
Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также действия
субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
3.20. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков)выполнить работы, общая стоимость
которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов и
оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком
подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда,
устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком,а также порядок расчетов Подрядчика
с субподрядчиком.
3.21. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору по
основаниям, указанным в разделе 16, Подрядчик обязуется в течение 60 дней со дня направления
уведомления
об
отказе
от
исполнения
Договора
вернуть
Заказчику
сумму
авансовых
платежей
за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.
18
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
3.22. В случае если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик обнаружит
некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства
работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик
обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.
3.23. Подрядчикобязан до перечисления Заказчиком каждого из авансов представить Заказчику в
качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату данного аванса безотзывную и
безусловную банковскую гарантию в соответствии с разделом 17 настоящего Договора.
3.24. На условиях, предусмотренных разделом 11, заключить договор комплексного страхования
строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при
проведении строительно-монтажных работ на объекте и представить Заказчику нотариально
заверенную копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа,
подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской
Федерации заключение договора страхования).
3.25. Подрядчик обязуется в срок до_____________ предоставить Заказчику информацию согласно
Приложения № 8 «Перечень информации», с приложением сканер-копий подтверждающих
документов (учредительные документы контрагента, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра
акционеров, паспортные данные и т.д.) и письменное согласие на обработку персональных
данных лица, указанного в предоставляемой информации в соответствии с формой Приложения №
9 «Форма согласия на обработку персональных данных».
В случае каких-либо изменений сведений, Подрядчик обязуется предоставить информацию об
указанных изменениях в соответствии с приложением № 8 «Перечень информации» в течение 7
(семи) календарных дней с момента возникновения таковых.
4. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
4.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.
4.3. По заявке Подрядчика предоставить отключения действующего оборудования по условиям
правил техники безопасности, необходимые для исполнения настоящего Договора.
4.4. По заявке Подрядчика в пятидневный срок согласовать время отключения действующих
инженерных коммуникаций при необходимости отключения.
4.5. Обеспечить допуск на объекты Заказчика представителей Подрядчика для производства работ
по монтажу и наладке оборудования Системы в соответствии с заблаговременно согласованным
графиком.
4.6. Предоставить Подрядчику материалы для опломбировки приборов учета в срок по «__»
___________ 20__ г.
4.7. Выдать доверенности представителям Подрядчика для обеспечения допуска на объекты
потребителей для монтажа, наладки и опломбировки оборудования системы, а также для
составления «Акта на замену (демонтаж) электросчетчиков» (Приложение № 5.1. к настоящему
Договору) или «Акта на установку средств учета электроэнергии» (Приложение № 5.2. к
настоящему Договору)от имени Заказчика.
4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
4.9. Передать исходные данные, необходимые для выполнения Подрядчиком работ по Договору.
4.10. В течении 2 дней с момента заключения Договора назначить ответственного за получение
данных, согласно пункта 3.25., по собственникам.
19
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5. Цена Договора
5.1. Цена договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в
соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору), которая
составляет _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС - _________ (___________________)
руб. __ коп.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _________ (________________) руб. __ коп.
5.1.1. Стоимость поставки оборудования _________ (____________) руб. __ коп., кроме того НДС _______ (____________) руб. __ коп.
5.1.2. Стоимость проектно-изыскательских работ и услуг по монтажу и пуско-наладке
оборудованиясоставляет ________ (___________) руб. __ коп., кроме того НДС - ________
(_____________) руб. __ коп..
5.2. Указанная в договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение
поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо
упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и
работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик
вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора
оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
5.3. Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ и услуг, если
фактические расходы Подрядчика на выполнение работ (обеспечение материалами и
оборудованием) оказались меньше, чем в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг,
подготовленной при определении цены Договора. При этом уменьшение фактических расходов
Подрядчика должно быть обусловлено сокращением стоимости самих материалов и/или
оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса.
5.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса
рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного
оборудования и/или материалов.
5.5. Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение
материально-технических ресурсов и оборудования Системы, транспортные расходы, уплату
налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.
6. Оплата работ и взаиморасчеты
6.1.
Расчеты за выполненные работы производятся за фактически выполненные и принятые
в установленном порядке работы, за исключением расчетов по первому этапу выполнения работ.
6.2.
Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
6.2.1. Акта сдачи - приемки выполненных работ по первому этапу (понятие которого введено в
разделе 10 настоящего Договора).
6.2.2. Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) по третьему и четвертому этапам.
6.2.3. Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по первому,третьему
и четвертому этапам.
6.2.4. Счетов-фактур, оформленных в соответствии с положениями ст.169 Налогового Кодекса
РФ.
6.2.5. Товарных накладных по форме ТОРГ-12.
6.2.6. Согласованной Заказчиком проектно-сметной документации по результатам первого этапа.
6.3. В случае, если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру либо выставил
счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ, Заказчик
вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая
могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии
надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего
пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику
счет-фактуру. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной
настоящим подпунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в
20
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
представлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную
стоимость.
6.4. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
1-й платеж: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику в
течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня начала поставки оборудования (п.10.1) аванс в размере
______ % (до 30%) от указанной в разделе 5.1.1. настоящего Договора цены, но не ранее даты
представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.
2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся _____% от указанной в разделе 5.1.1.
настоящего Договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) рабочих дней после
поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте10.3
настоящего Договора.
3-й платеж: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета одновременно со вторым
платежом по оплате поставки оборудования уплачивает Подрядчику аванс в размере ____% (до
15%) от стоимости выполняемых работ (оказываемых услуг), но не ранее даты представления
Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.
4-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся ____% от стоимости выполненных работ
(оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2) или после подписания Актов о приемке
выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3) или после подписания Актов о приемке
выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11.) и получения счетов-фактур.
6.5. Платежи, покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются
одновременно с авансовым платежом.
6.6. Погашение аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из
суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости
выполненных работ до полного погашения аванса.
6.7. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим
дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование Системы, ее конструктивные
элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору составляет 60 месяцев с
момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11).
Гарантийный срок на приобретаемые материалы и оборудование Системы определяется заводом–
изготовителем соответствующих материалов и оборудования.
7.3. В случае обнаружения дефектов после приемки Системы в эксплуатацию – Подрядчик
производит их устранение за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.
7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их
устранение.
При выявлении дефекта Подрядчик должен:
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа
со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и
представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
21
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а равно
не прибытие в десятидневный срок представителя подрядчика Заказчик составляет односторонний
акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если
экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний дополнительно
компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. Обеспечение материалами и оборудованием
8.1. Материалы и оборудование Системы, необходимые для выполнения работ, определяются в
соответствии с Приложением №1, приобретаются Подрядчиком (либо изготавливаются) и
доставляются на объекты самостоятельно в сроки, указанные в Графике производства работ
(Приложение №3).
8.2. Приобретаемые материалы и оборудование Системы должны по качеству соответствовать
ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарноэпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенного
оборудования Системы, должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения
соответствующих видов работ.
8.3. Оборудование Системы должно приобретаться по спецификациям, согласованным с
Заказчиком. Перечень основного поставляемого оборудования Системы и материалов указан в
Приложении №1.
8.4. Приобретаемое оборудование Системы не должно быть бывшим в употреблении и срок его
изготовления должен быть не ранее 20__ года.На все оборудование Системы и материалы должна
быть предоставлена вся необходимая техническая документация (паспорта, схемы и др.).
9. Порядок производства работ
9.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с
настоящим Договором, технорабочим проектом, Приложением №1 и Графиком производства
работ (Приложение №3).
9.2. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок, правила пожарной безопасности, внутриобъектный режим,
действующий в филиале ОАО «____________»-«__________».
9.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства
работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение
во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
9.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, в
том числе, обеспечивать контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной
безопасности и других требований на рабочих местах как работников Подрядчика, так и
работников привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Заказчик вправе
отстранить работников Подрядчика (субподрядчика) от работы при выявлении нарушений вплоть
до отказа от их дальнейшего допуска в действующие электроустановки с последующим
уведомлением Подрядчика. В случае указанного отстранения Заказчиком, Подрядчик обязан
обеспечить замену отстраненных работников и возместить Заказчику убытки.
9.5. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на
объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ,
технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку
соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, не
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
9.6. Подрядчик должен согласовать с потребителем дату и время демонтажа/замены/установки
прибора учета. В целях сокращения периода отключения электроустановки в случаях замены
прибора учета с отключением напряжения, Подрядчик обязан установить новый прибор учета
непосредственно после снятия старого.
22
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
9.7. В случае если потребитель (балансодержатель, наниматель помещения, далее - Владелец)
изъявил желание самостоятельно демонтировать свой ПУ, Подрядчик обязан сообщить Заказчику
согласованную с потребителем дату и время демонтажа, для совместного оформления Акта на
замену (приемку, обследование) приборов коммерческого учета.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода осуществления работ.
9.8. Для выполнения данных действий Заказчик оказывает необходимое содействие Подрядчику, в
том числе:

выдает Подрядчику доверенности для обеспечения допуска потребителями
представителей Подрядчика к месту установки приборов учета;

оповещает потребителей об ориентировочных сроках производства работ по замене и
установке приборов учета в соответствии с согласованным между Заказчиком и Подрядчиком
графиком производства работ на объектах потребителей;

обеспечивает допуск в свои электроустановки в соответствии с согласованным между
Подрядчиком и Заказчиком графиком производства работ на объектах Заказчика.
9.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению,
необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если
данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение,
обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения работ по созданию
системы.
9.10. Ответственность за сохранность монтируемого и демонтируемого оборудования на объекте
несет Подрядчик, до получения акта приемки, подписанного с обеих Сторон.
9.11. После демонтажа старого оборудования и монтажа нового оборудования системы учета
потребленной электрической энергии Подрядчик обязан передать демонтированное оборудование
владельцу демонтированного оборудования (балансодержателю, нанимателю помещения) (далее
по тексту – Владелец). В подтверждение передачи между Заказчиком, Подрядчиком и Владельцем
должен быть составлен трехсторонний «Акт на замену (демонтаж) электросчетчиков»
(Приложение № 5.1. к настоящему Договору) или «Акт на установку средств учета
электроэнергии» (Приложение № 5.2. к настоящему Договору). При этом от имени Заказчика
указанный Акт с Потребителем подписывает сотрудник Подрядчика, на имя которого Заказчиком
выдана доверенность.
Указанный Акт должен быть составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика,
Подрядчика и Владельца. В случае просрочки выполнения по вине Подрядчика обязанности по
передаче демонтированных приборов учета Владельцам, Подрядчик выплачивает неустойку в
размере 0,1 % от рыночной стоимости демонтированных приборов учета за каждый день
просрочки.За утрату демонтированных приборов учета до момента их передачи собственникам
Подрядчик компенсирует Владельцам 100% их рыночной стоимости.
9.12. Типовая форма«Акта на замену (демонтаж) электросчетчиков» и «Акта на установку
средств учета электроэнергии» являются соответственно Приложениями№5.1 и №5.2 к
настоящему Договору.
9.13. Бланки типовой формы Акта, указанного в п.9.11., изготавливаются Подрядчиком
самостоятельно за свой счет.
9.14. Акты о замене приборов коммерческого учета электрической энергии на объектах Заказчика
составляются совместно представителями Заказчика и Подрядчика в 2-х экземплярах - по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
23
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
9.15. В целях обеспечения дистанционного сбора информации, Подрядчик должен своевременно
заключить необходимые договоры с поставщиками услуг связи. Перед заключением такого
договора Подрядчик обязан согласовать стоимость услуг связи, являющихся предметом такого
договора, с Заказчиком, и обосновать свой выбор контрагента. Действие такого договора длится
до подписания обеими СторонамиАкта приемки законченного строительством объекта (по
форме № КС-11).
9.16. Работы по подготовке объектов, указанных в Приложении №4, к монтажу оборудования и
элементов Системы выполняет Подрядчик за свой счет.
10. Опытная эксплуатация и порядок сдачи-приемки работ
10.1. Приемка работ осуществляется в рамках следующих основных этапов:
Сроки выполнения
№
Содержание работ по этапу
работ (началоэтапа
окончание)
Изготовление проектно-сметной документации
1.
Поставка
оборудования
информационно-измерительных
2.
комплексов и информационно-вычислительных комплексов
электроустановок
1-я очередь
2.1
- ...
...
n-я очередь
...
Монтаж
оборудования
информационно-измерительных
3.
комплексов и информационно-вычислительных комплексов
электроустановок
3.1
1-я очередь
...
- ...
...
n-я очередь
Поставка имонтаж оборудования центра сбора и обработки
4.
данных, пусконаладочные работы, работы по организации
автоматизированногосбора данных
Сроки выполнения работ, их объем и содержание, а также количество устанавливаемого
оборудования Системы, в рамках каждого этапа детализируются в Графике производства работ
(Приложении №3).
10.2. Приемка и согласование готового технорабочего проекта – результата работ по первому
этапу - осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
проектно-сметной документации. В указанный срок Заказчик обязан согласовать готовый проект и
подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу и Справку о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3), либо направить Подрядчику мотивированный отказ
от приемки работ.
10.3. Подрядчик представляет Заказчику счета-фактуры, товарные накладные по форме ТОРГ-12
по второму этапу, Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по третьему этапу в срок не позднее 25-ого числа
каждого отчетного месяца.
10.3.1. Подрядчик, в рамках выполнения второго и третьего этапов, вправе сдавать выполненные
в полном объеме работы по монтажу смонтированного оборудования информационноизмерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок
поэтапно с минимальным объемом сдаваемых работ.
10.3.2. Минимальный объем работ, принимаемых у Подрядчика в рамках реализации второго и
третьего этапов – смонтированное в рамках одной очереди в полном объеме
24
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
оборудованиеинформационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных
комплексов электроустановок в границах одной ТП (КТП).
10.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней должен подписать предоставленные Подрядчиком
Справку и Акт, указанные в п.п.10.3, или представить мотивированный отказ от подписания.
10.5. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик
своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить
выявленные недостатки.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет
Подрядчика.
10.6. Стороны вправе по соглашению между собой скорректировать этапы выполнения работ,
предусмотренные настоящим Договором.
10.7. По окончании работ по четвертому этапу, Стороны составляют «Акт о завершении
монтажа и передаче системы учета в опытную эксплуатацию». Срок проведения опытной
эксплуатации – ___ месяцев с момента подписания Сторонами указанного Акта. При этом риск
утраты и случайной гибели Системы (в том числе установленного оборудования Системы)
остается на Подрядчике.
10.7.1.
Подрядчик проводит обучение персонала Заказчика на предмет особенностей и порядка
эксплуатации Системы и программного обеспечения, по программе обучения, согласованной с
Заказчиком. Обучение должно начаться непосредственно по окончании работ по монтажу
Системы.
10.7.2.Проведение опытной эксплуатации фиксируется в «Журнале проведения опытной
эксплуатации». В «Журнал» заносятся все результаты всех регламентных работ, связанных с
эксплуатацией Системы, а также сведения о всех инцидентах и сбоях в работе Системы.
10.7.3. Опытная эксплуатация проводится в один этап.
10.7.3.1. Во время проведения опытной эксплуатации проверяется соответствие Системы
Приложению №1.
10.8. В течение периода опытной эксплуатации Подрядчик обязан незамедлительно устранять все
выявленные недостатки. До достижения целей, изложенных в Приложении №1, Подрядчик по
указанию Заказчика обязан производить настройку оборудования и программного обеспечения
системы учета потребленной электрической энергии – в согласованные с Заказчиком сроки.
10.9. Приемка Системы в целом осуществляется Приемочной комиссией по результатамопытной
эксплуатации. Состав комиссии утверждается Заказчиком.
Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком
порядке.
10.10. Стороны вправе по обоюдному согласию увеличить срок проведения опытной
эксплуатации, указанный в п.10.7. настоящего Договора, о чем подписывается соответствующее
дополнительное соглашение.
10.11. По четвертому этапу Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, товарные
накладные по форме ТОРГ-12, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
10.12.. Если по результатамопытной эксплуатации Заказчиком будет установлено, что Система
соответствует целям и критериям, сформулированным в Приложении №1,между Сторонами в
течение 10 дней с момента окончания срока опытной эксплуатации, подписываются Акты о
приемке выполненных работ (по форме № КС-2) по четвертому этапу, Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по четвертому этапу, а также Акт приемки
законченного строительством объекта (по форме № КС-11)
10.13. Если по результатамопытной эксплуатации Заказчиком будет установлено, что Система не
соответствует (не в полной мере соответствует) целям и критериям, сформулированным в
Приложении №1, Стороны составляют «Акт о результатах опытной эксплуатации» с указанием
выявленных несоответствий и сроков их устранения.
25
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
10.14. С момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме
№ КС-11) право собственности, риск утраты и случайной гибели системы учета (в том числе
установленного оборудования) переходит к Заказчику.
11. Страхование
11.1. Подрядчик обязуется сразу после заключения договора подряда, но не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней до начала производства работ, с согласованной Заказчиком страховой организацией
обеспечить заключение договора комбинированного страхования рисков случайной гибели или
случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имуществаиспользуемого
при выполнении работ и оказании услуг ответственности за причинение вреда третьим лицам при
проведении строительно-монтажных работ на объекте, (далее - договор страхования). Затраты на
страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1 процента от
полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору глав 1 - 8 сводного
сметного расчета. Договор страхования подписывается Подрядчиком и страховой компанией в 3
(трех) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.
11.2. Страхования компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим
требованиям:
зарегистрирована на территории Российской Федерации;
размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;
опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;
отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не
должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не
должен быть наложен арест;
ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» - не ниже «А++» или
рейтинг финансовой устойчивости, присвоенный агентством «Fitch Ratings» - не ниже «BBB-»,
агентством «Moody’s Investors Service» - не ниже «Baa»; агентством «Standart&Poor’s» - не ниже
«BBB-»;
наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской
электроэнергетики;
наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не
менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;
наличие аккредитации ОАО «Холдинг МРСК», в случае утверждения ОАО «Холдинг МРСК»
перечня аккредитованных страховых компаний для осуществления страхования в рамках
договоров подряда, заключаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО «Холдинг МРСК».
11.3. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих
требований:
a) страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ,
определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы
по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
б) страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по
соглашению сторон договора страхования, но не более 15% от полной стоимости работ,
определенной Договором
11.4. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения Работ, от момента начала
до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств
период страхования может составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода объекта в
эксплуатацию.
11.5. Договор страхования должен быть заключен на условиях "от всех рисков". Возможность
страхования на условиях "от всех рисков" должна быть предусмотрена правилами страхования,
26
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
разработанными и утвержденными страховой компанией. По условиям договора страхования "от
всех рисков" страховым риском должно являться причинение ущерба застрахованному объекту
вследствие любых событий, обладающих признаками вероятности и случайности их наступления
и не относящихся к специальным исключениям по договору страхования.
11.6. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые
меры для предотвращения наступления страхового случая.
12. Право собственности
12.1. Право собственности на результат работ, выполненных Подрядчиком по настоящему
Договору, возникает у Заказчика в момент подписания Акта приемки законченного
строительством объекта (по форме № КС-11).
12.2. До момента приемки Заказчиком Системы в целом все риски случайной гибели результатов
работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, вне зависимости от их приемки
Заказчиком по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и
затрат, а также бремя содержания указанного имущества несет Подрядчик.
Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п. 12.1. настоящего Договора
не освобождает Подрядчика от обязанности устранения недостатков работ, выявленных
Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу, актов о
приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, и иной
ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и
настоящим Договором.
13. Имущественная ответственность
13.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроковвыполнениявсех работ/отдельного этапа работ (поставки материалов и
оборудования) и сдачи результата работ Заказчикупо настоящемуДоговору (в том числе
промежуточных сроков) - пени в размере 0,05% от общей стоимости Договора / соответствующего
этапа по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
- за задержку устранения дефектов в Системе в срок, предусмотренный соответствующим актом, пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, выполненных ненадлежащим образом, за
каждый день просрочки.
13.2. В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, последний обязуется
возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего Договора, а также
расходы, которые Заказчик может понести при обращении к иной организации по поводу
выполнения работ, указанных в п.п.1.1. настоящего Договора.
13.3. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму
перечисленного авансового платежа, а также пени в 0,15% от суммы аванса за каждый день
нахождения авансового платежа у Подрядчика.
13.4.. Указанные в п.п.13.1 пени Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем
уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.
13.5.. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п.3.12. настоящего
Договора, стоимость восстановительных работ имущества потребителя до первоначального
состояния будет сформирована комиссией Заказчика и предъявлена Подрядчику для оплаты. В
случае отказа Подрядчика оплатить расходы, Заказчик имеет право подать исковое заявление о
причинении ущерба третьим лицам. При принятии судом решения в отношении Заказчика о
компенсации ущерба, нанесенного произведенными работами потребителям, Подрядчик
компенсирует Заказчику размер взысканного с Заказчика ущерба, а также все взысканные с
Заказчика судебные расходы, пени, штрафы и т.д. Сумма взысканная по решению суда является
бесспорной, а решение суда будет иметь для Подрядчика преюдициальное значение.
27
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
13.5. В случае если Подрядчик отказывается исполнить перед Заказчиком обязательства указанные
в п.13.5.. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить стоимость Договора на сумму,
взысканную по решению суда.
13.6. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
13.7. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании выставленного счета.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону
в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих
исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае
невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах
непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо,
содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния
на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
14.3. Если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы результатам работ
угрожает или был нанесен ущерб, то одна из Сторон обязана уведомить об этом другую в
недельный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего
продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых
сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится
неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения
Договора.
14.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном
настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые
ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного
топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными
компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти,
гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению
настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торговопромышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или
органом власти.
14.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то
Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего
Договора.При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и
оплачены.
28
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
15. Разрешение споров между Сторонами
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания
неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору другая
Сторона обязана ей направить в течение 10 (десяти) календарных дней соответствующую
претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения
претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты её получения.
15.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его
заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и
действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве
«Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (г. Москва) в
соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления, либо в
Арбитражном суде _____________ края/области по выбору Заказчика.
Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию
не подлежат.
16.
Изменение, прекращение и расторжение Договора
16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию
Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания
неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в
случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом
Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления
работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении
работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость
консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в
соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим
образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по
консервации.
16.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора
путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) дней до даты предполагаемого отказа в
случаях:

задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;

нарушения Подрядчиком срока окончания работ, указанного в п.п. 2.1. настоящего
Договора, более чем на 30 (тридцать) дней;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных
работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более
чем на 30 (тридцать) дней;

исключения Подрядчика из членов саморегулируемой организации в соответствии с
действующим законодательством РФ, других актов государственных органов или организаций,
29
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на
производство работ.
16.4. Заказчик имеет праворасторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению,
уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать)
календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления или даты
возвращения Заказчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика (раздел 17), в
зависимости от того, которая из них наступит позже.
С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты
одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг
на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и
исполнительную документацию, материалы и оборудование.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ,
проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования
для целей проведения таких работ.
16.5. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить выполнение работ
самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе
использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую
документацию, разработанную Подрядчиком.
16.6. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора
вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до
установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения
недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить
от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех
дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм,
подлежащих уплате Подрядчику.
16.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не
зависящим от Подрядчика, на срок превышающий 60 (шестьдесят) дней.
17. Обеспечение обязательств Подрядчика
17.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно
обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Подрядчиком
авансовых платежей (Приложение №6 к настоящему Договору), сумма которой не может
составлять менее 100 % от суммы соответствующего аванса. При этом сумма гарантии может
уменьшаться в объеме погашаемого аванса по мере исполнения Подрядчиком своих обязательств
по Договору. Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях.
17.2. Срок действия гарантии – до даты полного окончания Подрядчиком работ по этапу, что
подтверждается соответствующими документами, подписанными Заказчиком.
17.3. Срок платежа по банковской гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не
позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на
сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме с приложением указанных в
гарантии документов. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение
принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.
17.4. Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть представлена
и вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.
17.5. Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат Подрядчиком авансовых
платежей должна быть выдана банком, собственный капитал которого составляет не менее 5 млрд.
рублей.
30
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
18. Конфиденциальность
18.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую,
финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего
Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в
известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или
коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.
18.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при
условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом
Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности,
аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за
действие (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.
18.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон , связанные с
условиями настоящего Договора либо в связи с его исполнением, требуют предварительного
письменного согласия другой Стороны
18.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении
конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия
настоящего Договора.
18.5. Требования пункта 18.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом
объем и характер предоставляемой информации.
18.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 18, подлежит
полному возмещению виновной Стороной.
19. Заключительные положения
19.1. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и
обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны
Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед
Заказчиком.
19.2. Заказчик имеет право без согласования с Подрядчиком предавать огласке и публиковать
результаты опытной эксплуатации в средствах массовой информации.
19.3. Уступка Сторонами прав требования по настоящему Договору возможна только на
основании письменного соглашения Сторон.
19.4. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка и иных обстоятельств,
влияющих на надлежащее исполнение настоящего Договора, Стороны обязаны в пятидневный
срок письменно уведомить об этом друг друга.
19.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
19.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
19.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в т.ч. гарантийных).
19.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой,
по одному для каждой из Сторон.
20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
Приложения к настоящему Договору:
1.Приложение №1 – Техническоезадание;
2.Приложение №2 – Ведомость договорной цены;
3.Приложение №3 – График производства работ;
31
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
4.Приложение №4 – Перечень и характеристики объектов для установки оборудования.
5.Приложение№5.1. – Типовая форма «Акта на замену (демонтаж) электросчетчиков».
Приложение № 5.2. – Типовая форма «Акта на установку средств учета электроэнергии»
6. Приложение №6 - Типовая форма "Банковская гарантияна возврат Подрядчиком авансовых
платежей по Договору".
7. Приложение №7 - Список субпоставщиков/ субподрядчиков
8.Приложение №8 – Перечень информации;
9. Приложение №9 – Форма согласия на обработку персональных данных.
.
21. Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ИНН 5260200603, КПП 121502001.
Юр. адрес: 603950, г. Нижний Новгород ул. Рождественская, 33
филиал «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
адрес: 424006 Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова 39а.
Тел.: 8/8362/ 42-52-92 Факс: 8/8362/ 41-28-80.
р/с 40702810900012501999 в Филиале Газпромбанк (ОАО) в г. Нижний Новгород;;
к/с 30101810700000000764, БИК 042202764.
ОКПО________________________________, КОНХ ___________________________.
Подрядчик:
____________________________, ИНН ________________КПП__________________.
Адрес по учредительным документам:_________, фактический адрес: ____________,
Тел.:_____________________________Факс:__________________________________.
р/с _____________________________в _______________________________________;
к/с __________________________________________БИК ______________________.
ОКПО______________________________, ОКОНХ____________________________.
Подписи и печати Сторон:
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______201_ г.
Подрядчик
«__»_______201_ г.
32
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение №1
Техническое задание
от «____»_________ 20 __ г.
33
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение № 2
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
Ведомость договорной цены
на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с
автоматизированным сбором данных
Системы учета РРЭ. Установка и автоматизация выносных узлов учета электроэнергии у
бытовых потребителей
В ценах на день подачи предложения: «___»_________________20__ г.
(тыс. рублей)
Стоимость без НДС
№
1
2
3
4
Наименование затрат
СМР
Оборудовани
е
Прочие
Всего
Изготовление технического задания и
проектно-сметной документации
Поставка оборудования информационноизмерительных
комплексов
и
информационно-вычислительных
комплексов электроустановок
1-я очередь
- ...
n-я очередь
Монтаж оборудования информационноизмерительных
комплексов
и
информационно-вычислительных
комплексов электроустановок
1-я очередь
- ...
n-я очередь
Поставка и монтаж оборудования центра
сбора
и
обработки
данных,
пусконаладочные работы, работы по
организации автоматизированного сбора
данных
Итого
НДС (18%)
Всего с НДС
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______201_ г.
Подрядчик
«__»_______201_ г.
34
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и
автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение № 3
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
График производства работ
по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных
по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных
Начало выполнения работ: 1 января 2013г.
Окончание выполнения работ: «30» октября 2013 г.
Заказчик: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Подрядчик: …………………..
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3
Наименование работ (этапа)
Стоимость
работ
(этапа)
Объем
работ
Сроки
выполнени
я работ
План освоения капитальных вложений с разбивкой
по месяцам в соответствии с Договором
01/этап
02/этап
03/этап
…
Изготовление
технического
задания
и
проектно-сметной
документации
Поставка
оборудования
информационно-измерительных
комплексов и информационновычислительных
комплексов
электроустановок
1-я очередь
- ...
n-я очередь
Монтаж
оборудования
информационно-измерительных
комплексов и информационновычислительных
комплексов
35
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и
автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.
4
Наименование работ (этапа)
Стоимость
работ
(этапа)
Объем
работ
Сроки
выполнени
я работ
План освоения капитальных вложений с разбивкой
по месяцам в соответствии с Договором
01/этап
02/этап
03/этап
…
электроустановок
1-я очередь
- ...
n-я очередь
Поставка и монтаж оборудования
центра сбора и обработки данных,
пусконаладочные работы, работы
по
организации
автоматизированного
сбора
данных
НДС (18%)
ИТОГО по месяцам объем
капитальных вложений с НДС
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______201_ г.
Подрядчик
«__»_______201_ г.
36
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и
автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение № 4
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
Перечень и характеристики объектов для установки оборудования.
Наименование
объекта
для
установки
оборудования
(центра
питания
ПС, ТП, РП ит.д.)
Уровень
Место установки (ПО, РЭС, населенный пункт)
напряжения
(по
месту установки),
кВ
Количество
модернизируемы
х/устанавливаем
ых точек учета,
шт.
1.Электроустановки РСК (ПС, ТП, РП, граница балансовой ответственности)
2.Ввода многоквартирных жилых домов
3.Потребители многоквартирных жилых домов
4.Выносные пункты учета у бытовых потребителей
37
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и
автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.Выносные высоковольтные пункты учета
6.Электроустановки Потребителя (ПС, ТП, РП, граница балансовой ответственности)
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______201_ г.
Подрядчик
«__»_______201_ г.
38
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение № 5
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Филиал «____________»
Производственное отделение_________________ ЭС
Подразделение______________________
Адрес___________________________________________ тел._____________ факс__________
АКТ от «______»_____________201_ г.
1.на замену (демонтаж) электросчетчиков
Наименование энергообъекта________________________________________________________
Принадлежность____________________________________________________________________
1. Наименование присоединения_______________________________________________________
наименование предприятия электрических сетей, электросетевого района, группы подстанций,
Наименование потребителя__________________________________________________________
Вид учета: расчетный
технический
наименование потребителя, питающегося от данного присоединения, № договора
Данные счетчиков и измерительных трансформаторов
Класс
Дата
Вид и
Тип
Номин.
Заводской №
точно- госпове
направление
Показания
электросчетчика
ток, А
сти
рки
потока энергии
Снимаемые электросчетчики. 1.Место установки : ___________________________________________ 2.Единицы
измерения показаний: Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч
АП
АО
РП
РО
Устанавливаемые электросчетчики. 1.Место установки: _____________________________________ 2.Единицы
измерения показаний: Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч
АП
АО
РП
РО
1.1.1
Коэффициенты трансформации
измерительных
трансформаторов тока (Ктт) и
напряжения (К.тн) и их классы
точности (КТ):
Тип, Ктт, класс
точности дата
госповерки
Тип, Ктн, класс
точности дата
госповерки
Коэффициент учета
до замены
Режим работы:актив.эн._________________, реактив.эн.________________,квадрант______
Данные для построения векторной диаграммы:
UАВ/АО=____B,___о__
UВС/ВО=____B, ___о__
UСА/СО=____B, ___о__
S**) =
о
о
о
IA=____А, ___ ___
I0(В) =____А, ___ ___
IС=____А, ___ ___
I1=
после замены
__ВА
__A
Отрицательная мощность соответствует режиму отдачи энергии от шин в линию, положительная – приему энергии на
шины
**)
Сведения о пломбировке
Оттиски пломб Департамента ТиУЭ (или других знаков визуального контроля):
До замены
После замены
На счетчике
На клеммнике
На вводном автомате
39
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
2. Наименование присоединения_______________________________________________________
Наименование потребителя__________________________________________________________
Вид учета: расчетный
технический
наименование потребителя, питающегося от данного присоединения (для коммерческого учета)
1.1.2
Данные счетчиков и измерительных трансформаторов
Класс
Дата
Вид и
Тип
Номин.
Заводской №
точно- госпове
направление
Показания
электросчетчика
ток, А
сти
рки
потока энергии
Снимаемые электросчетчики. 1.Место установки: ___________________________________________ 2.Единицы
измерения показаний: Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч
АП
АО
РП
РО
Устанавливаемые электросчетчики. 1.Место установки: _____________________________________ 2.Единицы
измерения показаний: Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч
АП
АО
РП
РО
Коэффициенты трансформации
измерительных
трансформаторов тока (Ктт) и
напряжения (К.тн) и их классы
точности (КТ):
Тип, Ктт, класс
точности дата
госповерки
Тип, Ктн, класс
точности дата
госповерки
Коэффициент учета
до замены
Режим работы:актив.эн._________________, реактив.эн.________________,квадрант______
Данные для построения векторной диаграммы:
UАВ/АО=____B,___о__
UВС/ВО=____B, ___о__
UСА/СО=____B, ___о__
S**) =
IA=____А, ___о___
I0(В) =____А, ___о___
IС=____А, ___о___
I1=
после замены
__ВА
__A
Отрицательная мощность соответствует режиму отдачи энергии от шин в линию, положительная – приему энергии на
шины
**)
Сведения о пломбировке
Оттиски пломб Департамента ТиУЭ (или других знаков визуального контроля):
До замены
После замены
На счетчике
На клеммнике
На вводном автомате
Заключение: Произведен замена/демонтаж _________ электросчетчиков. Учет электроэнергии осуществляется
измерительным комплексом правильно. Счетчики и клеммники опломбированы. Счетчики запрограммированы
.
Измерения выполнены прибором ____ зав № ____ ,свидетельство о поверке № _________от ___________
Представитель ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:
Представитель потребителя:
_____________________/_____________/
__________________________
(должность)
_____________________/_____________/
_____________________/_____________/
_____________/_____________/
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Представитель ______________________:
__________________/
/
Подпись
«_______»_________________201___ г.
Дата
40
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение № 6
к Договору №___
от "____"_________ 20__ г.
(ТИПОВАЯ ФОРМА)
Банковская гарантия
на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору
__________ город _____, ___ дата________
____ (полное наименование банка) _______, _______(сокращенное наименование банка)
______, _____ (реквизиты банка, лицензия Банка России № _____ от ________) _____,
именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует исполнение ____ (полное
наименование подрядчика) _______, _______(сокращенное наименование подрядчика)
______, _____ (реквизиты подрядчика, адрес местонахождения:) _____, именуемое в
дальнейшем «Принципал», принятых на себя обязательств по выполнению строительномонтажных работ по объекту «________ наименование объекта ________» на основании
договора подряда № __________ от ________ года, далее по тексту «договор»,
заключенному между Принципалом и _______________________, именуемый в
дальнейшем «Бенефициар». В случае неисполнения Принципалом обязанности выполнить
соответствующие работы согласно договору, Гарант безусловно обязуется оплатить
Бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем _________ руб. (_________
сумма прописью _______), по представлению Бенефициаром письменного требования,
подписанного уполномоченным лицом Бенефициара, без условия требования от
Принципала подтверждения наличия такого требования на определенную в нем сумму.
Гарант обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения надлежащим
образом оформленного письменного требования Бенефициара с приложенными
документами рассмотреть требование Бенефициара и перечислить на счет, указанный
Бенефициаром, сумму, подлежащую выплате.
К требованию Бенефициара должны быть приложены настоящая гарантия, документы,
подтверждающие полномочия уполномоченного лица Бенефициара и неисполнение
Принципалом своего обязательства по договору.
Настоящая гарантия является безотзывной и безусловной, вступает в силу с «____»
______ 20____ года и действует до «____» ___________ 20___ года включительно.
ПОДПИСЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ,
ПЕЧАТЬ
Подпись гл. бухгалтера
Наименование банка, адрес
_____ дата_____
Подрядчик
с формой ознакомлен
_________________
М.П.
41
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение № 7
к Договору №___
от "____"_________ 20__ г.
СПИСОК
субподрядных организаций
Заказчик:
Подрядчик:
.
№
п/п
Наименование организации
_______________
(должность)
____________________
(подпись, М.П.)
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______201_ г.
Состав выполняемых работ и сумма договора
субподряда (тыс. рублей)
___________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего)
Подрядчик
«__»_______201_ г.
42
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и
автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение №8 к Договору №
От «__»_________2012г.
Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
наименование орг анизации представившей информацию
наименование участнака
№ п.п.
ИНН
ОГРН
наименов
ание
краткое
1
2
3
4
Заказчик:
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
код
ОКВЭД
5
Серия и
номер
ФИО
документ
руководит
а,
еля
удостовер
яющего
личность
6
7
информация о це почке собстве нников участника, включая бе не фициаров (в том числе
коне чных)
№
ИНН
ОГРН
8
9
10
Подрядчик:
серия и
номер
Наименов
адрес
документ
ание/ФИ регистрац
а,
О
ии
удостовер
яющего
личность
11
12
13
руководит информац
ель/участ
ия о
ник/акцио подтверж
нер/бенеф дающих
ициар
документ
ах
14
15
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение № 9
к Договору №___
от "____"_________ 20__ г.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО полностью
_____________________________________________________________________________________
______
Должность
__________________________________________________________________________
паспортные данные (серия и номер документа удостоверяющего его личность)
____________________________________________________________________________,
даю согласие Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» (далее - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), юридический адрес:
603950 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 с участием Общества с ограниченной
ответственностью «Сенал», юридический адрес: 603086 г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная,
14а, оф. 313; Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний», юридический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, на
обработку в документальной и (или) электронной форме, на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
N 152-ФЗ, нижеследующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; серия и номер
документа, удостоверяющего личность работника (учредителя, участника).
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя Правительства РФ
В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 «О раскрытии контрагентами информации о
собственниках» - сбор и предоставление информации в Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» о полной цепочке
собственников, включая конечных бенефициаров по заключенным/действующим в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» договорам для её последующей передачи третьей стороне: Минэнерго
России, ФНС России, Росфинмониторинг и т.д.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня
его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручения
Председателя Правительства РФ; либо до истечения сроков хранения предоставленной
информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
отзыва настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по
следующему адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
Подпись субъекта персональных данных: ___________________________.
Заказчик:
Подрядчик:
44
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
4.
Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям
4.1
Требования к Участникам
4.1.1






4.2
Участвовать в данной процедуре конкурентных переговоров может любое юридическое
лицо, а также объединение этих лиц (дополнительные требования к объединениям
приведены в п.п. 4.3 и 4.4), отвечающие следующим требованиям:
 Не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;
 Его организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству
РФ;
 В отношении его не должно быть возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротству);
 На его имущество не должен быть наложен арест;
 Экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
 Не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год и квартал;
А также удовлетворять следующим требованиям:
Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации и иметь свидетельство
о допуске к производству строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом
выполнения аналогичных работ не менее 2-х лет.
5Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ:
- ИТР - не менее шести подготовленных инженеров по монтажу и наладке
электроустановок 0,4-10 кВ;
- рабочих и наладке по монтажу электроустановок 0,4-10 кВ 3-5 разряда не менее 12
человек.
Наличие техники не менее:
- вышка автомобильная – 3 шт.
Подрядчик должен осуществлять гарантийное обслуживание приобретаемого
оборудования собственным персоналом.
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения
следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным
требованиям:
1. заверенную Участником копию Устава (Учредительного договора, Положения) и изменений
к нему;
нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц или оригинал с указанием сведений, что участник не находится в состоянии реорганизации
или ликвидации, выданную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Предложений;
4.2.1
2.
3.
оригинал справки в произвольной форме о действующем составе органов управления
участника;
оригинал справки в произвольной форме о наличии группы лиц (в соответствие с ФЗ «О
защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ ст.9);
 для ООО: заверенный Участником список аффилированных лиц;
 для АО: заверенный Участником список аффилированных лиц, согласно формы 16;
45
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
оригинал гарантийного письма об обязанности предоставления со стороны участника всех
изменений вносимых в учредительные документы в течение 7 календарных дней с
момента внесения таковых, в период действия договора;
5. заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего
Предложение, а также его право на заключение Договора по результатам процедуры. Если
Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее
доверенность;
6. заверенные Участником копии документов о правах юридического (физического) лица на
имущество (если Участник является собственником имущества);
7. предварительное Соглашение между Участником и страховой компанией
соответствующей требованиям закупочной документации раздел 3.Error! Reference
source not found.п.11 о заключении договора страхования в случае признания Участника
победителем запроса предложений с указанием размера страховой премии по комплексному
страхованию;
8. гарантийное письмо банка на 100% возврат авансового платежа;
9. заверенные Участником копии договоров аренды спецтехники (если Участник арендует
спецтехнику);
10. действующие аттестационные документы на электротехническое оборудование
подтверждающие прохождение обязательной аттестации электротехнического оборудования,
технологий, изделий и материалов отечественного и зарубежного производства
предлагаемого Подрядчиком. Рекомендуемые аттестационные центры: ОАО «НИИЦ МРСК»
www.niic-mrsk.ru (495) 651-84-43 доб.109, ОАО «НТЦ Электроэнергетики» www.fsk-ees.ru.
Данные аттестационные центры не являются обязательными, Подрядчик имеет право
аттестовать электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы
отечественного и зарубежного производства в других аккредитованных центрах, однако при
выборе победителя может отдаваться предпочтение Подрядчикам которые аттестовали
электротехническое оборудование в вышеперечисленных центрах;
11. оригинал справки из банков либо налогового органа о наличии у контрагента всех
действующих расчетных счетов;
12. копию банковской карточки с образцами подписей должностных лиц, которым
предоставлено право подписи договора. В случае, если лицо подписывает договор на
основании доверенности – доверенность с образцом подписи доверенного лица;
13. оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки Департаментом
безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на предмет благонадежности,
подписывается должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
юридического лица;
14. оригинал письма о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2 к
Закупочной Документации) представленного лицом, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица, предоставляется только на бумажном носителе,
подача документа в составе Предложения в Системе не требуется;
15. надлежащим образом заверенные копии балансов вместе с отчетами о прибылях и
убытках за последние 2 года и отчетный период текущего года. В случае применения
упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить:
 копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за полный предыдущий год, поданной в
установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Участника;
 копию книги доходов и расходов за соответствующие периоды;
 копию свидетельства о переводе на упрощенную систему налогообложения;
4.
46
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
16. заверенные Участником копии разрешения компетентного органа юридического лица на
совершение крупной сделки, на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными
документами юридического лица;
17. проект Договора с указанием суммы договора, формы оплаты;
18. заверенную Участником, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
19. заверенную Участником копию справки о состоянии задолженности по уплате налогов и
других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания
приема Предложений;
20. заверенные Участником копию свидетельства о допуске к работам, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального строительства. Предельная сумма выполнения работ
по одному договору, указанная в свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены
лота;
21. документальное подтверждение квалификации сотрудников (копии удостоверений с
отметкой по группе безопасности и разряда);
22. отзывы о работе Участника, данные контрагентами, а также рекомендательные письма и
другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров и подтверждения
деловой репутации (в случае наличия);
Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими
цель предоставления этих документов:
 Гарантийное письмо на выполненные работы и МТР.
 Обеспечение заявки в виде неустойки в размере 2% от стоимости
предложения.
 Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений
4.3
Участие генеральных исполнителей
4.3.1
Генеральный исполнитель готовит Предложение с учетом следующих дополнительных
требований:
в Предложение включается письмо от имени каждого соисполнителя (оригинал;
составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в
качестве соисполнителя, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а
также сроков выполнения этих работ;
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого
соисполнителя установленным требованиям (п.4.2);
Любая организация может являться соисполнителем у произвольного числа
генеральных исполнителей, при этом она не имеет права самостоятельно принимать
участие в данной процедуре конкурентных переговоров, а также не может входить в
состав коллективных участников.
4.3.2
4.4
Участие коллективных участников
4.4.1
Коллективный участник дополнительно включает в состав Предложения нотариально
заверенную копию соглашения между организациями, составляющими коллективного
участника, которое должно соответствовать нормам Гражданского кодекса РФ и
отвечать следующим требованиям:
47
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
4.4.2
4.5
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках
участия в данной процедуре конкурентных переговоров, так и в рамках
исполнения Договора;
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости
выполняемых каждой организацией работ, а также сроков их выполнения;
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет
интересы каждой организации, входящей в состав коллективного участника, во
взаимоотношениях с Заказчиком;
в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность за своевременное
и полное исполнение Договора;
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора
в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по
желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
Предложение коллективного участника должно также включать сведения,
подтверждающие соответствие каждого соисполнителя установленным требованиям
настоящей Документации (п.4.2);
4.4.3
Любая организация может входить только в состав одного коллективного
участника и не имеет права принимать участие в процедуре конкурентных переговоров
самостоятельно, а также в качестве генерального исполнителя или соисполнителей.
Обеспечение исполнения обязательств Участника в форме неустойки.
4.5.1 Обязательства Участников, связанные с подачей предложений, обеспечиваются
неустойкой на сумму 2 % от предлагаемой участником цены Договора (с учетом налогов).
4.5.2 Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Участника:
обязательство не изменять и не отзывать предложение в течение срока его действия;
обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не
искажать информацию или документы, приведенные в составе предложения;
обязательство заключить договор в установленном настоящей документацией
порядке.
4.5.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых
обязательств, Участник обязан в десятидневный срок после выставления Организатором
требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в этом требовании
реквизитам.
4.5.4 Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного предложения имеют силу
письменного соглашения о неустойке.
4.5.5 Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению истребовать только
часть суммы неустойки.
4.5.6 Отсутствие в тексте предложения обязательств Участника о выплате неустойки в
соответствии с настоящей документацией или отражение в предложении обязательств о
неустойке, не соответствующих вышеизложенным требованиям, является основанием для
отклонения предложения Участника.
4.5.7 Непредставление обеспечения обязательств Участника является основанием для
отклонения предложения.
48
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
5.1
Письмо об участии в конкурентных переговорах (форма 1)
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
выражает свою заинтересованность в участии в открытых конкурентных переговорах с
предварительным квалификационным отбором на право заключения Договора на:
________________________________________________________________________.
(краткое описание предмета Договора)
Итоговая стоимость конкурсной заявки без НДС, руб.РФ.
кроме того НДС, руб.РФ.
Итого с НДС, руб.
_________________________________
(итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС)
_________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей РФ)
_________________________________
(итоговая стоимость, рублей РФ, с НДС)
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: _____________________________________________________.
Окончание выполнения работ: ________________________________________________.
Условия оплаты: _________________________________________
Гарантийный срок выполнения работ _____________________________.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «__»_______ 20__ года.
Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного соглашения
о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму __________ (сумма
прописью) рублей __ копеек, в рублях РФ, с учетом НДС.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами:
Справка о текущей загруженности— на ____ листах;
Протокол разногласий к проекту Договора— на ____ листах;
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками— на ____ листах;
4. Иные документы — на ____ листах.
____________________________________
1.
2.
3.
(подпись, М.П.)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
49
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Инструкции по заполнению
5.1.1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает
письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
5.1.2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и юридический адрес.
5.1.3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
50
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и
автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.2. Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении)
5.2.1. Форма «Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении)
начало формы
Приложение 1 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении)
Наименование и адрес Участника: ______________________________________
№
п/п
Сроки
выполнения
Заказчик
(год и месяц
(наименование,
Описание договора (объем и
начала
адрес, контактное
состав поставок, работ (услуг),
выполнения - год лицо с указанием
описание основных условий
и месяц
должности,
договора)
планируемого
контактные
окончания
телефоны)
выполнения)
Общая, в т.ч.:
1.
Договор 1
2.
Договор 2
Стоимость
договора,
рублей с НДС
Исполнение
договора, %
Количество привлеченного основного персонала рабочих
специальностей
Наименования
Собственного, чел.
Субподрядных
привлеченных
организаций, чел
субподрядных
организаций
….
ИТОГО за полный год
ИТОГО
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
51
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.3. Протокол разногласий по проекту Договора
5.3.1. Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 2 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта проекта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/п Договора (раздел 3)
формулировки
Участника
обоснование
1.
2.
3.
…
№
п/п
1.
№ пункта проекта
Договора (раздел 3)
«Желательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
52 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.3.2. Инструкции по заполнению
5.3.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
5.3.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.3.2.3. Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений
по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или
предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с
предложенным проектом Договора».
5.3.2.4. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора,
Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий.
В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные
и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения
и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор.
«Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он
предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет
отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.
5.3.2.5. Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 3.
5.3.2.6. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора
предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к
Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны
будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по
запросу предложений и Предложении Победителя.
5.3.2.7. В любом случае Участник должен иметь в виду что:
5.3.2.7.1.
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение
будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
5.3.2.7.2.
в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по
подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и
Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных
переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
5.3.2.8.Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
53 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.4
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком
5.4.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком
начало формы
Приложение 3 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиком
Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________
№
п/п
Наименование работ
Наименование
организации,
выполняющей
данный объем
работ
Стоимость работ
в денежном
выражении,
руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимости
работ
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические
объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали
распределение этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
54 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.4.2 Инструкции по заполнению
5.4.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается
генеральным подрядчиком (подраздел 4.3).
5.4.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.4.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.4.2.4 В данной форме генеральный подрядчик указывает:

перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и
процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;
5.4.2.5 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
55 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.5. Анкета Участника
5.5.1 Форма Анкеты Участника
начало формы
Приложение 4 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
1.
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей с указание долей)
3.
Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных).
Информация предоставляется согласно поручения
Председателя Правительства РФ В.В. Путина от
28.12.2011 № ВП-П13-9308
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ИНН Участника
19.
20.
21.
22.
Телефоны Участника (с указанием кода города)
23.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника
с указанием должности и контактного телефона
Сведения об Участнике
(заполняется Участником)
КПП
ОКАТО
ОКПО
ОГРН
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
Код региона
Код города
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета Участника в банке, телефоны банка,
прочие банковские реквизиты)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и
контактного телефона
____________________________________
56 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
5.5.1.1.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В
случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5.5.1.2.
В графе 18 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
57 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.6.Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
5.6.1. Форма справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
начало формы
Приложение 5 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1.
2.
Сроки выполнения
Заказчик
(год и месяц начала (наименование,
Описание договора
выполнения - год и адрес, контактное
(объем и состав
месяц фактического лицо с указанием поставок, работ (услуг),
или планируемого
должности,
описание основных
окончания
контактные
условий договора)
выполнения)
телефоны)
Договор 1
Договор 2
…
ИТОГО за полный 2009 год
ИТОГО за полный 2010 год
Сумма,
рублей
Сведен
ия о
реклама
циях
Х
Х
…
ИТОГО за полный 2011 год
ИТОГО за период 2012 год
Х
3.
4.
…
ИТОГО
Х
Пример заполнения. Участник должен указать фактически выполненные по договору объемы
работ, поставок.
* Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе,
данные контрагентами.
.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
58 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Инструкции по заполнению
5.6.1.1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных
договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и пр. предполагаемому в рамках данной
процедуры конкурентных переговоров Договору.
5.6.1.2. Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно
выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
5.6.1.3. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
59 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.7.Справка о материально-технических ресурсах
5.7.1. Форма справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 6 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах, используемых для выполнения проектов,
СМР, ПНР
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица 1 (выполнение СМР, ПНР)
№
п/
п
Наиме
новани
е МТР
Местон
ахожде
ние
Марк
а
Основные
технически
е
характерис
тики
Право
собственнос
ти или иное
право
(хозяйствен
ного
ведения,
оперативног
о
управления,
№ договора
аренды в
случае
аренды
МТР)
Идентифи
кационны
е учетные
Собственн
данные
ик
МТР (инв.
(арендатор)
№, № гос.
регистрац
ии и т.п.)
Предназн
ачение
(с точки
зрения
выполнен
ия
Договора
)
Глава 1. Подготовительные работы
1.
…
Глава 2. Основные объекты строительства
1.
…
Глава ….
Таблица 2 (проекты)
60 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
№
п/п
Наименование
Местонахожден
ие
Право
собственности
или иное право
(хозяйственного
ведения,
оперативного
управления)
Предназнач
ение
(с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Здания и помещения
…
Оборудование, инвентарь, специализированное ПО
…
Документация
…
____________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
конец формы
61 из 81
Приме
чания
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Инструкции по заполнению
5.7.1.1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому
является данная справка.
5.7.1.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.7.1.3. В Таблице 1 необходимо указать сведения только об основных машинах и механизмах,
которые будут применяться при выполнении СМР согласно договору, с указанием работ в
соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным
является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с
учетом распределения выполнения объемов работ.
5.7.1.4. В таблице 2 перечисляются имеющиеся у проектной организации на правах
собственности или на ином законном основании производственные площади,
необходимые для выполнения проектной работы (зданий и помещений с указанием их
адресов), а также оборудование и инвентарь, необходимый для осуществления проектной
деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они
используются.
5.7.1.5. Участник указывает сведения об обеспеченности Участника действующей по
направлению проектного производства методической, нормативно-технической и
распорядительной документацией и сведения о наличии у Участника современного
компьютерного парка и соответствующего программно-информационного обеспечения, а
также об уровне автоматизации проектирования.
5.7.1.6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
62 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.8.Справка о кадровых ресурсах
5.8.1. Форма справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 7 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала,
привлекаемого для выполнения работ по договору
Генподрядчик
Штатный персонал
Общая
численно
сть
В т.ч. для
работ по
данному
договору
Субподрядчик (член
коллективного
участника) 1
В т.ч. для
Общая
работ по
численнос
данному
ть
договору
Субподрядчик (член
коллективного
участника) 2
В т.ч. для
Общая
работ по
численно
данному
сть
договору
Руководящий, чел.
Инженернотехнический, чел. По
монтажу и наладке
электроустановок
0,4-10 кВ
Рабочие по монтажу
и наладке
электроустановок 3-5
разрядов не менее 6
человек
Прочие
специальности
ИТОГО:
*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала
согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к
привлечению для выполнения работ по данному договору.
63 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по
договору, по видам выполняемых работ
№
Работы
Персонал,
(специальность,
разряд)
Кол-во,
чел.
Примечания
Принадлежность
(привлечение
персонала
одного и того же
(генподрядчик,
персонала на
субподрядчик,
различные виды
член
работ с учетом
коллективного
графика
участника)
выполнения и
т.п.)
Глава 1. Подготовительные работы
1.
2.
Глава 2. Основные объекты строительства.
1.
2.
Глава …
*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей
планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в
соответствии с Ведомостью договорной цены (Форма 4), с учетом графика выполнения работ
(Форма ...).
Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения пуско-наладочных работ
№
Фамилия, имя,
отчество
специалиста
Образование (какое
учебное заведение
Специальность,
окончил, год
должность
окончания,
специальность)
Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности, лет
Принадлеж
ность
персонала
(генподрядч
ик,
субподрядч
ик, член
коллективн
ого
участника)
Таблица 4. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения проектных работ (разработки
рабочей документации)
64 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
№
Фамилия, имя,
отчество
специалиста
Образование (какое
учебное заведение
Специальность,
окончил, год
должность
окончания,
специальность)
Принадлеж
ность
персонала
(генподрядч
ик,
субподрядч
ик, член
коллективн
ого
участника)
Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности, лет
Таблица 5. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения работ по охране труда
№
Фамилия, имя,
отчество
специалиста
Образование (какое
учебное заведение
Специальность,
окончил, год
должность
окончания,
специальность)
____________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности, лет
Принадлежно
сть персонала
(генподрядчи
к,
субподрядчик
, член
коллективног
о участника)
______________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
конец формы
65 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Инструкции по заполнению
5.8.1.1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому
является данная справка.
5.8.1.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.8.1.3. В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии
персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала,
планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.
5.8.1.4. В таблице 2 указываются сведения только о персонале основных рабочих
специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в
соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом графика
выполнения работ (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от
типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в
обязательном порядке указываются сведения о наличии персонала
5.8.1.5.
Кроме указанных, подрядчик вправе указать персонал иных специальностей,
которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав
предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору.
Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с
учетом распределения выполнения объемов работ.
5.8.1.6. В случае наличия в предмете конкурса требуемых работ, заполняются таблицы 3, 4. При
отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова "не требуется".
5.8.1.7. В таблице 5 указываются сведения только о персонале по охране труда, с приложением
всех соответствующих документов (документов об аттестации по охране труда, журналов
аттестации по охране труда и т.д.).
5.8.1.8. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
66 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.9.Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора
запроса предложений
5.9.1. Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или
Организатора запроса предложений
начало формы
Приложение 8 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами,
являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.}
Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений} а именно:
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему
по мнению связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть
расценены как аффилированность};
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между
данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как
аффилированность};
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
67 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Инструкции по заполнению
5.9.1.1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому
является данное Информационное письмо.
5.9.1.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.9.1.3. Участники должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц
которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по
мнению Участника запроса предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При
рассмотрении нашего Предложения просим учесть, что у {указывается наименование
Участника запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими
характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком,
Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений.
5.9.1.4. При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что
сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между
Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком,
Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений может быть признано постоянно действующей
конкурсной комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и
повлечь отклонение Предложения такого Участника.
5.9.1.5. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
68 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.10.
5.10.1
Справка об участии в судебных разбирательствах
Форма Справки об участии в судебных разбирательствах
начало формы
Приложение 9 к письму об участии в конкурентных переговорах.
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование Участника _____________________________
Год
Наименование организации,
(другой стороны),
истец/ответчик, основание и
предмет иска
Оспариваемая сумма
(текущая стоимость,
рублей)
____________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника запроса
предложений
_________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
69 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Инструкции по заполнению:
5.10.1.1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
5.10.1.2. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому
является данная справка.
5.10.1.3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.10.1.4. Участник должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за
последние три года. Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице
пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
70 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации
выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.11.
Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
5.11.1. Форма информации о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
Приложение 10 к письму об участии в конкурентных переговорах
Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
наименование орг анизации представившей информацию
наименование участнака
№ п.п.
ИНН
ОГРН
наименов
ание
краткое
1
2
3
4
код
ОКВЭД
5
Серия и
номер
ФИО
документ
руководит
а,
еля
удостовер
яющего
личность
6
7
информация о це почке собстве нников участника, включая бе не фициаров (в том числе
коне чных)
№
ИНН
ОГРН
8
9
10
71 из 81
серия и
номер
Наименов
адрес
документ
ание/ФИ регистрац
а,
О
ии
удостовер
яющего
личность
11
12
13
руководит информац
ель/участ
ия о
ник/акцио подтверж
нер/бенеф дающих
ициар
документ
ах
14
15
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации
выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.12.
Список аффилированных лиц для АО
5.12.1. Форма списка аффилированных лиц для АО
Приложение
№
4
к
Положению
о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
–
на
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного
лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)
Дата “
”
20
г.
(подпись)
М.П.
(И.О. Фамилия)
72 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации
выносных узлов учета электроэнергии у бытовых потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
2
Место нахождения юридического Основание (основания), Дата наступлелица или место жительства
в силу которого лицо
ния основания
физического лица (указывается
признается аффилиро(оснований)
только с согласия физического
ванным
лица)
3
4
5
Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
по
№
п/п
Содержание изменения
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
73 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
5.13.
Матрица содержания предложения Форма матрицы содержания предложения
5.13.1. Форма матрицы содержания предложения
начало формы
Приложение 12 к письму об участии в конкурентных переговорах
от «____»_____________ г. №__________
Форма матрицы содержания предложения
Наименование и адрес участника: _______________________
Стоимостные характеристики
Наименование
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Стоимость в Текущих ценах, в
руб.
Стоимость оказания услуг
ВСЕГО без НДС
Прочие расходы
ВСЕГО без НДС
В том числе:
Командировочные расходы
Перевозка рабочих
И т.д.
…..
Итого (общая сумма предложения) без НДС
НДС
Всего с НДС
Договорные условия
Условия оплаты
График оказания услуг
Срок гарантийного обслуживания
Документы, подтверждающие соответствие
Организатора
Информация о договорных
условиях
Участника
требованиям
Письмо о подаче оферты (форма 1)
Справка о текущей загруженности (форма 2)
Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика и
протокол разногласий к проекту Договора (форма 3)
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком (форма 4)
Анкета Участника (форма 5)
Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
оказываемых договоров (форма 6)
Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)
Справка о кадровых ресурсах (форма 8)
Письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности (форма 9)
Справку об участии в судебных разбирательствах (форма 10)
Информация о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров)
(форма 11)
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)
Заверенную Участником копию Устава (Учредительного договора,
Положения) и изменений к нему
Нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц
оригинал справки в произвольной форме о действующем составе органов
управления участника
74 из 81
Информация о
представленных документах
(да/нет)
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
оригинал справки в произвольной форме о наличии группы лиц (в
соответствие с ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ ст.9);
для ООО: заверенный Участником список аффилированных лиц;
для АО: заверенный Участником список аффилированных лиц, согласно
(формы 12)
оригинал гарантийного письма об обязанности предоставления со стороны
участника всех изменений вносимых в учредительные документы в течение
7 календарных дней с момента внесения таковых, в период действия
договора
заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания
учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие
полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на
заключение Договора по результатам процедуры. Если Предложение
подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или
нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы
на лицо, выдавшее доверенность
заверенные Участником копии документов о правах юридического
(физического) лица на имущество (если Участник является собственником
имущества);
заверенные Участником копии договоров аренды спецтехники (если
Участник арендует спецтехнику)
действующие аттестационные документы на электротехническое
оборудование подтверждающие прохождение обязательной аттестации
электротехнического оборудования, технологий, изделий и материалов
отечественного и зарубежного производства предлагаемого Подрядчиком.
Рекомендуемые аттестационные центры: ОАО «НИИЦ МРСК» www.niicmrsk.ru (495) 651-84-43 доб.109, ОАО «НТЦ Электроэнергетики» www.fskees.ru. Данные аттестационные центры не являются обязательными,
Подрядчик имеет право аттестовать электротехническое оборудование,
технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного
производства в других аккредитованных центрах, однако при выборе
победителя может отдаваться предпочтение Подрядчикам которые
аттестовали
электротехническое оборудование в вышеперечисленных
центрах;
оригинал справки из банков либо налогового органа о наличии у
контрагента всех действующих расчетных счетов
копию банковской карточки с образцами подписей должностных лиц,
которым предоставлено право подписи договора. В случае, если лицо
подписывает договор на основании доверенности –
доверенность с
образцом подписи доверенного лица
оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки
Департаментом безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на
предмет благонадежности в произвольной форме, подписывается
должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от
имени юридического лица
оригинал письма о согласии на обработку персональных данных
представленного лицом, имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица, предоставляется только на бумажном носителе,
подача документа в составе Предложения в Системе не требуется
заверенные Участником копию свидетельства о допуске к работам, ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Предельная сумма выполнения работ по одному договору,
указанная в свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены лота;
надлежащим образом заверенные копии балансов вместе с отчетами о
прибылях и убытках за последние 2 года и последний отчетный период
текущего года
проект Договора с указанием суммы договора, формы оплаты
заверенную Участником копию справки о состоянии задолженности по
75 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
29.
30.
31.
32.
уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема
Предложений
Документальное подтверждение квалификации сотрудников (копии
удостоверений с отметкой по группе безопасности и разряда)
заверенную Участником, копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе
отзывы о работе Участника, данные контрагентами, а также
рекомендательные письма и другие документальные доказательства
выполнения аналогичных договоров и подтверждения деловой репутации (в
случае наличия)
предварительное Соглашение между Участником и страховой компанией
соответствующей требованиям закупочной документации раздел 3. Error!
Reference source not found.п.11
о заключении договора
страхования в случае признания Участника победителем запроса
предложений с указанием размера страховой премии по комплексному
страхованию;
33.
Банковская гарантия на 100% возврат авансового платежа
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.13.2. Инструкции по заполнению
5.13.2.1. Данная форма заполняется Участником по результатам подготовки предложения (с
приложением данной информации на электронном носителе (дискета должна быть вложена во
внутренний конверт с оригиналом предложения))
5.13.2.2. Если какой-либо из документов отсутствует – должно быть приложено письменное обоснование
отсутствия справки или документа.
76 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение 1 к Закупочной документации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации на строительство
Сметная стоимость строительных работ в локальных сметах определена по Федеральным
единичным расценкам на строительные работы (ФЕР-2001 эталонная база ФСНБ-2001 Стоимость
монтажных работ определена по Федеральным единичным расценкам на монтаж оборудования (ФЕРм2001 эталонная база ФСНБ-2001).
Стоимость пуско-наладочных работ определена по Федеральным единичным расценкам на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001 эталонная база ФСНБ-2001).
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках, расценены по Федеральному сборнику сметных
цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001 эталонная база ФСНБ-2001) и прайс-листам от
производителей.
Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ по прил. № 4 МДС8133.2004, введенных в действие с 12.01.2004 г. пост. Госстроя России от 12.01.2004 г № 6,
Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ по прил. № 3 МДС 8125.2001, введенных в действие с 01.03.2001 г. постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. № 15 и
письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. № АП-5536/06 «О порядке
применения нормативов сметной прибыли в строительстве», прил. 1,
Сводный сметный расчет составлен в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. согласно
Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 8135.2004, введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1.
Согласно Методических указаний «О порядке формирования сметной (инвестиционной)
стоимости объектов капитального строительства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» при
выполнении работ подрядным способом (п.3.1) необходимо руководствоваться основными нормативными
документами:
- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ»,
утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 года № 15/1;
- МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и
специальные строительные работы (ФЕР-2001)», утвержденным и введенным в действие Постановлением
Госстроя РФ от 09.10.2003 года № 180;
- МДС 81-37.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж
оборудования (ФЕРм-2001)», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от
09.08.2002 года № 105;
- МДС 81-38-2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтностроительные работы (ФЕРр-2001)», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ
от 09.03.2004 года № 37;
- МДС 81-40.2006 «Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные
работы (ФЕРп-2001)», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 01.09.2003
года № 160;
- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в
строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 года №
6;
- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 года №
15;
- ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 года №
45;
77 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
- ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время», рекомендованным к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 года
№ СК-1221/02;
- Федеральные сметные нормативы, внесенные в реестр государственных сметных
нормативов Министерства регионального развития РФ.
(п.5.1.4 М.указ.) При составлении смет должен быть применен базисно-индексный метод определения
стоимости строительства в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.
(п.5.1.5) Применение сметно-нормативной базы должно соответствовать требованиям Раздела 3 (п.3.1)
настоящих Методических указаний.
(п.5.1.6)Сметная документация, представляемая Подрядчиком, должна быть составлена в двух
уровнях цен:
- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию
на 01.01.2000 г., согласно перечню Раздела3(п.3.1) настоящих Методических указаний.
- в текущем уровне цен, действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов, с
применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий с помощью индексов
изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001 года с
использованием:
- индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуемых
Министерством регионального развития на основе базы ФЕР;
- индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендуемых Министерством
регионального развития для отрасли народного
хозяйства и промышленности «Электроэнергетика».
(п.5.1.8) Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо привести
следующим образом:
- в локальных сметах построчные и итоговые цифры определяются в рублях и округляются до целых
копеек;
- в объектных сметах итоговые цифры из локальных сметах показываются в тысячах рублях (в текущем
уровне цен) с округлением до пяти знаков после запятой;
- в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводках затрат) итоговые суммы из объектных
смет показываются в тысячах рублей с округлением до пяти знаков после запятой.
(п.5.1.14.3)
Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных
или монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов
городского пассажирского транспорта
Определяются расчетами на основе проекта организации строительства (ПОС) с учетом
обосновывающих данных транспортных предприятий.
(п.5.1.14.4)
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения
строительных, монтажных и специальных строительных работ
Определяются расчетами на основании проекта организации строительства (ПОС), с оплатой
суточных не более 300 руб. в сутки на человека и оплатой проживания не более 550 рублей в сутки на
человека при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы, а в отсутствии документов 12
руб. в сутки.
Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом
строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются
в стоимости работ, согласно п.5.1.14.3 настоящих Методических указаний.
(п.5.1.14.5)
Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному
страхованию работников и имущества, в том числе страховых рисков.
Затраты на страхование включаются в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости
работ, определенной по набору Глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства и должны
соответствовать сумме страховой премии, указанной в предварительном Соглашении со страховой
компанией.
(п.5.1.14.6)
Затраты на проведение пусконаладочных работ
В Главу 9 сводного сметного расчета включаются затраты на проведение пусконаладочных работ
«вхолостую», как расходы капитального характера.
Сметная стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» определяется на основании локальных смет
(локальных сметных расчетов), составленных проектной или пусконаладочной организацией и учитывается
в главе 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства.
78 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
(п.5.1.17)
За итогом сводного сметного расчета необходимо указать сумму налога на
добавленную стоимость (НДС).
(п.5.1.18)
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4-8) следующие
итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 112, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты – «Всего по
сводному сметному расчету».
(п.5.1.26)
Стоимость материальных ресурсов, неучтенных расценками должна быть принята
в текущем уровне цен (без НДС) – по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом
всех расходов (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку
и реквизит, транспортные из условия перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные и заготовительноскладские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов)
организаций-подрядчиков или организаций поставщиков до приобъектного склада строительства. Перевод
текущих цен в базисные осуществлять в соответствии с выбранным методом пересчета базисного уровня
цен в текущий в итогах сметы согласно п.5.1.6.
(п.5.1.18)
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4-8) следующие
итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 112, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты – «Всего по
сводному сметному расчету».
Транспортно-заготовительские расходы принимать в размере 8% сметной стоимости
материалов (если данные расходы не учтены непосредственно в отпускной цене).
Фактическая стоимость материалов, изделий и конструкций с учетом всех расходов не должна быть
выше среднерыночной стоимости.
Транспортно-заготовительские расходы по оборудованию принимать в размере не более 3% от
цены по прайс-листу компании-поставщика (организации-производителя продукции). При этом
учитывать особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.
79 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
Приложение 2 к Закупочной документации
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО полностью
_____________________________________________________________________________________
______
Должность
__________________________________________________________________________
паспортные данные (серия и номер документа удостоверяющего его личность)
____________________________________________________________________________,
даю согласие Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» (далее - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), юридический адрес:
603950 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 с участием Общества с ограниченной
ответственностью «Сенал», юридический адрес: 603086 г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная,
14а, оф. 313; Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний», юридический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, на
обработку в документальной и (или) электронной форме, на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
N 152-ФЗ, нижеследующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; серия и номер
документа, удостоверяющего личность работника (учредителя, участника).
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя Правительства РФ
В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 «О раскрытии контрагентами информации о
собственниках» - сбор и предоставление информации в Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» о полной цепочке
собственников, включая конечных бенефициаров по заключенным/действующим в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» договорам для её последующей передачи третьей стороне: Минэнерго
России, ФНС России, Росфинмониторинг и т.д.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня
его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручения
Председателя Правительства РФ; либо до истечения сроков хранения предоставленной
информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
отзыва настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по
следующему адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
Подпись субъекта персональных данных: ___________________________.
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
80 из 81
Документация по конкурентным переговорам с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на
выполнение работ по системе учета РРЭ, Установке и автоматизации выносных узлов учета электроэнергии у бытовых
потребителей кВ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго»
81 из 81
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа