close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ) РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПАМЯТНИК ВОИНАМ –
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ В 1941-1945гг.» СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, С. НИКОЛИНА БАЛКА
с. Николина Балка
«__»__________2015 г.
Администрация муниципального образования села Николина Балка Петровского района
Ставропольского края, именуемая в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы
муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края
Чепко Владимира Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
________________________________________________________, определен__ по
результатам
электронного аукциона (протокол №_________ от _____________ года), именуем____ в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________, действующего на основании __________ с
другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием
своих материалов, а Муниципальный заказчик принять и оплатить ремонтно-реставрационные работы
объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения
«Памятник воинам – односельчанам, погибшим в 1941-1945гг.» Ставропольский край, Петровский
район, с. Николина Балка.
1.2. Содержание, объём, стоимость выполняемых работ и другая необходимая информация для
выполнения предусмотренных п. 1.1. настоящего контракта работ в соответствии с Приложением №1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. В соответствии с результатами электронного аукциона цена контракта составляет
( )
рублей и включает стоимость подрядных работ, материалов, изделий, конструкций и их монтаж,
транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, компенсацию издержек Подрядчика на уплату
налогов и других обязательных платежей, вознаграждение подрядчика, гарантийные обязательства и
прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по контракту, в том числе затраты:
- на энергоресурсы в период ремонтно-реставрационных работ (самостоятельно определяет точки
подключения);
- за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;
- затраты на ревизию оборудования.
2.2. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ за счет средств бюджета
Ставропольского края и средств местного бюджета муниципального образования села Николина Балка
Петровского района Ставропольского края.
За счет бюджета муниципального образования села Николина Балка Петровского района
Ставропольского края - ________ (_____) рублей ___ копеек;
За счет бюджета Ставропольского края из краевого Фонда софинансирования в объеме
_________(______) рублей ___ копеек.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.
2.4. Муниципальный заказчик осуществляет Подрядчику оплату за выполненные работы путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, без выплаты аванса, в течение 45
банковских дней после передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной и технической документации
1
и подписания Заказчиком акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС3), на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.6. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.
3. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего
контракта, в сроки, установленные п. 3.3. настоящего контракта.
3.2. Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до
01.08.2015г.
3.3. Место выполнения работ: 356517, Ставропольский край, Петровский район, село Николина
Балка, переулок Центральный, 28 а.
3.4. Работы выполняются силами, средствами, материалами и оборудованием Подрядчика в
соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других
норм, действующих на территории Российской Федерации. Выполняемые работы должны
соответствовать ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности».
3.5. Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования, действующих нормативных
правовых актов, СНиПов, ГОСТов, ВСН как в отношении работ, так и в отношении материалов,
комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ. Материалы, используемые при
выполнении работ должны быть новыми, обеспечивать должную эксплуатацию в соответствии с их
потребительскими свойствами и предназначением, соответствовать проектно-сметной документации,
действующим государственным стандартам (при наличии таких требований в документации об
аукционе, в том числе технической, проектно-сметной документации), сведениям о товаре, указанным в
заявке на участие в аукционе в электронной форме, медико-биологическим и санитарным нормам,
установленным в Российской Федерации, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество, обеспечивать достаточность
срока годности для их использования по установленным для них нормам.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта приступить к выполнению
работ.
4.1.2. Выполнить все работы в сроки и в объёме, предусмотренными настоящим контрактом, сдать
работы Муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям сметной документации, и
качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.
4.1.3. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции,
комплектующие изделия согласно сметной документации и осуществить их приёмку, разгрузку,
складирование и хранение на период выполнения работ.
4.1.4. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные
сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по
настоящему контракту.
4.1.5. Обеспечить в месте проведение работ выполнение всех необходимых мероприятий по
технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ, охране окружающей
среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, обеспечить полную безопасность
выполнения работ для физических лиц, сохранность имущества Заказчика. В случае причинения ущерба
имуществу Заказчика Подрядчик обязан самостоятельно в полном объеме возместить причиненный
ущерб (восстанавливает возможные разрушения, повреждения).
4.1.6. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению
причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к
ремонтируемому объекту, его сохранность и безопасность на объекте в течение всего периода
производства работ за счет собственных средств.
4.1.7. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование,
комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ.
4.1.8. По требованию Заказчика предоставлять информацию о порядке организации и технологии
выполнения работ, качестве используемых материалов, а также любую иную информацию, связанную с
выполнением условий настоящего контракта.
4.1.9. Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации. Не допускать к
2
работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
4.1.10. Организовать надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и
всего объекта от начала работ до их завершения.
4.1.11. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения работ
окончательную уборку территории, отведенной под ремонтные работы, от строительного мусора, в том
числе вывоз строительного мусора.
4.1.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими
силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, а в случае если стороны
не могут прийти к согласию - в разумный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего
качества.
4.1.13. Осуществлять проведение необходимых мероприятий (в том числе подготовка
соответствующих документов) по приемке выполненных работ инспектирующими, контролирующими
и/или эксплуатирующими организациями (при необходимости) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
4.1.14. Письменно информировать Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных
конструкций по мере их готовности.
4.1.15. При полной готовности объекта в 2-дневный срок письменно известить об этом
Муниципального заказчика и передать два экземпляра документации в составе, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.16. По требованию ответственного представителя заказчика выделять работников, транспорт и
необходимые инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.
4.1.17. В 10-дневный срок после подписания акта приёмки законченных работ по ремонту объекта
вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.
4.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
контрактом.
4.1.19. Гарантировать обязательное устранение дефектов за собственный счет, выявленных в
процессе эксплуатации, в соответствии с разделом 11 настоящего контракта.
4.1.20. Информировать Заказчика посредством письменного уведомления о привлекаемых к
производству работ субподрядных организациях и нести ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение субподрядчиками работ по настоящему контракту.
4.1.21. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на объект для контроля
состояния подрядных работ и их результатов.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. За свой счет без увеличения цены настоящего контракта застраховать материалы, от порчи
или повреждения и следующие риски: гибель, утрата или повреждение имущества в период проведения
строительно-монтажных работ; гибель или повреждение объекта в период гарантийного обслуживания;
гражданская ответственность перед третьими лицами (причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу при производстве строительно-монтажных работ и/или в течение гарантийного срока
сданного в эксплуатацию объекта). Сведения о страховой компании передаются Подрядчиком Заказчику.
4.2.2. Завершить работы по настоящему контракту в более короткий срок, чем предусмотрено
контрактом, по согласованию с Заказчиком.
4.2.3. Подрядчик вправе заключить договоры субподряда со специализированными организациями
на выполнение работ, предусмотренных контрактом. При этом подрядчик несет ответственность перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
4.2.4. Требовать от Заказчика, своевременного и надлежащего исполнения обязательств, указанных
в настоящем контракте.
4.3. Муниципальный заказчик обязан:
4.3.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего
контракта.
4.3.2. В течение 2 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о
завершении работ организовать работу по приемке законченных работ.
4.3.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
4.3.4. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в
размерах и в сроки, установленные контрактом.
4.3.5. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных
работ, в случаях, установленных действующим законодательством.
4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения
контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
3
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
4.4. Муниципальный заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе ремонтных работ и проводить проверку
правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по
ремонту объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
4.4.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе
гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.
4.4.3. Привлечь независимо эксперта или экспертную организацию.
4.4.4. Требовать от Подрядчика, своевременного и надлежащего исполнения обязательств,
указанных в настоящем контракте.
5. ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Приёмка выполненных работ производится в соответствии с требованиями нормативной
документации.
5.2. Подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице
руководителя или лица, уполномоченного руководителем на осуществление соответствующих действий.
5.3. Для подтверждения выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, решения
технических вопросов Муниципальный заказчик выделяет своего постоянного ответственного
представителя.
5.4. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя заказчика выделять
работников, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки
работ.
5.5. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ (их результата) на соответствие их
количества, комплектности, объема, качества требованиям и условиям, установленным настоящим
контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ экспертизы результатов
выполненных работ, после выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, в
течение 15 (пятнадцати) дней с момента уведомления об этом Заказчика, за исключением случаев, когда
он воспользовался правом потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или
отказался от исполнения настоящего контракта. Данные работы считаются принятыми со дня
подписания между Заказчиком и Подрядчиком акта приемки-сдачи выполненных работ.
5.6. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом №44-ФЗ.
5.7. Результаты проведения экспертизы оформляются до подписания документов,
подтверждающих факт исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями
Заказчика или привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика) и должно
быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае,
если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не
препятствующие приемке оказанных услуг в заключении могут содержаться предложения об устранении
данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.8. Для проведения экспертизы выполненных работ на соответствие условиям контракта Заказчик,
эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы,
относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.
5.9. Приемка-сдача скрытых работ осуществляется по мере их готовности и оформляется
Подрядчиком актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению
последующих работ после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом или
информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых
работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. Если Заказчик был информирован и не
явился на закрытие работ, то вскрытие и восстановление работ осуществляется за счет Заказчика.
5.10. Приемка выполненных работ, осуществляемая Заказчиком (по решению заказчика для
приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться
приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек) в присутствии
представителей Подрядчика и других заинтересованных лиц оформляется составлением акта приемки.
Акт приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-2 подписывается Подрядчиком и Заказчиком не
позднее 15 дней с момента приемки работ, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого акта.
5.11. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа
4
исполнения контракта, выполненной работы, услуги Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных
организаций, привлеченных для ее проведения.
5.12. Заказчик и Подрядчик подписывают акт по форме КС-3 после приемки работ и подписания
акта выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.
5.13. При отказе от подписания акта одной из сторон об этом делается отметка в акте. Основания
для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5.14. Приемка завершенных работ осуществляется в соответствии с установленным порядком,
действовавшим на дату приемки выполненных работ.
5.15. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ не освобождается от выполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными или
выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта приемки. В этом случае к акту
прилагается перечень недостатков с указанием сроков их устранения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
№ 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее –
Постановление № 1063), и составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  Д П ,
где:
C ЦБ
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К =
ДП
ДК
 100%
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
5
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
6.3.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном
Постановлением № 1063:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
Размер штрафа установлен контрактом в размере _____% цены контракта и составляет _________
(цифрами и прописью) рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня установлена контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в
порядке, установленном Постановлением № 1063:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
Размер штрафа установлен контрактом в размере _____% цены контракта и составляет _________
(цифрами и прописью) рублей.
6.5. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя
обязательств по контракту.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.7. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, в том числе порчи, утери переданных
исходных данных (материалов)) Подрядчик самостоятельно в полном объеме возмещает причиненный
ущерб (восстанавливает возможные разрушения, повреждения).
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны
руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна уведомить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и
не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами в
порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта,
решаются путём переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в
6
претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в
претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае,
если они имеют ссылку на контракт, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями Сторон.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии и по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применения некачественных
материалов;
- нарушения Подрядчиком сроков производства работ, позволяющие поставить под сомнение
возможность завершить работы в срок;
- невыполнение предписаний и указаний Муниципального заказчика;
- невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего контракта.
9.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.5. Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций,
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при
условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта.
9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе
и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Подрядчика указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о
вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об
отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения,
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта в единой информационной системе.
9.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
9.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- невыполнение Муниципальным заказчиком существенных условий настоящего контракта.
9.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком
7
подтверждения о его вручении заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
9.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.14. Муниципальный заказчик принимает обязательное решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует
установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона в электронной
форме.
9.15. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним
отказом Муниципального заказчика от исполнения контракта включается в установленном Федеральным
законом порядке в реестр недобросовестных подрядчиков (подрядчиков, исполнителей).
9.16. При расторжении контракта по соглашению Сторон инициативная Сторона должна
уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 10 календарных дней до даты
расторжения контракта.
9.17. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие
у нее в связи с расторжением контракта.
9.18. При расторжении контракта Муниципальный заказчик и Подрядчик выявляют объем и
стоимость выполненных работ, определяют незавершенное строительство и проводят взаиморасчет.
9.19. Изменение условий контракта возможно только по соглашению сторон в случае:
9.19.1. Снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара,
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и
иных условий контракта;
9.19.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара
при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться
как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара;
9.19.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или)
сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных
контрактом;
9.19.4. при исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая,
если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;
9.19.5. в случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом,
переходят к новому заказчику;
9.19.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается
поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, качество технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством
8
и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
9.19.7. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается завершение работ по настоящему
контракту в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом.
9.19.8. В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и
(или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема
работ, услуг, предусмотренных контрактом, срок исполнения которого завершается в 2015 году, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения
контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий
контракта.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА.
10.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от начальной (максимальной)
цены контракта, что составляет 114 122,10 рублей.
10.2. Обеспечение исполнения контракта может быть в форме безотзывной банковской гарантии,
выданной банком, который включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий в целях налогообложения (части 1 статьи 45 Федерального закона, статьи
74.1. Налогового кодекса Российской Федерации), или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику (Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения
контракта: указаны в пункте 14 раздела 2 «Информационная карта» документации об аукционе в
электронной форме.). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем контракте
способов определяется Подрядчиком самостоятельно. Если Подрядчик, с которым заключается
контракт, является государственным или муниципальным казенным учреждением и Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения
контракта не требуется.
10.3. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается
контракт обеспечения исполнения контракта.
10.4. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбран способ
обеспечения банковская гарантия, банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45
Федерального закона №44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения
исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
10.5. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение
денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику после надлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня
получения Заказчиком соответствующего письменного требования от соответствующего Подрядчика.
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном
требовании.
10.6. В случае если Подрядчиком, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт
заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об
аукционе и пункте 10.1 настоящего контракта, или информации, подтверждающей добросовестность
Подрядчика на дату подачи заявки.
10.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней
предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на
тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта.
10.8. Размер обеспечения контракта может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по
инициативе Подрядчика, который вправе предоставить Заказчику новое обеспечение, уменьшенное в
соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим Подрядчик
может изменить и способ обеспечения исполнения контракта.
10.9. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.
11. ГАРАНТИИ
11.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контакта;
9
- качество выполнения всех работ и применяемых материалов в соответствии с условиями настоящего
контракта и действующими нормативами, и техническими условиями;
- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего
гарантийного срока;
- возможность эксплуатации объекта в течение всего гарантийного срока;
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ
и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.
11.2. Гарантийный срок составляет – 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных
работ. Гарантия качества результата работ распространяется на всё, составляющее результат работ (на
все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком, в том числе инженерные
сооружения, оборудование и материалы и т. п.).
11.3. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным
выполнением Подрядчиком работ, а также поставкой дефектных материалов, Заказчик в двухдневный
срок со дня обнаружения дефекта должен направить уведомление об обнаруженных недостатках
Подрядчика.
11.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются оформленным в установленном
порядке актом, который составляется в течение 2 (двух) дней после получения Подрядчиком
уведомления об обнаруженных недостатках. В случае уклонения Подрядчика в течение 2 (двух) дней от
составления указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт
самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области, что
не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу. Подрядчик обязан за
свой счет устранить в срок, указанный в акте, обнаруженные дефекты и возместить понесенные
Заказчиком расходы на услуги независимой экспертизы.
11.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных
работах, включая оборудование, Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой затрат за счет средств Подрядчика.
11.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного
срока в соответствии настоящим контрактом и обязан устранить выявленные в течение гарантийного
срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного срока.
11.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не
мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Срок действия контракта:
Начало действия контракта - с момента заключения контракта;
Окончание действия контракта – до 30.09.2015 года.
12.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от взятых на себя
обязательств по контракту, в том числе гарантийных, а также от ответственности за нарушение условий
контракта.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса (адреса места нахождения), названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно
известить об этом Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего контракта.
13.2. Ущерб, нанесённый в результате ремонтных работ на объекте третьему лицу по вине
Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Муниципального заказчика – Муниципальным
заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба,
даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Муниципальный заказчик.
13.3. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта
или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального
заказчика.
13.4. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения контракта в случае отказа от
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.
13.5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
электронной подписью, уполномоченными на подписание контракта лицами обеих сторон.
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы законодательства
Российской Федерации.
13.7. Приложения:
Приложение №1
10
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный заказчик:
Подрядчик:
______________________
___________________
11
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «___» _________ 2015 г. №____
Муниципальный заказчик:
Подрядчик:
____________________
___________________
(должность)
(должность)
_____________ ___________
(подпись)
Ф.И.О.
_____________ ___________
(подпись)
Ф.И.О.
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа