close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____/15/Т
на поставку лекарственных препаратов, предназначенных для отпуска в 2015 году
пациентам, имеющим право на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение за
счет бюджета Самарской области
г. Самара
«_____» ________ 201__ г.
Государственное
казенное
учреждение
Самарской
области
«Самарафармация»(лицензия на осуществление фармацевтической деятельности от
08.02.2013г. серия ФС 0013520 № ФС- 99-02-002923, срок действия - бессрочно),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Ореховой Жанны
Валентиновны, действующего на основании доверенности № 63 от 01.11.2014г., от имени
публично-правового образования – Самарской области, с одной стороны, и
_______________________________________________в
лице
_______________________________,
действующего
на
основании
_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при
совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «Стороны», на
основании результатов ______________________(протокол от «____» _________ 20__ г. №
________)заключили Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку лекарственных препаратов (далее –
Товар) в соответствии с условиями Контракта, Спецификации (приложение № 1 к
Контракту) и Технического задания (приложение № 2 к Контракту), являющимися
неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество, характеристика, стоимость Товара указываются в
Спецификации и (или) Техническом задании.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет _____рублей _________ копеек (________________рублей
_____________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___ копеек
(_____________________________________ рублей ___ копеек).
Источник финансирования – средства бюджета Самарской области на 2015 год1.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом
количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
По предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество
Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное Контрактом
количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
Контракта
пропорционально
дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы
Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны
1
Указываются все источники финансирования и суммы по каждому источнику финансирования
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы
дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться
как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте
количество такого Товара.
Цена Контракта подлежит изменению при изменении в соответствии с законодательством
Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на Товар.
2.3. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочноразгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара, а
также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных
платежей установленных законодательством Российской Федерации.
2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях
Российской Федерации. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в Контракте.
2.5. Оплата производится Заказчиком в течение 90 (Девяносто) календарных дней после
подписания Сторонами надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт
поставки Товара в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему, если иной
порядок оплаты не предусмотрен в Техническом задании к Контракту2.
2.6. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных
средств со счета Заказчика.
2.7. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания
соответствующего акта.
2.8. По Контракту осуществляется банковское сопровождение в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации.3
3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов
стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для
данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на
русском языке. Требования к качеству и комплектности Товара указываются в
Техническом задании.
3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
3.2.1. Поставщик гарантирует, что:
3.2.1.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является предметом
иных договорных (контрактных) обязательств и свободный от любых прав третьих лиц.
3.2.1.2. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и
неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.
3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей
требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях
перевозки и хранения. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом,
чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его
Заказчиком.
3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком
В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в
течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3
Данный пункт применяется, если условия контракта подпадают под случаи банковского сопровождения контракта в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области.
2
Поставщику в течение 3 (Трех) дней со дня их обнаружения.
3.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар, гарантийные обязательства, срок, с
которого начинает течь гарантия, требования к гарантийному обслуживанию, к расходам
на обслуживание Товара в гарантийный срок, наличие гарантии производителя, условия и
срок гарантии производителя, указываются в Техническом задании.
3.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения
Поставщика о недостатках Товара.
3.6. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара
(комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены
недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на
замененный.
3.7. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных
актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета
поставленного Товара.
3.8. Условия хранения Товара на складе Поставщика и условия доставки должны
полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в
отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.
3.9. По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА4
4.1. Место, сроки (период), порядок поставки и приема-передачи Товара, включая
перечень документов по исполнению обязательств, предоставляемых Поставщиком,
указываются в Техническом задании.
4.2. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента приемки
Товара Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.
4.3. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента прекращения права
собственности на Товар.
4.4. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную
поставку Товара по Контракту.
4.5. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром все необходимые документы,
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования поставляемого Товара.
4.6. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе
потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара
Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и (или)
потребовать осуществить поставку недопоставленного Товара в течение 10 (Десяти) дней
с даты поставки некачественного или недопоставленного Товара. Возврат поставленного
Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.
4.7. Для проверки поставленного Товара, в части соответствия его условиям Контракта
Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации. В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик
обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
поставленного Товара.
4.8. Для проведения экспертизы поставленного Товара Заказчик, эксперты, экспертные
организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы,
Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен
включать в себя график исполнения контракта.
4
относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения
Контракта.
4.9. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 4.7 Контракта, оформляются
до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту, в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика
или привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика) и
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству
Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены
нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара в
заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том
числе с указанием срока их устранения.
4.10. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного
этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не
менее чем из пяти человек.
4.11. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также
поставленного Товара осуществляется в порядке и в сроки, установленные в Техническом
задании, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной
комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного Товара
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных
для ее проведения.
4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения
Контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара
условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и
устранено Поставщиком.
4.13. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть
установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 3
(Трех) дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения,
замены Товара и возмещения убытков.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик по Контракту вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а
также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов,
подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять
соответствие Товара условиям Контракта и приложений к нему.
5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование
подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки
Товара.
5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Заказчик по Контракту обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара.
5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Контракта.
5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик по Контракту вправе:
6.1.1. Требовать своевременной приемки Товара.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Поставщик по Контракту обязан:
6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
6.2.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку
обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные
Контрактом. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя
обязательств составляет 3 (Три) дня с момента получения запроса Заказчика.
6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом и
приложениями к нему.
6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые,
поставленного Товара.
6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.
6.2.6. Не препятствовать проведению в отношении него проверок министерством
здравоохранения Самарской области и органами государственного финансового контроля
Самарской области в рамках исполнения обязательств по Контракту.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 2,5 % цены Контракта.5
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063).
5
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не
менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Поставщиком.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) процентов цены
Контракта 6.
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пени).
7.6. За непредоставление Поставщиком информации о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или
общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта Заказчик
взыскивает с Поставщика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня
подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства7.
7.7. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций Поставщик несет ответственность в
соответствии с пунктом 7.4 Контракта8.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут
(землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами
законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события
должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения
Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке
нужных для исполнения Товаров, отсутствие необходимых денежных средств.
7.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3
(трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о
прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее
доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить заключения соответствующих компетентных органов.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или
несвоевременным извещением.
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063).
7
Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775.
8
Пункт 7.7 контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
6
7.11. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по
соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30
(тридцати) календарных дней.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА9
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Поставщик представляет
Заказчику
обеспечение
исполнения
Контракта
в
форме________________________________________________________
(банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»10, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику) на срок
_________________.
Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта на сумму ________
рублей____ копеек.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц.
8.2. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего
письменного требования Поставщика.
8.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик
обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения в соответствии с условиями Контракта.
8.5. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика и
распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его
наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде
штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств
по Контракту.
Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком без согласия Поставщика
во внесудебном порядке в размере равном сумме неустойки по Контракту и причиненных
убытков в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа
Положения контракта об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
Заказчик вправе установить, что настоящий раздел не применяется в случае заключения Контракта при осуществлении закупки в
случаях, предусмотренных параграфом 3 главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей),
пунктами 2, 3, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии
требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
9
Поставщика от исполнения Контракта при отсутствии нарушения условий Контракта
Заказчиком.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, размер
неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для
устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10
(Десять) календарных дней со дня их получения.
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31
декабря 2015 года, в части гарантийных обязательств действует до окончания
гарантийных обязательств, а в части расчетов - до полного их завершения11.
10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые
имели место при исполнении условий Контракта.
10.3. Поставщик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других
лиц – соисполнителей.
10.4. Поставщик обязан предоставлять информацию Заказчику о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или
общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта в течение
десяти дней с момента заключения им договора или договоров с соисполнителем12.
10.5. Поставщик обязан привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других
лиц – соисполнителей, субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
10.6. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о
привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций13.
10.7. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как
за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
10.8. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
Заказчик может дополнить пункт 10.1 словами:
- «в части гарантийных обязательств действует до окончания гарантийных обязательств» - при наличии гарантийных обязательств по
контракту, превышающих срок действия контракта;
- «в части расчетов - до полного их завершения» если такое условие не будет противоречить положениям Бюджетного кодекса
Российской Федерации и (или) соглашению о предоставлении субсидий бюджетному учреждению
12
Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775.
13
Пункты 10.5, 10.6 контракта применяются при установлении условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», включается в контракт с
указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта.
11
10.9. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
10.10. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений
Поставщик в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно
известить об этом Заказчика.
10.11. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом,
совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены
заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим
установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала
по адресам, указанным Сторонами.
10.12. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
10.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта
от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения
только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
10.14. Поставщик обязуется хранить в тайне любую информацию и данные,
предоставляемые в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать
третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного
письменного согласия Заказчика. Поставщик обязуется не использовать факты или
информацию, полученные при исполнении Контракта, для любых целей без
предварительного согласия Заказчика.
Обязательства конфиденциальности, возложенные на Поставщика Контрактом, не
распространяются на общедоступную информацию.
Поставщик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность
при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных
сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в
случае, если при исполнении обязательств по Контракту требуется доступ к таким данным
или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.
10.15. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.16. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями
Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
10.17. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не
затрагивает действительности остальных его положений.
10.18. Приложение № 1 «Спецификация» и Приложение № 2 «Техническое задание» к
Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 14
Для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта заказчик указывает, в том числе реквизиты счета, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во
временное распоряжение заказчику.
14
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения:
Министерство управления финансами Самарской области (ГКУ СО «Самарафармация»
л/сч 512.01.060.0)
ИНН 6318197367; КПП 631801001; ОКПО 37044883
б/счет 40302810636014000001 Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
Поставщик:
Заказчик:
Государственное казенное учреждение
Самарской области «Самарафармация»
Адрес: 443066, Самарская область, г. Самара, ул.
Запорожская, д.26;
ИНН 6318197367; КПП 631801001
ОГРН 1116312010506
б/счет 40201810500000108005 Отделение Самара
г. Самара
УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУ СО
«Самарафармация» л/с 212.01.060.0),
БИК 043601001, (в назначении платежа л/с
02422000010)
Подписи Сторон
Поставщик
__________________
Заказчик
Заместитель директора
ГКУ СО «Самарафармация»
________________/__________/
_______________/Ж.В. Орехова/
Приложение № 1
к Государственному контракту № ______/15/Тот «_____» ________ 201__г.
Спецификация
Перечень
на поставку лекарственных препаратов, предназначенных для отпуска в 2015 году
пациентам, имеющим право на бесплатное и льготное лекарственное обеспечениеза
счет бюджета Самарской области
Международное
непатентованно
№
е наименование
п/
(МНН)
п
(Видовое
наименование)
Лекарствен
ная
форма
(форма
выпуска),
дозировка,
фасовка
Торговое
наименован
ие
Един
ица
изме
рени
я
Производ
итель,
Страна
происхож
дения
Товара
Колич
ество
Цена
Стоимост
за
ь,
ед., (с
(включая
учетом
НДС
НДС)
10%) руб.
руб.
Итого: ____ (___) руб. __ коп., в том числе НДС 10% в сумме ___ (____) рублей __ коп..
Подписи Сторон
Поставщик
__________________
Заказчик
Заместитель директора
ГКУ СО «Самарафармация»
________________/__________/
_______________/Ж.В. Орехова/
Приложение № 2
к Государственному контракту № _______/15/Тот «______» ____________ 201__г.
Техническое задание
к Государственному контракту № __________/15/Т от «_________» __________ 201__ г. на поставку
лекарственных препаратов, предназначенных для отпуска в 2015 году пациентам, имеющим право на
бесплатное и льготное лекарственное обеспечение за счет бюджета Самарской области
№
п/п
1.
2.
3.
Сведения и
документы,
прилагающиеся к
Контракту
Форма,
сроки
и
порядок
оплаты
товаров
Текст пояснений
Оплата стоимости партии Товара осуществляется в пределах лимитов из
бюджета Самарской области в 2015 году.
Заказчик производит оплату партии Товара по факту его поставки в
соответствии с графиком, указанным в п. 3.3. Технического задания в
соответствии с п. 2.5 Контракта.
Оплата за товар осуществляется в рамках 2015 года.
Валюта
расчета
и
Российский рубль.
платежей
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требований к их безопасности,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам упаковки и отгрузки
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определениями соответствия
поставляемого товара потребностям заказчика
3.1.
Требования
к
Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным
результатам
работ, стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям иной нормативносвязанных
с технической документации и подтверждаться регистрационным удостоверением,
определением
выданным
уполномоченным
органом
в
порядке,
установленном
соответствия
законодательством Российской Федерации, и декларацией о соответствии
поставляемого товара к (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим
потребностям
соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством
заказчика
Российской Федерации. Требования к качеству Товара указаны в проекте
Контракта.
Остаточный срок годности на момент поставки Товара по каждой
позиции должен составлять для лекарственных препаратов:
с общим сроком годности 12 месяцев и менее – 9 месяцев,
с общим сроком годности 13-23 месяца – 11 месяцев,
с общим сроком годности 24-35 месяцев – 16 месяцев,
с общим сроком годности 36 месяцев и более – 20 месяцев
от основного срока годности Товара, установленного Производителем
данного лекарственного препарата.
При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии».
3.2.
Требования
к
Поставлять Товар Получателю своим транспортом и за свой счет с
объему предоставления соблюдением всех надлежащих условий хранения Товара на всех этапах
гарантий
качества поставки, в том числе с соблюдением «холодовой цепи». Проводить мониторинг
товара, работ, услуг, к качества Товара. В случае обнаружения несоответствия в качестве Товара
обслуживанию товара
произвести отзыв соответствующего Товара. В случае прекращения производства,
регистрации, перерегистрации лекарственных препаратов Поставщик уведомляет
об этом Заказчика в трехдневный срок.
3.3. Место, условия,
Место поставки: по адресу уполномоченной
фармацевтической
сроки поставки Товара
организации определенной по итогам открытого конкурса на право заключения
государственного контракта на оказание фармацевтической услуги для
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на бесплатное и
№
п/п
Сведения и
документы,
прилагающиеся к
Контракту
Текст пояснений
льготное лекарственное обеспечение в 2014-2015 гг. за счет средств областного
бюджета Самарской области.
Адрес доставки и приемки Товара Получателем: 443069, г. Самара, ул.
Мориса Тореза, д.67 (ООО «ФАРМ СКД»).
Поставка осуществляется доставкой и передачей Товара Получателю.
Условия поставки: силами и транспортом Поставщика с соблюдением
«холодовой цепи».
Поставка Товара осуществляется Поставщиком по следующему
графику:
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного
контракта, в объеме 2/10 от всего количества каждого наименования Товара,
указанного в Приложении № 1 к Государственному контракту, но не ранее 12
января 2015 г.
оставшееся количество Товара, указанного в Приложении № 1 к
Государственному контракту поставляется по следующему графику:
в период с 01 по 31 марта 2015г. в количестве 2/10 от всего количества
каждого наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к
Государственному контракту,
в период с 01 апреля по 30 апреля 2015г. в количестве 1/10 от всего
количества каждого наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к
Государственному контракту,
в период с 01 по 31 мая 2015г. в количестве 1/10 от всего количества
каждого наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к
Государственному контракту,
в период с 01 по 30 июня 2015г. в количестве 1/10 от всего количества
каждого наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к
Государственному контракту,
в период с 01 по 31 июля 2015г. в количестве 1/10 от всего количества
каждого наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к
Государственному контракту,
в период с 01 по 31 августа 2015г. в количестве 1/10 от всего количества
каждого наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к
Государственному контракту,
в период с 01 по 30 сентября 2015г. в количестве 1/10 от всего количества
каждого наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к
Государственному контракту.
* В случае если первая и последующая поставка Товара выпадают на
один и тот же календарный месяц, Поставщик обязан осуществить обе
поставки лекарственных препаратов в этот календарный месяц следующим
образом:
Первая поставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения
Государственного контракта, в объеме 2/10 от всего количества каждого
наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к Государственному
контракту,
Вторая поставка Товара в количестве 2/10 от всего количества каждого
наименования Товара, указанного в Приложении № 1 к Государственному
контракту, в период до последнего числа того календарного месяца, в котором
должна осуществляться вторая поставка (т.е. до 31 марта 2015 г., соответственно,
согласно вышеуказанного графика поставок).
** В случае если первая поставка по заключенному контракту
выпадает на апрель 2015 г., то первая поставка осуществляется Поставщиком в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного
контракта, в объеме 5/10 от всего количества каждого наименования Товара,
указанного в Приложении № 1 к Государственному контракту.
Вторая поставка в таком случае осуществляется в период с 01 по 31 мая
2015г. в количестве 1/10 от всего количества каждого наименования Товара,
указанного в Приложении № 1 к Государственному контракту,
и далее по графику, указанному выше.
*** Досрочная поставка Товара допускается лишь после письменного
№
п/п
4.
Сведения и
документы,
прилагающиеся к
Контракту
Требование
об
обеспечении
исполнения Контракта,
размер обеспечения
Текст пояснений
согласования с Заказчиком.
Датой поставки Товара считается отметка Получателя в соответствующих
товарно-транспортных накладных о получении Товара. Право собственности на
Товар прекращается у Поставщика с момента подписания товарно-транспортных
накладных и акта приема-передачи Товара.
Акт приема-передачи является документом о приемке результатов
(отдельного этапа) исполнения Контракта, а также поставленного Товара, в
соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
По заявке Заказчика Поставщик осуществляет досрочную поставку
определенного количества и номенклатуры Товара в согласованные сроки.
Обеспечение срочных заявок осуществляется в течение 3-х дней с даты
получения письменной заявки. По письменному согласованию Заказчика при
поставке товара допускается синонимическая замена без уменьшения количества
лекарственных препаратов.
Поставщик обязан по согласованию с Получателем уведомить последнего о
сроках (дате и времени) поставки Товара по следующим телефонам 8 (846) 27920-50, 8 (846)269-61-69.
При заключении дополнительного соглашения на увеличение количества
товара в соответствии с п. 2.2 Контракта, срок поставки увеличенной партии
Товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента заключения такого
дополнительного соглашения.
Прием Товара осуществляется на условиях, предусмотренных Контрактом.
В течение срока годности товара при наличии информации от
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти
о
фальсифицированных
лекарственных
препаратах,
недоброкачественных
лекарственных препаратах, контрафактных лекарственных препаратах,
Поставщик обязан в 5-дневный срок поставить Товар равнозначный количеству
фальсифицированного и/или недоброкачественного Товара, соответствующий
стандартам
качества
и
Спецификации.
При
этом
утилизация
фальсифицированных
лекарственных
препаратов,
недоброкачественных
лекарственных препаратов, контрафактных лекарственных препаратов
осуществляется силами Заказчика, но за счет Поставщика, путем составления
акта уничтожения этого Товара.
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% от начальной
(максимальной) цены Контракта в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
Поставщик обязуется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подписания
Контракта предоставить Заказчику надлежащее обеспечение исполнения
обязательств (в виде оригинала банковской гарантии, подписанного договора
залога в двух экземплярах, либо иного документа, подтверждающего
предоставление обеспечения Заказчику) по Контракту.
В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по Контракту
в виде банковской гарантии она должна соответствовать нормам, установленным
в разделе 8 Контракта и статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также
следующим требованиям:
- обеспечение на установленный срок действия является безотзывным;
- обеспечение исполнения Контракта покрывает все случаи неисполнения,
ненадлежащего исполнения Поставщиком Контракта, за исключением случаев,
когда освобождение от ответственности Поставщика, Гаранта, прямо
предусмотрено действующим законодательством РФ.
В случае включения в банковскую гарантию условия (условий) прямо не
предусмотренных действующим законодательством РФ об исключении из
обеспечения исполнения Контракта обязательств, такое обеспечение считается
ненадлежащим и возвращается участнику размещения заказа, с которым
заключается Контракт.
№
п/п
5.
Сведения и
документы,
прилагающиеся к
Контракту
Особенности
исполнения Контракта
Текст пояснений
При оформлении обеспечения исполнения Контракта в форме банковской
гарантии Поставщик обязан указать в нем ссылку на Контракт, указание на
Стороны Контракта, название предмета Контракта, размер обеспечения
Контракта, срок действия обеспечения Контракта, ссылки на протокол ГУОТ СО,
как основание заключения Контракта, а также указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают их от
обязательств по соответствующей банковской гарантии.
В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по Контракту
в виде залога денежных средств Поставщик перечисляет Заказчику денежные
средства в размере, установленном в пункте 8.1. Контракта на счет Заказчика,
указанный в договоре залога (Приложение 1 Технического задания документации
к аукциону в электронной форме).
Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по
Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней
предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнение обязательств
по Контракту на тех же условиях и в том же размере (если по обеспечению были
выплаты – то за вычетом суммы выплат).
Заказчик вправе уменьшить подлежащую оплате Поставщику сумму за
поставку товара, либо размер предоставленных в обеспечение исполнений
условий Контракта денежных средств, на сумму начисленной Заказчиком
неустойки за ненадлежащее исполнение Контракта Поставщиком.
5.1. Исполнение Контракта включает в себя следующий комплекс мер,
реализуемых после заключения Контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия Заказчика с Поставщиком в
соответствии с гражданским законодательством и Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:
- приемку поставленного Товара (далее – отдельный этап исполнения
контракта), предусмотренных Контрактом, включая проведение в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» экспертизы поставленного Товара, а также отдельных
этапов исполнения Контракта;
- оплату Заказчиком поставленного Товара, а также отдельных этапов
исполнения Контракта;
- взаимодействие Заказчика с Поставщиком при изменении, расторжении
Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком
условий Контракта.
5.2. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно
предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств,
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к
установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты
поставки Товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан
обеспечить приемку поставленного Товара.
5.3. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы поставленного Товара, в случае, если закупка
осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28
- 30, 32, 33, 36 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Правительство Российской
№
п/п
6.
Сведения и
документы,
прилагающиеся к
Контракту
Ответственность
Сторон по Контракту
Текст пояснений
Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения
экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных Товаров,
предусмотренных Контрактом.
5.4. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные
организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и
отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы
оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской
Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены
нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного
Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.5. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов
отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная
комиссия, которая состоит не менее чем из 5(Пяти) человек.
5.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также
поставленного Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) дней экспертом
либо экспертной организацией, и оформляется документом о приемке, который
подписывается экспертом либо экспертной организацией (в случае создания
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и
утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной
экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке
или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта
либо поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные
в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов,
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.7. При завершении Контракта, Заказчик оформляет итоговое экспертное
заключение.
6.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата
неустойки (штрафа), предусмотренного Контрактом, не освобождает виновную
(нарушившую условия Контракта) Сторону от необходимости исполнить
обязательство в полном объеме.
6.2. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение условий (в
соответствии с установленными требованиями) транспортировки и хранения,
обеспечивающих качество поставляемого Товара.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе
в случае нарушения сроков поставки товара и не предоставления обеспечения
исполнения обязательств, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
Пеня и штрафы начисляются в соответствии с разделом 7 Контракта.
6.4. В случае поставки некачественного Товара, а также Товара с меньшим
сроком годности без согласования с Заказчиком, Товара, не соответствующего
Приложению № 1 к Контракту, Товара, поставленного с нарушением требований
качества Товара, поставка считается неисполненной. Поставщик обязан в течение
10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего
уведомления от организации, которой стало известно о поставке такого Товара (в
том числе от Получателя), безвозмездно осуществить поставку в полном объеме,
заменить некачественный Товар на качественный, и уплатить неустойку в
соответствии с пунктом 6.3.Технического задания при превышении
установленных сроков поставки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика
от выполнения обязательств по Контракту.
№
п/п
7.
Сведения и
документы,
прилагающиеся к
Контракту
Изменение
прекращение
Контракта
Текст пояснений
и
6.5. В случае предоставления Поставщиком недостоверных сведений и
документов, приведших к оплате принятого Товара, Поставщик обязан вернуть
Заказчику незаконно полученную сумму, уплатить штраф в размере
установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего
исполнения
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом», т.к. это относиться к одному из случаев
ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком.
7.1. Установление, изменение и прекращение обязательств Сторон
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и
Контрактом.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Контракта
вправе внести изменения в поставляемый Товар, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены
Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.
7.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый поставщик является правопреемником
Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
7.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика,
предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
7.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством. При существенном
нарушении Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе инициировать в
суде его расторжение в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.6. При нарушении Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе
инициировать в суде его расторжение в соответствии с действующим
Законодательством в следующих случаях:
- однократная задержка Поставщиком поставки Товара, более чем на 10
(Десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Поставщиком своих обязательств, включая требования к
качеству Товара.
7.7. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет уведомление
другой Стороне. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с Контрактом, высылается либо по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
Контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Поставщиком подтверждения о его вручении.
7.8. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в
суд после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть
договор, либо неполучения ответа в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты
уведомления о вручении.
7.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (ст. 523
ГК РФ) в следующих случаях, определенных законодательством как
существенное нарушение Поставщиком Контракта поставки, а именно:
- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для покупателя (Получателя/Заказчика)
срок;
№
п/п
Сведения и
документы,
прилагающиеся к
Контракту
Текст пояснений
- неоднократного нарушения срока поставки Товаров;
- аннулирование лицензий на право осуществлять данный вид деятельности,
других актов государственных органов в рамках действующего законодательства,
лишающих Поставщика права работы на товарном рынке.
7.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена
экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
поставленного Товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения,
размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика,
указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим
уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в Контракте.
При невозможности получения подтверждения или информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с
даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через
10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранено нарушение условий
Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с
п. 7.7 Технического задания. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что
Поставщик не соответствует установленным конкурсной документацией либо
документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем
проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником
конкурса или аукциона.
7.14. Сведения о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в
установленном порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.
7.15. В случае расторжения Контракта, в связи с односторонним отказом
Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку
Товара, являющегося предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с
положениями п. 6 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
№
п/п
8.
Сведения и
документы,
прилагающиеся к
Контракту
Заключительные
положения Контракта
Текст пояснений
государственных и муниципальных нужд».
7.16. Если до расторжения Контракта Поставщик частично исполнил
обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта
количество поставляемого Товара должны быть уменьшены с учетом количества
поставленного Товара по расторгнутому Контракту.
При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с ч. 17 ст. 95
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного Товара.
7.17. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика
принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.18. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой принятия
такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику.
7.19. Выполнение Поставщиком требований, указанных п. 7.18 Технического
задания, считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику
указанного уведомления.
7.20. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять)
дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.21. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10-тидневного
срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.22. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе
потребовать
возмещения
только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.23. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом
Поставщика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку Товара,
являющегося предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Все дополнения и изменения к Контракту оформляются в виде
дополнительных соглашений, которые после их подписания Сторонами являются
неотъемлемой частью Контракта.
Контракт подписывается Сторонами с использованием электронно-цифровой
подписи (ЭЦП).
Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это
не затрагивает действительности остальных его положений.
Стороны выражают согласие на проведение в отношении них проверок главными
распорядителями бюджетных средств и органов государственного финансового
контроля.
Подписи Сторон
Поставщик
__________________
Заказчик
Заместитель директора
ГКУ СО «Самарафармация»
________________/__________/
_______________/Ж.В. Орехова/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа