close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГОУ лицей № 329
Невского района Санкт-Петербурга
___________________ О.А.Беляева
«
»
2011 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Санкт-Петербург
«___» __________ 2011 года.
Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 329 Невского района
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора
Беляевой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________
именуем__
в
дальнейшем
“Подрядчик“,
в
лице
_____________________________________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили
настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы (далее – работы) на объекте
Государственного заказчика по адресу: Санкт-Петербург, пр.Елизарова, д.7 литер Б;
Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметами (Приложение №1),
предложением о качестве работ (Приложение №2), техническим заданием (Приложение №3),
календарным планом (Приложение №4) определяющими объем, содержание работ и другие,
предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими
стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.
1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание
государственной комиссией Государственного общеобразовательного учреждения лицее № 329
Невского района Санкт-Петербурга по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга
Подрядчика победителем открытого аукциона в электронной форме на право заключения
государственного контракта на выполнение ремонтных работ, в соответствии с протоколом
№___________ от «___» __________ 2011года.
1.4.
В
качестве
обеспечения
по
настоящему
Контракту
установлено
___________________________________________________________________________.
При увеличении продолжительности выполнения работ по настоящему Контракту
Подрядчик обязан продлить на соответствующий срок обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения Контракта определяется в
соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного Подрядчиком способа
обеспечения.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения
цены, определенной сметой (Приложение №1 к настоящему Контракту) и равной
___________________________________ рублям ______ копеек на коэффициент снижения
стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ (рассчитывается как отношение цены,
предложенной Подрядчиком, к максимальной цене Контракта) составляет ___________.
Цена Контракта составляет _________ (_______________) рублей ______копеек, в том
числе НДС________1.
2.2. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения
цены, определенной сметой (Приложение №1 к настоящему Контракту) и равной
___________________________________ рублям _____ копеек без учета суммы НДС на
Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по
упрощенной системе налогообложения. В данном случае в государственном контракте ставятся прочерки.
1
коэффициент перерасчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной
Подрядчиком, к разнице между начальной (максимальной) ценой Контракта, сформированной
Государственным заказчиком, и суммой НДС.
Коэффициент перерасчета составляет ___________.
Цена Контракта составляет _____________(________________)рублей ______копеек2.
Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.3. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может
изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Контрактом и действующим законодательством.
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4.Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится после сдачи
Подрядчиком и приемки Государственным заказчиком выполненных в полном объеме работ, на
основании счетов-фактур, актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных
Сторонами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.5. Источник финансирования – бюджет Санкт-Петербурга на 2011 год. Оплата
производится по мере поступления бюджетных средств, осуществляется за счет статьи расходов
целевой _______, экономической ___, предусмотренных в приложении № 3 к Закону
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».
2.6. Стоимость фактически выполненных работ по Контракту определяется на основании
текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к
строительно-монтажным работам.
2.7. Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ следует
осуществлять в уровне цен, приходящемся на месяц подписания Сторонами по Контракту акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2), на основании индексов пересчета сметной стоимости
строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и
торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного
учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных
ресурсов, сложившихся на данный период.
2.8. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным
работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально
подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете (Приложение
№ 1).
2.9. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости,
определяемой в соответствии с пунктами 2.6., 2.7., 2.8. Контракта, но не более стоимости,
указанной в пункте 2.1.(2.2.) Контракта.
2.10. В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости
работ, отраженных в актах сдачи-приемки выполненных работ фактически выполненным
работам и их стоимости, определенной Контрактом, Государственный заказчик передает
Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и не
подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
2.11. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической
(проектной, сметной) документации, строительных норм, требований и правил, а также условий
Контракта, не подлежат принятию Государственным заказчиком до устранения отклонений.
Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по обычной
системе налогообложения. В данном случае в государственном контракте ставятся прочерки.
2
3. СРОКИ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 20 декабря
2011года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по
Контракту.
3.2. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания
Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ, но не ранее «20» июня 2011 года.
Окончание выполнения работ: «08» августа 2011 года.
Датой окончания выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом выполнения
работ (Приложение № 4).
3.3. Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ изменять
сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в случае следующих
оснований:
- необходимость выполнения скрытых работ, невыполнение которых существенно влияет на
качество работ по Контракту;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы;
- при несвоевременной передаче объекта для выполнения работ по причинам, независящим от
Государственного заказчика.
4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
4.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные
Подрядчиком по Контракту.
4.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 36 месяцев,
обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие
нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10
(десяти) дней с момента направления Государственным заказчиком претензии, гарантийный срок
в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Государственный заказчик обязан:
5.1.1.Передать СПб ГУ «Служба заказчика администрации Невского района
Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГУ «Служба заказчика») в течение трех рабочих дней с момента
подписания копии Контракта и дополнительных соглашений к Контракту.
5.1.2. Передать Подрядчику по акту подготовленный к ремонту объект и разработанную,
согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую документацию в сроки,
указанные в пункте 3.2. Контракта
5.1.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а так же качеством
материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
5.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку на
соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту результатов
работ.
5.1.7.Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в
размере, установленном Контрактом.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Принять объект для выполнения работ по акту приема-передачи объекта.
5.2.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном объеме и в
сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, собственными силами и средствами, без
привлечения субподрядных организаций, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с
требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными
исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования,
установленных настоящим Контрактом, за исключением работ по вывозу строительного мусора,
которые могут выполняться с привлечением субподрядчиков.
При выполнении работ по вывозу строительного мусора, предоставлять
Государственному заказчику копии договоров с перевозчиками и получателями строительных
отходов или копию соответствующей лицензии на перемещение (транспортирование),
переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала
выполнения работ (Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра
«Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»)
5.2.3. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их
технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.
5.2.4. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика при обнаружении
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.5. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на
строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в
выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
5.2.6. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля и надзора за
ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе
представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
По требованию Государственного заказчика предоставлять сертификаты соответствия
(декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих
сертификации (декларированию).
5.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного
заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика,
устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий
настоящего Контракта.
5.2.8. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия
Государственного заказчика.
5.2.9. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в
течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.2.10. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной
безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
5.2.11. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только
квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское
освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
5.2.12. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том
числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и
иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы.
5.2.13. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной
площадки, монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок,
установке освещения и подключению временных инженерных сетей.
5.2.14. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту
выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
5.2.15. Выполнять работы в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 14.09.2006г. №1135 «Об утверждении правил содержания и ремонта фасадов
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге».
5.2.16. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять
исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Государственного заказчика
и СПб ГУ «Служба заказчика» не менее чем за 48 часов до времени освидетельствования
скрытых работ.
5.2.17. Сдать объект (результат выполненных работ) Государственному заказчику в сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом, передав при этом всю документацию, относящуюся к
выполненным работам, проверенную СПб ГУ «Служба заказчика».
5.2.18. До осуществления приемки работ СПб ГУ «Служба заказчика», вывезти за пределы
строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы,
оборудование и иное имущество.
5.2.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
и настоящим Контрактом.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Государственный заказчик поручает СПб ГУ «Служба заказчика» осуществлять
контроль и надзор за ходом производства работ.
СПб ГУ «Служба заказчика», осуществляющее технический надзор за выполняемыми
работами,
Государственный заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных
представителей.
6.2. Уполномоченный представитель Государственного заказчика и представитель СПб ГУ
«Служба заказчика» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества
выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также совместно с
представителем Подрядчика оформляют акт сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Представитель СПб ГУ «Служба заказчика» в рамках Контракта имеет право с
составлением соответствующего акта:
-в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество
строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения
журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;
-приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если они выполняются с
нарушениями требований проекта, СНиП, а также в случае применения недоброкачественных
материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;
-не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от технической
документации, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или
устранения дефектов.
6.4. Приемке объекта должны предшествовать предварительные испытания
смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей
Государственного заказчика и иных заинтересованных лиц.
Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате
предварительных испытаний
6.5. При обнаружении Государственным заказчиком и СПб ГУ «Служба заказчика» в ходе
производства работ по Контракту, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется
акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения (2 дня), которые
выполняются Подрядчиком за свой счет.
6.6. По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик письменно извещает
Государственного заказчика о готовности объекта к сдаче и не позднее 10 дней до истечения
установленного Контрактом срока окончания работ предоставляет Государственному заказчику
полный комплект оригинала исполнительной документации, включая акт сдачи-приемки
выполненных работ по форме КС-2. Государственный заказчик в течение 2 дней со дня
получения направляет комплект исполнительной документации в СПб ГУ «Служба заказчика».
СПб ГУ «Служба заказчика» в течение 3 рабочих дней со дня получения вышеуказанных
документов проверяет достоверность в них сведений о выполненных работах и направляет
Государственному заказчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС2 или мотивированный отказ в случае выявления несоответствия сведений об объемах,
содержании и стоимости работ, отраженных в исполнительных документах, фактически
выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом.
СПб ГУ «Служба заказчика» не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них
соответствующих изменений.
В течение 2 дней с момента получения подписанной СПб ГУ «Служба заказчика»
исполнительной документации Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки
выполненных работ со своей стороны и направляет комплект исполнительной документации
Подрядчику либо представляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ для внесения Подрядчиком соответствующих изменений.
6.7. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть
мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а
если срок не указан, то в течение 2 календарных дней с момента его получения. Доработанная
Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений
рассматривается Государственным заказчиком в соответствии с п.6.6. Контракта
6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным
заказчиком и СПб ГУ «Служба заказчика» недостатков не освобождает его от уплаты
неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться
на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по
Контракту Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
7.2.1. За несвоевременное начало и окончание сроков выполнения работ, установленных
Контрактом, в том числе за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по
календарному плану Контракта, по вине Подрядчика, он выплачивает Государственному
заказчику в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от
цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.2.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по
Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии
производства работ, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику в бюджет СанктПетербурга неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненных или
ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных
или невыполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с
Государственным заказчиком.
7.2.3. При задержке предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных
работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представления
недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в исполнительных документах,
Государственный заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до
устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
7.2.4. В случае не устранения Подрядчиком в соответствии с пунктом 6.5. настоящего
Контракта выявленных дефектов Государственный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в
бюджет Санкт- Петербурга в размере 0,3% (три десятых процента) от цены невыполненных или
ненадлежащим образом выполненных работ.
В случае повторного нарушения Подрядчиком указанных требований Контракта
Государственный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,5 % (пять десятых
процента) от цены невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ.
7.2.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту
производится Подрядчиком на основании претензии Государственного заказчика путем
перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга,
открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
7.2.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
7.2.7. Указанные в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое
нарушение в отдельности.
7.2.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Государственного заказчика.
7.2.9. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ
и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений
Подрядчиком условий настоящего Контракта:
- Подрядчик в течение 5 дней после передачи объекта по акту не приступил к
выполнению работ;
- Подрядчик выполняет работу с нарушением промежуточных сроков более чем на 5
дней, установленных «Календарным планом выполнения работ», равно как и в случае нарушения
Подрядчиком конечного срока выполнения работ;
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в
ее результате в установленные Государственным заказчиком сроки не были устранены
Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- в случае привлечения субподрядных организаций к выполнению работ с нарушением
условий настоящего Контракта;
- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без
соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения
на привлечение иностранной рабочей силы;
- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в
отношении него процедуры банкротства.
В случае отсутствия по независящим от Государственного заказчика причинам
возможности дальнейшего финансирования выполнения работ по Контракту, Государственный
заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта с последующим его расторжением.
7.2.10. При расторжении Контракта по совместному решению Сторон незавершенный
ремонтом объект передается по акту Государственному заказчику, который оплачивает
Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
7.2.11. Сторона, решившая отказаться от исполнения Контракта согласно положениям
данного раздела, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до
предполагаемого срока отказа от исполнения Контракта (расторжения Контракта).
7.2.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик обязан в обязательном
порядке обращать взыскание в размере неустойки на обеспечение исполнения Контракта,
предоставленного Подрядчиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством
и пунктами 1.4 и 11.1 настоящего Контракта.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
8.2. В случае выявления скрытых работ, не предусмотренных сметой, невыполнение
которых существенно влияет на качество работы по Контракту, без изменения цены Контракта,
Стороны вправе заключать соответствующее дополнительное соглашение в порядке,
установленном действующим законодательством.
8.3. Настоящий Контракт расторгается на основании:

письменного соглашения Сторон;

решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.4. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи с
существенными нарушениями Контракта, Государственный заказчик в установленном порядке
направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем
переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более
двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту
Государственному заказчику были переданы в залог денежные средства, удовлетворение
требований Государственного заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества
осуществляется без обращения в суд.
11.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном
виде.
11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
Приложение №1 - Сметы Государственного заказчика;
Приложение №2 - Предложения о качестве работ;
Приложение №3 - Техническое задание;
Приложение №4 – Календарный план.
13. АДРЕСА И ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственный заказчик:
Государственное общеобразовательное
учреждение лицей № 329
Невского района Санкт-Петербурга
192029, Санкт-Петербург, пр.Елизарова,
д.7, литер Б.
лицевой счет № 0600185 в Комитете
финансов Санкт-Петербурга,
ИНН 7811022752
___________________ О.А.Беляева
«_____»___________________2011 год
м.п.
Подрядчик:
_________________________________________
_________________________________________
Юридический адрес: _______________________
_________________________________________
Фактический адрес (местонахождение): ______
_________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_____________________ (________________)
«_____»___________________2011 год
м.п.
Приложение №1 к Государственному контракту № _________ от _________2011г
Сметы Государственного заказчика
по форме идентичной форме « Смете заказчика»,
представленной в техническом задании.
Государственный заказчик:
Государственное общеобразовательное
учреждение лицей № 329
Невского района Санкт-Петербурга
192029, Санкт-Петербург, пр.Елизарова,
д.7, литер Б.
лицевой счет № 0600185 в Комитете
финансов Санкт-Петербурга,
ИНН 7811022752
___________________ О.А.Беляева
«_____»___________________2011 год
м.п.
Подрядчик:
_________________________________________
_________________________________________
Юридический адрес: _______________________
_________________________________________
Фактический адрес (местонахождение): ______
_________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_____________________ (________________)
«_____»___________________2011 год
м.п.
Приложение №2 к Государственному контракту № _________ от _________2011г
Предложение о качестве работ
Наименование открытого аукциона в электронной форме __________
В соответствии с предложением участника
№
п/
п
1
1.
2.
3.
Ссылка на номер позиции
пунктов 8 и 9 технического
задания, по которым
участник предлагает
отличные технические
(технологические) решения
и/или эквивалентные
материалы (комплектующие
и оборудование)
Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам техническим
(технологическим) решениям, а также характеристик материалов (комплектующих и
оборудованию), используемым участником при выполнении работ
Фирменное
наименование (марка,
вид и т.д.),
предлагаемых
материалов
(комплектующих и
оборудования)
2
3
4
Примечание:
1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование)
соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее
«Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов
(комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1,2 и 4 в этом случае участником не заполняются.
2. В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в техническом задании материалы
(комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные и др. характеристики,
позволяющие определить их эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается фирменное
наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы
указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания.
3. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы
участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых
работ качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на
соответствующие пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.
Государственный заказчик:
Государственное общеобразовательное
учреждение лицей № 329 Невского
района Санкт-Петербурга
192029, Санкт-Петербург, пр.Елизарова,
д.7, литер А.
лицевой счет № 0600185 в Комитете
финансов Санкт-Петербурга,
ИНН 7811022752
Подрядчик:
_________________________________________
_________________________________________
Юридический адрес: _______________________
_________________________________________
Фактический адрес (местонахождение): ______
_________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
___________________ О.А.Беляева
_____________________ (________________)
«_____»___________________2011 год
«_____»___________________2011 год
м.п.
м.п.
Приложение №3 к Государственному контракту № _________ от _________2011г.
Техническое задание
1. Требования к качеству и безопасности работ
1.1. Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной
документацией, строительными нормами и правилами, в установленные сроки.
1.2. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение
требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
работ, включая пожарную безопасность.
1.3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной
площадки.
1.4. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика при
обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в
срок.
1.5. Подрядчик обеспечивает Государственному заказчику возможность контроля и
надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в
том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному
элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ,
исполнительную документацию.
1.6. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих
качество материалов, изделий, конструкций и по требованию Государственного заказчика
представлять все эти документы.
1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного
заказчика в том числе в срок установленный предписанием Государственным заказчиком,
устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от
условий Контракта.
1.8. Не передавать документацию третьим лицам без письменного согласия
Государственного заказчика..
1.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до приемки Государственным заказчиком.
1.10. Обеспечить сохранность объекта вплоть до подписания документов,
подтверждающих сдачу его в эксплуатацию.
2. Требования к техническим характеристикам работ
2.1. Работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме, выполняются в
соответствии со сметной документацией Государственного заказчика, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям: СНиПа 3.01.0487
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные
положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год.
Дата редакции: 18.11.1987; СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного
назначения». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004
г.
2.3. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных
правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и
оборудования, используемых при выполнении работ.
2.4. Подрядчик осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период
выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
2.5. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования), должны
соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным
в сметной документации Государственного заказчика (Приложение №1 Контракта).
3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям Государственного заказчика
(приемка работ)
3.1. Государственный заказчик поручает СПб ГУ «Служба заказчика» осуществлять
контроль и надзор за ходом производства работ.
СПб ГУ «Служба заказчика», осуществляющее технический надзор за выполняемыми
работами, Государственный заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных
представителей.
Уполномоченный представитель Государственного заказчика и представитель СПб ГУ
«Служба заказчика» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и
качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также совместно с
представителем Подрядчика оформляют акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.2. Уполномоченный представитель Государственного заказчика и представитель ГУ
«Служба заказчика» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и
качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.
3.3. Представитель СПб ГУ «Служба заказчика» в рамках Контракта имеет право с
составлением соответствующего акта:
-в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество
строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество
ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;
-приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если они
выполняются с нарушениями требований проекта, СНиП, а также в случае применения
недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в
журнале работ;
-не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от технической
документации, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки
или устранения дефектов.
3.4. Выполнять работы в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 14.09.2006г. №1135 «Об утверждении правил содержания и ремонта фасадов
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге».
3.5. Приемке объекта должны предшествовать предварительные испытания
смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей
Государственного заказчика и иных заинтересованных лиц.
Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате
предварительных испытаний
3.6. При обнаружении Государственным заказчиком и СПб ГУ «Служба заказчика» в
ходе производства работ по Контракту, недостатков в выполненной работе Сторонами
составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения (2 дня),
которые выполняются Подрядчиком за свой счет.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в акте.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным
заказчиком и ГУ «Служба заказчика» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных
санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права
ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
3.7. По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик письменно
извещает Государственного заказчика о готовности объекта к сдаче и не позднее 10 дней до
истечения установленного Контрактом срока окончания работ предоставляет
Государственному заказчику полный комплект оригинала исполнительной документации,
включая акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. Государственный заказчик в
течение 2 дней со дня получения направляет комплект исполнительной документации в СПб
ГУ «Служба заказчика».
СПб ГУ «Служба заказчика» в течение 3 рабочих дней со дня получения
вышеуказанных документов проверяет достоверность в них сведений о выполненных
работах и направляет Государственному заказчику подписанный акт сдачи-приемки
выполненных работ по форме КС-2 или мотивированный отказ в случае выявления
несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в
исполнительных документах, фактически выполненным работам и их стоимости,
определенной в соответствии с настоящим Контрактом. СПб ГУ «Служба заказчика» не
подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.8. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть
мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе,
а если срок не указан, то в течение 2 календарных дней с момента его получения.
Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных
изменений рассматривается Государственным заказчиком в соответствии с п.6.6. Контракта
3.9. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в
случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть
устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Государственным заказчиком.
Государственный заказчик:
Государственное общеобразовательное
учреждение лицей № 329
Невского района Санкт-Петербурга
192029, Санкт-Петербург, пр.Елизарова,
д.7, литер Б.
лицевой счет № 0600185 в Комитете
финансов Санкт-Петербурга,
ИНН 7811022752
Подрядчик:
_________________________________________
_________________________________________
Юридический адрес: _______________________
_________________________________________
Фактический адрес (местонахождение): ______
_________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
___________________ О.А.Беляева
_____________________ (________________)
«_____»___________________2011 год
«_____»___________________2011 год
м.п.
м.п.
Приложение №4 к Государственному контракту № _________ от _________2011г
Календарный план
На выполнение ремонтных работ;
По адресу: Санкт-Петербург, пр. Елизарова д.7 литер Б;
Начало выполнения работ: с момента подписания
Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ;
Конечный срок выполнения работ по настоящему Контракту – «08» августа 2011года.
График работ по неделям
Наименование работ
1
2
3
4
5
6
7
Подготовительные работы
Демонтажные работы
Монтаж окон из ПВХ
Устройство перегородок
Устройство цементных стяжек
Устройство покрытий из
линолеума
Устройство металлоконструкций
Отделочные работы
Прокладка трубопроводов ГВС
Установка сан. технических
приборов
Электромонтажные работы
Устройство пандуса
Устройство покрытий из
керамических плиток
Устройство козырька
Устройство желобов, установка
частей водосточных труб
Вывоз мусора
Сдача и приёмка работ
Государственный заказчик:
Государственное общеобразовательное
учреждение лицей № 329 Невского
района Санкт-Петербурга
192029, Санкт-Петербург, пр.Елизарова,
д.7, литер Б.
лицевой счет № 0600185 в Комитете
финансов Санкт-Петербурга,
ИНН 7811022752
___________________ О.А.Беляева
«_____»___________________2011 год
м.п.
Подрядчик:
_________________________________________
_________________________________________
Юридический адрес: _______________________
_________________________________________
Фактический адрес (местонахождение): ______
_________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_____________________ (________________)
«_____»___________________2011 год
м.п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа