close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Извещение
о размещении муниципального заказа методом запроса котировок цен
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода приглашает принять
участие в размещении муниципального заказа на замену ветхой электропроводки в МЛПУ
«Детская городская поликлиника № 22».
1. Муниципальный заказчик – МЛПУ «Детская городская поликлиника № 22»
Нижегородского района 603000 г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 10 тел. (8312) 18-23-89
факс 18-22-33, электронный адрес: Poliklinika 22 @ yandex. Ru.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора размещения муниципального заказа – администрация
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, сектор конкурсов и муниципального заказа, ул.
Пискунова, дом 1, 4-й этаж, тел. 419-73-38, [email protected] ru.
3. Источник финансирования заказа – средства областного бюджета по областной целевой программе
пожарной безопасности лечебных учреждений, статья 225218.
4 . Форма котировочной заявки - согласно Формы 1.
5. Предмет муниципального контракта и максимальная цена контракта:
Наименования работ
Максимальная цена, руб.
Замена ветхой электропроводки в МЛПУ «Детская городская
поликлиника № 22» в соответствии с техническим заданием
(приложение 1)
140506,22
6. Срок выполнения работ – до 20 ноября 2007 года.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ – оплата производится в безналичном порядке на расчетный
счет победителя после подписания акта выполненных работ.
8. Формирование цены контракта – цена контракта включает в себя все расходы по
выполнению работ, стоимости необходимых материалов и оборудования, уплату налогов (в
том числе НДС) и других обязательных платежей.
9. Гарантийный срок - 12 месяцев.
10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок - котировочные заявки
подаются по установленной форме № 1 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Пискунова, дом 1, 4-й этаж
комната 46 в срок с 10-00 часов по московскому времени 15 октября 2007 года до 10-00 часов по
московскому времени 24 октября 2007 года.
11. Требования к участникам размещения заказа - требования, установленные п.1. ст. 11
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
12. Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок – 24 октября 2007 года в 10-00 по
московскому времени по адресу: город Нижний Новгород, администрация Нижегородского района, 4-й
этаж, каб. 47.
13. Срок подписания контракта – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее 20 дней со дня
подписания протокола.
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода
Приложение 1
Техническое задание
на производство работ по замене ветхой электропроводки
по МЛПУ «Детская городская поликлиника № 22»
№
п/п
Наименование работ и затрат
Единица
измерения
Колво
1
2
3
4
Электромонтажные
работы
1
Установка (монтаж) выключателей одноклавишных
100 шт.
0,3
2
Установка (монтаж ) выключателей двухклавишных
100 шт.
0,04
З
Установка (монтаж ) розетки штепсельной неутопленного типа
при открытой проводке
100 шт.
0,3
4
Установка светильников с люминисцентными лампами (ламп в
светильнике 2)
100 шт.
0,56
5
Установка люстр, подвесов 9кол-во ламп до5)
Шт.
б
б
Установка (монтаж ) осветительных щитков, установка
Шт.
2
7
Установка выключателей автоматических на ток, А, до 25
Шт.
20
8
Установка выключателей автоматических на ток, А, до 100
Шт.
5
9
Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с
установкой осветительных коробок — сечение жилы до 100 мм2
100 м
6,25
Форма № 1
Котировочная заявка
I. Общие сведения о правомочности участника конкурса
Для юридических лиц:
Наименование участника конкурса:
Организационно-правовая форма:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:
Для физических лиц:
Ф.И.О.:
Серия, номер, дата выдачи свидетельства о
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей):
Место жительства:
Адрес регистрации:
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:
II. Изучив котировочную документацию, предлагаем произвести замену ветхой
электропроводки в МЛПУ «Детская городская поликлиника № 22».
Копия лицензии на осуществление деятельности
по строительству зданий и сооружений I и II
уровня ответственности с выполнением функции
генерального подрядчика (либо документ,
подтверждающий право выполнения указанных
работ)
III. Предложение об условиях исполнения контракта
Наименование:
Цена предложения, руб.
Общая стоимость, рублей:
Срок поставки:_________________________________________________
Срок и условия оплаты работ:____________________________________________
Цена контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, уплата налогов (в том
числе НДС) и других обязательных платежей.
В случае если наша организация будет признана победителем запроса котировок цен,
обязуемся в срок, указанный муниципальным заказчиком подписать муниципальный контракт
на выполнение работ ________________________________________________
Руководитель___________________ Ф.И.О._________________________________
(подпись)
М.П.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
г. Нижний Новгород
МЛПУ «Детская городская поликлиника №22» Нижегородского района, именуемый в дальнейшем,
Муниципальный Заказчик, в лице главного врача Антоновой М.А. действующего на основании
Устава и __________________ именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________
действующего на основании _______________, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Муниципальный Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя обязательство выполнить работы по замене электропроводки в здании поликлиники по адресу: ул.
Донецкая, 4 в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно утвержденному
Муниципальным Заказчиком техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
1.2. Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика.
1.3. Сроки выполнения работ — до _______________ года.
1.4. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса, проведенного ___________________ года.
2. Цена муниципального контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Муниципального контракта устанавливается по результатам конкурса в рублях РФ и включает
в себя стоимость работ в соответствии с техническим заданием (включая стоимость используемых
материалов и оборудования), все налоги, в том числе НДС.
2.2. Муниципальный Заказчик имеет право при исполнении Контракта в одностороннем порядке
изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на пять процентов. По
согласованию с Подрядчиком Муниципальный Заказчик вправе изменить цену Контракта
пропорционально объему указанных работ, но не более чем на пять процентов цены Контракта.
2.3. Оплата работ производится Муниципальным Заказчиком в течение 15 банковских дней с даты
подписания Муниципальным Заказчиком актов выполненных работ.
2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Муниципальным Заказчиком не
позднее 30 календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных
дефектов и недостатков, на основании акта сдачи-приемки работ, оформленного в установленном
порядке.
Окончательный расчет производится по цене, установленной п. 2.1. настоящего Контракта, с зачетом
всех ранее произведенных платежей.
2.5. Днем исполнения обязательств Муниципального Заказчика перед Подрядчиком по оплате
выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Муниципального Заказчика.
З. Права и обязанности
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. До начала работ предоставить Муниципальному Заказчику для согласования и осуществления
контроля проектно-сметную документацию.
3.1.2. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем
Контракте, и сдать работы Муниципальному Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную
эксплуатацию.
3.1.3. Производить работы в полном соответствии
с техническим заданием
3.1.4. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий,
конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т.п.
3.1.5. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
3.1.6. Вывезти в течение 7 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему
строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь,
строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а
также строительный мусор.
3.1.10. Передать Муниципальному Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе:
1. акты на скрытые работы
2. сертификаты на применяемые материалы и оборудование
3.1.11. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального Заказчика, если
такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2. Муниципальный Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.
3.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков
их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.3. Муниципальный Заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ по настоящему
Контракту.
3.2.4. Муниципальный Заказчик вправе приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам; несоответствия выполняемых работ
техническому заданию являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта;
грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4. Сдача-приемка работ
4.1. Технический Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления
Подрядчика о завершении работ с участием Подрядчика принять выполненную работу, либо
мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.
4.2. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Муниципальному Заказчику в
соответствии с актами выполненных работ.
4.3. Акты выполненных работ принимаются Техническим Заказчиком к проверке только при
предъявлении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам.
4.4. Проверенные Техническим Заказчиком акты выполненных работ
подписываются Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком.
4.5. В случае мотивированного отказа Муниципального Заказчика и Технического Заказчика от приемки
работ акты выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения
замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.
4.6. Работы считаются выполненными после подписания акта сдачи- приемки работ Муниципальным
Заказчиком и Подрядчиком и передачи Подрядчиком Муниципальному Заказчику исполнительной
документации по акту приема-передачи.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Подрядчик гарантирует:
5.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их
государственным стандартам и техническими условиями, наличие соответствующих сертификатов,
технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими
условиями.
5.1.3. Качество результата работ в течение __________ лет с даты подписания сторонами акта сдачиприемки работ.
5.2. Подрядчик обязан в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет устранить
недостатки и дефекты работ, выявленные в течение гарантийного срока.
5.3. При возникновении между Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Контракта должна быть
назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или
причинной связи между действия Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она
назначена по соглашению между Сторонами — все стороны поровну.
5.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
б. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.5 настоящего
Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику пени в размере 0,1% от цены Контракта
за каждый календарный день просрочки.
6.2. За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, установленных настоящим Контрактом,
Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый
календарный день просрочки до полного устранения недостатков.
При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Муниципальный Заказчик вправе поручить
исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.
6.3. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств в натуре.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за
возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а
также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые
полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему договору.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать
другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию
другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств
документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на
исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой
силы выполнить обязательства по настоящему договору, приложит с учетом положений договора все
усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.
8. Срок действия Контракта. Расторжение Контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
8.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут досрочно по
соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Муниципальный Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Контракта, предупредив Подрядчика за семь дней, по
истечении которых Контракт считается расторгнутым.
8.4. Муниципальный Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Контракта в следующих случаях:
задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от
Муниципального заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков
окончания работ более чем на две недели;
систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность.
8.5. В случае одностороннего отказа Муниципального Заказчика от
исполнения контракта, он обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально
части работы, выполненной до получения извещения об отказе Муниципального Заказчика от
исполнения контракта и принятой Муниципальным Заказчиком по акту.
9. Дополнительные условия
9.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и
дополнения в настоящий Контракт, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в
письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а в случае не
достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Нижегородской области.
9.3. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Приложения
1. Техническое задание.
11. Юридические адреса реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
603004 г. Нижний Новгород,
ул. Грузинская, 10
ИНН 5260083992
КПП 526001001
БИК 042202001
Р/С 40204810700000760001
ГРКЦ Банка России
по Нижегородской обл. г. Н. Новгород
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа