close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«УТВЕРЖДАЮ»
МРСК
ЦЕНТРА И
ПРИВОЛЖЬЯ
Открытое акционерное общество
Филиал «МАРИЭНЕРГО»
424006 г. Йошкар-Ола
ул. Панфилова д. 39 а.
Телефон (8362) 68-13-59, 42-13-00
Факс (8362) 41-28-80
e - mail [email protected]
www.mari.elektra.ru
МРСК
__.№ 26-20/
Заместитель
генерального
директора
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» директор филиала «Мариэнерго»
______________________В.И.Котиков
«___» ____________ 2012
_
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый запрос предложений на право заключения договора подряда по внешнему
электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М.
Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
Согласовано:
Начальник департамента логистики и МТО
В.А.Суворов
Заместитель главного инженера по эксплуатации
С.В. Хлусов
Заместитель директора по безопасности
О.Е.Самойлов
Начальник департамента правового обеспечения
Е.Ф.Попова
Начальник отдела финансов
О.С. Михеева
Начальник управления капитального строительства
Е.И.Афанасьев
Начальник отдела логистики
О.В. Дерябина
г. Йошкар-Ола
2012 год
2
Содержание
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................................... 4
1.1
Общие сведения о процедуре запроса предложений ................................................ 4
1.2
Правовой статус процедур и документов................................................................... 5
1.3
Обжалование ................................................................................................................. 5
1.4
Особые положения в связи с проведением запроса предложений через систему
«B2B-MRSK» ............................................................................................................................ 6
1.5
Прочие положения ........................................................................................................ 7
2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .............................................................................................................................................. 8
3.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № .................................................................................................................................................. 13
4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. .............................................................................. 43
4.1. Общий порядок проведения запроса предложений ................................................ 43
4.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений ........................... 43
4.3. Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам ............. 43
4.4. Подготовка Предложений .......................................................................................... 43
4.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям ............................................................................................................................ 46
4.6. Подача Предложений и их прием ............................................................................. 50
4.7. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов .................................. 51
4.8. Оценка Предложений и проведение переговоров ................................................... 51
4.9
Переторжка (регулирование цены) ........................................................................... 56
4.10 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя ....................................................................................................... 57
4.11 Рассмотрение Предложений участников. Подведение итогов. Определение
Победителя открытого запроса предложений ..................................................................... 57
4.12 Проведение преддоговорных переговоров. ............................................................. 58
4.13 Подписание Договора ................................................................................................ 58
4.14 Уведомление Участников запроса предложений о результатах ............................ 58
4.15 Изменение и отзыв Предложений ............................................................................. 59
4.16 Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе предложений
59
4.17 Альтернативные предложения .................................................................................. 60
5
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ................................ 61
5.1. Письмо о подаче оферты............................................................................................ 61
5.2
Техническое предложение на выполнение работ .................................................... 64
5.3
Календарный план выполнения работ ...................................................................... 66
5.4
График финансирования работ ................................................................................. 69
5.5
Сводная таблица стоимости работ ............................................................................ 73
5.6
Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в
исполнении) ............................................................................................................................ 75
5.7
Протокол разногласий по проекту Договора ........................................................... 76
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
3
5.8
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком ........................................................................................... 78
5.9
Анкета Участника ....................................................................................................... 80
5.10 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров ..... 82
5.11 Справка о материально-технических ресурсах ....................................................... 84
5.12. Справка о кадровых ресурсах .................................................................................... 86
5.13 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора
запроса предложений ............................................................................................................. 88
5.14 Справка об участии в судебных разбирательствах ................................................. 90
5.15 Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) .... 92
5.16 Список аффилированных лиц для АО ...................................................................... 93
5.17. Матрица содержания предложения Форма матрицы содержания предложения 95
5.17. Пояснительная записка приложение №1 к закупочной документации ................. 98
5.18. Согласие на обработку персональных данных ...................................................... 101
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
4
1.
Общие положения
1.1
Общие сведения о процедуре запроса предложений
Организатор,
являющийся
Заказчиком,
открытого
запроса
предложений – ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго»:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а
(контактное лицо – Мавров Дмитрий Сергеевич тел. 8 (8362) 68-11-84.
[email protected] (далее - Организатор), копией Уведомления и
Закупочной документацией (далее – Документации) о проведении,
опубликованными на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru (далее
— Система) в разделе «Открытые запросы цен/предложений», и официальном
сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «Закупки»
вкладка «Извещения и документация по закупкам» «28» сентября 2012 года,
пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
Подрядчики) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее —
запрос предложений) на право заключения Договора подряда по внешнему
электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М.
Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная, согласно технического задания на
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
выполнение работ (Раздел 2).
Для справок обращаться к Организатору запроса предложений - контактное
лицо
Мавров
Дмитрий
Сергеевич
тел.
8
(8362)
68-11-84.
[email protected]
Запрос предложений проводится на основании распоряжения ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго» от «28» сентября 2012 года №
___
Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (здесь и
далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений).
Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры
запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса
предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений,
приведены в разделе 4.1. Формы документов, которые необходимо подготовить и
подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.
Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по
решению Организатора. По результатам каждого из этапов в условия запроса
предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание на
выполнение работ (раздел 2), в проект Договора (раздел 3), в требования
к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям
(подраздел 4.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные;
внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на
соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению
Организатора также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими
Участниками. Организатор также вправе отказать любому из Участников в праве
участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений,
обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех
оснований для принятия такого решения. Организатор также вправе отказаться
от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом
никакой материальной ответственности перед Участниками.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
5
1.2
Правовой статус процедур и документов
1.2.1
Запрос предложений проводится в соответствие с «Положением о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным
решением Совета Директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Протокол №
93 от «27» декабря 2011 г.
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение
не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная
процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств.
Опубликованное в соответствии с пунктом 1 Уведомление вместе с настоящей
Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемой частью,
являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками
в соответствии с этим
Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться
Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой
право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их
Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор
оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений
установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны
носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
При определении условий Договора с Победителем используются следующие
документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
a) Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и
Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации
по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);
b) Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая
Документация по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и
разъяснениями;
c) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы Организатора и Участников не определяют права и
обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.
Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса
предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам запроса
предложений, действуют также все иные специальные нормативные правовые
акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая
Документация (и проект Договора как ее часть) и Предложение победителя
будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам
указанных документов.
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3
Обжалование
1.3.1
До заключения договора, разногласия направляются в Центральную конкурсную
комиссию (далее ЦКК). О получении заявления о рассмотрении разногласий
ответственный секретарь ЦКК незамедлительно уведомляет председателя
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
6
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
комиссии, проводящей закупку и Совет Директоров. На время рассмотрения
разногласий в ЦКК процедура проведения закупки приостанавливается до
вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или
экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их
участника и лиц, производивших закупку, ЦКК заказчика в течение 10 дней со
дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно
содержать:
a) обоснование мотивов принятия решения;
b) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае
полного или частичного разрешения разногласий.
ЦКК вправе принять одно или несколько из следующих решений:
a) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству
принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате
незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры.
Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения
нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦЗО вправе
предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении
договора после его заключения;
b) признать заявление участника необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого
запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и
Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного
порядка, обращения в ЦКК заказчика, разрешаются в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика, в соответствии с документами, определяющими
его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату
подачи искового заявления.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Особые положения в связи с проведением запроса предложений
через систему «B2B-MRSK»
Для участия в запросе предложений Участники должны быть зарегистрированы
в системе «B2B-MRSK» в качестве полноправных Участников данной системы,
т.е. должны заключить соответствующий Договор с оператором системы в
соответствии с правилами, условиями и в порядке регистрации, указанными на
официальном сайте системы «B2B-MRSK» (www.b2b-mrsk.ru), а также
зарегистрироваться в установленном правилами системы «B2B-MRSK» порядке
в качестве Участника данного запроса предложений.
Участники запроса предложений должны подать Предложения, состоящие из
заполняемых форм и документов, подаваемых в электронном виде с
использованием ЭТП B2B-MRSK. Не предоставление Участником в составе
своего Предложения документов и форм приведенных в п. 4.4.1 может служить
основанием для его отклонения.
Правила проведения процедур запроса предложений через систему «B2BMRSK» определяются регламентами ее работы и соглашением Участника с
оператором данной системы.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
7
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
Прочие положения
Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех
полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в
Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или
третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации или настоящей
Документацией по запросу предложений.
Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции,
формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в
Документации. Никакие претензии к Организатору не будут приниматься на том
основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное
представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача
предложения, не отвечающего требованиям Документации, представляют собой
риск для Участника и может привести к отклонению его Предложения.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
8
2.
Техническое задание
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
9
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
10
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
11
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
12
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
13
3.
Проект Договора №
г. Йошкар-Ола
«___»______2012
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя
генерального директора- директора филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Котикова Виктора Иосифовича, действующего на основании доверенности от 1 декабря 2011 г. с
одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда по
внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М.
Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная, объявленной извещением от ______________2012
г. № _______________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право
заключения договора подряда от _______ №____________, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и
Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных
работ, оформленный в установленном порядке (формы № КС-2, № КС-3);
акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию;
акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на
объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по форме №
КС-11);
дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата утверждения
акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14,
приказ об утверждении акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
по форме № КС-14;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные
Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны
Сторонами в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая
документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационнотехнологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для
выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;
Заказчик – ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 603950, г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская,33.
заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводеизготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой
продукции
требованиям
Договора
и
нормативной
технической
документации
(в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения Договора по
результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика,
согласованной с Заказчиком;
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ,
предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой
документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за
производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых
при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной
приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях
смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная
строительными нормами и правилами;
закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
14
процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их
проведения
(приложение
№ 8, включается в Договор по усмотрению Заказчика);
календарный план строительства (реконструкции) объекта - приложение № 3, являющееся его
неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и
оказания услуг и стоимости работ;
консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью
выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного
строительства;
материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору
материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;
объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции
(комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав
на объект в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и
иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в
национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан
выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны
окружающей среды;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика)1;
поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда
Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) закупки и доставки на
объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по
настоящему Договору;
предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и
функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;
пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого
проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;
поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или) Заказчиком
(указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства
Заказчика) поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по
настоящему Договору;
работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие
выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное
обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и
услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка,
погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и
пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект,
обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие
подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания
услуг в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех
работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и
точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и
надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2. Предмет и объем Договора
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
15
2.1.
По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с
утвержденной проектной документацией осуществить работы по внешнему электроснабжению
водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север
от ул. Северная, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и
оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены
календарным
планом
строительства
объекта
(приложение № 3). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы
работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.
2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.2, на основании Свидетельства о
допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).
2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области
энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям,
инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер),
действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете,
утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре,
требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать,
согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в
отношении создаваемого результата работ.
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию,
подтвержденный актом ввода в эксплуатацию.
3. Сроки выполнения работ
3.1.
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию
выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и
сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.
3.2. Срок начала работ по Договору с даты подписания договора.
Срок завершения работ - не позднее -30 октября 2012 г.
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после
проведения пусковых испытаний.
4. Обязательства Подрядчика
4.1.
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной
документации и сроки в соответствии с календарным планом строительства объекта и сдать
результат работ Заказчику.
4.1.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной
власти всех необходимых допусков и разрешений на строительство согласно законодательству
Российской Федерации (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика).
4.1.3. Перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах
государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию.
4.1.4. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной
Заказчиком и строительными нормами и правилами.
4.1.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием
любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной
собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и
обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
4.1.6. Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их
приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9.
Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов,
конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и
предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ,
осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации.
Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных
фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
16
лабораторий и специалистов.
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение
отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для
размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта
согласно полученным разрешениям.
4.1.7. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые
для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему
Договору.
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период
выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в
соответствии с проектной документацией.
4.1.8. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех
лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по
устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для
указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом;
предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и
заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования
владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
4.1.9. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее
пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и
ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием
производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные
стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали
показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба
существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим
коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного
окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы
по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей
среды и т.п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и
учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о
произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных
случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в
соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда,
пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика),
принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам
проверок Заказчика.
4.1.10. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование
прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и
складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и
уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.11. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в
эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое
имущество.
4.1.12. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в
эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и
оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором (указывается в
случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика).
4.1.13. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию,
касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.
4.1.14. На условиях, предусмотренных разделом 15, заключить договор комплексного страхования
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
17
строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при
проведении строительно-монтажных работ на объекте в срок не позднее 30 (тридцати) календарных
дней со дня заключения настоящего Договора и представить Заказчику нотариально заверенную
копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа, подтверждающего в
соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение
договора страхования).
4.1.15. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
выполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых
работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного
уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию
последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту,
вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
4.1.16. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на
русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по
утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом
строительства объекта.
4.1.17. Выполнить в полном объеме в се свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
4.1.18. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость
которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов и
оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком
подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда,
устанавливающие
сроки
выполнения
работ
субподрядчиком,
а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.
4.1.19. В случае если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик обнаружит
некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ,
либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к
сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.
4.2.
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных
лиц (субподрядчиков).
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих
обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 5.
Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками,
информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого
субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным
обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед
Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную
ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного
изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации
(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик
подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными
Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и
стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.4. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои
права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия
Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных
работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами.
4.5. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
18
какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию,
кроме как в целях реализации настоящего Договора.
4.6. Подрядчик обязуется в срок до_____________ предоставить Заказчику информацию согласно
Приложения № 7 «Перечень информации», с приложением сканер-копий подтверждающих
документов (учредительные документы контрагента, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра
акционеров, паспортные данные и т.д.) и письменное согласие на обработку персональных данных
лица, указанного в предоставляемой информации в соответствии с формой Приложения №8 «Форма
согласия на обработку персональных данных».
В случае каких-либо изменений сведений, Подрядчик обязуется предоставить информацию об
указанных изменениях в соответствии с приложением № 7 «Перечень информации» в течение 7
(семи) календарных дней с момента возникновения таковых.
5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном
в разделах 7, 11 и 12.
5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему
Договору вправе:
заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых
работ с инженерными организациями;
привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для
проверки соответствия ей выполняемых работ;
организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;
периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика
(субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих
местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с
мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.
5.4. В течение 2 дней с момента заключения Договора назначить ответственного за получение
данных, согласно п.4.6, по собственникам.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
6. Цена Договора
6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в
соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), которая
составляет _______________ (___________________) рубль, __ копеек, кроме того НДС составляет
00 рублей.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ________________ (___________________)
рубль, __ копеек.
6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение
поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо
упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и
работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик
вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора
оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
6.3. Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ и услуг, если
фактические расходы Подрядчика на выполнение работ (обеспечение материалами и
оборудованием) оказались меньше, чем в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг,
подготовленной при определении цены Договора. При этом уменьшение фактических расходов
Подрядчика должно быть обусловлено сокращением стоимости самих материалов и/или
оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса.
6.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса
рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного
оборудования и/или материалов.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
19
7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительномонтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания
Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.
Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ
выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пусконаладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.
7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования
поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции) Приложение №2, путем перечисления денежных средств, в рублях на банковский счет Подрядчика,
указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.
7.3. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.
7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим
дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
7.5. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине
отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в
пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть)
месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает
Заказчику затраты на их устранение.
При выявлении дефекта Подрядчик должен:
обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со
дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и
представить Заказчику соответствующее заключение в течение5 дней.
Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП,
коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня выявления дефекта (включается при наличии в предмете Договора одного из
указанных видов оборудования).
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной
причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический
ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со
стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком
или третьими лицами.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик
составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой
счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по
вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
20
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку,
транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования
(приложение № 4), необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС- 14. Подрядчик обязан за свой счет
обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт)
назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все
необходимые таможенные пошлины и сборы.
9.2. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад согласно
приложению № 3. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания
Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования.
9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка,
складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика.
9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование
должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть
представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками
импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать представления
ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара
завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов
Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не
восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и
соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.
9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и
соответствовать следующим техническим требованиям: согласно Технического задания
(приложения №7 к договору). Данные технические требования должны быть аналогичны
требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения
договора по результатам закупочной процедуры - требованиям, содержащимся в технической части
закупочной документации.
При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных
материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.
9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на
приобъектный склад или строительную площадку, несет Подрядчик.
9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о
готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.
9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после
передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает
Заказчику по почте один комплект следующих документов:
три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования
(ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, с указанием
Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленные
печатью Подрядчика;
извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;
один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного
места;
один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/Подрядчиком в
соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;
заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических
спецификациях (если необходимо);
сертификат качества завода-изготовителя;
разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.
9.9. Документы, указанные в пункте 9.8, должны быть получены Заказчиком по крайней мере за
одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
21
Один
комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая
документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет
помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку
«Technical Documentation is here»/ «Техническая документация здесь».
Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный
водонепроницаемый ящик.
9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на приобъектный
склад присутствие представителя Заказчика обязательно.
9.11. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков
некомплектности
материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в
процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки /
некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую
Сторону).
При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными
представителями Сторон составляется акт.
9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку,
даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от
Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.
Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или
Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе
объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а
Подрядчик обязан:
приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.
9.13. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности
Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.
10. Порядок осуществления работ
10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором отражаются
работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых
норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в
журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или
записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам №КС-6 и №КС-6А,
утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться
Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему
Договору.
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по
выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без
письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых
работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем
восстановить ее.
10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на
объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ,
технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку
соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и
проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода осуществления работ.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
22
10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению,
необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные
работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или
изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
исключить любую работу;
изменить характер или качество, или вид любой части работы;
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения
комплексной реконструкции объекта.
10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не
допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании
Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по
отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и
соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
Подрядчик
обеспечивает
приемку
отделом
инженерно-геологических
изысканий,
уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов
основания фундаментов зданий и сооружений объекта.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по
требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков,
устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и
сохраняемых до его окончания.
10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной
площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения
осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к
участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.
В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет
цены Договора:
обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим
вывозом на специализированные полигоны;
производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов,
размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту
строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по
производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения
цены Договора.
11. Приемка и выполнение работ
11.1.
Сдача-приемка
работ
по
настоящему
Договору
осуществляется
поэтапно
(помесячно/поквартально) в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору с
оформлением
актов
выполненных
работ
по
форме
№ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных
постановлением
Госкомстата
России
от
11
ноября
1999
г.
№ 100. Акты выполненных работ составляются на основании данных Журнала учета выполненных
работ (форма № КС-6а) в соответствии с локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в
пределах цены Договора.
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в
соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
11.3. Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы №КС-2, №КС-3 Заказчику не позднее 25
(двадцать пятого) числа отчетного месяца.
11.4. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно
известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику
акты о приемке выполненных работ по Договору (№ КС-2, № КС-3), Справки о стоимости
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
23
выполненных работ (№КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих
систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию,
свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ
представителями всех заинтересованных организаций.
11.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о
приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым
унифицированным формам №КС-2, №КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7
(семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
11.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик
приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и
составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно
уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки
выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических
испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней
до начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки
выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на
соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится
к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и
ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика
не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет
обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика,
согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем
подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования
конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на
герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
11.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления
приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные
санкции согласно разделу 16.
11.9. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования
(трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика.
Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
11.10. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа работ только после
письменного разрешения Заказчика.
11.11. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии
утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в
установленном Заказчиком порядке.
11.12. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик
своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить
выявленные недостатки.
11.13. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет
Подрядчика.
11.14. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения
работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования
безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При
этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость
устранения выявленных недостатков (указывается, если не определены этапы работ).
12. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
12.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с
разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
24
соответствии с техническими требованиями Закупочной документации (указывается в случае
заключения Договора по результатам закупочной процедуры).
12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.
12.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных
испытаний оборудования и подсистем объекта.
13. Право собственности
13.1. Право собственности на часть объекта возникает у Заказчика (риск случайной гибели или
повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию
(указывается в случае комплексного технического перевооружения и реконструкции объекта, а
также когда объект относится к движимому имуществу).
13.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для
своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены,
допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию
в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
13.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение
сохранности объекта,
оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, после чего
ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.
13.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие
каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, а также за любой вред или повреждение,
ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией по форме №КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события,
за которое Подрядчик нес ответственность.
13.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или
его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения
Заказчика.
14. Права на результаты интеллектуальной деятельности
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику
исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме,
необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и
регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных
договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения
настоящего Договора по любым основаниям.
15. Страхование объекта
15.1. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика и с согласованной им же страховой
организацией заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или
случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого
при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при
проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). Затраты на
страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1 процента от
полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору глав 1 - 8 сводного сметного
расчета. Договор страхования подписывается Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех)
подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.
15.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:
зарегистрирована на территории Российской Федерации;
 размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;
 опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
 размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;
 отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не
должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не
должен быть наложен арест;
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
25
 ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
 текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» - не ниже «А++» или
рейтинг финансовой устойчивости, присвоенный агентством «Fitch Ratings» - не ниже «BBB-»,
агентством «Moody’s Investors Service» - не ниже «Baa»; агентством «Standart&Poor’s» - не ниже
«BBB-»;
 наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской
электроэнергетики;
 наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не
менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;
наличие аккредитации ОАО «Холдинг МРСК», в случае утверждения ОАО «Холдинг МРСК»
перечня аккредитованных страховых компаний для осуществления страхования в рамках договоров
подряда, заключаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО «Холдинг МРСК».
17.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате
воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора,
в том числе, но не ограничиваясь следующим:
пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов;
стихийные бедствия - буря, град, землетрясение, сель, сход снежных лавин, наводнение, обвал;
просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение застрахованного
имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;
авария инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;
ошибка при монтаже;
обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.
15.4. Страховое покрытие при страховании строительно-монтажных работ должно обеспечивать
возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая
постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам, строительным
конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением
строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться Подрядчиком на
других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами
строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.
15.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы,
которые Подрядчик может понести в связи:
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам (имуществу) на
строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным
объектам, принятым Заказчиком;
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и
оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных
строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);
с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская
ответственность перед третьими лицами);
с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение
ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.
15.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено
возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба,
а именно:
затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и
удаление строительного мусора;
затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других
специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;
дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное
время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы,
вызванные срочностью проведения ремонтных работ.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
26
15.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих
требований:
страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ,
определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы
по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной
площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости оборудования машин и
оборудования;
страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в
непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой
восстановительной стоимости имущества;
страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий
материального ущерба, устанавливаются соглашением Сторон, договора страхования но не более
2% от полной стоимости работ, определенной Договором;
выплата производится «по первому риску»;
страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по
соглашению сторон договора страхования, но не более 15% от полной стоимости работ,
определенной Договором.
15.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от
момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию
послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять 12 (двенадцать)
месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.
15.9. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые
меры для предотвращения наступления страхового случая.
16. Имущественная ответственность
16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за
выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих
оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки
работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
18.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и
оборудования) - пени в размере 1% от стоимости этапа работ (непоставленных материалов и
оборудования, неоказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере
0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и
т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в
размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам
конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;
в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или
мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном
размере от стоимости вывоза мусора;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического
исполнения обязательства.
16.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за
невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в
течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик
уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной
даты ввода объекта в эксплуатацию.
16.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление
срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за
просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
27
необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут
дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением
обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении
сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.
16.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня направления претензии.
16.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
16.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в
полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
16.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного
счета.
17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
17.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в
течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение
или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения
такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой
силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о
характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной
своих обязательств по Договору.
17.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания
становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения
настоящего Договора.
17.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном
настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
17.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые
ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного
топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными
компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти,
гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению
настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
17.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
17.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
28
Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора.
При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
18. Разрешение споров между Сторонами
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,
прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при
Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового
заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и
оспариванию не подлежат.
19. Изменение, прекращение и расторжение Договора
19.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным
соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе
содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ,
согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на
внесение изменений в настоящий Договор.
19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в
пункте 19.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с
просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока,
согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет
Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика.
Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть
выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов,
изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик
уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет
запрос (его часть) с указанием конкретной причины.
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по
сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к
дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия
изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ
могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным
соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
19.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если
Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется
оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30
(тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ
по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации
объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым
Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить
консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
19.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 16 настоящего Договора
всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до
даты предполагаемого отказа в случае:
задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
29
неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных
работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем
на 30 (тридцать) рабочих дней;
аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в
саморегулируемой организации (СРО);
получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком,
отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
не предоставления указанной в п.4.6 информации, или предоставления недостоверной информации.
19.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению,
уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать)
календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления .
С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты
одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на
объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную
документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную
строительную технику и неиспользованные расходные материалы.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ,
проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования
для целей проведения таких работ.
19.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта
самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе
использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую
документацию, разработанную Подрядчиком.
19.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора
вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления
стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и
повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика
компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат,
связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате
Подрядчику.
19.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не
зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.
19.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений
Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по
отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола
Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за
исключением обязательств о конфиденциальности.
20. Конфиденциальность
20.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую,
финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора,
в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для
представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной
либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и
т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная
Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон,
составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
30
потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет
свободного доступа на законном основании.
20.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии
сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет
ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности,
аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за
действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.
20.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с
условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой
Стороны.
20.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении
конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия
настоящего Договора.
20.5. Требования пункта 20.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом
объем и характер предоставляемой информации.
20.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 23, подлежит
полному возмещению виновной Стороной.
21. Толкование
21.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация,
которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и
Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
21.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки
подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и
переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
21.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, невключении в Договор необходимых
положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:
настоящий Договор;
протокол о результатах закупки;
извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со
всеми дополнениями и разъяснениями;
предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по
условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).
22. Целостность Договора
Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика (указывается в
случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры) представляют собой единое
соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и
заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по
этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.
23. Особые условия. Заключительные положения
23.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
23.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса,
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом
получателю по его юридическому адресу.
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего
Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную
юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого
отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
31
адрес
Стороны-получателя
почтой,
либо
вручен
(из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
23.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 23, Стороны обязуются сообщить
об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
23.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства
Российской Федерации.
23.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
23.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения
Сторонами
взятых
на
себя
обязательств
(в том числе гарантийных).
23.7. Совершено в г. ___________ «__» ___________20__ г. в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
23. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
1. Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг.
2. График финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по
строительству (реконструкции).
3. Календарный план строительства (реконструкции) объекта.
4. Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования по строительству
(реконструкции) объекта.
5. Список субподрядных организаций.
6. Техническое задание.
7. Перечень информации;
8. Форма согласия на обработку персональных данных.
9. Сводная и локальные сметы.
24. Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ИНН 5260200603, КПП 121502001.
Юр. адрес: 603950, г. Нижний Новгород ул. Рождественская, 33
филиал «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
адрес: 424006 Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова 39а.
Тел.: 8/8362/ 42-52-92 Факс: 8/8362/ 41-28-80.
р/с 40702810900012501999 в Филиале Газпромбанк (ОАО) в г. Нижний Новгород;;
к/с 30101810700000000764, БИК 042202764.
ОКПО________________________________, КОНХ ___________________________.
Подрядчик:
____________________________, ИНН ________________КПП__________________.
Адрес по учредительным документам:_________, фактический адрес: ____________,
Тел.:_____________________________Факс:__________________________________.
р/с _____________________________в _______________________________________;
к/с __________________________________________БИК ______________________.
ОКПО______________________________, ОКОНХ____________________________.
Подписи и печати Сторон:
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
«__»_______2012 г.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
32
Приложение № 1
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
№
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
стоимости поставок, работ и услуг
по объекту: по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
В ценах на день подачи конкурсной заявки: «___»___________________20__ г.
(тыс. рублей)
Стоимость без НДС
Наименование затрат
ОборуСМР
Прочие
Всего
дование
1.
Глава 1. Подготовка территории строительства
2.
Глава 2. Основные объекты строительства
3.
Глава 3. Объекты
назначения
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
подсобного
и
обслуживающего
………
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
………
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
…….
6.
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и
канализации
7.
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1.
8.
9.
……
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты (при необходимости
допускается разбивать по вышеуказанным главам)
Итого общая стоимость без НДС
НДС
Всего общая стоимость с НДС
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
Приложение № 2
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
ГРАФИК
финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных
вложений по объекту: по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на
север от ул. Северная.
Начало выполнения работ: с даты подписания договора
Окончание выполнения работ: «30»октября 2012 г.
Заказчик: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Подрядчик: …………………..
№
п/п
1.
2.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
Наименование работ (этапа)
Глава1.
Подготовка
строительства
территории
Глава
2.
Основные
объекты
строительства
Глава 3. Объекты подсобного и
обслуживающего назначения
…..
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства
…..
Глава 5. Объекты транспортного
хозяйства и связи
….
Глава 6. Наружные сети и сооруж.
водопровода и канализации
…..
Глава
7.
Благоустройство
и
озеленение территории
…..
Стоимость
работ (этапа)
(тыс. рублей)
Сроки
выполнения
работ
План финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по
месяцам и этапам cо дня подписания Договора
ноябрь
34
№
п/п
8.
Стоимость
работ (этапа)
Наименование работ (этапа)
Глава 8. Временные здания
сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
Сроки
выполнения
работ
План финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по
месяцам и этапам cо дня подписания Договора
ноябрь
и
9.
….
Итого по объекту: объем капитальных
вложений по месяцам без НДС
НДС
Итого по объекту:
объем капитальных
вложений по месяцам с НДС
ИТОГО финансирование по месяцам без НДС
НДС
ИТОГО финансирование по месяцам с НДС
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
«__»_______2012 г.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на
север от ул. Северная
35
Приложение № 3
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по объекту: по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от
ул. Северная
Начало выполнения работ: с даты подписания договора
Окончание выполнения работ: «30» октября 2012 г.
Заказчик: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Подрядчик: …………………..
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Наименование работ (этапа)
Стоимость
работ
(этапа)
(тыс. рублей)
Сроки
Объем
выполнения
работ
работ
План освоения капитальных вложений с разбивкой
по месяцам в соответствии с Договором
октябрь
Глава1.
Подготовка
территории
строительства
Глава
2.
Основные
объекты
строительства
Глава 3. Объекты подсобного и
обслуживающего назначения
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного
хозяйства и связи
Глава
6.
Наружные
сети
и
сооружения
водопровода
и
канализации
Глава
7.
Благоустройство
и
озеленение территории
Глава 8. Временные здания и
сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на
север от ул. Северная
36
№
п/п
Наименование работ (этапа)
Стоимость
работ
(этапа)
Объем
работ
Сроки
выполнения
работ
План освоения капитальных вложений с разбивкой
по месяцам в соответствии с Договором
октябрь
ИТОГО
по
месяцам
объем
капитальных вложений без НДС
НДС
ИТОГО
по
месяцам
объем
капитальных вложений с НДС
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на
север от ул. Северная
37
Приложение № 4
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
и сроки поставки основного электрооборудования
по объекту: внешнее электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул.
Северная
Заказчик: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Подрядчик: …………………..
№
п/п
Наименование оборудования
Единица измерения
Стоимость
(тыс. рублей)
Количество
Год, месяц поставки
Итого: стоимость оборудования
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
«__»_______2012 г.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на
север от ул. Северная
38
Приложение № 5
к Договору №___
от "____"_________ 20__ г.
СПИСОК
субподрядных организаций
Заказчик: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Подрядчик:
.
№
п/п
Наименование организации
_______________
(должность)
Заказчик:
Состав выполняемых работ и сумма договора
субподряда (тыс. рублей)
____________________
(подпись, М.П.)
___________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего)
Подрядчик:
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
39
Приложение № 6 к Договору №___
от "____"_________ 2012 г.
Техническое задание.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по
адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
40
Приложение № 7
к Договору № __
от "___"_______20__г.
Перечень информации
Наименование организации, представившей информацию
Наименование контрагента
Догово
р
№ ИНН ОГР Наимен Код ФИО Серия
№ Пред Цена
п.
Н
ование ОКВ руково
и
догово мет
,
п.
краткое ЭД дителя номер ра, догов млн.
докуме дата ора руб. с
нта,
НДС
удосто
веряю
щего
личнос
ть
руково
дителя
Заказчик:
Срок
дейст
вия
догов
ора
Ины
е
суще
ствен
ные
усло
вия
догов
ора
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
№ ИНН ОГР Наименов Адрес Сери Руководите
Н ание/ФИО регист я и ль/участник Информац
ия о
рации номе /акционер/б
р
енефициар подтверж
дающих
доку
документа
мент
х
а,
(наименов
удост
ание,
овер
реквизиты
яющ
и т.д.)
его
личн
ость
(для
физ.л
иц)
Подрядчик:
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул.
Северная
41
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул.
Северная
Приложение № 8
к Договору №___
от "____"_________ 20__ г.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО полностью
___________________________________________________________________________________________
Должность
__________________________________________________________________________
паспортные данные (серия и номер документа удостоверяющего его личность)
____________________________________________________________________________,
даю согласие Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья» (далее - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), юридический адрес: 603950 г. Нижний
Новгород, ул. Рождественская, 33 с участием Общества с ограниченной ответственностью «Сенал»,
юридический адрес: 603086 г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, 14а, оф. 313; Открытого
акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний», юридический
адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, на обработку в документальной и (или) электронной
форме, на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, нижеследующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество;
серия и номер документа, удостоверяющего личность работника (учредителя, участника).
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя Правительства РФ В.В.
Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 «О раскрытии контрагентами информации о собственниках» - сбор и
предоставление информации в Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний» о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров
по заключенным/действующим в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» договорам для её последующей
передачи третьей стороне: Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинг и т.д.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручения
Председателя
Правительства РФ; либо до истечения сроков хранения предоставленной информации, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по следующему
адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
Подпись субъекта персональных данных: ___________________________.
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
42 из 101
4. Общий порядок проведения запроса предложений.
4.1.
Общий порядок проведения запроса предложений
4.1.1. Запрос предложений проводится в следующем порядке:
a) Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.2),
осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;
b) Предоставление Документации по запросу предложений подрядчикам
(подраздел 4.2.1.), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;
c) Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Организатором
Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4),
повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
d) Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6), повторяется на каждом из этапов
Запроса предложений;
e) Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов (подраздел 4.7.1),
повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
f)
Оценка Предложений (подраздел 4.8), повторяется на каждом из этапов Запроса
предложений;
g) Переторжка (регулирование цены) (подраздел 4.9), повторяется на каждом из
этапов Запроса предложений по необходимости;
h) Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя (подраздел 4.10), повторяется на каждом из этапов
Запроса предложений;
i)
Подписание Договора (подраздел 4.13), осуществляется однократно в течение всей
процедуры Запроса предложений;
j)
Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.14),
осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.
4.2.
Публикация Уведомления о проведении запроса предложений
4.2.1.
Копия Уведомления о проведении запроса предложений и Закупочной документации
опубликованы в порядке, указанном в пункте 1.1.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора никаких
последствий.
4.2.2.
4.3.
Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам
4.3.1.
4.3.2.
Подрядчики должны получить Документацию по запросу предложений в порядке,
указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.
Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие
этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников
дополнительно.
4.4.
Подготовка Предложений
4.4.1.
4.4.1.1.
Общие требования к Предложению
Участник должен подготовить Предложение, включающее:
1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации (подраздел 5.1);
2. Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел 5.2);
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
43 из 101
3. Календарный план выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел 5.3);
4.4.1.2.
4.4.1.3.
4.4.1.4.
4.4.1.5.
4.4.1.6.
4.4.1.7.
4. График финансирования работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.4);
5. Сводная таблица стоимости работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.5);
6. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться нормами
действующего законодательства Российской Федерации. Не предоставление Участником
сметной документации в соответствии свыше изложенными требованиями, может являться
основанием для отклонения предложений без рассмотрения по существу.
Сметные расчеты должны быть
подготовлены в соответствии с требованиями,
приведенными в Пояснительной записке (5.17 Приложение 1 к Закупочной документации);
7. Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении),
приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.6);
8. Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика и протокол
разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации (подраздел 5.7);
9. План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиком (подраздел 5.8);
10. Анкета Участника (подраздел 5.9);
11. Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
оказываемых договоров (подраздел 5.10);
12. Справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках
выполнения Договора (подраздел 5.11);
13. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора
(подраздел 5.12);
14. Письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений
(подраздел 5.13);
15. Справку об участии в судебных разбирательствах (подраздел 5.14)
16. Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) (подраздел
5.15)
17. Список аффилированных лиц для АО (подраздел 5.16)
18. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей
Документации (подраздел 4.5.3);
На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.4) в случае их
проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к
ним, могут измениться.
Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого
требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по
существу.
Разбиение лота на части, то есть подача Предложения на часть лота по отдельным его
позициям или на часть объема лота не допускается. В случае нарушения этого
требования Предложение такого Участника запроса предложений отклоняется без
рассмотрения по существу.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае
оригинал доверенности прикладывается к Предложению.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника.
Требования пунктов 4.4.1.5 и 4.4.1.6 не распространяются на нотариально заверенные
копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
44 из 101
4.4.1.8.
4.4.1.9.
4.4.1.10.
4.4.1.11.
4.4.1.12.
Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги)
должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с
помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты.
Информационные конверты должны размещаться после последней страницы
Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих
юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в
информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы
промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения;
информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный
конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг,
брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны
быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение
или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из
нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи
включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию
страниц.
Участник должен подготовить 1 электронную копию Предложения (4.16)
Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с
каждым исправлением.
4.4.2. Требования к сроку действия Предложения
4.4.2.1.
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90
календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия
поступивших на запрос предложений конвертов с Предложениями (пункт 4.7.1).
4.4.2.2.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
Предложения.
4.4.3. Требования к языку Предложения
4.4.3.1.
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке за исключением нижеследующего.
4.4.3.2.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке,
могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод
этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях —
апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и
оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании
перевода.
4.4.3.3.
Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
4.4.4. Требования к валюте Предложения
4.4.4.1.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.
4.4.4.2.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением
сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала
при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих
сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
45 из 101
Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его
установления.
4.4.5. Начальная (максимальная) цена
4.4.5.1 Начальная (максимальная) цена закупки, договора: 1 463 516,00 (Один миллион четыреста
шестьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать рублей) с НДС
4.4.5.2 . Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение только на том
основании, что предложенная Участником цена превышает установленную начальную
(максимальную) цену
4.4.6. Разъяснение Документации по запросу предложений
4.4.6.1.
Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений
настоящей Документации и Уведомления с момента публикации закупки. Запросы на
разъяснение должны подаваться через Систему.
4.4.6.2.
Организатор с момента публикации закупки ответит на любой вопрос, который он
получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложения через
Систему. С ответом можно будет ознакомиться в Системе, при этом копия ответа (без
указания источника запроса) будет опубликована в разделе «Разъяснения, вносимые в
уведомление и документацию по закупкам» на официальном сайте Организатора
закупки.
4.4.6.3.
Организатор оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос,
полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору ответить
на него в разумное время до установленного срока подачи Предложений.
4.4.7. Внесение изменений в Документацию и продление срока приема Предложений
4.4.7.1.
Изменения, вносимые в Документацию, Уведомление о проведении конкурентной
процедуры, разъяснения положений Документации размещаются Организатором на
официальном сайте и в Системе не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия
решения о внесении изменений, осуществляется согласно правил и регламента системы.
4.4.7.2.
Продление срока приема Предложений, при внесении изменений в Документацию,
Уведомление, осуществляется согласно правил и регламента Системы.
4.4.7.3.
Все Участники запроса предложений, официально получившие настоящую
Документацию, незамедлительно (автоматически) уведомляются о сути таких
изменений при помощи функционала (сообщений) Системы, в соответствии с
правилами и регламентами Системы.
4.5.
Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям
4.5.1. Обязательные требования к Участникам
4.5.1.1.
Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может либо любое юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, а также объединение этих лиц, способное
на законных основаниях
выполнять работы. Дополнительные требования к
генеральным подрядчикам и порядку подтверждения их соответствия установленным
требованиям приведены в пункте 4.5.4. Участник запроса предложений должен быть
пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или
предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и
обладающим правами участника Системы.
4.5.1.2.
На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.4), в случае их проведения,
требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным
требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
46 из 101
4.5.1.3.
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре, Участник должен отвечать
следующим требованиям:
1. Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом
выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые,
материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой
компетентностью и репутацией:
a)
Участник должен обладать опытом выполнения аналогичных договоров не менее
2-х лет;
Участник должен обладать достаточным количеством квалифицированного персонала
для выполнения работ: рабочие по монтажу электроустановок 0.4-10кВ 3-5 разряда не
менее 4 человек.
Наличие специальных знаний и групп по электробезопасности при работах в
действующих электроустановках в качестве персонала СМО.
ИТР не менее 2-х подготовленных инженеров по монтажу и наладке электроустановок
0.4-10кВ.
b) Участник должен иметь в собственности либо в аренде технику:
кран автомобильный -1шт.;
ямобур автомобильный – 1шт.;
опоровоз – 1шт.
2. Для выполнения работ участник должен быть членом СРО и иметь свидетельство о
допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Предельная сумма выполнения работ по одному
договору, указанная в свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены лота;
3. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность
Участника не должна быть приостановлена;
4. Участник не должен иметь отрицательных отзывов о работе от предыдущих
Заказчиков.
4.5.2. Желательные требования к Участникам:
4.5.2.1.
Кроме того, к Участникам запроса предложений предъявляются следующие
желательные требования:
1. Участник должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации.
4.5.2.2.
Несоответствие Участника запроса предложений желательным требованиям не будет
являться критерием для отклонения Предложения участника, однако при выборе
Победителя при прочих равных условиях предпочтение будет отдаваться Участникам,
соответствующим обязательным и желательным требованиям.
4.5.3. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
4.5.3.1.
В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения
следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным
требованиям:
1. заверенную Участником копию Устава (Учредительного договора, Положения) и изменений
к нему;
2. нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или оригинал с указанием сведений, что участник не находится в
состоянии реорганизации или ликвидации, выданную не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема Предложений;
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
47 из 101
оригинал справки в произвольной форме о действующем составе органов управления
участника;
оригинал справки в произвольной форме о наличии группы лиц (в соответствие с ФЗ «О
защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ ст.9);
3.
4.


5.
для ООО: заверенный Участником список аффилированных лиц;
для АО: заверенный Участником список аффилированных лиц, согласно формы 16;
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
оригинал гарантийного письма об обязанности предоставления со стороны участника всех
изменений вносимых в учредительные документы в течение 7 календарных дней с
момента внесения таковых, в период действия договора;
заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего
Предложение, а также его право на заключение Договора по результатам процедуры. Если
Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее
доверенность;
заверенные Участником копии документов о правах юридического (физического) лица на
имущество (если Участник является собственником имущества);
заверенные Участником копии договоров аренды спецтехники (если Участник арендует
спецтехнику);
действующие аттестационные документы на электротехническое оборудование
подтверждающие прохождение обязательной аттестации электротехнического оборудования,
технологий, изделий и материалов отечественного и зарубежного производства
предлагаемого Подрядчиком. Рекомендуемые аттестационные центры: ОАО «НИИЦ МРСК»
www.niic-mrsk.ru (495) 651-84-43 доб.109, ОАО «НТЦ Электроэнергетики» www.fsk-ees.ru.
Данные аттестационные центры не являются обязательными, Подрядчик имеет право
аттестовать электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы
отечественного и зарубежного производства в других аккредитованных центрах, однако при
выборе победителя может отдаваться предпочтение Подрядчикам которые аттестовали
электротехническое оборудование в вышеперечисленных центрах;
оригинал справки из банков либо налогового органа о наличии у контрагента всех
действующих расчетных счетов;
копию банковской карточки с образцами подписей должностных лиц, которым
предоставлено право подписи договора. В случае, если лицо подписывает договор на
основании доверенности – доверенность с образцом подписи доверенного лица;
оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки Департаментом
безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на предмет благонадежности,
подписывается должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
юридического лица;
оригинал письма о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2 к
Закупочной Документации) представленного лицом, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица, предоставляется только на бумажном носителе,
подача документа в составе Предложения в Системе не требуется;
надлежащим образом заверенные копии балансов вместе с отчетами о прибылях и
убытках за последние 2 года и отчетный период текущего года. В случае применения
упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить:
 копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за полный предыдущий год поданной в
установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Участника;
 копию книги доходов и расходов за соответствующие периоды;
 копию свидетельства о переводе на упрощенную систему налогообложения;
заверенные Участником копии разрешения компетентного органа юридического лица на
совершение крупной сделки, на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, в
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
48 из 101
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными
документами юридического лица;
16. проект Договора с указанием суммы договора, формы оплаты;
17. заверенную Участником, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
18. заверенную Участником копию справки о состоянии задолженности по уплате налогов и
других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания
приема Предложений;
19. надлежащим образом заверенную копию паспорта, выписку из ЕГРИП (в случае, если
контрагентом является индивидуальный предприниматель)
20. заверенные Участником копию свидетельства о допуске (допусков СРО, выданных
саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и
Федеральным законом №315 «О саморегулируемых организациях») на осуществление видов
деятельности, приложений к ним; наличие в этих документах видов деятельности,
соответствующих предмету договора. Предельная сумма выполнения работ по одному
договору, указанная в свидетельстве, должна быть не ниже планируемой (максимальной)
цены лота;
21. документальное подтверждение квалификации сотрудников (копии удостоверений с
отметкой по группе безопасности и разряда);
22. предварительное Соглашение между Участником и страховой компанией
соответствующей требованиям закупочной документации раздел 3 п.15 о заключении
договора страхования в случае признания Участника победителем запроса предложений с
указанием размера страховой премии по комплексному страхованию;
23. отзывы о работе Участника, данные контрагентами, а также рекомендательные письма и
другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров и подтверждения
деловой репутации (в случае наличия);
24. информация о собственниках Участника по форме 5.15
25. иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его
соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями,
разъясняющими цель предоставления этих документов.
4.5.3.2. В случае, если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан
представить все документы, предусмотренные п.4.5.3.1 настоящей документации. В
случае если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех
или иных документов не возможно – Участник обязан представить справку с
объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ,
близкий по содержанию к запрашиваемому.
4.5.3.3. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
4.5.3.4. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый
документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку,
объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую
заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию или о
предоставлении требуемого документа на бумажном носителе в срок не позднее 3–х.
дней с момента вскрытия конвертов.
4.5.3.5. Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов может
служить основанием для отклонения предложения.
4.5.4.
Участие генеральных подрядчиков
4.5.4.1. Привлечение субподрядных организаций возможно в объеме не более 50 % от суммы
договора.
4.5.4.2. Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых
им субподрядчиков (т.е. выполняющий более 5% объема работ:
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
49 из 101
a)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчик;
b)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью
выполнения работ;
c)
отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений
(подраздел 4.5).
4.5.4.3.
Генеральный подрядчик также должен доказать Организатору, что у него имеется
продуманная схема управления Договором и субподрядчиками.
4.5.4.4.
Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа
генеральных подрядчиков, однако, не имеет при этом право самостоятельно принимать
участие в данной процедуре Запроса предложений.
4.5.4.5. В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
a)
в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал;
составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на
привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости
возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения этих работ;
b)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие
каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 4.5.3);
c)
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении
объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиком по
установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме).
4.5.4.6.
Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в
процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится,
что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся
субподрядчики, с точки зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить
Договор.
4.5.4.7.
Организатор имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.
4.6.
Подача Предложений и их прием
4.6.1. Подача предложений осуществляется в электронном виде через торговую площадку
Системы в соответствии с Регламентом Системы «b2b-MRSK», а так же на бумажном
носителе путем направления Предложения Организатору по адресу, указанному в
пункте п.4.6.9. Дата начала подачи Предложений – с момента публикации открытого
запроса предложений.
4.6.2. Подача предложений в Системе: Участники запроса предложений подают свои
Предложения через торговую площадку Системы в соответствии с правилами и
регламентами, действующими в Системе. Предложения должны быть поданы в
электронный сейф Организатора с использованием реализованных в системе средств
защиты информации.
4.6.3. Организатор заканчивает принимать Предложения в Системе в 11:00 (время
московское) «09» октября 2012 года.
4.6.4. Подача Предложений на бумажном носителе (оригинал Предложения): кроме
предоставления Предложения через торговую площадку Системы, Участник запроса
предложений должен предоставить оригинал Предложения на бумажном носителе.
4.6.5. Участникам закупки следует учесть, что Предложения, подаваемые через торговую
площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.
4.6.6. Перед подачей оригинал и электронная копия Предложения должны быть надежно
запечатаны в конверт (пакеты, ящики и т.п.), обозначаемый «Оригинал», который
запечатывается во внешний конверт, обозначаемый словами «Предложение».
4.6.7. На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом
1.1;
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
50 из 101

полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый
адрес;

предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.

слова «Не вскрывать до 11:00 (время московское) 09 октября 2012 года.
Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии».
4.6.8. Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на
внешнем конверте не следует указывать адрес Участника запроса предложений.
4.6.9. Участники запроса предложений должны обеспечить доставку оригиналов
Предложений по адресу Организатора: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Панфилова, д. 39а, каб. 406-а. Ответственный сотрудник за прием Предложений –
Мавров Дмитрий Сергеевич тел. 8 (8362) 68-11-84. [email protected]
Участникам рекомендуется предварительно позвонить по телефону (8362) 68-11-84,
либо по внутреннему 11-84 из проходной. В случае направления Предложения через
курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или
курьера о настоящем порядке доставки Предложений.
4.6.10. Организатор начинает принимать Предложения с момента объявления запроса
предложений.
4.6.11. Организатор заканчивает принимать Предложения в 11:00 (время московское) 09
октября 2012 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока,
будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин
опоздания.
4.6.12. Организатор выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с
указанием времени получения.
4.6.13. Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы, в
случае их проведения будут доведены до сведения Участников дополнительно
4.7.
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов
4.7.1. Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших
конвертов через торговую площадку Системы и оригиналы на бумажном носителе
начиная с 11:00 (время московское) 09 октября 2012 года по адресу: 424006,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а, каб. 406-а, в присутствии
не менее чем двух членов Постоянно действующей Конкурсной комиссией (далее
ПДКК). Публичная процедура вскрытия предложений на бумажном носителе не
предусмотрена.
4.7.2. В ходе данной процедуры ПДКК вскрывает каждый полученный конверт и оглашает
следующие сведения, основываясь на материалах Предложения:
 наименование и адрес Участника запроса предложений;
 общую цену Предложения;
 иные сведения, которые ПДКК считает нужным огласить.
4.7.3. По ходу процедуры вскрытия ПДКК ведет соответствующий протокол, в котором
отражена вся информация, оглашенная Закупочной комиссией.
4.8.
Оценка Предложений и проведение переговоров
4.8.1. Общие положения
4.8.1.1
Оценка Предложений осуществляется ПДКК и иными лицами (экспертами и
специалистами), привлеченными ПДКК.
4.8.1.2
Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2), проведение при
необходимости переговоров и оценочную стадию (пункт 4.8.5).
4.8.1.3
Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы, в
случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по
запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших
на этот этап.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
51 из 101
4.8.2. Отборочная стадия
4.8.2.1
В рамках отборочной стадии ПДКК проверяет:

правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям
настоящей Документации по существу;

соответствие Участников запроса предложений требованиям настоящей
Документации (правоспособность, квалификация);

соответствие технического предложения на предлагаемые работы (услуги)
требованиям настоящей Документации;

соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей
Документации;

соответствие предложения, поданного в Системе, предложению, поданному на
бумажном носителе.
4.8.2.2
Требования, по которым устанавливаются обязательные критерии оценки:
№
Суть требования, включаемого в
закупочную документацию
1
Правильность оформления
предложения и порядка его
представления
2
Правоспособность предприятия для
заключения и исполнения Договора, в
т.ч. отсутствие процедуры банкротства
предприятия.
3
Устойчивое финансовое состояние
предприятия, в т.ч. отсутствие
задолженностей по налоговым и иным
платежам в бюджет.
4
Наличие опыта выполнения
аналогичных договоров
5
Достаточность материальнотехнических ресурсов для исполнения
договора.
Условие соответствия установленному
требованию
Своевременное представление Предложения,
соблюдение
требований
к
составу,
оформлению и порядку ее представления.
Представление
всех
регистрационных
документов.
Отсутствие
ограничений
правоспособности
(внешнее
управление,
банкротство и т.п.). Отсутствие взаимной
аффилированности с каким-либо другим
участником закупочной процедуры (понятие
аффилированного лица согласно ст. 4 закона
РФ от 22.03.1991 № 948-1) – во избежание
возможности ценового сговора Участников.
Отсутствие
аффилированности
с
представителями Организатора (во избежание
возможности
влияния
на
результаты
закупочной процедуры).
Отсутствие существенных задолженностей по
платежам в бюджет. Участник не должен
являться неплатежеспособным или банкротом,
находится в процессе ликвидации, на
имущество Участника в части, существенной
для исполнения договора, не должен быть
наложен арест, экономическая деятельность
Участника не должна быть приостановлена.
Наличие опыта аналогичных договоров
(справка, заполненная по приведенной в
документации форме).
Наличие в собственности, либо на основании
иных прав (аренды, хозяйственного ведения,
оперативного
управления)
материальнотехнических ресурсов, необходимых для
исполнения договора (справка, заполненная
по приведенной в документации форме).
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
52 из 101
№
Суть требования, включаемого в
закупочную документацию
6
Представление технического
предложения на выполнение работ,
услуг в рамках выполнения договора
подряда.
7
Наличие разрешающих документов на
осуществление видов деятельности,
связанные с выполнением договора,
право на заключение которого является
предметом закупки.
8
Достаточность свободных кадровых
ресурсов (основного
производственного персонала) для
исполнения договора.
9
Согласие субподрядной организации и
ее соответствие требованиям
Закупочной документации по
квалификационным критериям
пропорционально объемам работ, на
которую планируется привлечение
субподрядчика (при привлечении
субподрядных организаций).
10
Обоснованность цены предложения
Условие соответствия установленному
требованию
Соответствие технического предложения
предмету закупки и техническому заданию
Документации. Соответствие объемов и
перечня
выполняемых
работ,
услуг,
технических характеристик и спецификации
каждого вида оборудования и материалов,
предусмотренных к поставке при выполнении
договора подряда, проектной документации.
Соблюдение
гарантийного
срока
на
выполнение работ.
Наличие разрешающих документов (допусков
СРО,
выданных
саморегулируемыми
организациями
в
соответствии
с
Градостроительным
Кодексом
РФ
и
Федеральным
законом
№315
«О
саморегулируемых
организациях»)
на
осуществление
видов
деятельности,
приложений к ним; наличие в этих
документах
видов
деятельности,
соответствующих
предмету
договора.
Предельная сумма выполнения работ по
одному договору, указанная в свидетельстве,
должна быть
не ниже планируемой
(максимальной) цены лота.
Наличие трудовых ресурсов основных
категорий (руководители, специалисты,
и
вспомогательный персонал, рабочие по
монтажу электроустановок) в объёмах,
достаточных для выполнения заявленных
работ.
Наличие двустороннего предварительного
соглашения
между
Участником
и
субподрядчиком о намерении заключить
договор
при
присуждении
контракта
Участнику, с указанием распределения
объемов работ между Участником и
привлекаемым субподрядчиком. Соответствие
субподрядчика
квалификационным
требованиям Закупочной документации в
части
наличия
производственного
квалифицированного
персонала,
опыта
работы, правоспособности и финансовой
устойчивости, с учетом объемов и видов
работ, для выполнения которых планируется
привлечение субподрядчика.
Предоставление локальных и сводного
сметных расчетов
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
53 из 101
№
Суть требования, включаемого в
закупочную документацию
11
Соблюдение сроков выполнения работ
по договору
14
Соблюдение условий оплаты по
договору
15
Наличие и существенность
предложений по изменению условий
договора
Условие соответствия установленному
требованию
Соответствие предлагаемого Участником
срока выполнения работ, установленному в
Закупочной документации.
Соответствие условий оплаты требованиям
документации.
Согласие с условиями типового договора,
указанными в документации. В случае
наличия желательных либо обязательных
требований
по
изменению
договора,
указанными в протоколе разногласий юридические
обоснования
и
аргументированные разъяснения причин их
наличия. Приемлемость условий Участника
для Организатора.
4.8.2.3 В рамках отборочной стадии ПДКК может запросить Участников запроса
предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе
представления отсутствующих документов. При этом ПДКК не вправе запрашивать
разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
4.8.2.4 При проверке правильности оформления предложений ПДКК вправе не обращать
внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо
предложения. ПДКК с письменного согласия Участника также может исправлять
очевидные арифметические и грамматические ошибки. При проверке соответствия
поданных Предложений на бумажном носителе и в электронном виде через Систему в
случае наличия расхождений Организатор может запросить Участников привести в
соответствие поданные предложения, либо оставляет за собой право отклонить
данные Предложения.
4.8.2.5 По результатам проведения отборочной стадии ПДКК отклоняет Предложения,
которые:
4.8.2.5.1 в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей
Документации;
4.8.2.5.2 поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают требованиям
настоящей Документации;
4.8.2.5.3 поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей
документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные
сведения об Участнике или о предлагаемой им работе (услуге);
4.8.2.5.4 содержат предложения, не соответствующие установленным условиям
настоящей Документации;
4.8.2.5.5 поданные Участниками запроса предложений, которые не согласились с
предложениями ПДКК по исправлению очевидных арифметических или
грамматических ошибок в их Предложении.
4.8.2.5.6 В случае непредставления сметного расчета в составе Предложения
обосновывающего стоимость предложения.
4.8.2.6 В случае, если подавшие предложения Участники удовлетворяют любому из
следующих условий:
В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица
(юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из
компаний превышает 50%;
Одна из компаний владеет более чем 50% другой;
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
54 из 101
Исполнительный орган один и тот же,
то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между
собой лиц, и от них должно быть представлено одно единое предложение, в
противном случае ПДКК имеет право отклонить все поступившие от данной группы
лиц предложения.
4.8.2.7
Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов в
(п. 4.5.3) и (п. 4.5.1) может служить основанием для отклонения Предложения, без
рассмотрения по существу.
4.8.3 Особенности оценки Предложений объединений
4.8.3.1
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти
параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в
наличии хотя бы у одного члена объединения.
4.8.4 Проведение переговоров (при необходимости)
По результатам отборочного этапа Организатор направляет Участникам
уведомления о времени и месте проведения дальнейших переговоров, при
необходимости. Переговоры проводятся в отдельности с каждым из приглашенных
Участников. По решению ПДКК переговоры могут проводиться в один или несколько
туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор.
4.8.4.2
На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника,
уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в переговорах и
заявлять окончательные для Участника условия исполнения договора.
4.8.4.3
Переговоры могут проводиться по любому положению предложения Участника, в
т.ч.:
- надежность Участника (деловая репутация Участника: опыт выполнения аналогичных
договоров, отзывы и рекомендации контрагентов по договорам поставки; наличие
необходимых ресурсов для выполнения договора: материально-технические и кадровые
ресурсы; финансовое состояние участника);
- технические аспекты выполнения договоров поставки в соответствии с предметом
закупки;
- коммерческие условия выполнения договоров поставки в случае их присуждения по
результатам закрытых запросов цен;
- иные вопросы, имеющие, по мнению ПДКК, значение в связи с исполнением договора
и договоров поставки.
4.8.4.4
Все достигнутые в ходе переговоров договоренности протоколируются, после
чего протокол подписывается представителями обеих сторон. После завершения
переговоров Участники обязаны представить документы с учетом достигнутых в ходе
переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные
предложения были откорректированы).
4.8.4.1
4.8.5 Оценочная стадия
4.8.5.1
В рамках оценочной стадии ПДКК оценивает и сопоставляет Предложения,
которые по результатам отборочного этапа не были отклонены, при этом экспертами
производится оценка предложений по установленным критериям, определяющим
качество предложения Участника и проводит их предварительное ранжирование по
степени предпочтительности для Организатора в соответствии с утвержденным
Регламентом ПДКК исходя из следующих критериев:
4.8.5.1.1 Коммерческие (договорные) условия предложения:
- Цена предложения
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
55 из 101
4.8.5.1.2
- Отклонение стоимости предложения Участника от планируемой стоимости
- Условия осуществления платежей (условия оплаты)
Квалификация участника
- Оценка опыта выполнения аналогичных работ
- Оценка материально-технических ресурсов
- Оценка квалификации сотрудников
4.8.5.2 Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его
значимости устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
Наименование критериев оценки
Весовой
коэффициент
Коммерческие условия
Квалификация участника
1.
2.
40 %
60 %
4.8.5.3 Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении
переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое
(4.9.2).
4.9
Переторжка (регулирование цены)
4.9.1 Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам
возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем
снижения первоначальной (указанной в предложении цены) (далее - процедура
переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения
без изменений.
4.9.2 Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения
принимает ПДКК самостоятельно согласно нормам настоящей Документации.
Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные
участниками в предложениях, по мнению ПДКК значительно завышены, либо
Организатором после вскрытия конвертов (подраздел 4.7.1) до определения Победителя
запроса предложений будет получена просьба о проведении переторжки от одного из
Участников, чье предложение заняло место не ниже четвертого в предварительной
ранжировке предложений.
4.9.3 Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, при ее
проведении на нее в обязательном порядке приглашаются участники, предложения
которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по
четвертое. Остальные Участники запроса предложений, чьи предложения не были
отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по решению ПДКК в
любом составе.
4.9.4 Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного
ранжирования не отклоненных предложений. При этом результаты оценки
предложений по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться
участникам переторжки; если результаты оценки Участников по неценовым критериям
сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам запроса предложений,
приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.
4.9.5 В переторжке может участвовать любое количество Участников из числа
приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе
не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее
объявленной ценой.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
56 из 101
4.9.6 Переторжка проводиться в Системе в соответствии с действующими правилами и
регламентами. Если Участник запроса предложений решил не участвовать в переторжке
или не указал цену для переторжки в отведенное ему время, то этот Участник останется
Участником запроса предложений, но в этом случае ПДКК будет принимать во
внимание ту цену, которую этот участник указал в своем Предложении, своевременно
поступившем в сейф Организатора запроса предложений.
4.9.7 Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену,
обязаны представить Организатору в течение 2-х дней откорректированные с учетом
новой цены, полученной после переторжки, оригиналы документов, определяющие их
коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за
собой изменение иных условий предложения либо предложения кроме ценовых.
4.9.8 Предложения Участника запроса предложений по повышению цены не
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке.
4.9.9 После проведения переторжки ПДКК производит необходимые подсчеты в
соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе
переторжки, при оценке Предложений и построении итоговой ранжировки
предложений. Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не
участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по
первоначальной цене.
4.9.10 Участие в переторжке не расценивается Организатором запроса предложений как
нарушение требований пункта 4.4.1.3
4.10 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя
4.10.1 ПДКК на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по
проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной
процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора:
4.10.1.1 в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно
лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью
удовлетворит Организатора, Организатор определит данного Участника Победителем
и подпишет с ним Договор (подраздел 4.13); процедура Запроса предложений на этом
будет завершена;
4.10.1.2 в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Организатора полностью,
ПДКК вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса
предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;
4.10.1.3 если, по мнению ПДКК возможностей для улучшения Предложений Участников не
предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, ПДКК вправе принять
решение о прекращении процедуры Запроса предложений.
4.10.2 Решение ПДКК оформляется протоколом заседания комиссии.
4.11Рассмотрение Предложений участников. Подведение итогов. Определение
Победителя открытого запроса предложений
4.11.1 Рассмотрение Предложений и подписание протокола по рассмотрению конкурентных
предложений и подведению итогов открытого запроса предложений состоится в 11 час.
00 мин. (по московскому времени) 29 октября 2012г. по адресу: Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 39А. Организатор вправе, при необходимости, изменить
данный срок в меньшую сторону.
4.11.2 ПДКК на своем заседании определяет Победителя запроса предложений, как Участника
запроса предложений, Предложение которого заняло первое место в итоговой
ранжировке по степени предпочтительности для Организатора.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
57 из 101
4.11.3 Решение ПДКК по определению Победителя, или признании открытого запроса
предложений не состоявшимся, оформляется протоколом по рассмотрению
конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений.
4.11.4 Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его
Победителем.
4.12 Проведение преддоговорных переговоров.
4.12.1 По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о проведении запроса
предложений, настоящей Закупочной документации и Предложении Победителя
запроса предложений, Стороны имеют право вступить в преддоговорные переговоры. В
частности, в процессе преддоговорных переговоров по взаимному согласию Сторон:
- в тексте Проекта Договора могут быть внесены изменения, не влияющие на цену
заявки Победителя запроса предложений, в частности, Организатор оставляет за собой
право в процессе согласования Договора вместо одного Договора представить 2 или
более Договоров на общую сумму, равную цене предложения Победителя;
- на основе Технических требований (п.2 закупочной документации) и Предложения
Победителя запроса предложений согласовываются тексты Приложений к Договору.
4.12.2 Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных
переговоров.
4.13 Подписание Договора
4.13.1 Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 20 календарных
дней с момента определения победителя запроса предложений.
4.13.2 В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными
документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение,
утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора
компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров,
Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого
согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.13.1 срок отсчитывается
после получения такого согласования (одобрения, утверждения).
4.13.3 По всем вопросам, не нашедшим отражение в уведомлении о проведении запроса
предложений, настоящей Документации и Предложении Победителя, стороны имеют
право вступить в переговоры. В частности, в процессе преддоговорных переговоров по
взаимному согласию сторон:
- в текст проекта договора могут быть внесены изменения, в частности, Заказчик
оставляет за собой право в процессе согласования Договора вместо одного Договора
представить 2 или более Договоров на общую сумму, равную цене предложения
Победителя;
- на основе Технических требований (п.2 Документации) и Предложения Победителя
согласовываются тексты Приложений к Договору.
4.13.4 Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных
переговоров.
4.13.5 Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.6.
4.14 Уведомление Участников запроса предложений о результатах
4.14.1 Организатор запроса предложений незамедлительно после подписания Протокола по
рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса
предложений, направит с использованием функционала Системы всем Участникам
запроса предложений уведомление о результатах.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
58 из 101
4.14.2 Организатор публикует копии протокола по рассмотрению конкурентных предложений
и подведению итогов открытого запроса предложений, на своем официальном сайте
www.mrsk-cp.ru и в системе «B2B-mrsk», не позднее трех дней с даты подписания
протокола.
4.14.3 Если между подписанием протокола и договора изменится победитель (например,
вследствие отказа), участники извещаются о новом победителе в том же порядке.
4.15 Изменение и отзыв Предложений
4.15.1 Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданное Предложение
при условии, что его соответствующее обращение поступит к Организатору запроса
предложений до истечения срока окончания приема Предложений. Обращения об
изменении или отзыве Предложения, полученные с нарушением указанного срока или
порядка, рассматриваться не будут.
4.15.2 Участники, которые предоставили конверт с Предложением в письменной (бумажной)
форме по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 39А, должны
подготовить соответствующие документы, указанные в пунктах 4.4.1. и 4.5.3.1
4.15.3 В случае изменения Предложения Участники готовят следующие документы в
письменной форме:
а)
обращение к Организатору запроса предложений с просьбой об изменении
Предложения на бланке Участника;
б)
перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального
Предложения, которых данные изменения касаются;
с)
новые версии документов, которые изменяются.
4.15.4 В случае отзыва Предложения Участник должен подготовить соответствующее
обращение на бланке Участника в письменной (бумажной) форме.
4.15.5 Обращение об изменении или отзыве Предложения подготовленное в письменной
(бумажной) форме вместе со всеми прилагающимися документами и их копиями
должно быть запечатано в конверты, оформленные в соответствии с пунктом 4.4. На
внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение
Предложения» или «Отзыв Предложения».
4.15.6 Если Организатор запроса предложений не получит сведения об изменениях или отзыве
Предложений данные изменения или отзыв будут считаться неполученными вовремя и
не будут учитываться.
4.16 Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе предложений
4.16.1 Участник запроса предложений также должен подготовить электронную копию
Предложения на участие в запросе предложений.
4.16.2 Электронная копия Предложения должна быть представлена на flash – носителе USB,
компакт-диске CD-R или CD-RW (допускается также DVD±R или DVD±RW). Диск
должен быть вложен в отдельный информационный конверт, подшиваемый в состав
оригинала Предложения на участие в запросе предложений.
4.16.3 В состав электронной копии Предложения должны входить все документы, входящие в
состав оригинала Предложения.
4.16.4 Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов
документов: Portable Document Format (*.pdf). Все файлы не должны иметь защиты от
их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны
быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ в каком
файле находится.
4.16.5 Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным
версиям документов.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
59 из 101
4.16.6 Электронная копия предложения предназначена для ускорения процесса оценки и
сопоставления заявок на участие в Запросе предложений.
4.17 Альтернативные предложения
Подготовка и подача Участниками альтернативных предложений, касающихся отдельных
элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего запроса
предложений не предусмотрены.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
60 из 101
5
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
5.1.Письмо о подаче оферты
5.1.1. Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
/НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ/
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на электронной
торговой площадке www.b2b-mrsk.ru (далее — Система) в разделе «Запросы цен/предложений», и
официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «Закупки»
вкладка «Извещения и документация по закупкам» от «__» _______ 2012 года, и Закупочную
документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_______________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ
________________________________________________________________________,
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сметой
расходов и Графиком оплаты выполнения работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к
настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на следующих
условиях
Итоговая стоимость предложения
Без НДС
кроме того НДС, руб.
итого с НДС, руб.
_________________________________
(итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС)
_________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Начало выполнения работ, услуг: ___________________________________
Окончание выполнения поставок, работ, услуг: _____________________________.
Условия оплаты: _________________________________________.
Настоящее Конкурентное предложение имеет правовой статус оферты и действует до
«____»_______________________года.
Настоящее Конкурентное предложение дополняется следующими документами, включая
неотъемлемые приложения:
1.
2.
3.
Письмо о подаче оферты — на ____ л;
Техническое предложение — на ____ л;
Протокол разногласий по проекту Договора)— на ____ л;
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
61 из 101
Анкета Участника — на ____ л;
……
Документы, подтверждающие соответствие
установленным требованиям — на ____ л.
____________________________________
4.
5.
6.
Участника
запроса
предложений
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
62 из 101
5.1.2.
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
Инструкции по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник
присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами
документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник должен указать стоимость предложения в рублях, раздельно без НДС,
величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости
выполнения поставок, работ (услуг) (графа «Итого»). Цену следует указывать в
формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион
двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять
коп.)».
Участник должен указать срок действия предложения (предложения) согласно
требованиям закупочной документации.
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму
о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого
предложения.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с
требованиями закупочной документации.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
63 из 101
5.2
Техническое предложение на выполнение работ
5.2.1 Форма Технического предложения на выполнение работ
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение на выполнение работ ________
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
(Здесь Участник запроса предложений в свободной форме приводит свое техническое
предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с
требованиями разделов 2 и3 ).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
64 из 101
5.2.2 Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о
подаче оферты (подраздел 5.1).
5.2.2.2
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
5.2.2.3
Цена единицы и общая стоимость в таблице № 1 должны включать все
таможенные пошлины, налоги (в т. ч. НДС) и другие обязательные платежи в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все
транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку, согласно
требованиям разделов 2 и 3.
5.2.2.4
В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом
предлагаемых условий Договора (раздел 3). Участник вправе указать, что он согласен
на проект Технического задания, изложенного в разделе 2 Документации по запросу
предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).
5.2.2.5
Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для
подготовки приложений № 1 – 4 к Договору. В этой связи в целях снижения общих
затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное
предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными
изменениями включить в Договор.
5.2.2.6
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
5.2.2.1
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
65 из 101
5.3 Календарный план выполнения работ
5.3.1 Форма Календарного плана выполнения работ
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Выполнения работ по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200
метрах на север от ул. Северная
Начало выполнения работ: с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ: по 30 октября 2012 г.
.
Заказчик: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Подрядчик: …………………..
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование работ (этапа)
Стоимость
работ
(этапа)
Объем
работ
Сроки
выполнени
я работ
(тыс. рублей)
План освоения капитальных вложений с разбивкой
по месяцам в соответствии с Договором
сентябрь
октябрь
Глава1. Подготовка территории
строительства
Глава 2. Основные объекты
строительства
Глава 3. Объекты подсобного и
обслуживающего назначения
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного
хозяйства и связи
Глава 6. Наружные сети и
сооружения
водопровода
и
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от
ул. Северная
66 из 101
№
п/п
7.
8.
9.
Наименование работ (этапа)
Стоимость
работ
(этапа)
Объем
работ
Сроки
выполнени
я работ
План освоения капитальных вложений с разбивкой
по месяцам в соответствии с Договором
сентябрь
октябрь
канализации
Глава 7. Благоустройство и
озеленение территории
Глава 8. Временные здания и
сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
ИТОГО по месяцам объем
капитальных вложений без НДС
НДС
ИТОГО по месяцам объем
капитальных вложений с НДС
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от
ул. Северная
67 из 101
5.3.2 Инструкции по заполнению
5.3.2.1
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о
подаче оферты (подраздел 5.1).
5.3.2.2
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
5.3.2.3
В данном Календарном плане выполнения работ приводятся расчетные сроки
выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Смете расходов.
5.3.2.4
График может быть также подготовлен с использованием программного
обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).
5.3.2.5
График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к
Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и
Участника на подготовку Договора данный Календарный план выполнения работ
следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями
включить в Договор.
5.3.2.6
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
68 из 101
5.4 График финансирования работ
5.4.1 Форма графика финансирования работ
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
ГРАФИК
финансирования работ по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты,
в 200 метрах на север от ул. Северная
Начало выполнения работ: с даты подписания договора
Окончание выполнения работ: по 30 октября 2012 г
Заказчик: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Подрядчик: …………………..
№
п/п
Наименование работ (этапа)
1.
Глава1. Подготовка территории
строительства
2.
3.
3.1.
4.
4.1.
Стоимость
работ (этапа)
Сроки
выполнения
работ
(тыс. рублей)
План финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по
месяцам cо дня подписания Договора
сентябрь
октябрь
Глава 2. Основные объекты
строительства
Всего, оборудование без НДС
НДС
Всего, оборудование с НДС
Глава 3. Объекты подсобного и
обслуживающего назначения
…..
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства
…..
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от
ул. Северная
69 из 101
№
п/п
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
Наименование работ (этапа)
Стоимость
работ (этапа)
Сроки
выполнения
работ
План финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по
месяцам cо дня подписания Договора
сентябрь
октябрь
Глава 5. Объекты транспортного
хозяйства и связи
….
Глава 6. Наружные сети и сооруж.
водопровода и канализации
…..
Глава 7. Благоустройство и
озеленение территории
…..
Глава 8. Временные здания и
сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.
….
Итого по объекту: объем капитальных
вложений по месяцам без НДС
НДС
Итого по объекту: объем капитальных
вложений по месяцам с НДС
ИТОГО финансирование по месяцам без
НДС
НДС
ИТОГО финансирование по месяцам с
НДС
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
Подрядчик
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от
ул. Северная
70 из 101
«__»_______2012 г.
«__»_______2012 г.
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от
ул. Северная
71 из 101
5.4.2 Инструкции по заполнению
5.4.2.1
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о
подаче оферты (подраздел 5.1).
5.4.2.2
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
5.4.2.3
График оплаты выполнения работ будет служить основой для подготовки
приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени
Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оплаты выполнения
работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями
включить в Договор.
5.4.2.4
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
72 из 101
5.5 Сводная таблица стоимости работ
5.5.1 Форма Сводной таблицы стоимости работ
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
стоимости поставок, выполнение работ по внешнему электроснабжению внешнему
электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200
метрах на север от ул. Северная:
«___»___________________20__ г.
№
Стоимость без НДС
ОборуСМР
Прочие
Всего
дование
Наименование затрат
1.
Глава 1. Подготовка территории строительства
2.
Глава 2. Основные объекты строительства
3.
Глава 3. Объекты
назначения
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
подсобного
и
обслуживающего
………
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
………
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
…….
6.
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и
канализации
7.
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1.
8.
9.
……
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты (при необходимости
допускается разбивать по вышеуказанным главам)
Итого общая стоимость без НДС
НДС
Всего общая стоимость с НДС
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
73 из 101
5.5.2 Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данное коммерческое предложение.
5.5.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
5.5.2.1
и свой адрес.
5.5.2.3 Участник указывает дату, на которую он рассчитывал Ведомость договорной цены
строительства (реконструкции) объекта.
5.5.2.4
Принцип составления Ведомости договорной цены аналогичен составлению сводного
сметного расчета.
5.5.2.5
Участник должен приложить к данной форме спецификации оборудования и
материалов, сметы и иные материалы, обосновывающие представленный расчет.
5.5.2.6
В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в предложении
Заказчик (Организатор) оставляет за собой право с письменного согласия Участника
пересчитать общую сумму.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
74 из 101
5.6
Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении)
5.6.1 Форма «Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении»)
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении)
Наименование и адрес Участника: ______________________________________
№
п/п
1.
2.
Сроки
выполнения
Заказчик
(год и месяц
(наименование,
Описание договора (объем и
начала
адрес, контактное
состав поставок, работ
выполнения - год лицо с указанием
(услуг), описание основных
и месяц
должности,
условий договора)
планируемого
контактные
окончания
телефоны)
выполнения)
Общая, в т.ч.:
Общестроительные
работы
Работы по ВЛ
Работы по монтажу
основного оборудования
Работы по оборудованию
Договор 1
вторичных коммутаций
Договор 2
Исполнение
договора, %
Стоимость
договора,
рублей с
НДС
Количество привлеченного основного персонала рабочих
специальностей
Наименования
Собственного,
Субподрядных
привлеченных
чел.
организаций, чел
субподрядных
организаций
….
ИТОГО за полный год
ИТОГО
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на
север от ул. Северная
75 из 101
5.7 Протокол разногласий по проекту Договора
5.7.1
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта проекта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/п Договора (раздел 3)
формулировки
Участника
обоснование
1.
2.
3.
…
№
п/п
1.
№ пункта проекта
Договора (раздел 3)
«Желательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
76 из 101
5.7.2 Инструкции по заполнению
5.7.2.1
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.7.2.2
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.7.2.3
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или
предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких
требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова
«Согласны с предложенным проектом Договора».
5.7.2.4
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект
Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол
разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить
обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь
считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать
Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые
он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет
отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.
5.7.2.5
Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.6.
5.7.2.6
Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием
Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера)
изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих
изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в
настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.
5.7.2.7
В любом случае Участник должен иметь в виду что:
5.7.2.7.1
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и
условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение
будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
5.7.2.7.2
в любом случае, предоставление Участником протокола
разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает
Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе
преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих
условий.
5.7.2.8
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
77 из 101
5.8
5.8.1
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиком
Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиком
Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________
№
п/п
Наименование работ
Наименование
организации,
выполняющей
данный объем
работ
Стоимость работ
в денежном
выражении,
руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимости
работ
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы,
таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение
этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
78 из 101
5.8.2 Инструкции по заполнению
5.8.2.1
Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается
генеральным подрядчиком (подраздел 4.5.4).
5.8.2.2
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.8.2.3
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.8.2.4
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
 перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
 стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и
процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;
 сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в
соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 5.2).
5.8.2.5
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
79 из 101
Анкета Участника
5.9
5.9.1
Форма Анкеты Участника
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике
(заполняется Участником)
1.
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей с указание долей)
3.
Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных).
Информация предоставляется согласно поручения
Председателя Правительства РФ В.В. Путина от
28.12.2011 № ВП-П13-9308
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ИНН Участника
19.
20.
21.
22.
Телефоны Участника (с указанием кода города)
23.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника
с указанием должности и контактного телефона
КПП
ОКАТО
ОКПО
ОГРН
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
Код региона
Код города
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета Участника в банке, телефоны банка,
прочие банковские реквизиты)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и
контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
80 из 101
5.9.2 Инструкции по заполнению
5.9.2.1
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.9.2.2
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.9.2.3
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В
случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5.9.2.4
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
5.9.2.5
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
81 из 101
5.10 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
5.10.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1.
2.
Сроки выполнения
Заказчик
(год и месяц начала (наименование,
Описание договора
выполнения - год и адрес, контактное
(объем и состав
месяц фактического лицо с указанием поставок, работ (услуг),
или планируемого
должности,
описание основных
окончания
контактные
условий договора)
выполнения)
телефоны)
Договор 1
Договор 2
…
ИТОГО за полный 2010 год
Сумма,
рублей
Сведения о
рекламациях
Х
…
ИТОГО за полный 2011 год
ИТОГО за период 2012 год
Х
3.
4.
…
ИТОГО
Х
* Пример заполнения. Участник должен указать фактически выполненные по договору объемы работ,
поставок.
* Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные
контрагентами.
____________________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
82 из 101
5.10.2 Инструкции по заполнению
5.10.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.10.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.10.2.3 В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных
договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям
разделов 2 и 3.
5.10.2.4 Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник
может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом
характеризует его опыт.
5.10.2.5 Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный
факт.
5.10.2.6 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
83 из 101
5.11 Справка о материально-технических ресурсах
5.11.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Местонахожд
ение
Право
собственности
или иное
право
(хозяйственно
го ведения,
оперативного
управления)
Предназначен
ие (с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
84 из 101
5.11.2 Инструкции по заполнению
5.11.2.1. Участник запроса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данная справка.
5.11.2.2. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
5.11.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые
Участник конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения
Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения
продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и
тому подобное).
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
85 из 101
5.12.
Справка о кадровых ресурсах
5.12.1 Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала,
привлекаемого для выполнения работ по договору
Генподрядчик
В т.ч. для
Общая
работ по
численность
данному
договору
Штатный персонал
Субподрядчик 1
В т.ч. для
Общая
работ по
численность
данному
договору
Субподрядчик 2
В т.ч. для
Общая
работ по
численность
данному
договору
Руководящий, чел.
Инженерно-технический,
чел.
Рабочие и специалисты, в
т.ч.:
Рабочие строительных
специальностей 3-5
разрядов, чел.
Электромонтажникилинейщики, чел.
Электромонтажники
основного
электротехнического
оборудования, чел.
Электромонтажники
оборудования вторичных
коммутаций, в т.ч.
релейщики и т.п., чел.
Наладчики, инженерыналадчики, чел
Прочие специальности (в
том числе экспедиторы,
водители, грузчики,
охранники и т.д.)
ИТОГО:
*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно
штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению
для выполнения работ по данному договору.
____________________________________
(подпись, М.П)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
86 из 101
5.12.2 Инструкции по заполнению
5.12.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 5.1).
5.12.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.12.2.3 В таблице - 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии
персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного
персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.
5.12.2.4 В случае наличия в предмете запроса предложений требуемых работ, заполняются
таблицы 3,4. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не
требуется».
5.12.2.5 В таблице 5 указываются сведения только о персонале по охране труда, с
приложением всех соответствующих документов (документов об аттестации по охране
труда, журналов аттестации по охране труда и т.д.).
5.12.2.6 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский
район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
87 из 101
5.13 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или
Организатора запроса предложений
5.13.1 Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора
запроса предложений
начало формы
Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами,
являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.}
Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений} а именно:
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему
по мнению связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть
расценены как аффилированность};
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между
данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как
аффилированность};
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу:
РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
88 из 101
5.13.2 Инструкции по заполнению
5.13.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное Информационное письмо.
5.13.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.13.2.3 Участники запроса предложений должен заполнить приведенное выше
информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть
признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса
предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего
Предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса
предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер
аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором
запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений.
5.13.2.4 При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть,
что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер
аффилированности между Участником запроса предложений и любыми лицам так
или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной
организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие
документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений
может быть признано постоянно действующей конкурсной комиссией существенным
нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение
Предложения такого Участника.
5.13.2.5 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
89 из 101
5.14 Справка об участии в судебных разбирательствах
5.14.1
Форма Справки об участии в судебных разбирательствах
начало формы
Приложение13 к письму о подаче оферты.
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование Участника _____________________________
Год
Наименование организации,
(другой стороны),
истец/ответчик, основание и
предмет иска
Оспариваемая сумма
(текущая стоимость,
рублей)
____________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника запроса
предложений
_________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
90 из 101
5.14.2. Инструкции по заполнению:
5.14.2.1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
5.14.2.2. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому
является данная справка.
5.14.2.3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.14.2.4. Участник должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за
последние три года. Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице
пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
91 из 101
5.15 Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
5.15.1
Форма информации о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
Приложение 14 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров)
наименование орг анизации представившей информацию
наименование участнака
№ п.п.
ИНН
ОГРН
наименов
ание
краткое
1
2
3
4
код
ОКВЭД
5
Серия и
номер
ФИО
документ
руководит
а,
еля
удостовер
яющего
личность
6
7
информация о це почке собстве нников участника, включая бе не фициаров (в том числе
коне чных)
№
ИНН
ОГРН
8
9
10
серия и
номер
Наименов
адрес
документ
ание/ФИ регистрац
а,
О
ии
удостовер
яющего
личность
11
12
13
руководит информац
ель/участ
ия о
ник/акцио подтверж
нер/бенеф дающих
ициар
документ
ах
14
15
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул.
Северная
92 из 101
5.16 Список аффилированных лиц для АО
5.16.1
Форма списка аффилированных лиц для АО
Приложение
№
4
к
Положению
о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
–
на
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного
лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)
Дата “
”
20
г.
(подпись)
М.П.
(И.О. Фамилия)
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул.
Северная
93 из 101
Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
2
Место нахождения юридического Основание (основания), Дата наступлелица или место жительства
в силу которого лицо
ния основания
физического лица (указывается
признается аффилиро(оснований)
только с согласия физического
ванным
лица)
3
4
5
Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
по
№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул.
Северная
94 из 101
5.17. Матрица содержания предложения Форма матрицы содержания предложения
5.17.1. Форма матрицы содержания предложения
начало формы
Приложение 16 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Форма матрицы содержания предложения
Наименование и адрес участника: _______________________
Стоимостные характеристики
Наименование
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Стоимость в Текущих ценах, в
руб.
Стоимость оказания услуг
ВСЕГО без НДС
Прочие расходы
ВСЕГО без НДС
В том числе:
Командировочные расходы
Перевозка рабочих
И т.д.
…..
Итого (общая сумма предложения) без НДС
НДС
Всего с НДС
Договорные условия
Условия оплаты
График оказания услуг
Срок гарантийного обслуживания
Документы, подтверждающие соответствие
Организатора
Информация о договорных
условиях
Участника
требованиям
Информация о
представленных документах
(да/нет)
Письмо о подаче оферты (форма 1)
Техническое предложение (форма 2)
Календарный план выполнения работ (форма 3)
График финансирования работ (форма 4)
Сводная таблица стоимости работ (форма 5)
Справка о текущей загруженности (форма 6)
Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика и
протокол разногласий к проекту Договора (форма7)
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком (форма8)
Анкета Участника (форма 9)
Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
оказываемых договоров (форма10)
Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)
Справка о кадровых ресурсах (форма 12)
Письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности (форма 13)
Справку об участии в судебных разбирательствах (форма 14)
Информация о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров)
(форма 15)
Заверенную Участником копию Устава (Учредительного договора,
Положения) и изменений к нему
Нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц
оригинал справки в произвольной форме о действующем составе органов
управления участника
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу:
РМЭ, Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
95 из 101
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
оригинал справки в произвольной форме о наличии группы лиц (в
соответствие с ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ ст.9);
для ООО: заверенный Участником список аффилированных лиц;
для АО: заверенный Участником список аффилированных лиц, согласно
(формы 16)
оригинал гарантийного письма об обязанности предоставления со стороны
участника всех изменений вносимых в учредительные документы в течение
7 календарных дней с момента внесения таковых, в период действия
договора
заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания
учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие
полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на
заключение Договора по результатам процедуры. Если Предложение
подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или
нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы
на лицо, выдавшее доверенность
заверенные Участником копии документов о правах юридического
(физического) лица на имущество (если Участник является собственником
имущества);
заверенные Участником копии договоров аренды спецтехники (если
Участник арендует спецтехнику)
действующие
аттестационные
документы
на
электротехническое
оборудование подтверждающие прохождение обязательной аттестации
электротехнического оборудования, технологий, изделий и материалов
отечественного и зарубежного производства предлагаемого Подрядчиком.
оригинал справки из банков либо налогового органа о наличии у
контрагента всех действующих расчетных счетов
копию банковской карточки с образцами подписей должностных лиц,
которым предоставлено право подписи договора. В случае, если лицо
подписывает договор на основании доверенности –
доверенность с
образцом подписи доверенного лица
оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки
Департаментом безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на
предмет благонадежности в произвольной форме, подписывается
должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от
имени юридического лица
оригинал письма о согласии на обработку персональных данных
представленного лицом, имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица, предоставляется только на бумажном носителе,
подача документа в составе Предложения в Системе не требуется
заверенные Участником копию свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией, в
которой должен состоять Участник в соответствии с п. 6.1.
Градостроительного кодекса РФ.
надлежащим образом заверенные копии балансов вместе с отчетами о
прибылях и убытках за последние 2 года и последний отчетный период
текущего года
проект Договора с указанием суммы договора, формы оплаты
заверенную Участником копию справки о состоянии задолженности по
уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема
Предложений
надлежащим образом заверенную копию паспорта (в случае, если
контрагентом является индивидуальный предприниматель)
Документальное подтверждение квалификации сотрудников (копии
удостоверений с отметкой по группе безопасности и разряда)
заверенную Участником, копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе
отзывы о работе Участника, данные контрагентами, а также
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
96 из 101
36
рекомендательные письма и другие документальные доказательства
выполнения аналогичных договоров и подтверждения деловой репутации (в
случае наличия)
предварительное Соглашение между Участником и страховой компанией
соответствующей требованиям закупочной документации раздел 3 п.15 о
заключении договора страхования в случае признания Участника
победителем запроса предложений с указанием размера страховой премии
по комплексному страхованию
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.17.2. Инструкции по заполнению
5.17.2.1. Данная форма заполняется Участником по результатам подготовки предложения (с
приложением данной информации на электронном носителе (дискета должна быть вложена во
внутренний конверт с оригиналом предложения))
5.17.2.2. Если какой-либо из документов отсутствует – должно быть приложено письменное обоснование
отсутствия справки или документа.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
97 из 101
5.17. Пояснительная записка приложение №1 к закупочной документации
Пояснительная записка
к сметной документации на строительство
Внешнее электроснабжение водонапорной башни по адресу: РМЭ, Волжский район,
д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
Сметная стоимость строительных работ в локальных сметах определена по Федеральным
единичным расценкам на строительные работы (ФЕР-2001 эталонная база ФСНБ-2001 в редакции
2010г. с доп. и изм. 4).
Стоимость монтажных работ определена по Федеральным единичным расценкам на
монтаж оборудования (ФЕРм-2001 эталонная база ФСНБ-2001 в редакции 2010г. с доп. и изм. 4).
Стоимость пуско-наладочных работ определена по Федеральным единичным расценкам на
пуско-наладочные работы (ФЕРп-2001 эталонная база ФСНБ-2001 в редакции 2010г.с доп. и изм.
4).
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках, расценены по Федеральному сборнику сметных
цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001 эталонная база ФСНБ-2001 в редакции
2010г. с доп. и изм. 4) и прайс-листам от производителей.
Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ по прил. № 4
МДС81-33.2004, введенных в действие с 12.01.2004 г. пост. Госстроя России от 12.01.2004 г № 6,
Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ по прил. № 3
МДС 81-25.2001, введенных в действие с 01.03.2001 г. постановлением Госстроя России от
28.02.2001 г. № 15 и письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. №
АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве», прил. 1,
Сводный сметный расчет составлен в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г.
согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004
г. № 15/1.
Технико-экономические показатели:
Строительство ВЛИ -0,4 кВ - 0,238 км.
Строительство ВЛ -10 кВ - 0,767 км.
Строительство КТП-100А 10/0,4кВ - 1 шт..
Согласно Методических указаний «О порядке формирования сметной (инвестиционной)
стоимости объектов капитального строительства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» при
выполнении работ подрядным способом (п.3.1) необходимо руководствоваться основными
нормативными документами:
- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на
территории РФ», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от
05.03.2004 года № 15/1;
- МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные
и специальные строительные работы (ФЕР-2001)», утвержденным и введенным в действие
Постановлением Госстроя РФ от 09.10.2003 года № 180;
- МДС 81-37.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж
оборудования (ФЕРм-2001)», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя
РФ от 09.08.2002 года № 105;
- МДС 81-38-2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтностроительные работы (ФЕРр-2001)», утвержденным и введенным в действие Постановлением
Госстроя РФ от 09.03.2004 года № 37;
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
98 из 101
- МДС 81-40.2006 «Указания по применению федеральных единичных расценок на
пусконаладочные работы (ФЕРп-2001)», утвержденным и введенным в действие Постановлением
Госстроя РФ от 01.09.2003 года № 160;
- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в
строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от
12.01.2004 года № 6;
- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от
28.02.2001 года № 15;
- ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001
года № 45;
- ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время», рекомендованным к применению Письмом
Росстроя от 28.03.2007 года № СК-1221/02;
- Федеральные сметные нормативы, внесенные в реестр государственных сметных
нормативов Министерства регионального развития РФ.
(п.5.1.4 М.указ.) При составлении смет должен быть применен базисно-индексный метод
определения стоимости строительства в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.
(п.5.1.5) Применение сметно-нормативной базы должно соответствовать требованиям Раздела 3
(п.3.1) настоящих Методических указаний.
(п.5.1.6)Сметная документация, представляемая Подрядчиком, должна быть составлена в двух
уровнях цен:
- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по
состоянию на 01.01.2000 г., согласно перечню Раздела3(п.3.1) настоящих Методических указаний.
- в текущем уровне цен, действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов,
с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий с помощью индексов
изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001 года с
использованием:
- индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуемых
Министерством регионального развития на основе базы ФЕР;
- индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендуемых Министерством
регионального развития для отрасли народного хозяйства
и
промышленности
«Электроэнергетика», рекомендуемых Министерством регионального развития.
(п.5.1.8) Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо
привести следующим образом:
- в локальных сметах построчные и итоговые цифры определяются в рублях и округляются до
целых копеек;
- в объектных сметах итоговые цифры из локальных сметах показываются в тысячах рублях (в
текущем уровне цен) с округлением до пяти знаков после запятой;
- в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводках затрат) итоговые суммы из
объектных смет показываются в тысячах рублей с округлением до пяти знаков после запятой.
(п.5.1.14.3) Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных
или монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных
маршрутов городского пассажирского транспорта
Определяются расчетами на основе проекта организации строительства (ПОС) с учетом
обосновывающих данных транспортных предприятий.
(п.5.1.14.4) Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения
строительных, монтажных и специальных строительных работ
Определяются расчетами на основании проекта организации строительства (ПОС), с оплатой
суточных не более 300 руб. в сутки на человека и оплатой проживания не более 550 рублей в
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
99 из 101
сутки на человека при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы, а в отсутствии
документов 12 руб. в сутки.
Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом
строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а
учитываются в стоимости работ, согласно п.5.1.14.3 настоящих Методических указаний.
(п.5.1.14.5) Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному
страхованию работников и имущества, в том числе страховых рисков.
Затраты на страхование включаются в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости
работ, определенной по набору Глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства и
должны соответствовать сумме страховой премии, указанной в предварительном Соглашении со
страховой компанией.
(п.5.1.14.6) Затраты на проведение пусконаладочных работ
В Главу 9 сводного сметного расчета включаются затраты на проведение пусконаладочных работ
«вхолостую», как расходы капитального характера.
Сметная стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» определяется на основании локальных
смет (локальных сметных расчетов), составленных проектной или пусконаладочной организацией
и учитывается в главе 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета
стоимости строительства.
(п.5.1.17)
За итогом сводного сметного расчета необходимо указать сумму налога на
добавленную стоимость (НДС).
(п.5.1.26)
Стоимость материальных ресурсов, неучтенных расценками должна быть принята
в текущем уровне цен (без НДС) – по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций
с учетом всех расходов (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы
на тару, упаковку и реквизит, транспортные из условия перевозки грузов, погрузочноразгрузочные и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и
конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций поставщиков до
приобъектного склада строительства. Перевод текущих цен в базисные осуществлять в
соответствии с выбранным методом пересчета базисного уровня цен в текущий в итогах сметы
согласно п.5.1.6.
(п.5.1.18)
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4-8)
следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме
глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные
работы и затраты – «Всего по сводному сметному расчету».
Транспортно-заготовительские расходы принимать в размере 8% сметной стоимости
материалов (если данные расходы не учтены непосредственно в отпускной цене).
Фактическая стоимость материалов, изделий и конструкций с учетом всех расходов не должна
быть выше среднерыночной стоимости.
Транспортно-заготовительские расходы по оборудованию принимать в размере не более 3%
от цены по прайс-листу компании-поставщика (организации-производителя продукции). При
этом учитывать особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
100 из 101
5.18. Согласие на обработку персональных данных
Приложение 2 к Закупочной документации
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО полностью
___________________________________________________________________________________________
Должность
__________________________________________________________________________
паспортные данные (серия и номер документа удостоверяющего его личность)
____________________________________________________________________________,
даю согласие Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» (далее - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), юридический адрес:
603950 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 с участием Общества с ограниченной
ответственностью «Сенал», юридический адрес: 603086 г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная,
14а, оф. 313; Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний», юридический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, на
обработку в документальной и (или) электронной форме, на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
N 152-ФЗ, нижеследующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; серия и номер
документа, удостоверяющего личность работника (учредителя, участника).
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя Правительства РФ
В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 «О раскрытии контрагентами информации о
собственниках» - сбор и предоставление информации в Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» о полной цепочке
собственников, включая конечных бенефициаров по заключенным/действующим в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» договорам для её последующей передачи третьей стороне: Минэнерго
России, ФНС России, Росфинмониторинг и т.д.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня
его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручения
Председателя Правительства РФ; либо до истечения сроков хранения предоставленной
информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
отзыва настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по
следующему адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
Подпись субъекта персональных данных: ___________________________.
Заказчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала «Мариэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
________________________Котиков В.И.
«__»_______2012 г.
Подрядчик
«__»_______2012 г.
ОЗП на право заключения договора подряда по внешнему электроснабжению водонапорной башни по адресу: РМЭ,
Волжский район, д. М. Параты, в 200 метрах на север от ул. Северная
101 из 101
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа