close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
1. Настоящим ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» извещает о проведении закупки способом «Запрос
котировок»
2. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственный Научный Центр «Научно-исследовательский институт полупродуктов и
красителей»
3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123995, Москва, ГСП 5, ЦАО улица Большая
Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4).
Контактное лицо заказчика: Романова Василина Анатольевна,
телефон/факс 8(495)4086018, адрес электронной почты [email protected]
4. Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.
5. Наименование поставляемого товара: Бочка 46 дмЗ.
6. Характеристики поставляемого товара: Стандарт (ЗТИ) синий.
7. Объем поставляемого товара: 350 шт.
8. Место поставки товаров (выполнения работ): Московская область, город Долгопрудный,
Лихачевское шоссе, дом 7.
9 Сроки поставки товаров: с даты подписания договора до «31» марта 2015 года.
10.Сведения о включенных в цену товара расходах: цена указана с учетом НДС, расходных и
иных необходимых материалов, доставки, упаковки, страхования, уплаты таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
11. Максимальная цена договора: 171 850,00 рублей, включая НДС.
12.Срок и условия оплаты поставки товаров: 100% оплата в течение пяти банковских дней с
момента приемки товара покупателем,
13. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки лично, либо направляется
посредством почты или курьерской службы в запечатанном конверте с надписью «НЕ ВСКРЫВАТЬ.
ЗАПРОС КОТИРОВОК».
14.Котировочная заявка должна содержать:
1 - заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса котировок (оригинал);
2 - выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) подлинник, либо нотариально заверенную копию;
3 - оформленный проект договора в 2-х экземплярах.
15. Требования к участникам закупки:
- участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство
работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного
органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
- участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также
людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления
охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.
- не состоять в Реестре недобросовестных поставщиков.
16. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: Российская Федерация, 123995,
Москва, ГСП 5, ЦАО ул. Большая Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4)., в рабочие дни с "9" часов "00"
минут до "16" часов "00" минут.
17. Дата начала подачи котировочных заявок: 3 марта 2015 г.
18. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 9 марта 2015 г. в 11-00 МСК
19.Контактные лица по приему котировочных заявок:
Малышева Ирина Ивановна, телефон/факс 8(499)2549892, адрес электронной почты [email protected]
Голуб Юрий Михайлович, телефон/факс 8(499)2541561 адрес электронной почты [email protected] .
20. Любой участник размещения заказа, вправе подать только одну котировочную заявку. Участник
закупки, может подать заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое
время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.
21. Процедура вскрытия конвертов участников размещения заказа будет проведена 9 марта 2015 г.
в 11-00 МСК по адресу: Москва, ул. Большая Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4).
22. Настоящее Извещение размещено на официальном сайте в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров выполнении работ, оказании услуг.,
23. Дополнительную информацию можно получить по адресу: Российская Федерация, 123995,
Москва, ГСП 5, ЦАО ул. Большая Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4)., в рабочие дни с "9" часов "00"
минут до "16" часов "00" минут.
«_2_» марта 2015 г.
Генеральный директор
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»
А.Ю. Ступин
Приложение №1
к извещению о запросе котировок
(На бланке организации)
Кому: Генеральному директору ФГУП
«ГНЦ «НИОПИК» Ступину А.Ю.
Россия,123995, Москва, ГСП 5, ЦАО ул.
Большая Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4).
«__»________ ____г.
№________________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения
об участнике размещения заказа: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное
наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), номер контактного телефона; банковские реквизиты участника
размещения заказа, сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг), готовы
осуществить поставку следующего товара:
№
п/
п
Наименование
товара
Характеристики
Объем
поставки,
шт.
1
1
2
Бочка 46 дмЗ
3
Стандарт (ЗТИ) синий
4
3500,0
Предлагаемая
цена
за единицу
товара,
долларов
США/кг
5
-
Предлагаемая
цена договора,
долларов
США
6
-
в следующем порядке, а именно:
1. Место доставки поставляемого товара: Россия, Московская область, город
Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 7.
2. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
с даты подписания договора до «31» марта 2015 года.
3. Цена товара, с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах,
в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежах:
Максимальная цена контракта, определенная Заказчиком в результате изучения
рынка необходимого товара: 171 850,00 рублей, включая все налоги, сборы и другие
обязательные платежи, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением
обязательств по договору.
4. Срок и условия оплаты поставок товара
100% оплата производится в безналичной форме в течение пяти банковских дней с
момента приемки товара Покупателем, но не позднее предпоследнего банковского дня
календарного месяца отгрузки. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты.
Подпись уполномоченного лица __________
М.П.
Приложение №2
к извещению о запросе котировок
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ________
г. _Москва_
«___»________2015 г.
______________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице
______________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны,
и ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице Генерального директора
Ступина А.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ,
заключили настоящий ДОГОВОР, на основании проведенной процедуры запроса котировок, о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. ПОСТАВЩИК поставляет, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает Бочки пластиковые, объемом
48л. (далее Товар).
2. КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ
2.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить 350 шт. Товара в срок не позднее
31 марта 2015 года включительно..
2.2. Количество поставляемого Товара согласно Заявке ПОКУПАТЕЛЯ.
2.3. Цена Товара должна быть указана с учетом НДС, расходных и иных необходимых материалов,
упаковки, затрат на доставку до места поставки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
2.4. Цена товара – 491,00 руб. за 1 шт., в том числе НДС. Цена товара остается неизменной на весь
срок действия договора. Общая стоимость товара составляет 171850, руб., в том числе НДС.
2.5. Условия оплаты - 100% оплата в безналичной форме в течение пяти банковских дней с момента
получения Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, но не позднее предпоследнего банковского дня календарного месяца
отгрузки.
2.6. Заявка ПОКУПАТЕЛЯ должна включать в себя следующие реквизиты: наименование Товара,
ассортимент, ГОСТ (или ТУ), количество и цену Товара.
2.7. Заявка направляется ПОСТАВЩИКУ посредством:
- факсимильной связи;
- электронной почты.
2.8. Поставка Товара ПОСТАВЩИКОМ осуществляется не позднее 3-х рабочих дней с даты
получения заявки от ПОКУПАТЕЛЯ.
2.9. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет две недели с момента получения Товара
ПОКУПАТЕЛЕМ.
3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
3.1. ПОСТАВЩИК доставляет Товар по адресу: Склад Заказчика в г. Долгопрудный Московской
обл., Лихачевский проезд. дом 7
3.2 Доставка Товара до места поставки оплачивается ПОСТАВЩИКОМ.
3.2 Прием Товара по количеству и качеству осуществляется согласно инструкции
П6, П7 Госарбитража СССР.
3.4. При получении Товара ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИК выдает следующие документы:
накладную, счет-фактуру, оригинал счета и сертификат на Товар.
4. СРОКИ ДОСТАВКИ
4.1.ПОСТАВЩИК гарантирует наличие Товара согласно Заявке ПОКУПАТЕЛЯ.
4.2.ПОСТАВЩИК гарантирует доставку Товара по адресу Склад Заказчика в г. Долгопрудный
Московской обл., Лихачевский проезд. дом 7.
4.3. В случае просрочки поставки продукции ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ
неустойку в размере 0,25 % от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости
Товара.
4.4. В случае просрочки оплаты Товара согласно п. 2.3 ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ
неустойку в размере 0,25 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.
4.5.ПОСТАВЩИК обязуется поставлять Товар надлежащего качества и в сроки, согласно п. 2.1
(или 2.7 в случае долгосрочного договора).
5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
5.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются
путем взаимных переговоров, а в случае невозможности их решения - в соответствии с законодательством
в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением, например: наводнений, пожара, военных конфликтов и т.д., приказов или иного
административного вмешательства со стороны Правительства РФ или иных административных органов
РФ, а так же местных властей, оказывающих влияние на выполнение обязательств вне разумного контроля
сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия данных
обстоятельств.
6.2 . Обе СТОРОНЫ должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании
действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему
Договору.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 Все документы, переданные и полученные сторонами по факсимильной или электронной связи,
имеют юридическую силу, с условием последующего предоставления оригиналов в срок не позднее 10
календарных дней.
7.2 Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласованию сторон.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и действует до
окончания выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру, для каждой из СТОРОН.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Покупатель
__________________________
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»
Юридический адрес: ___________
Юридический адрес: 123995 г. Москва,
_____________________________
ул. Б. Садовая, д.1 корп.4
Почтовый адрес_______________
Фактический адрес: 141700 Московская область,
_____________________________
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.7
ИНН/КПП 7710066231/500832001
ИНН/КПП ____________________
р/с 40502810600010000007
р/с __________________________
к/с 30101810500000000219
к/с __________________________
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
в ____________________________
БИК 044525219
БИК _______________________
Руководитель
_________________/_______________/
М.П.
Генеральный директор
_________________/ Ступин А.Ю./
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа