close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Договор
на поставку нефтепродуктов № _______
г. Кемерово
"___" ___________ 2014 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский
областной клинический наркологический диспансер», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
главного врача Лопатина Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности
«Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и другим действующим законодательством Российской
Федерации а так же Положением о закупочной деятельности Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический наркологический
диспансер» на основании протокола № __________________от _________, заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является поставка нефтепродуктов (далее – нефтепродукты) через сеть
автозаправочных станций в количестве и в ассортименте, указанном в спецификации (приложение № 1),
являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.
Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет ______ (__________________) рублей 00 коп. и включает НДС (18%) в
сумме _______________ рублей. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
Источник финансирования: внебюджетные средства учреждения 090__ код КОСГУ 340-3.
2.2. Цена Договора определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев
предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Цена Договора включает общую стоимость нефтепродуктов, стоимость топливных карт,
оформление необходимых документов и другие обязательные платежи, установленные действующим
законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного
Договором количества нефтепродуктов и иных условий исполнения Договора.
2.5. Оплата за фактически поставленные нефтепродукты производится в течение 30 банковских дней
после подписания надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами счета-фактуры и
товарной накладной.
2.6 Заказчик оплачивает фактически выбранные по итогам месяца нефтепродукты, невыбранные
нефтепродукты не оплачиваются.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате нефтепродуктов считаются исполненными с момента
списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном
случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре
счет Поставщика, несет Поставщик.
2.8. Поставщик до 10 числа месяца, следующего за отчетным, выставляет Заказчику следующие
документы, содержащие данные за отчетный месяц (далее – отчетные документы), оформленные
надлежащим образом: счет-фактура; товарная накладная
2.9. Поставщик обязан направить отчетные документы по месту нахождения Заказчика, указанному в
Договоре, посредством электронной почты или факсимильной связи с последующим направлением
оригиналов.
2.10. В течение 3-х календарных дней, данные отчета, представленные Поставщиком (реестр
операций по картам), сверяются с данными отчетов водителей автотранспорта и приложенных к нему
чеков терминалов АЗС.
Порядок поставки нефтепродуктов.
3.
3.1. Поставка нефтепродуктов осуществляется путем заправки автотранспорта по топливным картам.
3.2. Место поставки нефтепродуктов: автомобильные заправочные станции (АЗС), расположенные
по адресам, указанным в Приложении № 2 к Договору.
3.3. Срок поставки нефтепродуктов: с момента заключения договора по 31.03.2015г.
3.4. Условия поставки нефтепродуктов: режим работы АЗС ежедневный, круглосуточный.
3.5. Порядок и правила использования топливных карт определяется в Приложении № 3 к Договору.
3.6. В случае установления факта поставки нефтепродуктов ненадлежащего качества, Заказчик
вправе провести экспертизу поставленных нефтепродуктов своими силами, или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании законодательства Российской Федерации.
Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе
стороны поровну.
3.7. При установлении факта ненадлежащего исполнения Договора, Заказчик направляет
Поставщику соответствующее Извещение не позднее 5-ти рабочих дней, с момента установления
данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является
основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.
4.
Качество нефтепродуктов.
4.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемых нефтепродуктов действующим
стандартам, установленным на данный вид нефтепродуктов, и предоставлением паспорта качества,
обязательного
для
данного
вида
нефтепродуктов,
оформленного
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Качество нефтепродуктов, поставляемых по Договору, должно соответствовать требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС
013/2011), требованиям установленным Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
топочному мазуту», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2008 года № 118, Постановлению Госстандарта России от 31.01.2002 №42-ст «Топлива
моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» ГОСТом Р 51866-2002 (ЕН 228-2004).
4.3. Соответствие нефтепродуктов Техническому регламенту подтверждается Поставщиком по
требованию Заказчика путем предоставления Заказчику копий соответствующих документов: паспорт
продукции с указанием в нем информации о сертификации (декларировании) нефтепродуктов или с
приложением копии сертификата (декларации) в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.02.2008 г. № 118 «Об утверждении технического регламента «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту» и Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 г. № 229
«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01».
4.4. Работы по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов при приеме, хранении,
транспортировании и их отпуске в организациях нефтепродуктообеспечения должны проводиться в
соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231 «Об утверждении Инструкции по
контролю
и
обеспечению
сохранения
качества
нефтепродуктов
в
организациях
нефтепродуктообеспечения».
4.5. В случае поставки некачественных нефтепродуктов Поставщик по требованию Заказчика
производит замену некачественных нефтепродуктов в течение 24-х часов с момента, когда Поставщику
стало известно о поставке некачественных нефтепродуктов.
4.6.Гарантийный срок товара – 1 год с момента подписания товарной накладной.
5.
Права и обязанности Сторон.
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. В период действия Договора по письменному заявлению на имя Поставщика заказать
дополнительные карты, установить и/или отменить специальные условия использования каждой
конкретной карты, отказаться от использования конкретной карты, приостановить/заблокировать
операции с использованием карты.
5.1.3. Получать информацию о соответствии нефтепродуктов ГОСТам, ТУ и ТРТС, а также иные
сведения, касающиеся условий Договора.
5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п. 11.8.15.
Положения о закупочной деятельности ГБУЗ КО КОКНД.
5.1.5. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях,
установленных Положением о закупочной деятельности ГБУЗ КО КОКНД.
5.1.6. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Соблюдать установленный Договором порядок и условия получения нефтепродуктов на АЗС.
5.2.2. Производить оплату полученных нефтепродуктов в соответствии с условиями Договора.
5.2.3. В случае лишения возможности владеть и пользоваться картой, незамедлительно заявить о
случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись лично. Заказчик обязуется не позднее пяти
рабочих дней, с момента устного уведомления Поставщика, вручить последнему письменное заявление,
подтверждающее ранее сделанное устное заявление.
5.2.4. Использовать карту только по назначению, не передавать её другим лицам, соблюдать
технологию обслуживания по ней на АЗС не подвергать её механическим, тепловым и
электромагнитным воздействиям.
5.2.5. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком принять
необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь
период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение
указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленных нефтепродуктов в соответствии с
Договором.
5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1.
обеспечить техническую возможность принимать уведомления, претензии и другую
необходимую для выполнения условий настоящего Договора информацию, по средствам факсимильной
связи (т/ф (3842) 77-19-00) или электронной почте (E – mail: __________________) а так же по адресу
указанному в Разделе 9 настоящего Договора. Риск последствий неполучения заявок от Заказчика или
уведомлений о вызове представителя Поставщика, отправленных по указанному в настоящем Договоре,
номеру факса, электронной почте или адресу несет Поставщик.
5.4.2. Поставить нефтепродукты, качество которых соответствует государственному стандарту и
подтвердить его соответствующими документами, действительными на территории Российской
Федерации;
5.4.3. Обеспечить получение Заказчиком нефтепродуктов в сети АЗС согласно установленному
порядку и условиям Договора.
5.4.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС.
5.4.5. Предоставлять Заказчику не реже одного раза в месяц оформленные в соответствии с
законодательством первичные бухгалтерские документы (счета, счета-фактуры и т.п.) о приобретении
Заказчиком нефтепродуктов с использованием топливных карт.
5.4.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора, подготовить для передачи
Заказчику карты, согласно предоставленной заявке.
5.4.7. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Положением о
закупочной деятельности ГБУЗ КО КОКНД и Договором.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика
будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Договором.
5.4.9. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке нефтепродуктов по Договору
считается факт передачи всего объема нефтепродуктов по топливным картам, предусмотренного
Договором, Заказчику.
6.
Ответственность Сторон.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору
меры ответственности Сторон применяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Договора. При этом виновная Сторона возмещает другой стороне
причиненные убытки.
6.2. Поставщик несет полную материальную ответственность за ненадлежащее качество товара, в
том числе за причинение вреда имуществу Покупателя вследствие использования некачественного
топлива, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненного ущерба.
Подтверждением суммы ущерба являться счет на оплату ремонтных работ.
6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,1% цены Договора, за каждый день
ненадлежащего исполнения Договора. В случае поставки некачественных нефтепродуктов
6.4. За просрочку оплаты Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе
потребовать уплаты штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы
Договора.
6.5. Оплата виновной Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения
обязательств по Договору.
6.6. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой
Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и
действует до 31.03.2015 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
8. Порядок урегулирования споров.
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
8.2. Претензионный порядок разрешения споров.
8.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены
(далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.2.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии
должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
8.2.3 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней с момента
получения претензии направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
8.2.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области в установленном законодательством РФ
порядке.
9. Прочие условия
9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или
с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.
В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается
дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного
уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу,
указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
9.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят
к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если
новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
9.6. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- приложение № 1 – спецификация на __ листе.
- приложение № 2 – список точек обслуживания поставщика на __ листе (ах).
10.
Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Кемеровской области
«Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер»
650010, г. Кемерово, Карболитовская,15
ИНН 4205117342 КПП 420501001
УФК по Кемеровской области (ГБУЗ КО КОКНД
л/с 20396Х88090 (Х на английской раскладке)
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.
Кемерово
р/с 40601810300001000001
БИК 043207001 ОКТМО 32701000
Главный врач
____________________/А.А.Лопатин/
М.П.
Поставщик
Приложение № 1
к Договору № _____
от « ___ » ________ 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/
п
Наименование
нефтепродуктов
1
Бензин
Евро 92
2
Бензин Премиум
Евро 95
Регуляр
Технические, качественные,
функциональные и иные
характеристики и показатели
нефтепродуктов
Октановое число автомобильного
бензина Регуляр Евро-92 по
исследовательскому методу не менее 92 и
моторному методу не менее 83.
Автомобильный бензин не должен
содержать металлосодержащие присадки.
Автомобильный бензин может содержать
красители (кроме зеленого и голубого
цвета) и вещества-метки.
Автомобильный бензин может содержать
моющие присадки, не ухудшающие его
показатели и свойства, а также
антиокислительные и моющие присадки,
улучшающие экологические показатели
бензина и допущенные к применению.
Товар должен соответствовать стандартам
безопасности, действующим на
территории России.
Октановое число автомобильного
бензина Премиум Евро-95 по
исследовательскому методу не менее 95 и
моторному методу не менее 85.
Автомобильный бензин не должен
содержать металлосодержащие присадки.
Автомобильный бензин может
содержать красители (кроме зеленого и
голубого цвета) и вещества-метки.
Автомобильный бензин может
содержать моющие присадки, не
ухудшающие его показатели и свойства, а
также антиокислительные и моющие
присадки, улучшающие экологические
показатели бензина и допущенные к
применению.
Товар должен соответствовать стандартам
безопасности, действующим на
территории России.
Итого:
Заказчик
Главный врач
____________________А.А.Лопатин
Поставщик
Ед.
из
м.
Общее
количе
ство
нефтеп
родукт
ов
л
4000
л
8200
Цена за
единицу
нефтепр
одукта
Сумма
(руб.)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа