close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ ____
«Приобретение батареек» для нужд Министерства экологии и природопользования
Московской области
Московская область
г. Красногорск
«___» _________ 2015 г.
1.
Министерство экологии и природопользования Московской области, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице __________, действующего на основании ________________ с одной
стороны, и _________________ (для юридических лиц указываются полное наименование,
организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН),
место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для
физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
место жительства), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, п.4. ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Московской области, заключили настоящий государственный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
2.
Предмет Контракта
1.1.
Поставщик обязуется передать Заказчику товары по наименованиям
функциональным (техническим) характеристикам, количеству и другим характеристикам,
указанным в Техническом задании (Приложение к Контракту), являющегося его
неотъемлемой частью (далее – Товар).
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в
употреблении, не прошел восстановление).
1.2. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленных Контрактом порядке,
форме и размере.
3.
Цена Контракта и порядок расчётов
2.1. Общая цена Контракта составляет _________ (_____) рублей 00 копеек, в
том числе НДС _______ (далее – Цена Контракта) в соответствии с протоколом
согласования стоимости батареек и включает все расходы на перевозку, страхование, в
том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости услуг
сторонних организаций и третьих лиц, доставку, отгрузку, складирование Товара по
адресу Заказчика и другие обязательные платежи, которые необходимо выплатить при
исполнении Контракта.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всего Товара, уплачиваемую
Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по
поставке Товара по Контракту.
2.4. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет
средств бюджета Московской области. В случае изменения своего расчетного счета
Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об
этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета
Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
Оплата Цены Контракта производится Заказчиком на основании надлежащим
образом оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара
(составленный по форме согласно Приложению №3 к настоящему Контракту) и товарнотранспортной накладной на поставленный Товар в течение 60 банковских дней с даты
выставления Поставщиком счета-фактуры, счета на оплату поставленного Товара и
подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара и товарно-транспортной
накладной.
2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику
как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны
согласовывают новые условия, в том числе по цене и/или по срокам исполнения
Контракта (или) количеству товаров.
2.7. Изменение условий контракта в ходе его исполнения также допускается по
соглашению Сторон по предложению Заказчика при уменьшении или увеличении (не
более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества товаров по
предложению Заказчика. При увеличении количества товаров, также допускается
увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а
при уменьшении количества товаров цена обязательно должна быть снижена.
2.8. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по
Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.
3.
Сроки поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется единовременно, в течении 10 (десяти)
рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта, в день, определенный Заказчиком
с 10-00 до 16-00 часов, время московское, по наименованиям функциональным
характеристикам, количеству и другим характеристикам, указанным в Техническом
задании, силами и за счёт Поставщика. Моментом поставки является доставка товара
Заказчику по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1, в
помещение на восьмом этаже здания, указанное Заказчиком. Частичная поставка не
допускается.
3.2.
Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение
неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
4.
Порядок приемки товаров
4.1. Приемка Товара по наименованиям, техническим характеристикам,
количеству и качеству и другим характеристикам производится в порядке, установленном
настоящим Контрактом и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в
инструкциях:
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.
4.2. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных
работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются
Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.3. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать
функциональным характеристикам, количеству и другим характеристикам, указанным в
Техническом задании.
4.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям
действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка
импортного товара – международным стандартам упаковки.
4.5. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику Акт приемкипередачи товара (подписанный Поставщиком, в 3 (трех) экземплярах и оригиналы
товарно-транспортной накладной, счета, счета-фактуры.
4.6. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан заменить
некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Контракта, в течение 3
(трёх) рабочих дней с момента заявления о нем Заказчиком.
4.7. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 4.5.
Контракта, и при отсутствии претензий относительно наименований, технических
характеристик, количества и других характеристик Товара, Заказчик в течение 4 (четырех)
рабочих дней с момента поставки Товара подписывает Акт приемки-передачи товара в 3
(трёх) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
5.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в разделе 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств
в соответствии с условиями Контракта.
5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств
Поставщика по Контракту.
5.1.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.6. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать
независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с
условиями Контракта.
5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям
Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления
разъяснений в отношении поставленного Товара.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по
Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с
разделом 2 Контракта.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по
вопросам поставки товаров в рамках Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с
условиями Контракта.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в
срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика
будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
6. Гарантии
6.1.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида
товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим
регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и
требованиям Контракта, изложенным в Техническом задании (приложение № 1 к
Контракту).
6.2.
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества
Поставщика и гарантию качества производителя в течение 12 месяцев с даты поставки
Товара.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены
Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой пени устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате цены
Контракта, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены
Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства, а также сроков поставки), предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование
об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня
подлежит уплате за весь период неисполнения (ненадлежащего) исполнения
обязательства по день его фактического исполнения. При этом в случае, если на момент
вынесения судом решения либо расторжения Контракта по соглашению сторон или в
одностороннем порядке обязательство не исполнено, неустойка взыскивается по день
принятия решения суда либо соответственно по день расторжения Контракта по
соглашению сторон или в одностороннем порядке. Пеня устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - B) x С,
где:
Ц - цена контракта;
B - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в
том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C  C ЦБ  ДП,
где:
С ЦБ
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
ДП
К
100%,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства, а также срока поставки товара),
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 10
процентов цены Контракта
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о
расторжении Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 15 календарных дней.
8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случаях:
8.3.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
8.3.2. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных
Поставщиком.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить
в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
10.4.
Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1. Контракта, будут длиться
более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
11. Порядок урегулирования споров
11.1.
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а
также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде.
По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии
без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.4.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения
взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в арбитражном суде Московской
области.
12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 25 декабря 2014 года.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия
Контракта, указанного в пункте 12.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение № 1 Техническое задание «Поставка батареек» для нужд Министерства экологии и
природопользования Московской области, Приложение №2 «Протокол согласования
стоимости батареек», Приложение №3 (форма) Акт приёмки- передачи товара.
12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением
Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов.
Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном
реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны,
указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в
день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
13.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Министерство экологии и
природопользования
Московской области
Юридический адрес: 143407, Московская
область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, дом 1.
Почтовый адрес: 143407, Московская область,
г. Красногорск,
бульвар Строителей, дом 1.
факс 8-498-602-20-60.
Реквизиты:
ИНН 5018061444, КПП 502401001
УФК по Московской области (Минфин
Московской области ИНН 5000001451
ПОСТАВЩИК:
КПП 502401001, л/с 02482000010
(л/с 03482000740 Министерство экологии и
природопользования Московской области))
Отделение 1 Москва
рас. счет 40201810000000000104
БИК 044583001
От Заказчика
__________________
М.П.
«___» __________________2015 г.
От Поставщика
М.П.
«___» __________________2015 г.
Приложение№1
к Государственному контракту
от ___ _____ 2015 №____
Техническое задание
«Поставка батареек» для нужд Министерства экологии и природопользования
Московской области
(наименования, функциональные (технические) характеристики, количество, другие
характеристики и цена)
№
п.п.
Наименование батареек
Кол-во
1.
Элементы питания – батарейка
DURACELL AA /LR6 алкалин
Элементы питания – батарейка
DURACELL AAА /LR03 алкалин
Итого
110
2.
Цена с
учётом
НДС за ед.
в руб.
Общая
стоимость с
учётом НДС
в руб.
120
Общая стоимость Товара составляет _________ (_______) рублей ____ копеек, в
том числе НДС – ______ _______ и включает все расходы на перевозку, страхование, в
том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости услуг
сторонних организаций и третьих лиц, доставку, отгрузку, складирование Товаров по
адресу Заказчика и другие обязательные платежи, которые необходимо выплатить при
исполнении Контракта.
1. Требования к качеству Товара: Товар должен соответствовать
государственным стандартам, нормам и правилам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым
товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление).
2. Требования к техническим и функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) Товара
Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным к данному
виду Товара производителями, указанному в приведенной выше Таблице.
3. Требования к безопасности Товара - безопасность Товара должна
соответствовать государственным стандартам, нормам и правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации. Вместе с Товаром Поставщик
обязан представить на поставленный им Товар сертификаты, обязательное наличие
которых определено законодательством Российской Федерации.
4. Требования к упаковке и отгрузке Товара
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих
нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного
товара – международным стандартам упаковки.
При отгрузке Поставщик обеспечивает сохранность количества и качества Товара.
5. Требования к гарантии качества Товара
Гарантия на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с
обязательствами изготовителей Товара, но не менее 12 месяцев.
Замена некачественного Товара на исправный, соответствующий требованиям по
качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским
свойствам), его безопасности, размерам и упаковке, осуществляется Поставщиком Товара
в течение срока гарантии качества, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня
уведомления Поставщика об обнаружении в Товаре дефектов за собственный счет без
дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
От Заказчика
От Поставщика
М.П.
«___» __________________2015 г.
М.П.
«___» __________________2015 г.
.
Приложение № 2
к государственному контракту
от «___» ___________ 2015 г.
№ ____
ПРОТОКОЛ
согласования стоимости батареек
Министерство экологии и природопользования Московской области, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице __________, действующего на основании ________________
с одной стороны, и _________________ (для юридических лиц указываются полное
наименование,
организационно-правовая
форма,
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН), место нахождения, для индивидуальных
предпринимателей
–
фамилия,
имя,
отчество,
основной
государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических
лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», подписали настоящий протокол
согласования
стоимости
батареек
для
нужд
Министерства
экологии
и
природопользования Московской области (далее – Товар), именно:
№
п.п.
Наименование батареек
Кол-во
1.
Элементы питания – батарейка
DURACELL AA /LR6 алкалин
Элементы питания – батарейка
DURACELL AAА /LR03 алкалин
Итого
110
2.
Цена с
учётом
НДС за ед.
в руб.
Общая
стоимость с
учётом НДС
в руб.
120
Общая стоимость Товара составляет _________ (_______) рублей ____ копеек, в
том числе НДС – ______ _______ и включает все расходы на перевозку, страхование, в
том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости услуг
сторонних организаций и третьих лиц, доставку, отгрузку, складирование Товаров по
адресу Заказчика и другие обязательные платежи, которые необходимо выплатить при
исполнении Контракта.
1. Требования к качеству Товара: Товар должен соответствовать
государственным стандартам, нормам и правилам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым
товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление).
2. Требования к техническим и функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) Товара
Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным к данному
виду Товара производителями, указанному в приведенной выше Таблице.
3. Требования к безопасности Товара - безопасность Товара должна
соответствовать государственным стандартам, нормам и правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации. Вместе с Товаром Поставщик
обязан представить на поставленный им Товар сертификаты, обязательное наличие
которых определено законодательством Российской Федерации.
4. Требования к упаковке и отгрузке Товара
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих
нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного
товара – международным стандартам упаковки.
При отгрузке Поставщик обеспечивает сохранность количества и качества Товара.
5. Требования к гарантии качества Товара
Гарантия на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с
обязательствами изготовителей Товара, но не менее 12 месяцев.
Замена некачественного Товара на исправный, соответствующий требованиям по
качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским
свойствам), его безопасности, размерам и упаковке, осуществляется Поставщиком Товара
в течение срока гарантии качества, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня
уведомления Поставщика об обнаружении в Товаре дефектов за собственный счет без
дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
От Заказчика
От Поставщика
М.П.
«___» __________________2015 г.
«___» __________________2015 г.
Приложение № 3
к государственному контракту
от «___» ___________ 2015 г.
№ ____
Форма
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Красногорск
«____» __________ 2015 г.
Министерство экологии и природопользования Московской области, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице __________, действующего на основании ________________
с одной стороны, и _________________ (для юридических лиц указываются полное
наименование,
организационно-правовая
форма,
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН), место нахождения, для индивидуальных
предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических
лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом № ______ от «____» __________
2015 г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а
именно: «Поставка рамок для грамот» для нужд Министерства экологии и
природопользования Московской области:
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям
Контракта:
______________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «___»
__________ 2014 г., фактически выполнены «___» __________ 2015 г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены
______________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта
_______________________________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет
_____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________.
7.
Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания
штрафных
санкций,
составляет
______________________________________________________________
Сдал:
Принял:
ПОСТАВЩИК:
________________ /_______________/
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
___________________ /_______________/
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа