close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Управление по Челябинской области
Документация об аукционе в электронной форме
на право заключить государственный контракт на выполнение работ
капитального ремонта наружной теплотрассы и индивидуального
теплового пункта для здания Управления ФСКН России по
Челябинской области в 2011 году
Электронный аукцион № 4
1. Законодательное регулирование.
Настоящий аукцион в электронной форме (далее аукцион) проводится в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (глава 3.1.), Федерального закона от 26 июля 2006
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи», постановления Правительства Российской Федерации от
04.11.2006 № 656 «Об утверждении правил определения начальной цены государственного
контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а
также цены, государственного контракта в случае размещения государственного оборонного
заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)», распоряжения
Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р «О перечне товаров (работ,
услуг), размещения заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется
путем проведения аукциона», распоряжения Правительства Российской Федерации от
01.06.2009 № 755-р «Об определении операторов электронных площадок для проведения
открытых аукционов электронной форме» и иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с размещением заказов.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим
характеристикам работ, их безопасности, результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия выполняемых работ:
Наименование работ: капитальный ремонт наружной теплотрассы и индивидуального
теплового пункта (далее ИТП) для здания Управления по адресу: г. Челябинск,
ул. Тернопольская, 4.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: определяется
техническим заданием (приложение № 1).
Требования к объему выполняемых работ: определяется локальными сметами на
прокладку наружной теплотрассы и на ремонт ИТП (приложение № 2).
Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии с требованиями СНиП,
ГОСТа, ТУ, сертификатов на оборудование, ПЭТУ.
Требования к результатам выполняемых работ: в строгом соответствии с требованиями
проектной документации.
3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта и ее обоснование
Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет:
900 000,00 рублей (девятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена государственного контракта определена:
локальным сметным расчетом в текущих ценах на основании территориальной сметнонормативной базы 2001 года с учетом текущих отпускных цен на строительные ресурсы
ТСНБ-2001 Челябинской области (справочник ЧелСЦена ч.3 на апрель 2011 год)
(Приложение № 2).
4. Источник финансирования:
Федеральный бюджет.
5. Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона")
«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5% до 5% от начальной (максимальной)
цены контракта, что составляет от 4 500,00 руб. до 45 000,00 руб.
6. Порядок формирования цены государственного контракта
Участники размещения заказа указывают цену государственного контракта
на
основании своих разработанных локальных смет в соответствии с техническим заданием и
требуемыми объемами работ.
В цену государственного контракта включаются все издержки, налоги, пошлины,
другие обязательные сборы и платежи, которые участники оплачивает в ходе выполнения
государственного контракта и оформления технической документации на ввод в
эксплуатацию.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного
контракта и расчетов за товар.
Российский рубль.
8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного
государственного контракта.
Не применяется.
9. Место выполнения работ.
Место выполнения работ – г. Челябинск, ул. Тернопольская, 4.
10.Срок выполнения работ.
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 сентября 2011 года.
11. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненную работу.
Оплата работ по государственному контракту будет производиться в безналичной
форме, с учетом порядка сроков и объемов, предусмотренных на финансирование Заказчика
из федерального бюджета.
Оплата производится за фактические выполненные работы согласно утвержденных
смет, на основании представленных актов выполненных работ (КС-2), справки стоимости
выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней.
12. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме и инструкции по ее заполнению:
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете
участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, в размере
не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Заявка направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов (далее - первая и вторая части заявки), указанные
электронные документы подаются одновременно в срок, указанный в извещении о
проведении электронного аукциона.
Неполное представление информации, требующейся в аукционной документации, или
же подача заявки на участие в аукционе, по существу не отвечающей требованиям
аукционной документации, дает право аукционной комиссии отклонить заявку на участие в
аукционе.
Первая часть заявки должна содержать следующие сведения:
1) Согласие участника размещения заказа на выполнение работ капитального ремонта,
соответствующей требованиям аукционной документации, на условиях, предусмотренных
аукционной документацией.
Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения:
1) Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа, сведения об
его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа.
2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме: выданное саморегулируемой организацией, свидетельство о допуске на
выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
ремонта.
3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа
поставка товара, являющейся предметом контракта, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об
одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника
размещения заказа на электронной площадке.
13. Инструкция по заполнению заявки.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой
момент с момента размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона
в электронной форме (далее - извещения) до предусмотренных аукционной документацией
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником
размещения заказа на электронную площадку, должны быть подписаны электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника
размещения заказа.
Все документы и сведения в составе заявки на участие в аукционе должны быть
составлены на русском языке, быть полными, достоверными, не допускать возможность их
двусмысленного толкования.
14. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 1% от
начальной цены Государственного контракта и составляет 9000,00 руб.
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере
распространяется на всех участников размещения заказа.
Отсутствие на счете участника размещения заказа, денежных средств, в размере
обеспечения заявки, влечет возврат заявки оператором площадки такому участнику
размещения заказа.
15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие аукционе, вправе ее отозвать
не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
Участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников
открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона,
вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом
оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений
положений аукционной документации, внесение изменений.
Любой участник размещения заказа получивший аккредитацию на электронной
площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение аукциона, не более чем три запроса о разъяснении положений аукционной
документации.
В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса
Заказчик размещает разъяснение положений аукционной документации с указанием
предмета запроса, на электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил
Заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие аукционе.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о
разъяснении положений аукционной документации вправе принять решение о внесении
изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения,
внесенные в аукционную документацию, размещаются Заказчиком на электронной
площадке. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется так, чтобы со дня
размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.
17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества к
выполняемым работам
Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ на весь объем работ – не
менее двадцати четырех месяцев со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
Гарантийный ремонт выполняется силами Подрядчика.
При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не
позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения,
Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.
18. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме.
Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на
которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о
проведении аукциона)
до 12-00 ч. (время московское) «26» мая 2011 года.
19. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе.
«30» мая 2011 года.
20. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме.
«02» июня 2011г.
21. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В размещении заказа могут принимать участие юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, которым законодательством Российской
Федерации не запрещено участвовать в осуществлении поставок данного товара для
государственных нужд.
Участник размещения заказа должен получить аккредитацию на электронной площадке
и обеспечить наличие на счете такого участника, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на
участие в аукционе, предусмотренный аукционной документацией.
Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом аукциона;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или
непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
аукционе не принято.
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа.
22. Срок подписания государственного контракта.
Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме в соответствии со статьей 41.12. Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для
государственных и муниципальных нужд».
23. Проект государственного контракта.
Проект государственного контракта представлен в Приложении № 3 к документации
об аукционе.
24. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок
его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения государственного контракта.
Не установлен.
25. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные
государственным контрактом количество продукции в соответствии с частью 6 статьи
9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Не предусмотрено.
26. Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренные
государственным контрактом количество продукции в соответствии с частью 6.5
статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Не предусмотрено.
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ капитального ремонта наружной теплотрассы и индивидуального
теплового пункта для здания Управления ФСКН России по Челябинской области
в 2011 году.
Работы капитального ремонта наружной теплотрассы и индивидуального теплового
пункта для
здания Управления выполняются в строгом соответствии с проектной
документацией:
-
шифр 0610, раздел ТС – теплотрасса;
шифр 8112, разделы ПЗ, ОВ, АОВ – индивидуальный тепловой пункт.
Согласно разработанной проектной документации шифра 0610 в состав работ
капитального ремонта наружной теплотрассы входит:
-
врезка в действующую тепловую сеть Ду 300мм х 2 от ТК-91-1, согласно ТУ от
2009 года №222, выданных ОАО «УТК» филиала «Челябинские тепловые сети» ;
прокладка новой наружной теплотрассы Ду 114мм х 2 от Ду300мм к ИТП здания
Управления.
Объемы работ капитального ремонта наружной теплотрассы определены в локальной
смете № 29.1.4
Согласно разработанной проектной документации шифра 8112 в состав работ
капитального ремонта ИТП входит:
-
монтаж трубопроводов и оборудования, согласно ТУ от 2009 года №222,
выданных ОАО «УТК» филиала «Челябинские тепловые сети»;
проектом предусмотрена независимая схема присоединения системы отопления
к наружным тепловым сетям через новый пластинчатый теплообменник (ПТО);
ГВС предусмотрено от существующего ПТО, подключенного по параллельной
схеме;
выполнение работ автоматизации ИТП с пуско-наладкой.
Объемы работ капитального ремонта ИТП определены в локальной смете № 29.1.3
Работы капитального ремонта выполняются в строгом соответствии календарного планграфика, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком на стадии подписания
государственного контракта.
Место и время ознакомления с проектной документацией:
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 17-а кабинет 306 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, обед
c 13-00 до 14.00. по местному времени.
Контактное лицо: Черный Олег Владимирович, рабочий телефон 267-00-77.
Приложение № 3
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ капитального ремонта
г. Челябинск
«____»_________ ____200__г.
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Челябинской области, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника
Управления Савченко Евгения Юрьевича, действующего на основании Типового положения,
с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт)
о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Настоящий Контракт заключается по итогам проведенного открытого аукциона в
электронном виде (Протокол №____ от «_____» _______________200_г.) победителем
которого стал «Подрядчик».
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы, указанные в
п. 1.3. настоящего Контракта и сдать их результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется
принять результат работ и оплатить его.
1.3. «Подрядчик» обязуется выполнить работы капитального ремонта наружной
теплотрассы и индивидуального теплового пункта для здания Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской
области в 2011 году в соответствии
с техническим
заданием, проектно-сметной
документацией «Заказчика».
1.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном
соответствии с ___________________________________________________________________
(ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
2.Обязанности сторон.
2.1. «Подрядчик» обязан:
2.1.1. Выполнить работы по настоящему Контракту в полном объеме в соответствии с
локальными сметами № _________ (Приложение №1 к настоящему Контракту) и графиком
работ (Приложение №2 к настоящему Контракту), и сдать выполненные работы
«Заказчику» в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
2.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями
действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, сертификатов на оборудование, ПЭТУ.
2.1.3. При выполнении работ использовать материалы и технологическое оборудование,
соответствующие ГОСТам.
2.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране труда во время проведения работ.
2.1.5. За свой счет устранить дефекты, допущенные по своей вине при выполнении
работ по настоящему Контракту.
2.1.6. Своими силами и средствами выполнить поставку и монтаж технологического
оборудования до места выполнения работ.
2.1.7. Гарантировать надлежащее качество результата выполненных работ, материалов,
технологического оборудования и работ не менее двадцати четырех месяцев с момента
подписания «Сторонами» акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки ф. КС-3.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют
продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ, устранить эти недостатки за свой
счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
2.1.8. Немедленно предупредить «Заказчика» и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для «Заказчика»
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; иных, независящих от
«Подрядчика» обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.1.9. Использовать при выполнении работ материалы и технологическое оборудование,
которые не находились ранее в эксплуатации.
2.1.10. К моменту окончания работ подготовить комплект приемно-сдаточной
документации и сдать выполненные работы с составлением актов представителям ЧТС.
2.1.11. Передать «Заказчику» счет, счет-фактуру, накладную, акты о приемке
выполненных работ ф. КС-2 и справку ф. КС-3.
2.2. « Заказчик» обязан:
2.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей «Подрядчика» к месту
проведения работ.
2.2.2. Произвести приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
2.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные настоящим
Контрактом.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Общая сумма настоящего Контракта в текущих ценах составляет ____________ руб.
____ коп. (___________________________________________ руб.__ коп., в том числе НДС
18%. Текущая цена определяется базисно-индексным методом с применением индексов
удорожания (коэффициент удорожания стоимости СМР) на II –й квартал 2011 года к ценам
2000 года. При этом коэффициент удорожания стоимости СМР к базовым ценам остается
неизменным на весь период ремонта.
3.2. Расчеты с «Подрядчиком» по настоящему Контракту осуществляются за счет
выделенных «Заказчику» бюджетных средств с учетом порядка сроков и объемов,
предусмотренных на финансирование «Заказчика»
3.3. Расчет за фактически выполненные работы производится «Заказчиком» на
основании счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания
«Сторонами» акта о приемке выполненных работ ф. КС-2, справки ф. КС-3.
3.4. Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
4. Срок выполнения работ. Приемка выполненных работ.
4.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в срок по 01 сентября 2011 года.
4.2. Готовность выполненных работ подтверждается подписанным «Сторонами» в двух
экземплярах актом о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справкой ф. КС-3.
4.3. «Заказчик» в течение десяти дней с момента получения акта о приемке
выполненных работ ф. КС-2 обязан возвратить «Подрядчику» оформленный акт или
предоставить в этот же срок мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
4.4. При наличии обоснованных возражений со стороны «Заказчика», «Стороны» в
трехдневный срок составляют перечень необходимых доработок и согласовывают сроки их
выполнения.
4.5. В случае некачественного выполнения работ по вине «Подрядчика», последний
своими силами и за свой счет обязан, в согласованный с «Заказчиком» срок, устранить
выявленные недостатки.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» вправе потребовать уплату пени.
Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней составляет одну трехсотую,
действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
5.2. Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от исполнения
принятых на себя по настоящему Контракту.
5.3. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат.
обязательств,
6. Форс-мажор.
6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, военных действий, изменения законодательства, а также прочих
обстоятельств непреодолимой силы, в случае, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
7. Срок действия и прочие условия Контракта.
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания «Сторонами» и
действует по «31» декабря 2011 года.
7.2. В части, не предусмотренной настоящим Контрактом, «Стороны» руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все споры между «Сторонами» разрешаются в Арбитражном суде Челябинской
области.
7.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».
8. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Подрядчик:
Заказчик:
Управление Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Челябинской области
454080 г. Челябинск, ул. Тернопольская, д.4
Лицевой счет 03204728580 в УФК МФ РФ по
Челябинской обл.
Расчетный счет 40105810400000010030
БИК 047501001 ИНН 7453100172 КПП 745301001
ИМНС 7453
ОКАТО 75401386000
ОКОГУ 13195 ОКФС 12
ОКОПФ 72 ОКВЭД 75.24.2
ОГРН 1037403878490 ОКПО 14848372
Подрядчик:
_____________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Заказчик:
__________________ Савченко Е. Ю.
М.П
Заместитель начальника Управления ФСКН России
по Челябинской области
№ 13/386
от «12» мая 2011 г.
А. А. Коробейников
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа