close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Управление образования администрации
муниципального образования
«Лысьвенский муниципальный район»
Пермский край, г.Лысьва, ул Мира, д.22
Тел.(249) 2-61-42, 2-02-55
ИНН 5918002508 /КПП 591801001
О запросе котировок цен
Уполномоченный орган – управление образования администрации
муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» (618900,
Пермский край, г.Лысьва, ул. Мира, 22) приглашает юридических и физических лиц,
имеющих лицензию, для участия в запросе котировок цен на выполнение ремонта
полов 2-го и 3-го этажа внутри здания МОУ «НОШ № 5» (далее – заказчик).
Источник финансирования заказа: средства бюджета Лысьвенского
муниципального района и средства краевого бюджета в рамках регионального
приоритетного проекта «Новая школа».
Наименование, характеристика и объёмы работ изложены в прилагаемой к
запросу котировок цен локальной смете. Ремонтные работы должны быть
выполнены согласно правилам пожарной безопасности и СанПиНу 2.4.2.1178-02
«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях».
Место выполнения работ: здание МОУ «НОШ № 5» по адресу: г.Лысьва,
ул.Чапаева, д.75.
Срок выполнения работ: в течение месяца с момента получения авансового
платежа.
В общую стоимость выполняемых работ должны быть включены все расходы,
в том числе расходы на приобретение материалов, их перевозку, уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену и общую стоимость
выполняемых работ.
Максимальная цена контракта: 394`284,00 рублей с НДС 18 %.
Место подачи котировочных заявок: 618900, Пермский край, г.Лысьва,
ул.Мира, 22, 1 этаж, хозяйственно-эксплуатационный отдел, тел. (34249) 2-61-42.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: до 1800 час.
04 декабря 2007(местное время).
Срок и условия оплаты выполнения работ: авансовый платеж в размере 30%
от цены контракта в течение 10 дней со дня подписания муниципального контракта,
окончательный расчет по факту выполненных работ и поступления денежных
средств из краевого бюджета.
Форма оплаты: путем перечисления платежным поручением денежных
средств на расчетный счет подрядчика.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен
муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок: не менее чем через 5 дней.
В случае если победитель в проведении запроса котировок цен в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику
подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от
заключения муниципального контракта.
Форма котировочной заявки, подлежащая заполнению участниками
размещения заказа, прилагается к настоящему запросу котировок цен. По
техническим причинам котировочные заявки принимаются только в письменной
форме. Приведенная форма должна быть оформлена на фирменном бланке
юридического лица, физического лица (при наличии). Котировочная заявка
должна быть подписана соответственно руководителем юридического лица
или непосредственно физическим лицом (индивидуальным предпринимателем).
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Проведение переговоров между уполномоченным органом, комиссией по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг и
участников размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не
допускается.
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в
ходе его исполнения.
Приложение: 1. Форма котировочной заявки (образец) на 2 л. в 1 экз.
2. Проект муниципального контракта на 4 л. в 1 экз.
3. Локальная смета № 2 на 3 листах в 1 экз.
Уполномоченный орган в лице
начальника управления образования
С.И. Винокуров
Приложение № 1
к запросу котировок цен
Фирменный бланк
организации, предприятия
Управление образования
администрации муниципального
образования «Лысьвенский
муниципальный район» 618900
г. Лысьва, ул.Мира, д.22
Дата подачи котировочной заявки
«_____» ________________ 2007г.
Котировочная заявка
Наименование юридического лица ____________________________________
Место нахождения юридического лица ________________________________
Наименование физического лица ______________________________________
Место нахождения физического лица __________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа _________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Изучив размещенное на сайте www.lysva.ru и/или направленное Вами извещение о
проведении запроса котировок цен, Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем
выполнить работы: «Ремонт полов 2-го и 3-го этажа внутри здания МОУ «НОШ
№ 5». Место выполнения работ: г.Лысьва, ул. Чапаева, д.75, в соответствии с
планом финансирования, приведенным в запросе котировок цен, и согласны с
имеющимся в нем порядком платежей в соответствии с указанным запросом
котировок на сумму ____________________
(____________________________________), подтвержденную сметой №_
____ на выполнение работ, прилагаемой и являющейся частью настоящей
Котировочной заявки.
Наименование, характеристика, объем, сроки и цена (стоимость) выполнения
работ представлены в следующей Таблице цен и смете №.
Таблица условий исполнения муниципального контракта
№
п/п
Наименование работ
Планируе мый срок
выполнения
Аванс в
размере
___%
Гарантии
качества
работ, мес.
Максималь
ная цена
контракта,
работ
1
2
«Ремонт полов 2-го и
этажа внутри
1 3-го
здания МОУ «НОШ
№ 5».
ИТОГО по
закупаемым работам
тыс.руб с
НДС
4
3
–
-
В цену оказываемых Нами работ включены все расходы, в т.ч. расходы на
материалы, расходы на перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей, включаемых в цену и общую стоимость закупаемых услуг.
В случае признания Нас победителем в проведении указанного запроса
котировок Мы обязуемся выполнить работы: «Ремонт полов 2-го и 3-го этажа
внутри здания МОУ «НОШ № 5». В соответствии со сроками, объемами и ценой,
представленной в запросе котировок цен, и согласны со сроками и условиями
оплаты, приведенными в запросе котировок.
Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса
котировок и представление участником размещения заказа Котировочной заявки не
накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
К настоящей Котировочной заявке прилагаются следующие документы:
1. Смета №
2. Муниципальный контракт.
М.П.
_______________________________
Должность руководителя
подпись с расшифровкой
Проект
Муниципальный контракт №
г. Лысьва
“ ”
2007 г.
Муниципальное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 5»,
именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Власовой Татьяны Ивановны,
действующей на основании Устава с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице
___________________________________________________Лицензия №_______________,
действующего на основании ____________________________________ с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания комиссии по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг от «____»
____________ 200___г. № _____, по результату проведения открытого конкурса, заключили
настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Согласно протокола единой комиссии Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую
работу: «Ремонт полов 2-го и 3-го этажа в здании МОУ «НОШ № 5» на объекте расположенном по адресу: ул.
г.Лысьва, ул.Чапаева, д. 75, (далее объект), и сдать результат Заказчику.
1.2. Наименование и перечень работ, подлежащих выполнению, определяется в Приложении №1 «Сметная
документация», являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
2.
2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения
сторонами всех обязательств.
3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
Стоимость работ поручаемых Подрядчику в текущих ценах на 3 квартал 2007 г. составляет
__________________________________________________________________________ рублей.
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании котировочной заявки
победителя подрядных торгов (Подрядчика) и является твердой, не подлежащей изменению в рамках оговоренного
объема, качества и сроков выполнения работ.
3.2. При изменении лимита финансирования на капитальный ремонт объекта, объемы работ и срок их выполнения
уточняются, с оформлением дополнительного соглашения к контракту.
4.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.
выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом и сдать объект Заказчику в установленный
срок.
4.1.2.
обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком
производства работ и строительными нормами и правилами.
4.1.3.
и действующими нормами и техническими условиями.
4.1.4.
обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение
гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.5.
самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему
контракту;
4.1.6.
не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, использование которых может
привести к нарушению безопасности строительных работ;
4.1.7.
обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;
обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока
выполнения работ (действия настоящего контракта);
4.1.9. при готовности объекта письменно известить об этом Заказчика в 3- х дневный срок
4.1.10. своевременно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы или
иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
4.1.11. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта;
4.1.8.
4.1.12. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-рабочих дней об изменении места нахождения, почтового
адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении
указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются
направленными надлежащим образом;
4.1.13. согласовать с заказчиком привлечение специализированной субподрядной организации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделе 8 настоящего
Контракта.
4.2.2. в течение 3-х дней подписать формы КС-3, КС-2, предъявленные Подрядчиком или возвратить с
обоснованным письменным отказом.
4.2.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;
4.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.1.
Срок выполнения работ:
Начало работ: ____________________2007 г.
Окончание: ______________________ 2007 г.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1.
6.2.
6.3.
Аванс производится в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.
Окончательный расчёт - по факту выполненных работ и в соответствии с Постановлением правительства
Пермского края от 13.10.2006 года № 45-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного
регионального проекта «Новая школа».
Оплата выполненных работ производится на основании подписанных справок по форме КС-3 с
расшифровкой физических объемов в актах приемки выполненных работ по форме КС-2.
6.4.
Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания
работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недоделок, на основании акта приемки работ,
оформленного и подписанного в установленном порядке.
6.5.
Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику с учетом всех ранее произведенных
платежей (авансов).
6.6.
При привлечении Подрядчиком специализированной субподрядной организации для выполнения работ,
расчеты за выполненные работы с ним осуществляет Подрядчик.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
Заказчик совместно с Управлением капитального строительства назначает представителя, который от имени
Заказчика совместно с Подрядчиком проверяет и принимает акты на выполненные работы, осуществляет
технический надзор и контроль за сроками выполнения и качества работ, а также производит проверку
соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.
Подрядчик, с момента начала работ и до их завершения, ведет журнал производства работ установленной
формы, в котором отражается весь ход фактического производства работ.
Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка
выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.
Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.
Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать
государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик письменно информирует назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по
мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после его письменного
разрешения, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения или
он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть
скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими
силами и за свой счет обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти
работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке
Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для
устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются
Подрядчиком.
7.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период
производства работ с представлением документов об утилизации отходов.
7.9. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик.
8.ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Приемка объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом,
8.2. К настоящему Контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте
первом, третьем ст. 753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
9.
ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО
9.1. Подрядчик гарантирует:
9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
9.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими нормами;
9.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной
эксплуатации объекта.
9.2.
Гарантийный срок составляет не менее 60 месяцев со дня подписания акта приемки в эксплуатацию
законченного капитальным ремонтом объекта.
9.3.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика,
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в
этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.
10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта
право (требование).
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего
контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от общей сметной стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки
исполнения обязательств. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате
последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание
суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.
11.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в
соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.
11.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему
контракту либо устранения нарушений.
11.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, но не более 20% от указанной суммы.
11.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.7.До сдачи объекта Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам, кроме
случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий муниципальный контракт, может быть расторгнут по соглашению сторон либо в судебном
порядке.
12.2. Заказчик вправе требовать расторжения контракта в судебном порядке в следующих случаях:
12.2.1. Подрядчик не явился для составления акта приема – передачи объекта в работу;
12.2.2. При нарушении Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных
условиями конкурсной документации;
12.2.3. В случае аннулирования временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие
акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика
права на производство работ;
12.2.4. При нарушении Подрядчиком графика выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в
договоре увеличивается более чем на 10 дней.
12.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта в одностороннем порядке в
любое время до сдачи ему результата работ Подрядчиком, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части выполненной работы до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от
исполнения контракта.
12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта также в следующих случаях:
12.4.1. Выявления существенных или неустранимых недостатков результата работ, либо недостатков (отступлений в
работе) которые не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок;
12.4.2. Подрядчик в течение 5 дней со дня начала выполнения работ, установленного настоящим контрактом, не
приступил к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание работ к сроку становиться
явно невозможным.
12.5. При отказе Заказчика от исполнения настоящего контракта, Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное
извещение.
12.6. Контракт считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения Подрядчиком
письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны сторонами.
13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего
законодательства РФ.
13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.
13.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем
переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде
Пермской области.
13.5. Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное
лицо:_____________________________________________________________________________
13.6. К настоящему контракту прилагаются:
13.6.1. Приложение № 1. Сметная документация на выполнение работ по контракту от ___”______________2007
№_________”;
14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
М.П.
М.П.
Подписи сторон:
Подпись
Подпись
М.П.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа