close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Ethan Frome

код для вставкиСкачать
11. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
ДОГОВОР ПОДРЯДА №2014/085г. Ижевск
«
»
2014г.
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
ОАО «ИЭМЗ «Купол», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального
директора по жизнеобеспечению Мухамадиярова М.М., действующего на основании доверенности
№
___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту помещений участка
нанесения защитного химического покрытия в цехе 111, расположенном в корпусе 1 на площадке 1 ОАО «ИЭМЗ
«Купол» по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3, в соответствии с локальным(и) сметным(и) расчетом(ами)*
(Приложение № ), являющимся (имися) неотъемлемой частью настоящего договора и сдать результат работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Срок начала выполнения работ — в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения временных
пропусков работниками Подрядчика, допущенными к проведению работ на территории Заказчика, но не позднее
30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания договора, срок окончания выполнения работ — 25.03.2015 г.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ в текущем уровне цен на момент заключения договора
составляет____ рублей, является приблизительной и уточняется по фактическим объёмам и видам работ.
Стороны договорились считать стоимость работ предельно допустимой для данного договора. **
2.2. Стоимость выполняемых работ в текущих ценах определяется ресурсно-индексным методом с
применением индекса удорожания, рассчитанным УРЦЦС при Минстрое УР по структуре затрат. В стоимость
выполняемых работ в текущем уровне цен включаются следующие затраты:
2.2.1. Прямые затраты:
- Заработная плата основных рабочих и рабочих, обслуживающих механизмы - определяется в базовых ценах с
пересчетом в текущие цены с применением индексов изменения стоимости УРЦЦС при Минстрое УР на момент
согласования смет. В случае снижения УРЦЦС при Минстрое УР индексов изменения стоимости, Заказчик оставляет за
собой право принимать акты выполненных работ формы КС-2 с индексом на момент выполнения работ;
- Основные строительные материалы - в текущих ценах на момент заключения договора;
- Заготовительно-складские расходы: для материалов - в размере 2 % от стоимости материалов, для
металлоконструкций - в размере 0,75% от стоимости металлоконструкций, для оборудования- 1,2% от стоимости
оборудования;
- Прочие материалы в размере 2 % от стоимости основных материалов;
- Транспортные расходы – не более 3 % от стоимости материалов;
- Накладные расходы определяются в % от ФОТ по видам работ, согласно МДС81-33.2004 (№ АН5536/06 от 18.11.04г.);
- Сметная прибыль определяется в % от ФОТ по видам работ, согласно МДС81-25.2001;
- Непредвиденные затраты – не более 2 % от стоимости строительно-монтажных работ.
2.3. Заказчик производит авансовый (первый) платеж в размере 50% от суммы настоящего договора на
основании выставленного счета на оплату в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента предоставления
Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с разделом 5
настоящего договора и в размере, предусмотренном п. 5.1.1. договора. При получении суммы аванса Подрядчик
выставляет счет – фактуру Заказчику не позднее 5-ти календарных дней со дня получения суммы авансового
платежа, в соответствии с п.5.1. статьи 169 НК РФ.
2.4. Погашение авансового (первого) платежа осуществляется путем ежемесячного принятия Заказчиком
выполненных объемов работ при предъявлении Подрядчиком счетов-фактур, подписанных сторонами актов
выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3 в соответствии с п. 3.1. настоящего договора, до полного
погашения авансового (первого) платежа.
2.5. Окончательный расчёт за выполненные по договору работы производится Заказчиком в течении 50
(Пятидесяти) дней с даты предъявления Подрядчиком счетов-фактур, подписанных сторонами актов
выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3 в соответствии с п. 3.1 настоящего договора и акта
приёмки-сдачи выполненных работ по договору, предъявленного Подрядчиком и подписанного Заказчиком, в
соответствии с п. 3.2., п. 3.3 настоящего договора, за вычетом ранее произведённых платежей, но не ранее
02.03.2015г.
* Локальный (ые) сметный(е) расчёт(ы) составляются Подрядчиком и утверждаются Заказчиком
** В случае признания победителем процедуры размещения заказа лица, освобожденного от уплаты НДС в
соответствии с налоговым законодательством РФ, цена заключаемого договора уменьшается относительно
цены предложенной таким лицом, на сумму НДС.
2.6. Все расчёты по договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика или иными не запрещенными законом формами
расчетов по согласованию сторон.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Подрядчик представляет Заказчику для подписания акты выполненных работ формы КС-2 и
справки формы КС-3 в 5-ти экземплярах (3экз. - Заказчику, 2экз. - Подрядчику) не позднее 25 числа каждого
месяца выполнения работ, которые со стороны Заказчика подписываются уполномоченным лицом.
3.2. Подрядчик обязан сдать результаты выполненных работ Заказчику и предоставить Заказчику акт
приёмки-сдачи выполненных работ по договору не позднее 25.03.2015 г.
3.3. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня предоставления Подрядчиком акта приёмки-сдачи
выполненных работ по п. 3.2 настоящего договора осуществляет приёмку выполненных работ и подписание акта
приёмки-сдачи выполненных работ по договору или направляет мотивированный отказ.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение недостатков
производится Подрядчиком за свой счет, в течение 15-ти дней с момента обнаружения. При несвоевременном
устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме
того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% стоимости работ по устранению дефектов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик:
4.1.1. В целях проведения проверочных мероприятий и оформления допуска работников Подрядчика на
территорию Заказчика, Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней после подписания договора предоставить
Заказчику письмо на фирменном бланке с обязательным указанием следующей информации:
- номер и срок действия договора;
- дата, время, характер и место проведения работ;
- Ф.И.О. работников (при отсутствии пропуска - дату, место рождения, гражданство РФ, номер
паспорта, адрес проживания, наличие (отсутствие) судимостей и административных правонарушений), наличие
временного пропуска;
- их принадлежность к организации (трудовой договор, гражданско-правовой договор с работником).
4.1.2. Обязан в течение 5 рабочих дней после получения, в соответствии с п. 4.2.1 настоящего
договора, списка работников, допущенных к проведению работ на территории Заказчика, организовать
прохождение данными работниками вводного инструктажа по технике безопасности и охране труда,
проводимого представителями Заказчика, фотографирование (анфас) на пропуск без головных уборов
(фотография должна быть цветная) и предоставить Заказчику письмо, для получения временных пропусков на
работников Подрядчика.
4.1.3. Обязан в течение 2 рабочих дней после исполнения Заказчиком п. 4.2.2 настоящего договора
организовать получение временных пропусков работниками, допущенными к проведению работ на территории
Заказчика.
4.1.4. Гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям рабочей документации 1-1-111-003.841АС (Архитектурно-строительные решения), 1-1-111-003.841-ЭМ1, 1-1-111-003.841-ЭМ2, 1-1-111-003.841-ЭМ3, 11-111-003.841-ЭМ4
(Силовое
электрооборудование),
1-1-111-003.841-ЭО
И1,
1-1-111-003.841-ЭО1
(Электроосвещение (внутреннее)), 1-1-111-003.841-ОВ1 (Отопление), 1-1-111-003.841-ОВ2 (Вентиляция), 1-1-111003.841-АПС, 1-1-111-003.841-АПС1 (Автоматическая пожарная сигнализация), действующего законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, выполняет работы
в строгом соответствии с условиями договора и приложений к нему, с учётом индивидуальных особенностей
объекта.
4.1.5. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения,
соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование,
подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учётом гарантийных сроков, установленных
договором. Применяемые материалы, устанавливаемое оборудование должны соответствовать требованиям
действующих нормативных документов и иметь год выпуска не ранее ноября 2013 года. Копии
сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые при выполнении работ,
подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей акта приёмки-сдачи выполненных работ
по договору.
4.1.6. Обеспечивает выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, правил
пропускного и внутриобъектового режима на предприятии Заказчика;
4.1.7. Обеспечивает удаление с территории предприятия Заказчика отходов строительного производства и
мусора по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю – в пятницу. Складирование отходов и мусора
производит в определенных для этой цели местах;
4.1.8. Немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу
при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.9. Не имеет права привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим
договором, без письменного согласия Заказчика.
4.1.10. Подрядчик оплачивает Заказчику потребляемую при выполнении работ по настоящему
договору электроэнергию на основании отдельного договора, заключаемого с Заказчиком.
4.2. Заказчик:
4.2.1. Обязан в течение 14 рабочих дней после предоставления Подрядчиком письма в соответствии с п.
4.1.1. настоящего договора провести проверочные мероприятия в отношении кандидатов на работу и направить в
адрес Подрядчика список работников, допущенных к проведению работ на территории Заказчика.
4.2.2. Обязан в течение 5 рабочих дней после исполнения Подрядчиком п. 4.1.2 настоящего договора
оформить временные пропуска на работников Подрядчика, допущенных к проведению работ на территории
Заказчика.
4.2.3. Передаёт Подрядчику рабочую документацию, согласно п.4.1.4. настоящего договора по акту приёмапередачи рабочей документации в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего договора.
4.2.4. Обеспечивает беспрепятственный доступ к обслуживаемым объектам персонала Подрядчика, в
соответствии с порядком, установленном на предприятии Заказчика.
4.2.5. Осуществляет технический надзор за соблюдением сроков и качества производства работ, за
правильностью использования материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
4.2.6. Принимает и оплачивает работы Подрядчика в размере и срок, предусмотренные настоящим
договором.
5. Гарантии
5.1.1 В срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора,
Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору (в
виде безотзывной банковской гарантии, либо залога денежных средств) в размере предоплаты, предусмотренного
п. 2.3 настоящего Договора, что составляет 50% от суммы настоящего договора. Срок обеспечения исполнения
обязательств по настоящему Договору должен составлять: установленный Договором срок выполнения работ,
плюс 60 дней.
Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:
- Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Подрядчик, с
которым заключается Договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;
- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк
гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору;
- банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает,
путем указания на стороны Договора, название предмета Договора;
- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на
истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором. При этом в банковской гарантии
должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только
простое письменное требование;
- срок действия банковской гарантии должен составлять установленный Договором срок выполнения
работ Подрядчиком, плюс 60 дней;
- банковская гарантия должна быть безотзывной;
- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с
момента получения письменного требования Бенефициара;
- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном
суде Удмуртской Республики;
- банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением
имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются
убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не
приостановлены полностью или частично;
- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному
или делающих вышеизложенное неисполнимым.
Проект банковской гарантии должен быть предварительно согласован с Заказчиком.
Банковская гарантия должна быть направлена на бумажном носителе в адрес Заказчика.
Все расходы по выдаче, передаче и продлению срока банковской гарантии несет Принципал
(Подрядчик).
5.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
«Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 банковских
дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и
в том же размере, что указаны в данном разделе Договора. По соглашению между «Заказчиком» и
«Подрядчиком», выраженному в письменной форме, обеспечение может быть заменено в ходе исполнения
Договора или в течение срока действия гарантийных обязательств.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. В случае возникновения споров между сторонами они разрешаются в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию 10 дней с момента ее получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке,
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.
6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по
договору в виде неустойки 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1. настоящего договора за каждый
день просрочки.
7. Действие непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если невозможность исполнения этих обязательств наступила в силу форс-мажорных
обстоятельств, в том числе: объявленной или фактической войны, пожара, землетрясений, наводнений, и иных
непредвиденных обстоятельств, имеющих влияние на исполнение обязательств по договору.
7.2. Сторона, которая нарушает обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
письменно уведомить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы в
срок не позднее 5 дней со дня начала его действия с указанием степени влияния на надлежащее исполнение
обязательств и представить документы компетентной на то организации, подтверждающие наличие указанных
обстоятельств.
8. Прочие условия.
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 30.06.2015г.
Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращения гарантийных обязательств Подрядчика.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока начала выполнения работ в результате отсутствия у него
работников, допущенных к работе на территории Заказчика, получения отрицательных результатов проведения
проверочных мероприятий или по иным причинам, связанным с отсутствием у Подрядчика необходимых
трудовых (людских) ресурсов для выполнения работ по настоящему договору, Заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик направляет мотивированный
отказ от исполнения обязательств по договору в течение 20 дней с момента установления указанных в настоящем
пункте обстоятельств.
8.3. Любые дополнения к настоящему договору оформляются письменно и подписываются обеими
сторонами.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой из сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
ОАО «ИЭМЗ «Купол»
426033, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Песочная, 3
ИНН 1831083343 / КПП 997850001
Р/с 407 028 103 010 800 001 03
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Уфа
К/с 301 018 106 000 000 007 70
БИК 048073770
ОГРН 1021801143374
ОКПО 07502963 ОКВЭД 32.20.1
ОГРН 1021801143374
Заместитель генерального директора
по жизнеобеспечению
________________
_______________М.М. Мухамадияров
«____» _______________ 2014г.
«____» _______________ 2014г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа