close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...о проведении открытого аукциона в электронной форме

код для вставкиСкачать
Утверждаю:
Директор МУП «ППТС» __________________/ Ю.И.Дедуль /
(подпись)
(расшифровка)
М. П.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ
по капитальному ремонту теплотрассы
2015 г.
г. Комсомольск-на-Амуре
1. Общие сведения
Настоящая документация определяет порядок проведения открытого конкурса
(далее по тексту: конкурс), требования к содержанию и форме заявки на участие в
конкурсе и оформлению документов, необходимых для участия в конкурсе.
Настоящая документация о проведении открытого конкурса (далее – конкурсная
документация) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
по тексту: Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положением о закупке, размещенным на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и утвержденным Заказчиком, указанным в
извещении о проведении настоящего конкурса.
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальных
сайтах
www. zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru.
Конкурс проводится в целях поставки Продукции (поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг) для нужд заказчика, указанного в извещении о проведении
настоящего конкурса.
По итогам проведения конкурса заключается договор, проект которого
прикладывается к настоящей конкурсной документации.
2. Порядок предоставления конкурсной документации и разъяснений
положений конкурсной документации
2.1.Настоящий раздел конкурсной документации определяет:
а) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
б) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений конкурсной документации.
2.2. Со дня размещения на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru
конкурсной документации Заказчик на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме на
адрес электронной почты Заказчика, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу настоящую конкурсную
документацию одним из следующих способов:
а) передать настоящую конкурсную документацию в письменной форме на бумажных
носителях лично заинтересованному лицу или его представителю, после внесения таким
лицом платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена
заказчиком. Передача конкурсной документации осуществляется по адресу Заказчика,
указанному в извещении о проведении настоящего открытого конкурса;
б) направить настоящую конкурсную документацию в электронной форме на адрес
электронной почты заинтересованного лица (при наличии такого адреса в заявлении);
в) направить настоящую конкурсную документацию в письменной форме на
бумажных носителях простым почтовым отправлением на почтовый адрес
заинтересованного лица (в случае указания такого адреса в заявлении), после внесения
таким лицом платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена Заказчиком.
2.3. Предоставление конкурсной документации до ее размещения на официальных
сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru не допускается.
2.4. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме или в
электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной
документации. Заказчик обязан разместить на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и
www.kmscity.ru ответ на запрос не позднее, чем за три дня до дня окончания приема заявок
на участие в открытом конкурсе, в случае если указанный запрос поступил к Заказчику не
2
позднее, чем за шесть дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.
2.5. Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки разместить на
официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru разъяснения положений
настоящей конкурсной документации, при этом такие разъяснения не должны менять её
суть.
3. Требования к участникам закупки
3.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком.
3.2.Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с
осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через
своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
3.3.Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком в
настоящем разделе конкурсной документации, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки.
3.4.При проведении настоящего конкурса устанавливаются следующие требования
к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
2) в отношении участника закупки - юридического лица не должна проводиться
ликвидация и процедура банкротства,
3) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
4) у участника закупки не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
процедуре закупки не принято.
5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
3
государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об
учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
6) участник закупки должен обладать исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты в соответствии с требованиями Технического
задания настоящей конкурсной документации;
7) участник закупки должен обладать необходимыми для исполнения обязательств по
договору: финансовыми ресурсами, трудовыми ресурсами, опытом работы, машинами,
механизмами, оборудованием (если перечень таких финансовых ресурсов, трудовых
ресурсов, опыта работы, машин, механизмов, оборудования, а также требования к таким
финансовым ресурсам, трудовым ресурсам, опыту работы, машинам, механизмам,
оборудованию установлены в Информационной карте настоящей конкурсной
документации).
3.5. Соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки,
установленным в пункте 3.4 настоящего раздела конкурсной документации,
подтверждается участниками закупки путем предоставления в составе заявки на участие в
процедуре закупке необходимых документов, перечень которых указывается в
Информационной карте настоящей конкурсной документации.
В случае если такой перечень документов не установлен в Информационной карте
настоящей конкурсной документации - участник закупки не обязан предоставлять какиелибо документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящей
конкурсной документацией к участникам закупки.
3.6. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета
товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с
учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров
Российской Федерации, а также особенностей участия в закупке субъектов малого и
среднего предпринимательства, указанным участникам закупки предоставляются
преимущества при проведении процедур настоящего открытого конкурса. Порядок
предоставления таких преимуществ участникам закупки устанавливается в
Информационной карте настоящей конкурсной документации.
3.7. Участник закупки отстраняется от участия в настоящем открытом конкурсе, в
любой момент до заключения договора, в случае, если Заказчик или комиссия по
осуществлению закупок установят, что участник закупки представил недостоверную (в том
числе неполную, противоречивую) информацию.
До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке Заказчик или
комиссия по осуществлению закупок вправе потребовать от участника закупки устранить
недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае если по
истечении установленного срока участник закупки устранит недостатки, его отстранение
от участия в настоящем открытом конкурсе не допускается.
3.8. Требования к участникам закупок, предусмотренные настоящей конкурсной
документацией,
применяются
также
к
соисполнителям
(субподрядчикам,
субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора в
соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками,
субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг.
В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) участник
закупки в составе своей заявки на участие к открытом конкурсе должен представить
4
документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика,
субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том,
что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении к
исполнению договора и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность
за
соответствие
всех
привлекаемых
субпоставщиков
(субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок,
работ, услуг, установленным требованиям, в том числе наличия у них разрешающих
документов, несет участник закупки.
4. Требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом
настоящего конкурса
Требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом конкурса,
содержатся в Техническом задании настоящей конкурсной документации. Участники
закупки должны осуществлять поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в
полном соответствии с указанными в Техническом задании требованиями.
5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
на участие в конкурсе. Порядок подачи, изменения и отзыва конкурсных
заявок.
5.1. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
настоящем конкурсе (далее – заявка) или лоте настоящего конкурса, если деление на лоты
предусмотрено настоящей конкурсной документацией.
5.2. В случае если настоящей конкурсной документацией предусмотрено несколько
лотов, и участник закупки желает принять участие в нескольких лотах одного конкурса, то
такой участник закупки оформляет и подает отдельную заявку на каждый из лотов
конкурса. При этом такая заявка должна содержать весь перечень документов и сведений,
предусмотренных настоящей конкурсной документацией.
5.3. Заявка подается по адресу Заказчика, указанному в извещении о проведении
настоящего конкурса. Заявка подается: почтой, лично или с курьером. При проведении
процедуры конкурса в электронной форме – заявка подается в форме электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью участника закупки, с учётом
требований Регламента электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» (Росэлторг) и
Положения о закупке, утвержденного Заказчиком.
5.3.1. Срок действия заявки, подаваемой участником закупки, должен быть не менее
срока, установленного для проведения процедур конкурса и заключения договора с
победителем конкурса.
5.3.2.При внесении Заказчиком изменений в извещение о проведении конкурса и
(или) конкурсную документацию и продлении сроков проведения процедур конкурса,
участники закупки должны продлить срок действия своих заявок либо отозвать заявки.
5.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при
наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания
(для физического лица), номер контактного телефона, а также иные сведения в
5
соответствии с формой 1, являющейся приложением к настоящей конкурсной
документации;
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии
учредительных документов
участников закупки - иностранных юридических лиц
представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:
- в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки –
индивидуальных предпринимателей);
- в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства;
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных
сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru извещения о проведении настоящего
конкурса и конкурсной документации выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического
лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или
об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее
по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо,
заявка на участие в настоящем конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем
участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки,
заявка на участие в настоящем конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налоговой
инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в
электронном виде, с приложением квитанции о приеме, на последнюю отчетную дату и за
предыдущий год с аудиторским заключением (для юридического лица). Аудиторское
заключение представляется, если обязательное проведение аудита предусмотрено
законодательством;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой.
6
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие в настоящем конкурсе для участника закупки невозможно в силу необходимости
соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными
документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого
относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки
обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его
победителем конкурса, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения
договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не
являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки Продукции, являющейся предметом настоящего конкурса (если перечень таких
документов указан в Информационной карте настоящей конкурсной документации);
9) документы или копии документов, подтверждающие наличие у участника закупки
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты в соответствии с
требованиями Технического задания настоящей конкурсной документации (если перечень
таких документов указан в Информационной карте настоящей конкурсной документации);
10) документы или копии документов, подтверждающие наличие у участника закупки
необходимых для исполнения обязательств по договору: финансовых ресурсов, трудовых
ресурсов, опыта работы, машин, механизмов, оборудования (если перечень таких
документов указан в Информационной карте настоящей конкурсной документации);
11) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника
закупки (если в Информационной карте настоящей конкурсной документации указан такой
критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки, а
также указан перечень документов, которые участник закупки, должен предоставить в
подтверждение своей квалификации);
12) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой о списании денежных
средств или копия такого поручения, заверенная банком, в случае, если в Информационной
карте настоящей конкурсной документации содержится требование к участнику закупки о
внесении обеспечении конкурсной заявки и указан размер такого обеспечения. Указанные
документы не предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры конкурса
в электронной форме;
13) предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках Продукции и иные предложения об
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене
единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы согласно
форме 2, являющейся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации.
Форма 2 настоящей конкурсной документации также содержит инструкцию по её
заполнению в соответствии с требованиями Заказчика.
14) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции, являющейся
предметом настоящего конкурса, требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к такой Продукции (если перечень таких
документов указан в Информационной карте настоящей конкурсной документации);
7
15) документы, предоставляемые в качестве обоснования предлагаемой участником
закупки цены договора, а именно: расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.
Указанные документы предоставляются в случае, если в заявке участника закупки
содержится предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении настоящего
конкурса.
16) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и
документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в конкурсной
документации, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики)
участником закупки привлекаться не будут.
5.5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, образец (пробу) товара.
5.6. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе:
1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов;
2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее документы,
должны быть сшиты в единую книгу;
3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись
документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа;
4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закупки или лицом,
уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы,
фамилия) и скреплена печатью участника закупки (при наличии).
5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запечатанном
конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заявка на участие в
конкурсе на …», наименование и адрес Заказчика, полное наименование участника
закупки и его почтовый адрес.
5.7. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
Заявка, полученная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и
возвращается представившему ее лицу.
5.8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в Информационной
карте настоящей конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку о
получении заявки.
5.9. Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением пп.5 п.5.6
настоящего раздела конкурсной документации не принимаются и не регистрируются.
5.10.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое
время до момента вскрытия конвертов с заявками, предоставив Заказчику:
а) в соответствии с правилами подачи заявок на участие в конкурсе, установленными
п.5.6 настоящей конкурсной документации, соответствующие изменения в ранее поданную
заявку;
или
б) заявление об отзыве ранее поданной заявки.
5.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, а также Заказчик,
принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
5.12. При проведении процедуры конкурса в электронной форме при оформлении и
подачи конкурсной заявки требования пп. 2,4,5 пункта 5.6, пункта 5.8, 5.9, 5.11 настоящей
конкурсной документации не применяются, при этом учитываются требования Регламента
электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» (Росэлторг) и Положения о закупке,
утвержденного и размещенного Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Требования пункта 5.10 настоящей конкурсной документации распространяются не
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
8
6. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе.
6.1. Для участия в настоящем конкурсе участникам закупки необходимо внести
денежные средства на расчетный счет Заказчика до момента подачи заявки.
6.2. В составе заявки на участие в конкурсе участник закупки обязан приложить
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого
поручения).
6.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты расчетного счета
Заказчика и наименование платежа указаны в Информационной карте настоящей
конкурсной документации.
6.4. В случае проведения процедуры закупки в электронной форме – обеспечение
заявки предоставляется с учётом требований Регламента электронной торговой площадки
ОАО «ЕЭТП» (Росэлторг) и Положения о закупке, утвержденного Заказчиком и
размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
6.5. Возврат, равно как и удержание денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, осуществляется в соответствии с требованиями
Положения о закупке, утвержденного Заказчиком и размещенного на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.1. Публично в день, во время, и в месте, указанные в извещении о проведении
настоящего конкурса и в Информационной карте настоящей конкурсной документации,
комиссия по осуществлению закупок, состав которой утверждает Заказчик (далее –
комиссия), производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (лоте).
7.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
7.3. Регистрация участников и (или) их представителей, прибывших на процедуру
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, осуществляется Заказчиком в
Журнале регистрации представителей участников закупки непосредственно перед
заседанием комиссии по осуществлению закупок.
7.4. При регистрации лицо, представляющее интересы участника закупки должно
предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а так же доверенность (в
случае отсутствия полномочий действовать от имени участника закупки без доверенности),
дающую право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.5. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких
конвертов.
7.6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких
конвертов, о возможности изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе
до момента вскрытия таких конвертов.
7.7. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе в
порядке их поступления по Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе
последовательно по каждому лоту (при наличии лотов в настоящей конкурсной
документации).
7.8. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
9
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, указанные заявки комиссией не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
7.9. При вскрытии конвертов с заявками комиссия ведет протокол вскрытия
конвертов, в который заносится информация о наименовании каждого участника закупки,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и
документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора,
указанные в такой заявке.
7.10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и размещается на официальных
сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru не позднее чем через три дня со дня
подписания такого протокола.
7.11. При проведении конкурса в электронной форме процедура вскрытия конвертов
осуществляется с учётом требований Регламента электронной торговой площадки ОАО
«ЕЭТП» (Росэлторг) и Положения о закупке, утвержденного Заказчиком и размещенного
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
7.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не
подано ни одной заявки на участие в конкурсе, то конкурс признается несостоявшимся.
При этом дальнейшие процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе не проводятся. Протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не
оформляются и не размещаются на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и
www.kmscity.ru.
8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет проверку
соответствия участников закупки на соответствие требованиям, установленным настоящей
конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок установлен в Информационной карте настоящей
конкурсной документации.
8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об
отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
8.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней,
следующих за днем его подписания, размещается на официальных сайтах
www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru.
8.4. При рассмотрении заявок на участие в настоящем конкурсе участник закупки не
допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:
1)
непредставления
документов,
установленных
настоящей
конкурсной
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике
закупки;
2) несоответствия участника закупки, требованиям, установленным настоящей
конкурсной документацией;
3) непоступления в срок денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие
в настоящем конкурсе, если требование о таком обеспечении установлено в настоящей
конкурсной документации;
10
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей конкурсной
документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора,
превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в настоящей
конкурсной документации;
5) предоставления недостоверных сведений в отношении участника закупки
(субподрядчика) или предлагаемой Продукции;
6) если предлагаемая участником закупки цена договора, указанная в заявке на
участие в конкурсе, на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены
договора, указанной в извещении настоящей конкурной документации:
а) и участник закупки, предложивший такую цену не предоставил в составе заявки
расчет предлагаемой цены договора и её обоснование;
б) и итогам проведенного анализа представленных в составе заявки расчета и
обоснования цены договора комиссия по осуществлению закупок пришла к обоснованному
выводу о невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им
условиях.
8.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
настоящем конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. При этом дальнейшая
процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчиком не
проводится, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не
оформляется и не размещается на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и
www.kmscity.ru.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на
участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и
признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
9. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок.
9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
поданных участниками закупки, признанными участниками настоящего конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок указан в Информационной карте
настоящей конкурсной документации.
9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в
порядке, которые установлены в Информационной карте настоящей конкурсной
документацией.
9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
9.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
11
9.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми
присутствующими членами комиссии и размещается заказчиком на официальных сайтах
www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru в течение трех дней, следующих за днем подписания
указанного протокола.
9.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в
двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение десяти
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает
победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект
договора, прилагаемый к настоящей конкурсной документации.
10. Заключение договора по итогам проведения конкурса.
10.1.Договор заключается с участником конкурса, признанным победителем по
итогам оценки и сопоставления заявок или в иных случаях, предусмотренных
Положением о закупке, утвержденным Заказчиком и размещенным на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, на условиях, указанных в заявке такого участника и условиях,
указанных в настоящей конкурсной документации.
11. Требование об обеспечении исполнения договора.
11.1. В случае если в Информационной карте настоящей конкурсной документации
указаны: способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения
договора, подлежащего заключению по итогам проведения настоящего конкурса, то такой
договор заключается с участником закупки только после предоставления
соответствующего обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями и
условиями, указанными в Информационной карте.
12. Требование об обеспечении исполнения
обязательств, предусмотренных договором.
гарантийных
12.1. В случае если в Информационной карте настоящей конкурсной документации
указаны: способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, предусмотренных договором, а также перечень гарантийных
обязательств, на которые требуется предоставить обеспечение, участник закупки, с
которым заключается договор, обязан предоставить такое обеспечение в соответствии с
условиями, указанными в Информационной карте настоящей конкурсной документации.
13. Отказ от проведения конкурса.
13.1. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса в срок,
указанный в Информационной карте настоящей конкурсной документации.
13.2. Решение об отказе от проведения конкурса размещается заказчиком на
официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru в день принятия такого
решения.
12
14. Информационная карта
1
2
3
4
Место поставки Продукции
Теплотрасса от ТК КТС УТ-5 до ТК(поставки товара, выполнения работ,
13 у ж.д. № 72/2 пр.Ленина
оказания услуг)
г.Комсомольска-на-Амуре
Условия поставки Продукции
В соответствии с техническим
(поставки товара, выполнения работ,
заданием
оказания услуг)
Сроки (периоды) поставки Продукции
12.05.2015 – 31.08.2015
(поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг)
Сведения о цене. Порядок оплаты по договору
4.2
Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) либо единицы
Продукции (товара, работы, услуги)
Порядок формирования цены договора (цены
лота), а именно с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей;
2 004 096 рублей 66 копеек. (Два
миллиона четыре тысячи девяносто
шесть рублей)
В цену договора включены все
уплачиваемые и взимаемые на
территории РФ налоги и пошлины,
сборы, а так же иные затраты
связанные с исполнением договора
4.3
Форма, сроки и порядок оплаты Продукции
(товаров, работ, услуг)
Оплата выполненных работ
производится после их приемки на
основании актов сдачи-приемки
работ (форма № КС-2) и справок
(форма № КС-3) в течение 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней с
момента приемки работ.
Все расчеты по настоящему договору
осуществляются путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
подрядчика.
4.1
5
5.1
5.2
Сроки проведения процедур открытого конкурса. Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
Дата начала и дата окончания срока
Дата начала:
предоставления участникам разъяснений
«24 » февраля 2015г.
положений конкурсной документации
Дата окончания:
«16» марта 2015г.
В случае, если запрос поступил к
заказчику не позднее чем за 6 (шесть)
календарных дней до дня окончания
подачи конкурсных заявок
Место, дата начала, дата и время окончания
МУП «ППТС»
срока подачи заявок на участие в конкурсе
681000, Хабаровский край,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
ул.
Путейская, 68, 3 этаж, кабинет
«Экономический отдел»
Дата начала:
« 24» февраля 2015 г.
Дата и время окончания:
13
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
Место, дата, время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе или
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие
в конкурсе
Место и дата рассмотрения заявок на участие
в конкурсе
Срок рассмотрения заявок на участие в
конкурсе
Место и дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
«23» марта 2015 г.
в 16 час. 00 мин.
МУП «ППТС»
681000, Хабаровский край,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
ул.
Путейская, 68, Здание управления,
2 этаж, каб. «Заместитель директора»
«24 » марта 2015г.
в 09 час. 00 мин.
МУП «ППТС»
681000, Хабаровский край,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
ул.
Путейская, 68, Здание управления,
2 этаж, каб. «Заместитель директора»
«24» марта 2015 г.
согласно Положению о закупке
МУП «ППТС»
681000, Хабаровский край,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
ул.
Путейская, 68, Здание управления,
2 этаж, каб. «Заместитель директора»
«24» марта 2015г.
согласно Положению о закупке
Срок оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе
Обеспечение заявки, исполнения договора и гарантийных обязательств по
договору:
Размер обеспечения заявки, реквизиты
10 % от начальной (максимальной)
расчетного счета Заказчика и наименование
цены договора
платежа
200 410 рублей (Двести тысяч
четыреста десять рублей)
Муниципальное унитарное
предприятие «Производственное
предприятие тепловых сетей»
ИНН 2703005461 КПП 270301001
Р/с 40702810746500000141
К/с 30101810300000000871
БИК 040507871
Дальневосточный филиал ПАО
"РОСБАНК" г. Владивосток
Назначение платежа: обеспечение заявки
на участие в открытом конкурсе на
выполнение работ по капитальному
ремонту теплотрассы
6.2
6.3
Способ, размер, порядок предоставления и
срок действия обеспечения исполнения
договора
Способ, размер, порядок предоставления и
срок действия обеспечения исполнения
Не требуется
Не требуется
14
6.4
7
гарантийных обязательств, предусмотренных
договором
Перечень гарантийных обязательств по
Не установлен
договору, на которые необходимо
предоставить обеспечение
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и
сопоставления заявок в соответствии с критериями оценки
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с
использованием следующих критериев оценки заявок:
1. «Цена договора и (или) цена договора за единицу Продукции».
Значимость критерия составляет 70%.
2. «Квалификация участника закупки».
Значимость критерия составляет 30%.
1.Порядок оценки
по критерию: «Цена договора и (или) цена договора за
единицу Продукции»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора и (или) цена
договора за единицу Продукции», определяется по формуле:
Rai =
A
min
Ai
х 100 х КЗ,
где:
Rai
- рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по
указанному
критерию;
Amin - минимальное предложение участника закупки о цене договора (по
сумме цен
за единицу Продукции), указанной в заявке из представленных
допущенными
участниками закупки предложений;
Ai
-
предложение участника закупки по цене договора (по сумме
цен за единицу Продукции);
КЗ коэффициент значимости показателя. В случае если используется
один показатель, КЗ = 1.
Оценка по данному критерию осуществляется по общей цене договора.
2. Порядок оценки по критерию «Квалификация участника закупки»:
Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение
от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены,
сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в
документации, должна составлять 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника
закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.
В случае применения нескольких показателей рейтинг, присуждаемый заявке
участника закупки по данному критерию, определяется по формуле:
Rс
=
i
i
С х КЗ
1
1
i
i
+ С х КЗ + ... + С х КЗ ,
2
2
k
k
где:
Rci - рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по указанному
критерию;
15
Cк i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии), присуждаемое комиссией заявке участника закупки по k-му показателю, где k количество установленных показателей.
КЗk коэффициент значимости показателя по k-му показателю, где k - количество
установленных показателей.
При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника закупки.
Максимальное количество баллов – 100.
Непредставление сведений о квалификации участника – 0 баллов;
Сумма баллов, полученных по всем критериям оценки заявок, является итоговым
рейтингом заявки.
8
Перечень требований к участникам закупки установлен в Разделе 3 настоящей
конкурсной документации, в т.ч.:
1.Наличие свидетельства СРО по строительству
2.Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности
9
Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе,
установлен в Разделе 5 настоящей конкурсной документации, в т.ч.:
1.Копия свидетельства СРО по строительству.
2.Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности
10
Срок отказа от проведения конкурса
Заказчик вправе отказаться от
проведения настоящего конкурса не
позднее, чем за день до дня
окончания подачи заявок на участие в
конкурсе
16
15. Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Содержание
Предмет закупки
Наличие проектной
документации
(локальных сметных
расчетов, ресурсной
ведомости и др.)
Перечень и объемы
выполнения работ
Место выполнения
работ
Сроки (периоды)
выполнения работ
Требования по
выполнению
сопутствующих работ,
оказанию
сопутствующих услуг,
поставкам
необходимых товаров
Общие требования к
выполнению работ, их
качеству, в том числе
технологии
выполнения работ,
методам и методики
выполнения работ
Требования к
безопасности
выполнения работ и
безопасности
результатов работ
Порядок сдачи и
приемки результатов
работ
Требования по
передаче заказчику
технических и иных
документов
по завершению и сдаче
работ
Требования по объему
гарантий качества
работ
Информация
Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы
1. Локальный сметный расчет (Приложение 3 к договору)
2. Схема теплотрассы (Приложение 4 к договору)
Согласно Локального сметного расчета (Приложение 3 к
договору)
Теплотрасса от ТК КТС УТ-5 до ТК-13 у ж.д. пр.Ленина
г.Комсомольск-на-Амуре
12.05.2015г. - 31.08.2015г
Обеспечение строительными материалами, в т.ч. деталями
или оборудованием для выполнения вышеуказанных работ
несет «Подрядчик», за исключением позиций Разделительной
ведомости (Приложение 2 к договору).
Согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»,
СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы», СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве», СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети»
Ответственность за безопасность выполнения работ несет
«Подрядчик»;
Наличие службы контроля качества и служб по технике
безопасности.
Ежемесячно с оформлением следующих документов:
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3);
Акт освидетельствования скрытых работ; другие технические
акты
Объем выполненных работ
17
№
12.
13.
Содержание
Требования по сроку
гарантий качества на
результаты работ
Требования к
квалификации
исполнителя
Информация
5 лет с момента оформления акта сдачи- приемки
выполненных работ
1.Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки в
муниципальных предприятиях ЖКХ и энергетики.
2.Наличие СДМ и автотранспортной техники для
производства работ по капитальному ремонту теплотрасс:
- экскаваторы с объемом ковша не менее 0,5 м3 в количестве
не менее 5 ед.;
- самосвалы грузоподъемностью не менее 10 тонн в
количестве не менее 10 ед.
3. Наличие сварщиков не ниже 5 разряда аттестованных
НАКС в количестве не менее 4 человек.
4. Наличие монтажников наружных трубопроводов не ниже
4, 5 разряда с опытом работы не менее 10 лет в количестве не
менее 10 человек.
14.
15.
Правовое
регулирование
приобретения и
использования
выполненных работ
Порядок оплаты
Согласно проекта договора
Оплата выполненных работ производятся после их приемки
на основании актов сдачи-приемки работ (форма № КС-2) и
справок (форма № КС-3) в течение 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней с момента приемки работ.
18
16. Типовые формы для заполнения
Форма 1. Анкета участника закупки
Для юридических лиц:
Наименование, фирменное наименование
(при наличии)
Сведения об организационно-правовой
форме
Местонахождение
Почтовый адрес
Юридический адрес
ИНН / КПП
Дата постановки на налоговый учет
ОГРН
ОКПО
ОКОПФ
ОКВЭД
Принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства (да/нет)
Банковские реквизиты
(банк получателя, БИК, кор.счет, р/сч)
ФИО контактного лица,
(номер контактного телефона,
адрес электронной почты )
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Паспортные данные
Сведения о регистрации по месту
жительства
Место фактического проживания
Номер контактного телефона
ИНН
Руководитель или
иной представитель
________________________ ________________
(подпись)
(ФИО)
М.П. *
*-при наличии печати
19
Форма 2 . Конкурсное предложение участника закупки и инструкция
по заполнению
Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качестве товара (работы, услуги)
на ______________________________________________________________:
(указывается полное наименование товара (работы, услуги)
Изучив конкурсную документацию, техническое задание, в том числе условия и
порядок проведения настоящего конкурса, проект договора, мы,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации – Участника закупки по учредительным документам)
в лице
____________________________________________________________________________,
( Ф.И.О. уполномоченного представителя )
декларируем о своем соответствии требованиям, предусмотренным
документацией и подтверждаем правомочность заключать договор.
конкурсной
В отношении нас:
- не проводится процедура ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в процедурах закупки;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц –
сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
Мы подтверждаем свое соответствие требованиям Заказчика, предъявляемым к
участнику закупки для исполнения обязательств по договору, и согласны на оказание услуг
в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных ниже:
20
Предложение по цене договора
Наименование критерия
Предложение участника*
(указать значение цифрами и прописью с НДС)
Цена договора
В цену договора включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги
и пошлины, сборы, а так же иные затраты связанные с исполнением договора.
*В случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения,
то предложение участника по цене договора должно быть представлено без НДС, с
обязательным указанием на то, что предложена цена договора без НДС.
Предложение по квалификации участника
№ Наименование
Требование к документам
1
Наличие опыта выполнения работ
по предмету закупки в
муниципальных предприятиях
ЖКХ и энергетики
2
Наличие СДМ и автотранспортной
техники для производства работ по
капитальному ремонту теплотрасс:
- экскаваторы с объемом ковша не
менее 0,5 м3 в количестве не менее
5 ед.;
- самосвалы грузоподъемностью не
менее 10 тонн в количестве не
менее 10 ед.
Наличие сварщиков не ниже 5
разряда аттестованных НАКС в
количестве не менее 4 человек.
3
4
Наличие монтажников наружных
трубопроводов не ниже 4, 5
разряда с опытом работы не менее
10 лет в количестве не менее 10
человек.
Предложение
участника
Подтверждается
копиями Да/нет
договоров
аналогично
выполненных работ с актами
сдачи-приемки выполненных
работ
Подтверждается копиями
Да/нет
техпаспорта транспортного
средства
Подтверждается выпиской из
штатного расписания с ФИО
работника и копией
удостоверения с указанием
разряда сварщика и
аттестации НАКС
Подтверждается выпиской из
штатного расписания с ФИО
работника, копией трудовой
книжки, копией
удостоверения с указанием
разряда работника
Да/нет
Да/нет
Для подтверждения указанных сведений предоставлены копии документов каждой
позиции вышеуказанной таблицы.
Приложение на ____листах
Руководитель или
иной представитель
________________________ ________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
21
Инструкция по заполнению заявки
1.) Участник закупки оформляет и подает заявку на участие в конкурсе, составленную
на русском языке в письменной форме на бумажных носителях, в соответствии с
требованиями настоящей конкурсной документации.
При заполнении участником закупки типовых форм документов, входящих в состав
заявки, заполнению подлежат все предусмотренные разделы, столбцы и графы.
Текст заявки и текст документов, входящих в состав заявки, должен быть хорошо
читаем и распознаваем. Используемые в тексте заявки и документов, входящих в её состав,
сокращения и аббревиатуры должны иметь соответствующие расшифровки.
2.) При поставке товаров либо при выполнении работ, оказании услуг, где участником
закупки используются товары, в заявке указываются точные характеристики таких товаров
в соответствии с требованиями Технического задания настоящей конкурсной
документации. Указание параметров товаров, сопровождающихся словами «от», «до», «не
более», «не менее», «не свыше» и пр., которые не позволяют определить его четкое
значение, не допускается.
3.) При указании в составе заявки словесных обозначений товарных знаков товаров,
предлагаемых к поставке либо используемых при выполнении работ (оказании услуг), не
допускается сопровождение таких товарных знаков словами «или эквивалент».
22
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №_____
на выполнение работ
г. Комсомольск-на-Амуре
«____»___________2015 г.
______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании
_____________________________________________,
с
одной
стороны,
и
Муниципальное унитарное предприятие «Производственное предприятие
тепловых сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дедуль
Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий договор заключен по итогам проведенного открытого
конкурса, протокола № ___ от ________
1.2 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства
по производству строительно-монтажных работ по объекту: капитальный ремонт
теплотрассы от ТК КТС УТ-5 до ТК-13 у ж.д. пр. Ленина.
1.3 «Подрядчик» обязуется выполнить собственными силами и средствами
все работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1),
Разделительной ведомостью (Приложение 2), с утвержденной проектно-сметной
документацией (Приложение 3), Схемой теплотрассы (приложение 4),
являющимися неотъемлемой частью договора.
1.4 «Заказчик» обязуется создать « Подрядчику» необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и оплатить
выполненные работы.
1.5 «Подрядчик» гарантирует, что на момент заключения договора не
включен в реестр недобросовестных поставщиков.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1 Цена договора составляет _________ руб. (_________), в том числе
НДС ___% руб. (_______).
2.2 Стоимость работ, поручаемых « Подрядчику» определяется базисноиндексным методом с применением текущих индексов по видам работ и зонального
коэффициента 1 квартала 2015года.
2.3Накладные расходы и сметная прибыль начисляются согласно ЛДС81-34-2014 и МДС-81-25-2001 ( для местностей приравненных к районам Крайнего
Севера)
2.4 В случае, если по требованию « Заказчика» в работы на стадии их
производства будут внесены изменения или дополнения, последние оформляются
дополнительным Соглашением, подписанным сторонами.
23
2.5 Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение
180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня подписания сторонами акта о
приемке выполненных работ ( форма КС-2), справки о стоимости выполненных
работ и затрат ( форма № КС-3) при условии предъявления « Подрядчиком» счетов,
счетов-фактур.
2.6 Оплата выполненных работ производится безналичным расчетом,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет « Подрядчика».
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ
12 мая 2015г
Окончание работ
31 августа 2015г
4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1Обязательства « Подрядчика»
Для выполнения работ по настоящему договору « Подрядчик»
принимает на себя обязательства:
4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, сдать объект
«Заказчику» в установленный срок.
4.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной
документацией, графиком производства работ и строительными нормами и
правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной
документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной
площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и
земли.
4.1.4 Поставить на строительную площадку необходимые материалы,
изделия, строительную технику и автотранспорт.
4.1.5 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей к ней территории.
4.1.6 Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки работ за
пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и
оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные
материалы и конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.7 Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2 Обязательства « Заказчика»
24
Для реализации настоящего договора « Заказчик» принимает на себя
обязательства:
4.2.1 Передать « Подрядчику» в 10-дневный срок со дня подписания
настоящего Договора по акту, подписанному « Подрядчиком» и « Заказчиком», на
период строительства объекта и до его завершения строительную площадку,
документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного
мусора согласовать ПСД с сетедержателями.
4.2.2.Передать « Подрядчику» в 10-ти дневный срок с даты подписания
настоящего Договора проектно-сметную документацию, утвержденную «
Заказчиком» к производству работ.
«Подрядчик» не несет ответственности за качество рабочих чертежей и
спецификаций. Затраты возникшие у «Подрядчика» в связи с изменениями ПСД,
произошедшими в период выполнения работ, оплачиваются « Заказчиком» сверх
цены, указанной в п.2.1 настоящего Договора.
4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных « Подрядчиком»
в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5 настоящего Договора.
4.2.4. Осуществлять контроль и технический надзор за качеством
выполняемых работ, выдавать предписание в случае обнаружения брака,
отклонений от ПСД при производстве работ.
4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Договора..
5.ПРИЕМКА РАБОТ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
5.1 «Заказчик» назначает своего представителя на строительстве, который
от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных
работ.
5.2 Сдача и приемка выполненных работ производится с участием
уполномоченных представителей «Подрядчика», «Заказчика» и оформляется
ежемесячными Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2,»КС-3»)_
подписываемыми сторонами. Подрядчик направляет в адрес «Заказчика» акты
выполненных работ в срок до 20 числа отчетного месяца.
«Заказчик» осуществляет приемку выполненных работ в течение 5 ( пяти)
рабочих дней после представления « Подрядчиком» актов на выполненные работы.
5.3 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы
и работы, выполненные « Подрядчиком» по Договору.
5.4 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в
него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет
с момента подписания сторонами акта приемки отдельных законченных
конструктивных элементов (этапов).
5.5 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», то «Подрядчик» обязан устранить их
за свой счет и в согласованные с « Заказчиком» сроки.
5.6 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения объекта со стороны « Заказчика» или третьих лиц, а также на случаи
нарушения правил эксплуатации « Заказчиком» или третьими лицами.
5.7 «Заказчик» отвечает за качество поставляемых «Подрядчику»
материалов для строительства ( давальческих материалов).
25
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ.
6.1 « Заказчик» принимает на себя обязательство обеспечить строительство
объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с
технической документацией и разделительной ведомостью поставки товарноматериальных ценностей
(Приложение № 2).
6.2 Все поставляемые для строительства материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть
доставлены другой стороне до начала производства работ, выполняемых с
использованием этих материалов.
7.ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
7.1 С момента начала работ и до их завершения « Подрядчик» ведет
журнал производства работ,
в котором отражается весь ход фактического
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с
производством работ. Каждая запись в журнале подписывается « Подрядчиком» и
представителем « Заказчика».
8.ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
8.1 Охрану объекта осуществляет « Подрядчик»
9.СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
9.1 Работы, подлежащие
закрытию, должны приниматься
представителем «Заказчика». «Подрядчик» приступает
к выполнению
последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и
составления актов освидетельствования этих работ.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН»
10.1. В случае полного невыполнения обязательств «Подрядчик» выплачивает
«Заказчику» штраф в размере 10 % от цены договора.
10.2. В случае если «Подрядчик» не приступил к исполнению договора
(отдельного этапа «Работ») в установленные сроки либо не выполнил «Работы»
(отдельный этап «Работ») в установленный срок, «Подрядчик» выплачивает в
пользу «Заказчика» пеню, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательств, в размере 1% от цены
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком».
10.3. В случае выявления недостатков выполненных «Работ» (отдельного
этапа работ) и/или применения материалов ненадлежащего качества, «Подрядчик»
26
обязан выплатить «Заказчику» штраф в размере 1 % от цены договора и устранить
недостатки в срок, установленный «Заказчиком». За задержку устранения
выявленных недостатков «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1
% от цены договора.
10.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от
исполнения обязательств по договору, равно как исполнение обязательств по
договору не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств,
предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
настоящим договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки
(штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
«Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором, в размере 0,1 % от цены договора.
10.6. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по
письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
получения такого запроса.
10.7. В случае неперечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в
срок, указанный в п.5.6 настоящего договора, «Заказчик» вправе осуществить
расчеты с «Подрядчика» по настоящему договору за вычетом суммы в размере
неустойки (штрафа, пени).
10.8. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как
обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий
чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар,
наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну,
военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или
блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
11.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не
может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана уведомить
другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих
27
обстоятельств в срок 5 (пять) дней, после чего «Стороны» немедленно проведут
взаимные консультации для принятия необходимых мер.
11.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые
из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
11.4. Если
какое-либо из
обстоятельств непреодолимой
силы
непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору,
период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок
действия указанных обстоятельств.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и действует до исполнения «Сторонами» обязательств, принятых на
себя по настоящему договору.
12.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных
одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется в срок 5 (пять) дней уведомить о
таких изменениях другую «Сторону».
12.3. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором,
регулируются законодательством Российской Федерации. По вопросам, не
урегулированным договором, подлежат применению параграф 3 главы 30
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «ППТС», размещенное
на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru, законы и
иные правовые акты Российской Федерации.
12.4.Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего
договора, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
12.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по
решению суда или в связи с односторонним отказом «Стороны» договора от
исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
12.6. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен «Сторонами» в
период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных
причин, вызвавших такие действия «Сторон», с учетом требований Федерального
закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
МУП «ППТС», размещенном на официальном сайте в сети Интернет по адресу
www.zakupki.gov.ru.
12.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
«Сторонами».
12.8. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они
посланы заказным письмом, доставлены лично по юридическим (почтовым)
28
адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными
лицами.
12.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ «СТОРОН»
«Подрядчик»
«Заказчик»
Муниципальное унитарное предприятие
«Производственное предприятие тепловых
сетей»
681000, РФ, Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская, 68
Тел.8(4217) 54-43-32, 54-54-60
факс 8(4217) 54-45-37
Эл.почта: [email protected]
ИНН/КПП 2703005461/270301001
р/сч 40702810746500000141
в Дальневосточном филиале
ПАО «РОСБАНК» г.Владивосток
к/сч 30101810300000000871
БИК 040507871
ОГРН 1022700524362
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Ю.И. Дедуль
М.П.
______________________
М.П.
29
Приложение 1
к договору
от «____»____________ 20__ г. №____
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
Предмет закупки
Наличие проектной
документации
(локальных сметных
расчетов, ресурсной
ведомости и др.)
Перечень и объемы
выполнения работ
Место выполнения
работ
Сроки (периоды)
выполнения работ
Требования по
выполнению
сопутствующих работ,
оказанию
сопутствующих услуг,
поставкам
необходимых товаров
Общие требования к
выполнению работ, их
качеству, в том числе
технологии
выполнения работ,
методам и методики
выполнения работ
Требования к
безопасности
выполнения работ и
безопасности
результатов работ
Порядок сдачи и
приемки результатов
работ
Требования по
передаче заказчику
технических и иных
документов
по завершению и сдаче
работ
Информация
Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс
1Локальный сметный расчет (Приложение 3 к договору)
2Схема теплотрассы (Приложение 4 к договору)
Согласно Локального сметного расчета (Приложение 3 к
договору)
Теплотрасса от ТК КТС УТ-5 до ТК-13 у ж.д. пр.Ленина
г.Комсомольск-на-Амуре
12.05.2015г. - 31.08.2015г
Обеспечение строительными материалами, в т.ч. деталями
или оборудованием для выполнения вышеуказанных работ
несет Подрядчик, за исключением позиций Разделительной
ведомости (Приложение 2 к договору).
Согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»,
СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы», СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве», СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети»
Ответственность за безопасность выполнения работ несет
Подрядчик;
Наличие службы контроля качества и служб по технике
безопасности.
Ежемесячно с оформлением следующих документов:
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3);
Акт освидетельствования скрытых работ; другие технические
акты
30
№
11
Содержание
Требования по объему
гарантий качества
работ
Требования по сроку
гарантий качества на
результаты работ
Требования к
квалификации
исполнителя
12
13
Информация
Объем выполненных работ
5 лет с момента оформления акта сдачи- приемки
выполненных работ
1.Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки в
муниципальных предприятиях ЖКХ и энергетики.
2.Наличие СДМ и автотранспортной техники для
производства работ по капитальному ремонту теплотрасс:
- экскаваторы с объемом ковша не менее 0,5 м3 в количестве
не менее 5 ед.;
- самосвалы грузоподъемностью не менее 10 тонн в
количестве не менее 10 ед.
3. Наличие сварщиков не ниже 5 разряда аттестованных
НАКС в количестве не менее 4 человек.
4. Наличие монтажников наружных трубопроводов не ниже
4, 5 разряда с опытом работы не менее 10 лет в количестве не
менее 10 человек.
Правовое
регулирование
приобретения и
использования
выполненных работ
Порядок оплаты
14
15
Согласно проекта договора
Оплата выполненных работ производятся после их приемки
на основании актов сдачи-приемки работ (форма № КС-2) и
справок (форма № КС-3) в течение 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней с момента приемки работ.
«Заказчик»
_____________________ Ю.И.Дедуль
МП
«Подрядчик»
____________________
МП
31
Приложение 2
к договору
от «____» _________ 20 ___ г. № ____
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОСТАВКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
МУП « Производственное предприятие тепловых сетей» производит комплектацию
объекта следующими материалами:
- трубы стальные
-отводы крутоизогнутые
- скользящие опоры
- запорная арматура
-сборные железобетонные изделия (лотки, плиты перекрытия каналов,
опорные подушки)
-косынки для неподвижных опор
- лак БТ-577 (п.33 Сметы).
«Заказчик»
_____________________ Ю.И.Дедуль
МП
«Подрядчик»
____________________
МП
32
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа