close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№
на замер сопротивления изоляции в здании ГКУ МО Талдомского ЦЗН
г. Талдом,
Московская область
« »
2015 г.
Государственное казённое учреждение Московской области
Талдомский центр занятости населения, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Марченко Оксаны Витальевны, действующего
на основании Устава и от имени Московской области, с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________, действующего на основании _________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области,
заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем:
1.
Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется в установленные Контрактом сроки
выполнить работы по замеру сопротивления изоляции в соответствии с
условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
1.2. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ
установлены в Техническом Задании (приложение № 2 к Контракту),
являющемся неотъемлемой частью Контракта.
2.
Цена Контракта и порядок расчётов
2.1. Цена Контракта составляет 15 438 (Пятнадцать тысяч четыреста
тридцать восемь) рублей 04 копейки, (НДС не облагается), (далее – Цена
Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской
Федерации.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ,
уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение
1
Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом количества, качества выполненных
работ и иных условий контракта.
2.5. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на
банковский счет, указанный в разделе 13 Контракта в размере 30% (Тридцати
процентов) от Цены Контракта, что составляет 4631 (Четыре тысячи
шестьсот тридцать один) рубль 41 копейка, в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня выставления Исполнителем счета на перечисление авансового
платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр
контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее – Реестр
контрактов), доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика и
после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.6. Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа,
предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с
момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем
пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 13 Контракта.
2.7. Заказчик оплачивает работы Исполнителя, оказанные в
соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта
за вычетом авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с
2.5. настоящего Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты
которого указаны в разделе 13 Контракта, за счет средств бюджета
Московской области на основании надлежаще оформленного и подписанного
обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки услуг,
составленного по форме Приложения № 5 к настоящему Контракту, в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на
оплату Цены Контракта.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов
Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик
ответственности не несет.
2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке
Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и
(или) по срокам исполнения контракта и (или) по объему работ или услуг,
предусмотренных контрактом.
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего
размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в
доход бюджета Московской области на основании платежного документа,
оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого
осуществляется перечисление неустойки.
2
3.
Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель выполняет работы в соответствии с Графиком
выполняемых работ (Приложение № 1 к Контракту) (далее – График работ).
3.2. Одновременно с подписанием Контракта Стороны обязаны
подписать График работ.
3.3. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по
Контракту в полном объеме с даты подписания настоящего Контракта по
«26» ноября 2015г. (включительно).
В рамках исполнения настоящего Контракта выполняемые работы
Заказчику осуществляется в течение 20 (двадцати) дней после перечисления
Заказчиком Исполнителю аванса в размере 30 % от стоимости Цены
Контракта.
3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет
прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных
обязательств Поставщика.
4.
Порядок приемки работ
4.1. По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику
отчетные документы, а также финансовые документы, счета-фактуры, акты
сдачи-приемки оказанных услуги другие документы.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения актов сдачиприемки оказанных услуг и отчетных документов, указанных в п. 4.1
настоящего контракта, обязан принять Услуги, выполненные по настоящему
Контракту и направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ
или мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Заказчик обязан
провести экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения
(приложение №4 к Контракту).
4.3. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя
составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок,
сроков их выполнения. Доработки выполняются без дополнительной оплаты.
4.4. По факту выполнения работ по настоящему контракту в целом
Заказчик и Исполнитель подписывают акт выполненных работ,
подтверждающий факт выполнения всех обязательств по настоящему
Контракту.
4.5. Работы, оказываемые Исполнителем Заказчику, должны
соответствовать техническим характеристикам, указанным в «Техническом
задании» (приложение № 2 к Контракту) а также Сметной документации
(приложение № 3 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью
Контракта.
3
5.
Права и обязанности Сторон
5.1.
Заказчик вправе:
5.1.1.
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2.
Требовать от Исполнителя представления надлежащим
образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Контракта,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями
Контракта.
5.1.3.
Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения
обязательств Исполнителя по Контракту.
5.1.4.
Осуществлять контроль за порядком и сроками выполняемых
работ.
5.1.5.
Для проверки соответствия качества выполняемых работ
привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.1.6.
Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в
части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.
5.2.
Заказчик обязан:
5.2.1.
Своевременно принять и оплатить оказанные работы в
соответствии с условиями Контракта.
5.2.2.
При
обнаружении
уполномоченными
контрольными
органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и
стоимости оказанных услуг условиям Контракта вызвать полномочных
представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении
оказанных работ.
5.2.3.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
5.3.
Исполнитель вправе:
5.3.1.
Требовать своевременной оплаты за выполненные работы в
соответствии с разделом 2 Контракта.
5.3.2.
Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту
других лиц – субисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субисполнителями. Привлечение субисполнителей не влечет за
собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.
5.3.3.
Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и
уточнений по вопросам выполненных работ в рамках Контракта.
5.4.
Исполнитель обязан:
5.4.1.
Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в
соответствии с условиями Контракта. В течении 1 (одного) рабочего дня с
даты фактического завершения выполнения работ Исполнитель письменно
4
уведомляет Заказчика по средствам факсимильной связи (8496 206 1477) или
электронной связи ([email protected]) о завершении работ.
5.4.2.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.4.
Представить Заказчику сведения об изменении своего
почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об
изменении адреса почтовым адресом Исполнитель будет считаться адрес,
указанный в Контракте.
5.4.5.
Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.
Гарантии
6.1. Качество, технические характеристики работ, их безопасность
должны соответствовать требованиям действующего законодательства,
принятых в соответствии с ним нормативных документов и условиям
Контракта.
6.2. Гарантии качества распространяются на все оказанные
Исполнителем услуги.
7.
Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по
оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За
ненадлежащее
исполнение
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы
в размере:
- 2,5 процента Цены Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе
гарантийного
обязательства),
предусмотренных
настоящим
5
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания
услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  Д П
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
C ЦБ
Коэффициент К определяется по формуле:
К =
ДП
ДК
 100%
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
6
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является
фиксированным и составляет 10 процентов цены контракта;
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
7.5. Ответственность
за
достоверность
и
соответствие
законодательству Российской Федерации сведений, указанных в
представленных документах, несет Исполнитель.
8.
Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и в соответствии с частями 8-26
ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении
Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из
Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем
работ, выполненных Исполнителем.
9.
Обстоятельства непреодолимой силы
7
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения
Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения
обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия
данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно
влияют на исполнение Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось
невозможным
вследствие
возникновения
обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут
длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
10.
Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий
и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных
печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны
принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в
письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать
письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати)
8
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный
расчет.
10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные
необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и
недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в
Арбитражном суде Московской области.
11.
Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по
«26» ноября 2015 г.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока
действия Контракта, указанного в пункте 11.1 Контракта, подлежат
исполнению в полном объеме.
11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре
контрактов.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат
регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны
быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня их подписания обеими Сторонами.
12.
Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому
адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
9
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1
«График выполняемых работ», приложение № 2 «Техническое задание»,
приложение № 3 «Сметная документация»; приложение №4 «Экспертное
заключение»; приложение № 5 «Акт сдачи-приемки работ».
12.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для
регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Государственное казённое
учреждение Московской области
Талдомский центр занятости
населения
Адрес: 141900, Московская область,
г. Талдом, микрорайон «Юбилейный»,
д. 15а
ИНН/КПП 5078012191/507801001
УФК по Московской области (ГКУ МО
Талдомский ЦЗН л/с 03482781860)
р/с № 40201810000000000104
Отделение 1 Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Центральному
Федеральному округу г. Москва
БИК 044583001
Директор Государственного казенного
учреждения Московской области
Талдомского центра занятости
населения
__________________ (О.В. Марченко)
М.П.
10
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________ (____________)
М.П.
Приложение № 1
к Контракту
№
от « » ________ 2015г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п/п
1
Наименование работ
2
Замер сопротивления
изоляции
Ед.
Срок выполнения работ
изм.
3
5
шт. В течение 20 (двадцати) дней
после перечисления
Заказчиком Исполнителю
аванса в размере 30 % по «26»
ноября 2015 года
Примечани
е
6
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________ /Марченко О.В./
«» ____________ 2015г.
___________________ /________./
«» _________ 2015г.
М.П.
М.П.
11
Приложение № 2
к Контракту
№ __________
от «» __________ 2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по испытаниям электроустановок и
электрооборудования в здании
ГКУ МО Талдомский ЦЗН
1. Описание работ (технические и функциональные характеристики):
испытания электроустановок и электрооборудования в здании ГКУ МО
Талдомский центр занятости населения в г. Талдом Московской области.
2. Виды выполняемых работ: код ОКПД: 74.20.31.000 – Услуги в виде
технической поддержки и технических консультаций.
3. Место выполнения работ: Московская область, г. Талдом, м-н
Юбилейный, д.15А.
4. Сроки выполнения работ: течение 20 (двадцати) дней после
перечисления Заказчиком Исполнителю аванса в размере 30 % до 26 ноября
2015 года.
5. Цели использования результатов работ: обеспечение безопасной и
бесперебойной работы электроустановок и электрооборудования здания,
подтверждение
эксплуатационных
характеристик
электросетей
и
соответствие их действующим нормам и правилам.
6.
Условия
выполнения
работ:
Исполнитель
самостоятельно
организовывает выполнение работ на объекте и обеспечивает объект
необходимыми материалами и оборудованием.
На протяжении выполнения работ Исполнитель должен:
Выполнить работу в объёме и в сроки, предусмотренные
Государственным контрактом и Техническим заданием и сдать работу
Заказчику;

Выполнять работу, не нарушая внутреннего распорядка объекта;

Нести ответственность за пожарную безопасность, технику
безопасности при выполнении работ;

Немедленно известить Заказчика о приостановлении выполнения работ
при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих
годности или качества результатов выполняемых работ, либо создают
невозможность завершения их в срок.

По окончании выполнения работ Исполнитель должен:
12
предоставить Заказчику Протокол (Технический отчёт) о проведении
испытаний электроустановок и электрооборудования в здании Управления;

предоставить Заказчику Акты на скрытые работы;

обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы не
менее одного года.
7. Требования к Исполнителю и исполнительной документации:
Исполнитель должен иметь действующее «Свидетельство о регистрации
электролаборатории» в Ростехнадзоре.
Исполнитель должен иметь действующий «Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра»).
Применяемое испытательное оборудование и средства измерений должны
быть поверены и иметь свидетельства о поверке (прикладываются к
Техническому отчету).
Работники, проводящие испытания и работы по устранению имеющихся
дефектов, должны иметь соответствующую группу по электробезопасности с
правом выполнения специальных работ (измерения и испытания в
электроустановках).
8. Выполненные работы должны соответствовать:
- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей
утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ №6,7 -2003);
- ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки низковольтные» Часть 6
Испытания.
- СО 153-34.03 603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств
защиты, используемых в электроустановках»;
- Приложения 3 к РД 34.45-51.300-97 «Объём и Нормы испытаний
электрооборудования»;
- Межотраслевым правилам по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок утверждённым Приказом Минэнерго РФ от
27.12.2000 № 163 (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00).
9.Количество испытаний и измерений и работ по устранению
имеющихся дефектов:
1. Измерение растеканию тока: контура с диагональю до 20м –
1измерение;
2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами – 63 точки;
3. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям – 39 линий;
4. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"– 39 токоприемников;

13
10. Результатом выполнения работы является:
1.
Технический отчет (протокол) по периодическим испытаниям
электроустановок и электрооборудования. Состав технического отчета:
- Список технической документации по испытаниям электроустановки.
- Свидетельство о регистрации лаборатории (копия);
- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) (копия);
- Основные данные.
- Программа испытаний электроустановки.
- Результаты визуального осмотра;
- Результата проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами,
наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной
установки;
- Результаты проверки непрерывности защитных проводников, включая
главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов;
- Результаты проверки сопротивления изоляции электроустановки;
- Результаты проверки защиты, обеспечивающей автоматическое отключение
источника питания;
- Результаты проверки заземлителей и заземляющих устройств;
- Результаты проверки выключателей автоматических, управляемых
дифференциальным током; - Ведомость дефектов обнаруженных при
визуальном осмотре и испытаниях электроустановки.
- Заключение.
- Перечень применяемого испытательного оборудования и средств
измерений;
- Копии свидетельств о поверке испытательного оборудования и средств Устранение
выявленных дефектов,
не
требующих
привлечения
дополнительных материальных затрат, с последующей проверкой.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________ (Марченко О.В.) ___________________ (____________)
М.П.
М.П.
14
Приложение № 3
к Контракту
№ ____________
от «» ___________ 2015 г.
СМЕТА
На выполнение работ по замеру сопротивления изоляции в здании ГКУ МО
Талдомского ЦЗН
№
п/п
1.
Предметные статьи расходов
тыс. рублей
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Общая сумма затрат по смете составляет 15 438 (Пятнадцать тысяч
четыреста тридцать восемь) рублей 04 копейки
ЗАКАЗЧИК:
_________________ /Марченко О.В./
«» ___________ 2015 г.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_________________ /______________/
«» ___________ 2015 г.
М.П.
М.П.
15
Приложение № 4
к Контракту
№ ___________
от «» ____________ 2015 г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам экспертизы объект закупки
__________________________________________________________________
в соответствии с наименованием и номером контракта
__________________________________________________________________
(не) соответствует требованиям закупки товара, работы, услуги.
Эксперт
________________________
наименование отдела
подпись
Дата
16
(ФИО) _________
Приложение № 5
к Контракту
№ ____________
от «» ____________ 2015г.
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
г. _______
«____» __________ 2014 г.
Государственное
казённое
учреждение
Московской
области
Талдомский центр занятости населения, в лице директора Марченко Оксаны
Витальевны, действующего на основании Устава и от имени Московской
области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
___________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего
на
основании
_____________________________________________,
(Устава,
Положения,
Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий
Акт
о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом № ____ от «___»
__________ 20__ г. (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства
по оказанию услуг, а именно:
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
2. Фактическое
качество оказанных
услуг соответствует (не
соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
17
3.
Вышеуказанные услуги согласно контракту должны быть
оказаны «___» __________ 20__ г., фактически оказаны «___» __________
20__ г.
4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии
с
условиями
Контракта
_________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных
санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета
штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7. Итоговая
сумма,
подлежащая
оплате
Исполнителю
с
учетом
удержания
штрафных
санкций,
составляет
_______________________.
8. Результаты оказанных услуг по Контракту:
Сдал:
Принял:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
______________ /________________/
_______________ /Марченко О.В./
М.П.
М.П.
18
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа